NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR BOUW- EN MONTAGEWERKEN (NBBM) ALGEMENE VOORWAARDEN

A.V.1. Algemene begripsomschrijvingen

In deze polis wordt - tenzij in de rubriekvoorwaarden anders is omschreven - verstaan onder:

A.V.1.1 Verzekerden

a. de verzekeringnemer;

b. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie;

c. de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s) en installateur(s);

x. xx ontwerper(s), architect(en), adviseur(s) en constructeur(s);

e. voor zover nog niet genoemd de overige bij het werk betrokken partijen die in ver- band met het verzekerde werk op het bouw- /montageterrein aanwezig zijn;

f. de eigenaar van het werk.

A.V.1.2 Materiële beschadiging

Een objectieve, blijvende aantasting van de vorm en/of structuur van een zaak die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt.

A.V.1.3 Verlies

Het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl herkrijging van die zaak niet te verwachten is of de feitelijke directe kosten van de herkrijging gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde van de zaak.

A.V.1.4 Bedrijfsschade

Geldelijk nadeel bestaande uit het verlies van nettowinst en de doorgaande vaste lasten waar geen inkomsten meer tegenover staan, als gevolg van stagnatie in het bedrijf door materiële beschadiging en/of verlies.

A.V.1.5 Xxxxxxxxxx

De uiteindelijke aanneemsom van het verzekerde werk, met inbegrip van:

a. de gerealiseerde en verrekende stijgingen in prijzen en lonen;

b. het meer- en minder werk;

en voor zover meeverzekerd, vermeerderd met:

c. de werken buiten bestek;

d. de waarde van de door de opdrachtgever en/of de eigenaar zelf uitgevoerde werk- zaamheden;

e. de waarde van de door de opdrachtgever en/of de eigenaar gebruikte of beschik- baar gestelde (bouw-)componenten;

f. de BTW (indien en voor zover van toepassing);

g. de honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs alsmede ontwerpers;

h. de kosten van toezicht en controle door de bouwdirectie.

A.V.1.6 Het werk

a. het in de polis omschreven object op het bouw-/montageterrein waar het werk uit- eindelijk wordt opgeleverd, in aanbouw en/of gereed;

b. de componenten die voor rekening en risico van een verzekerde op het bouw-

/montageterrein waar het werk uiteindelijk wordt opgeleverd, aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het in de polis omschreven object te worden opgeno- men;

c. de kosten van het (de)monteren van hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, bekistingen, damwanden, mallen, die op het bouw-/montageterrein waar het werk uiteindelijk wordt opgeleverd, aanwezig zijn en die nodig zijn om het in de polis om- schreven object op de in het bestek of aannemingsovereenkomst aangegeven wijze te bouwen;

d. de hulpconstructies en hulpwerken als omschreven onder c indien en voor zover de vervangingswaarde is vermeld op het polisblad.

A.V.1.7 Gebeurtenis

Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen met één en dezelfde oorzaak.

A.V.1.8 Bereddingskosten

Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of van- wege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor – indien gevallen – een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede ver- staan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden in- gezet.

A.V.1.9 Opruimingskosten

De als gevolg van een onder de polis gedekte schade daadwerkelijk gemaakte kosten voor het afbreken, opruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken.

A.V.1.10 Milieuaantasting

Uitstoten, lozen, doorsijpelen, loslaten of ontsnappen van enige vloeibare,

vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

A.V.1.11 Eigendommen opdrachtgever

Roerende en onroerende zaken - met uitsluiting van de ten behoeve van het werk te gebruiken of beschikbaar gestelde bouwcomponenten, materieel en hulpconstructies - welke eigendom van de opdrachtgever zijn of worden, of waarvoor deze krachtens overeenkomst verantwoordelijk is.

A.V.1.12 Aannemersmaterieel

Alle op of nabij het uiteindelijke bouw-/montageterrein voor de uitvoering van het werk aanwezige:

x. xxxxx, loodsen en daarin aanwezige bedrijfsuitrusting/inventaris;

b. gereedschappen, machines en werktuigen.

A.V.1.13 Eigendommen bouwdirectie en personeel

De op of nabij het uiteindelijke bouw-/montageterrein aanwezige persoonlijke eigen- dommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van een verzekerde en betrok- ken bij het werk.

A.V.1.14 Testen

Het opstarten en/of laten functioneren en/of stilzetten van machines en installaties of delen hiervan onder omstandigheden die de werking in de definitieve toestand benade- ren, bereiken of overschrijden.

A.V.2 Onzeker voorval

Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenge- komen – aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wet- boek, indien en voor zover de door verzekerde of (een) derde(n) geleden schade op ver- goeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het slui- ten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectieve- lijk de derde(n) was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan.

A.V.3 Termijnen

A.V.3.1 De verzekeringstermijn vangt aan op de op het polisblad vermelde ingangsdatum te

00.00 uur en eindigt ten aanzien van:

x. xx xxxx-/montagetermijn:

op de op het polisblad vermelde einddatum te 24.00 uur of zoveel eerder als het werk is opgeleverd;

b. de testtermijn (indien en voor zover contractueel overeengekomen):

te 24.00 uur op de dag van het verstrijken van het voor deze termijn op het polis- blad genoemd aantal dagen/weken binnen de hierboven bedoelde bouw-

/montagetermijn of zoveel eerder als het testen is beëindigd;

c. de onderhoudstermijn (indien en voor zover contractueel overeengekomen):

te 24.00 uur op de dag van het verstrijken van het voor deze termijn op het polisblad genoemd aantal weken/maanden na de hierboven bedoelde bouw-/montagetermijn dan wel testtermijn.

A.V.3.2 Verlenging van de bouw-/montagetermijn

Indien het werk op de op het polisblad genoemde einddatum van de bouw-/ montage- termijn nog niet voltooid is of nog niet geheel in gebruik genomen is, dan heeft verzeke- ringnemer het recht de verzekering 3 maanden te verlengen op basis van gelijke condi- ties en tegen een premie die niet meer zal bedragen dan pro rata temporis, tenzij op het polisblad anders is vermeld.

