KONKURRANSEBESKRIVELSE
Konkurransegrunnlag del I
KONKURRANSEBESKRIVELSE
VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen
TYPE KONTRAKT: Bygg og anlegg - NS 8406 Utførelsesentreprise TYPE KUNNGJØRING: Nasjonal kunngjøring
VALGT PROSEDYRE: Åpen tilbudskonkurranse etter FOA del I og del II OPPDRAGSGIVERE: Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS KONTRAKSPERIODE: 2018 - 2019
PROSJEKTNUMMER: 3119
Del I Konkurransebeskrivelsen
Del I Konkurransebeskrivelsen beskriver hvordan konkurransen skal gjennomføres og omfatter alt som har med konkurransen å gjøre. Etter inngåelsen av kontrakt skal denne delen utgå.
Innholdsfortegnelse
1 Innbydelse til konkurranse
2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-3 |
Innbydelse til konkurranse |
1.1 Kort om anskaffelsen Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS ønsker spesifisert tilbud på opparbeidelse av følgende: • Legging av nye vann- og avløpsledninger fra Stokkabekkvegen på Ekornseter og ned kjosen til Ekornvika. Arbeidene inkludererer utvidelse og oppgradering av eksisterende jordbruksveg. • Omlegging av Offentlige vann- og avløpsledninger ved Finnås Kraftlag sin tomt i Hollundsdalen. Arbeidene inkluderer reetablering av alle berørte arealer. 1.2 Anskaffelsesplan Anskaffelsen er planlagt etter følgende fremdriftsplan: 1.3 Kort om oppdragsgiver Byggherre er Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. 1.4 Forbehold om tillatelser eller finansiering Det tas forbehold om å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn. Følgende forhold vil alltid være saklig grunn til å avlyse konkurranse: • Endringer i prosjektet som følge av endrede økonomiske rammevilkår/budsjett, bortfall av planlagt finansiering, organisatoriske og politiske endringer og kommunal aktivitet. • Prosjektgjennomføringen under forutsetning av styregodkjenning og politisk godkjenning, samt at nødvendige godkjenninger blir gitt. Manglende godkjenninger vil lede til avlysning av konkurransen. |
Kunngjøring | Onsdag 28.nov 2018 |
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget | Fredag 11.jan 2019 |
Tilbudsfrist | Fredag 25.jan 2019 kl 12.00 |
Tilbudsåpning, offentlig | Fredag 25.jan 2019 kl 12.05 |
Evaluering og vurdering av tilbud | Uke 5 - 7 2019 |
Meddelelse om valg av leverandør - karensperiode | Fredag 15.feb 2019 + 10 dager |
Signering av kontrakt | Fredag 01.mar 2019 |
Tilbudets vedståelsesfrist | 3 måneder |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-4 |
Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler |
2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974 del I og del II. 2.3 Dialog/forhandlinger Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer. Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud. |
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter følgende prosedyreform: | |
X | Åpen tilbudskonkurranse under EØS terskelverdien |
Begrenset tilbudskonkurranse under EØS terskelverdien | |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-5 |
Grunnlag for tilbudet |
3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning Komplett konkurransegrunnlag består av dette dokumentet med vedlegg og eventuelle senere tilleggsopplysninger eller tilleggsdokumenter til konkurransegrunnlaget publisert på xxx.xxxxxx.xx og xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/. Konkurransegrunnlaget består av to deler. Del I Konkurransebeskrivelsen beskriver hvordan konkurransen skal gjennomføres og omfatter alt som har med konkurransen å gjøre. Etter inngåelsen av kontrakt skal denne delen utgå. Del II Kontraktsgrunnlaget inneholder kontraktsvilkårene, beskriver hva som skal anskaffes (kontraktsgjenstanden), vederlaget, hvordan kontraktsgjenstanden skal leveres og når den skal leveres. 3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget skal stilles via «Meldinger» i konkurranse- gjennomføringsverktøyet i Mercell. Alle spørsmål (anonymisert) og svar vil bli sendt til de leverandørene som har meldt sin interesse via konkurransegjennomføringsverktøyet. Dersom tilbyder oppdager uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal det stilles spørsmål så snart som mulig. 3.3 Befaring Det blir arrangert felles befaring på anleggsområdene og orientering om prosjektet med oppmøte i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS sine lokaler i Hollundsdalen onsdag 28.november 2018 kl 09.00. Tilbyder oppfordres til å delta på denne befaringen, eventuelt også å befare anleggsområdet på egenhånd. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-6 |
Krav til tilbudet |
4.1 Tilbudets utforming 4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell portalen, xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/, innen tilbudsfristen. Tilbudet skal inneholde følgende tilbudsdokumenter som organiseres slik: • Signert tilbudsbrev. Eventuelle avvik fra konkurranse¬grunnlaget/kravspesifikasjonen skal fremkomme i tilbudsbrev. • Utfylt ESPD skjema med erklæring om at kvalifikasjonskrav er oppfylt. • Beskrivelse av taushetsbelagt informasjon, dersom aktuelt. Se punkt 4.3, • Dokumentasjon for oppfyllelse av tildelingskriteriene, det vil si utfylte priser (utfylt beskrivelse i elektronisk prisformat som *.gap/.xml i henhold til NS 3459:2012), prissammenstilling og pristabeller, se kapittel 6 og Del II, kapittel F Vederlaget. Utskrift av utfylte priser skal i tillegg leveres elektronisk i PDF-format. Det presiseres at tilbudsbrevet skal undertegnes av en som har fullmakt til å pådra leverandøren forpliktelse. Ta kontakt med Mercell brukerstøtte dersom du ikke er bruker hos Mercell, eller dersom du har spørsmål til funksjonalitet i verktøyet: Tlf.: 00 00 00 00 / E-post: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx 4.1.2 Språk Tilbud med tilhørende dokumenter og kommunikasjon skal utformes på norsk. Alle henvendelser vedrørende konkurransen skal være på norsk. 4.2.1 Avvik Dersom tilbudet inneholder avvik mot deler av konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen, skal avvikene beskrives entydig og presist i tilbudsbrevet. Avvikene må referere til relevant punkt i konkurransegrunnlaget. Dersom det er mulig skal det gis en pris for å frafalle eller rette avviket i Del II, kapittel F Vederlaget, punkt F.2 Prissatte avvik. Vær oppmerksom på at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises. Tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige kan bli avvist. 4.2.2 Alternative tilbud |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-7 |
Krav til tilbudet |
4.2.3 Deltilbud Deltilbud aksepteres ikke. 4.3 Offentlegloven og taushetsbelagt informasjon I henhold til offentlighetsloven er tilbud og protokoller offentlige når valg av leverandør er gjort. Det kan ikke gis innsyn i opplysninger som er underlag taushetsplikt. Tilbyder må opplyse om tilbudet inneholder opplysninger som en mener er underlagt taushetsplukt etter forskrift for offentlige anskaffelser §3-6, eller som av andre grunner skal være unntatt for offentlig innsyn. Det må gå klart frem hvilke opplysninger dette gjelder, med referanse til aktuelle opplysninger i tilbudet. Vi gjør oppmerksom på at informasjon fra tilbyder blir tatt hensyn til så langt som mulig, men oppdragsgriver har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av eventuelle innsynskrav. Vi ber derfor om at tilbyder leverer en sladdet, elektronisk kopi av tilbudet til offentlig innsyn. Tilbud utarbeides for leverandørens egen kostnad. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-8 |
Kvalifikasjonskrav |
5 Kvalifikasjonskrav 5.1 Dokumentasjon/bekreftelse i ESPD skjema Merk at det i ESPD skjema skal bekreftes at samtlige kvalifikasjonskrav oppfylles. En slik bekreftelse er tilstrekkelig ved levering av tilbud. Før tildeling av kontrakt må imidlertid den tilbyderen som blir valgt til leverandør straks levere dokumentasjon som viser at samtlige kvalifikasjonskrav er oppfylt. 5.2 Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 5.2.1 Firmaattest 5.2.2 Attest for skatt og merverdiavgift |
Krav: | Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. |
Dokumentasjon: | Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. |
Krav: | Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og merverdiavgift, eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. |
Dokumentasjon: | Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Hvis dette ikke er mulig kan den bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten. Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-9
Kvalifikasjonskrav
5.3 Økonomisk og finansiell kapasitet
Krav: | Leverandør skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten. Det aksepteres minimum karakteren «tilfredssillende» innenfor to av følgende kriterier: likviditet, lønnsomhet og soliditet jfr. Proff Forvalt sin rangering og/eller minimum B2 på analysen «sannsynlighet for konkurs» |
Dokumentasjon: | Som dokumentasjon vil det bli innhente kredittvurdering fra Proff Forvalt kredittinformasjonsselskap xxx.xxxxxxx.xx Dersom leverandøren er kjent med at krav til økonomisk og finansiell kapasitet ikke kan imøtekommes gjennom kredittvurdering som angitt ovenfor, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet. |
5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-10
Kvalifikasjonskrav
5.4.1 Kompetanse
Krav: | Leverandør skal ha nødvendig kompetanse til å kunne utføre oppdraget. |
Dokumentasjon: | Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge en liste over de viktigste relevante utførelsesentreprisene de siste fem år med sammenlignbar vanskelighetsgrad og kompleksitet, herunder opplysninger om: - Rollen som entreprenør - Oppdraget (kort beskrivelse) - Kontraktsverdi eks. mva. - Størrelse/antall m2 - Tidspunkt (årstall) for oppdraget - Oppdragsgiver. På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi navn og e-postadresse til kontaktperson for de tre mest relevante oppdragene. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Dersom entreprenøren har sentral godkjenning som UTF, tiltaksklasse 2, for fagområdene «Veg og grunnarbeider» og «vannforsynings- og avløpsanlegg» etter ny ordning (etter 1.1.2016), eventuelt «Overordnet ansvar for utførelse» og «Grunnarbeid og landskapsutforming» etter gammel ordning (før 1.1.2016), kan godkjenningsbevis vedlegges og benyttes som dokumentasjon for kompetansekravet. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-11
Kvalifikasjonskrav
5.4.2 Kvalitetssystem
Krav: | Det er et krav at leverandør har et velfungerende system for sikring av kvalitet, tilpasset oppdragets art og omfang. |
Dokumentasjon: | Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem utstedt av kompetent uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller anerkjente kvalitetssikringsstandarder som ISO 9001:2008 eller tilsvarende. Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har velfungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av innholdet i systemet, herunder en oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for oppdraget. |
Krav: | Leverandør skal være godkjent lærebedrift for relevant(e) fagområde |
Dokumentasjon: | Kopi av godkjenning, eller dokumentasjon på at leverandøren oppfyller krav til å få en slik godkjenning, og at søknad om å bli lærebedrift sendes senest 14 dager etter signering av kontrakt |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 1-12 |
Tildelingskriterier |
6 Tildelingskriterier 6.1 Tildelingskriterier F.1 Prissammenstilling, F.2 Prissatte avvik. |
Oppdragsgiver vil velge tilbud på grunnlag av kriteriet: | |
a) Den laveste prisen | |
b) Den laveste kostnaden | |
c) Det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet | |
d) Pris kostnad er allerede fastsatt – leverandørene konkurrerer utelukkende på grunnlag av andre kriterier | |
e) Andre kriterier (under EØS terskelverdien) | |
Konkurransegrunnlag del II
KONTRAKTSGRUNNLAG FOR
VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen
TYPE KONTRAKT: Bygg og anlegg - NS 8406 Utførelsesentreprise TYPE KUNNGJØRING: Nasjonal kunngjøring
VALGT PROSEDYRE: Åpen tilbudskonkurranse etter FOA del I og del II OPPDRAGSGIVERE: Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS KONTRAKSPERIODE: 2018 - 2019
PROSJEKTNUMMER: 3119
Del II Kontraktsgrunnlaget
Del II Kontraktsgrunnlaget inneholder kontraktsvilkårene, beskriver hva som skal anskaffes (kontraktsgjenstanden), hvordan kontraktsgjenstanden skal leveres og når den skal leveres.
