Common use of Kary umowne Clause in Contracts

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną kary umownej w wysokości 10: 1) 0,5% kwoty maksymalnego łącznego zł wynagrodzenia brutto, o której mowa umownego brutto określonego w § 5 4 ust. 1 Umowyumowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy; 2) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia za nieterminowe usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 3) 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 4) 5% od nieuiszczonej kwoty brutto za każdorazowe dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 5) 500 zł brutto za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, za każdorazowe naruszenie ww. obowiązku; 6) 500 zł brutto za nieprzedłożenie w terminie umownym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdorazowe naruszenie ww. obowiązku; 7) 500 zł brutto za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w wezwaniu; 8) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdorazowe dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy niezgłoszonego lub niezaakceptowanego przez Xxxxxxxxxxxxx Podwykonawcy; 9) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez nadzór inwestorski wpisem do Dziennika budowy obowiązku usunięciu niedociągnięć powodujących zagrożenie warunków BHP. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z przyczyn leżących po jego stronienależnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowyzabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiZapłata kary nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Isytuacji gdy przewidziana w umowie kara nie pokrywa rozmiarów szkody, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówprzysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Łączna wartość kar, które może naliczyć Zamawiający nie może być wyższa niż 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 4 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania poufności, o których mowa w § 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 000 zł brutto za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia stwierdzonych wad oraz innych niezgodności, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 4) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wady w ramach gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 5) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy.; 2. W 6) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVbrutto Wykonawcy, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.1 Umowy; 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek ) w razie zaistnienia innych przypadków nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxxpowodu okoliczności, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowyktóre odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaWykonawcy, o których którym mowa w § 15 6 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych i do czego upoważnia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę przez Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniana podstawie Umowy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 143. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeśli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych. 5. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie. 6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający wynosi 30% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 20 % wartości brutto wskazanej w §5 ust. 1 Umowy w sytuacji, gdy Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) 0,2 % wartości brutto wskazanej w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, 3) 0,2 % wartości brutto wskazanej w §5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 1 ust. 4 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,2 % kwoty maksymalnego łącznego wartości brutto wskazanej w §5 ust. 1 Umowy za każde stwierdzone uchybienie osobno. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia bruttonależnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki, 8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 2. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy wyznaczając mu termin nie krótszy niż 3 dni licząc od dnia doręczenie wezwania. 3. W przypadku dalszego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę mimo upływu terminu wyznaczonego zgodnie z wezwaniem, o której którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni oraz do naliczenia kary umownej określonej w §9 ust. 1 pkt 1 umowy. 4. W przypadku, gdy szkoda, jaką poniesie Zamawiający w związku z nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę przekroczy wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej karę umowną. 5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wynosi 30% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieumowy. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek razie opóźnienia z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy przypadek takiego naruszeniadzień opóźnienia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego maksymalnego, łącznego wynagrodzenia bruttobrutto należnego Wykonawcy za zamówienie podstawowe, o której którym mowa w § 5 10 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego maksymalnego, łącznego wynagrodzenia bruttobrutto należnego Wykonawcy za zamówienie podstawowe, o której którym mowa w § 5 10 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do UmowyCzasu Usunięcia Błędu krytycznego/Błędu niekrytycznego/Zgłoszenia bez błędu/Podatności bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną umowną: a) dla Czasu Usunięcia Błędu krytycznego - w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 150,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w stosunku do terminu określonego w § 6 3 ust. 6 50 pkt 21) -4Umowy; b) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną dla Czasu Usunięcia Błędu niekrytycznego - w wysokości 200 75,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w stosunku do terminu określonego w § 6 3 ust. 7 50 pkt 2) -3Umowy; c) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną dla Czasu Usunięcia Zgłoszenia bez błędu – w wysokości 150 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 50 pkt 3) Umowy; d) dla każdego z terminów odrębnieCzasu Usunięcia Podatności bezpieczeństwa – w wysokości 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 50 pkt 4 ) Umowy. 84. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę: 1) integracji systemów EZD PUW oraz Portal KNF z CRD i migracji danych z tych systemów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 2) migracji danych z systemu KIS w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu (w tym również w przypadku zmiany terminów na wniosek Wykonawcy), o którym mowa w: 1) 3 ust. 1 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 2) 3 ust. 3 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 3) 3 ust. 7 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 4) 3 ust. 9 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 5) 3 ust. 17 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 6) 3 ust. 20 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 7) 3 ust. 26 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 8) 3 ust. 29 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 9) 3 ust. 34 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 10) 3 ust. 46 pkt 2) – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 11) 7 ust. 2 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 12) 7 ust. 9 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 13) 13 ust. 11 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 14) 13 ust. 12 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 6. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w § 7 ust. 12 Umowy, wykaże brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, o której mowa w § 7 ust. 9 Umowy, Wykonawcy każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł. 7. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychpoufności, o których mowa w § 11 13 ust. 1-8 1 – 10 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę kare umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 108. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 19 ust. 1-1 - 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 119. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 20 ust. 19 Umowy w wysokości 25% kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto za zamówienie podstawowe, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek. 10. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym także wskutek zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego ogólnych, uregulowanych w związku ze zdarzeniemKodeksie cywilnym. 11. Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, które było podstawą naliczenia danej karyłączna, maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 100% wartości łącznego, maksymalnego wynagrodzenia brutto za zamówienie podstawowe, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, przy czym łączna, maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wartości łącznego, maksymalnego wynagrodzenia brutto za zamówienie podstawowe, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaWykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 Umowy. 14. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i są niezależne od siebie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

Kary umowne. 1. W Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi z tytułu: 1.1. niedotrzymania terminów realizacji każdego z Etapów projektu (określonych w załączniku nr 1 do umowy – Harmonogram Ramowy) - w takim przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto500,00 zł (słownie: pięćset zł) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przy czym wysokość kary dotyczy pierwszych 30 dni, o której mowa od 31 dnia wysokość kary będzie wynosiła 1.000,00 zł (słownie: tysiąc zł) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 1.2. opóźnienia w reakcji na zgłoszenie lub usuwaniu wad w ramach gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminów określonych w §7 - w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc zł) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku terminów określonych w minutach lub godzinach albo za każdy dzień opóźnienia w przypadku terminów liczonych w dniach, 1.3. niedotrzymania terminów określonych w § 5 6 ust. 3, 4, 6 oraz terminu realizacji prac w ramach Usług Rozwojowych opisanych w §6 w stosunku do terminu wykonania danej Usługi Rozwojowej uzgodnionego przez strony zgodnie z § 6 ust. 4 – w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie pięćset) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 1.4. w przypadku ujawnienia Informacji poufnych - w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) za każdy przypadek ujawnienia, przy czym: 1.4.1. w przypadku ujawnienia Informacji poufnych nt. kodowania Kart – w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięciu milionów zł) za każdy przypadek ujawnienia. 1.5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia Jeżeli poniesiona przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieXxxxxxxxxxxxx szkoda przekracza kwoty należnych kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 UmowyZamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. W przypadku niedotrzymania terminu Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy noty obciążeniowej i wezwania do zapłaty kary w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy płatności wynagrodzenia niezależnie od jego wymagalności lub zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę Etapu IVumowy albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, na co Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiwyraża niniejszym zgodę. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z EtapówWygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy nie ogranicza możliwości naliczenia oraz dochodzenia należnych kar umownych. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Wykonawca, jako profesjonalista, nie może w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxxcelu ograniczenia swej odpowiedzialności powoływać się na oświadczenia ani oczekiwania Zamawiającego w dziedzinie technologii i wiedzy informatycznej, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniejeżeli nie uprzedził Zamawiającego na piśmie o skutkach złożonych przez Zamawiającego oświadczeń i wyrażonych oczekiwań. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych niekompletności dokumentacji, objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniecałości pokryje Wykonawca. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru na tzw. „ratunek” – wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru w trybie „na ratunek” za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 7) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia brutto, o której mowa w podwykonawcom zgodnie z § 5 14 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od 16 Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w tytułu zmiany wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w Wykonawcy na podstawie § 5 14 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 16 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek takiego naruszeniastwierdzony przypadek. 92. W przypadku niedotrzymania terminu określonego dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokinastępstwie realizacji zakupu zastępczego. 103. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 15 8 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 115. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od lub wypowiedzenia Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 11 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od lub wypowiedzenia Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 11 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 600 zł brutto za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów przekazania przez Wykonawcę do odbioru Zamawiającego prac, o których mowa § 4 ust. 19-20 Umowy, zleconych zgodnie z § 4 ust. 24 Umowy i zaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 26 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień Dzień roboczy zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Iktóregokolwiek z terminów, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-4 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 wysokości: 1) w odniesieniu do usunięcia Błędu krytycznego – 300 zł brutto brutto, za każdą rozpoczęta Godzinę roboczą zwłoki; 2) w odniesieniu do usunięcia Błędu zwykłego – 250 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Dzień roboczy zwłoki; 3) w odniesieniu do usunięcia Podatności bezpieczeństwa – 200 zł brutto, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; 4) w odniesieniu do usunięcia Usterki – 150 zł brutto, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki; - liczony odrębnie dla każdego z Etapówterminów oddzielnie. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z terminów określonych tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 6 art. 439 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.5 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychpoufności, o których którym mowa w § 11 14 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego zwłoki w dotrzymaniu terminów o których mowa w § 11 14 ust. 9 10-11 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 zł brutto brutto, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, liczony dla każdego z tych terminów odrębnie. 107. W przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 20 ust. 1-1 - 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony stwierdzony przypadek takiego naruszenia. 8. Czas Testów po stronie Zamawiającego, jak również czas weryfikacji usług jest niezależny od Wykonawcy i jako taki nie będzie brany pod uwagę, przy obliczaniu kar umownych w przypadku poprawnego wyniku Testu. Czasu Testów liczony jest od momentu wgrania przez Zamawiającego poprawki, nowej Łatki lub wersji Systemu na wersję produkcyjną. W przypadku niepoprawnego wyniku, czas Testów liczony jest do momentu przekazania wyników Testów Wykonawcy. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym także wskutek zwłoki, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kara umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach oddolnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 10. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może przekroczyć 100% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową Łączna, maksymalna wysokość kar umownych umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający z tytułu zwłoki Wykonawcy, nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego może przekroczyć 20 % całkowity wynagrodzenia brutto, o którym mowa w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary§ 11 ust. 1 Umowy. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego WykonawcyWykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 - 2. 14. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i są niezależne od siebie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Za nieterminowe wykonanie umowy i niedotrzymanie terminów określonych w § 5 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po: 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych) licząc za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % ( słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto umowy tj. kwoty ujętej w § 8 ustęp 1 umowy. 2. Za zwłokę w usunięciu zaistniałej awarii, stwierdzonej wady lub jej wypowiedzenia usterki, w wyznaczonym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyterminie na jej usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10kary umowne po: 100,00 zł ( słownie: sto złotych) za każdy zaistniały przypadek, licząc za każdy dzień zwłoki, jednak ogółem nie więcej niż 10 % ( słownie: dziesięć procent) wartości umowy brutto tj. kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa ujętej w § 5 ust. 8 ustęp 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowyumowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Za zwłokę w dostarczeniu wymaganych przez Wykonawcę Etapu IVZamawiającego lub inne instytucje, o którym mowa dokumentów potrzebnych do przekazania placu budowy, realizacji lub odbioru końcowego wykonanej inwestycji, braku opłaconych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary w wysokości 5 000 po 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych ), licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki., jednak nie więcej niż 5 % ( słownie: pięć procent) wartości umowy brutto tj. kwoty ujętej w § 8 ustęp 1 umowy, 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary w wysokości 1000 zł po 0,10 % ( słownie: dziesięć setnych procenta ) liczonej od wartości brutto zaległych należności na rzecz podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówzwłoki. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych nieprzedłożenia Zamawiającemu w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxxwymaganym terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniewysokości: 2.000,00 złotych ( słownie: dwa tysiące złotych). Kara ta będzie naliczona jednorazowo po upływie wymaganego terminu na złożenie projektu do akceptacji. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxxoryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł 10 % ( słownie: dziesięć procent ) wartości umowy brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego zawartej przez Wykonawcę z terminów odrębniepodwykonawcą. Kara ta będzie naliczona jednorazowo po upływie wymaganego terminu. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy o podwykonawstwo w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowynie dokonania zmiany umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 2 % (słownie: dwa procent ) wartości umowy brutto zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. 8. Za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu zamawiającemu pisemnego wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia, Wykonawca zapłaci karę w wysokości po 200,00 zł brutto ( słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek takiego naruszeniadzień. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 UmowyWykonawca, Wykonawca lub Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 po: 1.000,00 zł brutto ( słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokikażdą osobę niezatrudnioną wykonującą czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaprzypadku, o których mowa gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową i pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do naprawy zaistniałej sytuacji, nadal nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków, lub narusza obowiązujące przepisy prawa, lub kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu umowy w § 15 ust. 1-6 Umowyterminie umownym lub opóźnienie w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przekracza 30 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia20 % ( słownie: dwadzieścia procent ) wynagrodzenia umownego brutto. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową Strony uzgadniają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karywięcej niż 30 % ( słownie: trzydzieści procent ) wartości brutto zawartej umowy. 12. Kary umowne będą W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w pierwszej kolejności potrącane z interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 13. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją całości wyrządzonej szkody przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazgodę. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 7 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 7 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVterminu, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr § 2 do ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 2000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychterminów, o których mowa w § 11 3 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 6 oraz ust. 8-9 Umowy, oraz § 6 ust. 5 Umowy ,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy dzień zwłoki liczony dla każdego z tych terminów odrębnie. 5. W przypadku niedotrzymania terminów wsparcia, o których mowa w pkt 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każde jednostkowe przekroczenie oraz za każde kolejne 24 godziny zwłoki. 106. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania poufności, o których mowa w § 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia. 7. W przypadku niedostarczania w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 8. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 16 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 119. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym także wskutek zwłoki, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego ogólnych, uregulowanych w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyKodeksie cywilnym. 1210. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 1311. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 1412. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od lub wypowiedzenia Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 4 ust. 1 2 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniegdy Wykonawca nie rozpocznie świadczenia Usług w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,1 % kwoty maksymalnego maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 4 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu przerwy w dostępie do Aplikacji trwającej co najmniej 5 Dni Roboczych i spowodowanej przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania spowodowanej przez Wykonawcę Etapu Iprzerwy w dostępie do Aplikacji trwającej powyżej 4% czasu na dobę , II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 Zamawiającemu każdorazowo przysługuje prawo do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów1% kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2przez Wykonawcę terminu usunięcia błędu Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 1) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną dla błędu krytycznego w wysokości 250 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną jeżeli Wykonawca przekroczy czas określony w ust. 1 pkt 4 lit. a w Załączniku nr 3 do Umowy; 2) dla każdego z terminów odrębniebłędu istotnego w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki jeżeli Wykonawca przekroczy czas określony w ust. 1 pkt 4 lit. b w Załączniku nr 3 do Umowy; 3) dla błędu drobnego w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki jeżeli Wykonawca przekroczy czas określony w ust. 1 pkt 4 lit. c w Załączniku nr 3 do Umowy. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z terminów określonych tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 6 art. 439 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx5 Ustawy Pzp, za każdy przypadek takiego naruszenia, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu zapłaci karę umowną w wysokości 200 2 000 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniebrutto. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychpoufności, o których którym mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia. 8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiZamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 1311. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości potrącenia kary umownej, w sposób wskazany w ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej z wezwaniem do zapłaty na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu. 12. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie. 13. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający z tytułu zwłoki Wykonawcy, nie może przekroczyć 20 % całkowity wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 14. Zapłata Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający wynosi 100% kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 9 ust. 1 Umowy1. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 9 ust. 1 Umowy1. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVprzekroczenia terminu, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr § 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek takiego naruszeniarozpoczęty dzień opóźnienia. 94. W przypadku niedotrzymania przekroczenia terminu realizacji Szkolenia, określonego w § 11 ust. 9 Umowyzatwierdzonym Projekcie Technicznym wdrożenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty Dzień dzień opóźnienia. 5. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłokiopóźnienia. 6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. 7. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia. 8. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. 9. W przypadku braku wsparcia technicznego producenta, o którym mowa w § 8 ust. 23, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę braku dostępności wsparcia technicznego producenta. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaochrony informacji poufnych, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 12 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 50.000 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej W przypadku naruszenia zasad ochrony lub w przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 12 Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznieprzewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy z tym, że w przypadku odstąpienia od części umowy zastrzeżenie to dotyczy tylko części Umowy objętej odstąpieniem. 14. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu danej pozycji TPP w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy lub jej wypowiedzenia po odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi lub w dokonaniu poprawy, uzupełnienia lub aktualizacji Przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub określonym w § 6 lub § 7 Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) za zwłokę w wykonaniu czynności Nadzoru Autorskiego i uchybienie terminom przewidzianym w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego, 5) za brak obecności Wykonawcy na spotkaniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12 i 13 Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność, 6) za nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 102% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa za każdy przypadek nie wywiązania się z jakiegokolwiek z obowiązków. Obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w § 5 ust. 1 Umowy.przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego, 2. W przypadku odstąpienia od 7) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-6, w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 5 ust. 2. 1 UmowyŁączna wysokość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie zapisów Umowy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiJeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówrozwiązania lub odstąpienia od niej. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) XxxxxWykonawca wyraża zgodę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary by naliczone kary umowne będą w pierwszej kolejności były potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia umownego przysługującego Wykonawcy za wykonane prace lub z obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku: 1) zwłoki w terminie dostawy Dokumentu potwierdzającego udzielenie serwisu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) zwłoki w terminie Usunięcia Awarii o którym mowa § 3 ust. 17 pkt 1 Umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) zwłoki w terminie dostawy Urządzenia zastępczego, odpowiednio do Siedziby 1 lub Siedziby 2, w terminie podanym w § 3 ust. 17 pkt 3 Umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku 5) odstąpienia od lub wypowiedzenia Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 26) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychpoufności, o których mowa w § 11 ust. 1-8 10 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego 7) naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 11 ust. 9 13 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 10.000 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych nie wyłącza możliwości z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (z faktury) lub obciążenia Wykonawcy karami umownymi na podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniemprzypadku, które było podstawą naliczenia danej karygdy wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeśli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych. 124. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaZapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 135. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 146. Zapłata Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający, wynosi 100% kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania poufności, o których mowa w § 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 000 zł brutto za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia stwierdzonych wad oraz innych niezgodności, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 4) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wady lub usterki w ramach gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 5) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy.; 2. W 6) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVbrutto Wykonawcy, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.1 Umowy; 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek ) w razie zaistnienia innych przypadków nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxxpowodu okoliczności, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowyktóre odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaWykonawcy, o których którym mowa w § 15 6 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych i do czego upoważnia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę przez Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniana podstawie Umowy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 143. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeśli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych. 5. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie. 6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający wynosi 30% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, a także zwłokę w terminie zakończenia naprawy usterek gwarancyjnych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy, b) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek objętych gwarancją lub rękojmią, w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 4 lit. a, c) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy albo z tytułu niewykonania przedmiotu Umowy, d) w wysokości 2 800,00 zł za wprowadzenie na teren budowy do bezpośredniej realizacji Umowy osób nie zatrudnionych na umowę o pracę. Kara naliczana od każdej osoby i za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym takie uchybienie zostało stwierdzone oddzielnie (osoby fizycznie wykonujące prace na terenie budowy - zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracowników realizujących dostawy materiałów i transport ludzi na teren budowy), e) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w umowie z podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, f) 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany; g) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; h) 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego w § 4 ust. 17; i) 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego; j) w przypadku braku aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w §9 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości takiego ubezpieczenia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. W przypadku, gdy wysokość kar umownych z tytułu, o którym mowa w ust. 2 lit. a przekroczy 10% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku odstąpienia od takiego rozwiązania Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcykary umownej, Wykonawca zapłaci o której mowa w ust. 2 lit. c i nie nalicza się kary przewidzianej w ust. 2 lit. a. 5. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony - w przypadkach opisanych w §11 ust. 4, a Zamawiającemu karę w przypadkach określonych w §11 ust. 6 i ust. 7 - karą umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa ryczałtowego brutto określonego w § 5 §6 ust. 1 Umowy1. 26. W przypadku odstąpienia od Maksymalna łączna kwota kar umownych jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy na podstawie Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną nie przewyższy 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 §6 ust. 1 Umowy1. 37. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVKary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu z zastrzeżeniem, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie4. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 Uiszczenie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizowania obowiązków określonych Umową za wyjątkiem zapisów ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia1 lit c i ust. 5. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiTermin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaopóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w § 15 ustzgodnie z art. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.) 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych W przypadku nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zapłacenia kary umownej w terminie do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, które było podstawą naliczenia danej karykara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia na potrącanie przez Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniakar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyokreślonych w niniejszym paragrafie.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wynikające z przyczyn leżących po jego stronie: 1.1. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.7. umowy - w wysokości 10200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 1.2. opóźnienie w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego wad stwierdzonych przy odbiorze wykonania przedmiotu umowy, w terminie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady, 1.3. odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron - w wysokości 20% kwoty maksymalnego łącznego wartości wynagrodzenia bruttobrutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, 1.4. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie, 1.5. nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie, 1.6. nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o której podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie, 1.7. braku zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty zgodnego z zapisami § 10 ust. 8 pkt 8.4. - w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie, 1.8. nieprzestrzeganie terminów ustalonych z Zamawiającym w harmonogramie wykonywania prac - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 1.9. w przypadku zmiany kierownika robót budowlanych lub kierownika prac elektrycznych na inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie, 1.10. niedostarczenia w wyznaczonym terminie oświadczenia i dokumentów o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy.3 pkt 3.2. i 3.4. - w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, 21.11. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę - w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniewymogu zatrudnienia osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy (rozpoczętych) w okresie realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę w stosunku do której Zamawiający postawił warunek zatrudniania na umowę o której mowa pracę opisany w § 5 ust. 1 Umowy3. W takiej sytuacji Xxxxxxxxxxx bezwzględnie zażąda od Wykonawcy zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę. 1.12. niedopełnienia po raz drugi wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę - kara wynosić będzie dwukrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i naliczona zostanie według zasad opisanych w punkcie 1.11, 1.13. w sytuacjach opisanych w § 5 ust. 2 pkt 2.15. 1.14. kary umowne podlegają sumowaniu. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 145 ustawy Pzp. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa Za opóźnienie w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiterminie zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną do zapłaty kar umownych w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówterminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (noty obciążeniowej). 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Noty obciążeniowe w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto formie pisemnej doręczane będą osobiście lub listem poleconym na adres Wykonawcy za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniepośrednictwem operatora pocztowego. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Awizowane przez operatora pocztowego i nie podjęte przesyłki, bez względu na przyczynę, będą uważane za doręczone w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniedniu ich awizowania. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek niezapłacenia kar umownych Zamawiający może dokonać potrąceń bezpośrednio z terminów określonych faktury wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxxformie pisemnej, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego związku z terminów odrębniepowstaniem obowiązku kar umownych lub potrąceniem kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychprzypadku, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowygdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenianiezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiOdpowiedzialność odszkodowawczą stron wynikającą z umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane kwoty kary z wynagrodzenia należnego płatności należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania poufności, o których mowa w § 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 000 zł brutto za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia stwierdzonych wad oraz innych niezgodności, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 4) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wady w ramach Gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 5) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy.; 2. W 6) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVbrutto Wykonawcy, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.1 Umowy; 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych ) w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony Informacji Poufnych, bezpieczeństwa o których mowa w § 11 ust. 1-8 16 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto brutto, za każdy przypadek takiego naruszenia.; 9. W 8) w razie zaistnienia innych przypadków nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadku niedotrzymania terminu określonego naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 11 3 ust. 4, 5, 8, 9 UmowyUmowy lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń o których mowa w § 3 ust. 3, 11-13 lub korzystania z pomocy podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaWykonawcy, o których którym mowa w § 15 6 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenialiczona dla każdego z tych przypadków odrębnie. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych i do czego upoważnia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę przez Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniana podstawie Umowy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 143. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeśli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych. 5. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający wynosi 100% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie Rozwiązania Zgłoszenie wsparcia w zakresie Błędu Krytycznego względem terminu wskazanego w § 1 ust 7 pkt 10) lit. b) ppkt. i) Umowy; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 60 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie Rozwiązania Zgłoszenie wsparcia w zakresie Błędu Zwykłego względem terminu wskazanego w § 1 ust 7 pkt 10) lit. b) ppkt. ii) Umowy; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie Rozwiązania Zgłoszenie wsparcia w zakresie Błędu Niskiego względem terminu wskazanego w § 1 ust 7 pkt 10) lit. b) ppkt. iii) Umowy; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie Konsultacji względem maksymalnego terminu ustalonego przez Strony zgodnie z par 1 ust 7 pkt 10) lit. a) Umowy. 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: stawka za jedną Roboczogodzinę określona w § 3 ust. 2 pomnożona razy 2, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy lub jej wypowiedzenia w zakresie w rozpoczęcia migracji w ramach Etapu 2 o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) względem terminu wskazanego w Harmonogramie migracji na rozpoczęcie migracji dla Etapu 2 (o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 18) lit. a) Umowy). 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stawka za jedną Roboczogodzinę określona w § 3 ust. 2 pomnożona razy 2 za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie rozpoczęcia realizacji Usługi migracji w Etapie 3, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) względem terminu zaoferowanego przez Zamawiającego Wykonawcę w Ofercie zgodnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy§ 2 ust. 1 pkt 3) lit. b) Umowy. 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: stawka za jedną Roboczogodzinę określona w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie Usługi migracji w Etapie 1, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) względem terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1) lit. c) Umowy. 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: stawka za jedną Roboczogodzinę określona w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania migracji w Etapie 2, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) względem terminu wskazanego w Harmonogramie migracji na wykonanie migracji dla Etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 18) lit. d) Umowy. 9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: stawka za jedną Roboczogodzinę określona w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania migracji w Etapie 3, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) względem terminu wskazanego w Harmonogramie migracji na wykonanie migracji dla Etapu 3, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 18) lit. d) Umowy. 10) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: stawka za jedną Roboczogodzinę określona w § 3 ust. 2 pomnożona razy 3, każdorazowo za brak realizacji szkolenia (określonego w Harmonogramie szkolenia), o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4) w terminie wyznaczonym w Harmonogramie szkolenia o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 19) lit. a) Umowy. 11) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w realizacji obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 14 Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia, od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że brak terminowej realizacji zobowiązań wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Kary umowne wskazane powyżej należą się Zamawiającemu niezależnie od tego, czy dana Usługa realizowana jest w ramach zamówienia podstawowego, czy zamówienia objętego prawem opcji 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktur. 6. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 100% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 5 3 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie1. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego określonych w związku ze zdarzeniemkodeksie cywilnym, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata gdy wartość kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyjest niższa niż wartość powstałej szkody.

