REHABILITERING RUNDTOM PST E1 – MASKIN/BYGG/VVS
REHABILITERING RUNDTOM PST E1 – MASKIN/BYGG/VVS
KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2
Oppdragsbeskrivelse for VA - prosjekter
INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE
A. ORIENTERING OM PROSJEKTET 4
A.1 Kort beskrivelse av prosjektet 4
A.1.1 Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 0
A.2 Prosjektorganisasjon 5
A.2.1 Organisering av entreprisen 5
A.2.2 Byggherrens organisasjon 5
A.2.3 Entreprenørens organisasjon 6
B. ENTREPRISEN – YTELSE OG VEDERLAG 6
B.1 Generell ytelsesbeskrivelse 6
B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse – prising av ytelsene 6
B.1.2 Definisjoner 6
B.1.3 Mengdekontroll 6
B.1.4 Plan- og bygningsloven 6
B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse 6
B.1.6 SHA-plan 7
B.1.7 Energi og miljø - generelt 7
B.1.7.1 Dokumentasjon 7
B.1.7.2 Organisering 7
B.1.7.3 Beredskap 7
B.1.8 Xxxxxx og ledninger 7
B.1.9 Vannulemper og -lensing 8
B.1.10 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling 8
B.1.11 Registrering av bygninger og konstruksjoner 9
B.1.12 Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer 9
B.1.13 Private stikkledninger / provisoriske VA-anlegg 9
B.1.14 Tilgang til eiendommer 9
B.1.15 Krav til dokumentasjon 9
B.1.16 Avfallshåndtering 9
B.1.17 Prøvedrift 10
B.2 Lokale forhold 10
B.2.1 Beliggenhet og atkomst 10
B.2.2 Grunnforhold 10
B.2.3 Riggplass og depot 10
B.2.3.1 Rigg 10
B.2.3.2 Mellomlager 10
B.2.3.3 Permanent depot 11
B.3 PROSJEKTSPESIFIKKE DOKUMENTER 11
B.3.1 Tilbudsskjema 11
B.3.2 Mengdebeskrivelse 11
B.3.3 Tegninger 11
C. FREMDRIFT OG FRISTER 11
C.1 Generelt 11
C.2 Dagmulktsbelagte frister 11
C.2.1 Delfrist nr 1 11
C.2.2 Delfrist nr. 2 11
C.2.3 Delfrist nr 3 11
C.2.4 Overtakelse 11
C.2.5 Frister for administrative leveranser etc 12
D. KONKURRANSEREGLER 12
D.1 Generelle anskaffelsesregler 12
D.2 Andre anskaffelsesregler 12
D.2.1 Etikk 12
D.2.2 Forskudd 13
D.2.3 Regningsarbeider. Endringer 13
E. KONTRAKTSBESTEMMELSER OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
E.1 Særlige kontraktsbestemmelser 13
E.1.1 NS 8405 13
E.1.2 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 13
E.1.3 Begrensning i antallet ledd i leverandørkjeden 13
E.1.4 Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11) 13
E.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12) 14
E.1.6 Endringer NS 8405 pkt 22.1 15
E.1.7 Fristforlengelse (NS 8405 pkt 24) 15
E.1.8 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25) 15
E.1.9 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV 16
E.1.10 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27) 16
E.1.11 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt 29) 16
E.1.12 Overtakelse (NS 8405 pkt 32) 16
E.1.13 Prøvedriftsperiode 16
E.1.14 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) 17
E.1.15 Seriøsitetskrav 17
E.1.16 Forskudd 17
E.1.17 Sikkerhet/Helse/Arbeidsmiljø 17
E.1.17.1 Ansvars- og myndighetsforhold 17
E.1.18 Fakturering og fordeling 17
E.1.18.1 Fakturering 17
E.1.18.2 Elektronisk fakturering: 18
E.1.19 Rapportering 18
E.1.19.1 Fremdrift 18
E.1.19.2 Rapportering av kostnader 19
E.1.19.3 Rapportering HMS 19
E.1.20 Riggplass, mellomlager 19
E.1.20.1 Rigg 19
E.1.20.2 Permanent depot 19
E.1.21 Xxxxxx og ledninger 19
E.1.22 Xxxxxxxxxxx 19
E.1.23 Prosjekthotell 19
F. VEDLEGG 20
F.1 Byggherrens SHA plan 20
F.2 Endringsmelding 20
A. Orientering om prosjektet
A.1 Kort beskrivelse av prosjektet
Rundtom pumpestasjon er en av Drammens hovedpumpestasjoner for avløp. Store deler av avløpsvannet tilført Solumstrand renseanlegg pumpes via Rundtom. Stasjonen ble bygget ca. 1988 og senere oppgradert i 1994. Den tekniske utrustning er moden for utskifting og stasjonen skal derfor rehabiliteres og oppgraderes til dagens stan- dard med nytt EL-anlegg som oppgraderes til 400V, installasjon av ny PLS og etablering av frekvensomformer- drift. Det skal installeres nye pumper og store deler av rør, ventiler og måleteknisk utstyr skiftes ut og oppgrade- res med større kapasitet.
For å delvis sikre stasjonen mot oversvømmelse byttes tørrværspumper til dykkpumper. Samtidig oppgraderes lensepumpe i pumperom og bygningsmessige tiltak innføres for å få en vanntett konstruksjon.