Innholdsfortegnelse
1 Avtaledokument
A. Generell del
B. Kontraktsbestemmelser
C. Tekniske krav
D. Krav til byggeprosessen
E. Frister og dagmulkter
F. Vederlaget
G. Oppdragsgivers ytelser
H. Forsikringer mv.
I. Leverandørens Hemmelige informasjon
J. Vedlegg
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-3 |
Avtaledokument |
1 Avtaledokument A Generell del A.1 Innledning Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS ønsker å inngå kontrakt på opparbeidelse av følgende: • Omlegging av Offentlige vann- og avløpsledninger ved Finnås Kraftlag sin tomt i Hollundsdalen. Arbeidene inkluderer reetablering av alle berørte arealer. • Legging av nye vann- og avløpsledninger fra Stokkabekkvegen på Ekornseter og ned kjosen til Ekornvika. Arbeidene inkludererer utvidelse og oppgradering av eksisterende jordbruksveg. A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang Kontraktarbeidet omfatter grovt oppsummert følgende leveranser: • Vegetasjonsrydding og forberedende arbeider • Masseflytting og rensk • Graving og sprenging av grøfter for vann- og avløpsledninger i terreng og i opparbeidede arealer • Graving og sprenging av grøfter for vann- og avløpsledninger under vann/sjø (landtak Ekornvika) • Midlertidig vannforsyning for private og offentlige abonnenter • Legging av rørledninger opp til og med Ø600 mm • Montering og oppbygging av kummer • Reetablering av berørte arealer • Reetablering og oppgradering av jordbruksveg A.3 Organisasjon og entreprisemodell Prosjektet gjennomføres som utførelsesentreprise idet byggherre leverer det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger. Prosjekteringsmaterialet er vedlagt og danner grunnlaget for kontrakten. Ved bruk av opsjon for tomteområdet vil utbygger / kjøper av den aktuelle tomte være byggherre. |
Byggherre | Xxxxx Xxxx og Avløpsselskap AS |
Prosjektleder | Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Koordinator for prosjektering (KP): | Sweco AS v/Xxx Xxxx X. Xxxxxxxxxxx |
Koordinator for utførelse (KU): | Byggeleder v/Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Rådgiver VVA | Sweco AS v/Xxx Xxxx X. Xxxxxxxxxxx |
Rådgiver mengdebeskrivelse | Sweco AS v/Xxxxx Xxxxxxxx |
Entreprisemodell: | Utførelsesentreprise iht. NS 8406/2009 |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-4 |
Avtaledokument |
B Kontraktsbestemmelser |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-5 |
Avtaledokument |
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjøres gjeldende NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Følgende presiseringer i bestemmelsene skal imidlertid gjelde: Punkt 4 Kontraktsdokumenter Som avtaledokument benyttes Byggblankett 8406 A:2008, Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Varsel og krav sendt som elektronisk post (e-post) til partenes representant aksepteres som skriftlig. Punkt 8 Sikkerhetsstillelse Som garantidokument benyttes Byggblankett 8406 B:2008, Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Byggherre BVA as kan ikke slås konkurs og stiller derfor ikke slik sikkerhet. Punkt 9 Forsikring Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret: Kopi av årsforsikring for bygge- og anleggsforsikring skal fremlegges før kontraktsslutning. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet. Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele anlegget er overtatt av byggherren. Ansvarsforsikring: Kopi av årsforsikring for entreprenøransvar skal fremlegges før kontraktsslutning og skal inngå som bilag i kontrakten. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet. Entreprenøren skal før utførelsen av arbeidet starter og innen 14 dager etter kontraktsinngåelse oversende attester på at eventuell tilleggsforsikring er tegnet. Punkt 23.1 Indeksregulering, Endring av offentlige gebyrer og avgifter Tilbudets priser er faste frem til 01.07.2019. For arbeider som ikke er utført innen denne datoen, kan pris kreves regulert etter NS3405, Totalindeksmetoden. Som indeks benyttes Statistisk Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for boligblokk i alt. Utgangsindeks 15.06.2019. 90% regulering. Pkt. 23.3 Fakturering og betaling Materialer skal være levert og montert på byggeplass før fakturering. Punkt 23.4 Særlig om regningsarbeider Det er medtatt eget kapittel for regningsarbeid i beskrivende mengdeberegning. Materialer som medgår for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i dette anbudet betales med netto selvkost i henhold til faktura med %-tillegg (som priset under kapittel 08) for entreprenørens administrasjon og fortjeneste. Punkt 26.1 Dagmulktbelagte frister I tillegg til sluttfristen fremgår dagmulktbelagte milepæler av tabellen i kapittel E Frister og dagmulkt. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-6 |
B.2 Spesielle kontraktbetingelser I samsvar med prinsippet om fastsettelse av særlige vilkår for gjennomføring av en kontrakt i anskaffelsesforskriften §8-12 og §19-1 gjelder følgende spesielle kontraktsbestemmelser: B.2.1 Etiske krav "Kontraktsvilkår - etiske krav" fra difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) / IEH (Iniativ for etisk handel)" vil bli lagt til grunn for kontraktsinngåelse. Se xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxx B.2.2 Sosial dumping HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Pliktig medlemsskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. Krav om faglærte håndtverkere Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Lærlinger Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3- 5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-7 |
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6. Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: • Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. • Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. Xxxxxxxxx mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-8 |
Avtaledokument |
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Krav til lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: • Forskrift om allmenngjort tariffavtale. • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene. Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 15-11-16 Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter - tillegg til Norsk Standard. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Xxxxxxxxx mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Krav om betaling til bank Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-9 |
Avtaledokument |
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” vil bli lagt til grunn for kontraktinngåelse. Ansatte hos entreprenør, leverandører og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Entreprenøren, leverandører og eventuelle underentreprenører skal på forespørsel dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom entreprenøren, leverandører eller eventuelle underentreprenører ikke etterlever forskriftens krav om lønns- og arbeidsvilkår. Byggherren vil kreve skriftlig bekreftelse på at alle arbeidstakere (også ansatte hos underentreprenører) i prosjektet er lovlig ansatt, har lønnsbetingelser over minstelønn, har gyldig ID-kort for bygge- og anleggsbransjen, obligatorisk tjenestepensjonssparing og lovpålagte forsikringer Merk at bestemmelsene gjelder i tillegg til og utfyller/utfylles av bilag 2 Seriøsitetskrav, punkt nr. 7 Krav til lønns- og arbeidsvilkår i B.2.2 Sosial dumping. B.2.4 Evaluering av oppdraget Xxxxxxxxxxxxx vil evaluere leverandøren sin gjennomføring av oppdraget. Erfaringer med leverandøren i avtaleperioden vil bli vektlagt ved vurdering av bruk av opsjoner og fremtidige kontrakter. B.2.5 Oppsigelse Avtalepartene aksepterer at oppsigelse av avtalen som følge av pålegg fra norske myndigheter eller EØS-organer ikke medfører erstatningsplikt partene imellom. Oppdragsgiver kan umiddelbart si opp denne avtale dersom leverandør ikke innen tretti - 30 virkedager fremskaffer skatteattest som ikke er eldre enn seks - 6 - måneder, eller dersom denne attesten viser at leverandør, på egne eller andres vegne, ikke er ajour med innbetaling av skatter og avgifter til det offentlige. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-10 |
Avtaledokument |
B.2.6 Personvern Leverandøren skal til enhver tid overholde den gjeldende personvernlovgivningen. Leverandøren plikter å inngå en skriftlig databehandleravtale med oppdragsgiver på det tidspunkt oppdragsgiver skriftlig anmoder om dette, se bilag 5 til kontraktsvilkår kapittel J. Vedlegg. B.2.7 Overdragelse av opsjon for tomtearbeider Ikke relevant for dette prosjektet. B.2.8 Administrative bestemmelser For kontraktarbeid utført for BVA as skal det sendes elektronisk faktura på EHF format. Faktura skal være merket med BVA as, ved BL Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx , oppdragsnavn "VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen". I tillegg sendes det parallell kopi av faktura som pdf-fil til BL Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. Materiell og varer skal som hovedregel være levert og ferdigmontert på anlegget før fakturering. B.2.9 Avtale om anleggsbidrag Ikke relevant for dette prosjektet. B.2.10 Tilleggsarbeid og/eller regningsarbeid Ethvert arbeid som medfører tillegg utover kontraktssummen skal avklares før utførelse. Det skal foreligge skriftlig tilbakemelding fra Byggeleder før arbeidet igangsettes. Som hovedregel skal alle endringer, tilleggsarbeid og/eller regningsarbeid avklares som et eget punkt i byggemøter hver 14.dag. B.2.11 NS3420 Beskrivelsen er basert på NS3420 versjon 2018-01. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. I tilstuning til, og i tillegg til bestemmelsene i NS3420, gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som fremgår av de enkelte kapitler. Alle priser skal omfatte alt som er nødvendig for å utføre leveransen, inkludert, men ikke begrenset til: • Materialer og hjelpematerialer • Arbeidslønn • Sosiale utgifter • Redskaper, verktøy og maskiner • Administrasjon og fortjeneste |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-11 |
Avtaledokument |
C.1 Tekniske rammebetingelser Entreprenørens prosjektering skal leveres etter NS 8406 og være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Der det ikke finnes relevante lover og forskrifter skal relevante bransjestandarder følges. C.2 Teknisk beskrivelse Mengdeberegning etter NS 3420 skal legges til grunn for tilbudet. C.3 Tegninger Vedlagte tegninger supplerer den tekniske beskrivelsen. Til envher tid gjeldende tegninger skal legges til grunn for utførelse av leveransen. C.4 Tekniske referansedokumenter Siste revisjon av va-norm for Bømlo skal i tillegg til prosjekteringsunderlaget legges til grunn for utførelsen sammen med øvrig relevant regelverk for bygging av tekniske anlegg. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-12 |
Avtaledokument |
D Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner Krav til administrative rutiner i byggeprosessen supplerer beskrivelsene og fremgår av dette kapittelet og vedlagte dokumenter. All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, e-poster, faktura etc. skal være på norsk og tydelig merkes med prosjektnavn og prosjektnummer. Xxxxxxxx sin representant skal beherske norsk muntlig og skriftlig. Representanten må ha nødvendig beslutningsmyndighet og være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid. Utenlandske arbeidstakere som skal arbeide alene, må kunne gjøre seg forstått på norsk. Under oppdragsutførelse skal det til enhver tid være minst en person fra entreprenør som behersker norsk skriftlig og muntlig på hvert arbeidslag. D.1.2 Byggemøter og andre møter Det vil bli arrangert byggemøter på byggeplassen så ofte som byggherre finner det nødvendig, minst hver 14. dag. I tillegg kan byggherre innkalle til nødvendige avklaringsmøter. Entreprenøren har møteplikt med det personell som byggherre innkaller. Kostnader til byggemøter skal være inkludert i tilbudets priser. Byggeleder skal føre referat fra møter. D.1.3 Bemanning Entreprenør skal når han har pågående arbeider holde en ansvarlig anleggsleder på stedet som har fullmakt til å treffe avtaler som kan har fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for entreprenøren. Entreprenør skal forøvrig påse at bemanningen tilpasses den gjeldende fremdrifts-plan. D.1.4 Byggherrens administrasjon Byggherre engasjerer byggeleder (BL) for prosjektet, enten intern eller ekstern. BL vil ha ansvar for oppfølging av kontraktsmessige forhold. Alle omkostninger for egen rigg og drift skal regnes inn i kapittel 1 - Rigg og drift. Entreprenøren er ansvarlig for etablering av riggplass. Entreprenøren skal særlig legge vekt på at eksisterende forhold ikke skades i forbindelse med tilrigging og byggearbeider. Rigg¬område må besørges av entreprenøren selv. Tilkobling på ledningsnett skal rørleggeranmeldes iht. krav fra kommunen. All dialog med Lyse angående byggestrøm til personalfasiliterer og drift besørges av entreprenøren. Entreprenøren skal rigge til personalbrakker som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav. Byggemøter skal avholdes i entreprenørens brakkerigg på anlegget. Entreprenøren plikter å foreta løpende opprydding og rengjøring etter egne arbeider. Veger i området skal holdes ren for støv og skitt i hele anleggs¬perioden. Unnlater entreprenøren å rydde, vil dette bli utført av byggherre for entreprenørens regning. Arbeidene skal utføres slik at anleggstrafikken forstyrrer normal trafikk i området i minst mulig grad. Brenning av avfall i anleggsområdet er ikke tillatt. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-13 |
Avtaledokument |
Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig innmåling. All stikking og oppmåling/innmåling må utføres med nøyaktighet i henhold til de krav som er satt i "Norm for kart og kommunale oppmålingsarbeider". Entreprenørens opplegg for gjennomføring av oppmålingsarbeidene skal forelegges byggherre på forlangende. Byggherre har også rett til å kontrollere målearbeidene for egen regning. Det vil bli gitt senterpunkt for nye kummer på KOF-format, VIPS-data for veganlegg, senterpunkt for slukrister, hjørnepunkter på nedgravde avfallskontainere, skiltplassering, lysmaster og gjerder. Eksisterende kantstein, vegkanter etc. som senere skal reetableres må på forhånd sikres av entreprenør ved nødvendig innmåling. Det vil ikke bli utarbeidet maskinstyringsdata. Entreprenør må selv bearbeide stikningsdata til eventuelle maskinstyringsdata slik at disse er i overenstemmelse med gjeldende tegninger og stikningsdata fra Byggherre/prosjekterende. D.1.7 Forhold til eksisterende anlegg Det er entreprenørens ansvar å gjøre seg kjent med og påvise eksisterende ledninger, kabler og andre innretninger på anlegget. Tegningene viser omtrentlig plassering av eksisterende ledninger og kabler. Kun ledninger som er registrert av kommunen er vist på tegningene. Det kan forekomme at en treffer ukjente ledninger og kabler. I den grad det er nødvendig, skal eksisterende anlegg holdes i drift i anleggsperioden. I forbindelse med oppstart av arbeidene skal entreprenøren gjøre seg kjent med området og gi tilbakemelding dersom det finnes avvik i omfang eller plassering av eksisterende anlegg. Alle tilkoblingspunkter skal fremgraves i god tid og høyde, plassering og dimensjoner skal kontrolleres mot tegninger. Dersom det er avvik i forutsetningene som krever endring til tegninger, skal byggherren gis tilstrekkelig frist til å foreta slik justering. D.1.8 Forhold til andre entreprenører Entreprenøren har ansvaret med all koordinering med kabeletatene og innkalling av disse til byggemøter og eventuelle særmøter i god tid for å opprettholde nødvendig fremdrift i prosjektet. D.2 Kvalitetssikring Mengdeberegning etter reglene i NS 3420 skal legges til grunn for tilbudet. D.2.1 Kvalitet Utførelse og materialer skal være i henhold til konkurransegrunnlaget. D.2.2 Kvalitet - dokumentasjon Entreprenør (og underentreprenør) skal på oppfordring fremlegge utfylte sjekklister i henhold til eget kvalitetssystem. D.2.3 Krav til KS-system Byggherre forbeholder seg rett til å foreta tilsyn med Entreprenørens kvalitetssystem. D.2.4 Krav til kvalitetsplan Kvalitetsplan skal spesifikt tilpasses til dette prosjektet. Byggherren forbeholder seg retten til å utføre kontroll av leverandørprosjektering og utførelse. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-14 |
Avtaledokument |
D.3.1 SHA - plan Byggherre sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet iht. Byggherreforskriften og utarbeider Byggherrens SHA plan før oppstart. D.3.1 SHA - koordinator Koordinator for prosjektering (KP) - ivaretas av Xxxxxxxxx. Koordinator for utførelse (KU) - ivaretas av Byggherre D.4 Øvrige krav til byggeprosessen D.4.1 Kommunal behandling Oppdragsgiver søker om byggetillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven så snart det er valgt entreprenør. Igangsettelse på byggeplassen er således avhengig av saksbehandlingstid i kommunen. Det tas forbehold om nødvendige politiske eller administrative godkjenninger fra offentlige instanser til å starte arbeidene. Entreprenøren skal signere ansvarserklæring for egne arbeider. D.4.2 Koordinering offentlige etater All koordinering med offentlige etater er entreprenørens ansvar. Dette gjelder krav til påvisning, merking, skilting, sikring og trafikkavvikling. Entreprenøren må rette seg etter de krav som blir gitt av Byggherren, Kommunen og Statens vegvesen med hensyn til adkomst. D.4.3 Byggeplass skilt Byggeplass skilt tillates normalt ikke, og skal eventuelt avklares særskilt med Byggherre. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-15 |
Avtaledokument |
E Frister og dagmulkter X.1 Frister Overordnet fremdriftsplan for leveransen: Det legges opp til at arbeidet på begge de to anleggene utføres parallelt for mest mulig rasjonell administrering av kontraktsarbeidet. E.2 Dagmulkter Dagmulktbelagte frister og Dagmulktens størrelse er oppgitt i tabellen ovenfor. E.3 Framdriftsplanlegging Entreprenøren plikter å utarbeide sin egen detaljerte fremdriftsplan for utførelse av arbeidene. Fremdriftsplanen skal forevises og godkjennes av Byggherre senes i første byggemøte. Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift og i norske kroner. Dersom ikke annet er opplyst i tilbudet skal prisene være inklusive et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Pris, rater og påslag skal gjelde tilsvarende for arbeider som utføres av kontraktsmedhjelpere. F.1 Prissammenstilling Oppgi pris (totalsum) for utførelse av bygge- og anleggsarbeid som beskrevet i NS-3420 mengdebeskrivelsen, det vil si komplett kontraktarbeid. Poster som ikke er priset/uteglemte poster anses innkalkulert i andre poster og inkludert i sum tilbud. Kapittel: kr 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse Sum eksklusive merverdiavgift |
Nr. | Dagmuktbelagte frister | Dagmulktens størrelse | |
1. | Oppstart av kontraktsarbeidet | Uke 11 - 2019 | Iht. NS 8406 pkt. 26.3 |
2. | Ferdigstillelse av kontraktsarbeidet | Uke 26 - 2019 |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-16 Avtaledokument
Her skal pris for eventuelle avvik mot deler av konkurransegrunnlaget med vedlegg oppgis.