Kary umowne. 1. W Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVnetto, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do § 9 ust. 1. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną kara liczona będzie od części wynagrodzenia jakie pozostało do wykorzystania z tytułu Umowy lub wynagrodzenia za część zamówienia, od którego Zamawiający odstąpił – w zależności od wyboru Xxxxxxxxxxxxx; 2) w za zwłokę będącą wynikiem niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 5 000 zł brutto 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.; 4. W 3) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Izwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji lub zapewnienia wsparcia producenckiego, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 w stosunku do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy przypadek takiego naruszenia.rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 9. W 4) w przypadku niedotrzymania terminu określonego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących poufności, o których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiprzypadek takiego naruszenia. 102. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Strona6 5 Postanowienia ust. 5-10 wpisuje się wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca jest podmiotem zobowiązanym do wystawienia faktury. 3. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwawystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1, skutkujących naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający skieruje do Wykonawcy informację o wysokości naliczonych kar umownych wraz z notą obciążeniową i wezwaniem do ich zapłaty w terminie 7 dni roboczych od otrzymania ww. informacji. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych w tym terminie na rachunek wskazany w nocie obciążeniowej W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo do automatycznego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu. 4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych. 6. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy w zakresie serwisu gwarancyjnego w szczególności niedotrzymania terminu naprawy Sprzętu, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 8) Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania naprawy Sprzętu niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 117. Naliczenie zastrzeżonych Umową Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego umownych, której może dochodzić Zamawiający wynosi 50% kwoty wynagrodzenia wskazanej w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12§ 9 ust. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania poufności, o których mowa w § 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 000 zł brutto za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia stwierdzonych wad oraz innych niezgodności, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wady w ramach Gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 5) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy.; 2. W 6) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVbrutto Wykonawcy, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.1 Umowy; 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych ) w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony Informacji Poufnychbezpieczeństwa, o których mowa w § 11 ust. 1-8 16 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia.; 9. W 8) w razie zaistnienia innych przypadków nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadku niedotrzymania terminu określonego naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 11 3 ust. 4, 5, 8 i 9 UmowyUmowy lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 3, 11-13 Umowy lub korzystania z pomocy podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaWykonawcy, o których którym mowa w § 15 6 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenialiczoną dla każdego z tych przypadków odrębnie. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych i do czego upoważnia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę przez Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniana podstawie Umowy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 143. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeśli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych. 5. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 6. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający, wynosi 100% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy - w wysokości 0,2 % (słownie: dwie dziesiąte procenta) Ceny Umownej brutto określonej w §11 ust. 2 Umowy - za każdy dzień zwłoki; 2) za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 1010 % (słownie: dziesięć procent) Ceny Umownej brutto określonej w §11 ust. 2 Umowy; 3) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych procenta) Ceny Umownej brutto określonej w §11 ust. 2 Umowy - za każdy dzień zwłoki w usunięciu Wady; 4) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości – 1% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttoumownego brutto należnego Podwykonawcy; 5) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy przypadek; 6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy podwykonawstwo lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zmiany – w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy przypadek; 7) za niedokonanie zmian w umowie o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVpodwykonawstwo na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Harmonogramie§13 ust. 5 Umowy – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy przypadek; 8) w przypadku niewykonania obowiązku określonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedłożenia oświadczeń, stanowiącym Załącznik nr o których mowa §6 ust. 2 do lub 4 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokistwierdzony przypadek. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody - do wysokości poniesionej szkody. 3. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego Należności z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową tytułu kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktury wystawionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego WykonawcyWykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazgodę. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy następujących kar umownych: a. za zwłokę w wykonaniu Umowy danej Fazy Inwestycji w wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 9 ust. 1 dal tej Fazy Inwestycji, za każdy dzień zwłoki; b. za zwłokę w usunięciu wad lub jej wypowiedzenia jakichkolwiek innych nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi dla danej Fazy Inwestycji, w wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 dla tej Fazy Inwestycji, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c. za odstąpienie przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10500,00 zł, za każdy nieprzedstawiony projekt; b. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 zł, za każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy lub jej zmiany, c. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości równej wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę do dnia zapłaty; d. braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% kwoty maksymalnego łącznego należnego im wynagrodzenia bruttonetto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawa Zamówień Publicznych - w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego; f. braku polis o której których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 11 w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto1.000 zł, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.braku liczony od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego; 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychg. niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 11 12 ust. 7 w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego; h. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ; i. niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 11 Umowy w wysokości 5.000 1 000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.niewykonania zobowiązania

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcę. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w wysokości 10następujących przypadkach i wysokościach: 1) 0,5% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy., za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §4, 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10) 0,5 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy., za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 3) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 4) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 5) Wykonanie przedmiotu umowy osobą inną niż wskazana w §3 ust. 4, z zastrzeżeniem §3 ust. 5 – 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy 3. W przypadku niedotrzymania terminu przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokikary umownej. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IPotrącenie kary umownej, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną o której mowa w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2. pkt. 1) i pkt. 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania dokończenia prac, ani z innych zobowiązań umownych. 5. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy. 6. Karę umowną, o której mowa w ust. 2 pkt. 3) i pkt. 4) niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego maksymalnej, łącznej wysokości wynagrodzenia bruttonależnego Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieStrony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy, w wysokości 100,5 % kwoty maksymalnego maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.; 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub uzupełnieniu braków w Aktualizacji świadectwa lub Audycie energetycznym dla danego budynku, stwierdzonych w trakcie odbioru (zgłoszonych w formie uwag przez Zamawiającego), ewentualnie przedstawienia pisemnego uzasadnienia o odmowie usunięcia lub uzupełniania braków, w terminie określonym w § 4 ust. 3 i ust. 4 Umowy, w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za wykonanie jednej Aktualizacji świadectwa i jednego Audytu energetycznego odpowiednio dla tego budynku UKNF dla którego nastąpiła zwłoka w wykonaniu zobowiązania, określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 Umowy; 3. W ) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania naruszenia przez Wykonawcę Etapu IVwarunków wykonania Aktualizacji świadectwa lub Audytu energetycznym dla danego budynku, o którym których mowa w HarmonogramieUmowie, stanowiącym Załącznik nr tj. w szczególności w § 2 do ust. 4 Umowy oraz § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za wykonanie jednej Aktualizacji świadectwa i jednego Audytu energetycznego, odpowiednio dla tego budynku UKNF dla którego nastąpiło naruszenie, określonego odpowiednio w § 5 000 zł brutto ust. 1 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.stwierdzony przypadek naruszenia; 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną ) w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychpoufności, o których mowa w § 11 10 Umowy, w wysokości 10.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek ich naruszenia; 5) nieprzekazania oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1-8 13 i ust. 14 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 300 złotych za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy dzień zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 123. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 134. Zastrzeżenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 5. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łączniełącznie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 146. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1. 7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 100% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przy czym łączna, maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę Wykonawcy, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30 % maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 1) za nieterminowe wykonywanie obowiązków nadzoru, tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100 ), 2) z tytułu odstąpienia od Umowy umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyza, które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie§ 6 umowy, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I10% wynagrodzenia umownego brutto, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 2umowy, 4) -4) Xxxxxw przypadku wykonywania zamówienia przez podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.każdy stwierdzony taki przypadek, 5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy stwierdzony taki przypadek, 6. W ) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxxoryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.każdy stwierdzony taki przypadek, 72. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychKary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia1 są naliczane niezależnie od siebie i mogą podlegać kumulacji. 93. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 UmowyJeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych umową powstanie szkoda przekraczająca wysokość zastrzeżonych kar umownych, Wykonawca zapłaci bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej Kodeksu cywilnego. 4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenia przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyukończenia usługi lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Strony Umowy ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych z następujących t ytułów i w następujących okolicznościach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu końcowego o którym mowa w § 2 Umowy; 2) za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Umowie lub ustalonych przez Xxxxxx; 3) za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie WykonawcyWykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto; 4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 6) za brak zmiany umowy o której mowa podwykonawstwo w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniezakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów określonych w § 5 4 ust. 1 6 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 4 ust. 6 Umowy. 38) Za zwłokę w przedłożeniu kopii polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 4 ust. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 15 Umowy w wysokości 5 000 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. Naliczone kary umowne ulegają sumowaniu. Łączna kwota naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówprzysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia. 5. W Obowiązek zapłaty kary umownej nie ustaje w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieodstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Zastrzeżone zgodnie z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych postanowieniami niniejszego paragrafu kary umowne nie wyłącza wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyprzewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad zachowania poufności, o których mowa w § 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5 000 zł brutto za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia stwierdzonych wad oraz innych niezgodności, o których mowa w § 2 ust. 19 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wady w ramach Gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki; 5) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.; 2. W 6) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.; 3. W przypadku niedotrzymania terminu 7) w razie zaistnienia innych przypadków nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Etapu IVz powodu okoliczności, o którym mowa za które odpowiada Wykonawca, w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną szczególności w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 6 3 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx5-7, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych9 i 10 Umowy lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 11 3 ust. 1-8 Umowy4 lub korzystania z pomocy podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaWykonawcy, o których którym mowa w § 15 5 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenialiczoną dla każdego z tych przypadków odrębnie. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania i innych obciążeń nałożonych na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej Wykonawcę przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcyna podstawie Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 133. Kary umowne mogą być naliczane łącznieW przypadku gdy nie zostanie zastosowane postanowienie określone w ust. 2 powyżej, Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania do jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty. 144. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania Umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeśli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych. 6. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie mogą być naliczane łącznie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 7. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający, wynosi 100% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego, o którym mowa w § 4 lub § 7 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień pozostawania bez pojazdu. 2. W przypadku zwłoki w terminie dostawy pojazdu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub jej wypowiedzenia w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 6 ust. 1 Umowy1., z zastrzeżeniem treści ust. 10. 24. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub jej wypowiedzenia w części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniestronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1., z zastrzeżeniem treści ust. 11. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, za brak zatrudnienia o której mowa umowę o pracę osób wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W 10, bądź w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychnieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 11 10 ust. 1-8 Umowy2 i 3 – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara za każdy stwierdzony przypadek może być naliczana wielokrotnie za każdy kolejny siedmiodniowy okres, w którym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w dalszym ciągu będzie naruszał postanowienia § 10 umowy pomimo naliczenia mu kary umownej z tego tytułu. 6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do ich zapłaty z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymaganych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniaprzekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie do 14 dni w przypadku: a) opóźnienia w dostawie pojazdów w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 3 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 3 umowy przekraczającego 14 dni; b) opóźnienia w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwadostarczeniu zastępczego pojazdu w przypadkach, o których mowa w § 15 §4 lub §7 ust. 1-6 10 Umowy, przekraczającego co najmniej 5 dni roboczych; c) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto nie ponosi odpowiedzialności na zasadach wyżej określonych za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniaszkody lub opóźnienia, jak i stan niemożności świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej, takiej jak zjawiska pogodowe i naturalne, które były niezależne od Stron I których nie można było przewidzieć i im zapobiec. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego leży w związku ze zdarzenieminteresie publicznym, które czego nie można było podstawą naliczenia danej kary. 12przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaz tytułu wykonania części umowy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca z tytułu niewykonania lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: 1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót - kara w wysokości 100,5% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa wskazanego w § 5 3 ust. 1 Umowyumowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi - kara w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto 3) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji - kara w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto 4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - kara w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy, 6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, 7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego lub wezwaniem Zamawiającego - kara umowna w wysokości 2.000,00 zł. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto Kary umowne będą naliczane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IZamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, II i III wynikającego z Harmonogramujeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówna zasadach ogólnych. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową przysługuje prawo potrącenia kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z zabezpieczenia z tytułu rękojmi bądź też potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenianiniejszym zgodę. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) z tytułu rozwiązania Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie§ 25 ust. 1 Umowy; 2) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie robót lub ujawnionych w okresie objętym rękojmią i gwarancją jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr w wysokości 500,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów, o których mowa w § 6 ust. 12 i § 28 ust. 2 Umowy; 3) za przekroczenie któregokolwiek z terminów określonych w § 4 Umowy – 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 4) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonywaniu robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót; 5) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, uniemożliwienie przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, w wysokości 300 złotych za każde stwierdzone naruszenie; 6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 7) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 21 ust. 4, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony projekt; 9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany; 10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł za każdy pojedynczy przypadek; 11) za nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej w dniu zgłoszenia zakończenia robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 12) w przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 36 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.ujawniony przypadek takiego naruszenia; 4. W 13) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychprzekazania oświadczenia, o których którym mowa w § 11 36 ust. 1-8 Umowy14 i 15, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 500,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniarozpoczęty dzień zwłoki. 92. W przypadku niedotrzymania terminu określonego Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w § 11 usttym także wskutek zwłoki, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 3. 9 Umowy, Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiterminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx w żądaniu zapłaty. 104. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z wynagrodzenia należnego WykonawcyWykonawcy bez uprzedniego wzywania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 135. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 6. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający, wynosi 100% kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w 7. Kary umowne mogą być naliczane łączniełącznie i są niezależne od siebie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za przekroczenie terminu określonego w § 11 ust. 1 w wysokości …..% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę lub usterkę, w wysokości 200 złotych, za każdy dzień zwłoki, 3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 6, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 8, w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 5) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w wysokości 6 000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, 6) za niezapewnienie podczas realizacji robót osób wskazanych § 2 ust. 4 pkt 7 - 10 w wysokości 3 000 zł za każdą brakującą osobę; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika robót przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, 7) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 2, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 8) za odstąpienie od Umowy umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie§ 12 ust. 2, 9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowyktórej przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 26, w wysokości 5000,00 zł, za każde takie zdarzenie, 14) za brak identyfikatora, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 14, w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 15) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 czynności, w wysokości 1500 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę), 16) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu lub oświadczenia, o których mowa w §4 ust. 2 lub ich aktualizacji, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia, 17) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 czynności, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 18) za niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikającego z § 5 000 zł brutto ust. 5 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, za każde tego rodzaju naruszenie, 19) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem pkt 20 poniżej, – w wysokości 500 zł, za każde zdarzenie, 20) za opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust.2 pkt 3, liczone za każdy dzień opóźnienia, 21) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 20, w wysokości 1000 zł, za każde zdarzenie, 22) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 33, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia. 2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki lub opóźnienia - w tym dniu, 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Iponiesienia szkody przewyższającej karę umowną, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z EtapówZamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieprzysługującego mu wynagrodzenia. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych nie usunięcia wad w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxxterminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru przedmiotu umowy lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniewyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxxniniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychZamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowynaprawienie szkody, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcyzastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę koszt i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaryzyko Wykonawcy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVbraku świadczenia Usług wsparcia w czasie, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 3 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto, za każdą rozpoczętą godzinę braku dostępności tego wsparcia. 4. W przypadku braku dostępu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień braku dostępu. 5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień braku dostępu. 6. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przeglądu bazowego (zerowego) Sprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 7. W przypadku braku dostarczenia Protokołu odbioru z przeglądu bazowego Sprzętu, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 8. W przypadku braku usunięcia nieprawidłowości sprzętowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 9. W przypadku niedotrzymania terminu reakcji na zgłoszenie serwisowe, o którym mowa w pkt 1 Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 10. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii Sprzętu, o którym mowa w pkt 2 Załącznika nr 2 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 150 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 1011. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 11 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 12. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 10 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 5000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 1113. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 1214. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 1415. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy. 16. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie. 17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający, wynosi 100% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o której mowa w § 5 ust.1 Umowy.

