Common use of Kary umowne Clause in Contracts

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie za zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 11 Umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 11 Umowy; za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 9 in fine Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy 1 Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – należnego mu wynagrodzenia. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być kumulowane (sumowane) do maksymalnej wysokości 1020% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 11 Umowy. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez ZamawiającegoO naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – określonego w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, wskazanych w § 9 umowy ust. 1 pkt.1-4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w: dostawie sprzętu w terminie wskazanym w § 4 ust.2.1 montażu i uruchomieniu sprzętu w terminie wskazanym w § 4 ust.2.3, wykonaniu pozostałych obowiązków wskazanych w par. 4, lecz nie więcej niż 30% wartości tego wynagrodzenia. Niezależnie od kar umownych wskazanych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4, lecz nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, 8, 10, 11 lub 12, lecz nie więcej niż 20% wartości tego wynagrodzenia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wskazanych w § 1 ust. 1, lecz nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 umowy. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. Za niewykonanie umowy (niewykonanie dostawy) strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania 1 umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub w niekompletnym stanie. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na co Nadzór wyraża zgodęzmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w realizacji obowiązkówpracy, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0koszty kapitałowe, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli odszkodowania i kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowypłacone przez Xxxxxxxxxxxxx swoim kontrahentom.

Kary umowne. Nadzór Strony naliczą kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, a także opóźnienie w terminie zakończenia naprawy wad lub usterek gwarancyjnych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie 1,0 % wynagrodzenia brutto określonego w wykonywaniu obowiązków § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia usunięcia wad lub usterek w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 3, 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wad lub usterek objętych umowągwarancją w stosunku do terminu określonego § 5 ust. 3 pkt 1, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy albo z tytułu niewykonania Umowy. W przypadku, gdy wysokość kar umownych z tytułu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 przekroczy 20 % wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnieniaZamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającegobez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia. W przypadku takiego rozwiązania Umowy, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejWykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 5 – 2 pkt 4 i nie nalicza się kary przewidzianej w § 7 ust. 2 pkt 1. W przypadku, gdy wysokość kar umownych z tytułu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 przekroczy 4 % wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnieniaZamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. W przypadku takiego rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościo której mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 i nie nalicza się kary przewidzianej w § 7 ust. 2 pkt 2. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia bruttoz zastrzeżeniem, o którym mowa w § 4 7 ust. 1; niewykonanie umowy 3 i 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – zależnych od Zamawiającego, w wysokości 1020 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 z wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania obowiązków określonych niniejszą Umową z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 4 7 ust. 12. Kara umowna, o której mowa w ustpkt 4. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty upływu terminu określonego doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. W przypadku opóźnienia w umowiezapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145). Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary umowne nie pokryją poniesionych szkódw terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego kara ta może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące potrącanie przez Zamawiającego kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowynależnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób (podmiotów), które skieruje lub którymi będzie się posługiwał podczas realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych opisanych Umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie rozumiane jako przekroczenie terminu wskazanego w Umowie, jeśli nie jest w stanie wykazać, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zakładając działanie z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej działalności, w tym jeśli opóźnienie nastąpiło w wyniku działania Siły Wyższej lub jest wynikiem wyłącznej winy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1, w przypadku przekroczenia terminu określonego w §1 ust. 2, w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; za naruszenie obowiązku poufności, o którym mowa w § 8 w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia; za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zaniechaniem ze strony Nadzoru ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu Zamawiającego na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyusunięcia wad.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaumowną: opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,20,1 % całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o którym mowa określonego w § 4 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnieniaopóźnienia w usunięciu awarii, licząc od daty upływu terminu określonego wad, usterek i braków w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – okresie gwarancji (rękojmi) jakości w wysokości 0,20,2 % całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1, 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór opóźnienia w wykonaniu obowiązku świadczenia usługi wsparcia technicznego – w wysokości 100,2 % całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1; niewykonanie 1 umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% Wartość naliczonych kar umownych nie może przewyższać całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustbrutto określonego umową. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli Przewidziane kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić wyłączają możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wszelkich kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyz należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku braku wymagalności naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyZamawiający jest uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia w granicach naliczonych a niewymagalnych kar umownych, w celu dokonania ich potrącenia.

Kary umowne. Nadzór W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie postanowień niniejszej umowy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąza odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 0,220% wynagrodzenia bruttoumownego brutto określonego w § 5 umowy; za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy liczony po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust2 umowy - w kwocie 1000 złotych. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1, % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy zaspokoi w umowie lub wyznaczonego pierwszej kolejności przez Zamawiającegopotrącenie z należności Wykonawcy. Kary umowne będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z należytego wykonania przedmiotu realizacja niniejszej umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach: w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1 pkt a) oraz pkt c), ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1 pkt b), ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości w wysokości 300,00 zł (słownie trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 6 ust. 9 ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną - w wysokości 300,00 zł (słownie trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 7 ust. 8 pkt a) ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną - w wysokości 500,00 zł (słownie pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 7 ust. 8 pkt b) ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną - w wysokości 200,00 zł (słownie dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, W przypadku odstąpienia od Umowy przez STRONĘ z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 1 Umowy. W przypadku naruszenia postanowień § 12 Umowy, w razie nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnej, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 1 za każde naruszenie. Jeżeli opóźnienie w terminach, o którym których mowa w § 4 ust. 11 pkt a) przekroczy 30 dni ZAMAWIAJACY może odstąpić od Umowy i niezależnie, oprócz naliczenia kary umownej tam przewidzianej naliczyć karę umowną za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu odstąpienie w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w umowie § 8 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejna skutek działania Siły wyższej. Jeżeli opóźnienie w terminach, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym których mowa w § 4 ust. 11 pkt b)przekroczy 14 dni, za każdy dzień opóźnieniaZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy i niezależnie, oprócz naliczenia kary umownej tam przewidzianej naliczyć karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 8 ust. 1; niewykonanie umowy 1 Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – ZAMAWIAJĄCEGO lub na skutek działania Siły wyższej. Postanowienia ust. 1 powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO od WYKONAWCY odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wysokości 10% wynagrodzenia bruttorealizacji Umowy jeśli zostało spowodowane Siłą wyższą. WYKONAWCA zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzecie, o którym mowa powstałe w czasie wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych z przysługującego WYKONAWCY Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w 8 ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowyUmowy lub na podstawie noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i gdy zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru następuje w drodze potrącenia z Wynagrodzenia WYKONAWCY lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowywykonają umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Sposób zapłaty przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych odbędzie się według wyboru ZAMAWIAJĄCEGO.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaumowną: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 0,215% łącznego wynagrodzenia bruttonetto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w przypadku opóźnienia względem terminu oznaczonego w § 4, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 101% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych netto wskazanego w § 6 ust. 1 – Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia względem terminów oznaczonych w § 7 ust. 4, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0, 20,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa netto wskazanego w § 4 6 ust. 1, 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia; kary umowne podlegają kumulacji; w przypadku innego niż określone w pkt 2 i 3 nienależytego wykonania Umowy, licząc Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, odrębnie za każde naruszenie postanowienia Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kara umowna zostanie uiszczona przez Wykonawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania otrzymania żądania zapłaty od Zamawiającego lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru może zostać potrącona z należytego wykonania przedmiotu umowywynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie W przypadku niedotrzymania terminów realizacji Umowy, o których mowa w wykonywaniu obowiązków objętych umową§ 3 ust. 2, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia bruttoz podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku niedotrzymania terminów, o którym których mowa w § 4 ust. 15, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego zwłoki. Jeżeli zwłoka w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejterminach, o której których mowa w § 7 ust. 5 – 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, albo rozwiązać umowę. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy, przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,210 % wynagrodzenia bruttoz podatkiem VAT, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – 1 pkt 3 Umowy. Przewidziane w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli tym paragrafie kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Postanowienia dotyczące Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprzysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zanastępujące kary umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc razie odstąpienia od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy Umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 – niniejszej Umowy, w razie opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający tj. w stosunku do terminów wskazanych w § 3, w wysokości 0, 20,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa umownego brutto określonego w § 4 6 ust. 11 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu opóźnienia. w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie§ 6 ust. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód1 niniejszej Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający tj. w stosunku do terminu płatności wskazanego w § 6 ust. 4, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca wyraża zgodę na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące potrącenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejz wynagrodzenia. Naliczenie i zapłata Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowywyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Kary umowne. Nadzór Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaumowną: opóźnienie za zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 6. ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia robót, o których mowa w § 2. ust. 2 umowy. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6. ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, o którym mowa w § 4 8. ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc 4 umowy. w przypadku odstąpienia od daty upływu terminu umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 6. ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto2 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 6. ust. 12 umowy. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie gdy wysokość szkody przez Zamawiającego. przewyższy zastrzeżone kary umowne Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowydochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, na co Nadzór wyraża zgodęuwzględniając wysokość uzyskanej kary umownej. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną Wykonawcy odsetki umowne za zwłokę opóźnienia w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – dokonaniu płatności wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, odsetek za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyzwłokę.