Pris på eventuelle avvik til tilbudet | Oppgi pris, eks. |
Sett inn beskrivelse av avviket | Kr. |
Sett inn beskrivelse av avviket | Kr. |
Sum, eksklusiv merverdiavgift | Kr. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-17 |
Avtaledokument |
G.1 Prosjektering Byggherren står for hele eller det vesentlige av prosjekteringen. Komplett prosjekteringsmaterialet er vedlagt. Entreprenøren skal dog foreta nødvendig prosjektering i henhold til NS 8406 |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-18 |
H Forsikringer mv. Her legges det inn kopi av leverandørens forsikringer (i forbindelse med kontraktsignering). Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret (presisering til NS 8406 pkt. 9) Kopi av årsforsikring for bygge- og anleggsforsikring skal fremlegges før kontraktsslutning. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet. Ansvarsforsikring (presisering til NS 8406 pkt. 9) Kopi av årsforsikring for entreprenøransvar skal fremlegges før kontraktsslutning og skal inngå som bilag i kontrakten. Eventuell tilleggsforsikring for å oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes før igangsettelse av arbeidet. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-19 |
Avtaledokument |
I Leverandørens hemmelige informasjon Her legges det inn informasjon om eventuell hemmelig informasjon, ref. del I Konkurransebeskrivelsen, punkt 4.3 Offentleglova og taushetsbelagt informasjon. (Beskrivelsen skal leveres som en del av tilbudet og legges inn i PDF-utskrift) |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2A-20 |
Avtaledokument |
J Vedlegg 1. ESPD skjema (i Mercell-portalen) 2. Tekniske tegninger |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2B-1 |
Del 1 Kjosen |
Anleggsområdet overtas i den stand det er. Det forutsettes at entreprenøren har gjordt seg kjent med de stedlige forhold innen han gir sitt anbud. Entreprenøren kan ikke reise krav på grunnlag av forhold som en erfaren entreprenør må forventes å ha blitt oppmerksom på. Entreprenøren er ansvarlig for at det foreligger gyldig byggetillatelse før arbeidene igangsettes. Entreprenøren skal selv innhente gravetillatelse fra kommune, elverk og andre berørte parter. Entreprenøren må også selv beskaffe provisoriske uttak for vann, avløp, telefon og strøm. Brenning av avfall på anleggsområdet er ikke tillatt. Entreprenøren skal rette seg etter alminnelige og spesielle påbud gitt av byggherre, arbeidstilsyn, politi, vegvesen, og andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår. Konsekvensene av slike påbud skal ikke føre til merkostnad for byggherren. Før arbeidene igangsettes skal entreprenøren registrere eksisterende forhold slik som grunnmurer, forstøtningsmurer, hageanlegg og lignende som kan påvirkes av anleggsarbeidene ved hjelp av fotografering. Anleggsområdet og åpne grøfter skal til enhver tid være inngjerdet og sikret for å unngå uhell eller ulykker. Det skal samtidig sikres tilfredsstillende adkomst til eiendommene langs anleggsområdet. Nødvendig skiltplan skal utarbeides av entreprenøren. Denne planen skal følges i hele anleggsperioden. Anleggsområdet skal til enhver tid være ryddig og oversiktlig. Det skal utføres ukentlig opprydding. Ved anleggsperiodens slutt skal hele området ryddes og rengjøres slik at det fremstår som ryddig og rent. Kummer skal spyles og området feies. Entreprenøren skal utnevne egen anleggsleder for prosjektet. Denne skal ha nødvendige kvalifikasjoner, nødvendige fullmakter til å ta avgjørelser på entreprenørens vegne og skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal selv uføre all nødvendig utstikking i henhold til utlevert tegningsmateriale. All stikking og oppmåling skal utføres i henhold til gjeldende retningslinjer. Entreprenøren må sel vurdere behov for anleggsveger. Alle kostnader med anleggsveger skal inkluderes i postene for rigg og drift. Alle kostnader for Rigg og Drift av anlegget fordeles på postene nedenfor. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-2 | ||||
A Del 1 Kjosen 01 Rigg og drift | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.01.2 | AU2.1 | ||||
SLUTTDOKUMENTASJON | |||||
Rund sum | RS | ||||
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon over levert | |||||
materiell, samt innmålinger av utført arbeid | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.01.3 | AV1.1 | ||||
FOR EGET KONTRAKTARBEID | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: Byggeplass | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.01.4 | AV2.1 | ||||
EGET KONTRAKTARBEID | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: Byggeplass | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.01.5 | AV3.1 | ||||
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS | |||||
FOR EGET KONTRAKTARBEID | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: Byggeplass | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-3 | ||||
A Del 1 Kjosen 01 Rigg og drift | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.01.6 | AK3.116A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING Lokalisering: Trafikkavvikling Beskrivelse: Se andre krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Trafikkavvikling for egne er i prinsippet inkludert i postene AV1, AV2 og AV3. Denne post er medtatt for å "minne" entreprenør om å ta med kostnader for trafikkavikling. Posten omfastter all trafikkavvikling og midlertidig adkomster i forbindelse med opparbeidelse av anlegget. Posten skal inkludere alle utgifter med skilting, merking, varsling og midlertidig trafikkavvikling, samt nødvendige jerseyblokker sikringsgjerde etc. Entreprenør utarbeider skilt- og varslingsplaner og søker Bømlo kommune om godkjenning Posten omfatter rigg, drift og nedrigg. | RS | |||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-4 | ||||
A Del 1 Kjosen 01 Rigg og drift | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.01.7 | AK3.2111A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: VANNFORSYNING FORMÅL: OFFENTLIG NETT Lokalisering: Midlertidig vannforsyning Utførelse: Se andre krav Dimensjon/kapasitet: Se andre krav Andre krav: b) Materialer Alt av nødvendig rør og materiell hentes ut på BVA sitt lager i Hollundsdalen. c) Utførelse Posten gjelder legging og montering av midlertidig vannforsyning til eksisterende kommunale vannledninger og til privat enebolig. BVA leverer alt av nødvendige rør og deler, men transport, montering, fremgraving og lokalisering skal være inkludert i posten. Det skal monteres omlag 320 lm Ø160 PE vannledning fra tilkoblingspunkt i sør til og med sjø. Ledningen monteres sammen av 6 lm lengder, valgfritt speilsveis eller elektromuffer. Midlertidig vannledning legges langs/i bekk slik at denne kan ligge i god avstand fra byggingen av det øvrige anlegget. Den midlertidige hovedvannledningen skal ikke graves ned, men på grunn av kryssinger kan det være aktuelt å grave ned stikk til enebolig og kryssende Ø110 vannledning. Det skal inkluderes fremgraving og tilkobling av følgende: • Tilkobling til eksisterende VL ved tilkoblingspunkt i sør • Tilkobling til eksisterende Ø32 stikk til bolighus 85/10 • Tilkobling til eksisterende Ø110 PVC ved kum 15496 • Tilkobling til eksisterende Ø160, Ø110 og Ø63 i sjø. • Tilkobling utføres via flense-T/kryss | RS | |||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-5 | ||||
A Del 1 Kjosen 01 Rigg og drift | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.01.8 | AM3.211 | ||||
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON | |||||
Rund sum | RS | ||||
INSTALLASJON: VANNFORSYNING | |||||
Lokalisering: Midlertidig vannforsyning | |||||
Installasjonens omfang: Som beskrevet i post for | |||||
tilrigging | |||||
Ytelse: Hele anlegget | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.01.9 | AS3.2111A | ||||
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK | |||||
INSTALLASJON | |||||
Rund sum | RS | ||||
INSTALLASJON: VANNFORSYNING | |||||
OMFANG: OFFENTLIG NETT | |||||
Lokalisering: Midlertidig vannforsyning | |||||
Beskrivelse: Se andre krav | |||||
Andre krav: | |||||
Komplett nedrigging av midlertidig vannforsyning. Alt | |||||
av ventiler og rør demonteres og transporteres til | |||||
BVA sitt lager i Hollundsdalen. | |||||
2B.A.02 | |||||
2B.A.02.1 | Markrydding | ||||
2B.A. | FV1.1A | ||||
02.1.1 | VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT | ||||
Rund sum | RS | ||||
Område som skal ryddes: Hele anlegget | |||||
Andre krav: | |||||
Tømmer med diameter over 15 cm kvistes, kappes i | |||||
lengder på maksimalt 4 lm og legges i stabel på | |||||
egnet sted innenfor anlegget for grunneiers | |||||
avhenting. | |||||
x) Mengderegler | |||||
Posten angis som rund sum | |||||
2B.A. | FH8.2241A | ||||
02.1.2 | DEMOLERING AV BLOKKER | ||||
Antall blokker | stk | 15 | |||
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³ | |||||
Lokalisering: Hele anlegget ved behov | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Demolering av blokker fra steinur som er for store til | |||||
å kunne benyttes i vegfylling og/eller lastes opp for | |||||
transport ut av anlegget. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-6 | ||||
A Del 1 Kjosen 02 Markrydding, riving, rensk og transport 1 Markrydding | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | FV2.5213130 | ||||
02.1.3 | OPPLASTING OG TRANSPORT | ||||
AV BERG - FAST VOLUM Prosjektert fast volum | m 3 | 50,00 | |||
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen | |||||
Transportlengde: Uspesifisert | |||||
Lokalisering: Hele anlegget ved behov, demolerte | |||||
blokker som ikke nyttes i fylling. | |||||
Tippsted: Entreprenørens deponi | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.02.2 | Riving / demontering | ||||
2B.A. | ZB3.1212 | ||||
02.2.1 | SKJÆRING | ||||
Samlet lengde | m | 5,00 | |||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Metode: Saging | |||||
Total dybde: Fra 50 til 100 mm | |||||
Lokalisering: I tilkobling til eksisterende kommunal veg | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | ZB7.22 | ||||
02.2.2 | RIVING AV FAST DEKKE Areal | m 2 | 2,00 | ||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Total dybde: Fra 50 til 100 mm | |||||
Lokalisering: I tilkobling til eksisterende kommunal veg | |||||
Spesielle forhold: Ingen | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FV2.53550 | ||||
02.2.3 | OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT | ||||
Vekt | tonn | 0,50 | |||
Type masse: Rivingsasfalt | |||||
Transportlengde: Uspesifisert | |||||
Lokalisering: I tilkobling til eksisterende kommunal veg | |||||
Tippsted: Godkjent deponi | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FM5.5522 | ||||
02.2.4 | LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT | ||||
Vekt | tonn | 0,50 | |||
Type avfall: Asfalt | |||||
Lokalisering: I tilkobling til eksisterende kommunal veg | |||||
Leveringssted: Godkjent deponi | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-7 | ||||
A Del 1 Kjosen 02 Markrydding, riving, rensk og transport 3 Graving, sprenging og masseflytting | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.02.3 | Graving, sprenging og masseflytting | ||||
2B.A. | FD1.13213 | ||||
02.3.1 | GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum | m 3 | 230,00 | ||
Omfang: Inkludert opplasting | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:2 | |||||
Lokalisering: Veganlegg og utgraving for murer | |||||
Formål: Utgraving til trau | |||||
Grunnforhold: Løsmasser | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FM2.223110A | ||||
02.3.2 | |||||
FAST VOLUM Prosjektert fast volum | m 3 | 130,00 | |||
Opplastingssted: Gravested | |||||
Total transportlengde: Uspesifisert | |||||
Lokalisering: Veganlegg og utgraving for murer | |||||
Leveringssted: Entreprenørens deponi | |||||
Type masser: Overskudd eller dårlige masser som ikke | |||||
kan nyttes i fylling | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten inkluderer deponiavgift | |||||
2B.A. | FM2.21321 | ||||
02.3.3 | |||||
ANBRAKT VOLUM | |||||
TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE Prosjektert anbrakt volum | m 3 | 140,00 | |||
Opplastingssted: Gravested | |||||
Lokalisering: Veganlegg og utgraving for murer | |||||
Type masser: Løsmasser fra skjæring til fylling | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | |||||
02.3.4 | UTLEGGING I FYLLING Prosjektert anbrakt volum | m 3 | 140,00 | ||
Type masse/sortering: Løsmasser eller levert sprengt | |||||
stein | |||||
Levering: Stedlige masser | |||||
Komprimering: Normal komprimering | |||||
Kontroll av komprimering: Normal kontroll | |||||
Lokalisering: Veganlegget | |||||
Underlag: Løsmasser | |||||
Kote/nivå: Fylle til trau | |||||
Tykkelse: Varierer | |||||
Krav til lagvis utlegging: Lagvis i henhold til | |||||
komprimeringsutstyr | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-8 | ||||
A Del 1 Kjosen 02 Markrydding, riving, rensk og transport 3 Graving, sprenging og masseflytting | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 02.3.5 | FV6.3122 MASSEFLYTTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum | m 3 | 470,00 | ||
Krav til komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Utsprengt fjell og overskudd fra grøfter og fundament murer (fra kapittel 4.4 Grøfter) Grunnforhold: Løsmasser Kote/nivå: Som angitt på vegplan | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. 02.3.6 | FS2.339933122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum | m 3 | 80,00 | ||
Type lag: Vegfylling Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Veganlegget Underlag: traubunn Tykkelse: Varierer | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering av velgraderte, gode fjellmasser, klasse T1, minimum bæreevnegr 2 inn til anlegget. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-9 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 1 Fremgravinger | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04 | VA-anlegg | ||||
2B.A.04.1 | Hovedledninger | ||||
2B.A. 04.1.1 | Gravearbeider | ||||
2B.A. 04.1.1.1 | Fremgravinger | ||||
2B.A. | FD3.14012A | ||||
04.1.1.1.1 | GRAVING AV GROPER - ANTALL | ||||
Antall groper | stk | 1 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisternde VA-ledninger | |||||
som er lagt gjennom Stokkabekkvegen og ca 30m | |||||
nedover mot spillvannskum S9 | |||||
Type grop: Grop for tilknytting VA | |||||
Dimensjoner: Grop for tilknytting VA til eksisterende VA- | |||||
ledninger | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten omfatter fremgraving av alle ledninger i | |||||
aktuelt tilknytningspunkt | |||||
2B.A. | FD3.14012 | ||||
04.1.1.1.2 | GRAVING AV GROPER - ANTALL | ||||
Antall groper | stk | 1 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisternde vannledning ved | |||||
vannkum V3 | |||||
Type grop: Grop for tilknytting VA | |||||
Dimensjoner: Grop for tilknytting VA til eksisterende VA- | |||||
ledning | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-10 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 2 Riving og demontering | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.1.2 | Riving og demontering | ||||
Kapittelet gjelder riving og fjerning av VA-anlegg | |||||
Før VA-anlegg rives skal dette være avklart med | |||||
byggeleder. | |||||
Generelt skal utgått VA-anlegg som påtreffes ved | |||||
utgraving rives. | |||||
I tillegg skal noen VA-ledninger og kummer graves frem | |||||
for å rives. | |||||
Omfang av VA-ledninger som skal fremgraves for riving | |||||
avgjøres av byggherre / byggeleder. | |||||
Poster for riving beskrevet med NS3420 kode | |||||
"CD4.1----" skal inkludere: | |||||
• CD4: Riving (Inkludert alle underkoder) | |||||
• Poster der "Tilgjengelighet" er angitt med "Må | |||||
fremgraves" skal følgende i tillegg inkluderes i | |||||
posten: | |||||
• Nødvendig fremgraving av aktuelt objekt for | |||||
riving. | |||||
• Gjenfylling av grop etter rivning med | |||||
oppgravde/stedlige masser. Eventuelt behov | |||||
for tilkjørte masser oppgjøres etter anbudets | |||||
øvrige poster. | |||||
2B.A. | |||||
04.1.1.2.2 | RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL | ||||
Antall | stk | 2 | |||
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg | |||||
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall | |||||
Lokalisering: Hele anlegget | |||||
Tilgjengelighet: Fremgravd ved annet gravearbeid | |||||
Bygningsdel, spesifisert: Vannkum | |||||
Materialer: Betong, inkludert støpejernslokk og | |||||
vannarmatur | |||||
Byggeår: Ukjent | |||||
Dimensjon: Inntil DN1600 | |||||
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle | |||||
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle | |||||
EAL-kode: Ingen spesielle | |||||
Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle | |||||
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Se omfang og forutsetninger angitt i innledende post | |||||
til kapittel: A.04.1.1.2 | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-11 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 2 Riving og demontering | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | |||||
04.1.1.2.3 | RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL | ||||
Antall | stk | 1 | |||
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg | |||||
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall | |||||
Lokalisering: Hele anlegget | |||||
Tilgjengelighet: Må fremgraves | |||||
Bygningsdel, spesifisert: Vannkum | |||||
Materialer: Betong, inkludert støpejernslokk og | |||||
vannarmatur | |||||
Byggeår: Ukjent | |||||
Dimensjon: Inntil DN1600 | |||||
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle | |||||
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle | |||||
EAL-kode: Ingen spesielle | |||||
Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle | |||||
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Se omfang og forutsetninger angitt i innledende post | |||||
til kapittel: A.04.1.1.2 | |||||
2B.A. | |||||
04.1.1.2.4 | RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE | ||||
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg | |||||
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall | |||||
Lokalisering: Hele anlegget | |||||
Tilgjengelighet: Fremgravd ved annet gravearbeid | |||||
Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledning | |||||
Materialer: Betong (armert og uarmert i samsvar med | |||||
dimensjon) | |||||
Byggeår: Ukjent | |||||
Dimensjon: Se underposter | |||||
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle | |||||
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle | |||||
EAL-kode: Ingen spesielle | |||||
Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle | |||||
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Se omfang og forutsetninger angitt i innledende post | |||||
til kapittel: A.04.1.1.2 | |||||
2B.A.04.1. | Dimensjon: Inntil DN400 | ||||
1.2.4.1 | Lengde | m | 15,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-12 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 2 Riving og demontering | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | |||||
04.1.1.2.5 | RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE | ||||
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg | |||||
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall | |||||
Lokalisering: Hele anlegget | |||||
Tilgjengelighet: Fremgravd ved annet gravearbeid | |||||
Bygningsdel, spesifisert: Vannledning | |||||
Materialer: PE | |||||
Byggeår: Ukjent | |||||
Dimensjon: Se underposter | |||||
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle | |||||
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle | |||||
EAL-kode: Ingen spesielle | |||||
Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle | |||||
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Se omfang og forutsetninger angitt i innledende post | |||||
til kapittel: A.04.1.1.2 | |||||
2B.A.04.1. | Dimensjon: Inntil DN63 | ||||
1.2.5.1 | Lengde | m | 25,00 | ||
2B.A.04.1. | Dimensjon: DN110 til DN160 | ||||
1.2.5.2 | Lengde | m | 275,00 | ||
2B.A. 04.1.1.3 | Kumutvidelser | ||||
2B.A. | |||||
04.1.1.3.1 | GRAVING AV GROPER - ANTALL | ||||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Lokalisering: Se ledningsplan | |||||
Type grop: Grøfteutvidelse VA-kum | |||||
Dimensjoner: Varierer | |||||
Grunnforhold: Løsmasser | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten inkluderer nødvendig "grøftutvidelse" inn- og | |||||
ut av kumgrupper. | |||||
2B.A.04.1. | Dimensjoner: Gropen gjelder grøfteutvidelse for 1000mm | ||||
1.3.1.1 | avløpskum. | ||||
Antall | stk | 6 | |||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-13 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 3 Kumutvidelser | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | Dimensjoner: Gropen gjelder grøfteutvidelse for 1600mm | ||||
1.3.1.2 | vannkum. | ||||
Antall | stk | 1 | |||
2B.A. | FS4.4222122 | ||||
04.1.1.3.2 | TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER | ||||
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL | |||||
Type utlegging: Gjenfylling | |||||
Type masser/sortering: 8/16 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Komprimering: Normal komprimering | |||||
Kontroll av komprimering: Normal kontroll | |||||
Lokalisering: Se ledningsplan | |||||
Type konstruksjon: Varierer | |||||
Underlag: Løsmasser | |||||
Nivå/kote: Til traunivå | |||||
Toleranse: Ikke aktuelt | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.04.1. | Type konstruksjon: 1000mm avløpskum | ||||
1.3.2.1 | Antall | stk | 6 | ||
2B.A.04.1. | Type konstruksjon: 1600mm vannkum | ||||
1.3.2.2 | Antall | stk | 1 | ||
2B.A. 04.1.1.4 | Grøfter | ||||
Forutsetninger for grøfter. | |||||
Grøfter (på land) er beskrevet med NS3420 kode | |||||
"FV3.1 " | |||||
Denne kode består av følgende delprodukter/ytelser: | |||||
• FB2 Avtaking av vekstjord | |||||
• FD2.1 Graving av grøft | |||||
• FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning | |||||
• FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprengning | |||||
• FH1.5 Sprengning av grøft | |||||
• FV5 Vannhåndtering - komplett | |||||
• FS3.1 Utlegging i grøft | |||||
Selv om "FV3.1 " omfatter "FB2 Avtaking av vekstjord" | |||||
oppgjøres avtaking av vekstjord i egne poster. Det | |||||
samme gjelder all tilbakeføring av vekstjord. | |||||
Grøftene er beskrevet som "løsmassegrøft" med tillegg | |||||
for sprengning. | |||||
Det er derfor tatt med egne poster for "kodene" : | |||||
• FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning | |||||
• FH1.5 Sprengning av grøft | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-14 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.1.4.2 | FV3.211111A GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Samlet lengde | m | 7,00 | |||
Vanndybde: Fra 0 til og med 1 m Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: VA-grøft fra spillvannskum S1 til strandlinje Formål: Grøft for 2xVL-63 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell, overflate sjøbunn med sjøsand Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,0m Grøftedybde: Inntil 2m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder den del av grøft der ledninger ligger under havnivå, men på land | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-15 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.1.4.3 | FV3.220111A GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Samlet lengde | m | 30,00 | |||
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m Omfang: Valgfritt Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: VA-grøft fra strandlinje og ut i sjø frem til ledningen blir liggende på havbunnen Formål: Grøft for 2xVL-63 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell, overflate sjøbunn med sjøsand Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,0m Grøftedybde: Inntil 2m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder del av grøft der ledninger ligger under havnivå og i sjø Det legges til grunn at grøft går inntil 30m ut fra strandlinje og med en maksimal vanndybde på 3m | |||||
Posten skal inkludere alle kostnader med grøft i sjø inkludert eventuelle lektere, fyllinger etc for å kunne utføre grøften. I forbindelse med gjenfylling av grøft skal sjøbunnen reetableres med masser som eksisterende sjøbunn, eventuelt med tilkjørte masser. Posten inkluderer reetablering av sjøbunn. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-16 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.1.4.4 | FV3.211111A GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Samlet lengde | m | 6,00 | |||
Vanndybde: Fra 0 til og med 1 m Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: VA-grøft fra spillvannskum S1 til strandlinje Formål: Grøft for 1xVL-225 og 1xVL-160 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell, overflate sjøbunn med sjøsand Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,0m Grøftedybde: Inntil 2m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder den del av grøft der ledninger ligger under havnivå, men på land | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-17 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.1.4.5 | FV3.220111A GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Samlet lengde | m | 30,00 | |||
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m Omfang: Valgfritt Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: VA-grøft fra strandlinje og ut i sjø frem til ledningen blir liggende på havbunnen Formål: Grøft for 1xVL-225 og 1xVL-160 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell, overflate sjøbunn med sjøsand Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,0m Grøftedybde: Inntil 2m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder del av grøft der ledninger ligger under havnivå og i sjø Det legges til grunn at grøft går inntil 30m ut fra strandlinje og med en maksimal vanndybde på 3m | |||||
Posten skal inkludere alle kostnader med grøft i sjø inkludert eventuelle lektere, fyllinger etc for å kunne utføre grøften. I forbindelse med gjenfylling av grøft skal sjøbunnen reetableres med masser som eksisterende sjøbunn, eventuelt med tilkjørte masser. Posten inkluderer reetablering av sjøbunn. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-18 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.1.4.6 | FV3.211111A GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Samlet lengde | m | 6,00 | |||
Vanndybde: Fra 0 til og med 1 m Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: VA-grøft fra spillvannskum S1 til strandlinje Formål: Grøft for 1xVL-160 og 1xTA-63 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell, overflate sjøbunn med sjøsand Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,0m Grøftedybde: Inntil 2m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder den del av grøft der ledninger ligger under havnivå, men på land | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-19 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | FV3.220111A | ||||
Samlet lengde | m | 30,00 | |||
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m Omfang: Valgfritt Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: VA-grøft fra strandlinje og ut i sjø frem til ledningen blir liggende på havbunnen Formål: Grøft for 1xVL-160 og 1xTA-63 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell, overflate sjøbunn med sjøsand Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,0m Grøftedybde: Inntil 2m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder del av grøft der ledninger ligger under havnivå og i sjø Det legges til grunn at grøft går inntil 30m ut fra strandlinje og med en maksimal vanndybde på 3m | |||||
Posten skal inkludere alle kostnader med grøft i sjø inkludert eventuelle lektere, fyllinger etc for å kunne utføre grøften. I forbindelse med gjenfylling av grøft skal sjøbunnen reetableres med masser som eksisterende sjøbunn, eventuelt med tilkjørte masser. Posten inkluderer reetablering av sjøbunn. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-20 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | |||||
04.1.1.4.8 | GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Samlet lengde | m | 10,00 | |||
Vanndybde: Fra 0 til og med 2 m | |||||
Omfang: Inkludert opplegging | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Lokalisering: VA-grøft fra spillvannskum S1 til vannkum | |||||
V3 | |||||
Formål: Grøft for 1xVL-225, 2xVL-160, 1xSP-160, 1xTA- | |||||
63 og 2xVL-63 | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell, overflate | |||||
sjøbunn med sjøsand | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,4m | |||||
Grøftedybde: Mellom 2 og 3m | |||||
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med | |||||
stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Gjelder den del av grøft der ledninger ligger under | |||||
havnivå, men på land | |||||
2B.A. | |||||
04.1.1.4.9 | RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING - | ||||
UNDER VANN Rensket areal | m 2 | 15,00 | |||
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4 | |||||
Vanndybde: Fra 0 til og med 1 m | |||||
Lokalisering: VA-grøfter ut i sjø | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.04.1. | FH1.12A | ||||
1.4.10 | |||||
SUM | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: VA-grøft, ved fjell | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder grøfter "under vann" | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-21 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FH1.7511A | ||||
1.4.11 | |||||
Samlet lengde | m | 10,00 | |||
Vanndyp: Fra 0 til og med 1 m | |||||
Lokalisering: VA-grøfter ut i sjø | |||||
Formål: Grøft VA-ledninger | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,0m | |||||
Grøftedybde: Inntil 2,0m | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder tillegg for sprengning av grøft i sjø | |||||
2B.A.04.1. | FF5.1542 | ||||
1.4.12 | RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING - | ||||
UNDER VANN Rensket areal | m 2 | 30,00 | |||
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4 | |||||
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m | |||||
Lokalisering: VA-grøfter ut i sjø | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.04.1. | FH1.7512A | ||||
1.4.13 | |||||
Samlet lengde | m | 20,00 | |||
Vanndyp: Fra 0 til og med 3 m | |||||
Lokalisering: VA-grøfter ut i sjø | |||||
Formål: Grøft VA-ledninger | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,0m | |||||
Grøftedybde: Inntil 2,0m | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder tillegg for sprengning av grøft i sjø | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-22 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FV3.10111A | ||||
1.4.14 | |||||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Lokalisering: VA-grøft fra spillvannskum S1 til vannkum | |||||
V3 | |||||
Formål: Grøft for 1xVL-225, 2xVL-160, 1xSP-160, 1xTA- | |||||
63 og 2xVL-63 | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,4m | |||||
Grøftedybde: Varierer, se underposter | |||||
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med | |||||
stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder for både rene løsmassegrøfter og for | |||||
graving av grøfter i sprengt fjell. | |||||
Eventuell sprengning er angitt i egne poster. | |||||
Se også "Forutsetninger for grøfter" angitt i | |||||
innledende tekst til kapittel "A.04.1.4 Grøfter" | |||||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 2,0 og 2,5 m | ||||
1.4.14.1 | Prosjektert lengde | m | 30,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 2,5 og 3,0 m | ||||
1.4.14.2 | Prosjektert lengde | m | 10,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 3,0 og 3,5 m | ||||
1.4.14.3 | Prosjektert lengde | m | 5,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 3,5 og 4,0 m | ||||
1.4.14.4 | Prosjektert lengde | m | 5,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-23 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FV3.10111A | ||||
1.4.15 | |||||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Lokalisering: VA-grøft fra vannkum V3 til spillvannskum | |||||
S9 | |||||
Formål: Grøft for 2xVL-225, 1xVL-160, 1xSP-160 og | |||||
1xTA-63 | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,4m | |||||
Grøftedybde: Varierer, se underposter | |||||
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med | |||||
stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder for både rene løsmassegrøfter og for | |||||
graving av grøfter i sprengt fjell. | |||||
Eventuell sprengning er angitt i egne poster. | |||||
Se også "Forutsetninger for grøfter" angitt i | |||||
innledende tekst til kapittel "A.04.1.4 Grøfter" | |||||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 2,0 og 2,5 m | ||||
1.4.15.1 | Prosjektert lengde | m | 145,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 2,5 og 3,0 m | ||||
1.4.15.2 | Prosjektert lengde | m | 45,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 3,0 og 3,5 m | ||||
1.4.15.3 | Prosjektert lengde | m | 20,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 3,5 og 4,0 m | ||||
1.4.15.4 | Prosjektert lengde | m | 5,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-24 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FV3.10111A | ||||
1.4.16 | |||||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Lokalisering: VA-grøft fra spillvannskum S9 opp til | |||||