De verzekeringnemer dient voor de einddatum de wens tot verlenging kenbaar te maken aan de verzekeraar. Eventuele verdere verlengingen zijn nader overeen te komen.

Mocht op de einddatum van de bouw-/montagetermijn nog geen oplevering hebben plaatsgevonden en mocht over verlenging geen overeenstemming zijn bereikt, dan ver- valt de eventuele medeverzekering van de test- en/of onderhoudstermijn onder terug- gave van de premie voor de test- en/of onderhoudstermijn.

A.V.3.3 Deeloplevering

Indien delen van een werk voor beëindiging van de bouw-/montagetermijn worden op- geleverd aan de uiteindelijke opdrachtgever, dan gaat voor die delen - in afwijking van het gestelde in artikel A.V.3.1 – op de datum van de oplevering de onderhoudstermijn in, indien meeverzekerd.

A.V.3.4 Testtermijn

Indien het testen niet is voltooid binnen de in de polis aangegeven aparte testtermijn, kan een verlenging van de testtermijn worden overeengekomen tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden. De verzekeringnemer dient voor het eind van de test- termijn de wens tot verlenging kenbaar te maken aan zijn verzekeraar. Mocht over ver- lenging geen overeenstemming worden bereikt, dan is schade als gevolg van testen, ont- staan na de in de polis aangegeven testtermijn uitgesloten van dekking.

A.V.3.5 Ontdekkingstermijn

Een termijn van 12 maanden die aanvangt op de dag volgend op die waarop de op het polisblad vermelde verzekeringstermijn eindigt en waarbinnen schaden die binnen de verzekeringstermijn zijn ontstaan, maar eerst daarna zijn ontdekt, bij de verzekeraar kunnen worden aangemeld.

A.V.4 Nadere dekkingsomschrijving

Ongeacht het tijdstip waarop zij werd veroorzaakt, is uitsluitend verzekerd schade en/of aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan binnen de verzekeringstermijn en uiterlijk is aangemeld voor het einde van de ontdekkingstermijn.

A.V.5 Tussentijdse beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

De verzekeraar heeft het recht de verzekeringsovereenkomst tussentijds te beëindigen in geval van:

A.V.5.1 Faillissement of surseance van betaling

Onder verwijzing naar artikel A.V. 10.1 heeft de verzekeraar het recht de verzekerings- overeenkomst te beëindigen binnen 2 maanden nadat hij bekend is met het aanvragen van het faillissement dan wel surseance van betaling van de verzekeringnemer, met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De verzekering loopt gedurende de opzegtermijn onverminderd door ten behoeve van alle verzekerden. Tijdens deze perio- de vindt overleg plaats met de makelaar, de verzekeringnemer, de bewindvoerder, de curator en eventueel andere bij het werk betrokken partijen over voortzetting van de verzekering voor de nog resterende verzekerde termijnen. Indien binnen de opzegter- mijn geen overeenstemming wordt bereikt over voortzetting zal de verzekering worden beëindigd op de opzegdatum en zal de onverdiende premie worden gerestitueerd. Deze regeling laat onverlet hetgeen bepaald is in artikel A.V. 16, hetgeen inhoudt dat als er nog sprake is van een door de makelaar verstrekt en nog lopend krediet het bepaalde in art A.V. 16 zal prevaleren.

A.V.5.2 Risicowijziging

Deze verzekering is aangegaan op grond van de door of namens verzekeringnemer ver- strekte inlichtingen, ontwerp, bestek, tekeningen en/of overige informatie. Zodra sprake is van een risicowijziging die een verzwaring van het risico inhoudt van dien aard dat de verzekeraar bij bekendheid daarmee ten tijde van het sluiten van de verzekering de overeenkomst nimmer, dan wel niet op dezelfde voorwaarden en/of tegen dezelfde premie had gesloten, heeft de verzekeraar het recht de verzekering tussentijds schrifte- lijk op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Zolang over deze risicowijziging nog geen overeenstemming is bereikt, bestaat geen dekking voor schade die het gevolg is van een dergelijke wijziging.

A.V.5.3 Bedrog, misleiding

Ingeval de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde of een derde met goed- vinden van de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde met het opzet hem te misleiden enige verplichting als bedoeld in artikel A.V.10 niet nakomt, dan heeft de verzekeraar het recht de verzekering tussentijds met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Deze tussentijdse opzegging zal niet met onmiddellijke ingang gelden voor de overige verzekerden, waarvoor in dat geval de bepalingen van artikel A.V.5.1 overeenkomstig van toepassing zijn.

A.V.6 Berekening van de premie

A.V.6.1 De bij de aanvang van de verzekering berekende premie is gebaseerd op de geschatte eindwaarde. Na afloop van de bouw-/montagetermijn wordt de definitieve premie vast- gesteld op basis van de eindwaarde.

Indien de eindwaarde méér bedraagt dan de geschatte eindwaarde, is een suppletie- premie verschuldigd over het meerdere.

Indien de eindwaarde minder bedraagt dan de geschatte eindwaarde, zal restitutie van premie worden gegeven met inachtneming van de eventueel op het polisblad vermelde minimumpremie.

De verrekening zal geschieden op basis van de uiteindelijk voor de verzekering geldende premievoet.

A.V.6.2 De verzekeringnemer dient binnen 6 maanden na afloop van de bouw-/montagetermijn opgave te doen aan de verzekeraar van de eindwaarde van het werk en de verzekeraar desgewenst in de gelegenheid stellen de opgave te verifiëren.

Indien verzekeringnemer in gebreke blijft, heeft de verzekeraar het recht de eindwaarde vast te stellen op de geschatte eindwaarde vermeerderd met het percentage van de overdekking zoals vermeld op het polisblad. Deze vaststelling is bindend voor de verze- keringnemer.

A.V.7 Eigen risico

Ingeval van schade onder meer rubrieken als gevolg van één gebeurtenis, zal slechts eenmaal een eigen risico - en wel het hoogst toepasselijke - op het totaal der schadebe- dragen in mindering worden gebracht.