Kary umowne. Nadzór 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie za zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 11 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 zwłoki – w wysokości 0,2łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6 lub § 4 ust. 9 in fine Umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnieniazwłoki – łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościUmowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Nadzór – leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 11 Umowy; niewykonanie umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – należnego mu wynagrodzenia i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być kumulowane (sumowane) do maksymalnej wysokości 1020% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustUmowy. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowieO naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie W przypadku opóźnienia w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoterminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego opóźnienie w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – wykonaniu Umowy w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniakalendarzowy przekroczenia terminu. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu kopii certyfikatów, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – o których mowa w § 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1; niewykonanie umowy , za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przekroczenia terminu. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-5, w wysokości 1020 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, z zachowaniem prawa do naliczenia kar, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. Zapłata kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda Zamawiającego jest większa od zastrzeżonych kar umownych. W przypadku nieusunięcia awarii, błędów lub uszkodzeń w terminie określonym w § 7 ust. 5 pkt 5, z uwzględnieniem ust. 7 i 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia w wysokości 0usunięciu awarii, 2% wynagrodzenia bruttobłędu lub uszkodzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 5 pkt 5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy wraz z załącznikami, w terminie o którym mowa w § 4 5 ust. 15, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto, za każdy kalendarzowy dzień zwłokiopóźnienia. W przypadku nie zapewnienia ciągłości gwarancji i świadczeń gwarancyjnych w czasie, licząc od daty upływu terminu określonego na który została udzielona gwarancja, Wykonawca zapłaci karę umowną w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowywysokości 2% wartości umowy za każdy rozpoczęty miesiąc okresu gwarancyjnego.