Ventilasjon og sanitære anlegg skal byttes ut og oppgraderes til dagens standard. Bygningsmessig skal stasjonens utvendige og innvendige fasader og tak rehabiliteres og innvendige gangbaner, rekkverk og luker utbedres for bedret arbeidsmiljø og sikkerhet.
Kapasitet til stasjonen oppgraderes til å utnytte full kapasitet i ledninger, dvs. fra i dag en teoretisk Qmax på 2700 m³/h til en fremtidig Qmax på 3250 m³/h.
Stasjonen skal driftes i anleggsperioden ved bruk av bypasspumpe/leiepumpe.
For å oppgradere nettspenning til 400V og økt kapasitet skal det installeres ny trafo i tilknyttende trafostasjon på motsatt side av Rundtom PST. Dette arbeidet utføres av netteier, men det krever omfattende koordinering av alle parter i anleggsperioden.
A.1.1 Hovedmengder, generell orientering
Denne entreprise omfatter alle bygningsmessige, ventilasjon og maskintekniske arbeider for oppgradering av Rundtom pumpestasjon.
A.1.1.1 Maskintekniske arbeider
• Bytte tørrværspumper Q = 160 l/s per pumpe.
• Bytte hovedpumper store, øke kapasitet.til Q = 450 l/s per pumpe
• Rive eksisterende røranlegg m/supportering
• Skifte ventiler, skyvespjeld DN150-DN600
• Montere nytt innvendig røranlegg i rustfritt/syrefast stål:
- Ny samlestokk ca. 7m DN600
- Nye trykkledninger ut av stasjonen.
- Nye trykkledninger hovedpumper store DN350
- Nye trykkledninger tørrværspumper DN250
• Bytte sugestusser store pumper, øke dim. fra DN300 til DN600.
• Bytte sugestusser tørrværspumper, øke dim. fra DN300 til DN400.
• Ombygging innløpsarrangementer i pumpesump: Nye ventiler
Installere mengdemåler Supportering
Ombygging rørarr., syrefast stål.
• Ombygging utløpsarr. vindkjel fra DN200 til DN500.
Innebærer kapping av tank, installering av ny utløpsrør og ventil.
• Div. ombyggiginger trykkluftsanlegg
Listen er ikke uttømmende. Se teknisk beskrivelse for komplett omfang.
A.1.1.2Bygningsmessige arbeider
• Oppgradering utvendige fasader.
• Skifte tak og beslag. Nye vindskier.
• Fjerne stativ for klatreplanter.
• Oppgradering innvendige fasader og gulv.
• Utbedre trapper/ installere sparkelister.
• Nye luker for ned/opplasting av pumper og annet utstyr.
• Utvide luker hovedpumper, betongskjæring.
• Installere bærebjelker for forsterkning av dekket plan 2.
• Nedpigging av eksisterende pumpefundamenter.
• Støp av nye fundamenter.
• Kjerneboring for nye sugestusser. 2xDN600 + 2 DN400.
• Tetting av eksisterende hull mot pumpesump, 2 x DN400.
• Hulltakning for VVS og elektro.
• Graving av grøft ifbm, skifte av inntaksledninger/ sanering av eksisterende.
• Tetting gjennomføring kabel/fiber.
• Erstatte rister på gangbaner i pumpesump med dørkeplater.
• Hjelpearbeider for elektro
• Hjelpearbeider for VVS.
Listen er ikke uttømmende. Se teknisk beskrivelse for komplett omfang.
A.1.1.3VVS
• Rehabilitering av toalettrom med tilhørende vann- og avløpsrør.
• Installere brutt vannspeil.
• Installere nytt ledningsnett rentvann.
• Flytte luftavfukter
• Rehabilitere og supplering av kanaler for luftbehandling og luftfordeling.
• Bytte ventilasjonsaggregat.
• Installere kjøleaggregat.
• Installere luktreduksjonsanlegg (kullfilter) med tilpasning av kanaler.
• Bytte DX/varmepumpe (for kjøling) kontrollrom.
• Skifte av spyleposter.
Listen er ikke uttømmende. Se teknisk beskrivelse for komplett omfang.
A.1.1.4Veiarbeider
Det skal installeres ny inntakskabel ved Rundtom PST. Dette krever at biloppstillingsplass/veg på gra- ves opp for å grave grøft til kabel samt fjerning av eksisterende inntakskabler. Eks overbygning skal traues ut og erstattes med ny i henhold til gjeldende retningslinjer i Drammen kommune.
Ved brede veier kan det være aktuelt å skifte overbygning i kun deler av veibredden dersom kriterier gitt ”Graveinstruks for Drammen kommune” åpner for dette.
Asfaltering skal utføres iht. Graveinstruksen.
A.2 Prosjektorganisasjon
A.2.1 Organisering av entreprisen
Prosjektet er organisert med fagene maskin/bygg/elektro som en hovedentreprise med elektro som sideentreprise:
E1 – Maskin, bygg og VVS (hovedentreprise) E2 – Elektro
For denne entreprisen kreves det at maskinentreprenøren skal være hovedentreprenør med fagene bygg og VVS som underentreprenører.
A.2.2 Byggherrens organisasjon
Drammen kommune Byprosjekter er byggherre. XXXX AS er for dette prosjektet engasjert som rådgivende ingeniører.