Kary umowne. 1. W Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 umowy; 3) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień przekroczenia któregokolwiek z terminów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określonych w umowie (przekroczenie każdego z terminów liczone jest oddzielnie); 4) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, oraz danych, o których mowa w§ 12 umowy, w innych celach niż określone w umowie w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1. 5) w przypadku wykonania usług objętych umową przez podmiot lub osobę inną niż określoną w Ofercie Wykonawcy i niezaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 §11 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie1. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych ) innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy – każdorazowo w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychwysokość 0,2% wynagrodzenia brutto, o których którym mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia1 umowy. 92. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiKary umowne mogą podlegać łączeniu. 103. W Strony ustalają następujące terminy zapłaty kar umownych przez Wykonawcę: 1) w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwakar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 pkt 1 lub 3 - 5 dni od dnia zaistnienia przesłanki do ich zapłaty; 2) w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniapozostałych przypadkach – 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 114. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniana potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 145. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego nr ……………………………… 6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 7. Postanowienia niniejszego § nie zwalnia Wykonawcy mają zastosowania w sytuacji zgodnego odstąpienia Stron od umowy oraz opóźnień powstałych z obowiązku powodu siły wyższej, w tym zdarzeń niezależnych od danej Strony umowy oraz w przypadku zawarcia w formie aneksu porozumienia zmieniającego z uzasadnionych przyczyn warunki wykonania Umowyprac.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od rozwiązania Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego maksymalnej łącznej wysokości wynagrodzenia bruttonależnego Wykonawcy, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot Umowy określonego w § 2 Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieterminu, o którym mowa w § 4 ust. 12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto500 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowyliczony dla każdego z tych terminów odrębnie. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych określonego w § 6 3 ust. 5 1 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 3 lub ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, 4 Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki zwłoki, liczoną dla każdego z tych terminów odrębnie. 74. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych terminu określonego w § 6 3 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx8 lub 9 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 100 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, liczony dla każdego z tych terminów odrębnie. 85. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 10 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 6. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 10 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 107. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 11 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 128. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 139. Kary umowne mogą być naliczane łącznieW przypadku, gdy nie zostanie zastosowane postanowienie określone w ust. 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania do jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx w wezwaniu zapłaty. 1410. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, niezależnie od kary umownej. 11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy. 12. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w § 5 ust§4 ust.1 niniejszej umowy. 1 Umowy.Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do dostaw dotychczas wykonanych, 2. ) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia dostaw w wysokości 0,1 % całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy termin zakończenia dostaw a faktycznym dniem zakończenia dostaw, 3) W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronienieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 103% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowartości sprzętu w przypadku, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVktórego naprawa gwarancyjna była wykonywana, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania ) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Izapłaty, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 w wysokości 1000,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę, 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokości 300,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.l niniejszej umowy, 2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy 0,1% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.l niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 3) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § l zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 4) Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówi jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 3. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §3 ust. 12 umowy potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Należności z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z terminów odrębniewierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z terminów odrębnieobowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.tym kosztów 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniauzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniemprawa cywilnego, które było podstawą naliczenia danej karyjeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 1210. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaskładania dodatkowych wezwań w tej mierze. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: 1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 Umowy – w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto7 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 3) za brak przedłożenia kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy3 lub ust. 6 Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie, a w przypadku nieprzedłożenia dowodów opłacenia należnych składek za ubezpieczenie, o których mowa w § 5 ust. 5 – 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 4) z tytułu niespełnienia wymogów, których mowa w § 6 ust. 3 Umowy – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia tego obowiązku względem którejkolwiek z osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 4, przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub inny uprawniony organ stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy; 5) z tytułu niespełnienia wymogów, o których mowa w § 12 ust. 2 lub ust. 5 Umowy – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób określony w § 12 ust. 2 lub niezłożenia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego żądanych dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 5; 6) w przypadku naruszenia zasad poufności lub przetwarzania danych osobowych opisanych w § 17 i § 19 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 7) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1. 2. W przypadku odstąpienia Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę siebie i z przyczyn leżących po jego stroniekilku tytułów jednocześnie. Łączna wysokość kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10które mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% kwoty maksymalnego łącznego całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o której którym mowa w § 5 10 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiZamawiającego not księgowych z 14-dniowym terminem zapłaty liczonym od dnia doręczenia noty. 4. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, w przypadku gdy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną nie zapłaci naliczonych kar umownych w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego sposób określony w ust. 3. O potrąceniu naliczonych kar umownych z Etapówwynagrodzenia przysługującego Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną niniejszej Umowie na zasadach ogólnych przewidzianych w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieKodeksie cywilnym. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z terminów niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniejako siła wyższa. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychDla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, o których mowa zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, przy czym pojęcie siły wyższej nie obejmuje stanu epidemii obowiązującego w § 11 ust. 1-8 czasie zawierania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ani zdarzeń wynikających w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniajego następstwie. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Stronę, która się na nie powołuje, należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiterminie 3 dni roboczych po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających jej wystąpienie. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach niniejszego § 13. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych: 1) w przypadku odstąpienia od gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyczęści osobie spoza Zespołu Specjalistów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,5 % kwoty Wynagrodzenia maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttonetto, o której którym mowa w § 5 4 ust. 1 Umowy., za każdy stwierdzony taki przypadek, 2. W ) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę gdy osoba z przyczyn leżących po jego stronieZespołu Specjalistów nie posiada wymagań określonych w SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,1 % kwoty Wynagrodzenia maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVnetto, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek, 3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Etapu I w stosunku do terminów przewidzianych w Harmonogramie o ponad 5 dni roboczych, niezwiązanego z działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto 0,05 % wynagrodzenia netto dla Etapu I, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia netto dla Etapu I, 4) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Etapu IV w stosunku do terminu przewidzianego w danym zleceniu niezwiązanego z działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto dla danego zlecenia, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, nie więcej jednak niż 100% wartości netto danego zlecenia, 5) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu błędu systemu w Etapie III, niezwiązanego z działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: a) przy błędach krytycznych – 5% wartości netto miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za świadczenie usług serwisowych systemu, w którym błąd wystąpił, określonego na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3) i ust. 4 Umowy, b) przy błędach uciążliwych – 3% wartości netto miesięcznego wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za świadczenie usług serwisowych systemu, w którym błąd wystąpił, określonego na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3) i ust. 4 Umowy, c) przy błędach nieuciążliwych – 1% wartości netto miesięcznego wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za świadczenie usług serwisowych systemu, w którym błąd wystąpił, określonego na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3) i ust. 4 Umowy, - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Iroboczy opóźnienia w stosunku do maksymalnych czasów naprawy tych błędów, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik określonych w Załączniku nr 2 9 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną nie więcej jednak niż 100 % miesięcznego wynagrodzenia netto za usługi serwisowe, w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych miesiącu w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniektórym błąd wystąpił. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych ) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie błędów w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxxterminie spowodowane problemami telekomunikacyjnymi, Wykonawca zobowiązuje wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich zainstalowanym u Zamawiającego, wirusem komputerowym lub innym szkodliwym oprogramowaniem, jak również innymi przyczynami zewnętrznymi pod warunkiem, że nie przyczynił się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniedo ich powstania. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek ) Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, wszelka dalej idąca odpowiedzialność Wykonawcy z terminów tytułu realizacji niniejszej Umowy jest wyłączona, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieprzepisach kodeksu cywilnego. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych8) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie podlega ograniczeniu, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniajeśli szkody zostały przez niego wyrządzone z winy umyślnej. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego ) Kary umowne przewidziane w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokininiejszym paragrafie podlegają sumowaniu i obowiązują niezależnie od siebie. 10. W ) Łączna odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie szkody, jakie może wyrządzić w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, także w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwawystąpienia obowiązku zapłaty z jakiegokolwiek tytułu kar umownych jest ograniczona do wartości poniesionych strat (damnum emergens), o których mowa w § 15 ust. 1-6 z zastrzeżeniem iż nie może ona przekroczyć 20% wynagrodzenia netto za Etap I Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. ) Zapłata kar umownych kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku niewykonania Umowy. 12) Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w wysokości 10następujących przypadkach i wysokościach: 1) 2 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §4, 2) 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 3) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 4) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej. 4. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych zobowiązań umownych. 5. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy. 6. Karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 22 pkt. W przypadku odstąpienia od 3 i 4 niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną na wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx rachunek bankowy przelewem, w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ustterminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 Zamawiający jest upoważniony do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową potrącenia należnych kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyniedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 102% kwoty 0,2% maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o której którym mowa w § 5 8 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieniedotrzymania terminu naprawy Błędu działania Systemu, o którym mowa w pkt 15.6 OPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 102% kwoty 0,5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o której którym mowa w § 5 8 ust. 1 Umowypkt 3 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa określonego w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do UmowyZamówieniu Modyfikacji Systemu lub Innych prac zleconych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto 2% 0,5% maksymalnego wynagrodzenia, za daną Modyfikację lub Inne prace zlecone, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania niezapewnienia przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wsparcia Technicznego Producenta Oprogramowania na okres wskazany w Umowie Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów20% wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych terminu w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowyzakresie realizacji Asysty Technicznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 2% 0,5% maksymalnego wynagrodzenia, za daną Asystę Techniczną, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 6. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 14-16 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek. 7. Za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z § 6 ust. 3, 7 i 12 Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości do 10% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 8. W razie naruszania zasad określonych § 14 ust. 1 Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości do 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 60% 50% całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 11 8 ust. 9 1 Umowy. 10. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 11. Za odstąpienie od Umowy w całości bądź w części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa określonego w § 15 8 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą przysługują bez konieczności wykazywania poniesionej szkody. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w pierwszej kolejności ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania uzyskania pisemnego potwierdzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie). 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne. 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyzależnych od Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1. 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 3) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonej w § 5 4 ust. 1 Umowyumowy. 24. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od daty wystąpienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronieżądaniem zapłaty. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki., staje się wymagalne: 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto 1) za każdy pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego – w tym dniu; 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z Etapówtych dni. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego Kodeksie cywilnym a także odszkodowania z terminów odrębnietytułów nieobjętych karami umownymi. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwot wynikających z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego naliczonych kar umownych z terminów odrębniewynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bez wcześniejszego wzywania do zapłaty tych kar. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Postanowienie zawarte w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx6 nie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną który obowiązywał jako ostatni zgodnie z art. 15r1 ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego związku z terminów odrębniewystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875). 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za każdy dzień wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umową, a zwłaszcza z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 (np. opóźnienia) – w wysokości 20 zł; 2) za każdy dzień niewykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa 500 zł; 3) za przedłużenie czasu przebywania dziecka w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy samochodzie w trakcie dowozu do lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ze szkoły; w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa 5 zł za rozpoczęte pierwsze 15 minut oraz w § 5 ustwysokości 10 zł za rozpoczęte każde kolejne 15 minut. 1 Umowy.Kara nie będzie naliczana jeżeli wydłużenie czasu przebywania dziecka w samochodzie wynikać będzie z utrudnień w ruchu drogowym; 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV4) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr § 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną ust. 2 pkt 1 w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia; 5) za oczekiwanie w szkole dziecka przed lub po zakończeniu zajęć (opóźnienie w podstawieniu pojazdu według określonego harmonogramu) w wysokości 5 000 zł brutto za rozpoczęte pierwsze 15 minut oraz w wysokości 10 zł za rozpoczęte każde kolejne 15 minut. Kara nie będzie naliczana jeżeli wydłużenie czasu przebywania dziecka w samochodzie wynikać będzie z utrudnień w ruchu drogowym 6) w przypadku opisanym w § 7 ust. 1 pkt 6 w wysokości 5000 zł; 7) w przypadku opisanym w § 7 ust. 1 pkt 7, w wysokości 5000 zł.; 8) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić niedostarczenia Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych kopi polis NNW pasażerów opisanych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 1 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną i 7 w wysokości 200 zł brutto 500 zł.3 3 Jeżeli wykonawca nie zaoferuje w drugim kryterium ubezpieczenie NNW pasażerów ustęp zostanie wykreślony, 2. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychnałożenia przez zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 11 ust.1 pkt 5 i 6. 3. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w wypłacie należnego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego. 4. Strony postanawiają, że należności określone w ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia1 mogą być potrącone z faktury. 95. W przypadku niedotrzymania terminu określonego Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania innego niż kwoty określone w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 1 na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną umowną: 1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttoryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy; 2) za zawinione lub nieuzasadnione przerwanie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni – w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy; 3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 umowy, w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 5) za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 6) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy oraz kopii umowy o podwykonawstwo, poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca; 7) w przypadku uznania za nieuzasadnioną odmowę przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w trybie § 10 ust. 18 umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki; 8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, tj. w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 12 i/lub ust. 17 lub nieprzedłożenia zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 14 i/lub ust. 15, wraz z załącznikami - w wysokości 200,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie, a następnie 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu; 9) w przypadku braku ciągłości ubezpieczenia Wykonawcy, lub zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości ubezpieczenia. 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki; 2. Kary umowne za opóźnienia wynikające z pkt 3 – 9 ust. 1 nie powinny przekraczać 40 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy; 3. Przed potrąceniem kar umownych Zamawiający zwróci się do Wykonawcy na piśmie o ustosunkowanie się i zapłatę kary umownej w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma. W przypadku braku odpowiedzi na pismo i nie zapłacenia kary umownej w wyznaczonym terminie, Zamawiający może potrącić z faktury VAT kary umowne na podstawie noty obciążeniowej z zastrzeżeniem art. 15 r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz.1842) 4. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 5. Zamawiający ma prawo wydłużyć termin płatności bieżącej faktury o czas postępowania, o którym mowa w ust. 2 dot. zapłaty kar umownych. 6. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody. Odszkodowanie odpowiadać będzie rzeczywistej szkodzie. 7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują niezależnie od wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 8. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. 9. Stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 5 17 ust. 1 Umowy2 pkt 1. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru, w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru na tzw. „ratunek” – wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru w trybie „na ratunek” za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 7) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia brutto, o której mowa w podwykonawcom zgodnie z § 5 15 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od 16 Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w tytułu zmiany wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w Wykonawcy na podstawie § 5 15 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 16 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia(jeżeli dotyczy). 92. W przypadku niedotrzymania terminu określonego dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokinastępstwie realizacji zakupu zastępczego. 103. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 15 8 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 115. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 1) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 7 ust. 1 Umowy.umowy, 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przeglądów i konserwacji - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego w odniesieniu do terminu określonego w harmonogramie zgodnie z Etapów.zapisem § 2 ust 2 pkt 1 jednak nie więcej niż 6 000 zł, 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów 3) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną zleceniu naprawy - w wysokości 250 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w zleceniu naprawy jednak nie więcej niż 6 000 zł, 4) zwłoki Wykonawcy przystąpienia do usunięcia awarii w stosunku do zadeklarowanego w umowie „czasu reakcji” - w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą godzinę zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.w odniesieniu do terminu określonego w ofercie – zał. 1 do umowy jednak nie więcej niż 6 000 zł, 5) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu na jej usunięcie jednak nie więcej niż 6 000 zł, 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych ) w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 200 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.(dotyczy realizacji prac przy pomocy Podwykonawców), 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek ) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 150 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniastwierdzony przypadek, 8) za brak kontynuacji umowy ubezpieczeniowej zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczeniowej - w trakcie trwania realizacji umowy - 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 6 000 zł. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego ) za brak dostarczenia dowodów opłaconej/opłaconych składki/składek polisy ubezpieczeniowej zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczeniowej - w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 trakcie trwania realizacji umowy - 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokidzień zwłoki jednak nie więcej niż 6 000 zł. 102. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa Kary umowne płatne będą na podstawie noty obciążeniowej w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniaterminie 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 113. Naliczenie zastrzeżonych Umową Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych nie wyłącza możliwości z dowolnej należności Wykonawcy. 4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyprzewyższy należne kary umowne. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku: a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości Zamawiającego – 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowylit. c niniejszej umowy . 2) Wykonawca zapłaci karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego na realizację przedmiotu umowy ( kara będzie naliczana od 73 dnia w razie nie wykonania umowy w terminie 72 dni od dnia zawarcia umowy b) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze oraz za zwłokę w usunięciu wad i braków w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w §5 ust.1 lit. W przypadku odstąpienia c umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od Umowy uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę braków; c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttoogółem brutto określonego 5 ust. 1 lit. c umowy; d) za zwłokę w usunięciu awarii, o której mowa w § paragrafie 6 ust.2 powyżej, w wysokości 50,00zł, za każdą godzinę zwłoki, e) za nie wyczyszczenie brudnego parkomatu w ciągu 24h od momentu zgłoszenia w wysokości 50,00zł za każdy taki przypadek; f) za brak danych dotyczących kolekcji bilonu w systemie nadzorczym w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek; g) Za nieprzekazanie protokołu wyjaśnienia rozbieżności kasowych w parkomacie w wysokości 300,00zł za każdy przypadek; h) Za nieprzekazanie raportów z wykonanych napraw w terminie 7 dni roboczych, 50,00zł za każdy dzień zwłoki ; i) Za niepełne, niekompletne, lakoniczne opisy interwencji serwisowych w przekazywanych raportach - 50,00 zł za każdy przypadek ; j) Za brak danych dotyczących transakcji w systemie kontroli Zamawiającego - 150,00zł za każdy przypadek; k) Za przerwę w pracy parkomatu wynikającą z braku papieru w parkomacie, 150,00zł za każdy przypadek; l) za wykonanie aktualizacji lub zmiany w oprogramowaniu w godzinach pracy OPP lub bez poinformowania Zamawiającego 0,1% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w §5 m) Za brak możliwości uiszczenia opłaty lub dokonania dopłaty w którykolwiek z oferowanych sposobów wnoszenia opłat w parkomacie, 50,00zł za każdą rozpoczętą godzinę braku możliwości wniesienia opłaty lub dopłaty za każde niesprawne urządzenie naliczane osobno; n) Za brak w systemie zarządczym, lub dosłanie z opóźnieniem powyżej 1 minuty, danych dotyczących aktualnego statusu i stanu parkomatu w szczególności danych dotyczących otwarcia którychkolwiek drzwi, autoryzacji i obsługiwanych metod płatności i transakcji w wysokości 2000,00zł za każdy stwierdzony przypadek; o) Za niewykonanie przeglądów okresowych – 0,1% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w §5 ustza każdy tydzień zwłoki. p) Za blokowanie na koncie bankowym użytkownika środków pieniężnych przy niezrealizowanej transakcji - 500,00zł za każdy przypadek; r) Za brak rejestracji w systemie użycia monety testowej lub testu czytnika kart 50,00zł za każdy stwierdzony przypadek; s) Za niedostarczenie przykładowego w pełni sprawnego parkomatu wraz z niezbędnym oprogramowaniem w terminie 30 dni przed rozpoczęciem montażu parkomatów w OPP 5000,00zł za każdy dzień zwłoki; t) Za niewydanie certyfikatu wskazanemu do przeszkolenia pracownikowi Zamawiającego 2000,00zł za każdy przypadek. u) Za niezabezpieczenie szpilek fundamentu lub jakichkolwiek wystających elementów fundamentu w przypadku demontażu parkomatu w związku z prowadzonymi naprawami lub montażem/demontażem parkomatów, w tym brak zabezpieczenia wykopu w przypadku wymiany fundamentu – 500,00zł wynagrodzenia ogółem brutto określonego w §5. 1 UmowyPonadto Wykonawca zobowiązuje się pokryć również wszelkie szkody i roszczenia wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac. v) Za brak rozpoznawania lub rozpoznawania i akceptacji przez parkomat monet będących aktualnym środkiem płatniczym na terenie RP i wymagalnych jako nominały płatnicze w parkomatach zgodnie z uchwałą RMK, niezależnie od daty ich emisji — 2000,00zł za każdy dzień. W przypadku wprowadzenia do obiegu nowego typu monet Wykonawca zaktualizuje kalibracje parkomatu w ciągu 30 dni. w) Za brak aktualnej winiety informacyjnej na parkomacie lub nieczytelną winietę informacyjną - 50,00zł za każdy przypadek dziennie; x) Za niewpłacenie znalezionych znaków pieniężnych do kasy ZDMK 2000,00zl za każdy stwierdzony przypadek; y) Za brak dostępu do systemu zarządczego powyżej 120 minut 2000,00zł za każdy przypadek jeśli brak dostępu powodował by zakłócenie pracy parkomatów (brak możliwości realizacji transakcji); 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury wystawionej za realizację Przedmiotu niniejszej umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokirzeczywiście poniesionej szkody. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówwykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową Maksymalna wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyprzekroczy 30 % wartości umowy. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w razie odstąpienia przez Inwestora Zastępczego od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wartości wynagrodzenia bruttoumownego, o której mowa określonego w § 5 ust11 ust 1. 1 niniejszej Umowy, a pozostającego do zapłaty w dniu odstąpienia od Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego Zamawiający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowyodsetki umowne równe odsetkom ustawowym. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Zapłata przez Wykonawcę Etapu IVXxxxxxxxxxxxx kary umownej wyłącza możliwość dochodzenia przez Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx odszkodowania za szkodę przewyższającą kwotę zapłaconej kary umownej. 1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego: a. w razie odstąpienia od Umowy z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, b. w razie opóźnienia realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu Inwestycji, chyba że opóźnienie nastąpiło wskutek siły wyższej - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. c. w razie nie złożenia raportu interwencyjnego, o którym mowa w Harmonogramie§ 13 ust. 1 pkt b, stanowiącym Załącznik nr 2 do Inwestor Zastępczy zapłaci karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, d. w razie nie złożenia raportu miesięcznego lub raportu rozliczeniowego, w terminie określonym odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt a) lub c) - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.opóźnienia, 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego e. w razie zaistnienia jednej z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychokoliczności, o których mowa w § 11 18 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 niniejszej Umowy - w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu 20 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 9 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną , f. naruszenia przez Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx obowiązków określonych w §14 ust. 2 niniejszej Umowy – w wysokości 50 zł brutto 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §11 ust 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Inwestora Zastępczego. 3. Zapłata przez Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx kary umownej nie wyłącza możliwości prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniemprzypadku, które było podstawą naliczenia danej karygdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia od naruszenia obowiązków określonych w Umowie w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: 1) 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania określonych prac zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 2 do Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego zgodnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVzatwierdzonym miesięcznym harmonogramem realizacji usługi, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do § 3 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 ; 2) 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.stwierdzony przypadek nienależytego wykonania prac objętych przedmiotem Umowy przez Wykonawcę; 3) 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieusunięcia zgłoszonych zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy nieprawidłowości w terminie określonym w § 8 ust. 5 Umowy; 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 ) 2000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania stwierdzony przypadek niedopełnienia któregokolwiek z terminów obowiązków określonych w § 6 4 ust. 5 pkt 26 lub w § 6 Umowy; 5) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 500,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązków określonych w § 6 4 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w 2 lub § 6 4 ust. 7 pkt 23 Umowy; 6) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 10 000,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowyujawnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaprzekazania, wykorzystania, zbycia lub oferowania do zbycia informacji, danych i danych osobowych, o których mowa w § 15 ust. 1-6 1 oraz w § 10 ust. 3 Umowy; 2. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł 10% całkowitej wartości brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniaUmowy. 113. Naliczenie zastrzeżonych Umową Za nienależyte wykonanie usługi, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) Zamawiający uznaje w szczególności wykonywanie obowiązków określonych w Umowie w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności określonymi w § 3 oraz w Załączniku nr 2 do Umowy, nieuwzględnianie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego lub reagowanie na zawiadomienia o nieprawidłowościach w czasie dłuższym niż określony w § 8 ust. 5 Umowy, pozostawienie śmieci, gałęzi, liści lub worków z odpadami po przeprowadzonych pracach porządkowych w miejscu wykonywania usługi lub wycinki drzew. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. O potrąceniu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 5. Poszczególne kary umowne są od siebie niezależne i mogą być dochodzone kumulatywnie. 6. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 7. W odniesieniu do pełnej wysokości biegu terminu przedawnienia roszczeń Zamawiającego z tytułu naliczonych kar umownych zastosowanie ma art. 15r1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). 8. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałe w związku ze zdarzeniemz niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określonych jako siła wyższa. 9. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, przy czym pojęcie siły wyższej nie obejmuje stanu epidemii obowiązującego w czasie zawierania Umowy, ani zdarzeń wynikających w jego następstwie. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które było podstawą naliczenia danej karywynikają z niedołożenia przez Stronę, która się na nie powołuje, należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 1210. Kary umowne będą Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaterminie 3 dni roboczych po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających jej wystąpienie. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego Szpital Uniwersytecki będzie uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną poniższymi zasadami: a) w przypadku niewykonania Umowy – w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, b) za nieterminowe wykonanie dostawy i uruchomienia Sprzętu w wysokości iloczynu liczby niedostarczonego sprzętu i 1% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, c) w przypadku niestawienia się przez Wykonawcę na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia Sprzętu w terminach wskazanych w Umowie w wysokości iloczynu liczby godzin, o które został przekroczony czas reakcji i kwoty czynszu za dany Typ Sprzętu wskazany w załączniku nr 1 do Umowy, d) w przypadku niewykonania naprawy Sprzętu w terminach wskazanych w Umowie w wysokości iloczynu liczby dni, o które został przekroczony czas naprawy i kwoty czynszu za dany Typ Sprzętu wskazany w załączniku nr 1 do Umowy, e) w przypadku nieterminowej naprawy Systemu w wysokości 0,025% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdą godzinę zwłoki, f) w przypadku niezachowania ciągłości wydruku (niedostarczenia Materiałów eksploatacyjnych) w wysokości iloczynu liczby godzin niedostępności Sprzętu (danego Typu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy) i jednostkowej kwoty czynszu za dany Typ Sprzętu wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy, g) w przypadku nieprzeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, h) w przypadku braku możliwości identyfikacji osoby potwierdzającej protokół (o którym mowa w § 5 ust. 2) ze strony Zamawiającego w wysokości iloczynu liczby godzin, o 6 W przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, iż nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w określonej części ust. 1 i 3 § 11 zostaną usunięte, a ust. 2 § 11 zostanie uzupełniony zgodnie ze stanem faktycznym. które został przekroczony czas reakcji i kwoty czynszu za dany Typ Sprzętu wskazany w załączniku nr 1 do Umowy, i) w przypadku nieodebrania Sprzętu w terminie wskazanym w § 3 ust. 9 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, zł za każdy dzień zwłoki, j) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, k) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - j), w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniegdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowyna zasadach ogólnych. 3. W przypadku niedotrzymania terminu Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki może wezwać Wykonawcę do szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa Umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiterminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IWykonawca zobowiązany jest do zapłaty naliczonej kary umownej w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Szpital Uniwersytecki do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, na co Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówwyraża zgodę. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go ze zobowiązań wynikających z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieUmowy. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych niewykonania w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxxterminie Umowy w zakresie: dostawy do Obiektu Sprzętu, instalacji i uruchomienia Sprzętu na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie, Szpital Uniwersytecki, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania Umowy w wyznaczonym w wezwaniu terminie, może zlecić wykonanie w tym zakresie przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7wyraża zgodę. W takim przypadku niedotrzymania któregokolwiek Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty osobie trzeciej z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z niewypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13zgodę. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyzapłaty kar umownych. 7. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy o którym mowa § 6 ust. 1, w bez wyznaczania dodatkowego terminu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia (w szczególności roszczenia odszkodowawcze lub oparte na innej podstawie prawnej) i zobowiązuje się ich nie wysuwać w przyszłości.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony naliczają kary umowne za niewykonanie lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: 1) w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia wartości Umowy brutto dla danej części, o której mowa w § 10 ust. 1, w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Umowy w danej jednostce lub odstąpienie od Umowy w danej części przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 2) w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2, w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Umowy w całości lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 3) w wysokości 500,00 zł za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia zaokrąglone zgodnie z zasadami matematyki do pełnych minut w przybyciu Grupy Interwencyjnej w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 8 (dotyczy również próbnego sprawdzenia czasookresu przyjazdu), maksymalna wysokość kary wynosi 3000,00 zł 4) w wysokości 500,00 zł za przyjazd Grupy Interwencyjnej w ilości osób nie spełniającej definicji Grupy Interwencyjnej określonej w § 1 ust 1. Pkt 12), 5) w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 10 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości ochrony ubezpieczeniowej z zachowaniem wszystkich ustalonych warunków ubezpieczenia obowiązujących w chwili zawarcia Umowy. 6) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień w przypadku braku odpowiedniego umundurowania pracownika ochrony, 7) w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień nie objęcia obiektu usługą monitorowania, polegającej na podłączeniu do SMA Wykonawcy, 8) w wysokości 500,00 zł w przypadku nie wykonania w terminie określonym w § 5 ust. 2 Umowy konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w obiekcie Zamawiającego oraz 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w konserwacji po przekroczeniu terminu konserwacji wskazanego w Umowie (kara naliczana będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym miała zostać wykonana konserwacja, tj. w przypadku nie wykonania pierwszej konserwacji przypadającej na miesiąc maj 2022 r. kara naliczana będzie poczynając od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia wykonania usługi, w przypadku nie wykonania drugiej konserwacji przypadającej na miesiąc wrzesień 2022 r., kara naliczana będzie poczynając od dnia 01 października 2022 r. do dnia wykonania usługi). 9) w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia przyjazdu pracownika zabezpieczenia technicznego w stosunku do terminu określonego w § 5 ust.6, 10) w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku nie usunięcia usterek i awarii nie wymagających wymiany podzespołów w systemach, w czasie ustalonym w § 5 ust. 6 , 11) w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku nie przystąpienia do naprawy usterek i awarii na podstawie zatwierdzonego kosztorysu naprawy - w czasie ustalonym w § 5 ust.6, 12) za brak przeprowadzonej inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu takiej inwentaryzacji po upływie terminu określonego w § 5 ust. 4, 13) w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w złożeniu kopii umów o podwykonawstwo w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 6, 14) w wysokości 3 000 zł w przypadku udokumentowanego nie podjęcia działań przez Grupę Interwencyjną w wyznaczonych jednostkach - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy 3. Naliczenie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania usług określonych Umową za wyjątkiem zapisów ust. 2 pkt 1) i pkt 2). 4. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę w przypadkach opisanych w § 13 ust. 6 przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony karą umowną odpowiednio - w wysokości 10% wartości Umowy brutto dla danej części, o której mowa w § 10 ust. 1 lub 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2. 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w okolicznościach innych niż art. 456 ustawy Pzp – w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 5 10 ust. 1 2 Umowy., 2. W przypadku ) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę części umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zależnych od Zamawiającego w okolicznościach innych niż art. 456 ustawy Pzp - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowartości umowy brutto dla danej części, o której mowa w § 5 10 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie., 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniedni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychzwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w § 11 ustzgodnie z art. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740). 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego nie zapłacenia kary umownej w § 11 ust. 9 Umowyterminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokikara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniawyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości poniesionej szkody w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego określonych w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyniniejszym paragrafie. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata Maksymalna łączna kwota kar umownych jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy na podstawie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyprzewyższy 40% łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 10 ust. 2.

