FORNITURA COMPATTATORI SCARRABILI “MONOPALA” PER RACCOLTA RIFIUTI
Pagina 1 di 6
PROCEDURA APERTA
Artt. 3 e 55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
CIG 60367324D6
FORNITURA COMPATTATORI SCARRABILI “MONOPALA” PER RACCOLTA RIFIUTI
SCHEMA DI CONTRATTO
Il giorno ………, la società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031 nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;
Premesso che
E’ affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
Con provvedimento n. 69 del 04/12/2014 è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento della fornitura di attrezzature scarrabili per la raccolta ed il trasporto rifiuti, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, e direttore dell’esecuzione il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 272 e segg. del D.P.R. 207/2010.
E’ stato redatto progetto per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010. Vista la procedura effettuata:
AFFIDA
Alla società , con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx x. ,
xxxxxxxx alla C.C.I.A.A. di n. , R.E.A. , P. IVA
, nella persona del Sig. , nato a ( ) il
, residente in xxx
, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
x ( ), X.X.
XXXXXXXXX COMPATTATORI SCARRABILI “MONOPALA” PER RACCOLTA RIFIUTI
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Art. 2 Oggetto e condizioni di effettuazione del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura delle seguenti attrezzature per il trasporto rifiuti, aventi le caratteristiche minime e le specifiche tecniche, già individuate nel capitolato di gara, nell’offerta, e di seguito riassunte:
Attrezzature | Quantità |
Compattatori scarrabili con articolazione monopala – alimentazione elettrica | 10 |
Compattatori scarrabili con articolazione monopala – alimentazione diesel | 6 |
Art. 3 – Termini di fornitura La consegna delle attrezzature dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente contratto, gli stessi dovranno essere consegnati franco deposito di ConSer V.C.O. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque ubicato nel territorio della provincia del V.C.O.), completi di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, pronti all'uso; al netto di ogni spesa, nuovi di fabbrica e perfettamente funzionanti, completi in ogni loro parte e forniti delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti (es. ISPESL, ASL ecc.) ove necessarie.
Ogni singola attrezzatura, all’atto della consegna, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• certificazioni CE;
• attestazione di conformità in merito alle prescrizioni normative vigenti in tema di emissioni acustiche (se previsto);
• libro uso e manutenzione;
• catalogo ricambi;
Il fornitore dovrà comunque dare a XxxXxx V.C.O. S.p.A. un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, che dovrà risultare da apposito documento di trasporto firmato dall'incaricato di XxxXxx V.C.O. S.p.A. che li riceve, ed eseguita esclusivamente in giorni feriali e negli orari concordati. Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto e consegna saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
Le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta, potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dalla società.
Qualunque causa di ritardo nell’ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata a ConSer V.C.O. S.p.A., mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo se non in caso di forza maggiore costituito da scioperi documentati con dichiarazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente e/o eventi meteorologici che rendano inutilizzabile la viabilità principale di collegamento.
Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore o da eventuali ritardi imputabili alla ConSer V.C.O. S.p.A., costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.
Sono in ogni caso vincolanti, per l’appaltatore, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, le eventuali minori tempistiche di consegna indicate in sede di offerta.
Art. 4 - Corrispettivo del contratto
Per le forniture oggetto del presente Contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà alla ditta aggiudicataria la somma, derivante dall’offerta di gara, corrispondente a:
⮚ Compattatori scarrabili monopala – al. elettrica - €./cad.
⮚ Compattatori scarrabili monopala – al. diesel - €./cad.
- €.
- €.
Il suddetti importi dovranno intendersi onnicomprensivi di tutte le operazioni descritte nel presente contratto, nonché dei noli attrezzature, automezzi, materiali di consumo e di ricambio, carburanti e quant'altro necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto.
Art. 5 – Adeguamento dei prezzi
Dato atto che trattasi di contratto di fornitura a carattere non continuativo, non è previsto adeguamento dei prezzi, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006.
Art. 6 – Variazioni al contratto
Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Art. 7 – Esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. 207/2010, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer
V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Art. 8 – Contabilità e pagamenti
L’emissione di fattura a saldo, per le forniture, sarà autorizzata previa effettuazione delle operazioni di collaudo di cui all’art. 4 del capitolato con positivo esito verbalizzato.