A.2.3 Entreprenørens organisasjon
Entreprenøren skal beskrive en organisasjonsplan for oppdraget som viser tilbudt personell i de ulike nøkkelposisjonene og CV for disse. Av CV skal det som minimum fremgå alder, utdannelse og erfaring. CV skal beskrive de relevante referanseoppdragene og hvilken rolle vedkommende har hatt i disse oppdragene. Kopi av sertifikater og godkjenninger (eks ADK-kompetanse, sertifiserte sveisere etc) skal vedlegges.
I den grad entreprenøren benytter underentreprenører og samarbeidspartnere, skal dette fremgå av organisasjonsplanen hvor CV for nøkkelposisjoner for kontraktens utførelse fremgår.
B. ENTREPRISEN – YTELSE OG VEDERLAG
B.1 Generell ytelsesbeskrivelse
B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse – prising av ytelsene Drammen kommune har visse krav til utførelse av entreprisearbeider som er felles for kommunens entreprisekontrakter. Disse kravene er samlet i dette kapittel ”B1 Generell ytelsesbeskrivelse”.
I kapittel ”B2 Lokale forhold” gis det en orientering om de lokale forhold knyttet til den aktuelle kon- trakten. Disse to kapitlene inneholder ikke prisbærende poster.
Priskonsekvenser av kravene i kapittel B1 og B2 skal derfor medtas i prisingen av B.3.2 Mengdebe- skrivelse under kapittel ”B3 Prosjektspesifikke dokumenter”.
B.1.2 Definisjoner
Hovedentreprenør: Entreprenør som har ansvaret for en vesentlig del av et bygge- eller anleggsarbeid og som står som mellommann mellom byggherren og en eller flere underentreprenør.
Sideentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren, men som ikke er hovedentreprenør. Entreprenør: Omfatter både hovedentreprenør og sideentreprenør.
B.1.3 Mengdekontroll
Det skal ikke gjennomføres mengdekontroll etter NS 8405 pkt 27.2. Kontrakten er basert på reguler- bare mengder. (RS – poster skal ikke reguleres.)
B.1.4 Plan- og bygningsloven
Ved gjennomføring av tiltak som er søknadspliktige iht. Plan- og bygningsloven, skal entreprenøren ha funksjonene ansvarlig utførende (UTF) og innfri de krav som stilles i den forbindelse.
B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse
Entreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jfr. ”C2 Dagmulktsbelagte frister”.
Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherre. Kvalitetsplanen skal fastlegge hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for produksjonen av det definerte pro- duktet.
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:
• Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.
• Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell
• Fremdrifts- og ressursplan
• Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav
• System for endrings- og avviksbehandling basert på byggherrens system eller tilsvarende
• System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering
• Oversikter over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell
• System for identifisering og gjennomgang av kontrakts- og arbeidsgrunnlag, samt varsling ved eventuelle feil i dette.
B.1.6 SHA-plan
Det er utarbeidet en SHA-plan i prosjekteringsperioden. Denne ligger som vedlegg under kapittel F. Entreprenøren skal utarbeide en HMS-plan for egne arbeider i samsvar med denne planen.
Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er : (fylles før kontraktsinngåelse)
SHA-Koordinator for gjennomføringsfasen er byggherrens byggeleder.
SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for HMS skal leveres innen to uker etter at avtalen er underteg- net av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbeidene. Denne fristen er dagmulktsbe- lagt, jf ”C2 Dagmulktsbelagte frister”.
B.1.7 Energi og miljø - generelt
B.1.7.1Dokumentasjon
Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon /miljødeklarasjo- ner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren.
Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jfr. produktkontroll-lovens § 3a. Veiledning for gjennomføring fin- nes i følgende hefte ”Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser” og/eller www.byg- xxxxxxx.xx.
B.1.7.2Organisering
Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal være tilgjengelig på påfyllingssteder.
B.1.7.3Beredskap
Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og rapporteres.
Byggherren har utarbeidet beredskapsplan for ytre miljø i SHA-plan, jf vedlegg i kapittel F. Entrepren- øren skal oppbevare denne på fast plass på riggområdet. Entreprenøren skal orientere alle egne ar- beidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.
B.1.8 Xxxxxx og ledninger
Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og få nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet. Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende etat. Det forutsettes at aktørenes instrukser for gravemeldinger følges.
Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades under ar- beidet. Alle kostnader til reparasjoner bæres av entreprenør.
Skader på rørledninger skal varsles ledningseier og repareres normalt av entreprenør iht. Drammen kommunes VA-norm. Dersom vannledning skades, skal desinfeksjon utføres og kontrolleres iht. kom- munes VA-norm.
Entreprenøren vil få ansvaret for koordinering av arbeider som skal utføres av kabeletaten. Ved behov vil entreprenøren få oppgitt en kontaktperson for hver av kabeletatene.
Skader som måtte oppstå, skal repareres av etatene på entreprenørens bekostning. Det forutsettes at etatens instruks for gravemeldinger følges. Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledninger, slik som oversvømmelser o.l.
Skader på kabler skal varsles kabeleier umiddelbart og repareres av berørte kabeleiere på entreprenø- rens bekostning.
B.1.9 Vannulemper og -lensing
Entreprenøren må regne med ulemper knyttet til vannføring i eksisterende ledninger, grunnvann, over- flateavrenning, utlekking fra utette ledninger og eventuell påvirkning fra varierende vannstand.