A.V.8 Primaire dekking

Deze verzekering geeft een primaire dekking, tenzij in de polis uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De verzekeraar doet afstand van enig recht van verhaal op elders lopende verzekeringen van verzekerden, tenzij in de polis anders is bepaald.

A.V.9 Bereddingskosten

Per gebeurtenis wordt aan schade en/of bereddingskosten niet meer vergoed dan de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen onder de desbetreffende rubriek.

A.V.10 Verplichtingen van de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigden

A.V.10.1 Verplichtingen bij faillissement of surseance van betaling

Onder verwijzing naar artikel A.V. 5.1 is de verzekeringnemer, zodra deze bekend is met het aanvragen van zijn faillissement dan wel surseance van betaling, verplicht de verze- keraar hiervan ten spoedigste, in kennis te stellen. Indien de verzekeringnemer dit ver- zuimt, eindigt de verzekering automatisch zonder dat opzegging door de verzekeraar heeft plaatsgevonden 2 maanden na het aanvragen van zijn faillissement dan wel surse- ance van betaling. Indien de makelaar nog krediet aan de verzekeringnemer verleent eindigt de dekking evenwel onmiddellijk conform en met in achtname van het bepaalde in art A.V. 16.2.6 t/m 16.2.8

A.V.10.2 Verplichtingen bij schade

Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht :

a. de verzekeraar zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem gevorderd mag wor- den, hiervan kennis te geven;

b. de verzekeraar alle van belang zijnde gegevens te verstrekken;

c. alle stukken die op de schade betrekking hebben, zoals brieven, dagvaardingen en schikkingsvoorstellen aan de verzekeraar door te zenden;

d. zich te onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen scha- den;

x. alle beschadigde delen voor inspecties c.q. expertises te bewaren, tenzij anders met de verzekeraar of de benoemde expert(s) is overeengekomen;

f. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking tot regeling en vaststelling van de schade te verlenen en voorts aan de verzekeraar of de benoemde expert(s) op ver- zoek toegang te verschaffen tot bouw/montageterreinen, het werk of enig onder- deel daarvan dat volgens mededeling beschadigd is;

g. aan de verzekeraar over te laten: het regelen van schade met een benadeelde derde partij, het voeren van een burgerlijk geding en, indien de verzekeraar dit wenselijk acht, het leiden van de verdediging in geval van een strafproces, alsmede het nemen van alle beslissingen welke hieruit voortvloeien of hiermede in verband staan;

h. alle aanwijzingen van de verzekeraar of de door hen benoemde expert(s) op te vol- gen;

i. ingeval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dat verband houdt met de scha- de, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na constatering aangifte te doen bij de politie en/of (een) andere daarvoor in aanmerking komende instantie(s). Indien door de verzekeringnemer of verzekerde een verplichting als bedoeld in lid a t/m i van dit artikel niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de

schade die hij daardoor lijdt.

A.V.10.3 Voorkomen van schade

De verzekerde is verplicht voor eigen rekening de naar aard en omvang van de werk- zaamheden gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de maatregelen te nemen die volgens wettelijke bepalingen en/of voorschriften van overheidswege zijn voorge- schreven, alsook de voorschriften na te leven die de verzekeraar bij het aangaan van de- ze verzekering uitdrukkelijk heeft verlangd ten aanzien van de uitvoering van het werk. Indien de verzekeringnemer of verzekerde deze maatregelen niet neemt, kan de verze- keraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt.

A.V.10.4 Verplichtingen bij risicowijziging(-en)

De verzekering is aangegaan op grond van de door of namens verzekeringnemer ver- strekte inlichtingen, ontwerp, bestek, tekeningen en/of overige informatie. De verzeke- ringnemer dient wijzigingen in bestek, tekeningen, de aard van de werkzaamheden, de methode van uitvoering, inrichting of anderszins van dien aard dat hij wist of behoorde te begrijpen dat de verzekeraar bij bekendheid daarmee ten tijde van het sluiten van de verzekering de overeenkomst nimmer had gesloten, dan wel de verzekering niet op de- zelfde voorwaarden en/of tegen dezelfde premie zou hebben gesloten, aan de verzeke- raar zo spoedig mogelijk mede te delen. Onverminderd het bepaalde in artikel A.V.5.2, heeft de verzekeraar in dat geval het recht de premie en/of de voorwaarden met ingang van het tijdstip van de wijziging aan te passen. Zolang over deze aanpassing nog geen overeenstemming is bereikt, bestaat geen dekking voor schade die het gevolg is van een dergelijke wijziging.

A.V.11 Schaderegeling

Schaderegeling geschiedt met de verzekeringnemer die geacht zal worden door alle an- dere partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien ver- stande dat deze machtiging eindigt bij verlening van voorlopige surseance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.

Uitkering van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt, behoudens in geval van aanspraken zoals bedoeld in artikel 2.7.

A.V.12 Schadevaststelling

Xxxxxxx van schade onder deze verzekering zal een expert worden benoemd door de makelaar namens en in overleg met de verzekeraar. De expert zal onderzoek verrichten en rapporteren met betrekking tot de oorzaak en de omstandigheden van de gebeurte- nis en de omvang van de kosten.

De kosten van de expert komen ten laste van de verzekeraar.

Indien de verzekeraar en verzekeringnemer of hun gemachtigde niet tot overeenstem- ming kunnen komen over de aanwijzing van de expert, zal de vaststelling van de schade geschieden door twee experts van wie één te benoemen door gemachtigde c.q. verzeke- ringnemer en één door de verzekeraar.

Alvorens hun werkzaamheden te beginnen zullen beide experts tezamen, voor het geval van verschil in taxaties, een derde expert benoemen, die in dat geval als arbiter, na bei- de experts gehoord of schriftelijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen van de bei- de taxaties, het schadebedrag bindend heeft vast te stellen.

De verzekeraar en verzekeringnemer of hun gemachtigde dragen ieder de kosten van de eigen expert; de kosten van de arbiter worden door beide partijen en ieder voor de helft gedragen.