Kary umowne. Nadzór Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, SOPZ lub ofertą. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaumowną: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, spowodowanych działaniem o których mowa w umowie, w szczególności w § 1 ust. 2, ust. 3, § 3 ust. 5 lub zaniechaniem ze strony Nadzoru § 5 – w wysokości 0,21% wynagrodzenia bruttomaksymalnego określonego w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odrębnie za każdy termin którego opóźnienie dotyczy; w przypadku innego niż określone w punkcie 1 lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy lub przedmiotu umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nienależytego wykonania, jednakże nie więcej niż 60% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc 1 zdanie pierwsze. w przypadku odstąpienia od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego umowy przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której czym mowa w § 7 ust. 5 1, lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca albo odstąpienia ustawowego – w wysokości 0,230% wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 4 2 ust. 11 zdanie pierwsze. Kary umowne, za każdy dzień opóźnieniao których mowa w ust. 2, za odstąpienie podlegają sumowaniu, chyba że przesłanki naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 będą jednocześnie przesłankami odstąpienia od umowy wskutek okolicznościumowy, za które odpowiada Nadzór co skutkować będzie jedynie zapłatą kary umownej, o której mowa ust. 2 pkt 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – w wysokości 102 nie mogą łącznie przekroczyć 70% wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 4 §2 ust. 1; niewykonanie umowy 1 zdanie pierwsze Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w wysokości 10% wynagrodzenia bruttoniniejszej umowie, o którym mowa Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w § 4 ustKodeksie cywilnym. 1. Kara umownaZapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy, z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy2 pkt 3.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaStrony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 0,215% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejwartości brutto umowy, o której mowa w § 7 §4 ust. 5 1 za zwłokę w wykonaniu zlecenia – w wysokości 0,22% wynagrodzenia bruttowartości brutto niezrealizowanego zamówienia, w związku z §3 ust.5 umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy bez stwierdzonych wad – w wysokości 2% wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu określonego w §3 ust. 6 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikających z wystawionych faktur. W przypadku zwłoki w płatności w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 §5 ust. 1 – w wysokości 0umowy, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ma prawo naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania, licząc w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w zakresie i terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 5 umowy oraz w przypadku określonym w § 3 ust.9 i 10. O naliczeniu kar umownych oraz odstąpieniu od daty upływu terminu określonego w umowieumowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Jeżeli kary umowne Datą odstąpienia od umowy jest data przekazania informacji o odstąpieniu. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,220% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejUmowy z przyczyn, o której których mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów zlecenia, za każdy dzień opóźnieniaw szczególności niedochowanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji zlecenia lub inne niezgodne z Umową działania Wykonawcy, za odstąpienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto danego Zlecenia za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany element, jednakże nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia bruttobrutto należnego za realizację danego Zlecenia. Za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu wskazanych w Umowie i w załącznikach do Umowy, w szczególności terminów, o którym których mowa w § 4 §2 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 2 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 105% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto należnego za realizację danego Zlecenia. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. Kara umownaKary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, o której mowa jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w ustmocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający może żądać wypłaty ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowywynagrodzenia Wykonawcy, na co Nadzór Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie za zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 11 Umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 16 lub § 4 ust. 9 in fine Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościUmowy z przyczyn, za które odpowiada Nadzór – leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1; niewykonanie umowy 1 Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – należnego mu wynagrodzenia. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być kumulowane (sumowane) do maksymalnej wysokości 1020% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustUmowy. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowieO naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór W przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała. Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy - w wysokości 0,01% kwoty, o której mowa w § 13 ust. 1 w tym, w szczególności : za niedotrzymanie poszczególnych terminów realizacji etapów inwestycji określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,20,01 % wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 4 13 ust. 1 umowy. Ponadto, w takim przypadku, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 5% wartości robót przypadających zgodnie z harmonogramem- rzeczowym na dany etap robót, jeśli opóźnienie przekroczy ¼ czasu przewidzianego na wykonanie danego etapu robót. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1; z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, w szczególności, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1.; z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo; z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejdalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; za nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każde zdarzenie; za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każde zdarzenie; z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1; w przypadku dokonania cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1; w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunków bhp lub ppoż, wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek przez Inwestora Zastępczego; za każdy stwierdzony przypadek, o którym mowa w § 2 ust. 3a – w wysokość 10.000,00 zł; za nieprzedstawienie oświadczenia, którym mowa w § 7 ust. 5 13 Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 0,2500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; za niedotrzymanie terminu końcowego realizacji Inwestycji określonego w § 3 ust. 1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 4 13 ust. 1, 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; za realizowanie Przedmiotu Umowy przez podwykonawców, za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościco do których nie ma zgody Zamawiającego, za które odpowiada Nadzór w o której mowa w § 6 ust. 16 Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Inwestycji do mediów bez uprzedniej zgody Zamawiającego – wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie; w przypadku nieujawnienia przez Generalnego Wykonawcę konfliktu interesów , o którym mowa w § 4 15 ust. 18 Umowy lub w przypadku niedostosowania się przez Generalnego Wykonawcę do poleceń Zamawiającego wydanych po zgłoszeniu konfliktu interesu - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek; niewykonanie umowy w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia OC lub jej aktualizacji w terminie wynikającym z Umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Generalny Wykonawcy jest uprawniony do naliczania kar umownych Zamawiającego w następujących przypadkach i w następującej wysokości: z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o którym których mowa w § 4 ustart. 1145 ustawy Pzp. Kara umownaza każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 500 zł. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadkach niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Generalny Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku spowodowania przez Generalnego Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji Umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Generalny Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego, z zabezpieczenia należytego realizowania Umowy, z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub Generalny Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Kary umowne, o której których mowa w ust. 12 i 3 mogą podlegać stosownemu łączeniu, jest należna bez względu z zastrzeżeniem, że jeżeli dany przypadek wypełnia więcej niż jedną z przewidzianych przesłanek do naliczenia kary, zostanie naliczona kara na poniesienie szkody przez Zamawiającegopodstawie postanowienia przewidującego wyższą karę. Zamawiający może żądać wypłaty Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprawa odstąpienia.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaumowną: opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,20,1 % całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o którym mowa określonego w § 4 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnieniaopóźnienia w usunięciu awarii, licząc od daty upływu terminu określonego wad, usterek i braków w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – okresie gwarancji (rękojmi) jakości w wysokości 0,20,2 % całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1, 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór opóźnienia w wykonaniu obowiązku świadczenia usługi wsparcia technicznego – w wysokości 100,2 % całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto Wykonawcy, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% 1 umowy. Wartość naliczonych kar umownych nie może przewyższać całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustbrutto określonego umową. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli Przewidziane kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić wyłączają możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wszelkich kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyz należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku braku wymagalności naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyZamawiający jest uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia w granicach naliczonych a niewymagalnych kar umownych, w celu dokonania ich potrącenia.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za1. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji Przedmiotu umowy, gdy zwłoka powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wskazanego w § 4 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego zwłoki; w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 7 6 ust. 4 oraz § 9 ust. 5 – pkt b) i c) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto250 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka w terminach, o którym których mowa w § 4 ust. 11 pkt 2) przekroczy 14 dni, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę i niezależnie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – postanowień ust. 1 pkt 2) oraz naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wskazanego w § 4 ust5 ust.1. 1; niewykonanie Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwłoka powstała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Xxxxxxxxxxxxx. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyustawowej.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaW przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: opóźnienie § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w wykonywaniu obowiązków objętych umowącelach innych niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – a w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, szczególności poprzez udostępnienie Informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody; § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak poinformowania Zamawiającego o którym mowa w żądaniu udostępnienia Informacji podmiotowi trzeciemu; § 4 ust. 11 Umowy, za każdy dzień opóźnieniapoprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych środków łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i przechowywanych Informacji; § 5 ust. 1 Umowy, licząc od daty upływu terminu określonego poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu przez Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w umowie lub wyznaczonego formie materialnej, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i 3; § 6 ust. 1 i 2 Umowy, poprzez uniemożliwienie przeprowadzenia drugiej Stronie działań audytowych, w tym inspekcji, a także poprzez nie zastosowanie się do wydanych przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejdrugą Stronę zaleceń poaudytowych Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 5 – 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde z opisanych w § 4 ustust.1 naruszeń postanowień niniejszej Umowy. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umownaKara, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę będzie płatna w realizacji obowiązków, określonych terminie wskazanym w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc otrzymanym od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyZamawiającego pisemnym wezwaniu do zapłaty.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: opóźnienie 10% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w wykonywaniu obowiązków objętych umową§ 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 2 poniżej: 1% wartości netto przedmiotu umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającegoza nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; 0,5% wartości netto, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki, za odstąpienie od nieterminową naprawę lub wymianę przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości (lub części); 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1; niewykonanie 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących nieleżących po stronie Nadzoru – Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za następujące przyczyny odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: wykrycia przez Xxxxxxxxxxxxx wady prawnej przedmiotu umowy; zwłoki w wysokości 10realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni, nieusunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W tym przypadku, odstąpienie może nastąpić w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady fizycznej. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia bruttowartości netto przedmiotu umowy, o którym mowa określonej w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ustWykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące W przypadku gdy wartość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyjest niższa niż wartość powstałej szkody Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowywyższego niż wartość powstałej szkody.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną zakar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąoddaniu przedmiotu umowy przekraczającym termin wskazany w § 5 ust. 2 – 0,1% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, spowodowanych działaniem za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi lub zaniechaniem ze strony Nadzoru gwarancji – 0,1% wartości umowy wskazanej w wysokości 0,2§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenie przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia bruttowartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy odstąpienia w przypadku nierozpoczęcia realizowania umowy przez Wykonawcę). za odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wartości umowy niezrealizowanej przez Wykonawcę (dotyczy odstąpienia w przypadku, kiedy do dnia …………… r. Wykonawca nie zrealizował całości przedmiotu umowy). za brak ubezpieczenia (ciągłości ubezpieczenia), o którym mowa w § 4 10 umowy – 0,5% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – 0,5 % wartości umownej określonej w § 6 ust. 1, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie zgodność z oryginałem kopii umowy lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, zmiany umowy o której mowa podwykonawstwo – 0,5 % wartości umowy określonej w § 7 6 ust. 5 – 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoprzypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 4 11 ust. 17 – 0,5 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnieniaw przypadku niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia, za odstąpienie od przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, osób na podstawie umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia bruttoo pracę, o którym mowa w § 4 1 ust. 1; niewykonanie 9, w wysokości 2 100,00 zł. za każdy, stwierdzony i potwierdzony przypadek, w przypadku stwierdzenia, a następnie potwierdzenia sytuacji wskazanej w § 13 ust. 5 pkt 5 – w wysokości 500,00 zł. za każdy taki stwierdzony i potwierdzony przypadek. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umownej określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty wierzytelności wynikających z tytułu kar umownych wraz ze wskazaniem terminu jej zapłaty, tj. kwota kar umownych będzie płatna w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej informującej o jej wysokości. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie księgowej, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody Wykonawcy nie wyłącza możliwości naliczenia i dochodzenia przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Xxxxxxxxxxxxx kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną zanastępujące kary umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąza niewykonanie umowy wskutek okoliczności, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 0,215% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa wskazanego w § 4 5 ust. 1, za opóźnienie w realizacji umowy – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 5 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego za opóźnienie w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa usunięciu wad i błędów w § 7 ust. 5 realizacji umowy – w wysokości 0,20,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wskazanego w § 4 ust. 15 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościprzez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa wskazanego w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1. Kara umownaWykonawca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych) z przysługującego mu wynagrodzenia . W przypadku, o której mowa w ustgdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury, Zamawiający wystawi notę obciążeniową. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez ZamawiającegoW przypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy zostanie wystawiona nota obciążeniowa. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne Obowiązek zapłaty kar umownych nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić wyłącza możliwości dochodzenia uzupełniającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące , w przypadku gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda jest wyższa aniżeli łączna kwota należnych Zamawiającemu kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną Strony uzgadniają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze strony Nadzoru – Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,220% wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 5 Umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 4 9 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 1 Umowy za każdy dzień opóźnieniaprzypadek naruszenia. W przypadku naliczenia przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych, licząc Wykonawca zobowiązuje się uregulować płatność za karę umowną w terminie do 7 dni od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającegootrzymania noty, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu przelewem na poniesienie szkody przez rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty ma prawo dokonywać potrąceń kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowywynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx przewyższającego karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprzewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