tilkobling eksisterende ledninger. | |||||
Formål: Grøft for 2xVL-225, 1xVL-16 og 1xTA-63 | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,4m | |||||
Grøftedybde: Varierer, se underposter | |||||
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med | |||||
stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
VA-ledninger fra vannkum V103 er tidligere lagt | |||||
gjennom Stokkabekkvegen og ca 30m nedover mot | |||||
spillvannskum S9. | |||||
Posten gjelder for både rene løsmassegrøfter og for | |||||
graving av grøfter i sprengt fjell. | |||||
Eventuell sprengning er angitt i egne poster. | |||||
Se også "Forutsetninger for grøfter" angitt i | |||||
innledende tekst til kapittel "A.04.1.4 Grøfter" | |||||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 1,5 og 2,0 m | ||||
1.4.16.1 | Prosjektert lengde | m | 20,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 2,0 og 2,5 m | ||||
1.4.16.2 | Prosjektert lengde | m | 20,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-25 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. 1.4.17 | FV3.10111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Prosjektert lengde | m | 15,00 | |||
Omfang: Valgfritt Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: VA-grøft fra vannkum V3 til tilkobling eksisterende vannledning. Formål: Grøft for 1xVL-110 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,0m Grøftedybde: Inntil 2,0m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder for både rene løsmassegrøfter og for graving av grøfter i sprengt fjell. Eventuell sprengning er angitt i egne poster. | |||||
Se også "Forutsetninger for grøfter" angitt i innledende tekst til kapittel "A.04.1.4 Grøfter" | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-26 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FV3.10111A | ||||
1.4.18 | |||||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Lokalisering: Grøft for drenering av vannkum V3 | |||||
Formål: Grøft for 1xOV-160 | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,0m | |||||
Grøftedybde: Varierer, se underposter | |||||
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med | |||||
stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder for både rene løsmassegrøfter og for | |||||
graving av grøfter i sprengt fjell. | |||||
Eventuell sprengning er angitt i egne poster. | |||||
Se også "Forutsetninger for grøfter" angitt i | |||||
innledende tekst til kapittel "A.04.1.4 Grøfter" | |||||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: Inntil 1,5m | ||||
1.4.18.1 | Prosjektert lengde | m | 3,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 1,5 og 2,0 m | ||||
1.4.18.2 | Prosjektert lengde | m | 3,00 | ||
2B.A.04.1. | Grøftedybde: mellom 2,0 og 2,5 m | ||||
1.4.18.3 | Prosjektert lengde | m | 3,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-27 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. 1.4.19 | FV3.10111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Prosjektert lengde | m | 10,00 | |||
Omfang: Valgfritt Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Grøft for stikkrenne / bekkekryssing Formål: Grøft for 1xOV-600 Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. Bunnbredde: Inntil 1,2m Grøftedybde: Inntil 2,0m Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 Krav til komprimering: Normal komprimering, og i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder for både rene løsmassegrøfter og for graving av grøfter i sprengt fjell. Eventuell sprengning er angitt i egne poster. | |||||
Se også "Forutsetninger for grøfter" angitt i innledende tekst til kapittel "A.04.1.4 Grøfter" | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-28 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FV3.10111A | ||||
1.4.20 | |||||
Prosjektert lengde | m | 35,00 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Lokalisering: Grøft for stikkrenner | |||||
Formål: Grøft for 1xOV-300 | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal følges. | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,0m | |||||
Grøftedybde: Inntil 2,0m | |||||
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rør | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5, gjenfylling av grøft med | |||||
stedlige masser i henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder for både rene løsmassegrøfter og for | |||||
graving av grøfter i sprengt fjell. | |||||
Eventuell sprengning er angitt i egne poster. | |||||
Se også "Forutsetninger for grøfter" angitt i | |||||
innledende tekst til kapittel "A.04.1.4 Grøfter" | |||||
2B.A.04.1. | FH1.12A | ||||
1.4.21 | |||||
SUM | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: VA-grøft og veganlegg, ved fjell | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder grøfter "på land" og tilleggsprenging | |||||
av veganlegg og fundament for murer, inkludert | |||||
flåing. | |||||
2B.A.04.1. | |||||
1.4.22 | RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING Rensket areal | m 2 | 1050,00 | ||
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4 | |||||
Lokalisering: VA-grøft og veganlegg, ved fjell | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-29 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FH1.5312A | ||||
1.4.23 | |||||
Krav til kontur: Konturklasse 1 | |||||
Lokalisering: VA-grøft, ved fjell | |||||
Formål: VA-grøft | |||||
Restriksjoner: Se andre krav | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,4m, men over 1,0m | |||||
Grøftedybde: Varierer, se underposter | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder "tillegg" for fjell i løsmassegrøft. | |||||
Dybde reknes som dybde fjell. | |||||
For at massene skal være egnet til tilbakefylling i | |||||
grøft settes maks hullavstand til 0,8m. | |||||
Graving oppgjøres etter post korresponderende | |||||
poster med kode "FD2.1 "GRAVING AV GRØFT | |||||
- LENGDE" | |||||
Det settes som krav at rystelser fra sprenging ikke | |||||
skal overstige maksimalt 25mm/s mot tilliggende | |||||
bebyggelse og konstruksjoner. Entreprenøren avgjør | |||||
selv nødvendig antall rystelsesmålere for å | |||||
dokumenter at kravet ikke overstiges. Det skal | |||||
minimum monteres målere på de to nærmeste | |||||
bygningene. | |||||
2B.A.04.1. | Dybde fjell inntil 0,5m | ||||
1.4.23.1 | Samlet lengde | m | 25,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 0,5 og 1,0 m | ||||
1.4.23.2 | Samlet lengde | m | 50,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 1,0 og 1,5 m | ||||
1.4.23.3 | Samlet lengde | m | 50,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 1,5 og 2,0 m | ||||
1.4.23.4 | Samlet lengde | m | 25,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 2,0 og 2,5 m | ||||
1.4.23.5 | Samlet lengde | m | 25,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 2,5 og 3,0 m | ||||
1.4.23.6 | Samlet lengde | m | 25,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 2,0 og 3,5 m | ||||
1.4.23.7 | Samlet lengde | m | 5,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-30 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FH1.5312A | ||||
1.4.24 | |||||
Krav til kontur: Konturklasse 1 | |||||
Lokalisering: VA-grøft, ved fjell | |||||
Formål: VA-grøft | |||||
Restriksjoner: Se andre krav | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,0m | |||||
Grøftedybde: Varierer, se underposter | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder "tillegg" for fjell i løsmassegrøft. | |||||
Dybde reknes som dybde fjell. | |||||
For at massene skal være egnet til tilbakefylling i | |||||
grøft settes maks hullavstand til 0,8m. | |||||
Graving oppgjøres etter post korresponderende | |||||
poster med kode "FD2.1 "GRAVING AV GRØFT | |||||
- LENGDE" | |||||
Det settes som krav at rystelser fra sprenging ikke | |||||
skal overstige maksimalt 25mm/s mot tilliggende | |||||
bebyggelse og konstruksjoner. Entreprenøren avgjør | |||||
selv nødvendig antall rystelsesmålere for å | |||||
dokumenter at kravet ikke overstiges. Det skal | |||||
minimum monteres målere på de to nærmeste | |||||
bygningene. | |||||
2B.A.04.1. | Dybde fjell inntil 0,5m | ||||
1.4.24.1 | Samlet lengde | m | 10,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 0,5 og 1,0 m | ||||
1.4.24.2 | Samlet lengde | m | 15,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 1,0 og 1,5 m | ||||
1.4.24.3 | Samlet lengde | m | 10,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 1,5 og 2,0 m | ||||
1.4.24.4 | Samlet lengde | m | 10,00 | ||
2B.A.04.1. | Dybde fjell mellom 2,0 og 2,5 m | ||||
1.4.24.5 | Samlet lengde | m | 5,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-31 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 4 Grøfter | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. | FH1.3312A | ||||
1.4.25 | SPRENGNING I DAGEN Prosjektert fast volum | m 3 | 100,00 | ||
Krav til kontur: Konturklasse 1 | |||||
Lokalisering: Veganlegg | |||||
Formål: Tillegg for nødvendig sprenging av veganlegg | |||||
Restriksjoner: Normale krav | |||||
Krav til underboring: Se andre krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Dersom ikke annet er angitt på tegninger skal | |||||
sprengningsnivå være 50cm under | |||||
trau/planeringsnivå. | |||||
Entreprenør må selv vurdere nødvendig underboring | |||||
under dette i forhold til valgt hullavstand. | |||||
Posten gjelder nødvendig sprenging for veganlegg | |||||
og fundament for murer utover sprenging av grøfter. | |||||
2B.A.04.1. | |||||
1.4.26 | m 2 | 50,00 | |||
Lokalisering: Veganlegg | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Tillegg for nødvendig sprenging av veganlegg og | |||||
fundament for murer. | |||||
2B.A.04.1. | FV2.522311720A | ||||
1.4.27 | |||||
AV LØSMASSER - FAST VOLUM Prosjektert fast volum | m 3 | 80,00 | |||
Opplastingssted: Gravested | |||||
Type masse: Løsmasser | |||||
Transportlengde: Uspesifisert | |||||
Lokalisering: Overskudd fra grøfter | |||||
Tippsted: Entreprenøres deponi | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder masser som ikke kan nyttes til | |||||
oppfylling av veganlegg eller i skråninger. | |||||
Øvrig massehåndtering er tatt med i kapittel 3 | |||||
"Graving og masseflytting" | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-32 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 5 Kryssing og langsføring | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.1.5 | Kryssing og langsføring | ||||
2B.A. | FD8.52151A | ||||
04.1.1.5.1 | KRYSSING | ||||
Rund sum | RS | ||||
Type eksisterende anlegg: Høyspent luftledning | |||||
Lokalisering: Ved og mellom spillvannskummene S6 og | |||||
S8 | |||||
Formål: VA-grøfter | |||||
Grunnforhold: Antatt kombinert grøft, løsmasser og fjell | |||||
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent luftstrekk | |||||
(gruppe med 3 luftstrekk) | |||||
Kryssingens lengde: Alle grave- sprengearbeider som | |||||
berøres av omtalt høyspent luftstrekk | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder gruppe / samling av 3 stk luftstrekk | |||||
Posten omfatter alle ulemper og restriksjoner i | |||||
forbindelse med 3 stk høyspent luftstrekk som | |||||
krysser VA-trase ved og mellom spillvannskummene | |||||
S6 og S8 | |||||
x) Mengderegler | |||||
Posten angis som rund sum | |||||
2B.A. | FD8.52151A | ||||
04.1.1.5.2 | KRYSSING | ||||
Rund sum | RS | ||||
Type eksisterende anlegg: Høyspent luftledning | |||||
Lokalisering: Ved vannkum V3 | |||||
Formål: VA-grøfter | |||||
Grunnforhold: Antatt kombinert grøft, løsmasser og fjell | |||||
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent luftstrekk | |||||
Kryssingens lengde: Alle grave- sprengearbeider som | |||||
berøres av omtalt høyspent luftstrekk | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten omfatter alle ulemper og restriksjoner i | |||||
forbindelse med høyspent luftstrekk som krysser VA- | |||||
trase ved vannkum V3 | |||||
x) Mengderegler | |||||
Posten angis som rund sum | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-33 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 5 Kryssing og langsføring | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | FD8.52133A | ||||
04.1.1.5.3 | KRYSSING | ||||
Rund sum | RS | ||||
Type eksisterende anlegg: Vassdrag | |||||
Lokalisering: Bekk ved vannkum V3 | |||||
Formål: VA-grøfter og bekkelukking | |||||
Grunnforhold: Antatt kombinert grøft, løsmasser og fjell | |||||
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Bekk som krysser | |||||
VA-trase | |||||
Kryssingens lengde: Alle arbeider som berøres av | |||||
omtalt bekk | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder: | |||||
Kryssing av bekk med VA-grøft og VA-ledninger | |||||
Langsføring av bekk i forbindelse med bekk legges i | |||||
stikkrenne / bekkelukking | |||||
x) Mengderegler | |||||
Posten angis som rund sum | |||||
2B.A. 04.1.2 | Kummer, rør og deler avløp | ||||
2B.A. 04.1.2.1 | |||||
2B.A. | |||||
04.1.2.1.1 | TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS | ||||
AVLØPSLEDNING | |||||
Antall | stk | 1 | |||
Materiale eksisterende rørledning: PE 100 | |||||
Materiale ny rørledning: PE 100 | |||||
Utførelsesmetode: Elektromuffe | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisternde VA-ledninger | |||||
som er lagt gjennom Stokkabekkvegen og ca 30m | |||||
nedover mot spillvannskum S9 | |||||
Type tilkobling: Sammenskjøting med dobbelmuffe | |||||
Nominell diameter for hovedledning: DN-OD 63 | |||||
Nominell diameter for ny rørledning: DN-OD 63 | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-34 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 2 Kummer, rør og deler avløp 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.2.2 | Xxx og rørdeler | ||||
2B.A. | |||||
04.1.2.2.1 | |||||
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST | |||||
Lengde | m | 10,00 | |||
Type avløpsledning: Overvannsledning | |||||
Materiale: PP - konstruerte | |||||
Plassering: I grøft | |||||
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast | |||||
Pakning: Fastsittende pakninger | |||||
Lokalisering: VA-ledninger i samsvar med ledningsplan | |||||
Ledningsstrekk: Stikkrenne / bekkekryssing | |||||
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 600 | |||||
SN/SDR-verdi: SN 8 | |||||
Farge: Sorte | |||||
Relativ deformasjon: Normale krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen | |||||
2B.A. | UM1.2211124311121A | ||||
04.1.2.2.2 | UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - | ||||
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST | |||||
Lengde | m | 35,00 | |||
Type avløpsledning: Overvannsledning | |||||
Materiale: PP - konstruerte | |||||
Plassering: I grøft | |||||
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast | |||||
Pakning: Fastsittende pakninger | |||||
Lokalisering: VA-ledninger i samsvar med ledningsplan | |||||
Ledningsstrekk: Stikkrenner | |||||
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID 300 | |||||
SN/SDR-verdi: SN 8 | |||||
Farge: Sorte | |||||
Relativ deformasjon: Normale krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-35 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 2 Kummer, rør og deler avløp 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.2.2.3 | UM1.2211124111121A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST | ||||
Lengde | m | 9,00 | |||
Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: VA-ledninger i samsvar med ledningsplan Ledningsstrekk: Drenering av vannkum V3 Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Sorte Relativ deformasjon: Normale krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen | |||||
2B.A. 04.1.2.2.4 | UM1.2211112211121A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST | ||||
Lengde | m | 270,00 | |||
Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Spillvannsledning i henhold til ledningsplan Ledningsstrekk: Fra S1 til S9 Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Gjennomfarget oransjebrune Relativ deformasjon: Normale krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-36 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 2 Kummer, rør og deler avløp 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.2.2.5 | UM1.2221113211150A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST | ||||
Lengde | m | 310,00 | |||
Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Elektro muffesveis Pakning: Valgfri Lokalisering: Trykkavløp i henhold til ledningsplan Ledningsstrekk: Alt trykkavløp i grøft på land Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 63 SDR-verdi: SDR 11 Farge: Ikke aktuelt, rør leveres av BVA Største tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 17 bar | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen | |||||