Kary umowne. 1. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 8 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za tą część Umowy. 2. W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 8 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za tą część Umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł. brutto w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę obowiązku określonego w: 1) 6 ust. 8 pkt 2, za każdy dokument, który został dostarczony z naruszeniem obowiązku; 2) 6 ust. 8 pkt 4, za każde naruszenie obowiązku; 3) 7 ust. 4, za każdy nośnik, w odniesieniu, do którego stwierdzono naruszenie obowiązku. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVktóregokolwiek z terminów, o którym których mowa w Harmonogramie§ 3 ust. 4 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, stanowiącym Załącznik chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3, § 3 ust. 17 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,025% wartości wynagrodzenia brutto Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 3, ust. 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. 8. W przypadku niezrealizowania obowiązku dostawy zaktualizowanej dokumentacji na koniec każdego z Etapów (§ 1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od daty wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 5, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. 9. W przypadku niedotrzymania, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 11, ust. 15, § 5 ust. 6, § 11 ust. 2 i 3, oraz wszystkich określonych w Załączniku nr 2 4 do UmowyUmowy terminów związanych z procedurą odbioru produktów, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł 0,05% wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiroboczy od upływu każdego niedotrzymanego terminu. 410. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania niedotrzymania, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 4 pkt 4, § 11 ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,025% wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy od upływu każdego niedotrzymanego terminu. 11. W przypadku niedotrzymania, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 23 i ust. 27 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,075% wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy od upływu każdego niedotrzymanego terminu. 12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowyobowiązku określonego w § 11 ust. 4 rozszerzającego ten obowiązek także na okres obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł 0,05% wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówniewykonywanych obowiązków lub wykonywanych w sposób nieprawidłowy. 513. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w terminu określonego § 6 14 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx12, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla a także terminu realizacji każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych produktów i usług wymienionych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) XxxxxZałączniku nr 5 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowya także terminu realizacji Wniosku Zmiany (określonego we Wniosku Zmiany), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 0,05% wartości brutto Umowy za każdy przypadek takiego naruszeniarozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego. 914. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w niezatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej (§ 11 6 ust. 9 4 Umowy), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 2500,00 zł brutto, chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną. 15. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokimożliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy. 1016. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenianie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 1217. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy następuje na skutek okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, do wysokości należnego 100% wynagrodzenia brutto. 2. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w Odbiorze każdej z Faz opisanych Harmonogramem, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy. 3. Zasady naliczania kar umownych w przypadku odbiorów warunkowych zostały opisane w § 4 ust. 5 pkt 5) 4. Za niedotrzymanie terminów naprawy Defektów określonych w § 12 ust. 9, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości: 1) 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas przewidziany na naprawę Defektu Krytycznego; 2) 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień ponad czas przewidziany na naprawę Defektu Wysokiego; 3) 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień ponad czas przewidziany na naprawę Defektu Niskiego; 4) 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień ponad czas określony w zamówieniu na Prace Dodatkowe lub za każdy dzień zwłoki w wycenie Prac Dodatkowych. 5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy umowy przez Wykonawcę lub jej wypowiedzenia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 10 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieumowy. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Kary umowne płatne będą w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnietego tytułu przez Zamawiającego. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieStrony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychZamawiający zastrzega możliwość potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniawyraża na to zgodę. 9. W przypadku niedotrzymania Przez niedotrzymanie terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokirealizacji jakiego kolwiek etapu umowy należy rozumieć zwłokę. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Z tytułu niewykonania lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcynienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowykonaniu realizacji przedmiotu umowy względem terminu, o której którym mowa § 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie3) za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do zachowania poufności opisanego w § 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto1 000,00 zł; 4) za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do postępowania z danymi osobowymi opisanego w § 12, w wysokości 1 000,00 zł; 5) 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku przekroczenia terminu, o której którym mowa w § 13 ust. 3; 6) 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 16 ust. 3; 7) 1000 zł. za każdy przypadek, gdy czynności, o których mowa w § 9 ust. 1, wykonuje lub wykonywała osoba w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy; 8) 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowyza każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad lub w zakończeniu usunięcia wad,, jednakże nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową umową kar umownych nie wyłącza możliwości pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 123. Kary umowne są niezależne i będą należały się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. 4. W celu uniknięcia wątpliwości Xxxxxx potwierdzają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy wszelkich kar umownych zastrzeżonych w umowie także po skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy na jakiejkolwiek podstawie lub jej rozwiązaniu. 5. Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane umową będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego WykonawcyWykonawcy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 136. Kary umowne mogą być naliczane łącznieW przypadku gdy nie będzie możliwe potrącenie kwot kar umownych z wynagrodzenia, kwoty kar umownych przysługujące Zamawiającemu będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 147. Zapłata Łączna wartość kar umownych umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie zapisów umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyprzekroczy 30 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

