Common use of Kary umowne Clause in Contracts

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za zwłokę w przedstawieniu kosztorysu Wykonawcy lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 2. Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót przypadku braku zapłaty lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,01 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 42) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - przysługującego Podwykonawcy za każdy taki przypadekdzień zwłoki, 93) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - przysługującego Podwykonawcy za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkudzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 3 4 ust 4 niniejszej umowy, 4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 5) za nie dostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 36 umowy - niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 art. 456 ust. 1 umowyustawy PZP. 24. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 7. Łączna suma wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniawynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w 2 ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne. Kary naliczane będą z następujących tytułów: 1a) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminu wskazanego w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót Produktu lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub rękojmi za wady - oraz gdy dany towar zostanie dostarczony niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – w wysokości 0,01 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym upływu terminu na usunięcie wad, 2c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 5 ust. 1 umowy1, 3d) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 0,02% 0,5 wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5e) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia – 10 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 1 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność przez którąkolwiek ze Stron z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,1 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Kara umowna podlega zapłacie w terminie 7 do 14 dni od daty jej doręczenia dnia wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia przysługujących mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejumownych, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyna zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci Maksymalna wysokość kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.5 ust.1

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę opóźnienie w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym który mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłokizwłoki (zawinionego opóźnienia), 54) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 65) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 15 i 16 17 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 76) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) 7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) 8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 109) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 1110) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 14 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 1917. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umownąkar umownych w przypadku: 1) za opóźnienie niedostarczenia zamówionego towaru w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub terminie określonym w okresie gwarancji lub rękojmi za wady Umowie - w wysokości 0,01 1% wynagrodzenia ryczałtowego wartości brutto Wykonawcy, określonego towaru niedostarczonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyterminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,zwłoki; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 20 1% wynagrodzenia ryczałtowego wartości brutto Wykonawcyniewymienionego towaru, określonego w § 10 ust. 1 umowy,za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 5) Umowy - w wysokości 20,00 zł za zwłokę każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowywysokości 10% wartości brutto niewykonanej części Umowy; 5) braku zmiany przez Wykonawcę wysokości wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 14 ust. 16 lub braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 16 Umowy - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 9 ust. 2 pkt 13 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 6) niedostarczenia urządzenia w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego terminie określonym w § 10 7 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu 3 Umowy - w wysokości 1 10% wynagrodzenia brutto należnego wartości jednomiesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy urządzenia, za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 7) niedokonania naprawy awarii urządzenia w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio terminie określonym w § 10 12 ust. 14 i 16 umowy 6 Umowy lub braku wymiany urządzenia na nowy w terminie określonym § 12 ust. 7 Umowy lub niezainstalowania w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii urządzenia zastępczego (o pełnej funkcjonalności) - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty,jednomiesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc odpowiednio od dnia zgłoszenia awarii/uznania trzeciej reklamacji; 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 8) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu technicznego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jednomiesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 8) zwłoki w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadekwykonaniu przeglądu. 12) w 2. W przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkudokonania zakupu zastępczego, o którym mowa w § 3 11 Umowy, kara umowna określona w ust. 1 pkt 36 umowy - 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1następstwie realizacji zakupu zastępczego. 3. Kary umowne będą płacone Wykonawca wyraża zgodę na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcypotrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. W przypadku nieuiszczenia Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy§ 9 ust. 1 Umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody może dochodzić na zasadach ogólnych prawa cywilnegoodszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, uwzględniając wysokość uzyskanej karydo wysokości poniesionej szkody.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąMaksymalna wysokość kar umownych wynosi 20 % ceny ofertowej brutto podanej w §8 ust. 1 umowy tj. zł (słownie: zł) 2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach: 1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za wady które odpowiada wyłącznie Zamawiający - w wysokości 0,01 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności faktycznych: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu umownych terminu określonego w § 10 §2 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,2); 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3b) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, usunięciu wad i usterek - w wysokości 0,020,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad; 4c) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyodstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 1 10 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcabrutto. 6d) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 9e) w przypadku nieprzedłożenia za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 10f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegozakresie terminu zapłaty - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, h) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposób określony w §5 umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 3) Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego wezwania na piśmie. 4) Kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 2 mogą być naliczane w ogólnych terminach przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. 5) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6) Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymagania do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie takiego dokumentu przesyłką polecona na adres drugiej Strony, przed upływem terminów, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek5 powyżej. 127) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Odszkodowanie na zasadach ogólnych będzie przysługiwało Stronom również w tych sytuacjach, które nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone zostały wskazane w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę2 jako faktyczne podstawy naliczania kar umownych. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci płaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie kary umowne: - z tytułu nieterminowej realizacji robót w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego stosunku do terminu ustalonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 ust.1 pkt 2 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 5, - z tytułu nieterminowej realizacji elementu robót w stosunku do terminu wykonania tego elementu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z § 2 ust.2 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego za ten element w w/w harmonogramie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, - z tytułu stwierdzonej nieuzasadnionej nieobecności na budowie kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności zgodnej z rodzajem aktualnie wykonywanych robót – w wysokości 50 zł za każdy dzień, - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn innych niż siła wyższa (za przerwę w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, - z tytułu nieterminowego usuwania wad - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego 500 zł za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowekażdy rozpoczęty dzień zwłoki, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłatystosunku do terminu usunięcia wad, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 14 ust. 14 3 i 16 umowy w § 15 ust. 3 umowy, - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 0,2% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia zwłoki, - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - – w wysokości 0,1 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego ustalonego w § 10 3 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy przypadek, - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy przypadek, - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy przypadek, - za niedokonanie zmiany lub nie odsunięcia Podwykonawcy w okolicznościach opisanych w § 9 ust. 18 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 10.000 zł za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w § 1 ust. 11 4-9 umowy - w wysokości 500,00 100,00 zł brutto za każdą osobę i za każdy przypadek. 12) dzień wykonywania usług niezgodnie z umową, - z tytułu nie przekazania inwentaryzacji powykonawczej w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuterminie, o którym mowa w § 3 5 ust. 1 pkt 36 umowy - 15a – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy100 zł za każdy dzień zwłoki. 2. Łączna suma wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniaumownych, o którym których mowa odpowiednio w § 10 ust. 11 i 6 nie przekroczy 50% wartości zamówienia. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 14 dni od daty jej doręczenia Wykonawcywystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez strony, przekroczy wysokość kar umownych umownych, każda z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony nich jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa kodeksu cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy poza którykolwiek z terminów wskazanych w § 6 ust. 1 - w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 za każdy dzień, 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót końcowym, w trakcie okresu rękojmi lub w okresie udzielonej gwarancji jakości, lub rękojmi za wady przy odbiorze Zadania przed upływem okresu gwarancji jakości, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,01 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego kwoty brutto Wykonawcy, określonego wskazanej w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowyniniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 2) wad zgodnie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowypostanowieniami Umowy, 3) za zwłokę spowodowanie przerwy w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyrealizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o którym mowa dłuższej niż 10 dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 1umowy - niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłokiprzerwy, trwającej dłużej niż 10 dni w stosunku do ustaleń harmonogramu rzeczowo - finansowego, 4) za zwłokę z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa wysokości 15% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłokininiejszej Umowy, 5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca/dalszy podwykonawca, którego umowa została zatwierdzona zgodnie z procedurą określoną w Umowie - karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 6) jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, 7) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 5 ust. 2 w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia, 8) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy konieczności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu dalszym podwykonawcom należnych im kwot - w wysokości 1 % wynagrodzenia kwoty brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio wskazanej w § 10 9 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty1 niniejszej Umowy, 79) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - dalszym podwykonawcom- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego kwoty brutto Wykonawcy, określonego wskazanej w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy - niniejszej Umowy, za każdy taki przypadekdzień opóźnienia w zapłacie, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąprzysługuje prawo naliczenia kary umownej w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Umowie, w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub przypadku stwierdzenia, iż zakupiony w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - automacie bilet nie został wykazany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowypliku, o którym mowa w § 6 4 ust. 2 4 pkt 1, 21 Umowy, a) w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego 50-krotności ceny brutto Wykonawcy, określonego każdego nie wykazanego biletu – w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,przypadku ujawnienia do 5 przypadków w ciągu miesiąca; 4b) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowywysokości 100-krotności ceny brutto każdego nie wykazanego biletu – w przypadku ujawnienia więcej niż 5 przypadków w ciągu miesiąca; 2) w przypadku braku uruchomienia sprzedaży biletów w automacie biletowym przez Wykonawcę w terminie, o który mowa którym umowa w § 6 ust. 2 1 pkt 21 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia uruchomienia sprzedaży w danym biletomacie w stosunku do zadeklarowanego terminu, 3) w przypadku niepodjęcia czynności serwisowych, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcymiejscu zainstalowania automatów, określonego w czasie określonym w § 10 4 ust. 1 4 pkt 2 umowy - 17 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłokiprzypadek odrębnie dla każdego automatu, 4) w przypadku nieusunięcia awarii automatu w czasie określonym w § 4 ust. 4 pkt. 17 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy automat niefunkcjonujący prawidłowo, z wyłączeniem przypadków niezależnych od Wykonawcy (np. brak zasilania, akty wandalizmu, awarii systemów zewnętrznych nie administrowanych przez Wykonawcę np. sieć GSM itp.), 5) za brak ubezpieczenia, o którym mowa w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - § 15 Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego 500 zł za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłatyniewprowadzenia zmian w systemie biletowym, w terminach ustalonych z Zamawiającym, a o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 4 ust. 14 i 16 umowy - 4 pkt. 10 Umowy, Zamawiający nałoży karę w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 7) w przypadku nieterminowej braku uruchomienia sklepu internetowego w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 3, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniaopóźnienia w przekazaniu i uruchomieniu sklepu internetowego, 8) w przypadku nieprzedłożenia braku dostępu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwosklepu internetowego trwającego dłużej niż 24 godziny, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - Wykonawca zobowiązany jest to zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 000,00 zł za każdy taki przypadek,rozpoczęty okres 12 godzin trwania awarii liczony od momentu stwierdzenia awarii przez Zamawiającego; 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo naruszenia zasad poufności lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego przetwarzania danych osobowych opisanych w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek,przypadek naruszenia. 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegoodstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i z kilku tytułów jednocześnie. 3. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 4. W przypadku nieuiszczenia Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. 5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co a Wykonawca wyraża zgodę.zgodę na potrącenie przez 6. Postanowienia dotyczące Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejzastrzeżonych w niniejszej Umowie na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z obowiązku ukończenia robót niewykonaniem lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowynienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określonych jako siła wyższa. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacjiDla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, o której mowa niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, przy czym pojęcie siły wyższej nie obejmuje stanu epidemii obowiązującego w czasie zawierania Umowy, ani zdarzeń wynikających w jego następstwie. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Stronę, która się na nie powołuje, należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 192 Kodeksu cywilnego. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodęStrona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie zarówno o zaistnieniu, będzie on uprawniony jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karyprzedstawienia w terminie 3 dni roboczych po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających jej wystąpienie.

Kary umowne. 1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy Zamawiającemu: a) karę umowną wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu miesięcznego w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy, b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy, c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w trybie § 32 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki , 1d) karę umowną za opóźnienie niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub § 3 ust. 1 w okresie gwarancji lub rękojmi wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za wady - każdy dzień zwłoki , e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), f) karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 10 30 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 3 ust. 4 Umowy, g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1przekazaniu Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 Umowy, h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłokizwłoki , 4i) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 10 30 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekkażde naruszenie oddzielnie, 9j) za nieprzedłożenie w przypadku nieprzedłożenia ogóle lub nieprzedłożenie w terminie określonym w § 11 ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - zmiany,– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 10 30 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekkażde naruszenie oddzielnie, 10k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie, l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każde naruszenie oddzielnie, m) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń niewykonania obowiązków określonych w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub oświadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy; n) za naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 2000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, o) za nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/lub Inżyniera, w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu, p) w przypadku niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 16 23 ust. 8 3 pkt 1, 2 lub 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 1500 zł, za każdy przypadek oddzielnie, q) za nieprzejęcie Placu Budowy w terminie określonym w powiadomieniu o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o którym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 30 ust. 1 pkt 2 umowy - Umowy za każdy taki przypadekdzień zwłoki , 11r) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, w wysokości 500,00 - 2000 zł brutto za każdy przypadekstwierdzony przypadek niezgodności z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 12s) karę umowną w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuwysokości 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 30 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowyza każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, t) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego Podwykonawcy z terenu budowy o którym mowa w § 10 ust. 111 ust.2 w wysokości 1500 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx przypadek takiego naruszenia. 3. Kary umowne będą płacone u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacjiterenie budowy, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku: 1a) opóźnień w dostawach, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,01 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcywartości umowy brutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyza każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 1500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony . b) przekroczenia terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2wad (§ 6 umowy) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - – w wysokości 20 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcywartości umowy brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyopóźnienia, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 nie mniej niż 150 zł i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie więcej niż 1500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,. 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9c) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w niedostarczenia na wezwanie Zamawiającego (§ 1 ust. 11 5 umowy) aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów medycznych do obrotu lub kart charakterystyki substancji niebezpiecznej - w wysokości 500,00 50 zł brutto za każdy przypadek.brakujący dokument, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 12d) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 36 10 umowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, e) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 20% wynagrodzenia ryczałtowego wartości brutto Wykonawcyniezrealizowanej części umowy, określonego jednak w § 10 ust. 1 umowykażdym przypadku nie mniej niż 10% wartości umowy brutto. 2. Łączna suma Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności wynikających z kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyumowy (jeśli zostało wniesione) - za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania Zapłata lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i wykonania zobowiązań wynikających z umowyobjętych umową. 83. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych nie dotyczy sytuacjina zasadach ogólnych, w których ewentualne niedotrzymanie warunków do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzenia wyrównania szkody przewyższającej wysokość kary umownej. 4. Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia, wynosi 20 % wartości umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejbrutto, o której mowa w § 19. 92 ust. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.1 Umowy. § 1 0

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąOprócz kar umownych zastrzeżonych w poszczególnych postanowieniach Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach i okolicznościach oraz kwotach: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy w terminie wynikającym z Umowy, wezwania Zamawiającego lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - przepisów powszechnie obowiązujących – w wysokości 0,01 0,01% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowybrutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 7 ust. 1 pkt 1umowy - Umowy za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - stwierdzony przypadek oraz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu wynikającego z Umowy, terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub terminu wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących na wykonanie zobowiązań umownych do dnia wykonania nałożonego obowiązku; 52) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy zwłoki w usuwaniu wad lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - usterek stwierdzonych w trakcie jakiegokolwiek odbioru – w wysokości 1 0,01% wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkubrutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu na usunięcie wad lub usterek wyznaczonego przez Zamawiającego do dnia usunięcia wad i usterek; 3) w przypadku wystąpienia istotnych wad lub usterek stwierdzonych podczas jakiejkolwiek procedury odbioru – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek; 4) w przypadku braku zgłoszenia podwykonawcy – w wysokości 20.000,00 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę; 5) w przypadku zezwolenia osobom fizycznym lub prawnym na pracę jako podwykonawca lub dalszy podwykonawcy na placu budowy, pomimo braku zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu zgodnie z Umową – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 6) za nieprzedstawienie do zatwierdzenia projektu umowy z podwykonawcą lub projektu zmian do niej – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 7) w przypadku zwłoki w przedłożeniu poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo lub jakiejkolwiek jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu wskazanego w § 12 ust. 8 Umowy do dnia przedłożenia stosownego dokumentu; 8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 9) w przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego – w wysokości 20% płatności bezpośredniej za każdy stwierdzony przypadek niewypłacenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługującego wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo; 10) w przypadku braku terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę do dnia zapłaty; 11) w przypadku nieprzedłożenia listy całkowitych niezapłaconych wynagrodzeń na rzecz podwykonawców za prace wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym w terminie wskazanym w § 13 ust. 2 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu wskazanym w § 13 ust. 2 Umowy do dnia przedłożenia stosownych dokumentów; 12) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności – w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 13) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 14) w przypadku naruszenia przepisów BHP i innych przepisów wskazanych w § 17 Umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 15) w przypadku dokonania zmiany osoby kierownika budowy bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego – w wysokości 20.000 zł za każdą dokonaną zmianę; 16) w przypadku dokonania zmiany osoby kierownika/kierowników robót bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego – w wysokości 20.000 zł za każdą dokonaną zmianę; 17) za każdy przypadek niezapewnienia przez Wykonawcę właściwego kierownika budowy przy realizacji przedmiotu Umowy lub jego części – w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony dzień braku kierownika budowy; 18) za każdy przypadek uniemożliwienia Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad realizacją Inwestycji – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień, w którym Zamawiający nie będzie miał możliwości wykonania prawa do zapoznania się z aktualnym stanem prac; 19) w przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w doręczeniu polisy ubezpieczenia – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 15 ust. 3 Umowy do dnia doręczenia polisy; 20) w przypadku zagubienia, utraty dokumentów dotyczących Inwestycji lub jej części przekazanych przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli w celu realizacji Inwestycji – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek; 21) w przypadku niewykonania przeglądu technicznego i serwisu urządzeń – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każde niewykonanie przeglądu technicznego i serwisu zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych stanowiących załącznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwarancji; 22) w przypadku nieuzyskania założonej prognozowanej produktywności systemu określonej w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdą nieuzyskaną kWh/kWp/rok; 23) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Obowiązek zapłaty kary umownej nie dotyczy odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 36 umowy - 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odstąpienia w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 usttrybie art. 1 umowy6494 Kodeksu cywilnego. 