Kary umowne. Nadzór W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru przypadku wykonania usługi niezgodnie z niniejszą umową – w wysokości 0,210% wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, za każde naruszenie; za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego opóźnienia Wykonawcy w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttostosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór 2 – w wysokości 100,01% wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 4 5 ust. 1., tj. ……… zł; niewykonanie za naruszenie przez Wykonawcę zasady poufności wskazanej w § 10 umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 109 % wynagrodzenia bruttowynagrodzenia, o którym mowa w § 4 5 ust. 1., tj. Kara umowna……… zł, o której mowa za każde takie naruszenie, za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, ujawnionych w ust. 1okresie gwarancji lub rękojmi, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – każdy dzień opóźnienia w wysokości 0, 20,1% wynagrodzenia bruttoumownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 4 5 ust. 11 umowy, w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji swoich obowiązków w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc przypadek (za niewywiązane się Wykonawcy ze swoich obowiązków zostanie uznany każdy przypadek opóźnienia w realizacji obowiązków wynoszący powyżej 3 dni roboczych liczony od daty upływu realizacji obowiązku wskazanej przez Xxxxxxxxxxxxx). W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego realizacji umowy i/ lub wykonania usług w umowiesposób, który w konsekwencji spowoduje utratę części lub całości dofinansowania, będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą naliczonej korekcie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkóddana poniesiona szkoda przewyższy w konkretnym przypadku wysokość kar umownych, Strony mogą dochodzić o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający jest każdorazowo uprawniony do dochodzenia wyższego odszkodowania uzupełniającego – na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyZamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowybez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,210% wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku: przedłużającej się o co najmniej 10 dni kalendarzowych procedury zmiany sprzedawcy z winy Wykonawcy, niepodjęcia w terminie, o którym mowa w § 4 3 ust. 112, przez Wykonawcę czynności, do których był zobowiązany przez zamawiającego w udzielonym pełnomocnictwie, nieprzekazania Zamawiającemu poświadczonej kopii koncesji na obrót energią elektryczną zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejdziałania i zaniechania podwykonawcy jak za własne. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której których mowa w § 7 ust. 5 – 2 z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie. Kary umowne określone powyżej mogą być naliczane niezależnie od siebie. Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość kar umownych Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 0,2poniesionej szkody. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaW przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – realizacji zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 2 ust. 11 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; za nieterminowe rozpatrywanie reklamacji w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od daty upływu terminu określonego umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w umowie wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejpodrobionego oprogramowania lub jego elementów, o której mowa w § 7 3 ust. 5 – umowy. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; opóźnienie w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttorealizacji przedmiotu zamówienia przekraczające 14 dni; opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji przekraczające 14 dni. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 12, za każdy dzień opóźnieniaprzysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającegobezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowyzachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące gdy wartość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejjest niższa niż wartość powstałej szkody. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyDochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną zaw przypadku: opóźnienie opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków objętych umowąrealizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu końcowego realizacji zamówienia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc ; odstąpienia od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego umowy przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1; nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 6 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia bruttostwierdzony przypadek nieprzestrzegania obowiązków- odrębnie dla każdego z zadań. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy3, na co Nadzór Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyogólnych w przypadku, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata gdy wielkość szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej nie zwalnia Nadzoru lub szkoda powstanie z należytego wykonania przedmiotu umowyinnego tytułu.

Kary umowne. Nadzór Za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,215% wynagrodzenia kwoty brutto, o którym której mowa w § 4 6 ust. 1. Za opóźnienie w uruchomieniu usługi, o której mowa w § 3 z zastrzeżeniem § 4, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,3% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Za przekroczenie terminu, licząc od daty upływu terminu określonego o którym mowa w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego§ 9 ust. 3 i § 9 ust. 6 i 8, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,001% kwoty brutto, o której mowa w § 7 6 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto1, za każdą godzinę opóźnienia. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 4 10 ust. 5 i 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 6 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto2. W przypadku, kiedy naliczona kara umowna przewyższa należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 6 ust. 12, Zamawiający wystawi notę obciążeniową płatną w terminie wskazanym na dokumencie. Kara umownaNaliczenie kar umownych przez Zamawiającego zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do złożenia wyjaśnień zaistniałych sytuacji, o której których mowa w ust. 1, jest należna bez względu 2-4. Termin na poniesienie szkody złożenie wyjaśnień przez ZamawiającegoWykonawcę wynosi 10 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia tych wyjaśnień. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodęodstąpić od naliczania kary umownej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące będzie naliczał kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu: opóźnienie opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wykonaniu robót objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – niniejszą umową w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 5 ust. 1, 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu opóźnienia w usuwaniu wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 5 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy w wysokości 105% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, braku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych osób wskazanych w §4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – 11 - niniejszej umowy w wysokości 0500,00 zł za każdorazowe niestawienie się na naradzie, 2nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę, braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia bruttowartości brutto zadania, w którym uczestniczy dany Podwykonawca - za każdorazowe naruszenie, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o którym mowa podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w § 4 ust. 1wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy - za każdorazowe naruszenie, nieprzedłożenia poświadczonej za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy - za każdorazowe naruszenie,