Alle kostnader dekkes av entreprenøren.
B.1.10 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling
All arbeidsskilting, sikring og provisorisk skilting er entreprenørens ansvar og skal utføres iht. «Ar- beidsvarsling», håndbok N301 utgitt av Vegdirektoratet. Videre gjelder Graveinstruks for Drammen.
Skilting og trafikkreguleringer skal kun utføres iht. godkjent skiltplan. Denne skal være godkjent av Drammen kommune, VNI for kommunale veier og Statens vegvesen for fylkes- og riksveier før arbei- dene starter. Godkjenningen skal dokumenteres overfor byggherren.
Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen og må supplere dersom skilt blir fjernet. Ved manglende skil- ting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er utbedret. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at skiltene er rene og ha rutiner for skiltkontroll. Entreprenøren plikter å etterse skilter og sperremateriell også i helger og ferier.
Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår og som skal være tilgjengelig pr. telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. Skiltansvarlig må ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling iht. reglene i Statens vegvesens håndbok N301.
For øvrig gjelder følgende generelle krav:
• Kjørebanen skal til enhver tid være fri for stein, jord og søle fra anlegget. Kjørebanen skal ren- holdes regelmessig.
• Ved vinterarbeid, er entreprenøren ansvarlig for nødvendig snørydding og strøing av den strekningen av veisystemet hvor brøyteentreprenøren ikke kommer frem med normal redskap pga anleggsvirksomheten.
• Anleggsområdet skal avsperres med kontinuerlige nettinggjerder, h=2,0 m. New Jersey ele- menter eller tilsvarende skal settes opp som sikring mellom anleggsareal og trafikkert areal. Sperringene bues av i endene. De kan brytes i punkter for ut-/innkjøring med anleggsmaski- ner. Sperreelementer i serie skal være festet til hverandre slik at de virker som en kontinuerlig sperre også ved påkjørsel.
• Gående skal sikres spesielt, både mot anleggsarbeidet og mot annen trafikk.
• Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før arbeidene starter.
B.1.11 Registrering av bygninger og konstruksjoner
Byggherren vil besørge nødvendige registreringer før arbeidene tar til. Entreprenør skal selv stå for leie og drift av nødvendige rystelsesmåler(e).
B.1.12 Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer
Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer utenfor anleggsområdet skal ikke berøres av anleggs- arbeidene.
Skader på privat eiendom, eksisterende grøntanlegg og vegetasjon utenfor anleggsområdet er entrepre- nørens ansvar.
Entreprenøren skal i god tid innhente tillatelse fra byggherren dersom det viser seg at trær og busker må felles utenfor prosjekterte grøfter og byggegroper. Når trær og busker må felles på privat grunn, skal eier alltid forespørres om han ønsker å beholde tømmer / ved eller om det skal fjernes fra anleggs- området.
All istandsetting som entreprenøren skal prise, fremgår i spesifiserte poster i mengdefortegnelsen.
B.1.13 Tilgang til eiendommer
Adkomst til eiendommer skal opprettholdes med kjørelemmer og lignende. Om nødvendig skal det anlegges provisoriske veier.
RFD – entreprenør skal bringe frem avfall til kjørbar vei fra eiendommer hvor veien ikke er fremkom- melig, slik at avfallshåndtering opprettholdes i anleggsperioden.
B.1.14 Krav til dokumentasjon
Entreprenør skal som en del av FDV-dokumentasjon levere en brukerhåndbok for utstyr, alle til- knyttede komponenter og armatur med elektrisk– og eller automatisk utførelse som beskrevet i C2-teknisk beskrivelse med en struktur og innhold i henhold til NS5820 Tillegg A” Oppbyg- ging av brukerhåndbok”, samt gjeldende VA-norm.
FDV-dokumentasjonen skal leveres så tidlig som mulig og senest 14 dager før overtakelses- forretning. Mangler i innhold eller omfang i FDV- dokumentasjon og øvrig dokumentasjon beskrevet under, gir byggherre rett til å nekte overtakelse, jf. NS8405 pkt 32.5.
FDV skal inneholde følgende:
FDV-dokumentasjon for elektro og automasjon skal leveres iht. NS5820 tillegg A, samt VA - Norm
Øvrig dokumentasjon av utført arbeid:
Rapport fra tetthetsprøving |
Rapport fra trykkprøving |
Dokumentasjon av utført arbeid skal leveres fortløpende i prosjektet.
B.1.15 Avfallshåndtering
Minst 70 % av avfallet fra hver entreprenør skal sortes på byggeplass (kildesortering). Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde.
I forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Drammen kommune krav om avfallsplaner i henhold til Avfallsforskriften.
B.1.16 Prøvedrift
Etter at entreprenørens egen idriftsettelsestest er avsluttet og godkjent, og etter at evt. feil/mangler er opprettet, skal entreprenøren innenfor avtalte tidsfrister uoppfordret og skriftlig meddele at anlegget er klart for å settes i prøvedrift.
Entreprenøren skal utarbeide rapport fra prøvedrift. Prøvedriften varer til anlegget arbeider tilfredsstillende, og skal minimum være 3 mndr. fra seneste oppstart av prøvedrift.