23. Łączna suma maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 40% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 7 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy1 Umowy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa powyżej zostaną zapłacone w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyumownych. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia Przed naliczeniem kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyumownych, kary określone o których mowa w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone 2 powyżej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęterminie nie dłuższym niż 7 dni. 6. Postanowienia dotyczące Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych kar przez Xxxxxxxxxxxxx oraz/lub płatność kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania przez Wykonawcę nie uprawniają Wykonawcy do zawieszenia wykonywania robót lub odstąpienia od niejzaprzestania wykonywania któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie. 7. Naliczenie Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań należności wynikających z umowyniniejszej Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń na podstawie noty księgowej, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19na zasadach ogólnych. 9. Jeżeli wskutek Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od naliczania i dochodzenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli działania i zaniechania Wykonawcy, nie będą skutkować przekroczeniem końcowego terminu wykonania robót budowlanych w ramach Inwestycji, a Zamawiający nie poniesie z tytułu działania lub zaniechania Wykonawcy znacznej szkody. 10. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, w związku z czym Strony będą uprawnione do dochodzenia przewidzianych kar umownych i odszkodowania, a kary umowne określone w niniejszym paragrafie kumulują się. 11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodęnieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również powstanie po stronie Zamawiającego obowiązku zwrotu otrzymanego w ramach realizacji Inwestycji dofinansowania, uwzględniając wysokość uzyskanej karyspowodowanego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 12. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów BHP i innych w zakresie prac objętych Umową obciążają Wykonawcę.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych i żądania ich zapłaty w wysokości określonej poniżej jako procent od wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1. 2. Kary umowne naliczane będą: 1) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub realizacji Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi za wady stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,01 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,zwłoki; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 2 w wysokości 20 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy,za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa stosunku do terminu naprawy: a) Awarii oprogramowania do diagnostyki obrazowej w § 6 ust. 2 pkt 1, okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,08% za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, b) Awarii infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,08% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, c) Błędu w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,04% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, d) Usterki w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) za zwłokę odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa tym przewidzianych w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 7 ust. 1 pkt 2 umowy 4) lub za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20%, 5) za zwłokę we wprowadzeniu prawidłowych zmian do Dokumentacji, w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 1 punkcie 2, o ile Zamawiający nie wprowadzi samodzielnie zmian do tych Dokumentacji oraz nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy – w wysokości 0,01% za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkunaruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 3 19 ust. 1 pkt 36 umowy - 1, w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 23. Łączna suma W przypadku, w którym na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do utraty dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości dofinansowania. 4. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego w pierwszej kolejności z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, a następnie (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej) z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3niniejszej Umowy. Kary umowne będą płacone płatne na podstawie noty obciążeniowej pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7 14 dni od daty jej doręczenia WykonawcyWykonawcy żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu. 46. W przypadku nieuiszczenia Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad ukrytych. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100% wartości z umowy netto. 7. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyniniejszej Umowie. 58. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone określonego w § 9 ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone Umowy w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa terminie określonym w § 13 umowy9 ust. 5 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karynaliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi odstąpienie od umowy z przyczyn, za wady które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 0,01 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyumownego brutto, określonego o którym mowa w § 10 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa , § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy,. 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo – finansowego – w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 2000,00 złotych za każdy taki przypadek,nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 95) w przypadku nieprzedłożenia za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,1 10 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych; 9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegoza przebywanie na placu budowy osoby, o których której mowa w § 16 ust. 8 12 ust 1, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek,; 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego opóźnienie w § 1 ust. 11 - usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 18 ust. 1 pkt 36 umowy - niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 12) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 5 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. 13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z należytą starannością w wysokości: 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł; 14) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 18 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, w tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10% wynagrodzenia; 15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, w tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10.000,00 zł; 16) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §12 ust. 2 i 3 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku. 17) za niewykonanie obowiązku, przebywania na terenie budowy, o którym mowa §11 ust. 5 umowy w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku. 18) Za brak przedłożenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy – 500,00 zł za dzień opóźnienia d0 10.000,00 zł. 19) za brak przedłożenia nowego zabezpieczenia 500,00 zł za dzień opóźnienia do 10.000,00 zł. 20) Kara za brak nowego zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia 500 zł za dzień opóźnienia 21) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § § 2 ust. 1 umowyUmowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej określonej w § 22 ust. 1 pkt. 1 Umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzeniawynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 2 ust. 11 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) . 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcyumowie, nie może przekroczyć 50% kwoty brutto, o której mowa w § 18 ust.1 umowy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Kary umowne, o których mowa w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność niniejszej umowie mogą zostać potrącane z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyfaktur Wykonawcy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia podjęcia decyzji przez Xxxxxxxxxxxxx o potrącaniu kar umownych z wynagrodzenia – czynność ta będzie dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy. 6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, kary określone jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 7. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie. 8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone pkt 2), czyli "za opóźnienie w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania wykonaniu przedmiotu umowy" oraz "za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt 11) nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 618 ust. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 1 niniejszej umowy. 810. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci Pomimo odstąpienia od umowy zachowują ważność zapisy umowy dotyczące naliczenia innych kar umownych nie dotyczy sytuacji, wskazanych w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w § 19pozostałej treści umowy. 911. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karyOdstąpienie od umowy wywołuje skutek od dnia złożenia oświadczenia.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego netto (za wymianę wszystkich dźwigów), wskazanego w załączniku nr 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1a) za opóźnienie w usunięciu wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wskazanego w załączniku nr 1 wynagrodzenia netto za wymianę dźwigu z wykonaniem którego opóźnia się Wykonawca, za każdy dzień opóźnienia po terminie zakończenia prac, o którym mowa w załączniku nr 1, b) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - danego dźwigu w wysokości 0,01 0,15 % wskazanego w załączniku nr 1 wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcynetto za wymianę dźwigu, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyktórego wady dotyczą, za każdy dzień opóźnienia, liczony licząc od dnia następującego następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - , wskazanym w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniaprotokole, o którym mowa w § 10 ust. 4, c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub/i gwarancji, w wysokości 0,15 % wskazanego w załączniku nr 1 wynagrodzenia netto za wymianę dźwigu, którego wady dotyczą, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto (za wymianę wszystkich dźwigów), wskazanego w załączniku nr 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu miał prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyumownych. 5§ 19 Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia jego wierzytelności powstałych wobec Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy z wszelkich, wymagalnych należności Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone gdyby wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy przewyższyły kwotę wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uiścić różnicę na konto Zamawiającego w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęterminie 30 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy w formie kar umownych. 2. Koncesjonariusz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poza przypadkami uregulowanymi w innych postanowieniach Umowy kar umownych w następujących sytuacjach: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Koncesjonariusza w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,300 000,00zł; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę Koncesjonariusza z przyczyn niezależnych od nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy,300 000,00zł; 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowybudowie Kolumbarium na Cmentarzu – w wysokości 500,00zł, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,Harmonogramie; 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu usunięciu Wad, w okresie obowiązywania umowy – w wysokości 500,00zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego lub Komisję Nadzorczą; 5) za zwłokę w usunięciu Wad w okresie Gwarancji – w wysokości 500,00zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego lub Komisję Nadzorczą; 6) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności eksploatacyjnej przedmiotu umowy – w wysokości 10 000,00zł; 7) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej bez akceptacji Zamawiającego/przedstawiciela Zamawiającego – 10 000,00zł; 8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę jakiegokolwiek obowiązku dotyczącego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, spośród obowiązków wymienionych w §3– w wysokości 5 000,00zł ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia; 9) za brak umowy ubezpieczenia, o który której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 §25 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,20 000,00 zł; 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa nie przekazania Harmonogramu w § 16 terminem określonym w §3 ust. 8 3 pkt 1) – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 000,00 zł za każdy taki przypadek,każde wezwanie 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuprzedłożenia trzeciej wersji Harmonogramu (lub każdej kolejnej), o którym której mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - 1 i zgłoszenia do niego uwag przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy1 000,00 zł za każdą jego wersję, określonego w § 10 ust. 1 umowypocząwszy od trzeciej i łącznie z nią. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia12) w przypadku wniesienia zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacjiprzedstawionej Zamawiającemu, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejwyniku ponownego wystąpienia o jej akceptację, o której mowa w § 197 ust. 10 – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy taki przypadek. 913) w przypadku nie przekazania Harmonogramu, w terminie określonym w §3 ust. Jeżeli wskutek niewykonania 1 pkt 1), braku jego zatwierdzenia lub nienależytego wykonania zobowiązań niestosowania się do harmonogramu, o którym mowa w §16 ust. 1 pkt 1 – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 3. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie w każdym przypadku gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar umownych o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00zł. 4. Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 5. Należność z tytułu kar umownych płatna będzie Koncesjonariusza na podstawie doręczonej jej noty obciążeniowej, uwzględniając wysokość uzyskanej karyprzelewem na rachunek bankowy Strony uprawnionej wskazany w nocie obciążeniowej.

Kary umowne. 1. Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. 2. Zamawiający może zostać obciążony przez Wykonawcę karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust. 1, 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąmoże zostać obciążony przez Zamawiającego następującymi karami umownymi: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,01 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, umownego netto określonego w § 10 §5 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad1, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - za każdy dzień opóźnienia w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, wykonaniu poszczególnych usług w stosunku do terminu określonego w § 10 harmonogramie – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust. 1 umowy1, 3) za zwłokę każdy dzień opóźnienia w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyusuwaniu wad i usterek w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust. 1, 4) W przypadku braku bezpośredniego nadzoru ze strony Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1§4 - 500,00zł, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek. 5) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawca na naradach koordynacyjnych - 500,00 zł za pierwszą nieobecność i 1000,00 zł za każdą następną nieobecność, 96) w W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej braku oznaczeń osób wykonujących usługi, identyfikujących Wykonawcę - 100,00 zł za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany każdą osobę, która nie będzie posiadała wymaganego oznaczenia 7) W razie stwierdzenia nietrzeźwości osoby wykonującej usługi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust1.000,00 zł. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) 8) W przypadku zaległości w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 płatności na rzecz podwykonawców – 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, umownego netto określonego w § 10 §5 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 119) za niezrealizowanie obowiązku W przypadku dokonania cesji wierzytelności z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego - 1 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości §5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej 10) za stwierdzone nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty jej doręczenia realizacji usług związanych z jakością i/lub osiągniętym efektem sprzątania - 100,00 zł, za stwierdzoną nieprawidłowość, po wcześniejszym wysłuchaniu Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Kary umowne określone w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejust. 3 pkt. 2), Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy3), mogą ulec podwojeniu przy opóźnieniu powyżej 10 dni. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z wynagrodzenia Wykonawcynienależytą realizacją usług lub niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 6. Zamawiający ma prawo potrącić kary określone umowne z jakichkolwiek należności Wykonawcy u Zamawiającego w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone tym w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowywynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy; 2) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót – 5% wartości brutto elementu, w stosunku do którego stwierdzono wady lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyusterki, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym wyznaczonego na usunięcie wad, 23) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zwłoki w usunięciu wad lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 20 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 umowy,, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada miała być usunięta; 34) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za zwłokę które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowywysokości 7% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 1umowy umowy; 5) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowywysokości 7% wynagrodzenia brutto, o który którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki,umowy; 56) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu dalszemu podwykonawcy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 10% niezapłaconej kwoty,; 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanebędące przedmiotem niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,umowy; 9) w przypadku 8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy; 9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy - umowy, za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w rozpoczęty dzień zwłoki; 10)w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuniespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 6 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego 2.600,00 zł brutto Wykonawcyza każdą osobę, określonego w § 10 ust. 1 umowydla której Wykonawca nie wypełnił warunku. 2. Łączna suma Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcyotrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 3. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, nie dokonał ich zapłaty. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejbraku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność uprawniony jest do jej potrącenia wprost z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyfaktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z należytego wykonania przedmiotu umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) kary umowne za opóźnienie zwłokę: w wykonaniu Robót w stosunku do terminu określonego w art. 14 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy w wysokości 0,04% Wynagrodzenia wstępnego brutto wskazanego w artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za każdy dzień zwłoki, naliczana od dnia następującego po upływie terminu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 3 Umowy, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie może wynieść nie więcej jednak niż 10 % Wynagrodzenia wstępnego brutto; w wykonaniu części Przedmiotu Kontraktu wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie art. 12 ust. 2 niniejszej Umowy - w wysokości 0,01% Wynagrodzenia wstępnego brutto za każdy dzień zwłoki, naliczana od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 umowy, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie może wynieść nie więcej jednak niż 10 % Wynagrodzenia wstępnego brutto; w wykonaniu dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia wstępnego brutto wskazanego w artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za każdy dzień zwłoki, naliczana od dnia następującego po upływie terminu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 4 Umowy, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie może wynieść nie więcej jednak niż 1 % Wynagrodzenia wstępnego brutto; w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót (którymkolwiek z opisanych w art. 16 Umowy) lub w okresie gwarancji lub i rękojmi za wady - w wysokości 0,01 0,04% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyWynagrodzenia wstępnego brutto, za każdy dzień opóźnienia, zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie może wynieść więcej jednak niż 5 % Wynagrodzenia wstępnego brutto, wskazanego w artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy. 2) z tytułu odstąpienia przez . Ponadto, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: za odstąpienie Zamawiającego od umowy Kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego Wynagrodzenia wstępnego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 artykule 17 ust. 1 umowy, 3) niniejszego dokumentu Umowy w przypadku odstąpienia w całości, a w przypadku odstąpienia w części w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego za zwłokę ten zakres Robót/Przedmiotu Kontraktu, od którego wykonania odstąpiono obliczony na podstawie kosztorysu ofertowego; za niespełnienie wymogów w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyzakresie zatrudnienia pracowników, o których mowa w art. 3 ust. 5-10 niniejszej Umowy: w przypadku, o którym mowa w § 6 art. 3 ust. 2 pkt 19 w wysokości 0,01% Wynagrodzenia wstępnego brutto wskazanego w artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za każdą osobę, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie może wynieść nie więcej jednak niż 5 % Wynagrodzenia wstępnego brutto, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 10 w wysokości 0,020,01% wynagrodzenia ryczałtowego Wynagrodzenia wstępnego brutto Wykonawcywskazanego w artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za każdy przypadek nieprzedłożenia dowodu (dokumentu lub jego kopii) w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, określonego w § 10 przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie może wynieść więcej jednak niż 5 % Wynagrodzenia wstępnego brutto. 3. W związku z art. 437 ust. 1 pkt 1umowy 7 oraz art. 436 pkt 4 lit. a Ustawy p.z.p.: z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,01% Wynagrodzenia wstępnego brutto wskazanego w artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy, za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie może wynieść więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku Wynagrodzenia wstępnego brutto; z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - – za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego Wynagrodzenia wstępnego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 artykule 17 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku niniejszego dokumentu Umowy, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie może wynieść więcej jednak niż 5 % Wynagrodzenia wstępnego brutto; z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w artykule 5 ust. 12 niniejszej Umowy - w wysokości 0,1 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego Wynagrodzenia wstępnego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 artykule 17 ust. 1 pkt 2 umowy - niniejszego dokumentu Umowy, za każdy taki przypadek, 10) dzień zwłoki, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie może wynieść więcej jednak niż 5 % Wynagrodzenia wstępnego brutto. z tytułu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 8 10 Ustawy p.z.p. – za każdy stwierdzony przypadek - w wysokości 0,1 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego Wynagrodzenia wstępnego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 artykule 17 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego niniejszego dokumentu Umowy, przy czym maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości tej podstawie nie może wynieść więcej jednak niż 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia WykonawcyWynagrodzenia wstępnego brutto. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Z tytułu braku usunięcia przez Wykonawcę osób wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx lub Inżyniera zgodnie z cz. V SWZ– STO „Bezpieczeństwo budowy” Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejwysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowymaksymalnie nie więcej jedna niż 100 000 zł. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąSzpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne: 1a) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania Umowy - 10% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, b) za opóźnienie nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, c) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu i przeprowadzenie Szkolenia – w wysokości 0,25 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, d) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,01 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcymaksymalnego wynagrodzenia, określonego o którym mowa w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowyUmowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki, e) w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), liczony za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, f) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy typ szkolenia, g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto Umowy, h) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. b - f), w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki. 2. Z uwagi na fakt, iż przedmiot Umowy jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i jakiekolwiek opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, mające postać choćby opóźnienia w realizacji jedynie części przedmiotu Umowy (w tym opóźnienie w doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury) może spowodować po stronie Szpitala Uniwersyteckiego ryzyko utraty dofinansowania, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie 60 dni liczonych od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyterminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 11 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia (w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego szczególności roszczenia odszkodowawcze lub oparte na innej podstawie prawnej) i zobowiązuje się ich nie wysuwać w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1przyszłości. 3. Kary umowne będą płacone W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcyzasadach ogólnych. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki może wezwać Wykonawcę do pisemnego szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy3 Dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 5. W przypadku braku możliwości Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o naliczeniu kary do zapłaty naliczonej kary umownej. 6. Brak terminowej zapłaty uprawnia Szpital Uniwersytecki do potrącenia kar umownych kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowystosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowyKary umowne, o których mowa w Umowie, podlegają sumowaniu. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych Kara umowna nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejmoże przekraczać 10 % maksymalnego wynagrodzenia, o której którym mowa w § 1912 ust. 1 Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki osiągnięcia przez karę umowną 10% maksymalnego wynagrodzenia. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownązobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy lub jego części w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 pkt Załączniku nr 2 umowydo Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy a także w przypadku uchybienia przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy14 dniowemu terminowi na uzgodnienie, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, wypełnienie i doręczenie Zamawiającemu Harmonogramu o którym mowa w § 6 1 ust. 2 pkt 1, 3 powyżej - w wysokości 0,021,0% całego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w należnego Wykonawcy na podstawie postanowień § 10 4 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy powyżej za każdy dzień opóźnienia, 2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia, 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami § 6 ust.13 pkt 1 Umowy - w wysokości 1,0% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień § 4 ust. 1 powyżej za każdy dzień opóźnienia, 4) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 1,0% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień § 4 ust. 1 powyżej za każdy dzień opóźnienia, 5) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień § 4 ust. 1 powyżej ; 6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 5 000,00 złotych za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku, 7) za każdorazowe naruszenie zakazu lub obowiązku określonego w § 2 ust. 2 pkt. 12-36 Umowy w wysokości 1 000,00 złotych, 8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2 000,00 zł za każde tego typu zdarzenie; 9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy albo usługi lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 000,00 zł za każdy taki przypadek,każde tego typu zdarzenie; 910) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 000,00 zł za każdy taki przypadek,każde tego typu zdarzenie; 1011) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegobraku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o których mowa jeżeli został określony w § 16 ust. 8 przedmiotowej umowie jako dłuższy niż 30 dni, pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany tego terminu, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 000,00 zł za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadekkażde tego typu zdarzenie. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy wystąpienia sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 192 ust. 3 Umowy w wysokości 5 000,00 złotych za każde tego typu zdarzenie, 13) za nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy przepisów BHP, Ppoż., ochrony środowiska i innych przepisów obowiązujących na terenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tych przepisów. 92. Jeżeli wskutek niewykonania Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnegoogólnych, uwzględniając wysokość uzyskanej karyprzewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy; 2) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia Usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia; 3) za przerwę w świadczeniu Usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień przerwy; 4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub nieprawidłowości w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - wykonywania przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,01 0,10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy, Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony opóźnienia licząc od dnia następującego następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,nieprawidłowości; 25) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu Usług – w wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy; 6) za brak możliwości kontaktu (nie odbieranie telefonów, brak odpowiedzi na e-mail itp.) z tytułu odstąpienia Koordynatorem lub inną osobą wyznaczoną przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawcę, jeżeli taka sytuacja miała miejsce co najmniej 2 dni - w wysokości 20 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty,Umowy; 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dalszemu Podwykonawcy dowodu opłacenia składki – po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie tego obowiązku - w wysokości 0,2 0,50 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy - Umowy; 8) za każdy taki przypadek, 9) naruszenie zakazu zatrudniania w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo charakterze Pracowników lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Podwykonawców Osób zatrudnionych przez Zamawiającego, o których mowa w § 16 4 ust. 8 9 Umowy – w wysokości 0,1 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 Umowy, z możliwością odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej - w wysokości 500,00 zł 10 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa wskazanego w § 3 12 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowyUmowy. 2. Łączna suma wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar umownych przewidzianych Umową, nie może przekroczyć 2020 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 12 ust. 11 Umowy. 3. Kary Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne będą płacone ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcyco przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyumownych, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych prawa określonych przepisami Kodeksu cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia następującymi karami umownymi: 1) w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę realizacji umowy w danej części lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - umowną w wysokości 0,01 20% wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowydla danej części, o którym mowa w § 6 §7 ust. 2, za każdy rozpoczęty miesiąc, który pozostał do końca obowiązywania umowy; 2) w przypadku niezapewnienia możliwości dokonywania płatności przez terminal płatniczy za pośrednictwem karty płatniczej lub telefonu komórkowego w wysokości 1/30 wynagrodzenia miesięcznego brutto dla danej części, określonego w §7 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,braku zapewnienia możliwości dokonywania płatności przez terminal płatniczy – kara naliczana będzie od momentu otrzymania przez Zamawiającego informacji o takim zdarzeniu; 3) w przypadku stwierdzenia zależnej od Wykonawcy awarii terminala płatniczego, która uniemożliwi dokonywanie transakcji za pośrednictwem karty płatniczej lub telefonu komórkowego przez okres dłuższy niż dwa dni robocze następujące po dniu stwierdzenia awarii – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy kolejny dzień, w którym Wykonawca nie zapewnił możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem karty płatniczej lub telefonu komórkowego; 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - przekazania przez Wykonawcę środków na rachunki bankowe danej jednostki w terminie określonym w §3 ust. 10 umowy w wysokości 1 2% wynagrodzenia wartości nieprzekazanej kwoty; 5) za brak pracownika realizującego przedmiot umowy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wysokości 2 500,00 zł brutto należnego - kara naliczana będzie od każdej osoby i za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, każdy miesiąc w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.którym takie uchybienie zostało stwierdzone oddzielnie; 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - braku nie zapewnienia obsługi kasowej powyżej 2 godzin – w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty,100,00 zł brutto za każdą godzinę pozostawienia punktu kasowego bez obsługi kasowej; 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkubraku aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § §3 ust. 1 pkt 36 umowy - 32 w wysokości 5 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego wartości umowy brutto Wykonawcy, określonego określonej w § 10 §7 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 14 za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości takiego ubezpieczenia. 3. Kary umowne będą płacone zastrzeżone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcyrzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 4. W przypadku nieuiszczenia Naliczenie powyższych kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających realizowania usług określonych niniejszą umową za wyjątkiem zapisów ust. 2 pkt 1. 5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z umowyart. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 7. W przypadku nie zapłacenia kary w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 8. Stosowanie do przewidzianych Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19przypadku. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnegoogólnych, uwzględniając w przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość uzyskanej karykar umownych określonych w ust. 2.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym zobowiązany jest do zapłaty na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez rzecz Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) następujących kar umownych: za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyumowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 4 ust. 1 pkt 1umowy - niniejszej umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 4) , za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie rękojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,020,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu , gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni - w wysokości 1 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) przerwy w przypadku nieprzedłożenia wykonywaniu robót ponad okres 14 dni, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia , za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - – w wysokości 0,1 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każdy stwierdzony przypadek, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5% nie zapłaconej należności brutto za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyższym zakresie, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszej umowy – w wysokości 2000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami § 3 pkt. 1 ppkt. 13) , a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każde naruszenie, za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez inną osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każde naruszenie, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego ustalonego w § 10 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Kary umowne zastrzeżone w ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 1) – 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń podlegają kumulacji. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego, o których mowa . Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 16 5 ust. 8 1. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ustniniejszego paragrafu, kary naliczone zostaną przez Zamawiającego. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w W przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego gdy wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ustzasadach ogólnych. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego ze swojego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone Potrącenie nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5księgowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości potrącenia - termin zapłaty z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, ustala się na co Wykonawca wyraża zgodę14 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty księgowej. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąprzysługuje prawo naliczenia kary umownej w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Umowie, w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: 1) w przypadku niezachowania terminów wykonania któregokolwiek lub wszystkich z poszczególnych Etapów/podetapów przedmiotu Umowy, określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia dla danego Etapu realizacji przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo–Finansowym Umowy, 2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wykonania któregokolwiek Etapów/podetapów Umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego Etapu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wynagrodzenia, określonego w §6 ust. 1 niniejszej Umowy, 4) za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz opóźnienie w dokonywaniu ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 16 pkt. a) Umowy – w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - – w wysokości 0,01 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 §6 ust. 1 pkt 2 umowyUmowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wadwady, 26) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - za każdorazowe naruszenie postanowień umownych zawartych w §7, 11, 14, 16 Umowy w wysokości 20 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 11 Umowy za każdy przypadek, z zastrzeżeniem §12 ust. 8 Umowy, 7) za nieprzedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 0,020,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 21 Umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - 8) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego w wysokości 1 1% wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 6 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekUmowy, 9) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa)/podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - budownictwie w wysokości 0,1 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 6 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekUmowy, 10) za opóźnienie w opłaceniu składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa)/podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w budownictwie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegoopłacania składek w systemie ratalnym/częściowym), 11) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów spełnienia wymogu zatrudnienia osób na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, o których mowa w § 16 4 ust. 8 7 Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego 1000 zł PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy miesiąc braku Umowy o pracę dla każdej z tych osób, 12) jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wymienionych w § 10 §4 ust. 1 pkt 2 umowy - 4 Umowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 13) w przypadku naruszenia zasad poufności lub przetwarzania danych osobowych opisanych w Umowie lub porozumieniu o przetwarzaniu danych osobowych (lub w zawartej Umowie powierzenia danych osobowych), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, 14) za nieprzystąpienie Wykonawcy do odbiorów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcychyba, określonego w § 10 ust. 1 umowyże Wykonawca udowodni, że nieprzystąpienie do odbioru wynikało z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. 2. Łączna suma Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego, do dochodzenia kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o którym mowa w § 10 ust. 1odstąpieniu od Umowy. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni mogą być naliczane niezależnie od daty jej doręczenia Wykonawcysiebie i z kilku tytułów jednocześnie. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejniewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zlecić usunięcie wad lub dokończenie wykonania Umowy osobie trzeciej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie wszelkich szkód oraz kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowynienależytego wykonania Umowy i zmiany Wykonawcy na osobę trzecią. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejZa nieprzedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 19§16 Umowy, w terminach określonych w tym samym paragrafie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 PLN (słownie dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej. 6. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 7. Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not księgowych z 7-dniowym terminem zapłaty liczonym od dnia doręczenia noty. 8. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karyprzewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1, 2) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - (rękojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad – w wysokości 0,01 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,0210 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Xxxxxxxxxxxxx umowy - za każdy dzień zwłokio podwykonawstwo, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca przysługującego podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyumownego za przedmiot umowy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekniniejszej umowy, 97) w przypadku nieprzedłożenia za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - zmiany, w wysokości 0,1 2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyumownego za przedmiot umowy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekniniejszej umowy, 10) 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegozakresie terminu zapłaty, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyprzysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego zawartej umowy o podwykonawstwo, 9) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowydzień opóźnienia. 2. Łączna suma Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1umownych. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcywysokości 10% wynagrodzenia umownego. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. W przypadku nieuiszczenia kar umownych uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 7. Zamawiający może usunąć, w terminie wskazanym zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu wyznaczonym terminie. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w okresie gwarancji lub rękojmi za wady § 5 ust. 2 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,01 1% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, za zamówienie podstawowe określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 9 ust. 2 pkt 1) Umowy, za każdy dzień opóźnienia osobno dla każdego z terminów, 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,020,5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, za zamówienie podstawowe określonego w § 10 9 ust. 1 2 pkt 1umowy - 1) Umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub błędów, 43) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyprzypadku przekroczenia terminu wykonania czynności nadzoru autorskiego, o który których mowa w § 6 3 ust. 3 lit. a i b Umowy – w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 pkt 2, ) Umowy za Opcję 1, 4) w przypadku przekroczenia terminu na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – w wysokości 0,022% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 2 pkt 2 umowy - 3) Umowy za każdy dzień zwłokiOpcję 2, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż niewywiązanie się Zamawiającego z warunków Umowy w wysokości 1 20% kwoty wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, określonego w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.§ 9 ust. 2 Umowy, 6) w przypadku uchylania się odstąpienia od zapłaty Umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio brutto określonego w § 10 9 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty2 Umowy, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy wystąpienia w dokumentacji projektowej obejmującej Przedmiot Umowy znaków towarowych, patentów, marek lub dalszemu Podwykonawcy - nazw producenta wskazujących na pochodzenie produktu, metod, urządzeń, materiałów itp. (chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” wraz z dokładnym opisaniem parametrów równoważności) w wysokości 0,2 1% kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto za każdy dzień opóźnieniazamówienie podstawowe określonego w § 9 ust. 2 pkt 1) Umowy, za każde niedozwolone określenie przedmiotu zamówienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy dwukrotnego nieprzybycia projektantów poszczególnych branż na narady techniczne, o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - których mowa w § 7 pkt 13 Umowy w wysokości 0,1 0,5% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, za zamówienie podstawowe określonego w § 10 9 ust. 1 2 pkt 2 umowy - 1) Umowy, za każdy taki przypadekkażdą nieobecność, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany opóźnienia w wyjaśnianiu zgłoszonych przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na etapie realizacji inwestycji - w wysokości 0,1 0,5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy - Umowy, za każdy taki przypadekdzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa opóźnienia w § 16 ust. 8 uzgadnianiu zgłoszonych przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji - w wysokości 0,1 0,5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy - Umowy, za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 2 pkt 36 umowy - 2 Umowy, 11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, w szczególności niewywiązywania się z obowiązków określonych w § 3 i § 7 Umowy oraz w SOPZ, w wysokości 5 0,1% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 umowy2 Umowy, za każde stwierdzone naruszenia warunków Umowy z osobna; Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do naruszeń, dla których Zamawiający przewidział inną wysokość kary umownej. 2. Łączna suma Maksymalną łączną wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa Strony ustalają na kwotę równą całkowitemu wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy określonemu w § 10 9 ust. 12 Umowy. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcytym dniu, 2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego dofinansowania Przedmiotu Umowy z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowystosunku do Wykonawcy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyUmowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejZamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z przepisem art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego za każdy dzień opóźnienia. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych w przypadku: 1) za opóźnienie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - przekazaniu Samochodów w wysokości 0,01 10% wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego czynszu najmu brutto Wykonawcyza Samochód, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyktórego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 20% maksymalnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkubrutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - Umowy; 3) opóźnienia w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniaczasie reakcji na zgłoszenie serwisowe, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej 8 ust 1 pkt 1 Umowy Wykonawca w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych wysokości 0,003% maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w § 3 ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone Umowy, za każdą godzinę opóźnienia; 4) opóźnienia w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowydokonaniu przeglądu lub naprawy, o których mowa § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokości 0,03% maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 5) opóźnienia w przekazaniu samochodu, o którym mowa w § 13 umowy7 ust. 4 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej) nieudostępnienia samochodu zastępczego, o której którym mowa w § 199 Umowy, w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień pozostawania przez Zamawiającego bez Samochodu; 7) nieubezpieczenia Samochodu lub nieopłacenia składki za ubezpieczenie w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia; 8) naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 16 Umowy, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia. 9) niezrealizowania przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w Rozdziale III ust. Jeżeli wskutek niewykonania 4 SIWZ, tj. wymagania wykonania wskazanych czynności realizacji przedmiotu Umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych niepotwierdzenie na żądanie Zamawiającego spełniania ww. wymagania, na warunkach opisanych w Rozdziale III ust. 4 SIWZ, w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone uchybienie powyższym wymaganiom. 2. Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody może dochodzić na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej karyzastrzeżonych kar umownych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąWydzierżawiający może naliczyć Dzierżawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 1) nienależytego lub nieterminowego wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów wiaty lub innych obowiązków określonych w § 7 ust. 3, 4 i 5 Umowy i w terminie tam wskazanym – w wysokości 25,00 złotych brutto za opóźnienie każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót odniesieniu do każdego elementu wiaty; 2) nienależytego lub nieterminowego utrzymania w okresie gwarancji lub rękojmi czystości wiat w terminie określonym w § 8 ust. 3 Umowy – w wysokości 20,00 złotych brutto dla każdej wiaty za wady każdy dzień opóźnienia; 3) braku powiadomienia Wydzierżawiającego o wykonanej naprawie (dotyczy tylko napraw zgłoszonych przez Wydzierżawiającego) - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego 10 złotych brutto Wykonawcyza każde naruszenie; 4) stwierdzenia przez Wydzierżawiającego pracy przy oświetleniu ulicznym bez dopuszczenia ze strony Wydzierżawiającego zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy - w wysokości 100 złotych brutto za każdy przypadek; 5) rozwiązania niniejszej Umowy przez Dzierżawcę lub Wydzierżawiającego z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy - w wysokości równowartości 3 – miesięcznego łącznego czynszu brutto, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy3 Umowy; 6) zamontowania dodatkowej gabloty reklamowych bez zgody Wydzierżawiającego – w wysokości 500 złotych brutto za każdy przypadek; 7) braku stawiennictwa Dzierżawcy w terminie zwrotu Przedmiotu dzierżawy, wyznaczonym przez Wydzierżawiającego lub odmowy podpisania protokołu odbioru - w wysokości 20 000 złotych za każdy przypadek; 8) braku zwrotu Przedmiotu dzierżawy (rozumianego tutaj jako każda wiata z osobna) Wydzierżawiającemu, w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego, zgodnym z Umowa - w wysokości 200 złotych brutto za każdą wiatę, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,; 29) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowybraku przedstawienia Wydzierżawiającemu dokumentów, o którym których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku 4 Umowy lub braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - dopełnienia wymaganych prawem formalności związanych z ulepszeniami i nakładami na przedmiot dzierżawy – w wysokości 1 % wynagrodzenia 200 złotych brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniaNaliczone przez Wydzierżawiającego kary umowne przewidziane Umową zostaną zapłacone przez Dzierżawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążającej, o którym mowa na rachunek bankowy Wydzierżawiającego, wskazany w § 10 ust. 1nocie obciążającej. 3. Kary umowne będą płacone Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dzierżawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na podstawie noty obciążeniowej zasadach ogólnych, przewidzianych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia WykonawcyKodeksie cywilnym. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyróżnych tytułów, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia zaś postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo maja charakter autonomiczny w tym znaczeniu, że pozostają w mocy i stanowią podstawę do naliczeni kar również w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejna jakiejkolwiek podstawie. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 1) w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu czynności związanych z konserwacją dźwigu osobowe- go w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym te czynności miały zostać wykonane; 4) w wysokości 10% wartości umowy brutto za każdy przypadek użycia materiałów nie spełnia- jących warunków określonych w § 1 ust. 5 umowy. Zapłacenie kary nie powoduje braku obowiązku usunięcia przez Wykonawcę tych materiałów i użycie prawidłowych, 5) w przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto. 2. Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy zapłaty lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - Podwykonawcom w wysokości 0,2 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) 2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 1% wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - przysługującego Podwykonawcy za każdy taki przypadekdzień opóźnienia, 93) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 1% wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - przysługującego Podwykonawcy za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkudzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w § 3 4 ust. 1 pkt 36 6 niniejszej umowy, 4) w przypadku braku zmiany umowy - o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 1% wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 5) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 3. Kary umowne będą płacone W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie noty obciążeniowej umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności na erenie budowy w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcytrakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 5 000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę. 4. W przypadku nieuiszczenia Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za opóźnienie w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność realizacji przed- miotu umowy z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyprzyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia odstąpienia od umowy w całości lub części lub wypowiedzenia umowy przez Zama- wiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wy- sokości 10 % wartości umowy brutto. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 68. Kary umowne będą naliczane niezależnie od siebie. 9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, lub rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub i rękojmi za wady - – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 23) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust9ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - – w wysokości 1 10 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 65) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 9 ust. 13, 14 i 16 15 umowy - – w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 76) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) 7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwoPodwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - – w wysokości 0,1 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekumowy, 9) 8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo Podwykonawstwo lub jej zmiany - – w wysokości 0,1 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekumowy, 109) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 15 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 umowy., 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa 10) w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowyubezpieczenia/ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia/ciągłości ubezpieczenia. W przypadku utrzymywania się takiego stanu powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 11) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na co Wykonawca wyraża zgodępodstawie umowy o pracę osób tj. w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 7 i/lub ust. 12 lub nieprzedłożenia zaktualizowanego oświadczenia, 12) za zawinione lub nieuzasadnione przerwanie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 umowy, 13) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, tj. w przypadku nieprzedłożenia Harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych – w wysokości 500 zł każdorazowo za nieprzedłożenie, a następnie 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu. 2. Przed potrąceniem kar umownych Zamawiający zwróci się do Wykonawcy na piśmie o ustosunkowanie się i zapłatę kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma. W przypadku braku odpowiedzi na pismo i nie zapłacenia kary umownej w wyznaczonym terminie, Zamawiający może potrącić kary umowne na podstawie noty obciążeniowej, z bieżących należności Wykonawcy. 3. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 4. Zamawiający ma prawo wydłużyć termin płatności bieżącej faktury o czas postępowania, o którym mowa w ust. 2 dot. zapłaty kar umownych. 5. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody. Odszkodowanie odpowiadać będzie rzeczywistej szkodzie. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 1916 ust. 2 pkt 1a umowy. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: zamawiającemu kary umowne: za zwłokę wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1) , za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, z tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 30% należytego wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1.; za zwłokę wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,01 0,3% należnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 20 ust. 1 pkt 2 umowy1, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym upływu terminu na usunięcie wad, 2) , z tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 40% należytego wynagrodzenia; z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 20% należnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 20 ust. 1 umowy, 3) 1. zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% brak zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10.000,00 zł za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 4) zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 2.000,00 zł za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł; za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 0,1 10% należnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 20 ust. 1; za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości: 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,1% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, z tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10.500,00 zł w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, z tym że kara umowna z tego tytułu nie może być większa niż 10.500,00 zł za niewykonanie obowiązku o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdego pracownika, który nie będzie zatrudniony (przez wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę - każdy stwierdzony przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku; za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3 9 ust. 1 pkt 36 3 umowy - w wysokości 5 500,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie, wynosi 40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniakwoty brutto, o którym której mowa w § 10 ust20 ust.1 umowy. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone wymienionego w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności nie pokrywa poniesionej szkody, to zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Kara umowna z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary przez wykonawcę lub potrącenie przez zamawiającego kwoty kary z płatności należnej wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, zamawiający zachowuje roszczenia z tytułu zastrzeżonych kar umownych. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie kary umowne: Za zwłokę w usunięciu wad (każdej wady osobno) stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - – w wysokości 0,01 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 §5 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony zwłoki liczonego od dnia następującego po dniu wyznaczonym wyznaczonego na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego , Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - – w wysokości 20 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 §5 ust. 1, Za nieprawidłowe uwzględnienie terminu płatności w zawartej umowie dla podwykonawcy (dostawcy/usługodawcy) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę zwłoki w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowydokonaniu zmian, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,024% niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowypodwykonawcy/okresy rozliczeniowepodwykonawców, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 §5 ust. 1 pkt 2 1, Za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z niniejszej umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane/dostawy/usługi) lub jej zmiany - w wysokości 0,1 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w §5 ust. 1, Za nieprzestrzeganie przepisów p.poż, czy BHP w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony wypadek, Za brak dokonania zmiany osób o jakiej mowa w § 10 4 ust. 1 pkt 2 umowy - 23 w wysokości 350 zł za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegodzień zwłoki za każdą osobę, o których mowa Za nieprzedłożenie oświadczeń opisanych w § 16 4 ust. 8 1 pkt. 28 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy200 za każdy dzień zwłoki, określonego Za brak obecności osób w przypadkach opisanych w § 10 4 ust. 1 pkt 2 umowy - 29 w wysokości 300 zł za każdą osobę za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku dzień nieobecności, Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 §5 ust. 1 pkt 36 umowy - za każdy dzień zwłoki w wysokości 5 % dokonaniu zmian, Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność należnego podwykonawcom z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejzmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 19. 9art. Jeżeli wskutek niewykonania 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 4% niezapłaconego lub nienależytego zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia brutto, podwykonawcy/podwykonawców. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia umownego brutto oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań umownych Umowy. Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych prawa cywilnegookreślonych w ustawie Kodeksie cywilnym. Kary umowne o których mowa w niniejszym paragrafie, uwzględniając mogą być naliczane niezależnie od siebie. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy. Łączna maksymalna wysokość uzyskanej karykar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zapłaci mu kary umowne: a) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót odbiorze, lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - lub gwarancji jakości, w wysokości 0,01 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnieniazwłoki, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym wyznaczonego na usunięcie wad,; 2c) z tytułu odstąpienia za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w wysokości 20% Wynagrodzenia; 2) Zamawiający, na żądanie Wykonawcy zapłaci mu kary umowne: a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru Przedmiotu Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć; b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn niezależnych od zawinionych w całości przez Zamawiającego - w wysokości 20 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto WykonawcyWynagrodzenia, określonego w § 10 chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 456 ust. 1 umowy,PZP; 32. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w przypadku: 1) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - dalszego podwykonawcy – w wysokości 0,5 0,2% niezapłaconej kwotywysokości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą za każdy dzień, od dnia upływu terminu zapłaty Podwykonawcy do dnia zapłaty przez Zamawiającego, 72) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - dalszego podwykonawcy – w wysokości 0,2 0,2% wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą za każdy dzień opóźnieniadzień, od dnia upływu terminu zapłaty Podwykonawcy do dnia zapłaty, 8) w przypadku 3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 5000 zł za każdy taki przypadeknieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 94) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy5000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 5) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2000 zł, 6) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu "Obowiązku Zatrudnienia", określonego w § 10 6 ust. 1 pkt 2 umowy - 7 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek,przypadek braku zatrudnienia wskazanych przez Wykonawcę osób. 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego3. Potrącenie kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 111) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 lit. a-c oraz ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust2 pkt. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej -6 może nastąpić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy.stosunku do Zamawiającego 4. W przypadku nieuiszczenia Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyna zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia Strony określają limit kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 30% wartości przedmiotu umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub przypadku odstąpienia od Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,01 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,Umowy; 2) z tytułu odstąpienia od części Umowy przez Zamawiającego od umowy którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - – w wysokości 20 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 umowy,pkt 2 Umowy; 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyrozpoczęciu świadczenia Usług, o którym mowa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 12 ust. 1 pkt 1umowy - 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,; 4) za zwłokę przerwę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyświadczeniu Usług, o który mowa z winy/przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy - 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,przerwy; 5) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1,5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości; 6) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu Usług – w wysokości 1 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego wskazanego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy; 7) za okres rozliczeniowy/okresy rozliczenioweniedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia,nie dopełniono przedmiotowego wymogu; 8) za brak możliwości kontaktu telefonicznego z Kierownikiem obiektów lub Koordynatorem, jeżeli taka sytuacja miała miejsce co najmniej trzykrotnie (w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - ciągu miesiąca kalendarzowego) liczona od pierwszej nieudanej próby kontaktu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,1 Umowy; 9) za zwłokę w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegoprzekazaniu dokumentów, o których mowa w § 16 15 ust. 8 9 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 12 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na ich przekazanie; 10) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia – zgodnie z wymaganiami Umowy, warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 12 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego 3 – dniowego terminu do przedłożenia określonych powyżej dokumentów ubezpieczenia. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną. 11) za niezrealizowanie obowiązku 2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wszelkich kar umownych z należnego Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia lub złożonego zabezpieczenia bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 3. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w Umowie nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 12 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy2 Umowy. 4. W przypadku nieuiszczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejumownych, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych prawa określonych przepisami Kodeksu cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąnastępujące kary umowne: 1) za opóźnienie każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminów ustalonych w Umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brut- to, 2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji okre- sie objętym gwarancją lub rękojmi za wady - rękojmią w wysokości 0,01 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy,umownego ry- 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko- nawcy w wysokości 0,0210% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłokibrutto, 4) za zwłokę brak bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem robót ze strony Wykonawcy – 2 000,00 zł za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności, 5) za nieusprawiedliwioną nieobecność w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowynaradzie koordynacyjnej przedstawiciela Wy- konawcy – 1 000,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność, 6) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu jakichkolwiek dokumentów wymienionych w niniejszej Umowie, o który mowa w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego ry- czałtowego brutto, z zastrzeżeniem pkt 7, 7) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu jakichkolwiek dokumentów wymienionych w § 6 2 ust. 2 pkt 227 niniejszej Umowy, w wysokości 0,020,5% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłokibrutto, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego 8) za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od nieuzasadniony brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 dal- szym podwykonawcom – 2% niezapłaconej kwotywynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za jedno zdarzenie, 79) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawstwo lub projektu pro- jektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo podwyko- nawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 – 10% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekjedno zdarzenie, 10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 zakresie terminu zapłaty – 1% wynagrodzenia wyna- grodzenia umownego ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowyjedno zdarzenie. 2. Łączna suma Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktur Wykonawcy, przy czym potrącenie umowne nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa ogranicza w § 10 ust. 1żaden sposób prawa Zamawiającego do potrącenia ustawowego. 3. Kary umowne będą płacone Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić od Wyko- nawcy odszkodowania uzupełniającego na podstawie noty obciążeniowej zasadach określonych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia WykonawcyKodeksie cywilnym. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Za zwłokę w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za wykonany przedmiot umowyopóźnienie. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego ogólnej wartości brutto Wykonawcy, określonego Przedmiotu umowy określonej w § 10 4 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu zakończenia, o którym mowa w § 2 ust. 1; 2) za niezgodne z warunkami umowy lub częściowe wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony zwłoki liczonej od dnia następującego po dniu wyznaczonym niewykonania pracy do dnia jej właściwego wykonania; 3) za każdorazowe przekroczenie terminu rozpoczęcia robót określonego w §2 ust. 2 w wysokości 0,1 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w danym punkcie prowadzenia robót; 4) za zwłokę w usunięciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany, w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,wad do dnia ich usunięcia; 5) za niewyposażenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie ochronne z logo (nazwą firmy) Wykonawcy, w wysokości 0,1 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy dzień wystąpienia uchybienia; 6) z tytułu odstąpienia za niezapewnienie w ramach świadczenia Przedmiotu umowy zadeklarowanej w ofercie liczby wymaganego sprawnego sprzętu w wysokości 0,1 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdą brakującą jednostkę sprzętu; 7) za nienależyte lub nieterminowe odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach objętych niniejszą umową w wysokości 0,25% ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w danym punkcie prowadzenia robót; 8) za brak prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót w wysokości 700,00 zł brutto za każdy punkt prowadzenia robót; 9) za wykonywanie prac w terenie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu, w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 10) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy; 11) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości: a) 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, umownego określonego w § 10 4 ust. 1 2 niniejszej umowy w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej zgodnie z umową o podwykonawstwo, b) 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej zgodnie z umową o podwykonawstwo, c) 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy następny dzień zwłoki liczonej zgodnie z umową o podwykonawstwo, 2) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości: 1,00 % ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, 3) za zwłokę przedłożenie Zamawiającemu z opóźnieniem poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminowym wykonaniu zakresu wysokości: 0,1 % ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa określonej w § 6 4 ust. 2 pkt 1niniejszej umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - liczone za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej brak zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuzakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 3 9 ust. 1 pkt 36 umowy - 10 niniejszej umowy, w wysokości 5 wysokości: 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego ogólnej wartości brutto Wykonawcyprzedmiotu umowy, określonego określonej w § 10 4 ust. 1 2 niniejszej umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w terminie wskazanym wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowypełnej wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wartość naliczonej Wykonawcy kary umownej. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek dokończenia robót, ani z innych obowiązków i zobowiązań wynikających umownych. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - terminie realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 23) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 umowy, 34) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,0210% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 1umowy umowy, 5) za nieprzystąpienie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przejęcia terenu prac - w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 6) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 3 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 47) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, przypadku braku zmiany umowy o który mowa podwykonawstwo w § 6 ust. 2 pkt 2, zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,025% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 ust. 9 ust 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnieniaumowy, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie naruszenia obowiązku określonego w § 1 ust. 11 5 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 3 000 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego stwierdzony przypadek niezatrudnienia na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, podstawie umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowypracę. 2. Łączna suma Strony przewidują możliwość dochodzenia, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych - aż do pełnego zaspokojenia poniesionej przez Xxxxxxxxxxxxx szkody. Odszkodowanie odpowiadać będzie rzeczywistej szkodzie, nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1dotyczy natomiast utraconych pożytków. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcydoręczenia. Notę uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres Wykonawcy , w formacie pdf. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność ust. 3 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z wierzytelności niniejszą umową Zamawiający: 1) pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub 2) będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, 5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą naliczane niezależnie od siebie i są należne bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 5-8 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z należytego wykonania przedmiotu umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownązamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 2 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki (termin wykonania przedmiotu umowy określono w § 3 niniejszej umowy), 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, liczony określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki od dnia następującego po dniu wyznaczonym wyznaczonego na usunięcie wad, 23) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 2 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,2. 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy brak zapłaty lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,zwłoki; 8) w przypadku nieprzedłożenia 5) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 3 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 2 ust. 1 pkt 2 umowy - Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,, o którym mowa powyżej; 96) w przypadku nieprzedłożenia za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 3 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 2 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki stwierdzony przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa powyżej; 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniazakresie terminu zapłaty, o którym której mowa w § 10 ust. 14 umowy - w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek o którym mowa powyżej; 8) za brak realizacji obowiązków określonych w § 12 ust. 1-3 Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy za każdy stwierdzony przypadek. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 3. Kary umowne będą płacone Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na podstawie noty obciążeniowej rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy.związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności 4. W przypadku nieuiszczenia naliczania kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone określonych w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności 1, Zamawiający może potrącić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowywynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 65. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata Zamawiający ma prawo zaliczyć na poczet kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowybądź odszkodowania kwotę przekazaną tytułem zabezpieczenia. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) : za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - terminie realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) , z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,0210% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 1umowy - umowy, za nieprzystąpienie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przejęcia terenu prac w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegodokumentów, o których mowa w § 16 11 ust. 8 3 - w wysokości 0,1 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie umowy, w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 1 ust. 11 5 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 3 000 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego stwierdzony przypadek niezatrudnienia na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, podstawie umowy o którym mowa w § 3 ustpracę. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniana zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, o którym mowa w § 10 ustaż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody. 1. 3Odszkodowanie odpowiadać będzie rzeczywistej szkodzie. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Nie dotyczy natomiast utraconych pożytków. Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4doręczenia. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Notę uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres Wykonawcy …, w terminie wskazanym formacie pdf. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność ust. 3 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z wierzytelności niniejszą umową Zamawiający: pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności na co Wykonawca wyraża zgodę, lub pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Kary umowne, o którym których mowa w § 13 umowyust. 1, będą naliczane niezależnie od siebie i są należne bez względu na co Wykonawca wyraża zgodę. 6poniesione szkody przez Zamawiającego. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 5-8 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z należytego wykonania przedmiotu umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za wady które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 0,01 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego o którym mowa w § 10 2 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 20 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego o którym mowa w § 10 2 ust. 1 umowyumowy za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w § 6 ust. 2 pkt 1, trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,020,5 % wynagrodzenia ryczałtowego wartości brutto Wykonawcyelementów, określonego co do których stwierdzono wady i usterki, zdefiniowanych i oszacowanych w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 6 ust. 2 pkt 2, 13 umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego 500,00 złotych brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) za zwłokę w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy przedstawieniu kosztorysu Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokości 1 % wynagrodzenia 500,00 złotych brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.każdy dzień zwłoki, 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłatyPodwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizycznych bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty,3 000,00 złotych za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę. 