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaWykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: opóźnienie z tytułu zwłoki w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu Przedmiotu Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w terminie określonym w § 2 w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego§ 2, nieprzedłożenie z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego na naniesienie poprawek i uzupełnienie, z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowynie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, rozwiązania jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zapłacenie lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata potrącenie kary umownej za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Nadzoru Wykonawcy z należytego obowiązku zakończenia prac oraz wykonania przedmiotu umowypozostałych zobowiązań umownych.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 1 Umowy (realizacja Etapu I); w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności Aplikacji lub jej elementów (w tym Błędy, albo braki w jakiejkolwiek funkcjonalności),w wysokości 100 zł za każdy przypadek niedostarczenia wraz z fakturą uzgodnionego Raportu w zakresie dostępności usług albo nie przekazania kopii bezpieczeństwa, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego przez Strony terminu realizacji kolejnych Modyfikacji Aplikacji. W przypadku odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,220% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 8 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustUmowy. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejz przysługującego mu wynagrodzenia. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niespełnienie wymogów określonych w § 17 ust. 3 w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień niespełnienia wymogu.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejprojektowej, o której mowa w § 7 1 ust. 5 – 1 pkt 1, w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych określonego w § 6 ust. 1 – pkt 1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1), z tytułu opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu poprawionej dokumentacji projektowej w wysokości 0, 20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w § 8 ust. 4 przez Zamawiającego na naniesienie poprawek i uzupełnień, z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłokiz tytułu zmiany osoby wskazanej w § 3 ust. 5 na inną osobę z naruszeniem postanowień § 3 ust. 6 umowy lub stwierdzenia, licząc od daty upływu terminu że osoba ta nie wykonała osobiście powierzonych jej czynności – w wysokości 5.000 złotych brutto, z tytułu istnienia trwałych wad w dokumentacji projektowej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie§ 6 ust. Jeżeli kary umowne 1 pkt 1), z tytułu niestawiennictwa Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w wysokości 500 zł brutto za każdorazowe niestawiennictwo, z tytułu naruszenia postanowień § 3 ust. 8 umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, Postanowienia dotyczące kar umownych nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. Postanowienia dotyczące Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowynie może przekroczyć 60% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. W przypadku niezapłacenia kar umownych, rozwiązania w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub odstąpienia od niejpobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia. Naliczenie i zapłata Zapłacenie lub potrącenie kary umownej umownej, nie zwalnia Nadzoru Wykonawcy z należytego obowiązku zakończenia prac projektowych oraz wykonania przedmiotu umowypozostałych zobowiązań umownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąrealizacji dostawy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – o której mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,20,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc . za odstąpienie od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,210 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, podstawą naliczania kary umownej jest wartość Umowy w części objętej odstąpieniem. za opóźnienie w podjęciu lub wykonaniu skutecznej naprawy Sprzętu w ramach naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 4 ust. 1, 6 pkt 4 i 5 - w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, . za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – opóźnienie w wysokości 10% wynagrodzenia bruttodokonaniu wymiany Sprzętu na nowy, o którym której mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 9 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust50 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. 1Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy. Kara umowna, o której mowa umowna będzie płatna w ustterminie 14 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego żądania zapłaty. 1, jest należna bez względu Wykonawca wyraża zgodę na poniesienie szkody przez Zamawiającegopotrącenie wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru ogólnych wynikających z należytego wykonania przedmiotu umowyKodeksu cywilnego.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie W przypadku niewykonania umowy polegającego na niezakupieniu sprzętu określonego w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem § 1 ust. 2 lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – naruszenia postanowień § 5 ust. 6 Minister jest uprawniony do dochodzenia od Realizatora kary umownej w wysokości 0,23% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejkwoty dotacji, o której mowa w § 7 2 ust.1. W przypadku naruszenia postanowień § 5 ust. 5 – 8 Minister jest uprawniony do dochodzenia od Realizatora kary umownej w wysokości 0,23% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umownakwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust.1. W przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych określonych w § 5 ust. 12-14, Minister jest uprawniony do dochodzenia od Realizatora kary umownej w wysokości 3% kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust.1. W przypadku nieterminowego przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 lub ust. 7 Minister jest uprawniony do dochodzenia od Realizatora kary umownej w wysokości 0,01% kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z przekazaniem któregokolwiek z dokumentów, lecz nie więcej niż 2% kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody . W przypadku niewykonania przez ZamawiającegoRealizatora obowiązku określonego art. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 35a ust. 1 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo wykonania go niezgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych Minister może naliczyć Realizatorowi karę umowną w wysokości 0, 21% wynagrodzenia bruttokwoty dotacji, o którym której mowa w § 4 ust. 1, 2 ust.1 umowy za każdy miesiąc niewywiązywania się z tego obowiązku. Karę nalicza się wyłącznie za okres, w którym Realizator był obowiązany wykonywać obowiązki, o których mowa w § 8 umowy, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. Minister wezwie Realizatora do zapłaty kary umownej. Kary umowne Realizator przekaże w wyznaczonym terminie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Za dzień zwłokizapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Ministra Zdrowia. Minister zachowuje prawo do dochodzenia kwoty odszkodowania przekraczającej wysokość kary umownej, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyKary umowne podlegają sumowaniu do maksymalnej wysokości 15% kwoty dotacji, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyo której mowa w § 2 ust.1.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron - na skutek okoliczności, spowodowanych działaniem za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; w przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej prawa opcji przez którąkolwiek ze stron - na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy; w przypadku stwierdzenia braku zapłaty lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek; w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a także nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a także w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 §7 ust. 11 Umowy; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 §7 ust. 11 Umowy; w przypadku dokonania przez Wykonawcę nieuzasadnionych bądź samowolnych zmian Dokumentacji Projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy miesiąc zatrudnienia danej osoby w oparciu o inną podstawę prawną niż stosunek pracy. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące przenoszącego wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejdo wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Naliczenie i zapłata kary umownej Łączna wysokość kar umownych nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu może przekroczyć limitu 30% wartości brutto umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną zaZamawiającemu: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – gdy przedmiot umowy nie będzie spełniał wymogów określonych w § 1 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2500 zł. Kara ma zastosowanie do każdego takiego przypadku; w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 11 umowy; za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara ma zastosowanie do każdego takiego przypadku; w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji umowy osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z § 1 ust. 7 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł, za każdy dzień opóźnieniamiesiąc w którym stwierdzono nieprawidłowość. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni, licząc od daty upływu terminu określonego dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w umowie wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub wyznaczonego przez oferowanie do zbycia informacji poufnych otrzymanych od Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejwbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po jej rozwiązaniu, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttowygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającegoprzyczynę. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści – na zasadach ogólnychogólnych prawa cywilnego zgodnie z art. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy471 Kodeksu cywilnego.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaz tytułu: opóźnienie opóźnienia w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu przedmiotu Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – dotyczącego terminów określonych w § 5 ust. 1 i 2 Umowy, w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto danego etapu za każdy dzień opóźnienia, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z zachowaniem prawa do naliczania kar, o których mowa w pkt 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z zachowaniem prawa do naliczania kar, o których mowa w pkt 1, W przypadku nieusunięcia błędów w okresie trwania umowy w terminach i na warunkach określonych w § 11 ust. 8 i 9: Dla błędów krytycznych, w wysokości 100 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu błędu. Dla błędów niekrytycznych, w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu błędu. W przypadku kiedy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej1 Umowy. Kary, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której których mowa w ust. 1 pkt 1, jest należna bez względu . nie będą miały zastosowania w przypadku gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi na poniesienie szkody przez Zamawiającegoskutek siły wyższej lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub spowodowanych nieterminowym dostosowaniem systemów zewnętrznych innych podmiotów do współpracy z Systemem Pobyt v.2 i KSK. Zamawiający może żądać wypłaty Zapłata kar umownych z zabezpieczenia należytego tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowywynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego na podstawie § 10 w wysokości 0,215% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, . Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za każdy dzień opóźnienia, licząc odstąpienie przez Wykonawcę od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – Zamawiającego w wysokości 0,215% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 105% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1; niewykonanie umowy 2, za każdą stwierdzoną przez Zamawiającego wadę w wykonaniu przedmiotu umowy, powstałą z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy, o ile wada ta nie zostanie usunięta przez Wykonawcę w terminach i trybie przewidzianym w § 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z wykonaniem usług, których rodzaj i termin wykonania określa załączniku nr 1 do SIWZ, w wysokości 101% wynagrodzenia brutto, o którym mowa miesięcznego brutto wskazanego w § 4 5 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłokiopóźnienia. Za nieprawidłową realizację obowiązków wynikających z zastosowania klauzuli społecznej przewidzianej w § 3 związanej z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.w przypadku:

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy stron z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części (dostarczenie i aktywacja, obowiązki określone w §4 ust. 12 lit c i e) przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia. Kara umownaWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku możliwości korzystania z jakiejkolwiek usługi spośród określonych w Załączniku nr 1 do Umowy trwającego dłużej niż okres nieprzerwanych 12 godzin w wysokości 0,01% maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdą godzinę ponad ten okres. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w przedłożeniu wykazu indywidualnych rozmów, o której mowa mms, sms i danych komórkowych Zamawiającemu w wysokości 0,01% maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego terminu § 2 ust. 5 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-4, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez ZamawiającegoZamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z faktur Wykonawcy. Zamawiający może żądać wypłaty Kary umowne stają się wymagalne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyupływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania.

Kary umowne. Nadzór W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,210% wynagrodzenia łącznej wartości brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 §1 ust. 5 – 6 niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni braków ilościowych albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa łącznej wartości brutto określonej w § 4 §1 ust. 1, 6 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnieniazwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czas realizacji umowy zostanie przekroczony, w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto określonej w §1 ust. 6 niniejszej umowy za odstąpienie każdy dzień zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto określonej w §1 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy wskutek z powodu okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez ZamawiającegoWykonawca. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowyzastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na co Nadzór wyraża zgodęniezależnie od kar umownych. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązkówma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, określonych w § 6 ustpo uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego Wykonawca wyraża zgodę na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące potrącenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprzysługującego mu wynagrodzenia.

Kary umowne. Nadzór Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, liczone za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu ustalonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad przekroczy 7 dni, Wykonawca dodatkowo upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1010 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa umownego brutto określonego w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1. Kara umownaW przypadku nie okazania zawartych umów o pracę lub innych dokumentów poświadczających zatrudnienie pracowników realizujących przedmiot umowy, o której mowa Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w ustwysokości 2 000, 00 zł brutto. 1, jest należna bez względu Wykonawca wyraża zgodę na poniesienie szkody przez Zamawiającegodokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Potrącenie to nastąpi po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty z tytułu kary umownej. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące przenoszącego wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowydo wysokości poniesionej szkody.