2B.A. 04.1.2.2.6 | UM1.2221113299150A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST | ||||
Lengde | m | 35,00 | |||
Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: I grøft i vann (under havnivå) Skjøt: Elektro muffesveis Pakning: Valgfri Lokalisering: Trykkavløp ut i sjø i henhold til ledningsplan Ledningsstrekk: Alt trykkavløp i grøft i sjø Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 63 SDR-verdi: SDR 11 Farge: Ikke aktuelt, rør leveres av BVA Største tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 17 bar | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder trykkavløp som ligger i grøft i sjø Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-37 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 2 Kummer, rør og deler avløp 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.2.2.7 | UM8.32A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR RØRLEDNINGER UNDER VANN | ||||
Antall | stk | 20 | |||
Lokalisering: Trykkavløp ut i sjø i henhold til ledningsplan Dimensjon: Lodd for DN63 PE-rør Form: Rektangulær med avrunnende hjørner Vekt: 7 kg | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen | |||||
2B.A. | UO2.141669A | ||||
Antall | stk | 1 | |||
Ventiltype: Sluseventil Medium: Spillvann Materiale: Kobberlegering Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Ved avslutning trykkavløp i sjø Materialkvalitet: I samsvar med kommunale normer Overflatebehandling: Normal Temperaturområde: 0-20°C Trykk: PN 10 Dimensjon: 2" med tilkobling til DN63 PE-ledning Dokumentasjon: På norsk | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder montering av stoppekran for senere å kunne heve ledning i avslutningspunkt. | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-38 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 2 Kummer, rør og deler avløp 3 Kummer | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.2.3 | Kummer | ||||
2B.A. | UP1.1131117A | ||||
04.1.2.3.1 | NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - | ||||
KOMPLETT | |||||
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning | |||||
Kumdiameter: DN 1000 | |||||
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp | |||||
Lokalisering: Spillvannskummer i samsvar med | |||||
kumskisser, se underposter | |||||
Utførelse: Se andre krav | |||||
Kumhøyde: Varierer, se underposter | |||||
Ledningsdimensjoner: DN 160 | |||||
Muffetype: Muffe tilpasset PVC-avløpsrør | |||||
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: | |||||
Ikke aktuelt | |||||
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: | |||||
Kum leveres av BVA | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen. | |||||
Posten inkluderer montering av kumramme og lokk. | |||||
2B.A.04.1. | |||||
2.3.1.1 | Kumhøyde: Ca 2,1m | ||||
Antall | stk | 1 | |||
2B.A.04.1. | Lokalisering: Spillvannskum S4 | ||||
2.3.1.2 | Kumhøyde: Ca 3,0m | ||||
Antall | stk | 1 | |||
2B.A.04.1. | Lokalisering: Spillvannskum S5 | ||||
2.3.1.3 | Kumhøyde: Ca 2,8m | ||||
Antall | stk | 1 | |||
2B.A.04.1. | Lokalisering: Spillvannskum S6 | ||||
2.3.1.4 | Kumhøyde: Ca 2,3m | ||||
Antall | stk | 1 | |||
2B.A.04.1. | Lokalisering: Spillvannskum S8 | ||||
2.3.1.5 | Kumhøyde: Ca 2,6m | ||||
Antall | stk | 1 | |||
2B.A.04.1. | Lokalisering: Spillvannskum S9 | ||||
2.3.1.6 | Kumhøyde: Ca 2,4m | ||||
Antall | stk | 1 | |||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-39 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 2 Kummer, rør og deler avløp 5 Tilleggsarbeid | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.2.5 | Tilleggsarbeid | ||||
2B.A. | UU1.1112213A | ||||
04.1.2.5.1 | TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - | ||||
TRYKKLØSE | |||||
Antall ledningsstrekk | stk | 5 | |||
Type rørledning: Hovedledning | |||||
Rørmateriale: PVC-U | |||||
Prøvemedium: Luft | |||||
Prøvemetode: LC | |||||
Lokalisering: Spillvannsledning i henhold til ledningsplan | |||||
Prøvestrekning: Fra spillvannskum til spillvannskum i | |||||
samsvar med ledningsplan | |||||
Rørdimensjon: DN 160 | |||||
Prøvingsmetode: I samsvar med VA-miljøblad nr 24 | |||||
Andre krav: | |||||
Firma som skal utføre tettleiksprøving skal | |||||
dokumenterte formell og relevant kompetanse, samt | |||||
oppgi referansar frå tilsvarande ytingar. | |||||
Tettleiksprøvinga skal gjennomførast av eksternt | |||||
firma som er uavhengig utførande entreprenør med | |||||
mindre det ligg føre særskild avtale. | |||||
2B.A. | UU1.4112220 | ||||
04.1.2.5.2 | SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING | ||||
Samlet lengde | m | 270,00 | |||
Type rørledning: Avløpsledning | |||||
Rørmateriale: PVC-U | |||||
Type spyling: Valgfri | |||||
Lokalisering: Spillvannsledning i henhold til ledningsplan | |||||
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for spillvann av | |||||
PVC | |||||
Rørdimensjon: DN/OD 160mm | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | UU1.31222 | ||||
04.1.2.5.3 | INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG | ||||
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG | |||||
Samlet lengde | m | 270,00 | |||
Type rørledning: Avløpsledning | |||||
Rørmateriale: PVC-U | |||||
Lokalisering: Spillvannsledning i henhold til ledningsplan | |||||
Strekning: Alle hovedledninger for spillvann av PVC | |||||
(mellom kummer, ikke stikk) | |||||
Rørdimensjon: DN/OD 160mm | |||||
Dokumentasjonskrav: Rapport + digital video | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-40 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 2 Kummer, rør og deler avløp 5 Tilleggsarbeid | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | UU1.212320A | ||||
04.1.2.5.4 | TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG | ||||
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER | |||||
Antall ledningsstrekk | stk | 1 | |||
Type rørledning: Avløpsledning | |||||
Rørmateriale: PE 100 | |||||
Prøvemedium: Valgfritt | |||||
Lokalisering: Pupmeledning for spillvann / trykkavløp i | |||||
samsvar med ledningsplan | |||||
Prøvestrekning: Fra tilkobling ved Andalsvegen frem til | |||||
kumgruppe 3 | |||||
Prøvingsmetode: I henhold til NS-EN 1610 og VA | |||||
miljøblad nr 25 | |||||
Prøvingstrykk (STP): 15 bar | |||||
Rørdimensjon: DN/OD: 63 | |||||
Andre krav: | |||||
Firma som skal utføre tettleiksprøving skal | |||||
dokumenterte formell og relevant kompetanse, samt | |||||
oppgi referansar frå tilsvarande ytingar. | |||||
Tettleiksprøvinga skal gjennomførast av eksternt | |||||
firma som er uavhengig utførande entreprenør med | |||||
mindre det ligg føre særskild avtale. | |||||
2B.A. | UU1.812A | ||||
04.1.2.5.5 | INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG | ||||
Rund sum | RS | ||||
Type rørledning: Avløpsledning | |||||
Lokalisering: Alle hovedledninger for overvann og | |||||
spillvann | |||||
Ledningsstrekk: Alle ledningstrekk mellom kummer som | |||||
bygges i denne entreprise. | |||||
Type og dimensjon på rørledning: Alle avløpsledninger | |||||
(overvann og spillvann) | |||||
Dokumentasjon: Se andre krav. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder avløpsanlegget | |||||
Det skal utarbeides kumskisser av alle kummer og | |||||
dokumentasjon for alle retningsendringer etc. | |||||
Innmålingsdata skal leveres BVA digitalt. | |||||
Utføres i samsvar med VA-norm for Bømlo | |||||
kommune | |||||
x) Mengderegler | |||||
Posten angis som rund sum | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-41 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 1 Tilknyttinger og frakoblinger | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.3 | Kummer, rør og deler vann | ||||
2B.A. 04.1.3.1 | Tilknyttinger og frakoblinger | ||||
2B.A. | |||||
04.1.3.1.1 | |||||
VANNLEDNING | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisternde VA-ledninger i | |||||
samsvar med ledningsplan | |||||
Utførelsesmetode: Elektromuffe | |||||
Materialtype eksisterende rørledning: PE | |||||
Materialtype ny rørledning: PE | |||||
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Varierer, se | |||||
underposter | |||||
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 12 bar | |||||
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 17 bar | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder tilknytninger på land. | |||||
Skjøting i sjø mot sjøledninger utføres av BVA i | |||||
b) Materialer | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen. | |||||
2B.A.04.1. | Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN-OD 225 / | ||||
3.1.1.1 | DN-OD 225 | ||||
Antall | stk | 2 | |||
2B.A.04.1. | Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN-OD 160 / | ||||
3.1.1.2 | DN-OD 160 | ||||
Antall | stk | 1 | |||
2B.A.04.1. | Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN-OD 110 / | ||||
3.1.1.3 | DN-OD 110 | ||||
Antall | stk | 1 | |||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-42 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.3.2 | Rør og rørdeler | ||||
2B.A. | UM1.12111321114A | ||||
04.1.3.2.1 | UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV | ||||
TERMOPLAST | |||||
Type vannledning: Drikkevann | |||||
Materiale: PE 100 | |||||
Plassering: I grøft | |||||
Skjøt: Buttsveisskjøt | |||||
Lokalisering: VA-ledninger i samsvar med ledningsplan | |||||
Ledningsstrekk: Alle vannledninger som ligger på land i i | |||||
samsvar med ledningsplan | |||||
Nominell diameter: Varierer, se underposter | |||||
SDR-verdi: SDR11 | |||||
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar | |||||
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 17 bar | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen | |||||
c) Utførelse | |||||
Skjøting skal utføres som speilsveis. Monteringsskjøt | |||||
mot kum tillates utført med elektromuffe. | |||||
2B.A.04.1. 3.2.1.1 | Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 225 | ||||
565,00 | |||||
Lengde | m | ||||
2B.A.04.1. | Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 160 | ||||
Lengde | m | 380,00 | |||
3.2.1.2 | |||||
2B.A.04.1. | Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 110 | ||||
Lengde | m | 15,00 | |||
3.2.1.3 | |||||
2B.A.04.1. | Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 63 | ||||
Lengde | m | 130,00 | |||
3.2.1.4 | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-43 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | UM1.12111329914A | ||||
04.1.3.2.2 | UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV | ||||
TERMOPLAST | |||||
Type vannledning: Drikkevann | |||||
Materiale: PE 100 | |||||
Plassering: I grøft under vann | |||||
Skjøt: Buttsveisskjøt | |||||
Lokalisering: Vannledninger i sjø | |||||
Ledningsstrekk: Vannledninger fra strandlinje og ut i sjø | |||||
Nominell diameter: Varierer, se underposter | |||||
SDR-verdi: SDR11 | |||||
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar | |||||
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 17 bar | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen | |||||
Skjøting skal utføres som speilsveis. | |||||
2B.A.04.1. 3.2.2.1 | Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 225 | ||||
35,00 | |||||
Lengde | m | ||||
2B.A.04.1. | Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 160 | ||||
Lengde | m | 70,00 | |||
3.2.2.2 | |||||
2B.A.04.1. | Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD: 63 | ||||
Lengde | m | 70,00 | |||
3.2.2.3 | |||||
2B.A. | UM8.32A | ||||
04.1.3.2.3 | BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR | ||||
RØRLEDNINGER UNDER VANN | |||||
Antall | stk | 20 | |||
Lokalisering: Vannledninger i sjø | |||||
Dimensjon: Lodd for DN 225 PE-rør | |||||
Form: Rektangulær med avrunnende hjørner | |||||
Vekt: 90 kg | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-44 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.3.2.4 | UM8.32A BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR RØRLEDNINGER UNDER VANN | ||||
Antall | stk | 40 | |||
Lokalisering: Vannledninger i sjø Dimensjon: Lodd for DN 160 PE-rør Form: Rektangulær med avrunnende hjørner Vekt: 50 kg | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen | |||||
2B.A. | UM8.32A | ||||
Antall | stk | 20 | |||
Lokalisering: Vannledninger i sjø Dimensjon: Lodd for 2 stk DN63 PE-rør Form: Rektangulær med avrunnende hjørner Vekt: 17 kg | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-45 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | UM1.121499132325115A | ||||
04.1.3.2.6 | UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV | ||||
TERMOPLAST | |||||
Rørdel: Se andre krav | |||||
Type vannledning: Drikkevann | |||||
Materiale rør: PE 100 | |||||
Materiale rørdel: PE 100 | |||||
Plassering: I sjø/vann | |||||
Skjøt: Elektro muffesveis | |||||
Lokalisering: Ved avslutning vannledning i sjø | |||||
Nominell diameter: Varierer, se underposter | |||||
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN 10 | |||||
SDR-verdi: PE100 SDR11 | |||||
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar | |||||
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 17 bar | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder montering av "endetetting" med | |||||
påmontert 32mm PE-rør med stoppekran for senere | |||||
å kunne heve ledning i avslutningspunkt. | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen. | |||||
b) Materialer | |||||
PE-krage (til angitt dimensjon) | |||||
Blindflens med hull (til angitt dimensjon) | |||||
Tippunion | |||||
ca 5m DN 32 mm PE-rør | |||||
1" stoppekran | |||||
2B.A.04.1. | Nominell diameter: DN/OD 225 | ||||
3.2.6.1 | Antall | stk | 1 | ||
2B.A.04.1. | Nominell diameter: DN/OD 160 | ||||
3.2.6.2 | Antall | stk | 2 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-46 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 2 Rør og rørdeler | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.3.2.7 | UO2.141269A UTENDØRS STENGEVENTIL | ||||
Antall | stk | 2 | |||
Ventiltype: Sluseventil Medium: Drikkevann Materiale: Kobberlegering Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Ved avslutning vannledning i sjø Materialkvalitet: I samsvar med kommunale normer Overflatebehandling: Normal Temperaturområde: 0-20°C Trykk: PN 10 Dimensjon: 2" med tilkobling til DN63 PE-ledning Dokumentasjon: På norsk | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder montering av stoppekran for senere å kunne heve ledning i avslutningspunkt. | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager i Hollundsdalen. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-47 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 3 Kummer | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.3.3 | Kummer | ||||
2B.A. | |||||
04.1.3.3.1 | NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - | ||||
KOMPLETT | |||||
Antall | stk | 1 | |||
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning | |||||
Kumdiameter: DN 1600 | |||||
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll | |||||
Lokalisering: Vannkum V3 i samsvar med ledningsplan | |||||
Utførelse: I samsvar med VA-xxxx | |||||
Xxxxxxxx: Inntil 2,5 m fra topp rør | |||||
Ledningsdimensjoner: DN225, DN160, DN110 og DN63 | |||||
Muffetype: Combipakning | |||||
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: | |||||
Tilpasset Ø200 armatur | |||||
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: | |||||
Ikke aktuelt | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Alt av materiell leveres av BVA og hentes ut på lager | |||||
i Hollundsdalen. | |||||
Posten inkluderer: | |||||
Skjøt mot nye ledninger med elektromuffe. | |||||
Montering av kumramme og lokk. | |||||
Kummer dypere enn 2,0m regnet fra bunn kum skal | |||||
utrustes med løs aliminimumstige. | |||||
BVA monterer all armatur i bunnseksjon før | |||||
utlevering fra lager. | |||||
Bunnseksjonen leveres klar med påmontert PE-rør | |||||
for kobling mot rør i grøft. | |||||
BVA leverer også elektromuffer for skjøt mot rør | |||||
c) Utførelse | |||||
Kum skjøtes mot rør i grøft ved bruk av | |||||
elektromuffer | |||||
2B.A. | UP8.2214A | ||||
04.1.3.3.2 | UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE | ||||
Antall | stk | 1 | |||
Fundamentering/innfesting: Føres ned i grunnen | |||||
Lokalisering: Ved vannkummer | |||||
Dimensjon: I henhold til BVA standard for markering av | |||||
brannkummer | |||||
Materiale: I henhold til BVA standard for markering av | |||||
brannkummer | |||||
Andre krav: | |||||
Skilt med stolpe leveres av BVA og hentes ut på | |||||
lager i Hollundsdalen. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-48 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 5 Tilleggsarbeid | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. 04.1.3.5 | Tilleggsarbeid | ||||