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy ujawnienia nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub dalszemu Podwykonawcy - Podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy szczegółowych wytycznych i wymagań dotyczących realizacji robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w odniesieniu do każdego pracownika, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonej w punkcie 5, załącznika nr 9 do SWZ za każdy dzień opóźnienia, 8) rodzaj przewinienia w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadeknim określony. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) kary umowne: za opóźnienie zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od terminu określonego w § 4 ust. 1 potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - i rękojmi, w wysokości 0,01 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 7 ust. 1 pkt 2 umowy1, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, liczony za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1,2) umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni roboczych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w § 4 ust. 3, z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 20% wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 7 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku z tytułu braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 10% niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku wynagrodzenia umownego brutto, należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy - dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia, 8) zwłoki od umownego terminu zapłaty, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - zmiany, w wysokości 0,1 10% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcynależnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 7 ust. 1 pkt 2 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegonastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 24 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ustniniejszej umowy. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 Naliczone kary łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyumownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniado wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Strony ustalają, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie noty obciążeniowej niniejszej umowy, zaspokoi w terminie 7 dni od daty jej doręczenia pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyszkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - Terminie Wykonania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 do 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 §15 ust. 1 umowy,. 3) za zwłokę 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa przypadku: a. opóźnienia w § 6 ust. 2 pkt 1realizacji poszczególnych etapów projektu, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia stosunku do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuSzczegółowego Harmonogramu Realizacji Wdrożenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - i 2 Umowy, w wysokości 5 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 10 15 ust. 1 umowyUmowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniab. opóźnienia w dacie Startu Produktywnego, w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Wdrożenia, o którym mowa w § 10 3 ust. 11 i 2 Umowy, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, c. opóźnienia w usuwaniu Wad w trakcie trwania Asysty – w wysokości: i. 0,1% Wynagrodzenia brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy - za każdą godzinę opóźnienia w przypadku Awarii Krytycznej, ii. 0,05% Wynagrodzenia brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy - za każdą godzinę opóźnienia w przypadku Błędu Systemu, iii. 0,01% Wynagrodzenia brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy - za każdy dzień roboczy opóźnienia w przypadku Nieprawidłowości w pracy Systemu. d. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy, e. każdego udokumentowanego faktu zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego - w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy, f. każdego udokumentowanego faktu naruszenia zasad poufności - w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia WykonawcyUmowie nie może przekraczać 100% wynagrodzenia z tytułu Umowy. 4. W przypadku nieuiszczenia Każdorazowe wezwanie do zapłaty kar umownych umownych, poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania naruszeń bądź usunięcia ich przyczyn oraz związanych z nimi skutków w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejdo 14 dni od wezwania. Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania działań, o których mowa powyżej i upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu uprawniony do odstąpienia od umowy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowybrutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną Wykonawcy lub z wniesionego przez Zamawiającego potrącone w szczególności z Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę§16 Umowy. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejWykonawca wyraża zgodę na potrącenia, o której których mowa w § 19ust. 5. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umownąkary umownej w wysokości : 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, zwłoki liczony od dnia następującego następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyupływie terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 12; 2) 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki w złożeniu Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji Inwestycji, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, licząc od terminu określonego w § 10 2 ust. 3; 3) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1umowy Umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek Przedmiotu Umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji/rękojmi; 4) 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 5) 5% od nieuiszczonej kwoty brutto za dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 6) 1% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom , za dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadzień. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - zmiany, za każdorazowe naruszenie ww. obowiązku; 8) 500 zł brutto za nieprzedłożenie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia terminie umownym poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyzmiany, określonego w § 10 ustza każdorazowe naruszenie ww. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,obowiązku; 109) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 500 zł brutto za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy przypadek. 12) dzień zwłoki od daty wskazanej w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuwezwaniu, o którym mowa w § 3 5 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 10; 10) 2 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 umowy1, za każdorazowe dopuszczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy osób innych niż wskazane w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego lub dopuszczenie do wykonywania robót osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 11) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez nadzór inwestorski wpisem do Dziennika Budowy w wykonaniu obowiązku usunięcia niedociągnięć powodujących zagrożenie warunków BHP. 2. Łączna suma Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 3. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 4. W sytuacji, gdy przewidziana w Umowie kara nie pokrywa wartości szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Strony dopuszczają kumulację kar umownych, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w §8 ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca Za niezebranie do Funduszu pełnej kwoty Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, wskazanej w §3 ust. 2 Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci Zamawiającemu do Funduszu Funduszy karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, niezebranej kwoty Kapitalizacji Instrumentu Finansowego. 2. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 §6 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 21) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 20 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, niewypłaconej Kapitalizacji Instrumentu Finansowego. 3. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 §6 ust. 1 umowy,pkt 2) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 2% od różnicy pomiędzy częścią Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, którą Pośrednik Finansowy zobowiązany był wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców na dzień połowy Okresu Budowy Portfela a częścią kapitalizacji Instrumentu Finansowego zainwestowaną na ten dzień w Ostatecznych Odbiorców. 4. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w §6 ust. 1 pkt 3) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 2% rzeczywistej średniej wartości Jednostkowego Wejścia Kapitałowego obliczonej na podstawie Portfela Aktywów Niepublicznych, a w przypadku braku jakiejkolwiek Inwestycji, w wysokości 2% maksymalnej możliwej wartości Inwestycji określonej w Metryce, za zwłokę każdą niezrealizowaną Inwestycję określoną Wskaźnikiem. 5. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy§6 ust. 1 pkt 4) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 1% rzeczywistej średniej wartości Jednostkowego Wejścia Kapitałowego obliczonej na podstawie Portfela Aktywów Niepublicznych, a w przypadku braku jakiejkolwiek Inwestycji, w wysokości 1% maksymalnej możliwej wartości Inwestycji określonej w Metryce, za każdą niezrealizowaną Inwestycję określoną Wskaźnikiem. Weryfikacja realizacji przedmiotowego Wskaźnika nastąpi zgodnie z §6 ust. 2 Umowy. 6. W przypadku niewykonania Wskaźnika określonego w §6 ust. 1 pkt 2) Umowy Menadżer ma prawo do obniżenia Limitu Wkładu Funduszu Funduszy, o którym mowa w § 6 §3 ust. 3 Umowy, do 50% określonej w §3 ust. 3 Umowy wartości, wedle uznania Menadżera. 7. W przypadku obniżenia Limitu Wkładu Funduszu Funduszy, o którym mowa w ust 7 powyżej, proporcjonalnemu obniżeniu ulega: • Kapitalizacja Instrumentu Finansowego, o której mowa w §3 ust 2 pkt 1Umowy; • minimalny Wkład Pośrednika Finansowego, o którym mowa w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy§3 ust 4 Umowy; • minimalny Wkład Inwestora Prywatnego, określonego o którym mowa w § 10 §3 ust 5 Umowy; • Opłata za Zarządzanie; • Wskaźniki określone w §6 ust. 1 pkt 1umowy - 3) – 4) Umowy, przy czym w przypadku gdyby wystąpiły wartości ułamkowe dla tych wskaźników, nastąpi ich zaokrąglenie do pełnych wartości w górę. 8. W przypadku, gdy Wkład Funduszu Funduszy został wniesiony do Funduszu w wysokości przekraczającej obniżony Limit Wkładu Funduszu Funduszy, Menadżer ma prawo żądać jego zwrotu poprzez żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na zasadach określonych w Statucie. Jednocześnie Xxxxxxxx ma prawo żądać zwrotu nadmiernie pobranej Opłaty za Zarządzanie lub środków wpłaconych do Pośrednika Finansowego tytułem Opłaty za Zarządzanie w nadmiernej wysokości. 9. W przypadku niespełnienia przez Pośrednika Finansowego któregokolwiek z warunków określonych w §3 ust. 1 Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę umowną w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 10. W przypadku czasowego niespełnienia warunków określonych w SIWZ i Ofercie dla Kluczowego Zespołu oraz niedostosowania składu Kluczowego Zespołu do tych warunków w terminie określonym w §13 ust. 13 Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci Menedżerowi karę umowną w wysokości 1 000 zł (tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę Dzień Roboczy niedostosowania składu Kluczowego Zespołu po terminie określonym w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy§13 ust. 13 Umowy. Zapłata kary umownej nie zwalnia Pośrednika Finansowego z konieczności dostosowania składu Kluczowego Zespołu oraz spełnienia warunków określonych w SIWZ i Ofercie, o który mowa w § 6 pod rygorem rozwiązania Umowy przez Xxxxxxxxx na podstawie §23 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ustpkt. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 51) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy PodwykonawcaUmowy. 6) w przypadku uchylania się 11. Menadżer ma prawo do odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegowymierzenia kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 2 oraz ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego 4-5 powyżej w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadekprzypadku, gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. 12. Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w terminie 30 (trzydziestu) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowydni kalendarzowych od dnia wezwania do zapłaty kary. 213. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Ustalenie i nałożenie Kary umowne będą płacone umownej na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną zapisów niniejszego paragrafu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyXxxxxxxxx odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, na co Wykonawca wyraża zgodęzasadach ogólnych. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąW określonych w niniejszym paragrafie Umowy przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom będzie przysługiwać uprawnienie do naliczenia kar umownych na zasadach określonych poniżej. 2. Jeżeli którakolwiek ze Stron wyrządzi drugiej Stronie szkodę o wartości większej niż przewidują zastrzeżone kary umowne, poszkodowana Strona będzie mogła dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. Partner Prywatny poniesie kary umowne w następujących przypadkach: 1) za opóźnienie 20% Wynagrodzenia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub przypadku odstąpienia od Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego przypadku określonym w § 10 18 ust. 1 pkt 2 umowy1 Umowy; 2) 10 % Wynagrodzenia, w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; 3) 0,1 % wartości Faktury Inwestycyjnej, za każdy dzień opóźnienia, liczony zwłoki w zakończeniu Etapu Robót licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego terminu wskazanego w § 10 ust. 4 Umowy; 4) 1 umowy, 3) % kwartalnego wynagrodzenia za zwłokę Etap Utrzymania, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyodpowiednio: przystąpieniu do naprawy lub wymiany albo usunięciu awarii, wad lub usterek w działaniu oświetlenia, o którym których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 12 ust. 1 pkt 1umowy - 1-3 Umowy lub wymiany lub naprawy infrastruktury, o których mowa w § 12 ust. 8 Umowy, w stosunku do terminów tam wskazanych; 5) 5 % wynagrodzenia za Etap Utrzymania za niewykonanie obowiązków w zakresie zapewnienia Podmiotowi Publicznemu licencji na system sterowania oświetleniem; 6) 1 % wynagrodzenia za Etap Utrzymania, za każdą awarię, wadę lub usterkę w działaniu oświetlenia powyżej pięćdziesięciu w danym roku kalendarzowym, powstałych z winy Podmiotu Prywatnego lub produktu; awarie kilku elementów Infrastruktury powstałe jednocześnie uważa się za jedną awarię; 7) 1 % kwartalnego wynagrodzenia za Etap Utrzymania, za każdy dzień zwłoki,zwłoki w wykonaniu innych obowiązków przewidzianych do wykonania w trakcie trwania Etapu Utrzymania (w przypadku, gdy termin wykonania nie jest wskazany kara będzie naliczana od wyznaczonego terminu wykonania obowiązku, nie krótszego niż 7 dni); 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy8) 0,5 % wartości Faktury Inwestycyjnej, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłatyprzez Partnera Prywatnego na Etapie Xxxxx. Kara będzie naliczona za każdy określony powyżej przypadek; 9) 0,02 % wartości Faktury Inwestycyjnej, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Partnera Prywatnego na Etapie Robót za każdy dzień opóźnienia,zwłoki. Kara będzie naliczona za każdy określony powyżej przypadek; 8) 10) 0,5 % wartości Faktury Inwestycyjnej, w przypadku nieprzedłożenia Podmiotowi Publicznemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie lub braku zmiany - umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ustzakresie terminu zapłaty. 1 pkt 2 umowy - Kara będzie naliczona za każdy taki określony powyżej przypadek,; 911) 0,2 % wartości Faktury Inwestycyjnej, w przypadku nieprzedłożenia Podmiotowi Publicznemu poświadczonej przez Partnera Prywatnego za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Kara będzie naliczona za każdy określony powyżej przypadek; 12) 0,5 % wartości Faktury Inwestycyjnej za brak zmiany - umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego zakresie terminu zapłaty; 13) 2.000 zł z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 10 26 ust. 1 pkt 2 umowy - czynności za każdy taki stwierdzony przypadek,. 104. Podmiot Publiczny ponosi kary umowne w następujących przypadkach: 1) 10 % Wynagrodzenia, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegoodstąpienia od umowy przez Partnera Prywatnego z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego określonych w Umowie; 2) 10 % Wynagrodzenia, w przypadku wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego określonych w Umowie; 3) 0,05 % wartości Faktury Inwestycyjnej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków przewidzianych do wykonania w trakcie trwania Etapu Robót; 4) 1 % kwartalnego wynagrodzenia za Etap Utrzymania, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków przewidzianych do wykonania w trakcie trwania Etapu Utrzymania. 5. Partner Prywatny upoważnia Podmiot Publiczny do potrącenia nałożonych na niego kar umownych na każdym z etapów realizacji Umowy, z przedkładanych do zapłaty faktur za Etap Utrzymania, o których mowa w § 16 14 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5Umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia pokrycia nałożonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyw kwotach pozostałych do zapłaty, Partner Prywatny zobowiązuje się do uregulowania kary określone umownej lub jej niepotrąconej części w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyterminie 20 dni od doręczenia mu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodępodstawie którego ma nastąpić zapłata. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyPodmiotowi Publicznemu nie przysługuje prawo naliczania kary umownej określonej w ust. 3 pkt 3 Umowy w przypadku, rozwiązania lub odstąpienia gdy opóźnienie w zakończeniu Etapu Robót wynika z przyczyn niezależnych od niejPartnera Prywatnego w ramach realizowania czynności określonych w § 5 ust. 4 Umowy. 7. Naliczenie Podmiotowi Publicznemu i zapłata Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo naliczenia kary umownej nie zwalnia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niego od Umowy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowyprzyczyn, o których mowa w art. 145 Ustawy Pzp. 8. Stosowanie Kary podlegają kumulacji, jednakże Podmiot Publiczny uprawniony jest do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci naliczenia Partnerowi Prywatnemu kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19do wysokości 25 % Wynagrodzenia. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karyW przypadku przekroczenia Gwarantowanego Maksymalnego Zużycia w danym Roku Rozliczeniowym Podmiot Prywatny zwróci Podmiotowi Publicznemu różnicę pomiędzy Gwarantowanym Maksymalnym Zużyciem a zużyciem faktycznym w terminie 14 dni od wezwania.

Kary umowne. 1Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1 pkt właściwy dla zadania lit. a za każdy dzień opóźnienia, od 1 do 10 dni i 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, a po 20 dniu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną: 1) umowną w wysokości po 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia do wysokości 100% wynagrodzenia umownego włącznie; za niewykonanie umowy w zakresie zamówienia podstawowego, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 pkt właściwy dla zadania lit. a, za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia opcjonalnego w przypadku skorzystania z prawa opcji – w wysokości 0,2 % wartości netto każdorazowego zgłoszenia, za każdy dzień opóźnienia, od 1 do 10 dni i 0,5% wartości netto każdorazowego zgłoszenia za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, a po 20 dniu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości po 0,5% wartości netto każdorazowego zgłoszenia za każdy dzień opóźnienia do wysokości 100% wartości netto zgłoszenia włącznie; za niewykonanie umowy w zakresie zamówienia objętego prawem opcji, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości netto zamówienia, określonej w § 6 ust. 1 pkt właściwy dla zadania lit. b; za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub i rękojmi za wady - – w wysokości 0,01 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wartości netto przedmiotów wadliwych stwierdzonych przy odbiorze lub w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień opóźnieniaopóźnienia od 1 do 10 dni i 0,5% wartości netto wadliwej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia od 11 do 20 dnia, liczony od dnia następującego a po 20 dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - dalej naliczać karę umowną w wysokości 20 po 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyumownego za każdy dzień opóźnienia do wysokości 100% wynagrodzenia umownego włącznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyjednakże nie więcej niż do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych potrącane z wynagrodzenia wynikającego z faktury, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęzgodę na takie potrącenia i oświadcza, że to wyrażenie zgody nie jest obarczone żadną wadą oświadczenia woli. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji Zamówienia w wysokości 0,2% wysokości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie w realizacji Zamówienia w wysokości 0,2% wysokości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wysokości wynagrodzenia brutto; 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - rękojmi, w wysokości 0,01 0,5% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony opóźnienia liczonego od dnia następującego następnego po dniu wyznaczonym upływie ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad,wad nie więcej jednak niż 20% wysokości wynagrodzenia brutto; 24) z tytułu odstąpienia za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy Umowy z przyczyn zależnych od leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy 25% wysokości wynagrodzenia brutto za część, której dotyczyło odstąpienie; 5) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 25% wysokości wynagrodzenia brutto za część, której dotyczyło odstąpienie; 6) za każdą rozpoczętą, stwierdzoną przez Zamawiającego, godzinę nieobecności na terenie budowy podczas realizacji prac osoby Kierownika Budowy– 200 zł; 7) za każdy stwierdzony przypadek niejednolitego, oznakowanego stroju pracowników fizycznych w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy100,00 zł, 32. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,020,05 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,; 42) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowalne lub projektu jej zmiany - zmiany, w wysokości 0,1 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,dzień opóźnienia; 93) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - zmiany, w wysokości 0,1 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł umownego brutto za każdy przypadekdzień opóźnienia; 4) nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 12) 3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuniniejszej Umowie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 1/10 kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyzgodnie z obowiązującymi przepisami, określonego za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w § 10 ustspełnieniu ww. 1 umowywymogu w odniesieniu do każdej osoby. 24. Łączna suma Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie w terminie wszystkich żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości jednokrotności kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w złożeniu oświadczenia. 5. Zapłata kary umownej nie jest należna, jeśli opóźnienie wynika z okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusprawiedliwioną nieobecność przedstawiciela Wykonawcy w cotygodniowym spotkaniu koordynacyjnym w wysokości 1.230,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego z wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w 5 ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowyUmowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych Kary umowne nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnegookreślonych w Kodeksie cywilnym, uwzględniając wysokość uzyskanej karyjeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.

Kary umowne. 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nie dotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego strony ustalają, że: 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) kary umowne: za opóźnienie każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczęciu realizacji oraz w zakończeniu robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyustalonego za przedmiot umowy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - nieuzasadnionej przerwy w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego realizacji robót w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyodniesieniu do harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust5 z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 2 pkt 1Kary naliczane będą w przypadku przerw wynoszących powyżej 14 dni po dodatkowym wezwaniu. Kary powyższe naliczane będą niezależnie od konsekwencji wynikających z § 15 umowy, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyustalonego za przedmiot umowy, określonego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę/Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w § 10 ustwysokości 10%wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy. 1.2. 1 pkt 1umowy - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za każdy dzień zwłoki, 4) zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za zwłokę przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy , za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu zakresu przekazaniu projektu wykonawczego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5zwłoki w odbiorze końcowym przedmiotu umowy (z przyczyn zależnych od Zamawiającego) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - – w wysokości 1 0,05% wynagrodzenia brutto należnego ustalonego za okres rozliczeniowyprzedmiot umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/okresy rozliczenioweWykonawcę, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się z przyczyn zależnych od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - Zamawiającego w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 10% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy brutto ustalonego za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 przedmiot umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniaW przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego z w/w przyczyn powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, o którym mowa w § 10 ustZamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. 1do wysokości pełnej szkody. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej W przypadku gdyby w terminie 7 dni wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż w/w, Zamawiający ma prawo żądać od daty jej doręczenia WykonawcyWykonawcy odszkodowania do wysokości pełnej szkody. 4. W przypadku nieuiszczenia zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowydo 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęprzysługującego mu wynagrodzenia. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady z tytułu: odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,01 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego o którym mowa w § 10 5 ust. 1 pkt 1, niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowybrutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 5 ust. 1 pkt 1umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy. nieusunięcia z winy Wykonawcy wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy taki przypadek, nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego 500,00 zł brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku , nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego 1000,00 zł brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) , braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 zakresie terminu zapłaty - w wysokości 500,00 zł brutto o za każdy taki przypadek. 12. realizacji prac przez osoby nie zatrudnione na umowę o pracę (a zadeklarowane) w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (dotyczący zatrudniania na podstawie umowy o pracę). Kara umowna zostanie zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty lub w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa naliczenia kar Wykonawcy zostanie potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn uzależnionych wyłącznie od winy Zamawiającego (z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 10% umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 za cały przedmiot umowy. 2. Łączna suma maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ustwartości brutto umowy. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnegoogólnych. Kary umowne z tytułu nieterminowości (§7 ust. 1 pkt 2, uwzględniając wysokość uzyskanej kary3,) oraz kary umowne związane z odstąpieniem od umowy (§7 ust. 1 pkt 1) spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji. W takim przypadku nalicza się karę stanowiącą wyższą kwotę.