Kary umowne. Nadzór Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Udzielającego zamówienia za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie jest wyłączona w przypadku działania / zaniechania, za które odpowiedzialność ponosi Udzielający zamówienie w przypadku powstania szkody. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez Udzielającego zamówienia spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kary pieniężnej, o której mowa w kontraktach zawartych między NFZ a Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego Zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.. Przyjmujący zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaUdzielającemu zamówienia kary umowne: w przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – realizacji przedmiotu umowy będzie naliczana w wysokości 0,220% wynagrodzenia bruttowartości brutto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 200% wartości brutto zlecenia, którego dotyczy opóźnienie realizacji. w wysokości 100% ceny jednostkowej kwoty brutto każdego badania (wymienionych w załączniku nr 1) za nienależycie wykonane badanie. W każdym wskazanym przypadku Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie pokryć koszty powtórnego wykonania badania. w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niewykazania umowy w Portalu SZOI, o którym mowa w § 4 §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust18. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający Udzielający zamówienia może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych w razie, gdy kara umowna nie pokrywa zaistniałej szkody. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej Przyjmujący zamówienie nie zwalnia Nadzoru może bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne. Nadzór W przypadku, gdy Wykonawca: nie realizuje dostawy Towaru w terminie określonym w § 3 ust. 1, nie uzupełni braków ilościowych Towaru po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5, nie dokona wymiany Towaru wadliwego na Towar wolny od wad po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2150,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia obowiązków umownych. Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty W przypadku ustania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci Xxxxxxxxx on Wykonawcy karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 210% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. Postanowienia dotyczące Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia z przysługującego mu od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyZamawiającego wynagrodzenia.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca płaci karę umowną zaZamawiającemu w przypadku: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w dostarczenia niewłaściwie przygotowanych posiłków zawartych § 4 3 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnieniaw pod względem ilościowym, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającegojakościowym, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – higieniczno-sanitarnym w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 5 ust. 1; niewykonanie 1 umowy, niezapewnienie obsługi imprez w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek, wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy bez zaistnienia ważnych powodów w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – dotyczących Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – w wysokości 0umowy. Strony zgodnie postanawiają, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia umownego przysługujących mu należności z tytułu naliczonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejz przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez składania odrębnego oświadczenia woli. Naliczenie i zapłata Termin zapłaty kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowystrony ustalają na dzień poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,220% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc 1 w przypadku odstąpienia Zamawiającego od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejUmowy z przyczyn, o której których mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów Zlecenia, za każdy dzień opóźnieniaw szczególności niedochowanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji Zlecenia lub inne niezgodne z Umową działania Wykonawcy, za odstąpienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto danego Zlecenia za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany element, jednakże nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia bruttobrutto należnego za realizację danego Zlecenia. Za każdy przypadek przekroczenia terminów, o którym których mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Załączniku nr 3 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 101% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto należnego za realizację danego Zlecenia za każdy dzień przekroczenia terminu. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. Kara umownaKary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, o której mowa jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w ustmocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający może żądać wypłaty ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowywynagrodzenia Wykonawcy, na co Nadzór Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie stwierdzony przypadek niewykonania lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ustnienależytego wykonania umowy. 5 – w wysokości 0,2Łączna wysokość kar umownych nie może jednak przekraczać 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 ust. 1. Kara umownaW przypadku niewykonania umowy w terminie, o której mowa tj. niedotrzymania terminów określonych w ust. 1§2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający Wykonawca zapłaci Xxxxxxxxx Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 4 ust. 1 – umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 220% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 ust. 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. W przypadku, za każdy gdy na dzień zwłokizlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, licząc nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 Ustawy o podatku od daty upływu terminu towarów i usług , Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w umowie§ 4 ust. Jeżeli kary umowne 1 – nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowydotyczy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaprzysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: opóźnienie z tytułu zwłoki w wykonywaniu obowiązków objętych umowąrealizacji Etapu II w terminie, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – o którym mowa w § 5 ust. 2, w wysokości 0,21% wynagrodzenia brutto, liczonego za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1). z tytułu opóźnienia w podjęciu działań naprawczych lub usunięciu wad w ramach gwarancji, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia bruttoza wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, nie więcej jednak niż 20% kwoty tego wynagrodzenia, za odstąpienie Wykonawcy od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - karę w wysokości 1020% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy , za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy - karę w wysokości 1020% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umownaW przypadku, o której mowa w ust. 1gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, jest należna bez względu Zamawiający może na poniesienie szkody przez Zamawiającegozasadach ogólnych żądać uzupełniającego odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych. Zamawiający może żądać wypłaty zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodęUmowy. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru wykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z należytego wykonania przedmiotu umowydziałaniem Siły Wyższej.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2. W przypadku zwłoki w realizacji usługi gwarancyjnej dotyczącej usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 16, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie zobowiązań gwarancyjnych. W przypadku trwającej co najmniej 7 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania Umowy w dodatkowym co najmniej 2 dniowym terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej i może być złożone w ciągu 10 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za każdy dzień opóźnieniaktóre odpowiada Wykonawca, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,210% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 2 ust. 1. Kara umownaKary umowne mogą podlegać łączeniu. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o której mowa określonego w § 1 ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprzysługującego mu wynagrodzenia.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zaumowną: opóźnienie za każdą pełną godzinę zwłoki w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzystąpieniu do działań w przypadku wystąpienia usterek lub awarii w urządzeniach będących przedmiotem usług w ramach niniejszej umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu po upływie terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – lit. a) - w wysokości 0200 zł brutto. za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa po upływie terminu realizacji każdego przeglądu określonego w § 4 ust. 14 - w wysokości 0,5 % odpowiedniego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 za przegląd, którego zwłoka dotyczy; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru przeglądu, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od daty upływu terminu dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie§ 8 ust. Jeżeli kary 2, za przegląd, którego zwłoka dotyczyła; z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. Kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą będą płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego lub w drodze potrącenia z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy wg wyboru Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,210 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. Kara umowna, o której mowa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0, 20,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 wynikającego z §6 ust. 1, za każdy dzień zwłokiopóźnienia ponad termin wykonania dostawy wynikający z §2 ust.1; za opóźnienie w wymianie artykułów promocyjnych na nowe – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, licząc wynikającego z §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty upływu terminu określonego w umowiewymiany artykułów na nowe, wynikającego z §1 ust. 10; uprawnienia, o których mowa wyżej nie wykluczają się wzajemnie. Jeżeli kary umowne kara umowna nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyniezależnie od siebie, rozwiązania lub z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata Umowy, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary umownej nie zwalnia Nadzoru przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy, z należytego wykonania przedmiotu umowytym, że w przypadku odstąpienia od części Umowy zastrzeżenie to dotyczy tylko części Umowy objętej odstąpieniem.