Prøvedriften skal være kontinuerlig og uten vesentlige feil. Vesentlige feil som forårsaker driftsstans gir kunde rett til å forlenge prøvedriftsperioden med en rimelig tid, minst tilsvarende den tiden man har hatt driftsproblemer.
Det skal medregnes fullverdig og kostnadsfri service/support og feilretting i prøvedriftsperioden. Garantert responstid på hverdager skal være mindre enn 24 timer.
B.2 Lokale forhold
B.2.1 Beliggenhet og atkomst
Anleggsområdet er i Drammen sentrum, ved Havnegata/Rundtomsvingen, se kartutsnitt under. det er tilgang til stasjonen med asfaltert vei (Aabys gate).
Det er tidvis stor passerende trafikk ved havnegata.
B.2.2 Grunnforhold
Det er ikke gjennomført noen egne grunnundersøkelser i forbindelse med dette prosjektet.
B.2.3 Riggplass og depot
B.2.3.1Rigg
Entreprenøren er selv ansvarlig for å sørge for nødvendig areal til riggområde og må sørge for all tilrigging på anlegget. Entreprenøren er også ansvarlig for å sikre riggområdet slik at uvedkommende ikke kan komme til skade.
B.2.3.2Mellomlager
Entreprenøren er selv ansvarlig for å sørge for nødvendig mellomlager.
B.2.3.3Permanent depot
Entreprenøren er selv ansvarlig for å sørge for nødvendig permanent depot av løsmasser.
B.3 PROSJEKTSPESIFIKKE DOKUMENTER
B.3.1 Tilbudsskjema
Tilbudsskjemaet fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument.
B.3.2 Mengdebeskrivelse
Tilbyder skal levere mengdebeskrivelsen digitalt som gab-fil sammen med tilbudet via Mercellporta- len.
B.3.3 Tegninger
Tegninger lastes ned i pdf-format fra Doffin.
C. Fremdrift og frister
C.1 Generelt
Entreprenør utarbeider og vedlegger fremdriftsplan for oppdraget med alle hovedaktiviteter, avhengig- heter og milepæler.
C.2 Dagmulktsbelagte frister
C.2.1 Delfrist nr 1
Oppstart anleggsplass
Frist: Uke 33, 2019
C.2.2 Delfrist nr. 2
Bypass pumpe ferdig rigget og klar til oppstart. Frist: Uke 41, 2019.
Demontering av hovedtavle etc. inne i tavlerom estimert oppstart uke 42. Denne fristen oppdateres før kontrahering.
Dagmulktens størrelse: 1 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 3.000,- pr hverdag.
C.2.3 Delfrist nr 3
Oppstart prøvedrift
Frist: 15.januar.2020
Dagmulktens størrelse: 1 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 1.500,- pr hverdag.
C.2.4 Overtakelse
Frist for overtakelse av kontraktsarbeidet Frist: 30.april.2020
Dagmulktens størrelse: 2 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 3.000,- pr hverdag.
C.2.5 Frister for administrative leveranser etc
Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse:
• Levering av kvalitetsplan, jfr. ”B1.5 Krav til utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse”: Dag- mulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr 1000,-.
• Levering av HMS-plan, riggplan og beredskapsplan for HMS, jfr. ”B1.6 HMS-plan”: Dag- mulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr 1000,- .
• Brudd på antikontraktør klausulen, jfr. pkt ”X.1.5 Forhold på Byggeplassen, avsnitt 12. 9 ”Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere”: Mulkten utgjør en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000,- pr. hverdag.
D. KONKURRANSEREGLER
D.1 Generelle anskaffelsesregler
Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til enhver tid gjeldende Lov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73) og Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene (FOR 2016-08-12-975), Del I (”Alminnelige bestemmelser”) med etterfølgende presiseringer, endringer og suppleringer. Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (FOR-2016-12-17-1708) gjelder for kontrakter med en anslått verdi på minst 1,75 million kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder.
Nedenfor er det angitt presiseringer og tilføyelser til forskriften. For øvrig gjelder forskriftens bestem- melser.
Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende tegninger, vedlegg og henvisninger.
Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
• NS 8405:2008 gjelder som kontraktsbetingelser med endringer og tilføyelser som angitt i kap. E.
• Tilbyderen skal gjennom nødvendige befaringer ha gjort seg kjent med alle stedlige forhold av betydning for tilbudet. Det kreves at tilbyder har deltatt på befaring.
Alle poster skal utfylles komplett, som grunnlag for summering av Tilbudet, selv om kontrakten inngås etter regulerbare mengder. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre poster.
D.2 Andre anskaffelsesregler
Tekst av ikke-prisbærende karakter, men som er viktig bakgrunnsinformasjon for entreprenørens pristil- bud, følger i nedenstående punkter.
D.2.1 Etikk
Entreprenøren / leverandøren forplikter seg til å utøve sin virksomhet på en måte som ikke er egnet til å krenke menneskeverdet eller menneskerettigheter.
Entreprenøren / leverandøren skal ikke gi kunden gaver eller personlige fordeler av en art som kan på- virke eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak.
Entreprenøren / leverandøren skal ikke benytte kundens navn, eiendeler eller ansatte i reklame uten at det foreligger skriftlig godkjenning fra kunden.
Entreprenøren / leverandøren garanterer at barnearbeid ikke benyttes i noe ledd av produksjonen. Jf. ILO-konvensjonene nr. 138 og 182.