Bij nalatigheid, hetzij van één van de partijen om een expert te benoemen, hetzij van één van de experts om aan de benoeming van een arbiter mee te werken, alsmede in- dien geen overeenstemming over de keuze van de arbiter wordt verkregen, zal een be- noeming, op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de voorzitter van de Ka- mer van Koophandel te Amsterdam of Rotterdam, voor beide partijen bindend zijn. De partij, die dit verzoek doet, zal daarvan onverwijld bij aangetekend schrijven aan de we- derpartij kennis geven.

Het schadebedrag, op deze wijze tussen experts vastgesteld, zal voor beide partijen bin- dend zijn, tenzij door één van de partijen wordt aangetoond, dat bij de vaststelling van het schadebedrag gebruik is gemaakt van onjuiste gegevens of tenzij door één van de partijen een rekenfout in de schadeberekening wordt aangetoond.

Door het verlenen van medewerking aan het bovenstaande wordt de verzekeraar niet geacht aansprakelijkheid te erkennen.

Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 en volgende Burgerlijk Wet- boek, kan uitsluitend tot stand komen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar.

A.V.13 Algemene uitsluitingen

De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd in geval van schade veroorzaakt door of verband houdende met:

A.V.13.1 Molest

Onder molest is te verstaan:

a. gewapend conflict:

elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.

Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;

b. burgeroorlog:

een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;

c. opstand:

georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag;

d. binnenlandse onlusten:

min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;

e. oproer:

een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging gericht tegen het open- bare gezag;

f. muiterij:

een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige ge- wapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

g. terrorisme:

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van één van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het Financieel Toezicht genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks van – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

x. xxxxxxxxxxxx besmetting:

Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het Finan- cieel Toezicht genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekie- men en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioac- tieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze ideologische doelen te verwezenlijken.

i. preventieve maatregelen :

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmet- ting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

A.V.13.2 Atoomkernreacties

Onder een atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aanspra- kelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de gele- den schade aansprakelijk is, vindt de voorgaande alinea geen toepassing.

A.V.13.3 Eigen schuld

De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekeringnemer of de tot uitkering ge- rechtigde die deze schade met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld heeft veroorzaakt.

Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van de verzekering- nemer of de tot uitkering gerechtigde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting ge- lijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van:

a. een lid van de directie of bedrijfsleiding indien de verzekeringnemer of de tot uitke- ring gerechtigde een rechtspersoon is;

b. die persoon die door de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde of de onder sub a genoemde directie of de bedrijfsleiding is belast met het algemeen toezicht op het werk en/of die persoon die de algehele feitelijke dagelijkse leiding over het werk is toevertrouwd en die in verband daarmee de bevoegdheid heeft gekregen tot het nemen - op leidinggevend niveau - van beslissingen over de uitvoering van het werk.

Xxx xxxxxxxxxx schuld is sprake, indien het gaat om een gedraging die, al is een verze- kerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich meebrengt dat een verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekort schiet in zorg ter voorkoming van schade.

A.V.13.4 Schade die niet voldoet aan het onzekerheidsvereiste als omschreven in A.V.2.

A.V.14 Afstand van verhaalsrecht

De verzekeraar zal de uitgekeerde schadevergoedingen niet op een verzekerde verhalen, tenzij de schade is te wijten aan opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van de betrokken verzekerde.

A.V.15 Toegang tot het bouw-/montageterrein

De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar en zijn vertegenwoordigers toegang te ver- lenen tot het bouw/-montageterrein, de verlangde inlichtingen te verschaffen en alle verlangde medewerking te verlenen.

A.V.16 Premie en schadebetaling

16 1 Begripsomschrijvingen

16.1.1 Onder "premie" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de overige in verband met het verlenen van verzekeringsdekking door verzekerde verschuldigde be- dragen.

16.1.2 Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de verzeke- ringnemer alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is.

16.2 Premie

16.2.1 De makelaar neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraar te zullen vol- doen op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie door de makelaar plaatsvinden door creditering van verzekeraar in rekening-courant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzeker- de verschuldigde premie, op welk moment de verzekerde jegens verzekeraar zal zijn ge- kweten.

16.2.2 Verzekerde is gehouden de premie aan de makelaar te vergoeden. Ingeval de verzeke- ring via een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede tus- senpersoon heeft betaald, is de verzekerde door deze betaling tegenover de makelaar eerst gekweten, nadat deze tweede tussenpersoon de premie aan de makelaar heeft be- taald.

16.2.3 Behoudens het hierna onder 2.4.1 t/m 2.4.3 geregelde geval van surseance van betaling of faillissement, verleent de makelaar verzekerde krediet voor de betaling van de onder

2.2 bedoelde premie. De makelaar kan het krediet schriftelijk opzeggen en neemt daar- bij een termijn van 14 dagen in acht.

16.2.4 Door het tot stand komen van de verzekering is de makelaar door de verzekerde onher- roepelijk gemachtigd verzekeraar tussentijds van zijn verplichtingen uit de verzekerings- overeenkomst te ontslaan indien de verzekerde of, ingeval de verzekering via een twee- de tussenpersoon is gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan de ma- kelaar te voldoen en de makelaar deswege het krediet opzegt.

16.2.5 De makelaar zal verzekeraarniet van zijn verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld.

16.2.6 In geval de verzekerde in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt ein- digt een op grond van het bepaalde onder 2.3.1 lopend krediet onmiddellijk en is verze- keraar ontslagen van zijn nadien uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst ontstane verplichtingen.

16.2.7 Deze rechtsgevolgen treden in door het enkele uitspreken van het faillissement of de surseance zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De dekking kan evenwel ten behoeve van de overige verzekerden en/of boedel in overleg met hen,de verzeke- raar, de makelaar en de curator of bewindvoerder alsnog en met terugwerkende kracht hesteld worden derhalve ook ten aanzien van na de datum van faillissement of sursean- ce gevallen schaden, indien en voor zover de makelaar zekerheid heeft gekregen over betaling aan hem van de totaal alsdan verschuldigde premie.