Kary umowne. Nadzór Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary: opóźnienie za zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoterminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w 2 - wysokości 0,20,2 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 10 ust. 1, 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, zwłoki; za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 100,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Każda ze Stron zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 1010 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w 12 ust. 1, jest należna bez względu za odstąpienie od umowy z jej winy. Wykonawca wyraża zgodę na poniesienie szkody przez Zamawiającegozapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się, a odstąpienie od umowy nie niweczy prawa do naliczania kar umownych na innych podstawach. Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaw wysokości: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, opóźnienia licząc od daty upływu pierwszego dnia po upływie terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 3 ust. 5 – 1, nie więcej niż 30 % wartości brutto umowy. Kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu osób trzecich w wysokości 0,2przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi stanowiącej przedmiot umowy, jeśli Zamawiający zmuszony będzie posłużyć się w miejsce Wykonawcy lub obok Wykonawcy osobami trzecimi. Zamawiający ma wówczas prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie tych osób trzecich. 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa wskazanego w § 4 ust. 11 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi stanowiącej przedmiot umowy i braku możliwości skorzystania z usług innych usługodawców, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości umowy brutto określonej w § 4 3 ust. 1; niewykonanie 1 za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – winy Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, niezależnie od kare umownych. Strony ustalają, że w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający w pierwszej kolejności potrąci je z wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wykonawca jest należna bez względu odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na poniesienie zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niewykonania Umowy lub nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci Zamawiającemu on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia bruttowartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.1.; za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; za niedostarczenie w terminie dokumentów o którym których mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 3 ust. 1 – i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0, 22 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa opisanego w § 4 §1 ust. 12 pkt. 2.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór 1. Strony ustalają następujące kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu Przedmiotu Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Wynagrodzenia brutto wskazanego § 4 ust. 11 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa Umowy za każdy dzień opóźnienia w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający usunięciu wad/usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w toku czynności odbioru; Wykonawca zapłaci Xxxxxxxxx Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 4 ust. 1 – Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad/usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 010 % Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w Umowie lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. Umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne które Zamawiający nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyodpowiada.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną zaw następujących przypadkach i wysokościach: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem realizacji całości lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – części przedmiotu umowy w wysokości 0,21 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ustprzy czym nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od ustanie umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1; niewykonanie , za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w kwocie 4000,00 zł, za nieprzeprowadzenie szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. f w terminach określonych zgodnie z §2 ust.10 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do nałożenia na Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1. Kara umowna, o której mowa Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w ust. 1, jest należna bez względu niniejszej umowie kary umowne na poniesienie szkody przez Zamawiającegozasadach ogólnych. Zamawiający może żądać wypłaty ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowywynagrodzenia należnego Wykonawcy, po uprzednim wystawieniu stosownej noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia bruttopotrącenie kar umownych nałożonych przez Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie W przypadku niedotrzymania terminów realizacji umowy, o których mowa w wykonywaniu obowiązków objętych umową§ 3 ust. 2 i 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa z podatkiem VAT określonego w § 4 ust. 1, 1 pkt 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego zwłoki. Jeżeli opóźnienie w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejterminach, o której których mowa w § 7 ust. 5 – 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy. Ust. 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,210 % wynagrodzenia bruttoz podatkiem VAT, o którym mowa określonego w § 4 ust. 11 pkt 3 umowy. W przypadku, za każdy gdy na dzień opóźnieniazlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa . Przewidziane w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli tym paragrafie kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprzysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych. Zamawiający w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości Zamawiającego- 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa łącznej kwoty określonej w § 4 5 ust. 1niniejszej umowy. Wykonawca w przypadku: zwłoki w wykonaniu Etapu I i II Przedmiotu umowy - 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych % wynagrodzenia określonego w § 6 5 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustpkt. 1, ) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie§ 4 ust. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód1 pkt. 3) umowy, zwłoki w wykonaniu Etapu III Przedmiotu umowy - 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt. 3) umowy, odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% łącznej kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wyszczególnionych w § 2 ust. 4 lit. a) - b) - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde naruszenie, za opóźnienie w dostarczeniu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. Strony mogą dochodzić zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące potrącenie naliczonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowynależności za wykonane prace.

Kary umowne. Nadzór Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaw następujących przypadkach i wysokościach: opóźnienie za zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – wykonaniu przedmiotu Umowy karę umowną w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu brutto określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% 1 Umowy odpowiedniego składnika wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 odpowiedniego składnika wynagrodzenia Umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Umowy z winy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 7 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustumowy odpowiedniego składnika wynagrodzenia. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowieZamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia poniesionych strat do pełnej ich wysokości. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość naliczonych kar umownych. Postanowienia dotyczące W przypadku naliczenia kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyumownych, rozwiązania lub odstąpienia od niejZamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zapłaty kar w wyznaczonym terminie albo potrącić karę umowną wraz z należytego wykonania przedmiotu umowyodsetkami z wierzytelności Wykonawcy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach: opóźnienie opóźnienia w wykonywaniu obowiązków objętych umowąobjęciu obiektu Zamawiającego usługą, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – Wykonawca - w wysokości 0,20,5 % całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto umowy, o którym mowa w § 4 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc odstąpienia od daty upływu terminu określonego umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejwysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto umowy, o której którym mowa w § 7 6 ust. 5 – 1. za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania usług, w tym niepodjęcia interwencji lub przekroczenia czasu dojazdu grupy interwencyjnej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz § 2 ust. 1 ÷ 7 - w wysokości 0,23% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. Kara umowna, z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o której mowa pracę osób wykonujących czynności wskazanych w § 2 ust. 13, jest należna bez względu w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na poniesienie szkody podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez ZamawiającegoWykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w W przypadku naliczania kar zastosowanie mają odpowiednio zapisy § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z faktury za wykonanie usługi, a Wykonawca wyraża na to zgodę. W przypadkach odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowypozostają w mocy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie z tytułu przekroczenia terminu, o którym mowa w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – § 3 ust. 1 w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. W przypadku nie usunięcia awarii, licząc od daty upływu terminu określonego błędów lub uszkodzeń w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu terminach i na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, warunkach określonych w § 6 ust. 1 – 7 lit. b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0500 zł brutto za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia w usunięciu awarii, 2% wynagrodzenia bruttobłędu lub uszkodzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 7 lit b). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o którym których mowa w § 4 8 ust. 1 pkt 1-3 w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy dzień zwłokina co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku gdy potrącenie nie będzie możliwe, licząc Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni od daty upływu terminu określonego w umowieotrzymania wezwania do zapłaty. Jeżeli Zapłata kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1. Oprócz innych wypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych za: a) opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu danego etapu Prac wskazanego w Załączniku nr 2, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia bruttonetto za ten etap Prac, o którym mowa za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie dłużej niż do terminu realizacji przedmiotu Umowy uzgodnionego w § 4 ust. 11 Umowy, b) opóźnienie w wykonaniu wolnych od wad Prac, w wysokości 0,2% Wartości Umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 4 ust. 1 Umowy, c) opóźnienie w usunięciu wady, w tym wady stwierdzonej przy odbiorze Prac, w razie gdy jej usunięcie miało nastąpić po odbiorze Prac lub wad zidentyfikowanych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 0,2% Wartości Umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub dnia wyznaczonego przez ZamawiającegoZamawiającego na usunięcie wady, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za d) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy w wysokości 1015,0% wynagrodzenia bruttoWartości Umowy netto, o którym mowa e) odstąpienie od Umowy w § 4 ustczęści przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15,0% części Wartości Umowy netto, której dotyczy odstąpienie. 12. Kara umowna, o której mowa Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć równowartości 25,0% Wartości Umowy netto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kar zastrzeżonych w innych miejscach Umowy. 3. Zapłata kar umownych na wypadek opóźnienia nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx. Zapłata kar umownych za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi bez dodatkowego wezwania w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. § 8 Contractual penalties 1. In addition to other cases provided for in the Contract, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowythe Ordering Party shall be entitled to impose contractual penalties on the Economic Operator, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązkówrelated to: a) a delay in execution of the given stage of Works indicated Annex 2, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0in the amount of 0,3 % of the net remuneration for this stage of Works for every started day of delay, 2% wynagrodzenia bruttohowever, o którym mowa w not exceeding the execution deadline for the subject of the Contract agreed upon in § 4 ustp. 1 of the Contract, b) a delay of execution of Works free of faults, in the amount of 0,2 % of the net Contract Value, for every started day of the delay past the execution deadline for the subject of the Contract agreed upon in § 4 p. 1 of the Contract, c) a delay in removal of a fault, including faults found during the acceptance of Works, if such a removal should take place after the acceptance of Works or faults identified during the guarantee period or the warranty period, in the amount of 0,2 % of net Contract Value for every started day of the delay, counting from the day indicated by the Contracting Authority as the fault removal deadline, d) withdrawal from the Contract by the Contracting Authority, in its entirety, because of reasons the Economic Operator is responsible for, in the amount of 15 % of net Contract Value, e) withdrawal from the Contract by the Contracting Authority, partial, because of reasons the Economic Operator is responsible for, in the amount of 15 % of net Contract Value, to which the withdrawal applies. 12. The total amount of contractual penalties related to all reasons indicated in p. 1 of this paragraph may not exceed the equivalent of 25 %. of the net Contract Value, za każdy dzień zwłokiwherein this limitation shall not apply to penalties reserved elsewhere in the Contract. 3. Payment of contractual penalties related to delays shall take place within 7 days after the relevant payment request is delivered by the Contracting Authority. Payment of contractual penalties for withdrawal caused by reasons the Economic Operator is responsible for shall be made without an additional request, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.within 7 days after the delivery date of the withdrawal declaration