Kary umowne. 1. ) W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu zawartego w § 4 ustęp 1 niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę za niezrealizowaną część umowy w wysokości 0,50 % ( słownie: pięćdziesiąt setnych procenta) wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż do 20 % ( słownie: dwadzieścia procent ) wartości umowy brutto. 2) W przypadku, gdy Wykonawca nie podjął realizacji, nie realizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową i pomimo pisemnego wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do naprawy zaistniałej sytuacji, nadal nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków, lub narusza obowiązujące przepisy prawa, lub nie ma możliwości techniczno -organizacyjnych wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych, a zwłoka w realizacji umowy przekracza 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyzależnych od Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 20 % ( słownie: dwudziestu procent) wynagrodzenia umownego brutto. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o w/w okolicznościach. 3) W przypadku zwłoki WYKONAWCY w usuwaniu wad przedmiotu umowy, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,20 % ( słownie: dwadzieścia setnych procenta ) wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż do 10 % (słownie: dziesięć procent ) wartości umowy brutto. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttopo: 200,00 zł słownie: dwieście złotych za każdy dzień zwłoki, w przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji świadczonych dostaw lub usług będzie korzystał z pomocy podwykonawcy, a nie przedłoży Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy podwykonawstwo lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zmiany w wysokości 10terminie do 14 dni od daty jej zawarcia lub dokonania zmiany. Kara ta nie może być wyższa niż 5 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia ( słownie: pięć procent ) wartości zawartej umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4Strony uzgadniają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie więcej niż 30 % ( słownie: trzydzieści procent ) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł wartości brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniezawartej umowy. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni certyfikatu (protokołu) zniszczenia materiałów przekazanych do zniszczenia zgodnie z § ust. 9 - karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto100 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia nie więcej niż 500,00 zł; b) za nie wykonanie umowy w terminie, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących nieleżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu stronie Zamawiającego - karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień dzień roboczy zwłokiopóźnienia nie więcej niż 300,00 zł; c) w przypadku stwierdzenia braku ważności polisy OC - karę umowną w wysokości – 50,00 zł za każdy dzień liczony od dnia w którym polisa powinna być przedłużona, nie więcej niż 200 zł. 10d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z §1 ust. 5 pkt. 3 - karę umowną w wysokości 300,00 zł; e) w przypadku konieczności odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wskazanych §5 ust. 4 lit. b) - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. 2. Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem, że pojedyncza kara jak i suma kar umownych nie może przekraczać 2500,00 zł. 3. Wykonawca wyraża zgodę na naliczenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaprzypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karywynikających z Kodeksu cywilnego. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub jej wypowiedzenia przez nienależytego wykonania umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu § 12 ust. 2 pkt 1 lit. d. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w wysokości 10następujących przypadkach i wysokościach: 1) 15 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 7 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku 1, w razie odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę którąś ze Stron z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10stronie Wykonawcy, 2) 7 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 7 ust. 1 Umowyza każdorazowe niedotrzymanie terminów realizacji prac (7 cykli podlewania) w każdym punkcie (31) zgodnie z przekazanym „Poleceniem wykonania”, w którym Zamawiający jest zobowiązany wskazać termin końcowy realizacji zleconych prac, z uwzględnieniem postanowień umowy; 3) 150,00 zł za brak pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac planowanych każdego dnia tygodnia, przed rozpoczęciem tych prac; 4) 150,00 zł za brak przesłania Zamawiającemu dziennego raportu o zakończeniu prac wynikających z Przedmiotu umowy i/oraz bezpośrednich „Poleceń wykonania” Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy; 5) 200,00 zł za brak zabezpieczenia istniejącej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 6) 500,00 zł za nieodbudowanie uszkodzonej powierzchni biologicznie czynnej, za każdy stwierdzony przypadek; 7) 100,00 zł za brak wyposażenie personelu w ubranie ochronne z logo Wykonawcy, lub/i za brak oznaczenia pojazdów logo Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek; 8) 0,25 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 za każde zgłoszenie prac do odbioru jako zakończone i prawidłowo wykonane, a w rzeczywistości wykonane nieprawidłowo, wykonane w części lub niezakończone; 9) 0,25 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 za każdorazowy brak utrzymywania miejsc pracy w czystości i porządku podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, wykonywane niezgodnie ze sztuką ogrodniczą, wymogami bhp; 10) 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 za każdorazowy brak przestrzegania zakazu wjeżdżania na tereny zielone, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe itp. środkami transportu, wykorzystywanymi do wykonywania prac 11) 0,25% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 za brak przedstawienia przez Wykonawcę do 5 dnia następnego miesiąca rzeczywistego kosztorysu wykonanych prac w poprzednim rozliczeniowym miesiącu; 12) w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców za każdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy; 13) 0,02 % kwoty brutto, o której mowa w§ 7 ust. 1 za każdorazowy brak podlania każdej sztuki drzewa podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVWykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, kar umownych, o którym których mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr ust. 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiz wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Iszkody, II i III wynikającego z Harmonogramuprzewyższającej wartość kar umownych, stanowiącego Załącznik nr 2 Zamawiający uprawniony jest do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówna zasadach ogólnych. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Kary umowne sumują się, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 45% kwoty brutto, o której mowa w § 6 7 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie1 umowy. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowiązków i czynności składających się na Przedmiot umowy albo wykonuje je nierzetelnie lub z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxxopóźnieniem, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Zamawiający ma prawo do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcywykonania tych czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynności podmiotowi trzeciemu, na co Wykonawca wyraża zgodę koszt i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaryzyko Wykonawcy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za przekroczenie terminu wykonania całości przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości …… wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 2) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,05% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę, w wysokości 200 złotych, za każdy dzień zwłoki; 4) za odstąpienie od Umowy umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy; 5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 7) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w wysokości 6 000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego; 8) za niezapewnienie podczas realizacji robót osób wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2-4 niniejszej umowy, w wysokości 3 000 zł za każdą brakującą osobę; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika robót przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego; 9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; kara umowna, o której mowa w § niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jak również w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5 ust. 1 Umowy.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 2. W przypadku odstąpienia od Umowy 13) za niewykonanie lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVnienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w Harmonogramie§ 6 ust. 2 pkt 5 lub pkt 12 niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 1 000 zł brutto zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.stwierdzony przypadek; 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I14) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych o którym mowa w § 6 ust. 5 2 pkt 2) -4) Xxxxx20, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto 200 zł, za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.każdy stwierdzony przypadek; 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych 15) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 6 2 pkt 2) -4) Xxxxx21 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto 1 000 zł, za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.każdy stwierdzony przypadek; 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych 16) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 7 2 pkt 2) -3) Xxxxx32 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto 1 000 zł, za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.każdy stwierdzony przypadek; 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych17) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o których którym mowa w § 11 6 ust. 1-8 Umowy2 pkt 33 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 1 000 zł, za każdy przypadek takiego naruszenia.stwierdzony przypadek; 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego 18) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w § 11 6 ust. 9 Umowy2 pkt 35 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy dzień opóźnienia; 19) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy czynności, w wysokości 50 zł brutto zł, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy dzień zwłoki.; 10. W 20) w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o których mowa pracę osób wykonujących wskazane w § 15 6 ust. 1-6 Umowy4 niniejszej umowy czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 2 000 zł brutto za każdy ujawniony stwierdzony przypadek takiego naruszenia. 11(tj. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania za każdą osobę niezatrudnioną na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.podstawie umowy o pracę);

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) niewykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym określonym w § 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki następujący po upływie terminu wyznaczonego w Umowie na wykonanie całości przedmiotu Umowy lub na wykonanie terminu pośredniego, przy czym kary umowne mogą podlegać sumowaniu; 2) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa umownego netto określonego w § 5 4 ust. 1 Umowy; 3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 4) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; 5) nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie dodatkowym, przy czym wysokość kary zostanie podwyższona do 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; 6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% niezapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu zapłaty, 7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10.000,00 zł, 8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł, 9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 10 ust. 20 – w wysokości 5.000,00 zł, 10) stwierdzenia przez Zamawiającego niewywiązania się z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z obowiązków określonych w § Umowy - z wyłączeniem powodów, które zostały opisane w pozostałych punktach dotyczących kar umownych – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 11) stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku rażącego naruszenia przez wykonawcę przepisów BHP, p-poż lub ochrony środowiska, w szczególności naruszenia skutkującego zagrożeniem życia ludzi, nieodwracalnymi szkodami w środowisku lub skażeniem środowiska, a także naruszenia skutkującego konsekwencjami prawnymi dla Zamawiającego (np. realizacja przedmiotu zamówienia lub przebywanie na terenie realizacji przedmiotu zamówienia pracowników Wykonawcy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, wykonywanie prac przez pracowników bez wymaganych uprawnień lub przeszkolenia, wycięcie drzewa bez wymaganych prawem decyzji, spowodowanie nieodwracalnych szkód w środowisku) – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 12) braku Kierownika budowy lub Kierownika robót lub osób pełniących ich funkcje w zastępstwie - w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień nieobecności Kierownika na budowie. 2. W przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stroniezależnych od Zamawiającego - z wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa umownego netto określonego w § 5 4 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVStrony ustalają, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokirzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę Etapu IXxxxxx, II i III wynikającego która naruszyła postanowienia Umowy w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia przez drugą stronę z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówpisemnym żądaniem zapłaty. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową 4 Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego WykonawcyWykonawcy wynikającego z Umowy lub z innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub do zaspokojenia ich z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazgodę. 136. Kary umowne mogą być naliczane łączniepodlegać sumowaniu. 147. Zapłata Limit kar umownych nie zwalnia umownych, jakich Zamawiający może żądać łącznie od Wykonawcy z obowiązku wykonania tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt 4) i ust. 1 pkt 5) wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 8. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać łącznie od Wykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt 10) i ust. 1 pkt 11) wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 9. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać łącznie od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 100% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie Awarii/usterki w terminach odpowiednio określonych w § 2 ust. 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości stanowiącej 1% od wartości sześciokrotnego wynagrodzenia miesięcznego -- brutto, (określonego w § 5 ust. 2) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 2. W przypadku nieterminowego, w tym niezgodnego z harmonogramem Przeglądów Sprzętu, wykonania Przeglądu Sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości stanowiącej 1% od wartości sześciokrotnego wynagrodzenia miesięcznego (określonego w § 5 ust. 2, ), za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 3. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie. 4. Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów1. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 6 14 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 14 – ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 17 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek takiego naruszeniastwierdzony przypadek. 6. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy 7. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia ciągłości świadczonych usług, w szczególności jeżeli Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona czynności określone w § 11 ust2, Zamawiającemu przysługuje prawo zamówienia usługi serwisu u innego wykonawcy i obciążenia kosztami Wykonawcę bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 9 UmowyWykonawca oświadcza, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiże wyraża na to zgodę. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za przekroczenie terminu wykonania całości przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1, w wysokości …… % kwoty, o której mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 2) za przekroczenie terminu wskazanego w § 8 ust. 1 pkt 1, w wysokości 0,05 % kwoty, o której mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę lub usterkę, w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki, 4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokości 1500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 5) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy* w wysokości 6000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego*; 6) za niezapewnienie zgodnie z postanowieniami umowy, podczas realizacji robót, osób wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 niniejszej umowy, w wysokości 3000 zł za każdą brakującą osobę; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika robót przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego; 7) za odstąpienie od Umowy umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttokwoty, o której mowa w § 5 §9 ust. 1 Umowy.1, 2. W 8) w przypadku odstąpienia od Umowy nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniezmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto5000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; kara umowna, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.niniejszym punkcie, zostanie naliczona w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jak również w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 3. W 10) w przypadku niedotrzymania braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVzapłaty, w kwocie 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 11) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 12) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w Harmonogramie§ 6 ust. 2 pkt 15, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 13) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 17, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 14) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 czynności, w wysokości 2000 zł, za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę), 15) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu lub oświadczenia o których mowa w § 6 ust. 5 000 lub ich aktualizacji, w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 16) w przypadku zwłoki w przekazaniu, żądanych przez Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 czynności, w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, 17) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 22 lub 23, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek. 2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia/zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki – w tym dniu, 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 3. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 2, roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Iponiesienia szkody przewyższającej karę umowną, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z EtapówZamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieprzysługującego mu wynagrodzenia. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych nie usunięcia wad w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxxterminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniewyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxxniniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychZamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowynaprawienie szkody, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcyzastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę koszt i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaryzyko Wykonawcy. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od zwłoki w przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę: 1) nieprzekraczającą 14 dni kalendarzowych – w wysokości 100,05% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonej w § 5 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, 2) przekraczającą 14 dni kalendarzowych - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od nieodebrania bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniestronie Wykonawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty pierwszego przekazania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę: 1) nieprzekraczającą 14 dni kalendarzowych – w wysokości 0,05% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, 2) przekraczającą 14 dni kalendarzowych - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 5 3 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, winy Wykonawcy warunków serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 0,05 % wartości umowy, za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy dzień zwłoki. 104. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa Wysokość kar z każdego tytułu określonego w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia3 nie może przekraczać 20 % wartości umowy. 115. Naliczenie zastrzeżonych Umową Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego z należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12§ 3 ust. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane 1 Umowy lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcyzabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazgodę. 136. Kary umowne mogą być naliczane łącznieZa odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 20 % wartości umowy. 147. Zapłata kar umownych nie zwalnia Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy z obowiązku wykonania karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część przedmiotu Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 5) Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 14 ust. 9 lub braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 9 Umowy - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 9 ust. 1 3 Umowy., za każdy stwierdzony przypadek; 26) niedostarczenia aparatu w terminie określonym w § 7 ust. W przypadku odstąpienia od 3 pkt 1) Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowartości jednomiesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy aparatu, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.; 47) niedokonania naprawy awarii aparatu w terminie określonym w § 12 ust. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 6 Umowy lub braku wymiany aparatu na nowy w terminie określonym § 12 ust. 7 Umowy lub niezainstalowania w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii aparatu zastępczego (o pełnej funkcjonalności) - w wysokości 1000 zł brutto 10 % jednomiesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy aparatu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego licząc odpowiednio od dnia zgłoszenia awarii/uznania trzeciej reklamacji; 8) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu technicznego aparatu zgodnie z Etapów.zaleceniami producenta - w wysokości 10% jednomiesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy aparatu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu; 5. W 9) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z terminów określonych w § 6 14 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 16 lub braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 6 14 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 16 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek takiego naruszeniastwierdzony przypadek. 92. W przypadku niedotrzymania terminu określonego dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokinastępstwie realizacji zakupu zastępczego. 103. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 15 9 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 115. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru na tzw. „ratunek” – wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru w trybie „na ratunek” za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 7) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia brutto, o której mowa w podwykonawcom zgodnie z § 5 14 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od 12 Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w tytułu zmiany wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w Wykonawcy na podstawie § 5 14 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 12 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek takiego naruszeniastwierdzony przypadek. 92. W przypadku niedotrzymania terminu określonego dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokinastępstwie realizacji zakupu zastępczego. 103. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 15 8 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 115. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 1) za odstąpienie od Umowy umowy przez jedną lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyobie strony umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto. 2) za zwłokę Wykonawcy w odbiorze odpadów komunalnych względem terminów określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem że Zamawiającemu nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn o której których mowa w § 5 ust. 5 umowy, 3) za brak osiągnięcia poziomu odzysku i recyklingu w stopniu wymaganym przepisami prawa oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w stopniu wymaganym Dyrektywą 1999/31/WE z dnia 26.04.1994r. oraz innymi przepisami prawa, w wysokości równej kwocie kary przewidzianej przepisami prawa. 4) za zmieszanie przez Wykonawcę, odpadów zebranych w sposób selektywny na nieruchomości, w wysokości 1000,00 zł, za każdy potwierdzony przez Zamawiającego taki przypadek, 5) za nieprzekazanie odebranych odpadów w sposób określony w § 3 ust. 3 i 4, w wysokości 5000,00 zł, za każdy potwierdzony przez Zamawiającego taki przypadek, 6) za niewyposażenie w terminie określonym w § 4 ust. 7 nieruchomości w pojemniki/kontenery/worki do odbioru odpadów komunalnych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 7) za niewyposażenie w terminie określonym w § 4 ust. 10 nieruchomości w pojemniki/kontenery/worki do odbioru odpadów komunalnych w przypadkach wymienionych w § 4 ust. 9 – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 8) za nieterminowe usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 9) za nieuporządkowanie terenu wokół wszystkich pojemników znajdujących się w wyznaczonym miejscu w zabudowie wielolokalowej (w dniu odbioru odpadów) - w wysokości 500,00 zł za każdy potwierdzony przez Zamawiającego taki przypadek, 10) za niezorganizowanie w terminie wynikającym z § 8 ust. 1 UmowyGPSZOK lub nieprawidłowe wyposażenie i prowadzenie GPSZOK - w wysokości 1000,00 zł każdy dzień zwłoki i za każdy potwierdzony przez Zamawiającego przypadek nieprawidłowego wyposażenia i prowadzenia GPSZOK, 11) za nieterminowe wyposażenie POK w worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz kolorowe ulotki z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 12) za niewyposażenie POK w worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz kolorowe ulotki z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych w ilościach sztuk określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia -w wysokości 200,00 zł za każdy potwierdzony przez Zamawiającego przypadek niedostarczenia właściwej ilości wyposażenia POK, 13) za niedopełnienie obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie sanitarnym i technicznym pojemników/kontenerów - w wysokości 100,00 zł każdy potwierdzony przez Zamawiającego stwierdzony taki przypadek, 14) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności– w wysokości 500,00 zł za każdy potwierdzony przez Zamawiającego przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 15) za brak złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 zł za każdy potwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx taki przypadek. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieMaksymalna łączna wysokość kar, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 które Zamawiający może naliczyć na podstawie ust. 1 Umowy, nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 13 ust. 1. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVZamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 przenoszonego wysokość kar umownych do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokirzeczywiście poniesionej szkody. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z każdej faktury wystawianej przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co tę czynność Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13konieczności wcześniejszych powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata W sytuacji gdy potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyfaktury a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony ustalają, że obowiązują kary umowne z następujących tytułów: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł brutto, dla danej nieruchomości, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto100 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie zgodnie z §5 ust.3, 3) niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych w sytuacjach, o której których mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 6 ust. 1 Umowy1, w przypadku innego rodzaju niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, za każdy taki przypadek. 2. W 4) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę wcześniejszego rozwiązania z przyczyn leżących po jego stronie, winy Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1030% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa wartości brutto Umowy określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów6 ust.1. 5. W ) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychnie dostarczenia dokumentów przez Wykonawcę, o których mowa w § 11 2 ust. 1-8 Umowy11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 100 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy kalendarzowy dzień zwłoki. 102. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych Zastrzeżone kary umowne nie wyłącza wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości jeśli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej przewyższać będzie wartość zastrzeżonej kary. 123. Kary Należne Zamawiającemu kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazgodę. 134. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowymoże przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 1) zwłoki w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od Umowy lub jej wypowiedzenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 2; 2) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której których mowa w § 5 7 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.1; 2. W 3) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia trzykrotnego stwierdzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Komisję braku staranności przy wykonywaniu usługi w okresie jednego kwartału w zakresie utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto1 000,00 PLN; 4) w przypadku trzykrotnego zgłoszenia uwag dot. stroju pracowników Wykonawcy lub trzykrotnego braku telefonicznego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.okresie jednego kwartału w wysokości 300,00 PLN; 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV5) realizacji usług objętych Przedmiotem umowy w niepełnym składzie osobowym, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr pkt 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną ppkt 5) Opisu Przedmiotu Zamówienia – w wysokości 5 000 zł brutto 100,00 PLN za każdą brakującą osobę w danym dniu świadczenia usług oraz dodatkowo 200,00 PLN za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki.trwania powyższego naruszenia; 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 6) nieprzedłożenia ważnego dokumentu ubezpieczenia i/lub dowodów potwierdzających uiszczenie składki/składek OC w wysokości 1000 zł brutto 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 5 pkt 22 umowy; 7) -4) Xxxxx, realizacji usług objętych Przedmiotem umowy przez podmiot inny niż Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną lub Podwykonawca skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurą określoną w § 8 – w wysokości 250 zł brutto 2.000,00 PLN, za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.każdy taki przypadek; 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów 8) nieprzedłożenia listy Podwykonawców lub oświadczenia, określonych w § 6 8 ust. 5, w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 8 ust. 6 pkt 2umowy; 9) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychprzedłożenia listy Podwykonawców lub oświadczenia, o których mowa w § 11 8 ust. 1-8 Umowy5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niezgodnych ze stanem faktycznym – w wysokości 5.000 zł brutto 5.000,00 PLN, za każdy taki przypadek; 10) z tytułu niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 9 ust. 1 – w wysokości 2.800,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.naruszenia umowy, za każdą osobę; 911) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 9 ust. W przypadku niedotrzymania terminu 4, w wysokości 100,00 PLN, za każdy dzień zwłoki; 12) zwłoki w przystąpieniu do czynności określonych w § 3 ust. 3, w wysokości 500,00 PLN, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki licząc od czasu określonego w § 11 3 ust. 9 Umowy3; 13) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10szczególności określonych w § 3 ust. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa1 niniejszej umowy, w tym realizacji Usługi niezgodnie z postanowieniami dokumentów, o których mowa w § 15 1 ust. 3, w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ) – 12) oraz nieusunięcie naruszeń w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego w wysokości 50.000 zł brutto 500,00 PLN za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniaoraz dodatkowo w wysokości 200,00 PLN za każdy kolejny dzień trwania powyższych naruszeń. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową Każda z kar umownych nie wyłącza możliwości określonych w ust. 1 pkt. 3) i 4) może być naliczana kilkukrotnie w ciągu jednego kwartału, w razie ponownego trzykrotnego naruszenia umowy wskazanego odpowiednio w ust. 1 pkt. 3) i 4) w danym kwartale. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyi zakończenia Przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 5. Kwota kar umownych naliczonych w oparciu o jedną z podstaw wskazanych w ust. 1 nie przekroczy kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Łączna kwota kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy kwoty stanowiącej 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 4 ust. 1 Umowyniniejszej umowy; 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. W przypadku odstąpienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieprzyczyn, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 4 ust. 1 Umowyniniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVgdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat (Dz. U. 2020r. poz. 106 j.t.) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości faktury. 4. Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4§ 4 ust. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów1 niniejszej umowy. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieprzysługującego mu wynagrodzenia po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) XxxxxStrony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniejeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Zamawiający może usunąć, w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxxzastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną wady nieusunięte w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniewyznaczonym terminie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Strony zgodnie postanawiają, że w celu zabezpieczenia wzajemnych interesów, a to przede wszystkim rzetelnego i terminowego wykonania umowy wprowadzają zapisy o karach umownych. Kary umowne będą naliczane bez względu na poniesioną szkodę w następujących przypadkach: 1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie etapu robót lub w zgłoszeniu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1 , za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 2,0% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttoumownego określonego w § 3 ust.1 , 4) z tytułu: a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany; b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia ; w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt.1 umowy/ lub w wysokości 1000 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia. 5) z tytułu naruszenia postanowień § 6a (klauzula społeczna) w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, przy czym w wysokości 2 800,00 zł za każdy miesiąc, za każdego pracownika – w przypadku stwierdzenia zatrudnienia pracowników niezgodnie z niniejszą umową 2. Kary umowne, o której których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniepkt 1–5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 3. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wraz z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówodsetkami. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z terminów określonych w należnego mu zgodnie z § 6 3 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie1 wynagrodzenia. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieniniejszej umowie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Kary umowne z terminów określonych tytułu odstąpienia podlegają zapłacie w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieterminie 14 dni od wezwania do ich zapłaty. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł Łączna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić strony określa się na 50 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 3 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 14 ust. 16 lub braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 16 Umowy - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 8 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 2. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w następstwie realizacji zakupu zastępczego. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 8 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) XxxxxZamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w do wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieponiesionej szkody. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek przypadku, gdy towar przeznaczony jest do współpracy z terminów określonych urządzeniami wskazanymi przez Zamawiającego w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) XxxxxZałączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z uszkodzeniem tych urządzeń w wyniku zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę towaru wadliwego lub niekompatybilnego z tymi urządzeniami oraz zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną do pokrycia kosztów naprawy urządzenia. W sprawach spornych Zamawiający na swój koszt uprawniony będzie do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu, w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7szczególności producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniepotwierdzenia zasadności stanowiska Zamawiającego koszt wydania opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od rozwiązanie Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 2) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 3) za każdy stwierdzony brak przekazania Zamawiającemu Propozycji asysty oraz poprawionej Propozycji asysty w terminach, o których mowa w § 6 Umowy odpowiednio ust. 3 i ust. 9, w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100); 4) za brak wykonania Wniosku o asystę w terminie, określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Propozycji asysty, w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto wynikającego z zaakceptowanej Propozycji asysty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 5) za brak rozpoczęcia realizacji Wniosku o asystę w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wynikającego z zaakceptowanej Propozycji asysty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 6) za brak stawienia się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wynikającego z zaakceptowanej Propozycji asysty, która uwzględnia wymóg obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 7) za każdy potwierdzony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad godnej pracy, o których mowa § 4 ust. 9 Umowy lub za brak złożenia oświadczenia, o którym mowa § 4 ust. 10 Umowy, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100); 8) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 5 Umowy, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w Załączniku nr 12 do Umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę, w odniesieniu do której Wykonawca opóźnił się z przedłożeniem dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 9) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, zatrudniania pracowników wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, na podstawie umowy o pracę, w tym także w sytuacji, o której mowa w § 5 12 ust. 7 za każdy okres rozliczeniowy (1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania miesiąc), w wysokości kwoty odpowiadającej dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę Etapu IVwymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy); powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, wskazaną w Załączniku nr 4 do Umowy (wzór 1); w przypadku, jeżeli zatrudnienie, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną nastąpi w wysokości 5 000 zł brutto trakcie okresu rozliczeniowego, kara zostanie naliczona według wzoru: iloraz rozpoczętych dni zwłoki w dopełnieniu obowiązku zatrudnienia przez liczbę wszystkich dni w danym okresie rozliczeniowym (w miesiącu) pomnożony przez wysokość kwoty odpowiadającej dwukrotnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 10) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Istwierdzony przypadek niespełnienia klauzuli środowiskowej, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx15 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100); 11) za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych każde udokumentowane naruszenie zasad zachowania w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 19 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 7 ust. 9 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto ; 12) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwakażde udokumentowane naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 15 20 Umowy, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1-6 1 Umowy; 13) za każdy stwierdzony brak spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 21 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 14) za każdy ujawniony stwierdzony przypadek takiego naruszeniazwłoki w zgłoszeniu Zamawiającemu obowiązku zastąpienia osób o których mowa w § 4 ust. 13-14 Umowy do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia / do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia / po godzinie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia; 15) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu 1 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o którym mowa w § 4 ust. 15 Umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100), za każdą niezatrudnioną osobę; 16) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów stwierdzających zatrudnienie 1 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o której mowa w § 4 ust. 15 Umowy, w terminach, o których mowa w § 4 ust. 20 Umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 112. Naliczenie zastrzeżonych Umową Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 3) -16), podlegają sumowaniu. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 Umowy. W innych przypadkach Wykonawca dokona zapłaty kary na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 4. Przepisy ust. 3 stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21) ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID- 19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086, z późn. zm.) w związku z art. 15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842). 5. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej, o której mowa w § 17 Umowy. 7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego może przekroczyć 25% wartości brutto Umowy określonej w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12§ 7 ust. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 5 ust. 8 pkt 3) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 pkt 1-2) Umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 14 ust. 16 lub braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 16 umowy - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia bruttonetto, o której którym mowa w § 5 8 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 2. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w następstwie realizacji zakupu zastępczego. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 8 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne za: zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), o której mowa za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od wymagalnego terminu określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia umowy, do dnia wykonania przedmiotu zamówienia zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, która naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek z przyczyn zależnych od Umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawcy licząc do dnia usunięcia wad, odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stronie Wykonawcy w wysokości 105% kwoty maksymalnego łącznego (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 8 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę Etapu IVwarunków umowy, w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy o którym mowa podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w Harmonogramiewysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), stanowiącym Załącznik nr 2 nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), niedoprowadzenie do Umowyzmiany umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określono na okres dłuższy niż 30 dni w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 000 zł 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych określonego w § 6 8 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 61 umowy. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychZamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 11 14 ust. 1-8 Umowy2. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną na konto Zamawiającego w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. W Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu określonego terminu, o którym mowa w § 11 ust. 9 Umowy6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10z uwzględnieniem treści przepisu art. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, o których mowa w § 15 ustprzeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 1-6 UmowyU. poz. 374, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11567, 568, 695 i 875). Naliczenie zastrzeżonych Umową Łączna wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniemumownych, które było podstawą naliczenia danej karymogą zostać naliczone Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, bez podatku VAT. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w wykonaniu prac remontowo - budowlanych w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy; z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy – w wysokości 120 000 zł(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych); jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 12 – karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto2000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 12 w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie podwykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną bez zgody Zamawiającego – w wysokości 5 000 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4taki przypadek. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania za nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego wynikających z niniejszej umowy, po pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną Zamawiającego - w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych ), za każdy rozpoczęty dzień taki przypadek. Wykonawca może naliczyć i obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi z tytułu zwłoki liczony odrębnie dla każdego w dokonywaniu płatności, wynikających z Etapów. 5niniejszej umowy. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Łączna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowymoże przekroczyć kwoty 100% wynagrodzenia netto.

Kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyprzyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego z dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 2) za zwłokę w usunięciu awarii w terminie określonym w § 4 ust. 3 nalicza się karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Karę nalicza się począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie terminu określonego w § 4 ust. 3, 3) za zwłokę w wykonaniu bieżących oraz okresowych konserwacji i przeglądów w terminach określonych w § 4 ust. 7-8 nalicza się karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Karę nalicza się począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie odpowiedniego terminu określonego w § 4 ust. 8-9, 4) za nieterminową realizację dostawy materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru) nalicza się karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Karę nalicza się począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie terminów określonych w § 4 ust. 11, 5) w przypadku naruszenia klauzuli poufności, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 105 % kwoty maksymalnego łącznego z dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie§ 3 ust. 1, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowyza każdy przypadek naruszenia, 6) za brak demontażu, Wykonawca zobowiązuje nieprzekazanie Zamawiającemu dysków twardych HDD, SSD, innych stałych bądź wymiennych elementów pamięci urządzenia w sytuacji gdy ich nie wyczyszczono w sposób wskazany w § 4 ust. 21 umowy nalicza się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 3 000,00 zł brutto za każde zdarzenie, 7) za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu niewyczyszczonych dysków twardych urządzenia, nalicza się karę pieniężną w kwocie 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 3. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IUiszczanie powyższych kar umownych, II i III wynikającego za wyjątkiem kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówobowiązków umownych. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieTermin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych opóźnienia w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłacie kary umownej Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieopóźnienie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek niezapłacenia kary umownej przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zawiadomieniu o obciążeniu karą umowną Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnienależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza braku możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane lub prawnej dopuszczalności potrącenia kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą one dochodzone na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazasadach ogólnych. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: (a) z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu Czasu na Ukończenie Robót lub jej wypowiedzenia Odcinka nieprzekraczającej 14 (czternastu) dni kalendarzowych – karę umowną w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki; (b) z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu w osiągnięciu Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka przekraczającej 14 (czternaście) dni kalendarzowych – karę umowną w wysokości 0,5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 15 (piętnasty) i każdy kolejny dzień zwłoki; (c) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia lub w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, w terminach określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki (d) z tytułu zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w Okresie Zgłaszania Wad – karę umowną w wysokości 0,5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki (dla uniknięcia wątpliwości: kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej stwierdzonej i nieterminowo usuniętej Wady); (e) za niezastosowanie się do poleceń lub uwag Inżyniera wydawanych na podstawie Warunków Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki (dla uniknięcia wątpliwości: kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdego stwierdzonego przypadku nieterminowego zastosowania się do polecenia lub uwagi Inżyniera) (f) za niezgłoszenie, zgodnie z Subklauzulą 4.4,któregokolwiek z podwykonawców- w wysokości 5.000,00 złotych, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę; (g) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki. (h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 złotych, za każde zdarzenie. (i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 złotych, za każde zdarzenie. (j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5.000,00 złotych za każde zdarzenie. (k) za nieprzedłożenie w wymaganym czasie kopi umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej realizowanego Kontraktu - w wysokości 30.000,00 złotych, za każde zdarzenie. (l) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu z przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 lub innych leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu – karę umowną w wysokości 1015 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto(piętnastu) procent Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o której mowa a w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Części Robót – w wysokości 1015 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.wartości tych Robót;