16.2.8 Het overleg hiertoe kan gevoerd worden gedurende een maand na de datum van het uitspreken van het faillissement of de surseance, of, indien dit later is, tot 14 dagen na- dat de makelaar, de verzekerde, c.q. de bewindvoerder of curator over het vervallen van het krediet en het ontslag van de verzekeraar van zijn verplichtingen en van de be- voegdheid tot het eventueel doen herleven van de dekking in kennis heeft gesteld,

16.2.9 Het bepaalde in dit artikel over faillissement of surseance laat onverlet de rechten die de verzekeraar kan ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 5.1 en 10.1 van de voor- waarden.

16.3 Schade-uitkeringen en premierestituties.

16.3.1 Tenzij de rechthebbende xxxxxx xxxxx en dit vooraf schriftelijk aan de verzekeraar heeft medegedeeld zal de makelaar de verzekeraar in rekening-courant voor de verschuldigde schade-uitkeringen en premierestituties debiteren. De verzekeraar zal daardoor zijn ge- kweten, zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respec- tievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en de makelaar bestaande regeling. Indien de verzekeraar de schadepenningen heeft betaald aan de makelaar en deze in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kan de verzekeraar de schadepenningen van de makelaar terugvorde- ren indien hij tot hernieuwde betaling wordt aangesproken door de rechthebbende. In- dien de makelaar de van de verzekeraar ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal de makelaar de schadepenningen van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot recht- streekse betaling, hetzij door de verzekeraar die schadepenningen van de makelaar te- rugvordert, zoals in dit lid voorzien.

16.3.2 De makelaar zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende af- dragen. De makelaar is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vast- staande vorderingen op verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verre- kening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan toonder of order zijn ge- steld, tenzij de verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte aan- sprakelijkheidsverzekeringen.

Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 BW, of- wel een voorrecht als bedoeld in art 3:283 BW, alsook in geval van een onverplichte ver- zekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is ter zake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

A.V 17 Verjaring van vordering

A.V.17.1 Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitke- ring gerechtigde met de opeisbaarheid daar van bekend is geworden.

A.V.17.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aan- spraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aan- spraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen.

A.V.17.3 Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering ge- rechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft medegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt.

A.V.18 Geschillenregeling

Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam of Rotterdam, tenzij de verzekerde en de verzekeraar overeenkomen het geschil door arbitrage of anderszins te beslech- ten. Ingeval van arbitrage, zullen partijen in onderling overleg een onpartijdig persoon benoemen, wiens beslissing - genomen na kennisneming van alle ter zake doende fei- ten - voor beide partijen bindend zal zijn. Indien één van de partijen dit wenselijk acht of indien partijen niet tot overeenstemming komen over de benoeming van een onpar- tijdig persoon, zal het geschil worden voorgelegd aan een arbitragecommissie van drie onpartijdige personen. Beide partijen zullen in zodanig geval ieder een lid van deze commissie aanwijzen, terwijl de twee aldus aangewezenen in onderling overleg het derde lid zullen benoemen. De beslissing van deze commissie zal voor beide partijen bindend zijn. Indien één van de partijen in gebreke blijft om een lid der commissie te benoemen of indien de door de twee partijen benoemde leden niet tot overeenstem- ming kunnen komen over de benoeming van het derde lid, dan zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam of Rot- terdam. Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen te dragen, tenzij zij bij akte van benoeming aan de commissie opdragen de verdeling van die kosten tus- sen partijen vast te stellen. De arbiters zullen hun uitspraak doen op basis van redelijk- heid en billijkheid.

A.V.19 Privacybescherming

De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel na- der te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een gevoerde per- soonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.

A.V.20 Slotbepalingen

A.V.20.1 De verzekeraar en verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de makelaar doen. Alle mededelingen van de makelaar aan de verze- kerde(n) kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatste aan hem bekend gemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekerde(n).

A.V.20.2 Indien op het polisblad bijzondere voorwaarden zijn opgenomen die in strijd zijn met één of meer bepalingen in de afzonderlijke Rubriekvoorwaarden of de Algemene Voor- waarden, dan gelden de eerstgenoemde. Bij tegenstrijdigheid tussen Rubriekvoorwaar- den en de Algemene Voorwaarden, gelden de Rubriekvoorwaarden.

A.V.20.3 Toepasselijk recht.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A.V.20.4 De tekst van de Voorwaarden “Nederlandse Beurspolis voor Bouw – en Montagewer- ken” is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assu- rantie Beurs B.A., xxx.xxxx.xx

VOORWAARDEN RUBRIEK 1: HET WERK

1.1 Dekking tijdens de bouw-/montage- en testtermijn

Tijdens de bouw-/montage en testtermijn dekt de verzekering de schade die een verze- kerde lijdt als gevolg van verlies en/of materiële beschadiging van (een deel van) het werk, door eigen schuld, uit eigen gebrek of door ongeacht welke andere oorzaak, een en ander mits de verzekerde aantoont dat de schade is ontstaan binnen de bouw-

/montage of testtermijn en hij deze schade – onverminderd het bepaalde in artikel

A.V.10.2 – voor het einde van de termijn als omschreven in artikel A.V.3.5 bij de verzeke- raar heeft aangemeld.

1.2 Dekking tijdens de onderhoudstermijn

Indien op het polisblad is aangegeven dat de onderhouds- of garantietermijn is meever- zekerd, dan geldt tijdens deze termijn dezelfde dekking als tijdens de bouw-/montage- en testtermijn, voor zover deze schade – onverminderd het bepaalde in artikel A.V.10.2

– voor het einde van de ontdekkingstermijn zoals omschreven in artikel A.V.3.5 bij de verzekeraar is aangemeld, en mits:

a. deze schade rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van de werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of nog uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van de aannemingsovereenkomst (Vi- sits Maintenance);

b. dekking als onder x., aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt in de bouw-

/montage en testtermijn en de oorzaak gelegen is op het bouw-/montageterrein (Ex- tended Maintenance);

c. dekking als onder x., aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt voor aanvang van de onderhoudstermijn (Guarantee Maintenance).