D.2.2 Forskudd
Det betales ikke forskudd.
D.2.3 Regningsarbeider. Endringer
For at regningsarbeider skal bli betalt, må de være avtalt skriftlig med byggherren på forhånd ved byggherrens aksept av endringsmelding. Godkjente timelister skal attesteres av byggherren eller hans representant og medfølge fakturaer. Attestering av timelister innebærer ikke automatisk aksept av reg- ningsarbeider.
Faktura med attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, utført arbeid, transport etc. sendes byggherren gjennom byggelederen senest 30 hverdager etter at det respektive arbeidet er utført.
Dersom et tilleggsarbeid må utføres med en gang og oppgjørsformen ikke er avtalt, skal dette behand- les som regningsarbeid inntil avtale er inngått.
Endringer utløses av en endringsmelding. Godkjent endringsmelding skal følge tilleggsfaktura.
E. Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser
E.1 Særlige kontraktsbestemmelser
E.1.1 NS 8405
NS 8405 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontrakts- bestemmelser i Drammen kommune Byprosjekters entreprisekontrakter.
I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Drammen kommu- nes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle kontraktsbe- stemmelser for det enkelte prosjekt i pkt E.2 nedenfor. Ved motstrid, gjelder bestemmelsene i E.2 foran bestemmelsene i E.1.
E.1.2 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9)
Pkt 9.3 ”Byggherrens sikkerhetsstillelse” utgår og erstattes av følgende bestemmelse:
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
E.1.3 Begrensning i antallet ledd i leverandørkjeden
Leverandøren kan maksimalt ha to ledd i leverandørkjeden under seg, jmf.§7-8.
E.1.4 Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11)
Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt 11.2 første ledd:
”Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: ”Endringsmelding”, jfr. vedlegg under kapit- tel F.
Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt 11.2:
”Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kon- trakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre.”
E.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12)
Følgende tilføyes som nye ledd i pkt 12.2 ”Byggeplassledelse”
Naboer blir varslet av byggherren før arbeidene settes i gang. Forut for arbeider som berører den enkelte grunneier/beboer, skal entreprenøren varsle med brev i postkassen senest 3 dager før. Ordlyden i brevene skal på forhånd godkjennes av byggherren.
Entreprenøren skal under arbeidet utvise varsomhet og ta hensyn, slik at naboer ikke sjeneres unødvendig. Rigg, lager- og anleggsområder innrettes på en minst mulig skjemmende måte. Alt arbeid som denne kontrakt omfatter må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eien- dommers rettigheter og beskyttelse er ivaretatt etter "Lov om rettshøve mellom grannar" og andre rettsregler. Det pekes spesielt på at det er nødvendig å sikre grøfter, byggegroper og skrenter i anleggsperioden. Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for eventuelle skader og ulemper han måtte påføre annen manns liv og eiendom.
Pkt. 12.7 ”Arbeidstid” utgår og erstattes med følgende bestemmelse:
Normal arbeidstid er kl. 07.00 - 19.00, mandag til fredag. Avvik skal avtales med byggherren. Entreprenøren må tilpasse sin arbeidstid ved avhengighet til andre etater/virksomheter. Det forutsettes ikke å foregå anleggsarbeid mellom fredager kl. 19.00 og mandager kl. 07.00. Der- som entreprenøren ønsker utvidet arbeidstid, må forhåndsgodkjennelse innhentes.
Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 ”Hensyn til naboer”
Spesielt støyskapende arbeid (impulsiv støy) som spunting, pigging, sprenging, lasting av sprengstein, etc. kan utføres i tidsrommet 08.00 - 17.00, mandag til fredag, dog innenfor for- skriftens begrensning av støynivå. Entreprenøren skal gi byggeleder 3 dagers forvarsel om im- pulsiv støy. Ved slik virksomhet skal støyskjermende tiltak iverksettes etter byggherrens anvis- ning samt at det skal benyttes rystelsesmålere.
Generelt gjelder Oslo Helseråds "Forskrifter om begrensning av støy" når det ikke strider mot det som er beskrevet nedenfor. Eventuell søknad om dispensasjon fra forskriftene må fremset- tes av entreprenøren overfor Drammen kommune, v/helsetjenesten.
Følgende tilføyes som nytt pkt 12.9 ”Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere”:
Kontrakten skal utføres i tråd med bestemmelsene i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i of- fentlige kontrakter, 2008-02-08-112 samt ILO-konvensjon nr 94.
Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og ar- beidsvilkår overholdes.
Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underen- treprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentrepre- nører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet
innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forhol- dets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000,- pr. hverdag.
E.1.6 Endringer NS 8405 pkt 22.1
Bestemmelsen utgår og erstattes med:
Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25% netto tillegg til kontraktssummen.
E.1.7 Fristforlengelse (NS 8405 pkt 24)
Følgende tilføyes som nytt annet ledd i pkt 24.1 ”Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold”:
Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av til- leggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 15 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristfor- lengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider).
E.1.8 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25)
Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), jfr. NS 8405 pkt 25.3, 2.ledd a):
D.1.9.1 ”Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum”
Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser.
Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel:
0,5 A (B – 1,15 C) C
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.
B = entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf presisering nedenfor.
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll.
Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til:
• Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning.
• Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag.
• Avbestillingserstatning
• Kompensasjon for økt rigg og drift etter pkt 24.2.2.