Kary umowne. 1. Wykonawca Za niezebranie do ASI pełnej kwoty Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, wskazanej w §3 ust. 3 Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci Zamawiającemu Menadżerowi karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyniezebranej kwoty Kapitalizacji Instrumentu Finansowego. 2. Za niezebranie do ASI, w terminie określonym w §3 ust. 8 Umowy, kwoty wskazanej w §3 ust. 8 Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci Menadżerowi karę w wysokości 1% niezebranej kwoty. 3. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 §6 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 21) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 20 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, niewypłaconej Kapitalizacji Instrumentu Finansowego. 4. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 §6 ust. 1 umowy,pkt 2) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 2% od różnicy pomiędzy częścią Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, którą Pośrednik Finansowy zobowiązany był wpłacić na rzecz w Ostatecznych Odbiorców na dzień połowy Okresu Budowy Portfela a częścią kapitalizacji Instrumentu Finansowego zainwestowaną na ten dzień w Ostatecznych Odbiorców. 5. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w §6 ust. 1 pkt 3) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 2% rzeczywistej średniej wartości Jednostkowego Wejścia Kapitałowego obliczonej na podstawie Portfela Inwestycyjnego, a w przypadku braku jakiejkolwiek Inwestycji, w wysokości 2% maksymalnej możliwej wartości Inwestycji określonej w Metryce, za zwłokę każdą niezrealizowaną Inwestycję określoną Wskaźnikiem. 6. Za niewykonanie Wskaźnika określonego w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy§6 ust. 1 pkt 4) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę w wysokości 1% rzeczywistej średniej wartości Jednostkowego Wejścia Kapitałowego obliczonej na podstawie Portfela Inwestycyjnego, a w przypadku braku jakiejkolwiek Inwestycji, w wysokości 1% maksymalnej możliwej wartości Inwestycji określonej w Metryce, za każdą niezrealizowaną Inwestycję określoną Wskaźnikiem. Weryfikacja realizacji przedmiotowego Wskaźnika nastąpi zgodnie z §6 ust. 2 Umowy. 7. W przypadku niewykonania Wskaźnika określonego w §6 ust. 1 pkt 2) Umowy Menadżer ma prawo do obniżenia Limitu Wkładu Funduszu Funduszy, o którym mowa w § 6 §3 ust. 2 pkt 14 Umowy, do 50% określonej w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy§3 ust. 4 Umowy wartości, określonego wedle uznania Menadżera. 8. W przypadku obniżenia Limitu Wkładu Funduszu Funduszy, o którym mowa w § 10 ust. 8 powyżej, proporcjonalnemu obniżeniu ulega: • Kapitalizacja Instrumentu Finansowego, o której mowa w §3 ust 3 Umowy; • minimalny Wkład Pośrednika Finansowego, o którym mowa w §3 ust 5 Umowy; • minimalny Wkład Inwestora Prywatnego, o którym mowa w §3 ust 6 Umowy; • Opłata za Zarządzanie; • Wskaźniki określone w §6 ust. 1 pkt 1umowy - 3) – 4) Umowy, przy czym w przypadku wystąpienia wartości ułamkowych dla tych wskaźników, nastąpi ich zaokrąglenie do pełnych wartości w górę. 9. W przypadku, gdy Wkład Funduszu Funduszy został wniesiony do ASI w wysokości przekraczającej obniżony Limit Wkładu Funduszu Funduszy, Menadżer ma prawo żądać jego zwrotu poprzez obniżenie kapitałów ASI w wyniku zmiany Umowy Spółki. Jednocześnie Xxxxxxxx ma prawo żądać zwrotu nadmiernie pobranej Opłaty za Zarządzanie lub środków wniesionych do ASI na poczet Budżetu Operacyjnego w nadmiernej wysokości. 10. W przypadku niespełnienia przez Pośrednika Finansowego któregokolwiek z warunków określonych w §3 ust. 1 Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę umowną w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 11. W przypadku czasowego niespełnienia warunków określonych w SIWZ i Ofercie dla Kluczowego Zespołu oraz niedostosowania składu Kluczowego Zespołu do tych warunków w terminie określonym w §13 ust. 13 Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci do Funduszu Funduszy karę umowną w wysokości 1 000 zł (tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę Dzień Roboczy niedostosowania składu Kluczowego Zespołu po terminie określonym w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy§13 ust. 13 Umowy. Zapłata kary umownej nie zwalnia Pośrednika Finansowego z konieczności dostosowania składu Kluczowego Zespołu oraz spełnienia warunków określonych w SIWZ i Ofercie, o który mowa w § 6 pod rygorem rozwiązania Umowy przez Xxxxxxxxx na podstawie §23 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ustpkt. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 51) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy PodwykonawcaUmowy. 6) w przypadku uchylania się 12. Menadżer ma prawo do odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegowymierzenia kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 3 oraz ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego 5-6 powyżej w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadekprzypadku, gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. 1213. Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w terminie 30 (trzydziestu) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowydni kalendarzowych od dnia wezwania do zapłaty kary. 214. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Ustalenie i nałożenie Kary umowne będą płacone umownej na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zapisów niniejszego paragrafu nie wyłącza dochodzenia przez Xxxxxxxxx odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karyogólnych.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZa niezrealizowanie Wskaźników realizacji Umowy Pośrednik Finansowy zobowiązany będzie do zapłacenia, na rzecz Funduszu Funduszy, następujących kar umownych: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 7 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,1) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 1 % niewypłaconego Limitu Pożyczki; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, za niewykonanie Wskaźnika określonego w § 10 7 ust. 1 umowy,pkt 2) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 0,5 % różnicy pomiędzy wartością Umów Inwestycyjnych jakie Pośrednik Finansowy zobowiązany był zawrzeć na połowę Okresu Budowy Portfela, a wartością faktycznie zawartych Umów Inwestycyjnych w tym Okresie; 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa nieosiągnięcie Wskaźnika określonego w § 6 7 ust. 1 pkt 3) Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 5 000 zł za każdego Ostatecznego Odbiorcę któremu nie udzielono Jednostkowej Pożyczki; 4) za nieosiągnięcie Wskaźnika określonego w § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 15 zł za każdy 1 m2 poniżej wskazanej wartości; 5) za nieosiągnięcie Wskaźnika określonego w § 7 ust. 1 pkt 5) Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 3 000 zł za każdą tonę równoważnika CO2/rok poniżej wskazanej wartości. 2. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Xxxxxxxxx na podstawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 pkt 1) Umowy lub w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 24 ust. 5 Umowy, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Menadżera w wysokości 0,0210% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1Instrumentów Finansowych. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną powyżej są naliczane niezależnie, tzn. w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego potrącone Pośrednika Finansowego więcej niż jednego Wskaźnika, kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla każdego niezrealizowanego Wskaźnika. 4. Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w szczególności terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wezwania do zapłaty kary, zgodnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa zasadami określonymi w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęZałączniku nr 3 do Umowy – Procedura Składania Rozliczeń Operacji. 5. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości przekraczającej kwoty kar umownych określonych w ust. 1 powyżej. 6. Postanowienia dotyczące Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w o których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19ust. 1 powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - Za niewywiązanie się z terminu zakończenia całości prac, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto netto Systemu, za każ- dy rozpoczęty dzień zwłoki. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 100% kwoty określonej w §12 ust 2 pkt 2.1. 2. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyza które po- nosi on odpowiedzialność, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiający obciąży Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - karą umowną w wysokości 20 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego kwoty net- to określonej w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 §12 ust. 2 pkt 1, 2.1. 3. W przypadku nieprzestrzegania zasad poufności określonych w § 9 i § 10 Zamawiający ma prawo roz- wiązać Umowę na wdrożenie Systemu ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę kosztami nieautoryzowanego udostępnienia danych bądź narażenia na nieautoryzowane udostępnienie danych kwotą w wysokości 0,02100.000 zł. 4. W przypadku, gdy wykonywanie Umowy zostanie przerwane na skutek odwołania lub wstrzymania zlecenia przez Xxxxxxxxxxxxx bez zawinionej przyczyny po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobo- wiązany jest pokryć koszt zamawianej usługi w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów poda- nych w protokole zamknięcia przerwanych prac, a ponadto zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego netto Systemu określonej w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 §12 ust. 2 pkt 22.1. 5. W przypadku niepodejmowania lub podejmowania z opóźnieniem przez Wykonawcę działań przypisa- nych do Etapu 5, a w szczególności: usuwania awarii bądź usterek, braku możliwości skorzystania z konsultacji, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 0,02200 zł dziennie za każdy dzień roboczy zwłoki. Kara z tytułu szkody rzeczywistej nie przekroczy 100% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcynetto z umowy, określonego w § 10 §12 ust. 1 czy 2 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca2.1. 6) w . W przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegoniewykonania zleconych prac programistycznych, o których mowa w § 16 11 ust. 8 4 Zama- wiający może odliczyć koszt miesięcznego nadzoru serwisowego o kwotę wyliczoną wg wzoru: Ko = Ng x Spp gdzie: Ko -kwota odliczenia Ng - ilość niewykorzystanych godzin prac serwisowych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego miesiącu Spp - stawka pracy programisty określona przez Wykonawcę w § 10 12 ust. 1 pkt 2 umowy 3 - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadekkolumna „Prace programistyczno- konsultacyjne”. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1a) za opóźnienie każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Etapu I lub Etapu III ponad terminy, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 2% kwoty łącznego Wynagrodzenia netto za dany Etap; b) za każdy stwierdzony przypadek niewykonywania lub nienależytego wykonania Pielęgnacji powykonawczej objętej Etapem II lub Etapem IV – w wysokości 5% kwoty łącznego Wynagrodzenia netto za dany Etap; c) za każdy stwierdzony przypadek niewykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 13 pkt 1 Umowy – w wysokości 5 000,00 zł; d) za każdy stwierdzony przypadek niewykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 13 pkt 2, 10, 11 Umowy – w wysokości 2% kwoty łącznego Wynagrodzenia netto; e) za każdy stwierdzony przypadek niewykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 13 pkt 12, 14-17 Umowy – w wysokości 5% kwoty łącznego Wynagrodzenia netto; f) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót prac lub w okresie gwarancji rękojmi lub rękojmi za wady - Okresie Gwarancji lub w wykonaniu innych obowiązków gwarancyjnych ponad terminy określone w Umowie, a w przypadku ich braku przez Zamawiającego – w wysokości 0,01 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcykwoty łącznego Wynagrodzenia netto; g) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, określonego za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w § 10 ust. 1 pkt 2 umowywysokości 10% łącznego Wynagrodzenia netto; h) za uchybienie obowiązkowi przedstawienia polisy ubezpieczenia lub dowodu zapłaty składki lub raty składki zgodnie z §11 Umowy – w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych); i) za uchybienie obowiązkowi zachowania tajemnicy Informacji Poufnych – w wysokości 20% kwoty łącznego Wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,przypadek naruszenia; 2j) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od w przypadku zlecenia realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - w wysokości 20 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcykwoty łącznego Wynagrodzenia netto, określonego za każdy przypadek naruszenia. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w § 10 ust. 1 umowy,wysokości 10% łącznego Wynagrodzenia netto; b) za uchybienie obowiązkowi zachowania tajemnicy Informacji Poufnych – w wysokości 20% kwoty łącznego Wynagrodzenia netto, za każdy przypadek naruszenia. 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń ZamawiającegoKary, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone , Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na podstawie noty obciążeniowej wskazany rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej dnia doręczenia Wykonawcymu noty obciążeniowej dotyczącej nałożonej kary wraz z podaniem przyczyny. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu Roszczenie o zapłatę kar umownych z wierzytelności tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu; z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowytych dni. 5. W każdym przypadku braku możliwości potrącenia gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyumownych, kary określone Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę do pełnej wysokości, przenoszącą wysokość kar umownych. W szczególności Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie Przedmiotu Umowy, a ceną przyjętą w ustniniejszej umowie. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęKary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od umowy i podlegają kumulacji. 6. Postanowienia dotyczące Zamawiający uprawniony jest do skompensowania przysługujących mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych lub kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyumownych, rozwiązania lub odstąpienia od niejz wierzytelnościami, w tym niewymagalnymi, przysługującymi Wykonawcy, w tym wierzytelnością o zapłatę Wynagrodzenia. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek wykonania Przedmiotu Umowy ani z żadnych innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowyumownych. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19Kary umowne są niezależne od odstąpienia od Umowy i kumulują się. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,25% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu; 2) za zwłokę w usunięciu z winy Wykonawcy wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 0,25% wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyumownego brutto, określonego w § 10 4 ust. 1 pkt 2 umowy, niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony zwłoki liczonej od dnia następującego po dniu wyznaczonym ustalonego na usunięcie wad,; 3) za odstąpienie od umowy w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy; 4) za przekroczenie terminu o którym mowa §7 ust 5 usunięcia w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzonych wad i usterek nadających do usunięcia w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad i usterek. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 1) za zwłokę w przeprowadzeniu z winy Zamawiającego odbioru końcowego- w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od winy Zamawiającego - w wysokości 20 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 §4 ust.1 niniejszej umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejumowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyniewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia Łączna maksymalna wysokość kar umownych umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. 6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Ustalona kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowy (o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęile zostało ustanowione). 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę opóźnienie w terminowym wykonaniu zakresu poszczególnych zadań przedmiotu umowy, o którym których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłokiumowy, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyusunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, o który mowa wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w § 6 ust. 2 pkt 2, okresie gwarancji bądź rękojmi za wady – w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 18 umowy - – w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty,kwoty należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekumowy, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekumowy, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekumowy, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkubraku ubezpieczenia/ciągłości ubezpieczenia, lub zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 14 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia/ciągłości ubezpieczenia i utrzymywania się takiego stanu powyżej 14 dni kalendarzowych. W tej sytuacji Xxxxxxxxxxx ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 12) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, tj. w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 12 i/lub ust. 17 lub nieprzedłożenia zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 36 umowy ust. 14 i/lub ust. 15, wraz z załącznikami - w wysokości 500 zł każdorazowo za nieprzedłożenie, a następnie 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu, 13) za zawinione lub nieuzasadnione przerwanie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy., 2. Łączna suma kar umownych 14) za nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniazłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 10 2 ust. 12, wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia 2. Przed potrąceniem kar umownych Zamawiający zwróci się do Wykonawcy na piśmie o ustosunkowanie się i zapłatę kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma. W przypadku braku odpowiedzi na pismo i nie zapłacenia kary umownej w wyznaczonym terminie, Zamawiający może potrącić z faktury VAT kary umowne na podstawie noty obciążeniowej. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia WykonawcyW razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowyma prawo wydłużyć termin płatności bieżącej faktury o czas postępowania, o którym mowa w § 13 umowyust. 2 dot. zapłaty kar umownych. 5. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, na co Wykonawca wyraża zgodęaż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody. Odszkodowanie odpowiadać będzie rzeczywistej szkodzie. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 1917 ust. 2 pkt 1. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) kary umowne: za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowyumowy lub jej części – w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 5 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) , licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin odbioru lub termin wykonania części przedmiotu umowy, za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy okresie gwarancji lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - rękojmi – w wysokości 1 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkubrutto, o którym mowa w § 3 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie usterek lub wad, za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót trwającej dłużej niż 5 dni roboczych z winy Wykonawcy – w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień przerwy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 36 umowy - 6, w której Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy(jeżeli dotyczy). Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, określonego na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 5 ust. 1 umowy. 21, za każdy dzień uniemożliwienia rozpoczęcia lub przerwy, za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem § 9 ust. 2 umowy – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji dla robót wykonanych do dnia odstąpienia. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Łączna suma maksymalna wysokość kar umownych umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 2030% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 5 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a także nieterminowe zakończenia naprawy usterek w okresie rękojmi i gwarancji. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne w wysokości: 1) 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 - za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1, 2) 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub ujawnionych w okresie gwarancji lub i rękojmi za wady - albo stwierdzonych w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcytrakcie odbioru ostatecznego, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony liczonej od dnia następującego po dniu wyznaczonym wyznaczonego na usunięcie wad, 23) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 - za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) 1 000,00 zł - za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, wprowadzenie na teren robót do bezpośredniej realizacji lub zgłoszenie do bezpośredniej realizacji umowy osób niezatrudnionych na umowę o który mowa w § 6 ustpracę. 2 pkt 2Kara naliczana oddzielnie od każdej osoby i za każdy miesiąc kalendarzowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego którym takie uchybienie zostało stwierdzone (osoby fizycznie wykonujące prace na terenie robót - zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłokibudownictwie oraz pracowników realizujących dostawy materiałów i transport ludzi na teren robót), 5) 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy zapłaty lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podwykonawcy, 6) 500,00 zł - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 8) zwłoki w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której którego przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy zmiany, 7) 500,00 zł - za każdy taki przypadek, 9) rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. zmiany, 8) 1 pkt 2 umowy 000,00 zł - za każdy taki przypadekprzypadek braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 9) 1 000,00 zł - za wprowadzenie na teren robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 10) 500,00 zł - za każdy dzień braku aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, 11) 200,00 zł - za każdy dzień zwłoki w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegonieprzedłożeniakosztorysów, o których mowa w § 16 1 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 6 pkt 2 umowy 1, 12) 200,00 zł - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) dzień zwłoki w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkunieprzedłożenia harmonogramu, o którym mowa w § 3 1 ust. 1 6 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy2 lub jego korekty, określonego o której mowa w § 10 5 ust. 6, 13) 1 umowy000,00 zł - za każdy przypadek niewykonania w terminie przeglądów, w okresie trwania gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 4 ust. 24, 14) 1 000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek braku obecności kierownika budowy lub kierownika robót lub osoby zastępującej na placu budowy. 23. Łączna suma W przypadku gdy wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20z tytułu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przekroczy 10% całkowitego wynagrodzeniawysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 2 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i nie nalicza kary przewidzianej w ust. 2 pkt 1. 4. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6. Maksymalna łączna kwota kar umownych, jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy na podstawie umowy, nie przewyższy 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2. 7. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych umową. 9. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia otrzymania przez drugą stronę. W przypadku przesłania noty obciążeniowej za pośrednictwem operatora pocztowego, przyjmuje się, że nota obciążeniowa została skutecznie doręczona po upływie 3 dni roboczych od dnia jej nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896). 10. W razie konieczności zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, należności te przypadać będą każdemu z Zamawiających proporcjonalnie do udziału w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do naliczania kary umownej wystawione zostaną odrębnie noty obciążeniowe: 1) dla części kary przypadającej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wynoszącej 64,54 % łącznej wartości kary, 2) dla części kary przypadającej dla OPGK Rzeszów S.A. w wysokości 28,79 % łącznej wartości kary, 3) dla części kary przypadającej dla Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie w wysokości 6,67 % łącznej wartości kary. 11. W razie konieczności zapłaty przez Zamawiającego kar umownych, należności te przypadać będą od Zamawiającego proporcjonalnie do udziału w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy. 412. W przypadku nieuiszczenia kar umownych zwłoki w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 KC. 13. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność kara ta może zostać potrącona z tytułu należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowynależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia kary umowne: Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 §5 ust. 1 niniejszej umowy, 3) za . Za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków z niej wynikających z zastrzeżeniem zapisów poniższych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, Za zwłokę w usunięciu wad/usterek – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od dnia wskazanego w protokole odbioru częściowego/końcowego na usunięcie wad/usterek, Za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 2.000,00 zł, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika robót na placu budowy. Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę o których mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 §5 ust. 1 pkt 1umowy - niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) za zwłokę zwłoki w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ustdotrzymaniu terminu płatności tego wynagrodzenia. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia Za nieprzedłożenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - zmian, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy500,00 złotych brutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - zmiany, w wysokości 0,1 w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 §5 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) niniejszej umowy. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegonaliczenia lub zapłaty kary za odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej, przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 16 ustzdaniu pierwszym. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuzasadach ogólnych, o którym mowa w § 3 ustile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w usta Wykonawca wyraża na to zgodę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyZastępcze usunięcie wady i usterek, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej umowie nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do dnia zastępczego usunięcia wad i usterek. Postanowienia dotyczące Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie żądania zapłaty kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub jakichkolwiek innych obowiązków po wygaśnięciu umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego i zobowiązań wynikających osób trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w szczególności za szkody majątkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne Zamawiającemu: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego netto wskazanego w § 10 8 ust. 1 umowy, 2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie końcowym i terminie pośrednim wskazanych w § 2 z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie prac w nich przewidzianych, 3) za zwłokę nieusunięcie w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) za niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 4 - z zastrzeżeniem pkt 5 i 8 niniejszego paragrafu, które zastrzegają indywidualne kary umowne - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy za każdy przypadek nie wywiązania się z jakiegokolwiek z obowiązków, chyba że nie jest to wywołane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, przy czym obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego, 5) za nieprzedstawienie ubezpieczeń zgodnie z § 4 ust. 8-9 – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 6) za nieprzedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 - 4 umowy w wymaganych terminach, za każdy taki przypadek w wysokości kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia wymienionych tam obowiązków; 7) za brak przedstawienia aktualizacji Załącznika nr 3 do umowy lub dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w terminie, o którym mowa w § 6 5 ust. 2 pkt 18 umowy - wysokości 2.000,00 zł - za każdorazowy brak ich złożenia; 8) za zmianę kierownika budowy na inną osobę, aniżeli wskazaną w Ofercie, która posiada doświadczenie mniejsze aniżeli ocenione w Ofercie (w ramach kryterium) w wysokości 1 000,00 zł. za każdy dzień pełnienia funkcji przez taką zmienioną osobę, bez względu na przyczynę zmiany i brak zawinienia po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przyczyną zmiany jest nadzwyczajne zdarzenie losowe dotyczące ww. osób (np. śmierć, ciężka choroba skutkująca niezdolnością do pracy), to kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie nie będzie naliczana za pierwsze 30 dni pełnienia funkcji przez taką zmienioną osobę (czas, w którym Wykonawca powinien znaleźć osobę o doświadczeniu co najmniej takim samym lub wyższym jak osoby ocenionej w Ofercie w ramach kryterium). Po tym czasie kara zostanie naliczona zgodnie z zasadami opisanymi powyżej; 9) za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczególności: za niezabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami drzew i w pobliżu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z planem ochrony drzew, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopów, za uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robót − Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,021 000,00 zł za każde z ww. przewinień oraz 100 zł kary za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w niniejszym zapisie, liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości. 2. Ponadto Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 2.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 2) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego netto w kwocie wskazanej w § 10 8 ust. 1 pkt 1umowy - umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę tego wynagrodzenia, 43) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust– 1.000 zł. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 94) w przypadku nieprzedłożenia za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - – 1.000 zł. za każdy przypadek, 5) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w wysokości 0,1 zakresie terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcynetto w kwocie wskazanej w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 4. Kary umowne z tytułów określonych w § 13 ust. 1 pkt 2) – 9) oraz ust. 2 pkt 1) - 5) mogą być sumowane. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z tych tytułów nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia netto (wartość netto), określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 35. Kary Kara umowna zostanie zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 14 dni od daty jej doręczenia Wykonawcywystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 46. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 zostaną 5, kary umowne mogą zostać przez Zamawiającego potrącone w szczególności szczególności: z zabezpieczenia należytego wykonania wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, o którym mowa w § 13 umowyinnych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę. 67. Postanowienia dotyczące W przypadku, kiedy Wykonawca dotrzyma końcowego terminu realizacji inwestycji, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyza zwłokę w zachowaniu terminu pośredniego wymienionego w § 2 pkt 1). W przypadku, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej kiedy inne naruszenia obowiązków umownych nie zwalnia Wykonawcy będą związane z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych poniesieniem przez Zamawiającego sankcji w postaci szkody lub szkodę dobrowolnie naprawi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do nie naliczania kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19umownych. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości: 1) 500 zł brutto za opóźnienie każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub czasie reakcji na zgłoszenie o priorytecie krytycznym w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 ustZałączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, ppkt. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,7); 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 250 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, czasie reakcji na zgłoszenie o priorytecie średnim w stosunku do terminu określonego w § 10 ustZałączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, ppkt. 1 umowy,7); 3) 100 zł brutto za zwłokę każdą rozpoczętą godzinę zwłoki czasie reakcji na zgłoszenie priorytecie niskim w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 ustZałączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, ppkt. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,7); 4) 500 zł brutto za zwłokę każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyrealizacji zgłoszenia o priorytecie krytycznym w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt, 2 ppkt. 7); 5) 250 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji zgłoszenia o który mowa priorytecie średnim w § 6 ust. 2 stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ustppkt. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.7); 6) 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłatyrealizacji zgłoszenia o priorytecie niskim w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ustppkt. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty,7); 7) 500 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - realizacji reklamacji zgłoszenia o priorytecie krytycznym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia,stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, ppkt. 7); 8) 250 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku nieprzedłożenia realizacji reklamacji zgłoszenia o priorytecie średnim w stosunku do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, terminu określonego w § 10 ustZałączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, ppkt. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,7); 9) 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy realizacji reklamacji zgłoszenia o podwykonawstwo lub jej zmiany - priorytecie niskim w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 ustZałączniku nr 1 do Umowy w sekcji VI w pkt 2, ppkt. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,7); 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 100 zł brutto za każdy przypadek. 12) roboczy dzień zwłoki w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuprzekazaniu Zamawiającemu Raportu miesięcznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 2 Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy; 11) 100 zł brutto za każdy rozpoczęty roboczy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oszacowania czasochłonności Zadania Nazwanego lub Drobnych Modyfikacji w stosunku do terminów wskazanych w Dziale I w pkt 36 umowy - 2 i 3 w wysokości Załączniku nr 5 do Umowy; 12) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, wartości każdego pojedynczego Zadania Nazwanego za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru każdego pojedynczego Zadania Nazwanego w stosunku do terminu określonego w Umowie dla danego Zadania Nazwanego; 13) 0,5% wartości Zadania Dodatkowego za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru Zadania Dodatkowego w stosunku do terminu określonego w zleceniu; 14) 0,5% wartości zlecenia Modyfikacji Drobnych za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru Modyfikacji Drobnych w stosunku do terminu określonego w zleceniu; 15) 500 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w stosunku do każdego terminu określonego w Umowie lub uzgodnionego przez Strony w toku realizacji Umowy, innego niż terminy przywołane w pkt 1 - 14); 16) 5 000 zł z tytułu negatywnego wyniku każdej kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 10 2 Umowy; 17) 5 000 zł z tytułu negatywnego wyniku każdej kontroli certyfikatów zespołu wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 6) Umowy; 2. Wysokość kar umownych nie przekroczy 40% wartości określonej w § 6 ust. 1 umowyUmowy. 23. Łączna suma Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, przy czym ustala się, że maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy nie może przekroczyć 20przekroczy 100 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa wartości Umowy określonej w § 10 6 ust. 1. 34. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej płatne w terminie 7 14 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie dnia otrzymania noty obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych uregulowania należności kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że będą się temu sprzeciwiały obowiązujące przepisy prawa. 65. Postanowienia dotyczące Zapłata kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających realizacji zadań umownych zgodnie z umowypostanowieniami Umowy. 86. Stosowanie Kary umowne zostaną naliczone zgodnie z procedurą stanowiącą Załącznik 6 do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19Umowy. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za niedokonanie w wyznaczonym terminie sprawdzenia stanu hydrantów i zasuw – w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy; 2) za późniejszą reakcję w przystąpieniu do usuniecia awarii niż wskazana w § 2 ust. 2 w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki liczone od dnia i godziny przekazania zgłoszenia do dnia i godziny rozpoczęcia wykonania; 3) za nieprzystąpienie do usunięcia awarii w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek; 4) za późniejsze odcięcie dopływu wody w miejscu awarii niż wskazane w § 2 ust. 3 w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę; 5) w przypadku, gdy parametry badanej wody nie będą odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294) w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy; 6) za brak 24 godzinnego pogotowia wodociągowego na SUW w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od dnia i godziny stwierdzenia braku pogotowia wodociagowego na SUW do dnia i godziny rozpoczęcia dyżuru przez pogotowie wodociągowe na SUW; 7) za brak odtworzenia nawierzchni dróg po usunięciu awarii w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia od ustalonego terminu; 8) za brak przejezdności po usunięciu awarii w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od ustalonego terminu; 9) za brak wykonywania nadzoru nad wykonywanymi robotami wodociągowymi na eksploatowanej sieci wodociągowej i przyłączach w wysokości 10,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek; 10) za wykonywanie prac (śwaidczenie usług) przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu, w wysokości 5000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 11) za zwłokę w usunięciu usterek i wad w wykonaniu przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany, w wysokości 1,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąumowną w wysokości 5,00 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1, za zwłokę lub brak realizacji zadań wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, za każdy przypadek opóżnienia lub braku realizacji zadań. 4. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10,00 % wynagrodzenia ryczałtowego ogólnej wartości brutto Wykonawcy, określonego Przedmiotu umowy określonej w § 10 4 ust. 1 2 niniejszej umowy,; 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10,00 % ogólnej wartości brutto Przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy; 3) 5000,00 zł za zwłokę każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyofercie zobowiązania dotyczącego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim wykonywanie przedmiotowych usług; Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało czy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5000,00 zł.; 4) gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, 12 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 5000,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.; 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyprzypadku, gdy wysokość kary określone umownej nie pokrywa szkody powstałej w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodępełnej wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wartość naliczonej Wykonawcy kary umownej. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek dokończenia robót, ani z innych obowiązków i zobowiązań wynikających umownych. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty przez niego na swoją rzecz kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót dotrzymaniu terminów złożenia do akceptacji Zamawiającego lub przekazania poprawionych stosownie do uwag Zamawiającego Harmonogramu i Kosztorysu Realizacyjnego, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady stosunku do terminów wynikających z postanowień § 7 ust. 1 i 3 Umowy - w wysokości 0,01 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wartości Wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) za każdy dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie w § 10 ust. 1 pkt 2 umowywykonaniu przedmiotu Umowy w określonym terminie ukończenia – w wysokości 0,2% wartości Zatwierdzonego Wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy,; 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyodstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 0,0210% wartości Wynagrodzenia Wykonawcy (brutto); 4) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek (w tym wynikających z użycia niewłaściwych wyrobów i materiałów), stwierdzonych w okresie realizacji lub w trakcie odbiorów – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, jednak nie więcej niż 15 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto; 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcynależnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości – 0,05% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.; 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za naruszenie postanowień Umowy dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu podwykonawcę na podstawie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - 2 czynności – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy5.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 7) za naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań, określonego o którym mowa w § 10 §3 ust. 1 umowypkt 7) powyżej, w wysokości 1 000 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia; 8) za naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 9) powyżej, a w szczególności za wjazd samochodem na teren kompleksu Muzeum Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx w Sulejówku bez uprzedniego uzgodnienia z Zmawiającym w wysokości 1 000 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia; 9) za naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w §3 ust. 5 powyżej w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 2. Łączna suma wysokość kar umownych z różnych tytułów nie może przekroczyć 2030% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1Wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną Wykonawcy, choćby nie była jeszcze wymagalna lub uzyskać jej doręczenia Wykonawcywartość z zabezpieczenia należytego wykonania. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowyNaliczenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia WykonawcyWykonawca zapłaci karę umowną, kary określone w ust. 1 zostaną terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodępisemnym żądaniem zapłaty. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i wykonania zobowiązań wynikających z umowyUmowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) następujące kary umowne: za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub wykonaniu Przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego terminie określonym w § 10 3 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 3 Umowy - w wysokości 20 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego (słownie: dwie dziesiąte procenta) Ceny Umownej brutto Wykonawcy, określonego określonej w § §10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy Umowy - za każdy dzień zwłoki, 4; za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) Ceny Umownej brutto określonej w §10 ust. 2 Umowy; za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w § 6 okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych procenta) Ceny Umownej brutto określonej w §10 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy Umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) zwłoki w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy usunięciu Wady; za brak lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 – 1% wynagrodzenia ceny umowy brutto należnego należnej Podwykonawcy; za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - zmian – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia ; za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) ; za niedokonanie zmian w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego umowie o podwykonawstwo na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuwezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 3 §12 ust. 5 Umowy – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy przypadek; w przypadku niewykonania obowiązku określonego w §5 ust. 1 pkt 36 umowy - Umowy lub nieprzedłożenia oświadczeń, o których mowa §5 ust. 2 lub 4 Umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy500 zł za każdy stwierdzony przypadek. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, określonego w § 10 ustjeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody - do wysokości poniesionej szkody. 1 umowy. 2Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z żadnych innych zobowiązań umownych. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelności wierzytelnościami wynikającymi z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną faktury wystawionej przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyWykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZa niezrealizowanie Wskaźników realizacji Umowy Pośrednik Finansowy zobowiązany będzie do zapłacenia, na rzecz Funduszu Funduszy, następujących kar umownych: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego niezbudowanie Portfela Poręczeń o wartości określonej w § 10 7 ust. 1 pkt 2 umowy1) Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 1 % różnicy pomiędzy wartością Portfela Poręczeń określoną w § 7 ust. 1 pkt 1) a rzeczywistą wartością Portfela Poręczeń na usunięcie wad,koniec Okresu Budowy Portfela; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego za niezbudowanie Portfela Poręczeń o wartości określonej w § 10 7 ust. 1 umowy,pkt 2) Umowy na połowę Okresu Budowy Portfela, Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 1 % różnicy pomiędzy wartością Portfela Poręczeń określoną w § 7 ust. 1 pkt 2) a rzeczywistą wartością Portfela Poręczeń na połowę Okresu Budowy Portfela; 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa niewykonanie Wskaźnika określonego w § 6 7 ust. 1 pkt 3) Umowy, Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 0,1 % rzeczywistej średniej wartości Jednostkowego Poręczenia, za każde nieudzielone Jednostkowe Poręczenie określone Wskaźnikiem, a w przypadku nie udzielenia jakiegokolwiek Jednostkowego Poręczenia, zapłaci karę w wysokości 0,1% maksymalnej możliwej wartości Jednostkowego Poręczenia określonej w Metryce Instrumentu Finansowego, za każde nieudzielone Jednostkowe Poręczenie określone Wskaźnikiem. 2. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Menadżera na podstawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 pkt 1) Umowy, lub w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 24 ust. 5 Umowy, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,025% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1Instrumentu Finansowego. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną powyżej są naliczane niezależnie, tzn. w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego potrącone Pośrednika Finansowego więcej niż jednego Wskaźnika, kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla każdego niezrealizowanego Wskaźnika. 4. Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa terminie 30 dni kalendarzowych od dnia nadania wezwania do zapłaty kary. 5. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęwysokości przekraczającej kwoty kar umownych określonych w ust. 1 powyżej. 6. Postanowienia dotyczące Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyo których mowa w ust. 1 powyżej w przypadku, rozwiązania lub odstąpienia od niej.gdy stopień osiągnięcia wskaźnika którego kara dotyczy wyniósł co najmniej: 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji1) 90% na koniec Okresu Budowy Portfela, w przypadku kar o których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejmowa w ust. 1 pkt 1) i 3), 2) 90% na połowę Okresu Budowy Portfela, w przypadku kary o której mowa w § 19ust. 1 pkt 2). 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar w następujących sytuacjach i okolicznościach: 1a) za opóźnienie w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. b) w przypadku gdy Wykonawca, pomimo pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego robót, w dalszym ciągu wykonuje prace na nieruchomości– c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub i nieprawidłowości ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - toku odbioru końcowego przedmiotu Umowy – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 0,25 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego o którym mowa w § 10 4 ust. 1 pkt 2 umowy, – za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki, liczony licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym upływy terminu na usunięcie wadich dokonanie, 2d) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku zwłoki w usunięciu wad i nieprawidłowości ujawnionych w toku okresu rękojmi lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - gwarancji – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 0,25 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego o którym mowa w § 10 4 ust. 1 umowy– za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, 3e) w przypadku zwłoki w przystąpieniu do ponownego wykonywania prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 9 ust. 12 – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za zwłokę każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, f) w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyprzypadku niewykonywania obowiązków wskazanych w § 9 ust. 14 Umowy – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każde naruszenie; g) w przypadku zwłoki w przedłożeniu aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia pomimo skierowania do Wykonawcy wezwania do przedłożenia dokumentów w trybie wskazanym w § 7 ust. 5 – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, h) w przypadku zwłoki w przedstawieniu lub utrzymaniu zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,020,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego o którym mowa w § 10 4 ust. 1 pkt 1umowy - – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5i) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy zapłaty lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłatybrutto, o których to przewinieniach którym mowa odpowiednio w § 10 4 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty,1 za każde naruszenie; 7j) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego o którym mowa w § 10 4 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekkażde naruszenie, 9k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde naruszenie, l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde naruszenie, m) w przypadku powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu lub Zamawiający nie wyraził w odniesieniu do niego zgody – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy taki przypadek, n) w przypadku zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 na podstawie umowy - innej niż umowa o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy taki przypadek, 10o) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegoniepozyskania – w związku z zawartymi umowami o pracę oraz o podwykonawstwo – zgód osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, o których którym mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 4 ust. 1 pkt 2 umowy - – za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12p) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuwykonywania prac wymagających uprawnień elektroenergetycznych przez osoby niewskazane w wykazie, który stanowi Załącznik nr 9 lub nieposiadające wymaganych uprawnień – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 4 ust. 1 pkt 36 umowy - – za każdy taki przypadek; q) w przypadku wykorzystywania terenu budowy na cele inne niż określone w Umowie – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniabrutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w 4 ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone – za każdy taki przypadek, r) w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowyprzypadku naruszenia zasad poufności określonych w § 16– Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy4 ust. 1 s) w przypadku innego niż określone powyżej naruszenia postanowień Umowy związanego bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraża zgodęo którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy taki przypadek, t) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 62. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyStrony zgodnie postanawiają, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci że wysokość łącznie naliczonych kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejprzekroczy 50 % wysokości wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 194 ust. 1 Umowy. 93. Jeżeli wskutek niewykonania Odstąpienie od Umowy nie wyklucza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych lub nienależytego innych należności wynikających z Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodęUmowy. W przypadku, będzie on uprawniony gdy potrącenie na powyższych zasadach jest niemożliwe – Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 5. Strony zastrzegając sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karyogólnych.