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy poprzez zapłatę kar umownych. 2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za: 1) każdy stwierdzony przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi sprzątania i utrzymania czystości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1.; 2) każdy stwierdzony przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi obsługi imprez – w wysokości dziesięciokrotności stawki jednostkowej netto wskazanej w § 6 ust. 4.; 3) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 8 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 4) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu zestawienia/wykazu osób, o którym mowa w § 3 ust. 5 w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki; 5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 9 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia; 6) za każdy dzień zwłoki w usunięciu odpadów zielonych z nieruchomości Zamawiającego w terminie określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2) do niniejszej Umowy – w wysokości 200 zł. za każdy dzień zwłoki; 7) odstąpienie od realizacji Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyniezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVŁączna wysokość kar umownych, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx1 niniejszej Umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych z terminów odrębnieprzysługującego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Zamawiającego. 6. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych razie opóźnienia w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną zapłacie kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnietransakcjach handlowych. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego tytułu kar umownych z terminów odrębniewynagrodzenia Wykonawcy – bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uprawnień Zamawiającego do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania odstąpienia od Umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 1) niedostarczenia zamówionego towaru, w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru na tzw. „ratunek” – wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a w przypadku towaru w trybie „na ratunek” za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 7) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia brutto, o której mowa w podwykonawcom zgodnie z § 5 15 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od 12 Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w tytułu zmiany wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w Wykonawcy na podstawie § 5 15 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 12 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek takiego naruszeniastwierdzony przypadek. 92. W przypadku niedotrzymania terminu określonego dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokinastępstwie realizacji zakupu zastępczego. 103. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 15 8 ust. 1-6 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 115. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne wg poniższych zasad: 1) w przypadku odstąpienia od naruszenia przez Wykonawcę zasady przeniesienia całości praw wskazanych w § 6 Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyramowej (w zakresie jakiegokolwiek elementu), Wykonawca zapłaci jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu karę umowną kary umownej w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto40000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek takiego naruszenia; 2) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, za każdego Konsultanta; 3) w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 5 3 ust. 1 18 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.nieobecności danego Konsultanta; 4. W ) w przypadku niedotrzymania terminu nie wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychzaleceń, o których mowa w § 11 3 ust. 120 Umowy odnoszących się do sposobu wykonywania umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w § 3 ust. 7. Kary nie stosuje się jeżeli nastąpi wymiana konsultanta w trybie § 3 ust. 7-8 Umowy10; 5) w przypadku nie dokonania wymiany Konsultanta, w trybie § 3 ust. 7-10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 2400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) za każdy przypadek takiego naruszeniadzień zwłoki w wymianie Konsultanta. 9. W 6) w przypadku niedotrzymania terminu odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczynleżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 11 ust6 ust 1 Umowy/20 % maksymalnego wynagrodzenia dla danej części 8, pomniejszonego o wynagrodzenie za wykonaną część umowy. 9 8 Do dostosowania w zależności od zakresu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 102. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwaSuma kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 11 pkt 2-5 nie może przekroczyć wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ust 1 Umowy/20 % maksymalnego wynagrodzenia dla danej części określonej w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia§ 6 ust 1 Umowy9. 113. Naliczenie zastrzeżonych Umową Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego stanowi potrącenie umowne i w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary ramach tego kary umowne będą w pierwszej kolejności mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania uzyskania pisemnego potwierdzenia. 134. Kary umowne mogą być naliczane łącznierównież pokrywane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 145. Zapłata Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych umownych, jeżeli nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowypokryją one rzeczywiście poniesionej szkody.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) za zwłokę w wykonaniu danego wywozu w wysokości 5% iloczynu stawki brutto określonej dla danego rodzaju pojemnika w § 3 ust. 3 Umowy oraz liczby niewywiezionych pojemników, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) za niewyposażenie jednostki organizacyjnej wyszczególnionej w § 1 ust. 1 Umowy w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z żądaniem Zamawiającego co do liczby i rodzaju pojemników, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień za każdy brakujący pojemnik; 3) za odstąpienie od Umowy, jej wypowiedzenie lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego niewykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy – w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 4) za brak aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy miesiąc, w którym stwierdzono takie uchybienie. 2. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony - w przypadkach opisanych w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od 5 Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę - karą umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 3 ust. 1 Umowy., 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 4. Zapłata przez Wykonawcę Etapu IVkary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizowania obowiązkówokreślonych Umową, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4ust. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów1 pkt 3. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieTermin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę, zgodnie z terminów określonych w § 6 ustart. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego 481 ustawy z terminów odrębniednia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740). 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek niezapłacenia kary w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną kara ta może zostać potrącona z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnienależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniawyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w § 11 ust. 9 Umowyprzypadku, Wykonawca zapłaci gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego określonych w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyniniejszym paragrafie. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych poniżej: 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 105% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych określonego w § 6 ust. 5 pkt 1 umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 250 zł 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych określonego w § 6 ust. 6 pkt 21 za każdy dzień zwłoki, b) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 lit. c w wysokości 200 zł 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych określonego w § 6 ust. 7 pkt 21 za każdy dzień zwłoki, c) -3) Xxxxxza zwłokę w wykonywaniu któregokolwiek z etapów pośrednich danego Zadania oraz za zwłokę w niedotrzymaniu terminów wprowadzenia na budowę Wykonawcy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną wynikających z harmonogramu rzeczowo- finansowego robót w wysokości 150 zł 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą każdy dzień zwłoki liczoną dla w odniesieniu do każdego z terminów odrębnie.etapów robót określonych w harmonogramie, 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychd) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zadania I, o których mowa Zadania II, Zadania III ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego dla danego Zadania, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 6 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 93. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu od Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiwykonanie przedmiotu umowy. 104. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową Niezależnie od ustanowienia kar umownych nie wyłącza możliwości Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Strony przewidują obowiązek zapłaty kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania, b) za zwłokę w terminowym usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 50 % kwoty kary umownej określonej pod lit. a), za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek, c) w przypadku odstąpienia od Umowy braku zapłaty lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcynieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto3 000,00 złotych za każde takie zdarzenie, d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 złotych, za każdy takie zdarzenie, e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o której podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 złotych, za każde takie zdarzenie, f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych, g) gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 3 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 ust. 1 lub za nieprzedłożenie oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 5 8 ust. 3 pkt 1 Umowyw terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania przez Zamawiającego – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych za każdą osobę, której dotyczy nieprawidłowość, i) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Zamawiającego obowiązków określonych w umowie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1. 2. W przypadku odstąpienia gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniekar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowydochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa Kary umowne płatne są w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 terminie 14 dni od daty wezwania do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokizapłaty. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego Brak zapłaty kar umownych ze strony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do ich potrącenia z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówdowolnych należności przysługujących Wykonawcy. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Łączna maksymalna wartość kar umownych, jaką Strony mogą dochodzić z terminów określonych tytułu niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 5 10 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie1. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, a także zwłokę w terminie zakończenia usterek gwarancyjnych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 1,0% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w wykonaniu przeglądu okresowego w danym okresie zakreślonym w § 2 ust. 2, kara będzie naliczana po każdym okresie wskazanym w § 2 ust. 2 oddzielnie; b) 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad lub usterek objętych gwarancją w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3; c) 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 – za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotowego zamówienia lub zaprzestanie jego wykonywania z przyczyn zależnych od Wykonawcy; d) w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu protokołu z przeglądu w terminie 5 dni od zakończenia okresu danego przeglądu; e) w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki po upływie terminów wskazanych w § 4 ust. 11 lit.a i lit.b; f) w wysokości 25,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w przesłaniu kopii dowodu wpłaty lub kopii odnowionej polisy OC w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 32; g) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w przypadku opóźnienia w naprawie lub wymianie elementów systemu pożarowego na nowe względem terminów, o których mowa w § 4 ust. 14. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyzależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci z wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie nastąpi z chwilą złożenia Wykonawcy oświadczenia przez Zamawiającego. 4. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę w przypadkach opisanych w § 7 ust. 4 – a Zamawiającemu karę także w przypadku określonym w § 7 ust. 5 – przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony karą umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 3 ust. 1. 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z wyłączeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 22 lit. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie.c. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieTermin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z terminów określonych w § 6 ustart. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego 481 ustawy z terminów odrębniednia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychJeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniakara może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokiwyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 10. W Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w § 15 związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia2 i ust. 4. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy; c) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy – w wysokości 20 000 zł(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); d) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 10 – karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego 1 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia bruttonależnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa zgodnie z procedurą określoną w § 5 ust. 10 w wysokości 1 Umowy000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek; f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie § 10 w wysokości 3 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek; g) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie § 10 w wysokości 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki; h) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 10 w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki; i) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie, bez zgody Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy taki przypadek. j) za nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń przez Zamawiającego - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy taki przypadek. 2. W przypadku odstąpienia od Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji roboty budowlanej nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto zgodnie z § 4 pkt. 1. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji roboty budowlanej i rozwiązania umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości Umowy netto zgodnie z § 4 pkt. 1. Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10gwarancji nie może wynosić więcej niż 20% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowywartości Umowy netto. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiwyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyszkody. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) za zwłokę w zakończeniu wykonania Umowy, w wysokości 100,1% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych od dnia umownego wymienionego w § 6 2 ust. 5 pkt niniejszej Umowy, do dnia ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą Umowy albo do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, 2) -4) Xxxxxz tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego tym z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychprzyczyn, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 3) za zwłokę w zakończeniu każdego z etapów prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania prac oraz w § 5 ust. 7, za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 Umowy za dany etap prac, 4) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad w okresie świadczenia usług serwisowych Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości: a) w przypadku obowiązku reakcji priorytetowej – 100,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Awarii z winy Wykonawcy, b) w przypadku Błędów Krytycznych – 75,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Błędu Krytycznego z winy Wykonawcy, c) w przypadku Błędu ważnego – 50,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Awarii z winy Wykonawcy, d) w przypadku Błędów Normalnych – 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w jego usunięciu z winy Wykonawcy, 5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku z waloryzacją (§ 12 ust. 11 Umowy) – 500,00 PLN za każdy przypadek niedopełnienia tego obowiązku na rzecz Podwykonawcy. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia.. 9 Niepotrzebne skreślić 93. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania naprawienia szkody na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego określonych w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 124. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego WykonawcyWykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego uzyskania potwierdzenia. 135. Kary umowne mogą być naliczane łącznieOdpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej, o której mowa w § 21. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę Wykonawcy w realizacji Umowy, w stosunku do wskazanego w § 7 ust. 1 terminu wykonania Umowy , w wysokości 0,1% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia realizacji Umowy a faktycznym dniem zakończenia robót i odpowiednio odbioru Końcowego, potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego; b) w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1, w przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ; c) w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót, w tym również ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, odpowiednio liczonych od terminu o której którym mowa w § 5 7 ust. 1; d) w wysokości 0,5 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 z tytułu zaistnienia wad nie nadających się do usunięcia, za każdą stwierdzoną wadę; e) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w protokolarnym przejęciu przez Wykonawcę terenu robót na którym będzie realizowana Umowa; f) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek; h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek; i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 00,00 zł za każdy taki przypadek; j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx zgodnie z § 12 umowy podwykonawca/ dalszy podwykonawca – 100 zł za każdy stwierdzony przypadek; k) w przypadku nieprzekazania w terminie Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji lub innego dokumentu, którego przekazanie jest wymagane Umową w określonym terminie - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu; l) w przypadku, gdy Wykonawca/przedstawiciel Wykonawcy w sytuacji określonej w § 4 ust. 2 odmówi złożenia wyjaśnień lub nie będzie potrafił określić tożsamości takich osób albo nie wyjaśni przyczyn przebywania takich osób na terenie realizacji Umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, m) w przypadku braku wykazania wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 19 Umowy - w wysokości iloczynu kwoty 100,00 zł oraz liczby rozpoczętych miesięcy kalendarzowych w okresie realizacji Umowy., w czasie których nie wykazano faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę każdej osoby, co do których przewidziano taki obowiązek zgodnie z § 19 Umowy; n) w przypadku stwierdzenia przez służby Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę przepisów BHP - w wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości Maksymalny poziom kar umownych może wynieść 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 wartości przedmiotu Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności wynikających z kar umownych, kosztów zastępczego usuwania wad, innych świadczeń odszkodowawczych bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane bądź z wynagrodzenia należnego Wykonawcyprzysługującego Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (za pisemnym powiadomieniem), na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14zgodę. Zapłata kar umownych lub po- trącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań objętych umową. 4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych , w tym obejmującego wszelkie utracone korzyści, w szczególności w sytuacji w której z powodu niewykonania, nienależytego wykonania lub opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy (w tym także poszczególnych Etapów i elementów umowy mających lub mogących mieć wpływ na termin realizacji całej Umowy). Zamawiający utraci lub będzie zmuszony do zwrotu w całości lub w części otrzymanych środków na wykonanie inwestycji.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1060 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttobrutto , o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1060 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVbrutto , o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx1 Umowy. W przypadku, gdy poziom dostępności Systemu w danym okresie rozliczeniowym spadnie poniżej progu określonego w § 4 ust. 15.1 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną według następujących zasad: 2 000 zł (dwa tysiące złotych), gdy dostępność Systemu w wysokości 250 danym etapie była niższa niż 98% i wyższa lub równa 97%, 4 000 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6(cztery tysiące złotych), gdy dostępność Systemu w danym etapie była niższa niż 97% i wyższa lub równa 95%, 8 000 zł (osiem tysiące złotych), gdy dostępność Systemu w danym etapie była niższa niż 95%, chyba, że przyczyna spadku dostępności Systemu w danym etapie poniżej progu określonego w § 4 ust. 15.1 Umowy leży po stronie Zamawiającego lub siły wyższej. W przypadku niedotrzymania opóźnienia terminu rozwiązania któregokolwiek z terminów ze zgłoszeń dotyczących błędów w terminach określonych w § 6 9 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 100 zł brutto odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia terminu w przypadku Awarii lub Błędu Blokującego oraz karę umowną za każdy przypadek takiego naruszenia. 9rozpoczęty dzień opóźnienia terminu: 500 zł w przypadku Błędu Poważnego, 300 zł w przypadku Błędu Średniego, 150 zł w przypadku Błędu Drobnego, chyba że przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu określonego przez Wykonawcę któregokolwiek z pozostałych terminów wskazanych w § 11 ust. 9 UmowyUmowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł 0,2% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwadzień opóźnienia, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12chyba że przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w pierwszej kolejności potrącane terminie 7 dni, licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy noty obciążeniowej, przy czym przez dostarczenie rozumie się także doręczenie zastępcze przez operatora pocztowego w wyniku awizowania. Kary umowne są płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie księgowej. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 6 Zamawiający: jeśli będzie to możliwe dokona potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą Umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazgodę, lub będzie dochodził zapłaty należności naliczonej zgodnie z niniejszą Umową, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm. 13), zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie. Zapłata Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego ustalone powyżej kary umowne. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 3 do 5, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do działania z należytą starannością i odpowiada za jakość i terminowość jej wykonania 2. W przypadku odstąpienia od Umowy uszkodzenia, dewastacji terenu Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyuszkodzenia substancji zabytkowej obiektów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa zwłoki w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto 0,07% za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki w wykonaniu w stosunku do terminów określonych w §2. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów pośrednich wskazanych w Harmonogramie Realizacji umowy załącznik nr 4 do umowy. 5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,02% za każdy dzień zwłoki w realizacji wszelkich innych obowiązków wskazanych w umowie oprócz przypadków wskazanych w niniejszym paragrafie. 6. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,02% za każde ujawnione przez Zamawiającego wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby nie wskazane na liście osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy lub za każdy przypadek stwierdzenia nieobecności którejkolwiek z osób wskazanych w §3 ust. 1 lub §7 ust.5, kiedy obecność danej osoby jest obowiązkowa zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kara umowna będzie naliczana w każdym dniu, w którym stwierdzono w/w naruszenia, aż do momentu zapewnienia przez Wykonawcę Etapu Iwykonywania przedmiotu umowy przez wszystkie osoby odpowiednio wskazane §3 ust. 1 lub w §7 ust.5. 7. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % za każdy przypadek nieobecności każdego z kierowników robót na cotygodniowych naradach koordynacyjnych. 8. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje wszystkich osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wymienionych w §3 ust. 1. 9. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Harmonogramu Realizacji. 10. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% za wykonanie przedmiotu umowy z użyciem wyrobów budowlanych niezaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek 12. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000zł za każdy przypadek zachowania nie licującego z powagą Miejsca Pamięci, II tj. w szczególności: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, spożywania jedzenia i III wynikającego z Harmonogramunapojów w miejscach do tego niewyznaczonych, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowybrak jednolitej odzieży, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu hałaśliwe zachowanie. 13. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówstwierdzony przypadek nieuporządkowania terenu budowy i terenu prowadzenia prac. 514. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 250 1 000 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniekażdy przypadek naruszenia zasad prac firm zewnętrznych na terenie PMAB lub zasad /przepisów BHP. 615. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 1 000 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniekażdy przypadek naruszenia przepisów przeciwpożarowych lub Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Muzeum. 716. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% za każdy stwierdzony przypadek. 17. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 18. Zamawiający naliczy Wykonawcy za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany karę umowną w wysokości 150 2 000 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniekażdy stwierdzony przypadek. 819. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, Zamawiający naliczy Wykonawcy za brak zmiany umowy o których mowa podwykonawstwo w § 11 ustzakresie terminu zapłaty karę umowną 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 20. 1-8 Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową karę umowną w wysokości 5.000 1 000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniastwierdzony przypadek. 921. W przypadku niedotrzymania terminu określonego Zamawiający naliczy Wykonawcy za zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy osoby z pominięciem umowy o pracę wbrew obowiązkowi określonemu w § 11 ustumowie karę umowną wysokości 1 000 zł za każdy przypadek. 22. 9 UmowyZamawiający naliczy Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki20 %. 1023. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto 10 % za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniaodmowy realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, przy czym jako odmowa traktowane będzie również faktycznie niewykonanie danego zamówienia w ramach prawa opcji. 1124. Naliczenie zastrzeżonych Umową Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych wedle swojego uznania: z zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zmawiający może potrącić kary umowne bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty, nawet jeżeli potrącane wierzytelności nie wyłącza możliwości będą wymagalne. 25. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych ogólnych. 26. Wyżej określone kary umowne przewidziane w stawce procentowej zostaną obliczone od: a) całego wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy w zakresie zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy podstawy do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego ich naliczenia zaistnieją w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.z realizacją zamówienia podstawowego, 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z b) wynagrodzenia należnego Wykonawcyza przedmiot umowy w zakresie zamówienia w ramach danej opcji w sytuacji, na co Wykonawca wyraża zgodę i gdy podstawy do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniaich naliczenia zaistnieją w związku z realizacją lub odmową realizacji zamówienia w ramach danej opcji. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karykary umownej. 122. Kary umowne będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary mogą być kumulowane. 3. Kary umowne są należne także w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcyprzypadku zakończenia Umowy, niezależnie od podstawy zakończenia Umowy. 4. Kara umowna będzie płatna na co podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty. Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniana potrącenia każdej kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 135. Kary Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne mogą być naliczane łączniew przypadku: 1) opóźnienia w dostarczeniu Licencji – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, względem terminu wskazanego w §3 ust. 1 pkt. 1) Umowy; 2) odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy; 3) nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych lub informacji niejawnych – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia; 4) nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy, zawartego w postanowieniu § 5 ust. 4 Umowy – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień opóźnienia; 5) opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na korespondencję od Zamawiającego – w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, względem terminu wskazanego w §5 ust. 8 zd.1. Umowy; 6) opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na korespondencję od Zamawiającego – w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, względem terminu wskazanego w §5 ust. 8 zd.2. Umowy. 147) opóźnienia w dostarczeniu Sprzętu lub Dokumentacji – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, względem terminu wskazanego w §3 ust. Zapłata 1 pkt. 1) Umowy; 8) nienależytego wykonania zobowiązania do zapewnienia Gwarancji, zgodnej z postanowieniami § 8 Umowy – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy rozpoczęty dzień naruszenia Umowy; 9) nienależytego wykonania zobowiązania do zapewnienia Szkoleń, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12-17 Umowy – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy rozpoczęty dzień naruszenia Umowy; 10) opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z postanowienia §6 ust. 16 Umowy – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 11) opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z postanowienia §6 ust. 17 Umowy – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że kary umowne wskazane w ust. 5 z tytułu niewykonania danej czynności (np. kara umowna za niedostarczenie w terminie Sprzętu lub Dokumentacji), obejmują również odpowiedzialność za nienależyte wykonanie tej czynności, w tym niezgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa. Przykładowo, wspomniana w zdaniu poprzednim przykładowa kara umowna, obejmuje również odpowiedzialność za dostarczenie w terminie określonym w Umowie Sprzętu wraz z Dokumentację, lecz w ilości mniejszej niż określona w Umowie lub obciążonych wadami. 7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w zakresie wszystkich kar umownych wskazanych w Umowie, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, od której Wykonawca może uwolnić się wyłącznie wykazując, że opóźnienie było spowodowane przyczynami o charakterze Siły Wyższej lub nastąpiło z wyłącznej winy Zamawiającego. 8. Wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przekroczy 100% całkowitej kwoty za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce brutto w §10 ust. 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, w razie niewykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej: 1) w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu pakietów sterylizacyjnych: a) każdorazowo w ryczałtowej wysokości 50 zł za każdą godzinę zwłoki dla pakietu określonego jako „CITO” b) każdorazowo w ryczałtowej wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki dla pozostałych pakietów, 2) w razie wystąpienia opóźnienia w usuwaniu błędów, o których mowa w § 9 ust. 7 umowy każdorazowo w ryczałtowej wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 3) w przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, 4) w przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 9 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego karę umowną w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, 6) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego Szpital Uniwersytecki, bądź rozwiązania przez Szpital Uniwersytecki umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Szpitalowi Uniwersyteckiemu karę umowną w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowartości brutto niezrealizowanej części umowy, 7) w przypadku nieprzekazania dokumentacji, o której mowa w § 5 3 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Szpital Uniwersytecki naliczy karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto5.000 zł za każdy dzień zwłoki, 8) w przypadku braku ważnego ubezpieczenia OC, o której którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy6, Szpital Uniwersytecki naliczy karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy dzień obowiązywania Umowy bez ważnego ubezpieczenia OC Wykonawcy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu nienależytego wykonania przez Wykonawcę Etapu IVusługi, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, rozumianego jako uznane reklamacje Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto 0,1% wartości netto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłokimiesiąc, w którym miało miejsce nienależyte wykonanie umowy. Powyższe dotyczy przekroczenia 10 zdarzeń w miesiącu. Niezależnie od kary umownej Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania reklamowanej usługi na własny koszt. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje Za nienależyte wykonanie usługi rozumie się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.szczególności:

Kary umowne. 1. W przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 1) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa brutto określonego w § 5 7 ust. 1 Umowyumowy, 2) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 10 ust.1 pkt.1 umowy- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, 3) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przeglądów i konserwacji - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczȩty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w harmonogramie zgodnie z zapisem § 2 ust 2 pkt 1, 4) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu prac określonych w zleceniu naprawy - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczȩty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w zleceniu naprawy, 5) zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usuniȩcia awarii w stosunku do zadeklarowanego w umowie „czasu reakcji”, - w wysokości 100 zł za każdą rozpoczȩtą godzinȩ zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w ofercie – xxx. 0 xx xxxxx, 0) xxxxxx Wykonawcy w usuniȩciu wad ujawnionych podczas odbioru lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczȩty dzień zwłoki licząc od upływu terminu na jej usuniȩcie, 7) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczȩty dzień opóźnienia (dotyczy realizacji prac przy pomocy Podwykonawców), 8) za zwłokȩ w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 9) za niedostarczenie dowodów opłaconej/opłaconych składki/składek polisy ubezpieczeniowej zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczeniowej - w trakcie trwania realizacji umowy - 100,00 zł za każdy rozpoczȩty dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę Łączna suma kar umownych w całym okresie realizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną tytułów określonych w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowypkt. 1- 8 powyżej nie może przekroczyć 30% całkowitej wysokości wynagrodzenia określonej w §7 ust. 1 umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Kary umowne płatne bȩdą na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiZamawiającego. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówdowolnej należności Wykonawcy. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) XxxxxKodeksie cywilnym w przypadku, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniegdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek Strony uzgadniają, że należność z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową tytułu kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę zgodȩ, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Kary umowne. 1. W Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy niewykonania lub jej wypowiedzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) 15% wartości brutto przedmiotu umowy za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 15% wartości brutto przedmiotu Umowy za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 3) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania zamówienia wskazanego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną jaki upłynie pomiędzy dniem, w którym upłynął termin realizacji dostawy a dniem faktycznego dostarczenia produktów, 4) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, 5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttoniezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 6 ust. 1 Umowypkt 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi do dostaw zrealizowanych, jeżeli odstąpienie nastąpiło w części. 2. W przypadku odstąpienia Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wszystkich tytułów przewidzianych w wysokości 10niniejszej Umowie wynosi 30% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych wartości umowy określonego w § 6 ust. 5 1 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie1 niniejszej umowy. 63. W przypadku niedotrzymania Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych jednocześnie z kilku tytułów z tym, że kara za wypowiedzenie umowy pochłania możliwość naliczenia innych kar odnoszących się do przyczyny wypowiedzenia. 4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek z terminów określonych tytułu wymienionego w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx1 niniejszego paragrafu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną zobowiązany jest do jej naprawienia w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniepełnej wysokości. 75. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychKary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, 1 będą każdorazowo płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. Wymagalne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. Przez wartość brutto przedmiotu umowy Strony przyjmują wartość przedmiotu umowy wskazaną w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych na zasadach ogólnych. 8. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną może żądać od Zamawiającego odsetek w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniaustawowej. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyjakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