1.3 Extra dekking

1.3.1 De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. De schadevergoeding volgens dit artikel is gemaximeerd tot het bedrag vermeld op het polisblad, ook al wordt daardoor de maximale schadever- goeding volgens artikel 1.6 overschreden.

1.3.2 In afwijking van artikel A.V. 8 is meeverzekerd materiële schade aan en/of verlies van de voor de bouw-/montage bestemde materialen tijdens transport binnen Nederland tot maximaal het bedrag als vermeld op het polisblad, echter uitsluitend voor zover dit risico niet elders is verzekerd.

1.4 Dekking na schade

1.4.1 Met betrekking tot schaden, welke in de bouw-/montagetermijn worden hersteld, zal de verzekering - ongeacht de uitbetaalde bedragen aan schade en/of kosten - zonder bijbe- taling van premie voor de volle verzekerde som van kracht blijven.

1.4.2 Met betrekking tot schaden die in de onderhoudstermijn worden hersteld, zal - na beta- ling van een aanvullende premie op basis van hetzelfde premiepromillage – de dekking conform artikel 1.1 uitsluitend voor de reparatie- en/of vervangingswerkzaamheden weer van toepassing zijn.

1.5 Uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen zijn van de verzekering uitgesloten:

x. xxxxxx aan of verlies van het werk of enig deel daarvan, dat voor de oplevering an- ders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het directe gevolg is van zodanig gebruik;

x. xxxxxx aan of verlies van het werk of enig deel daarvan door brand, ontploffing en blikseminslag tijdens de onderhoudstermijn van het werk;

c. schade vallend onder een overeengekomen garantieverplichting voor componen- ten. Indien in geval van schade blijkt dat de garantieverstrekker zijn aansprakelijkheid betwist of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen jegens verzekerde te voldoen, dan zal de verzekeraar aan de betreffende verzekerde een renteloze lening verstrekken ter grootte van het bedrag dat ten laste van deze verze- kering zou kunnen worden gebracht indien deze bepaling niet van toepassing zou zijn geweest, mits verzekerde kan aantonen, gedurende minimaal zes maanden na het ontdekken van de schade, alle redelijkerwijs te verwachten pogingen heeft onder- nomen garantieverstrekker tot het nakomen van zijn verplichtingen te dwingen. Deze lening wordt verstrekt onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat verzekerde alle medewerking verleent aan die stappen, welke de verzekeraar nodig acht bij het ver- halen van de schade op de garantieverstrekker, inclusief het voeren van een even- tuele gerechtelijke procedure op naam van verzekerde, doch voor rekening van ver- zekeraar. Terugbetaling van de lening behoeft slechts te geschieden voor zover het verhaal op de betreffende garantieverstrekker slaagt;

d. gebreken of tekortkomingen in materialen, het ontwerp of de uitvoering van de werkzaamheden. Indien echter zulke gebreken of tekortkoming resulteren in verlies en/of materiële beschadiging van het werk, dan zal deze uitsluiting niet van toepas- sing zijn. De verzekeraar vergoedt in dat geval echter niet:

1) de meerkosten die voortvloeien uit de toepassing van materialen van een betere of andere soort dan de beschadigde materialen en/of de meerkosten voor ver- beterd of ander ontwerp en/of de meerkosten voor een verbeterde of andere methode van uitvoering;

De volgende bepaling is alleen van kracht indien dit uitdrukkelijk op het polisblad staat vermeld.

2) de reparatie- en/of vervangingskosten van op het bouw-/montageterrein ge- maakte of gemonteerde (onder-)delen van het werk, welke kostende verzeker- de(-n) sowieso zou(-den) hebben moeten maken om de betreffende gebreken of tekortkomingen direct na afloop van het ondeugdelijke vormings- , vervaardi- gings- of bewerkingsproces (inclusief nabehandeling) op te heffen indien het verlies en/of de materiële schade (nog) niet zou zijn ontstaan en die gebreken of tekortkomingen wel direct na afloop van de werkzaamheden zouden zijn gecon- stateerd.

e. bedrijfsschade alsmede kosten gemaakt ter voorkoming van bedrijfsschade, waaron- der begrepen de kosten voortvloeiende uit vertraging van het werk en in de uitvoe- ring van en onderhandeling over contracten;

f. schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade;

g. de materialen waaruit hulpconstructies en hulpwerken zijn opgebouwd, voor zover deze materialen niet bestemd zijn om blijvend in het werk te worden opgenomen, tenzij deze materialen uitdrukkelijk zijn meeverzekerd;

h. schade die bestaat uit normale slijtage, normale corrosie, normale oxidatie of andere normale achteruitgang in hoedanigheid. Deze uitsluiting geldt voor dat (onder-)deel van het verzekerde werk dat rechtstreeks door één van de hiervoor genoemde in- vloeden is getroffen en is derhalve niet van toepassing op de beschadiging die daar- van het gevolg is;

i. verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd;

x. xxxxxx door verlies van materialen van hulpconstructies en/of hulpwerken, indien na gebruik in het werk niet meer over deze materialen kan worden beschikt.

1.6 Te vergoeden maximum bedrag

Indien reparatie en/of vervanging plaatsvindt zal de schadevergoeding zijn gebaseerd op de reparatie- en/of vervangingskosten. Indien de reparatie en/of vervanging niet plaats- vindt zal de schadevergoeding geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als maxi- mum de reparatie- en/of vervangingskosten.

De schadevergoeding volgens deze rubriek is per gebeurtenis gemaximeerd tot het be- drag vermeld op het polisblad, eventueel vermeerderd met het percentage voor over- dekking, de extra dekking voor transportkosten, de opruimingskosten en de bereddings- kosten. De verzekeraar zal geen beroep doen op onderverzekering.

VOORWAARDEN RUBRIEK 2: AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Schade

Onder schade wordt personenschade en zaakschade verstaan.

Onder personenschade wordt verstaan : letsel of aantasting van de gezondheid van per- sonen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voort- vloeiende schade.