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne za: 1) za opóźnienie 1.1. wykonanie przedmiotu umowy z przekroczeniem terminu wskazanego w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady §2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,01 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 1.2. nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbioru - w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia następującego po dniu wyznaczonym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,wad i usterek; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego 1.3. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 10% wartości umowy; 1.4. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy należnego podwykonawcom lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego 500,00 zł za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.każde skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień przysługującym mu na podstawie §7; 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust1.5. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 500,00 zł za każdy taki przypadek,nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany; 9) w przypadku nieprzedłożenia 1.6. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 1 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 1.7. brak zmiany umowy o podwykonawstwo, wskazanej przez Zamawiającego, w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 500,00 zł; 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 2.1 opóźnienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcywartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2.2 odstąpienie od umowy z przyczyn, określonego za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w § 10 wysokości 10% wartości umowy. 3. Przez wartość umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 i ust. 8 2 niniejszego paragrafu, należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 §5 ust. 1 2 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek2.3 umowy. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku4. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę należnych kar lub kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w § 3 §6 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % 5, z wynagrodzenia ryczałtowego brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych Wykonawcy przysługują należności na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2021 poz. 424) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęumownego. 6. Postanowienia dotyczące Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, ponad wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyumownych, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacjiutraconych korzyści, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej karyprzewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy; 2) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót – 5% wartości brutto elementu, w stosunku do którego stwierdzono wady lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowyusterki, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym wyznaczonego na usunięcie wad, 23) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zwłoki w usunięciu wad lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 20 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 umowy,, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada miała być usunięta; 34) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za zwłokę które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowywysokości 7% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 1umowy umowy; 5) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowywysokości 7% wynagrodzenia brutto, o który którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki,umowy; 56) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu dalszemu podwykonawcy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 10% niezapłaconej kwoty,; 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanebędące przedmiotem niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek,umowy; 9) w przypadku 8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 8 ust. 1 pkt 2 umowy; 9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek,rozpoczęty dzień zwłoki; 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuniespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 6 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego 2.600,00 zł brutto Wykonawcyza każdą osobę, określonego w § 10 ust. 1 umowydla której Wykonawca nie wypełnił warunku. 2. Łączna suma Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcyotrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 3. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, nie dokonał ich zapłaty. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowejbraku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność uprawniony jest do jej potrącenia wprost z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowyfaktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z należytego wykonania przedmiotu umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca Operator zapłaci Zamawiającemu karę umownąna rzecz Organizatora kary umowne: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - rozwiązanie Umowy z winy Operatora – w wysokości 0,01 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego łącznej kwoty Rekompensaty Finansowej określonej w § 10 13 ust. 1 2 pkt 2 umowyUmowy, za każdy dzień opóźnieniadla Okresu Rozliczeniowego, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,w którym nastąpiło odstąpienie; 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy za niedotrzymanie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy zawinionych przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyOperatora wskaźnika punktualności, o którym mowa w § 6 5 ust. 2 pkt 1Umowy, w danym kwartale sprawozdawczym – w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust50.000,00 zł. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki,pociąg, dla którego stwierdzono niedotrzymanie wskaźnika. W przypadku pociągów, które w załącznikach nr 1a-1j mają zaplanowane mniej niż 50 dni kursowania, kara będzie naliczana proporcjonalnie do liczby dni kursowania w danym kwartale sprawozdawczym według poniższego wzoru: K = (1 – Pp) * Dp / Dc * 50 000 zł Gdzie: K = kara umowna za niedochowanie wskaźnika punktualności Pp = wskaźnik punktualności dla danego pociągu w danym kwartale sprawozdawczym Dp = liczba opóźnionych kursów pociągu w danym kwartale sprawozdawczym pociągu, dla którego nie został dochowany wskaźnik punktualności, Dc = liczba wszystkich dni w danym kwartale sprawozdawczym 43) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2każdy przypadek naruszenia Umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego następującym zakresie: a) brak usunięcia w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającegowyznaczonym terminie nieprawidłowości, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek7 i 8 Umowy, 11b) za niezrealizowanie obowiązku określonego uniemożliwienie upoważnionym pracownikom Organizatora czynności kontrolnych, określonych w § 1 ust. 11 Umowie, - z przyczyn zawinionych przez Operatora - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek.0,1% łącznej kwoty Rekompensaty Finansowej określonej w § 13 ust. 2 pkt 2 Umowy, dla Okresu Rozliczeniowego, w którym doszło do naruszenia w powyższym zakresie; 124) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zawinionego przez Operatora nieuruchomienia lub uruchomienia w niepełnej relacji pociągu ujętego w rozkładzie jazdy w danej dobie – w wysokości 500,00 złotych za każde nieuruchomienie, przy czym Operatorowi nie będzie przysługiwała wówczas Rekompensata Finansowa za nieuruchomiony pociąg, pomimo poniesionych kosztów własnych. W przypadku nieuruchomienia pociągu które wyniknie z przyczyn o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, oraz późniejszego wywiązania się przez Operatora z obowiązków nakazanych tymże przepisem, w szczególności zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuprzewozu zastępczego, kara nie będzie naliczona; 5) za opóźnienie w przekazaniu: a) zestawienia, o którym mowa w § 3 9 ust. 1 pkt 36 umowy - 8 lub 10 – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy.100,00 zł, 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniab) raportu, o którym mowa w § 10 11 ust. 1.2 Umowy – w wysokości 100,00 zł, 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowyc) sprawozdania, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.11 ust. 3 Umowy – w wysokości 500,00 zł, 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejd) sprawozdania końcowego, o której którym mowa w § 1911 ust. 4 Umowy – w wysokości 500,00 zł, e) sprawozdania dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 5 Umowy – w wysokości 100,00 zł - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: kary umowne w następujących sytuacjach: Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w zakresie realizacji dostaw podstawowego wyposażenia istniejącego obiektu – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy), Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych i dostaw - zakończone podpisaniem bezusterkowego końcowego protokołu odbioru – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy), Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w zakresie oddania infrastruktury do użytkowania – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 1 pkt. c) niniejszej umowy), Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub i rękojmi za wady - – w wysokości 0,01 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, §5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony opóźnienia liczonego od dnia następującego po dniu wyznaczonym wyznaczonego na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego , Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - – w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w §5 ust.1, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 5 ust. 1 umowy, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowestwierdzony przypadek, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 umowy - – za każdy taki stwierdzony przypadek, 9) , w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wskazanego w § 10 5 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki stwierdzony przypadek, 10) , w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, braku zmiany umowy o których mowa podwykonawstwo stosownie do uwag/sprzeciwu Zamawiającego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 16 5 ust. 8 1 umowy – za każdy stwierdzony przypadek, za dopuszczenie do wykonywania robót/dostaw/usług podwykonawcy, z którym umowa nie została zaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx (dot. robót budowlanych) albo też nie została jemu przedłożona (dostawy/usługi), za powierzenie podwykonawcy robót/dostaw/usług wykraczających poza zakres umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego bądź jemu przedłożonej - w wysokości 0,1 1% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy stwierdzony przypadek. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 2.1 Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości §5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2ust.1. Łączna suma wysokość kar umownych nie może przekroczyć 2035% całkowitego wynagrodzeniawynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 umowy. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o którym mowa w § 10 ust. 1ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1) za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub wykonaniu przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy w wysokości 0,01 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyumownego brutto, określonego o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki, liczony licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wadterminie określonym w § 2 ust. 3, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynności końcowego odbioru robót, w wysokości 20 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowyza każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 3) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa usunięciu wad i usterek w § 6 ust. 2 pkt 1okresie rękojmi, w wysokości 0,020,2% wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 4) za zwłokę spowodowanie przerwy w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyrealizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,020,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcybrutto, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłokiprzerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczenioweumownego brutto, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca10 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) 6) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca - karę umowną w wysokości 10 000,00 PLN każdorazowo w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwotystwierdzenia tego faktu, 7) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - § 11 ust. 6 umowy – w wysokości 0,2 0,2% całkowitego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnieniaumownego brutto, 8) w przypadku nieprzedłożenia jeżeli Wykonawca przed rozpoczęciem robót nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanete roboty, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 5 000,00 PLN za każdy taki ujawniony przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub jej zmiany - dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego wartości każdej niezapłaconej faktury w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekkażdym ujawnionym przypadku w stosunku do każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 7 ust. 1 pkt 2 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 o pracę - w wysokości 500,00 zł brutto 1 000,00 PLN za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, podstawie umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowypracę). 2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 3. Należności z tytułu kar umownych płatne będą przez Wykonawcę na podstawie doręczonej mu noty obciążeniowej lub innego wymaganego przepisami prawa dokumentu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę noty obciążeniowej lub innego wymaganego przepisami prawa dokumentu. Łączna suma wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20100% całkowitego wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł ma prawo potrącić wierzytelność należne mu kary umowne z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot przysługującego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych przypadku, gdy z wynagrodzenia winy Wykonawcy, kary określone Zamawiający nie otrzyma z instytucji współfinansującej całości lub części dofinansowania przyznanego na realizację określonego w § 1 ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu utraconej kwoty dofinansowania. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Pojazdów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) Zamawiającego kary umowne w wysokości: za opóźnienie zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub przekazaniu dokumentacji, o której mowa w okresie gwarancji lub rękojmi za wady § 14 Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy - w wysokości 0,01 0,02 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, ceny netto jednego Pojazdu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3) zwłoki; za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowyprzekazaniu projektu designu Pojazdów w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 12 ust. 2 pkt 1, 8 Umowy - w wysokości 0,020,02 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - ceny netto jednego Pojazdu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) ; za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowydostawie Pojazdu w stanie wolnym od Wad, o który mowa wraz z oprogramowaniem i licencjami w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - harmonogramie dostaw – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ceny netto jednego Pojazdu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 8) zwłoki; za nieprzeprowadzenie szkoleń w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - zakresie opisanym w § 17 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyceny netto jednego Pojazdów za każdą nieprzeszkoloną osobę; za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji (w tym w zakresie obowiązku zapewnienia Pojazdów zastępczego, określonego o którym mowa w § 10 18 ust. 13) – w wysokości 0,2% ceny netto Pojazdu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających ze stwierdzonej wady systemowej, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 20 ust. 7 – w wysokości 0,2 % ceny netto jednego Pojazdów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 20% wynagrodzenia netto za dostawę Pojazdów, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) Umowy, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy, w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; za zgodność z oryginałem kopii umowy nieuzyskanie bezterminowego dokumentu uprawniającego do eksploatacji Pojazdu na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski, o podwykonawstwo lub jej zmiany którym mowa w § 11 ust. 10 - w wysokości 0,1 0,1% ceny netto jednego Pojazdu za każdy dzień niezapewnienia tego dokumentu liczonego od dnia następującego po dniu, w którym wygasł dokument terminowy lub po upływie 12 miesięcy od odbioru danego Pojazdu – w zależności który termin nastąpi wcześniej - w zakresie dokumentu dla każdego Pojazdu; za wyłączenie Pojazdów wskutek braku dokumentu uprawniającego do eksploatacji Pojazdu na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski - w wysokości 0,5% ceny netto jednego Pojazdu za każdy dzień niezapewnienia dokumentu uprawniającego do eksploatacji Pojazdu na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski liczony dla każdego Pojazdu odrębnie. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 Wykonawcy należnego za dostawę Pojazdów lub z zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) 2, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. Podstawę naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń odstąpienia od Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości – 5 % ceny netto dostawy Pojazdów. W przypadku gdy Wykonawca będący w zwłoce co do terminów wykonania obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy18, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie jak i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejze stwierdzonej wady systemowej, o której mowa w § 19. 920, dostarczył Zamawiającemu do eksploatacji pojazd zastępczy o, którym mowa w § 18 ust. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych 13 oraz § 20 ust. 10, za okres w którym Zamawiający poniesie szkodębędzie korzystał z pojazdu zastępczego, kary umowne nie będą Wykonawcy naliczane. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa Kodeksu cywilnego, uwzględniając przewyższającego wysokość uzyskanej karyzastrzeżonych kar umownych, przy czym odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje ograniczona do rzeczywiście poniesionej straty.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne w przypadkach i w wysokości określonej w § 17 i § 23 oraz: 1a) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowybrutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym zwłoki ; c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na usunięcie wadrzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, 3d) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,02% nieterminową zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 200,00 zł za każdy dzień zwłokizwłoki od dnia upływu wymagalnego terminu zapłaty wymagalnej kwoty zapłaty do dnia zapłaty, 4e) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, budowlane lub projektu jej zmiany - zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - 1000,00 złotych za każdy taki przypadeknieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 9f) w przypadku nieprzedłożenia za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, g) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 0,1 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadekumownego brutto, 10h) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - w wysokości 5 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy.umownego brutto, 2. Łączna suma kar umownych i) za nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków przedłożenie kopii umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższejubezpieczenia, o której mowa w § 1914 i 15 i potwierdzenia zapłaty składki jeżeli jest płatna w ratach – wysokości 0,001% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 92. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnegowynikających z Kodeksu Cywilnego. 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, uwzględniając wysokość uzyskanej karygdy nie wykonanie umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności.

Kary umowne. 1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, a także opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne w wysokości: 1) a. za opóźnienie każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,01 przeprowadzeniu przeglądu kwartalnego 1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcyokreślonego w Formularzu cenowym dla jednostki, w której przegląd kwartalny nie został wykonany terminowo w stosunku do terminu, określonego w Opisie przedmiotu zamówienia; Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną po zakończeniu kwartału, w którym miał zostać przeprowadzony przegląd, od każdej jednostki, dla której przegląd nie został wykonany w terminie – kara będzie naliczana po każdym kwartale oddzielnie; b. 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 3 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony wypowiedzenie lub odstąpienie od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - tytułu niewykonania Umowy, c. w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu protokołu z przeglądu w terminie do 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przeglądu; kara naliczana będzie od każdej jednostki dla której powyższy obowiązek nie został wykonany w terminie; d. w przypadku zwłoki w stwierdzeniu przyczyny awarii względem terminów określonych w Załączniku nr 4 do Umowy – Opisie przedmiotu zamówienia pkt 13 lit. a, określonego b, c, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w § 10 ust. 1 umowy,wysokości 40,00 zł.; 3) e. w przypadku zwłoki w wykonaniu naprawy, względem terminów określonych w Załączniku nr 4 do Umowy – Opisie przedmiotu zamówienia pkt 14, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowywysokości 30,00 zł.; f. w przypadku braku aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 6 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości takiego ubezpieczenia. 3. W przypadku przekroczenia wysokości kar umownych z tytułu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1lit. a, w odpowiadających 10% wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 12) w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkubrutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36 umowy - 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku takiego wypowiedzenia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ust.2 lit. b i nie nalicza się kary przewidzianej w ust. 2 lit. a. 4. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu z zastrzeżeniem ust. 3. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 3 ust. 1 umowy1, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 26. Łączna suma Każdej ze Stron wypowiadającej Umowę - w przypadkach opisanych w § 6 ust. 4, a Zamawiającemu również w przypadku określonym w § 6 ust. 5 - przysługuje prawo obciążenia drugiej Strony karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 7. Uiszczanie powyższych kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniazwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych Umową, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 12. lit. b i ust. 6. 38. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 10. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni od daty jej doręczenia dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 411. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowynależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - terminie realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,01 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 23) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 umowy, 34) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,0210% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 9 ust. 1 pkt 1umowy - za każdy dzień zwłoki, 4) za zwłokę w terminowym wykonaniu zakresu przedmiotu umowy, o który mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 5) w przypadku braku zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiającemu - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe, w których realizacji brał udział Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 6) w przypadku uchylania się od zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub nieuzasadnionej odmowy dokonania tej zapłaty, o których to przewinieniach mowa odpowiednio w § 10 ust. 14 i 16 umowy - w wysokości 0,5 % niezapłaconej kwoty, 7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 10) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 8 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy - za każdy taki przypadek, 11) za niezrealizowanie naruszenia obowiązku określonego w § 1 ust. 11 - 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 3 000,00 zł brutto za każdy przypadek.stwierdzony przypadek niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 126) za nieprzystąpienie przez Wykonawcę w przypadku uzyskania wyniku badania termowizyjnego wskazującego na brak zapewnienia należytej izolacyjności termicznej budynkuterminie do przejęcia przez Zamawiającego terenu prac w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 9 ust. 1 pkt 36 umowy 1, za każdy dzień opóźnienia, 7) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 3 - w wysokości 5 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy. 2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzeniabrutto, o którym mowa w § 10 9 ust. 11 za każdy dzień opóźnienia. 2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody. Odszkodowanie odpowiadać będzie rzeczywistej szkodzie. Nie dotyczy natomiast utraconych pożytków. 3. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Wykonawcydoręczenia. Notę uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres Wykonawcy formacie pdf. 4. W przypadku nieuiszczenia kar umownych Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność ust. 3 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z wierzytelności niniejszą umową Zamawiający: 1) pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, kary określone w ust. 1 zostaną przez Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęzgodę lub 2) będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą naliczane niezależnie od siebie i są należne bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego. 6. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 5-7 nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu umowy. 7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 7. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 8. Stosowanie do przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie warunków umowy wynika z okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej, o której mowa w § 19. 9. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.