2B.A. | UU1.211322A | ||||
04.1.3.5.1 | TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG | ||||
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER | |||||
Type rørledning: Vannledning | |||||
Rørmateriale: PE 100 | |||||
Prøvemedium: Vann | |||||
Lokalisering: Vannledning av PE i henhold til | |||||
ledningsplan | |||||
Prøvestrekning: Xxxx ledningsplan | |||||
Prøvingsmetode: I henhold til NS-EN 1610 og VA | |||||
miljøblad nr 25 | |||||
Prøvingstrykk (STP): 15 bar | |||||
Rørdimensjon: Se underposter | |||||
Andre krav: | |||||
Firma som skal utføre tettleiksprøving skal | |||||
dokumenterte formell og relevant kompetanse, samt | |||||
oppgi referansar frå tilsvarande ytingar. | |||||
Tettleiksprøvinga skal gjennomførast av eksternt | |||||
firma som er uavhengig utførande entreprenør med | |||||
mindre det ligg føre særskild avtale. | |||||
2B.A.04.1. 3.5.1.1 | Rørdimensjon: DN/OD: 225 | ||||
2 | |||||
Antall ledningsstrekk | stk | ||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 160 | ||||
Antall ledningsstrekk | stk | 2 | |||
3.5.1.2 | |||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 63 | ||||
Antall ledningsstrekk | stk | 2 | |||
3.5.1.3 | |||||
2B.A. | |||||
04.1.3.5.2 | SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING | ||||
Type rørledning: Vannforsyningsledning | |||||
Rørmateriale: PE 100 | |||||
Type spyling: Valgfri | |||||
Lokalisering: Vannledninger av PE i henhold til | |||||
ledningsplan | |||||
Ledningsstrekk: Xxxx ledningsplan | |||||
Rørdimensjon: Se underposter | |||||
Xxxxx xxxx: Nei | |||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 225 | ||||
Samlet lengde | m | 600,00 | |||
3.5.2.1 | |||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 160 | ||||
Samlet lengde | m | 450,00 | |||
3.5.2.2 | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-49 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 5 Tilleggsarbeid | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. 3.5.2.3 | Rørdimensjon: DN/OD: 63 | ||||
200,00 | |||||
Samlet lengde | m | ||||
2B.A. | |||||
04.1.3.5.3 | DESINFISERING AV UTENDØRS | ||||
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE | |||||
Rørmateriale: PE 100 | |||||
Lokalisering: Alle vannledninger i henhold til | |||||
ledningsplan | |||||
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon | |||||
Rørdimensjon (DN): Se underposter | |||||
Metode: I henhold til Norvars VA/Miljøblad nr. 39. | |||||
Klorblandingen skal stå i rørene minimum 24 timer. | |||||
Middel/konsentrasjon: 15% natriumhypokloritt | |||||
Krav til restkonsentrasjon: I henhold til Norvars VA/ | |||||
Miljøblad nr. 39. | |||||
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til | |||||
overvannsledning etter at det er nøytralisert. | |||||
Andre krav: | |||||
Kloring og deklorering skal utføres i samråd med | |||||
BVA. | |||||
2B.A.04.1. | |||||
Samlet lengde | m | 600,00 | |||
3.5.3.1 | |||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 160 | ||||
Samlet lengde | m | 450,00 | |||
3.5.3.2 | |||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 63 | ||||
Samlet lengde | m | 200,00 | |||
3.5.3.3 | |||||
2B.A. | |||||
04.1.3.5.4 | NØYTRALISERING AV UTENDØRS | ||||
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - | |||||
LENGDE | |||||
Rørmateriale: PE 100 | |||||
Lokalisering: Alle vannledninger i henhold til | |||||
ledningsplan | |||||
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon | |||||
Rørdimensjon (DN): Se underposter | |||||
Metode: I henhold til Norvar's VA/Miljøblad nr. 39. | |||||
Middel: Natriumsulfitt, natriumhydrogensulfitt eller | |||||
natriumthiosulfat | |||||
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I henhold til Xxxxxx'x VA/ | |||||
Miljøblad nr. 39. | |||||
Avhending av nøytralisert vann: Til overvannsystem | |||||
Andre krav: | |||||
Kloring og deklorering skal utføres i samråd med | |||||
BVA. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-50 | ||||
A Del 1 Kjosen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 3 Kummer, rør og deler vann 5 Tilleggsarbeid | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.04.1. 3.5.4.1 | Rørdimensjon: DN/OD: 225 | ||||
600,00 | |||||
Samlet lengde | m | ||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 160 | ||||
Samlet lengde | m | 450,00 | |||
3.5.4.2 | |||||
2B.A.04.1. | Rørdimensjon: DN/OD: 63 | ||||
Samlet lengde | m | 200,00 | |||
3.5.4.3 | |||||
2B.A. | UU1.811A | ||||
04.1.3.5.5 | INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG | ||||
Rund sum | RS | ||||
Type rørledning: Vannforsyningsledning | |||||
Lokalisering: Alle kummer, bend og avgreninger på | |||||
hovededninger skal innmåles | |||||
Ledningsstrekk: Alle ledningstrekk som bygges i denne | |||||
entreprise. | |||||
Type og dimensjon på rørledning: Inntil DN 225 | |||||
Dokumentasjon: Se andre krav. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder vannledningsanlegget | |||||
Det skal utarbeides kumskisser av alle kummer og | |||||
dokumentasjon for alle retningsendringer etc. | |||||
Innmålingsdata skal leveres BVA digitalt. | |||||
Utføres i samsvar med VA-norm for Bømlo | |||||
kommune | |||||
x) Mengderegler | |||||
Posten angis som rund sum | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-51 | ||||
A Del 1 Kjosen 05 Veganlegg | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.05 | Veganlegg | ||||
Kapittelet gjelder reetablering / utbedring av "gards- og | |||||
skogsveg" langs VA-anlegget | |||||
Det legges til grunn at veg bygges opp som følgende med | |||||
bredde topp ca 3,5m: | |||||
Veg på løsmasser: | |||||
• 30cm forsterkingslag | |||||
• 20cm bærelag | |||||
• 10cm veggrus (på del av veg som ikke | |||||
asfalteres) | |||||
Veg på fjellfylling: | |||||
• Inntil 10cm avrettingslag | |||||
• 20cm bærelag | |||||
• 10cm veggrus (på del av veg som ikke | |||||
asfalteres) | |||||
Øvre del av vegen som benyttes for atkomst til boliger | |||||
asfalteres med 5 cm agb11. | |||||
Omfang av utbedring avgjøres i samråd med byggherre / | |||||
byggeleder | |||||
2B.A.05.1 | Drenering | ||||
2B.A. | FV3.19193A | ||||
05.1.1 | |||||
Samlet lengde | m | 350,00 | |||
Omfang: Inkludert utplanering av masser | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 2:1 | |||||
Levering: Stedlige masser | |||||
Lokalisering: Reetablering / utbedring veg, se | |||||
innledende tekst | |||||
Formål: Åpen veggrøft | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Restriksjoner: Normale krav | |||||
Bunnbredde: 20-40cm | |||||
Grøftedybde: Inntil 60cm | |||||
Krav til tilbakefylling: Ingen tilbakefylling | |||||
Krav til komprimering: Valgfritt | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder veggrøft langs veg | |||||
Posten inkluderer utplanering av oppgravde masser | |||||
langs vegen | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-52 | ||||
A Del 1 Kjosen 05 Veganlegg 3 Overbygging | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.05.3 | |||||
2B.A. | FF1.2366 | ||||
05.3.1 | AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal | m 2 | 1075,00 | ||
Overflate: Traubunn | |||||
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm | |||||
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm | |||||
Lokalisering: Reetablering / utbedring veg, se | |||||
innledende tekst | |||||
Masser i underlaget: Løsmasser | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FF1.399166 | ||||
05.3.2 | AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal | m 2 | 700,00 | ||
Type masser/sortering: 0/32 | |||||
Underlag: Utlagte masser | |||||
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm | |||||
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm | |||||
Lokalisering: Reetablering / utbedring veg, se | |||||
innledende tekst | |||||
Masser i underlaget: Fjellmasser | |||||
Midlere tykkelse: Inntil 10cm | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FS2.332232122 | ||||
05.3.3 | UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum | m 3 | 320,00 | ||
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult | |||||
Type masse/sortering: 22/120 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Komprimering: Normal komprimering | |||||
Kontroll av komprimering: Normal kontroll | |||||
Lokalisering: Reetablering / utbedring veg, se | |||||
innledende tekst | |||||
Underlag: Traubunn | |||||
Tykkelse: 30cm | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FS2.333299122 | ||||
05.3.4 | UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum | m 3 | 290,00 | ||
Type lag: Bærelag av knust berg, fk | |||||
Type masse/sortering: 0/32 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Komprimering: Normal komprimering | |||||
Kontroll av komprimering: Normal kontroll | |||||
Lokalisering: Reetablering / utbedring veg, se | |||||
innledende tekst | |||||
Underlag: Forsterkningslag eller avrettet sprengstein | |||||
Tykkelse: 20cm | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-53 | ||||
A Del 1 Kjosen 05 Veganlegg 4 Toppdekker | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.05.4 | Toppdekker | ||||
2B.A. | |||||
05.4.1 | VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal | m 2 | 300,00 | ||
Formål: Veg | |||||
Asfalttype: Agb | |||||
Nominell steinstørrelse: 11 | |||||
Lag: Slitelag | |||||
Belastning: ÅDT < 300 | |||||
Tykkelse: 50 mm | |||||
Lokalisering: Atkomstveg ihht plantegning | |||||
Bindemiddel: Valgfritt | |||||
Steinkvalitet: Ihht SVV HB200 | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FS2.24213122A | ||||
05.4.2 | UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal | m 2 | 920,00 | ||
Type lag: Grusdekke | |||||
Type masse/sortering: 0/11 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Komprimering: Normal komprimering | |||||
Kontroll av komprimering: Normal kontroll | |||||
Lokalisering: Reetablering / utbedring veg, se | |||||
innledende tekst | |||||
Underlag: Bærelag | |||||
Tykkelse: 10 cm ferdig komprimert | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Omfang avgjøres i samråd med byggeleder | |||||
2B.A.05.5 | Konstruksjoner | ||||
2B.A. | |||||
05.5.1 | |||||
Prosjektert lengde | m | 105,00 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: Valgfri | |||||
Lokalisering: Veganlegg | |||||
Formål: Utgraving for fundament for tørrmur med høyde | |||||
inntil 2,0m | |||||
Grunnforhold: Løsmasser | |||||
Restriksjoner: Ingen | |||||
Grøftedybde: Inntil 50 cm | |||||
Bunnbredde: Inntil 1,5 m | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-54 | ||||
A Del 1 Kjosen 05 Veganlegg 5 Konstruksjoner | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | FF1.332200 | ||||
05.5.2 | AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal | m 2 | 130,00 | ||
Type masser/sortering: 22/120 | |||||
Underlag: Utgravd flate | |||||
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert | |||||
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert | |||||
Lokalisering: Veganlegg | |||||
Masser i underlaget: Løsmasser | |||||
Midlere tykkelse: 50cm | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | FV3.10121 | ||||
05.5.3 | GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING | ||||
Samlet lengde | m | 120,00 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Lokalisering: Veganlegg | |||||
Formål: Grøft for 100 mm drenering | |||||
Grunnforhold: Løsmasser | |||||
Restriksjoner: Normale | |||||
Bunnbredde: 0,4m | |||||
Grøftedybde: 0,5m | |||||
Krav til tilbakefylling: Fundament, omfylling og | |||||
gjenfylling med pukk 4-16 | |||||
Krav til komprimering: Normal komprimering, og i | |||||
henhold til VA-miljøblad UT5 | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | UM1.3114311128A | ||||
05.5.4 | UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR | ||||
AV TERMOPLAST | |||||
Lengde | m | 120,00 | |||
Materiale: PP - konstruerte | |||||
Plassering: I grøft | |||||
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast | |||||
Pakning: Uten pakning | |||||
Lokalisering: Løsteinsmurer | |||||
Ledningsstrekk: Drenering av tørrmurer | |||||
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110mm | |||||
SN/SDR-verdi: SN 8 | |||||
Farge: Sort | |||||
Relativ deformasjon: Normale krav | |||||
Andre krav: | |||||
Drensrør "stive" lengder 6m eller tilsvarende, ikke | |||||
kveilrør. | |||||
Rør og deler leveres av BVA. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-55 | ||||
A Del 1 Kjosen 05 Veganlegg 5 Konstruksjoner | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | KM2.217 | ||||
05.5.5 | m 2 | 120,00 | |||
Materiale: Naturstein | |||||
Lokalisering: Veganlegg | |||||
Materialspesifikasjon: Andreklasses løstein av | |||||
"bruddstein" | |||||
Utførelsesmetode: Bygges i samsvar med tegning og | |||||
tabell på tegning F1 | |||||
Dimensjon: Høyde inntil 2,0m | |||||
Mønster: Med forband som vist på tegning F1 | |||||
Liggefuger: Tørrmur av andre klasse | |||||
Stussfuger: Tørrmur av andre klasse | |||||
Toleransekrav: Xxxxxxx av andre klasse | |||||
Xxxxx xxxx: Nei | |||||
2B.A. | KM2.28271A | ||||
05.5.6 | |||||
Antall | stk | 6 | |||
Materiale: Naturstein | |||||
Type mur: Ensidig tørrmur | |||||
Lokalisering: Løsteinsmurer | |||||
Type: Bygges i samsvar med tegning og tabell på | |||||
tegning F1 | |||||
Utførelse: Endeavslutning etableres med visflate som | |||||
øvrig mur / eller mot konstruksjon. | |||||
Dimensjon på avslutning: Høyde mur ved avslutning | |||||
inntil 2,0m | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten nyttes dersom mur ikke går til "0" mot terreng | |||||
og det dermed mures avslutning. | |||||
2B.A. | FS4.3132122 | ||||
05.5.7 | |||||
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum | m 3 | 80,00 | |||
Type utlegging: Drenslag | |||||
Type masser/sortering: 22/120 | |||||
Levering: Eksterne masser | |||||
Komprimering: Normal komprimering | |||||
Kontroll av komprimering: Normal kontroll | |||||
Lokalisering: Veganlegg | |||||
Type konstruksjon: Tørrmur | |||||
Underlag: Pukk 22/120 | |||||
Nivå/kote: Fylles til traunivå. | |||||
Toleranse: Normale krav | |||||
Xxxxx krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-56 | ||||
A Del 1 Kjosen 06 Grøntanlegg | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.06 | |||||
Kapittelet gjelder reetablering av grønt / naturområder berørt av VA-anlegget. | |||||
Omfang avgjøres i samråd med byggherre / byggeleder | |||||
2B.A.06.2 | FF1.2300 AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal | m 2 | 3000,00 | ||
Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: Uspesifisert Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert Lokalisering: Berørte grøntområder som reetableres som naturområder Masser i underlaget: Løsmasser/sprengt fjell | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.06.3 | KB2.2229A VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT Areal | m 2 | 3000,00 | ||
Arealtype: Natur Lokalisering: Grøntområder som reetableres som naturområder Lagtykkelse: 20-40cm, tidligere lagtykkelse / tilgjengelig vekstjord legges til grunn Innhold av organisk materiale: Eksisterende vekstjord Beliggenhet depot: Tidligere avtatt vekstjord, i ranker eller depot | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder tilbakeføring av avtatt vekstjord uten videre behandling, maskinplaneres. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-57 | ||||
A Del 1 Kjosen 06 Grøntanlegg | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.06.4 | KB2.811A FJERNING AV STEIN I VEKSTJORDLAGET Areal | m 2 | 3000,00 | ||
Lokalisering: Grøntområder som reetableres som naturområder Dybde: Matjordens dybde, maks 40cm Beliggenhet depot: Se andre krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder fjerning av stein på "naturområder" ved "utristing" av stein Vekstjord skal være ristet gjennom dyrkeskuffe med "spaltåpning" maks 15cm | |||||
Arbeidet kan utføres i forkant av utlegging av matjord, men oppgjøres etter areal. | |||||
Utdyrket stein transporteres og fylles på egnet sted på anlegget. | |||||
2B.A.06.5 | m 2 | 1000,00 | |||
Formål: Natur Metode: Valgfri Lokalisering: Grøntområder som reetableres som naturområder Frøblanding: Felleskjøpets "Spire Frøblanding Natur" Frømengde per areal: 12g/m² Type vekstjord: Utlagt vekstjord og maskinplanert vekstjord Dokumentasjon: På norsk | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag Generelt legges det til grunn at "naturområder" ikke tilsås, men at naturlig "frøbank" i vekstjorden er tilstrekkelig for naturlig reetablering. | |||||
Denne posten kommer kun til anvendelse dersom byggherren ønsker tilsåing av hele / deler av naturområdene | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-58 | ||||