Dato atto che l’acquisto delle forniture è effettuato con la modalità del leasing finanziario, i pagamenti alla ditta appaltatrice saranno effettuati direttamente dalla società di leasing individuata dal ConSer
V.C.O. S.p.A.: , sulla base degli accordi intercorsi.
E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx
V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O.
S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
Art. 9 – Anticipazioni
Si applica l’art. 140, commi da 1 a 3.
Art. 10 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 11 – Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva L’appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del codice in occasione di:
- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale;
A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà, ai sensi dell’art, 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010, alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), relativa allo specifico appalto. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O. S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, si avvierà la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
Art. 12 – Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo:
…………………
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 13 – Garanzie La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010.
Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n.
del per l’importo di (_ )
In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di giudizio la Committente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
Art. 14 – Cessione del contratto E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della fornitura.
Art. 15 – Subappalto
Si applica il disposto dell’art. 298, comma 4. D.P.R. 207/2010.
Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'appaltatore, con l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, unitamente alla documentazione attestante il rispetto della
L. 136/2010 e s.m.i.; in caso di subappalto il pagamento dei S.A.L. è comunque subordinato alla verifica della regolarità del DURC del subappaltatore. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti di XxxXxx V.C.O. S.p.A. per l’esecuzione di quanto oggetto di subappalto.
Art. 16 – Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Il committente e l’appaltatore danno atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di mera fornitura di materiali, non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e del relativo documento. Si impegnano, in ogni caso, a curare e valutare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, eventuali situazioni di rischio possano evidenziarsi ed adottare di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge.
Art. 17 – Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice
Sono a carico della ditta gli oneri e obblighi seguenti:
• Eseguire l'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle forniture.
• Adottare, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, e quanto altro previsto per legge, necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale dell'Impresa;
Non saranno accettate richieste di compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei servizi nel rispetto della normativa vigente;
Art. 18 – Penali In caso di ritardo nell’effettuazione della consegna, rispetto ai termini e modalità fissati dal capitolato di gara, e dichiarati nell’offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari all’1‰ dell’importo di contratto e quindi pari ad €/giorno .
Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi meteorologici che rendano impraticabili le principali vie di transito.
Qualora il ritardo dovesse superare i 30 giorni dal termine indicato in sede di offerta e comunque la consegna non avvenga nei 60 giorni di cui all’art. 3, ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva il pieno diritto, e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei danni subiti nonché a risolvere l’affidamento della fornitura.
Gli importi delle penali eventualmente da applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti dall’ammontare della fattura ammessa a pagamento della fornitura e comunque regolati prima del pagamento a saldo.
Le penali saranno applicate con le modalità previste dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010.
Le infrazioni anzidette saranno accertate da XxxXxx V.C.O. S.p.A. o da suoi incaricati, che ne daranno comunicazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, XxxXxx V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.
L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese eventualmente sostenute saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile.
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità applicate alla ditta non potrà superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo.
Art. 19 – Risoluzione del contratto
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui agli artt. 135-140 del codice.
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dall’art. 1456 del C.C.:
1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. negligenze o deficienze della fornitura, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio di XxxXxx V.C.O. S.p.A., compromettano gravemente l’efficienza delle attrezzature tali da determinare rischi ritenuti gravi;
3. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
4. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse alla fornitura;
5. quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale;
6. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
7. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’ inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione della fornitura ad altra ditta.
Art. 20 – Spese contrattuali Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
Art. 21 – Privacy ed accesso agli atti
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :
a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio;
f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 22 – Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.
Art. 23 – Riferimento alla legge Le forniture previste nel presente contratto devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell’appalto, alle normative di sicurezza sul lavoro, al codice della strada.
Per quanto non previsto nel presente Contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.
La ditta, nell’esecuzione della fornitura, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.
ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:
1. Visura o certificato CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive
2. Offerta
3. Copia della garanzia definitiva
4. Capitolato speciale d’appalto Letto, confermato e sottoscritto
La ditta appaltatrice | ConSer V.C.O. S.p.A. |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 termini di fornitura
Art. 4 corrispettivo del contratto Art. 6 variazioni al contratto Art. 8 contabilità e pagamenti
Art. 10 obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva Art. 13 garanzie
Art. 18 penali
Art. 19 risoluzione del contratto Art. 22 foro competente
Letto, confermato e sottoscritto
La ditta appaltatrice