Onder zaakschade wordt verstaan : beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke zaken (waaronder begrepen dieren) alsmede het verontreinigd of vuil worden van stof- felijke zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2.1.2 Verzekerden

Deze rubriek dekt de aansprakelijkheid:

a. van de onder deze polis verzekerde partijen waaronder eveneens worden begrepen het moederbedrijf, zuster- of dochterbedrijven van een verzekerde partij respectie- velijk indien een verzekerde partij een publiekrechtelijke rechtspersoon is haar on- derdelen, takken van dienst en departementen;

b. van de directeuren, commissarissen, firmanten, eventuele functionarissen, alsmede de ondergeschikten van de onder a genoemde partijen;

c. van de onder a en b genoemden tegenover elkaar en onderling.

2.1.3 Derde

Derde in de zin van deze rubriek is iedereen, behalve de aansprakelijk gestelde verze- kerde

2.2 Dekking tijdens de bouw-/ montage- en testtermijn

Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade ontstaan tijdens de bouw-/montage- en testtermijn en veroorzaakt als gevolg van dan wel in verband met de uitvoering van het werk op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan, een en ander mits de verzekerde deze schade – onverminderd het bepaalde in artikel

A.V.10.2 - voor het einde van de termijn als omschreven in artikel A.V.3.5 bij de verzeke- raar heeft aangemeld.

2.3 Dekking tijdens de onderhoudstermijn

– voor het einde van de ontdekkingstermijn zoals omschreven in artikel A.V.3.5 bij de verzekeraar is aangemeld, en mits:

b. dekking als onder x., aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt in de bouw/montage en testtermijn en de oorzaak gelegen is op het bouw-

/montageterrein (Extended Maintenance);

x. xxxxxxx als onder x., aangevuld met schade die zijn oorzaak vindt voor aanvang van de onderhoudstermijn (Guarantee Maintenance).

2.4 Te vergoeden maximum bedrag

2.4.1 Verzekerd bedrag

De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het op het polisblad onder rubriek 2 vermelde verzekerde bedrag.

De onder deze rubriek verleende dekking geldt ten behoeve van alle onder deze polis verzekerde partijen, alsof iedere partij afzonderlijk verzekerd was, met dien verstande echter, dat de aansprakelijkheid van de verzekeraar voor schaden voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak, de onder deze verzekering gedekte maxima nimmer zal overschrij- den, ook indien meerdere verzekerde partijen voor dezelfde gebeurtenis aansprakelijk zijn.

2.4.2 Extra kosten

De verzekeraar vergoedt zo nodig boven het in artikel 2.4.1 genoemde verzekerde be- drag, tot het bedrag vermeld op het polisblad,

a. de kosten van verweer tegen al of niet gegronde aanspraken van benadeelden, als- mede de uit een eventueel proces voortvloeiende proceskosten, tot betaling waar- van een verzekerde mocht worden veroordeeld, mits de leiding van dit verweer overeenkomstig het bepaalde in artikel A.V.10.4.sub g. bij de verzekeraar berust;

b. de kosten van rechtsbijstand in een tegen een verzekerde ingestelde strafvervolging, indien de verzekeraar van de hem in artikel A.V.10.4.sub g. gegeven bevoegdheid gebruik maakt;

c. de wettelijke rente voor zover deze loopt over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom;

2.5 Uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen is van de verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid:

a. voor zaakschaden aan het werk (A.V.1.6) en eigendommen opdrachtgever (A.V.1.11), aannemersmaterieel (A.V.1.12) en eigendommen bouwdirectie en per- soneel (A.V 1.13);

b. voor schaden aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade, die een verzekerde toebehoren of die hij, of een ander voor hem, op het moment van het toebrengen van de schade om één of andere reden onder zich heeft;

Deze uitsluiting wegens opzicht geldt niet ten aanzien van zaken:

1. die verzekerde op het moment van toebrengen van een schade niet daadwerke- lijk in bewerking heeft;

2. welke een verzekerde, anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming, onder zich heeft indien en voor zover ter zake daarvan door een brandverzeke- raar schade is vergoed.

c. voor schaden toegebracht met of door motorrijtuigen, (lucht-)vaartuigen. Deze uit- sluiting geldt niet voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig veroorzaakt op het bouwterrein of in de directe omgeving daarvan in verband met de uitvoering van het werk, met uitzondering van de schade die het gevolg is van het deelnemen van het motorrijtuig aan het verkeer op het bouwterrein of in de directe omgeving daarvan;

d. voor schaden bestaande uit winstderving en/of tijdverlet en/of bedrijfsschade van een verzekerde en/of van een toekomstig eigenaar en/of gebruiker van het werk;

e. voor schaden voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwa- rings- of soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zon- der een zodanig beding zou hebben bestaan;

f. voor schaden verband houdende met een milieuaantasting, tenzij sprake is van een milieuaantasting die het gevolg is van een plotselinge, onzekere gebeurtenis en de milieuaantasting niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces;

g. voor schaden voortvloeiende uit artikel 7:658 en/of 7:611 Burgerlijk Wetboek;

h. in geval van lichamelijk letsel, dood of aantasting van de gezondheid van direct bij de bouw betrokken partijen.

i. voor schaden voortvloeiende uit rechtmatige daad;

j. de aansprakelijkheid voor schaden waarvoor door een andere verzekeraar of sociale verzekeringsinstelling vergoeding is verleend.

2.6 Verplichtingen van verzekerde

Verzekerde is verplicht zich te onthouden van alles wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen en met name zich te onthouden van iedere erkenning van aan- sprakelijkheid.

2.7 Schaderegeling

De verzekeraar heeft het recht met benadeelde(n) schikkingen te treffen en het bedrag van de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde(n) uit te betalen.

Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behan- deld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:954 Burgerlijk Wet- boek.

VOORWAARDEN RUBRIEK 3: EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER

3.1 Dekking

Tijdens de bouw-/montage-, test- en onderhoudstermijn is onder deze rubriek verzekerd materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de opdrachtgever, een en ander mits de materiële beschadiging en/of het verlies direct wordt veroorzaakt door de werkzaamheden en de verzekerde de schade,onverminderd het bepaalde in artikel A.V.10.2, voor het einde van de termijn als omschreven in artikel A.V.3.5 bij de verzeke- raar heeft aangemeld.