Kary umowne. 1. W Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 1) za brak uczestnictwa w naradach, o których mowa w rozdz. IV ust. 5 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 500,00 zł (brak uczestnictwa kierownika budowy na naradach nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapoznania się z tematami tam poruszanymi oraz wypełnienia postanowień podjętych na tych naradach) – poza sytuacjami losowymi np. wypadek; 2) za nieopracowanie harmonogramu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 8 załącznika nr 4 do umowy we wskazanym terminie w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 3) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w rozdz. IV ust. 9 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nieobecności oddzielnie na kierownika budowy i kierowników robót, jeżeli będą; 4) za nieprzedłożenie raportu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 12 załącznika nr 4 do umowy w terminie w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 5) za nieusunięcie wad lub brak zmiany sposobu wykonywania prac, na podstawie rozdz. IV ust. 14 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 200,00 zł za każde rozpoczęte trzy dni zwłoki; 6) za niepowiadomienie o próbach, o których mowa w rozdz. IV ust. 16 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdą próbą, o której wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru (w przypadku niepowiadomienia o ww. próbach wykonawca będzie musiał powtórzyć je w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego na swój koszt, niezależnie od naliczonej kary); 7) za nieuczestnictwo w przeglądzie pogwarancyjnym, o którym mowa w rozdz. IV ust. 17 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 10 000,00 zł; 8) za niepoinformowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o robotach zanikających i ulegających zakryciu w wysokości 10 000,00 zł za każde takie zdarzenie (rozdz. VIII ust. 4 i ust. 10 pkt 1 załącznika nr 4 do umowy); 9) za samowolne zrealizowanie odstępstw od dokumentacji projektowej w wysokości 40% kosztorysu różnicowego; 10) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu notarialnie potwierdzonej kopii polisy wraz z dowodem opłacenia, o których mowa w rozdz. XII ust. 1 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 2 000,00 zł; 11) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu notarialnie potwierdzonej kopii polisy wraz z dowodem opłacenia, o których mowa w rozdz. XII ust. 2 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 1 000,00 zł; 12) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,50% zaległego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki w wypłacie należnego wynagrodzenia; 13) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu kopii projektu umowy lub kopii jej zmiany; 14) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu kopii umowy lub kopii jej zmiany; 15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu projektu lub kopii umowy 16) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5, z uwzględnieniem zapisów z § 1 ust. 6-9 umowy, w wysokości: a) 100,00 zł za każde rozpoczęte dwa dni zwłoki, za opóźnienie do 14 dni, b) 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za opóźnienie od 15 do 30 dni, c) 5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za opóźnienie powyżej 30 dni; 17) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 18) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną: 1) za brak uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego w naradach, o których mowa w rozdz. IV ust. 5 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 500,00 zł (brak uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego na naradach nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapoznania się z tematami tam poruszanymi oraz wypełnienia postanowień podjętych na tych naradach); 2) za brak uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, o którym mowa w rozdz. IV ust. 7 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 10 000,00 zł; 3) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy lub dokumentacji projektowej z winy Zamawiającego (w stosunku do dnia określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 4) za każdy dzień zwłoki w wydaniu opinii, o których mowa w załączniku nr 4 do umowy (w stosunku do dnia określonego wspólnie przez strony) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 5) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru z winy Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 3. Określa się łączny limit kar umownych, które strony mogą sobie naliczyć, na wartość 15% kwoty, o której mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 stosunku do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokikażdej ze stron). 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówrzeczywiście poniesionej szkody. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych odmowy lub nie usunięcia wad/usterek (ujawnionych również w § 6 ust. 5 pkt 2okresie gwarancji i rękojmi) -4przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo (ryzyko) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieWykonawcy zachowując prawo do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej. 6. W Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych zwłoki w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniewypłacie należnego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Strony postanawiają, że należności określone w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia5 będą potrącone z faktury. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, a także zwłokę w terminie zakończenia naprawy usterek gwarancyjnych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 1,0% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2, b) 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad lub usterek w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 2 i ust. 3, c) 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad lub usterek objętych gwarancją w stosunku do terminu określonego § 5 ust. 3, d) 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 dla danej części - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy albo z powodu niewykonania Umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyzależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony – w przypadkach opisanych w § 8 ust. 4, a Zamawiającemu karę także w przypadku określonym w § 8 ust. 5 - karą umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa ryczałtowego brutto określonego dla danej części w § 5 3 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów1. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) XxxxxGdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnierzeczywiście poniesionej szkody. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyrealizowania obowiązków określonych Umową, z wyjątkiem kar, o której mowa w ust. 2 lit. d i ust. 4. 7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 9. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: 1) za zwłokę w podjęciu czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 w wysokości 10500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, zgodnie z zadeklarowanym w ofercie czasem reakcji /godzin od chwili zgłoszenia, 2) w wysokości 100,00 zł za niewłaściwe wykonanie usług utrzymaniowo – konserwacyjnych, określonych w § 5 ust. 2 i 3 za każdy taki przypadek, 3) za każdy dzień przerwy w pracy sygnalizacji świetlnej (przejścia aktywnego) w przypadku dłuższych niż trwających 24 godziny przypadków nieudokumentowanego wyłączenia sygnalizacji świetlnej z eksploatacji, z winy Wykonawcy w wysokości 100,00 zł 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty maksymalnego łącznego określonej w § 9, ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy, 5) w razie zwłoki w wykonaniu zleconych napraw lub w razie nie usunięcia we wskazanym terminie stwierdzonych wad wykonanych napraw w wysokości 3% kwoty miesięcznego wynagrodzenia bruttoryczałtowego netto, o której którym mowa w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 6) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wglądu dokumentów ubezpieczenia o których mowa w § 5 ust. 5 i ust. 6 będzie skutkować naliczeniem kary w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu żądanych dokumentów, 7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w § 8, ust. 1 UmowyZamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień niespełnienia wymogu, za każdą osobę. 2. W przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stronie Zamawiającego w wysokości 1020% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa określonej w § 5 9, ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy. 3. W Nie dotyczy to przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVodstąpienia od Umowy, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 § 12 ust. 1. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokirzeczywiście poniesionej szkody. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapównależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Potrącenia, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx4, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z terminów odrębniefaktur przejściowych lub z faktury końcowej. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych braku możliwości dokonania potracenia w § 6 sposób, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx5, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego naliczonych kar umownych w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnieterminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie przekroczy 20% kwoty określonej w § 6 9, ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx1 bez podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną ustalonej w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniedniu zawarcia Umowy. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji PoufnychZamawiający nie naliczy kar określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca przedstawi wiarygodne i uzasadnione przyczyny uniemożliwiające wywiązanie się z terminów i obowiązków umownych. 9. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 12 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 1 Umowy.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy1. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieniedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy200,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IVktóregokolwiek z terminów określonych w § 4 ust. 7, o którym mowa w Harmonogramie9, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy11 lub 15, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień Dzień roboczy zwłoki, liczoną odrębnie dla każdego z tych terminów. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Irealizacji Modyfikacji, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowyokreślonego w Zleceniu, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 250,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z EtapówDzień roboczy zwłoki. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 11 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. lub 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 50,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniarozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, liczoną odrębnie dla każdego z tych terminów. 96. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 17 ust. 9 Umowy2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 107. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 11, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia. 8. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 12 ust. 1-7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 5 000,00 zł brutto za każdy ujawniony przypadek naruszenia. 10. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 23, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1. 14. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i są niezależne od siebie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 15. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 100% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, przy czym łączna, maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę Wykonawcy, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30 % maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy1. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy1. 3. W przypadku niedotrzymania zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy w stosunku do terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa określonego w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr § 2 do Umowyust. 2, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 1500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu Izwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań określonych w § 4 ust. 4, II 10 i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 11 w stosunku do Umowyterminów tam określonych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie Dzień roboczy zwłoki, liczoną dla każdego z Etapówtych terminów oddzielnie. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek niedostarczenia wraz z terminów określonych dostawą listy numerów seryjnych lub dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na Oprogramowanie zainstalowane na Sprzęcie, o których mowa w § 6 4 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx5, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu tej listy lub dokumentów potwierdzających udzielenie licencji, liczoną dla każdego z terminów tych dokumentów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek niedostarczenia wraz z terminów określonych dostawą dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w § 6 4 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx6, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, liczoną dla każdego z terminów odrębnieSprzętu oddzielnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek niedostarczenia wraz z terminów określonych dostawą szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonego Sprzętu w języku polskim, o których mowa w § 6 4 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx7, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, liczoną dla każdego z terminów odrębnieSprzętu oddzielnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychniedotrzymania terminu, o których którym mowa w § 11 9 ust. 1-8 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 100,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszeniarozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, o ile na czas naprawy Wykonawca nie zapewni Zamawiającemu Sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od Sprzętu przekazanego do naprawy. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 11 10 ust. 9 Umowy7 lub 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, liczoną dla każdego z tych terminów odrębnie. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwapoufności, o których mowa w § 15 10, z wyłączeniem przypadków o których mowa w ust. 1-6 Umowy9, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 5000,00 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx w żądaniu zapłaty. 12. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego Xxxxxxxxxxxxx w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z od obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. 14. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 15. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i są niezależne od siebie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający, wynosi 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 17. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. Ust. 11-16 mają zastosowanie do kary umownej, o której mowa w tym ustępie.9

Kary umowne. 1. W Zamawiający naliczy kary umowne: 1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% wartości brutto nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, 3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 6) w przypadku wydłużenia czasu przystąpienia do usunięcia awarii/wad/usterek/szkód, określonego w § 22 ust. 11 umowy – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdą godzinę zwłoki, 7) z tytułu zwłoki w usunięciu wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wad, usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 8) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy, przez Zamawiającego którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Wykonawcy w wysokości 1020 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie§ 10 umowy, 9) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, stanowiącym Załącznik nr o którym mowa w § 27 pkt 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki., ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10, 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania 10) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę Etapu IZamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr o którym mowa w § 27 pkt 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 200,00 zł brutto (słownie: dwieście 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego stwierdzony przypadek, 11) z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychtytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących czynności, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy27 pkt 1 z przedłożonym wykazem osób, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 500,00 zł brutto (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy przypadek takiego naruszenia.stwierdzony przypadek, 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa12) z tytułu stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w § 15 27 pkt 1 przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 13) z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 27 pkt 3 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10, 14) z tytułu zwłoki w złożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca 4 umowy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10. 113. Naliczenie Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości umownych, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej Kodeksu cywilnego. 6. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 7. Niedotrzymanie przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniemWykonawcę terminu realizacji umowy lub nienależyte wykonanie umowy, które było podstawą naliczenia danej karyw konsekwencji spowoduje utratę części lub całości dofinansowania, będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą nałożonej korekcie finansowej lub wysokości utraconego dofinansowania. 128. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane podlegają kumulacji. 9. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzeniazapłaty. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 1410. Zapłata kar umownych kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyukończenia robót, dokonania napraw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

Kary umowne. 1. W Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy w zgłoszeniu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, b) za zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu niniejszej Umowy, przed wyznaczonym w niej terminem zakończenia, w przypadku odstąpienia stwierdzenia w dniu odbioru jej niewykonania - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, c) w przypadku kolejnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu niniejszej Umowy lub , zakończonej brakiem jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyodbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 105 000,00 zł, d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy - w wysokości 0,2 % kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, f) za nieprzedłożenie dokumentów (np. kopii umowy o pracę, oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia) potwierdzających wymagane w Opisie przedmiotu zamówienia zatrudnienie pracowników na umowę o pracę, w terminie 5 dni od wezwania – w wysokości 3 000,00 zł, g) za nieprzedłożenie informacji dotyczącej stanu zatrudnienia, w terminie 5 dni od wezwania – w wysokości 3 000,00 zł, h) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy, za każdą nieprzedłożoną zmianę projektu, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy oraz za każdą nieprzedłożoną jej zmianę, i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 000,00 zł, j) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 art. 439 ust. 1 Umowy5 PZP - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa 5 000,00 zł za nieuzasadniony brak uczestnictwa Wykonawcy w § 5 ust. 1 wyznaczonym drugim i następnym odbiorze przedmiotu niniejszej Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa Łączna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić strony określa się na 50 % wynagrodzenia brutto określonego w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki§ 3 ust. 1. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IZamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówo ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata na potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowynależnego mu zgodnie z § 3 ust. 1 wynagrodzenia.

Kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony naliczają kary umowne za niewykonanie lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: 1) w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia wartości Umowy brutto dla danej części, o której mowa w § 10 ust. 1, w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Umowy w danej jednostce lub odstąpienie od Umowy w danej części przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 2) w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2, w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Umowy w całości lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 3) w wysokości 500,00 zł za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia zaokrąglone zgodnie z zasadami matematyki do pełnych minut w przybyciu Grupy Interwencyjnej w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 8 (dotyczy również próbnego sprawdzenia czasookresu przyjazdu), maksymalna wysokość kary wynosi 3000,00 zł 4) w wysokości 500,00 zł za przyjazd Grupy Interwencyjnej w ilości osób nie spełniającej definicji Grupy Interwencyjnej określonej w § 1 ust 1. pkt 12), 5) w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 10 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości ochrony ubezpieczeniowej z zachowaniem wszystkich ustalonych warunków ubezpieczenia obowiązujących w chwili zawarcia Umowy. 6) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień w przypadku braku odpowiedniego umundurowania pracownika ochrony, 7) w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień nie objęcia obiektu usługą monitorowania, polegającej na podłączeniu do SMA Wykonawcy, 8) w wysokości 500,00 zł w przypadku nie wykonania w terminie określonym w § 5 ust. 2 Umowy konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w obiekcie Zamawiającego oraz 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w konserwacji po przekroczeniu terminu konserwacji wskazanego w Umowie (kara naliczana będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym miała zostać wykonana konserwacja, tj. w przypadku nie wykonania pierwszej konserwacji przypadającej na miesiąc maj 2023 r. kara naliczana będzie poczynając od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia wykonania usługi, w przypadku nie wykonania drugiej konserwacji przypadającej na miesiąc wrzesień 2023 r., kara naliczana będzie poczynając od dnia 01 października 2023 r. do dnia wykonania usługi). 9) w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia przyjazdu pracownika zabezpieczenia technicznego w stosunku do terminu określonego w § 5 ust.6, 10) w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku nie usunięcia usterek i awarii nie wymagających wymiany podzespołów w systemach, w czasie ustalonym w § 5 ust. 6 , 11) w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku nie przystąpienia do naprawy usterek i awarii na podstawie zatwierdzonego kosztorysu naprawy - w czasie ustalonym w § 5 ust.6, 12) za brak przeprowadzonej inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu takiej inwentaryzacji po upływie terminu określonego w § 5 ust. 4, 13) w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w złożeniu kopii umów o podwykonawstwo w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 6, 14) w wysokości 3 000 zł w przypadku udokumentowanego nie podjęcia działań przez Grupę Interwencyjną w wyznaczonych jednostkach - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy 3. Naliczenie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania usług określonych Umową za wyjątkiem zapisów ust. 2 pkt 1) i pkt 2). 4. Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę w przypadkach opisanych w § 13 ust. 6 przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony karą umowną odpowiednio - w wysokości 10% wartości Umowy brutto dla danej części, o której mowa w § 10 ust. 1 lub 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2. 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w okolicznościach innych niż art. 456 ustawy Pzp – w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 5 10 ust. 1 2 Umowy., 2. W przypadku ) z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę części umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zależnych od Zamawiającego w okolicznościach innych niż art. 456 ustawy Pzp - w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowartości umowy brutto dla danej części, o której mowa w § 5 10 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu I, II i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapów. 5. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie., 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniedni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnychzwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa w § 11 ustzgodnie z art. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360). 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego nie zapłacenia kary umownej w § 11 ust. 9 Umowyterminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłokikara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszeniawyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości poniesionej szkody w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego określonych w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej karyniniejszym paragrafie. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata Maksymalna łączna kwota kar umownych jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy na podstawie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowyprzewyższy 40% łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 10 ust. 2.

Kary umowne. 1. W Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 1) za brak uczestnictwa w naradach, o których mowa w rozdz. IV ust. 5 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 500,00 zł (brak uczestnictwa kierownika budowy na naradach nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapoznania się z tematami tam poruszanymi oraz wypełnienia postanowień podjętych na tych naradach) – poza sytuacjami losowymi np. wypadek; 2) za nieopracowanie harmonogramu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 8 załącznika nr 4 do umowy we wskazanym terminie w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 3) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w rozdz. IV ust. 9 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień nieobecności oddzielnie na kierownika budowy i kierowników robót, jeżeli będą; 4) za nieprzedłożenie raportu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 12 załącznika nr 4 do umowy w terminie w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 5) za nieusunięcie wad lub brak zmiany sposobu wykonywania prac, na podstawie rozdz. IV ust. 14 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 200,00 zł za każde rozpoczęte trzy dni zwłoki; 6) za niepowiadomienie o próbach, o których mowa w rozdz. IV ust. 16 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdą próbą, o której wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru (w przypadku niepowiadomienia o ww. próbach wykonawca będzie musiał powtórzyć je w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego na swój koszt, niezależnie od naliczonej kary); 7) za nieuczestnictwo w przeglądzie pogwarancyjnym, o którym mowa w rozdz. IV ust. 17 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 10 000,00 zł; 8) za niepoinformowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o robotach zanikających i ulegających zakryciu w wysokości 10 000,00 zł za każde takie zdarzenie (rozdz. VIII ust. 4 i ust. 10 pkt 1 załącznika nr 4 do umowy); 9) za samowolne zrealizowanie odstępstw od dokumentacji projektowej w wysokości 40% kosztorysu różnicowego; 10) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu notarialnie potwierdzonej kopii polisy wraz z dowodem opłacenia, o których mowa w rozdz. XII ust. 1 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 2 000,00 zł; 11) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu notarialnie potwierdzonej kopii polisy wraz z dowodem opłacenia, o których mowa w rozdz. XII ust. 2 załącznika nr 4 do umowy w wysokości 1 000,00 zł; 12) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,50% zaległego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki w wypłacie należnego wynagrodzenia; 13) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu kopii projektu umowy lub kopii jej zmiany; 14) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu kopii umowy lub kopii jej zmiany; 15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu projektu lub kopii umowy 16) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5, z uwzględnieniem zapisów z § 1 ust. 6-9 umowy, w wysokości: a) 100,00 zł za każde rozpoczęte dwa dni zwłoki, za opóźnienie do 14 dni, b) 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za opóźnienie od 15 do 30 dni, c) 5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za opóźnienie powyżej 30 dni; 17) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 18) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 2. Określa się łączny limit kar umownych, które strony mogą sobie naliczyć, na wartość 15% kwoty, o której mowa w § 5 6 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowystosunku do każdej ze stron). 3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokirzeczywiście poniesionej szkody. 4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania odmowy lub nie usunięcia wad/usterek (ujawnionych również w okresie gwarancji i rękojmi) przez Wykonawcę Etapu Iw wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, II Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i III wynikającego z Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 niebezpieczeństwo (ryzyko) Wykonawcy zachowując prawo do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony odrębnie dla każdego z Etapówdochodzenia od Wykonawcy kary umownej. 5. W Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych zwłoki w § 6 ust. 5 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębniewypłacie należnego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego. 6. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych Strony postanawiają, że należności określone w § 6 ust. 6 pkt 2) -4) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 7. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 7 pkt 2) -3) Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki liczoną dla każdego z terminów odrębnie. 8. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych, o których mowa w § 11 ust. 1-8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia4 będą potrącone z faktury. 9. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 11 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki. 10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 15 ust. 1-6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 11. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 12. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 13. Kary umowne mogą być naliczane łącznie. 14. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.