A Del 1 Kjosen 06 Grøntanlegg | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A.06.6 | m 2 m 2 m 2 m 2 | ||||
Areal | 1000,00 | ||||
Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 50 mm Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm Lokalisering: Grøntområder som reetableres som gressbakke Masser i underlaget: Løsmasser/sprengt fjell | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.06.7 | KB2.2226A VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT | ||||
Areal | 1000,00 | ||||
Arealtype: Grasbakke Lokalisering: Grøntområder som reetableres som grasbakke Lagtykkelse: ca 20cm, tidligere lagtykkelse / tilgjengelig vekstjord legges til grunn Innhold av organisk materiale: 5-8% Beliggenhet depot: Tidligere avtatt vekstjord, i ranker eller depot | |||||
Andre krav: | |||||
c) Utførelse Vekstjord leveres maskinplanert. Løsing, finplanering og fjerning av stein er angitt i egne poster | |||||
2B.A.06.8 | KB2.324 JORDFORBEDRING | ||||
Areal | 1000,00 | ||||
Middel: Kalk Lokalisering: Grøntområder som reetableres som grasbakke Type: Granulert dolomittkalk Mengde: 400 g/m² | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A.06.9 | KB2.325 JORDFORBEDRING | ||||
Areal | 1000,00 | ||||
Middel: Gjødsel Lokalisering: Grøntområder som reetableres som grasbakke Type: Fullgjødsel 18-3-15 eller 11-5-18 eller naturgjødsel 15-1-12 Mengde: 80 g/ m², (ved såing 50 g/m², etter 4 uker 30g/ m²), ellers på grunnlag av jordanalyser | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-59 | ||||
A Del 1 Kjosen 06 Grøntanlegg | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.A. | KB2.513 | ||||
06.10 | LØSING AV VEKSTJORDLAG Areal | m 2 | 1000,00 | ||
Metode: Fresing | |||||
Lokalisering: Grøntområder som reetableres som | |||||
grasbakke | |||||
Utgangspunkt: Utlagt maskinplanert vekstjord | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | KB2.525 | ||||
06.11 | FINPLANERING AV VEKSTJORDLAG Areal | m 2 | 1000,00 | ||
Formål: For grasbakke | |||||
Lokalisering: Grøntområder som reetableres som | |||||
grasbakke | |||||
Utgangspunkt: Utlagt maskinplanert vekstjord | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | KB2.811 | ||||
06.12 | FJERNING AV STEIN I VEKSTJORDLAGET Areal | m 2 | 1000,00 | ||
Lokalisering: Grøntområder som reetableres som | |||||
grasbakke | |||||
Dybde: 20cm | |||||
Beliggenhet depot: Entreprenørens deponi | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.A. | KB4.60 | ||||
06.13 | GRASDEKKE Areal | m 2 | 1000,00 | ||
Formål: Grasbakke | |||||
Metode: Valgfri | |||||
Lokalisering: Grøntområder som reetableres som | |||||
grasbakke | |||||
Frøblanding: Felleskjøpets "Spire veiskråning" | |||||
Frømengde per areal: 15g/m² | |||||
Type vekstjord: Utlagt vekstjord og finplanert vekstjord | |||||
Dokumentasjon: På norsk | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Sweco Norge AS 28.11.2018
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen Side 2B-60 |
Del 2 Hollundsdalen |
Anleggsområdet overtas i den stand det er. Det forutsettes at entreprenøren har gjordt seg kjent med de stedlige forhold innen han gir sitt anbud. Entreprenøren kan ikke reise krav på grunnlag av forhold som en erfaren entreprenør må forventes å ha blitt oppmerksom på. Entreprenøren er ansvarlig for at det foreligger gyldig byggetillatelse før arbeidene igangsettes. Entreprenøren skal selv innhente gravetillatelse fra kommune, elverk og andre berørte parter. Entreprenøren må også selv beskaffe provisoriske uttak for vann, avløp, telefon og strøm. Brenning av avfall på anleggsområdet er ikke tillatt. Entreprenøren skal rette seg etter alminnelige og spesielle påbud gitt av byggherre, arbeidstilsyn, politi, vegvesen, og andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår. Konsekvensene av slike påbud skal ikke føre til merkostnad for byggherren. Før arbeidene igangsettes skal entreprenøren registrere eksisterende forhold slik som grunnmurer, forstøtningsmurer, hageanlegg og lignende som kan påvirkes av anleggsarbeidene ved hjelp av fotografering. Anleggsområdet og åpne grøfter skal til enhver tid være inngjerdet og sikret for å unngå uhell eller ulykker. Det skal samtidig sikres tilfredsstillende adkomst til eiendommene langs anleggsområdet. Nødvendig skiltplan skal utarbeides av entreprenøren. Denne planen skal følges i hele anleggsperioden. Anleggsområdet skal til enhver tid være ryddig og oversiktlig. Det skal utføres ukentlig opprydding. Ved anleggsperiodens slutt skal hele området ryddes og rengjøres slik at det fremstår som ryddig og rent. Kummer skal spyles og området feies. Entreprenøren skal utnevne egen anleggsleder for prosjektet. Denne skal ha nødvendige kvalifikasjoner, nødvendige fullmakter til å ta avgjørelser på entreprenørens vegne og skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal selv uføre all nødvendig utstikking i henhold til utlevert tegningsmateriale. All stikking og oppmåling skal utføres i henhold til gjeldende retningslinjer. Entreprenøren må sel vurdere behov for anleggsveger. Alle kostnader med anleggsveger skal inkluderes i postene for rigg og drift. Alle kostnader for Rigg og Drift av anlegget fordeles på postene nedenfor. |
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-61 | ||||
B Del 2 Hollundsdalen 01 Rigg og drift | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.B.01.2 | AU2.1 | ||||
SLUTTDOKUMENTASJON | |||||
Rund sum | RS | ||||
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon over levert | |||||
materiell, samt innmålinger av utført arbeid | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B.01.3 | AV1.1 | ||||
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS | |||||
FOR EGET KONTRAKTARBEID | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: Byggeplass | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B.01.4 | AV2.1 | ||||
EGET KONTRAKTARBEID | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: Byggeplass | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B.01.5 | AV3.1 | ||||
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS | |||||
FOR EGET KONTRAKTARBEID | |||||
Rund sum | RS | ||||
Lokalisering: Byggeplass | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-62 | ||||
B Del 2 Hollundsdalen 01 Rigg og drift | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.B.01.6 | AK3.116A | ||||
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER | |||||
Rund sum | RS | ||||
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING | |||||
Lokalisering: Trafikkavvikling | |||||
Beskrivelse: Se andre krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Trafikkavvikling for egne er i prinsippet inkludert i | |||||
postene AV1, AV2 og AV3. Denne post er medtatt | |||||
for å "minne" entreprenør om å ta med kostnader for | |||||
trafikkavikling. | |||||
Posten omfastter all trafikkavvikling og midlertidig | |||||
adkomster i forbindelse med opparbeidelse av | |||||
anlegget. | |||||
Posten skal inkludere alle utgifter med skilting, | |||||
merking, varsling og midlertidig trafikkavvikling, | |||||
samt nødvendige jerseyblokker sikringsgjerde etc. | |||||
Entreprenør utarbeider skilt- og varslingsplaner og | |||||
søker Bømlo kommune om godkjenning | |||||
Posten omfatter rigg, drift og nedrigg. | |||||
2B.B.02 | Markrydding, riving, rensk og transport | ||||
2B.B.02.1 | Markrydding | ||||
2B.B. | FB2.21A | ||||
02.1.1 | AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL Areal | m 2 | 150,00 | ||
Område som skal avdekkes: Grøntområde / rabatt | |||||
mellom gang- og sykkelveg langs Fv-542 | |||||
Bremnesvegen og Finnås kraftlag | |||||
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 30cm, se også andre krav | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten gjelder avtaking av vekstjord som skal til | |||||
deponi / depot. | |||||
For å ta høyde for varierende tykkelser vekstjord er | |||||
opplasting og transport er angitt i egne poster | |||||
Omfang av avtaking av vekstjord avgjøres i samråd | |||||
med byggeleder | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-63 | ||||
B Del 2 Hollundsdalen 02 Markrydding, riving, rensk og transport 1 Markrydding | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.B. | |||||
02.1.2 | OPPLASTING OG TRANSPORT | ||||
FRA MARKRYDDING - VOLUM Volum | m 3 | 45,00 | |||
Opplastingssted: Gravested | |||||
Type masse: Vekstjord | |||||
Transportlengde: Uspesifisert | |||||
Lokalisering: Ikke relevant | |||||
Tippsted: Entreprenørens eget gjenbruk / deponi | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B.02.2 | |||||
2B.B. | ZB3.1211 | ||||
02.2.1 | SKJÆRING | ||||
Samlet lengde | m | 75,00 | |||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Metode: Saging | |||||
Total dybde: Til og med 50 mm | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. | ZB3.1212 | ||||
02.2.2 | SKJÆRING | ||||
Samlet lengde | m | 100,00 | |||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Metode: Saging | |||||
Total dybde: Fra 50 til 100 mm | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. | ZB3.1213 | ||||
02.2.3 | SKJÆRING | ||||
Samlet lengde | m | 20,00 | |||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Metode: Saging | |||||
Total dybde: Fra 100 til 150 mm | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. | ZB7.21 | ||||
02.2.4 | RIVING AV FAST DEKKE Areal | m 2 | 600,00 | ||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Total dybde: Til og med 50 mm | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Spesielle forhold: Ingen | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-64 | ||||
B Del 2 Hollundsdalen 02 Markrydding, riving, rensk og transport 2 Riving / demontering | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.B. | ZB7.22 | ||||
02.2.5 | RIVING AV FAST DEKKE Areal | m 2 | 650,00 | ||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Total dybde: Fra 50 til 100 mm | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Spesielle forhold: Ingen | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. | ZB7.23 | ||||
02.2.6 | RIVING AV FAST DEKKE Areal | m 2 | 150,00 | ||
Dekketype: Asfaltdekke | |||||
Total dybde: Fra 100 til 150 mm | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Spesielle forhold: Ingen | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. | FV2.53550 | ||||
02.2.7 | OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT | ||||
Vekt | tonn | 290,00 | |||
Type masse: Rivingsasfalt | |||||
Transportlengde: Uspesifisert | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Tippsted: Godkjent deponi | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. | FM5.5522 | ||||
02.2.8 | LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT | ||||
Vekt | tonn | 290,00 | |||
Type avfall: Asfalt | |||||
Lokalisering: Berørte eksisterende veger | |||||
Leveringssted: Godkjent deponi | |||||
Andre krav: Nei | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-65 | ||||
B Del 2 Hollundsdalen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 1 Fremgravinger | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.B.04 | VA-anlegg | ||||
2B.B.04.1 | Hovedledninger | ||||
2B.B. 04.1.1 | Gravearbeider | ||||
2B.B. 04.1.1.1 | Fremgravinger | ||||
2B.B. | |||||
04.1.1.1.1 | GRAVING AV GROPER - ANTALL | ||||
Antall groper | stk | 1 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisternde VA-kummer EKS | |||||
S1 og EKS O1 i gang- og sykkelveg langs Fv-542 | |||||
Bremnesvegen | |||||
Type grop: Grop for tilknytting VA | |||||
Dimensjoner: Grop for tilknytting VA til eksisterende VA- | |||||
kummer | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten omfatter fremgraving av overvann- og | |||||
spillvannskum i aktuelt tilknytningspunkt | |||||
2B.B. | FD3.14012A | ||||
04.1.1.1.2 | GRAVING AV GROPER - ANTALL | ||||
Rund Sum | RS | ||||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisternde VA-ledninger i | |||||
forbindelse med nedsetting av kumgruppe 6 i | |||||
Hollundsdalen | |||||
Type grop: Grop for tilknytting VA | |||||
Dimensjoner: Grop for tilknytting mot eksisternede VA- | |||||
ledninger i forbindelse med kumgruppe 6 | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Posten omfatter fremgraving av alle VA-ledninger | |||||
som skjøtes inn mot kumgruppe 6. | |||||
Se kumskisse kumgr.6 på tegning H10 | |||||
x) Mengderegler | |||||
Posten angis som rund sum for alle tilkyntninger i | |||||
kumgruppe 6 | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-66 | ||||
B Del 2 Hollundsdalen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 1 Fremgravinger | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.B. | FD3.14012 | ||||
04.1.1.1.3 | GRAVING AV GROPER - ANTALL | ||||
Antall groper | stk | 1 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisterende spillvannskum | |||||
EKS S7 | |||||
Type grop: Grop for tilknytting VA | |||||
Dimensjoner: Grop for tilknytting VA til eksisterende VA- | |||||
kummer | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. | FD3.14012 | ||||
04.1.1.1.4 | GRAVING AV GROPER - ANTALL | ||||
Antall groper | stk | 1 | |||
Omfang: Valgfritt | |||||
Utførelse: Uavstivet | |||||
Graveskråning: 1:1½ | |||||
Lokalisering: Tilknytning til eksisterende overvannskum | |||||
EKS O7 | |||||
Type grop: Grop for tilknytting VA | |||||
Dimensjoner: Grop for tilknytting VA til eksisterende VA- | |||||
kummer | |||||
Grunnforhold: Løsmasser eller sprengt fjell | |||||
Andre krav: Nei | |||||
2B.B. 04.1.1.2 | Riving og demontering | ||||
Kapittelet gjelder riving og fjerning av VA-anlegg | |||||
Før VA-anlegg rives skal dette være avklart med | |||||
byggeleder. | |||||
Generelt skal utgått VA-anlegg som påtreffes ved | |||||
utgraving rives. | |||||
I tillegg skal noen VA-ledninger og kummer graves frem | |||||
for å rives. | |||||
Omfang av VA-ledninger som skal fremgraves for riving | |||||
avgjøres av byggherre / byggeleder. | |||||
Poster for riving beskrevet med NS3420 kode | |||||
"CD4.1----" skal inkludere: | |||||
• CD4: Riving (Inkludert alle underkoder) | |||||
• Poster der "Tilgjengelighet" er angitt med "Må | |||||
fremgraves" skal følgende i tillegg inkluderes i | |||||
posten: | |||||
• Nødvendig fremgraving av aktuelt objekt for | |||||
riving. | |||||
• Gjenfylling av grop etter rivning med | |||||
oppgravde/stedlige masser. Eventuelt behov | |||||
for tilkjørte masser oppgjøres etter anbudets | |||||
øvrige poster. | |||||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||
Prosjekt: VA-anlegg Kjosen og Hollundsdalen | Side 2B-67 | ||||
B Del 2 Hollundsdalen 04 VA-anlegg 1 Hovedledninger 1 Gravearbeider 2 Riving og demontering | |||||
Postnr | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
2B.B. | CD4.14962A | ||||
04.1.1.2.2 | RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL | ||||
Antall | stk | 1 | |||
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg | |||||
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall | |||||
Lokalisering: Hele anlegget | |||||
Tilgjengelighet: Fremgravd ved annet gravearbeid | |||||
Bygningsdel, spesifisert: Vannkum | |||||
Materialer: Betong, inkludert støpejernslokk og | |||||
vannarmatur | |||||
Byggeår: Ukjent | |||||
Dimensjon: Inntil DN1600 | |||||
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle | |||||
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle | |||||
EAL-kode: Ingen spesielle | |||||
Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle | |||||
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Se omfang og forutsetninger angitt i innledende post | |||||
til kapittel: B.04.1.1.2 | |||||
2B.B. | |||||
04.1.1.2.3 | RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE | ||||
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg | |||||
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall | |||||
Lokalisering: Hele anlegget | |||||
Tilgjengelighet: Fremgravd ved annet gravearbeid | |||||
Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledning | |||||
Materialer: Betong (armert og uarmert i samsvar med | |||||
dimensjon) | |||||
Byggeår: Ukjent | |||||
Dimensjon: Se underposter | |||||
Konstruksjon/bæring: Ingen spesielle | |||||
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen | |||||
spesielle | |||||
Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle | |||||
EAL-kode: Ingen spesielle | |||||
Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle | |||||
Sluttilstand for gjenværende deler: Alt skal fjernes. | |||||
Andre krav: | |||||
a) Omfang og prisgrunnlag | |||||
Se omfang og forutsetninger angitt i innledende post | |||||
til kapittel: B.04.1.1.2 | |||||
2B.B.04.1 | Dimensjon: Inntil DN400 | ||||
.1.2.3.1 | Lengde | m | 10,00 | ||
Sum denne side: Akkumulert Generelt 2B Konkurransegrunnlag del II NS-3420 beskrivelse: | |||||