3.2 Extra dekking

De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt. De schadevergoeding volgens dit artikel is begrepen in het op het polisblad onder rubriek 3 verzekerde bedrag.

3.3 Uitsluitingen

Naast de algemene uitsluitingen zijn van deze rubriek uitgesloten:

x. xxxxxx aan (delen van) het werk waarvan de bouw-/montagetermijn nog niet is ver- streken;

b. materiële beschadiging en/of verlies door brand en/of ontploffing;

c. bedrijfsschaden alsmede kosten gemaakt ter voorkoming van bedrijfsschaden;

x. xxxx en geldswaardige papieren;

e. beschadiging toegebracht ten behoeve van het werk, tenzij deze dient tot herstel van een gedekte schade;

x. xxxxxxx verband houdende met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze milieuaantasting niet het recht- streeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.

3.4 Schadevergoeding

3.4.1 De verzekeraar vergoedt ingeval van schade:

a. de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast. Niet vergoed worden de extra kosten voor het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;

b. indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmid- dellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden.

3.4.2 Indien verzekerde het herstel van een gedekte schade aan onder rubriek 3 verzekerde interesten, wenst mee te verzekeren, onder deze polis, dient het risico voor aanvang van de herstelwerkzaamheden ter verzekering te worden aangeboden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verzekeraar biedt deze polis hiervoor geen dekking.

3.4.2.1.1 Te vergoeden maximum bedrag

Het op het polisblad onder rubriek 3 vermelde bedrag is een premier risque bedrag dat als maximaal te vergoeden bedrag zal gelden, ongeacht de volle waarde van de verze- kerde interesten. De verzekeraar zal derhalve geen beroep kunnen doen op onderverze- kering.

De verzekeraar zal per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het op het polisblad onder rubriek 3 vermelde verzekerde bedrag voor het totaal aan reparatie- en of vervangingskosten inclusief opruimingskosten en bereddingskosten vergoeden. De verzekeraar zal geen beroep doen op onderverzekering.

VOORWAARDEN RUBRIEK 4: AANNEMERSMATERIEEL

4.1 Dekking

Tijdens de bouw-, test- en onderhoudstermijn is onder deze rubriek verzekerd materiële beschadiging aan en/of verlies van aannemersmaterieel een en ander mits de verzeker- de de schade – onverminderd het bepaalde in artikel A.V.10.2 – voor het einde van de termijn als omschreven in artikel A.V.3.5 bij de verzekeraar heeft aangemeld.

4.2 Extra dekking

Binnen Nederland is meeverzekerd, materiële schade aan en/of verlies van aannemers- materieel tijdens transport van en naar het bouw-/montageterrein tot maximaal het be- drag zoals vermeld op het polisblad, echter uitsluitend voor zover dit risico niet elders is verzekerd en het transport niet plaatsvindt door de lucht of over zee..

4.2.1 Extra Dekking (2)

a. verdwijning van aannemersmaterieel, indien de verdwijning pas door middel van in- ventarisatie wordt geconstateerd;

b. schade aan varend en drijvend aannemersmaterieel, luchtvaartuigen, kranen, drag- lines, motorrijtuigen, bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel;

c. geld en geldswaardige papieren;

d. bedrijfsschaden alsmede kosten gemaakt ter voorkoming van bedrijfsschaden;

e. schade tengevolge van machinebreuk en/of machinestoring, echter met dien ver- stande, dat deze uitsluiting zich beperkt tot dat deel van het object, waarin de ma- chinebreuk, respectievelijk storing is ontstaan.

4.4 Schadevergoeding

De verzekeraar vergoedt ingeval van schade:

a. de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast;

4.5 Te vergoeden maximum bedrag

Het op het polisblad onder rubriek 4 vermelde bedrag is een premier risque bedrag dat als maximaal te vergoeden bedrag zal gelden, ongeacht de volle waarde van de verze- kerde interesten. De verzekeraar zal derhalve geen beroep kunnen doen op onderverze- kering.

De verzekeraar zal per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het op het polisblad onder rubriek 4 vermelde verzekerde bedrag voor het totaal aan reparatie- en of vervangingskosten inclusief opruimingskosten en bereddingskosten vergoeden.

VOORWAARDEN RUBRIEK 5: EIGENDOMMEN BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL

5.1 Dekking

Tijdens de bouw-, test- en onderhoudstermijn is onder deze rubriek verzekerd materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van bouwdirectie en personeel indien en voor zover verzekerde hiervoor krachtens het bestek of anderszins aansprakelijk is.

5.2 Extra dekking

a. verdwijning van persoonlijke eigendommen indien de verdwijning pas door middel van inventarisatie wordt geconstateerd;

b. gereedschappen, werktuigen, installaties en ander bij de uitvoering van het werk in gebruik zijnd materieel;

c. geld en geldswaardige papieren;

d. alle direct of indirect uit een schade aan persoonlijke eigendommen voortvloeiende schade;

e. motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans en woonketen, alsmede de inhoud hier- van.

5.4 Schadevergoeding

a. de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast;

b. indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object onmid- dellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden.

5.5 Te vergoeden maximum bedrag

Het op het polisblad onder rubriek 5 vermelde bedrag is een premier risque bedrag dat als maximaal te vergoeden bedrag zal gelden, ongeacht de volle waarde van de verze- kerde interesten. De verzekeraar zal derhalve geen beroep kunnen doen op onderverze- kering.

De verzekeraar zal per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het op het polisblad onder rubriek 5 vermelde verzekerde bedrag voor het totaal aan reparatie- en of vervangingskosten inclusief opruimingskosten en bereddingskosten vergoeden.

Document Metadata

Table of Contents

NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR BOUW- EN MONTAGEWERKEN (NBBM) ALGEMENE VOORWAARDEN

Document Metadata