D.1.9.2 ”Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse”
Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 ”Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold”, skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel:
0,5 A (Z) Y
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid
Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid.
Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres.
Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.
E.1.9 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV
Ny bestemmelse:
Entreprenørens varsel etter NS 8405 kapittel III og IV skal skje ved bruk av varslingsskjema: ”Endringsmelding”, jfr. vedlegg under kapittel F.
E.1.10 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)
Pkt 27.1 ”Indeksregulering”, første ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Kontraktsummen skal ikke indeksreguleres.
E.1.11 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt 29)
Det holdes tilbake 5% av kontraktssummen inntil komplett FDV-dokumentasjon er overlevert bygg- herren.
Det holdes tilbake ytterligere 5% av kontraktssummen inntil godkjent prøvedrift og overtagelse er gjennomført.
Pkt 29.1 ”Betalingsfrist” utgår og erstattes av følgende bestemmelser:
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura.
E.1.12 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)
Pkt 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt fjerde ledd. Standardens fjerde ledd blir nytt femte ledd.
Byggherren skal motta kontraktsmessig FDV-dokumentasjon i tråd med B1.17 Krav til doku- mentasjon. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforret- ningen forskyves tilsvarende.
Pkt 32.8 ”Byggherrens urettmessige brukstakelse”, annet ledd suppleres med følgende:
Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg.
E.1.13 Prøvedriftsperiode
I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som nytt pkt 32.9 ”Prøvedriftsperiode”:
32.9.1 ”Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode”
Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden kan starte. Bestemmelsene i NS 8405 pkt 32.3 ”Overtakelsesforretning”, pkt 32.4 ”Protokoll” og pkt 32.5 ”Byggherrens rett til å nekte overtakelse” gjelder tilsvarende så langt de passer.
32.9.2 Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode
Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk.
E.1.14 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34)
Pkt 34.3 ”Dagmulkts størrelse”, første ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse:
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre:
- 2 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 3.000,-
- 1 ‰ av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 1.500,-
Tekst av ikke-prisbærende karakter, men som er viktig bakgrunnsinformasjon for entreprenørens pristil- bud, følger i nedenforstående punkter.
E.1.15 Seriøsitetskrav
Vedlagte spesielle kontraktsbestemmelser «Seriøsitetskrav» som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggs- kontrakter gjelder i tillegg til Norsk Standard.
E.1.16 Forskudd
Det betales ikke forskudd
E.1.17 Sikkerhet/Helse/Arbeidsmiljø
Byggherren har laget SHA – plan som entreprenør må komplettere.
E.1.17.1 Ansvars- og myndighetsforhold
SHA-organisasjon:
Byggherre: | Drammen kommune Byprosjekter |
Prosjektleder: | Drammen kommune Byprosjekter v/ Xxx Xxxxxxxxx |
Koordinator for prosjekteringsfasen (KP): | COWI v/ Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Koordinator for anleggsfasen (KU): | WSP v/Xxxxx Xxxxxx |
Hovedbedrift: | Entreprenøren |
HMS-plan, riggplan og handlingsplan ved alvorlige ulykker beskrevet i SHA-planen skal leveres innen to uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbei- dene. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jfr. ”C2 Dagmulktsbelagte frister”.
E.1.18 Fakturering og fordeling
E.1.18.1 Fakturering
Alle fakturaer må merkes med ordrenummeret som medfølger bestillingen. Faktura som ikke er mer- ket med ordrenummer vil bli avvist og returnert.
Faktura skal være mottatt hos byggherren 5 arbeidsdager etter månedslutt. Entreprenørens fakturering skal deles i følgende kategorier:
A-nota: Avdragsnota (innsendes 1 gang pr. måned)
T-nota: Endringsarbeider inkl. regningsarbeider faktureres månedlig.
Det skal sendes en faktura pr. endringsordre.
Entreprenøren skal bruke en egen fakturaforside hvor følgende skal fremgå: Sum totalt avdragsgrunnlag
- kontraktsmessig innestående beløp
= totalt fakturert avdrag
- beløp som er betalt ved tidligere avdragsfakturaer
= beløp denne avdragsfaktura
+ MVA
= avdrag inkl. MVA
Oversikt over fakturagrunnlaget avtales med byggherren. Av denne oversikt skal følgende fremgå for de enkelte avregningsprosesser:
Kontraktens mengde og beløp. Akkumulerte mengder og beløp.
Utførte mengder og beløp for avdragsperioden.
T-notaer skal vedlegges kopi av de av byggherrens signerte endringsordrer det faktureres mot. For regningsarbeider skal i tillegg kopi av attesterte material- og signerte timelister vedlegges.
T-nota skal være påført status pr. endringsordre med bestilt omfang, akkumulert utført omfang og ut- ført i perioden, samt om arbeidet er sluttført.
Bestemmelsene om målebrev gjelder tilsvarende for T-notaer dersom disse avregnes som mengderegu- lerbare poster.
Alle vedlegg til faktura skal nummereres og sidetall angis (eks. vedlegg nr. 1, side 1 av 3, side 2 av 3, side 3 av 3).
Entreprenør skal etterkomme byggherrens krav til faktura som angitt over. Fakturaer som ikke er i henhold til disse krav, vil bli returnert. Entreprenøren har ikke krav på forsinkelsesrente i slike tilfeller.
E.1.18.2 Elektronisk fakturering:
Tilbyder skal levere elektronisk faktura (faktura, kreditnota og purring). Dette er en forsendelse av da- tafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden og det er denne som skal benyttes. Fakturaen skal leveres kostnadsfritt til kommunens fak- turamottak. Faktura må inneholde leveringssted, ordrenummer, kontaktperson.
Eventuelle spørsmål om E-faktura kan rettes til
E.1.19 Rapportering
E.1.19.1 Fremdrift
Entreprenøren skal i forbindelse med sin kvalitetsplan utarbeide en hovedfremdriftsplan (leverandør- plan).
Leverandørplanen skal være en nedbrytning av byggherrens fremdriftsplan/kontraktsplan. Leverandørplanen skal detaljeres slik at følgende elementer er tatt vare på:
• I planen skal det defineres milepæler når informasjon fra byggherre og andre berørte aktører er nødvendig for at entreprenøren skal møte kontraktens frister. Videre skal frister, kritiske akti- viteter og avhengigheter til andre entrepriser fremgå av planen.
• Entreprenøren skal etablere leverandørplanen som et nettverk, hvor alle viktige avhengigheter mellom aktivitetene er identifisert. Eksterne avhengigheter skal i størst mulig grad identifise- res i nettverket gjennom bruk av milepæler. Kritisk linje for entreprenørens arbeid skal identi- fiseres.
Entreprenøren skal i tillegg utarbeide en detaljert fremdriftsplan (produksjonsplan).
Presentasjonen av planen skal vise startdato, sluttdato og varighet for alle aktiviteter. Produksjonspla- nen skal være en rullerende fremdriftsplan og skal holdes fortløpende oppdatert med endringer/tillegg. Entreprenøren skal i planen ha detaljplanlagt arbeidene 6 uker fram i tid.
Produksjonsplanen skal til enhver tid være av tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsgrad slik at ulike de- taljaktiviteter klart og entydig fremgår. Planen skal være så detaljert at fremdriften med letthet kan føl- ges opp på byggeplassen.
E.1.19.2 Rapportering av kostnader
Entreprenøren skal rapportere kostnader mot følgende:
• Kontraktens opprinnelige verdi.
• Endringer.
I forbindelse med kostnadsrapporteringen skal det leveres kurve for kostnadsutvikling totalt for kon- trakten.
E.1.19.3 Rapportering HMS
HMS-rapporteringen skal minimum inneholde:
• Uønskede hendelser.
• Avviksrapportering.
• Rapportering av utbedring.
E.1.20 Riggplass, mellomlager
E.1.20.1 Rigg
Entreprenøren er ansvarlig for å etablering og drift av rigg.
Entreprenøren er ansvarlig for å sikre riggområdet slik at uvedkommende ikke kan komme til skade. Entre- prenør må selv besørge tilgang til område for avfall i byggeperiode og rivearbeider i hele anleggspe- rioden. Området skal også omfatte avfall fra sideentreprenør E2 elektro
E.1.20.2 Permanent depot
Entreprenøren må selv besørge tilgang til permanent tipp plass for overskuddsmasser.
E.1.21 Xxxxxx og ledninger
Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades under ar- beidet.
Skader som måtte oppstå, skal repareres av etatene på entreprenørens bekostning. Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledninger, slik som oversvøm- melser o.l. Det forutsettes at etatens instruks for gravemeldinger følges.
Ved behov vil entreprenøren få oppgitt en kontaktperson for hver av kabeletatene. Entreprenøren vil få ansvaret for koordinering av arbeider som skal utføres av kabeletaten.
E.1.22 Xxxxxxxxxxx
Prisbærende tekst utover det som er dekket av NS3420 fremgår i egne poster i mengdebeskrivelsen.
E.1.23 Prosjekthotell
I prosjektet skal Interaxo benyttes for å dele relevant informasjon. Byggherren gir tilgang til entrepre- nør.
F. Vedlegg
F.1 Byggherrens SHA plan
F.2 Endringsmelding
I tillegg til ovenstående vedlegg, plikter entreprenøren, aktuelle underentreprenører og leverandører å kjenne til gjeldende forskrifter, normer mv. som gjelder generelt eller for arbeider i Drammen kom- mune, eksempelvis:
• Gjeldende revisjon av VA-norm for Drammen kommune, gjeldende teknisk veilysnorm og gjel- dende Graveinstruks. Beskrivelse og tegninger er basert på normen og det forutsettes at entreprenø- ren har kjennskap til relevante kapitler i normen ved prising av arbeidene.
• Oslo Helseråds "Forskrifter om begrensning av støy".
• Direktoratet for arbeidstilsynets "Forskrifter for graving og avstiving av grøfter", datert 19. novem- ber 1985.
• Statens forurensningstilsyns "Forskrifter om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann" TA-684/90, datert 1. februar 1990.
• NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg versjon 4, utgave oktober 2008 (og senere aktu- elle delrevisjoner av enkelthefter i standarden).
• Gjeldende forskrifter, dokumenter og håndbøker som er relevante for arbeidene.
• Gjeldende norske og internasjonale standarder og retningslinjer som er relevante for arbeidene.
Det presiseres at entreprenøren har ansvaret for å skaffe seg tilgang til og sette seg inn i doku- mentene som ikke er vedlagt.