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru Wykonawcy – w wysokości 0,22% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc liczony od daty dnia upływu terminu określonego w umowie Umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 6 ust. 5 lub nie przedłożenia raportu o którym mowa § 5 ust. 8 – w wysokości 0,22% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za liczony od dnia upływu terminu określonego w Umowie, odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1. Kara umownaKary umowne, o której których mowa w ust. 1, jest należna są należne bez względu na poniesienie poniesione szkody przez ZamawiającegoZamawiającego i nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Xxxxxxxxxxxxx w związku ze zdarzeniem, który było podstawą naliczenia kary. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający może żądać wypłaty zastrzega możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a także z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie zwalnia Nadzoru Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – terminowym oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, kwoty netto wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego za opóźnienie w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa usunięciu wad i usterek stwierdzonych w § 7 ust. 5 – okresie odpowiednio gwarancji albo rękojmi w wysokości 0,20,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy w wysokości 1015% kwoty netto wynagrodzenia należnej Wykonawcy. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia bruttoWykonawcy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień, o którym których mowa w § 4 ust13, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 1Jako podstawę naliczania kar, o których mowa w § 10 ust.1. Kara umownai ust.2. umowy, przyjmuje się łączną kwotę wynagrodzenia Wykonawcy netto (wartość umowy), o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ustust.1. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustUmowy do dnia wygaśnięcia Umowy bez korekt z tytułu późniejszych zmian kwoty wynagrodzenia. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowykary, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowypod warunkiem udowodnienia szkody.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca płaci karę umowną zaZamawiającemu w przypadku: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w dostarczenia niewłaściwie przygotowanych posiłków zawartych § 4 2 ust. 14 umowy, za każdy dzień opóźnieniaw pod względem ilościowym, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającegojakościowym, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – higieniczno-sanitarnym w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 5 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 1 umowy, niezapewnienia oprawy muzycznej na imprezy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – umowy, niezapewnienie sali na imprezy w wysokości 0, 210 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 5 ust. 11 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu niezapewnienie obsługi imprez w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie§ 5 ust. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód1 umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychwypowiedzenia przez Wykonawcę umowy bez zaistnienia ważnych powodów w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia 1 umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejumowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. Naliczenie i zapłata 1 umowy. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia umownego przysługujących mu należności z tytułu naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez składania odrębnego oświadczenia woli. Termin zapłaty kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowystrony ustalają na dzień poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych.

Kary umowne. Nadzór Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych są kary umowne. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: Za zwłokę w przystąpieniu do realizacji usług albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu usług, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie Za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązków określonych w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru niniejszej umowie – 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,220% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1; niewykonanie gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20%, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – bez jakichkolwiek zobowiązań w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1stosunku do Wykonawcy. Kara umownaumowna powinna być zapłacona przez stronę, o której mowa która naruszyła warunki niniejszej umowy w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającegoterminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może żądać wypłaty w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowiedowolnej należności Wykonawcy. Jeżeli kary umowne kara nie pokryją poniesionych szkódpokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowywarunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na rzecz Zamawiającego, karę umowną za: opóźnienie za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy, określonego w wykonywaniu obowiązków objętych umową§ 3, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,21,0 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – każdy niedotrzymany termin. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1020% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego roboczy opóźnienia w umowieterminie określonym w § 7 ust. 6. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każde naruszenie klauzuli poufności. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 - 4 nie pokryją poniesionych szkódrzeczywistej szkody Zamawiającego, Strony mogą dochodzić to przysługuje mu prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych Kodeksu cywilnego. Postanowienia dotyczące Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyz przysługującego mu wynagrodzenia. Kary umowne podlegają sumowaniu, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie zwalnia Nadzoru wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z należytego wykonania przedmiotu umowyinnego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,220% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejUmowy z przyczyn, o której których mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów Zlecenia, za każdy dzień opóźnieniaw szczególności niedochowanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji Zlecenia lub inne niezgodne z Umową działania Wykonawcy, za odstąpienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto danego Zlecenia za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany element, jednakże nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia bruttobrutto należnego za realizację danego Zlecenia. Za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu wskazanych w Umowie i w załącznikach do Umowy, w szczególności terminów, o którym których mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 15 OPZ, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 101% wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto należnego za realizację danego Zlecenia. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. Kara umownaKary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, o której mowa jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w ustmocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający może żądać wypłaty ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowywynagrodzenia Wykonawcy, na co Nadzór Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminów wskazanych w wykonywaniu obowiązków objętych umowąUmowie lub określonych zgodnie z postanowieniami Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttochyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, o którym których mowa w § 7. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: w przypadkach określonych w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego 2 lit. a) Umowy w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa wysokości określonej w § 7 ust. 5 – 4 pkt 4.4 „Załącznika nr 1” do Umowy; w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa przypadkach określonych w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – 2 lit. b) Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonej w ust. 4 pkt 4.5 „Załącznika nr 1” do Umowy; w przypadkach określonych w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 2 lit. c) Umowy w wysokości 10określonej w ust. 4 pkt 4.6 „Załącznika nr 1” do Umowy; za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 3 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyogólnych prawa cywilnego.

Kary umowne. Nadzór W przypadku uchybienia określonemu w § 2 ust. 1 lit. a umowy terminowi wdrożenia oprogramowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,22% wynagrodzenia brutto, o którym mowa całkowitego brutto określonego w § 4 6 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odmowę lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejnie udzielenie konsultacji, o której mowa w § 7 3 ust. 5 – 3, w wysokości 0,20,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1umowy, za każdy przypadek braku konsultacji. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłokiopóźnienia, licząc w przypadku braku przygotowania miesięcznych, cyklicznych raportów z zakresu audytu systemu bezpieczeństwa sieciowego, w terminie wskazanym w § 3 ust. 10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto, w przypadku braku przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit.c). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto, w przypadku nie przeprowadzenia warsztatów, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit.b). W przypadku odstąpienia od daty upływu terminu umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w umowie§ 6 ust. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą 1 umowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprzysługującemu mu wynagrodzenia.

Kary umowne. Nadzór zapłaci W przypadku opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – kary umownej w wysokości 0,21% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia w wymianie Przedmiotu Umowy na wolny od wad w stosunku do terminu, licząc o którym mowa w §3 ust. 8, §5 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości części Przedmiotu Umowy podlegającego wymianie na wolny od daty upływu terminu określonego wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy w umowie całości lub wyznaczonego części przez ZamawiającegoWykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejWykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 4 ust. 5 – 1. W przypadku niewywiązania się z warunków gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,20,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniaopóźnienia we wsparciu lub w wymianie, za odstąpienie bądź usunięciu wady fizycznej przedmiotu Umowy. Jeżeli opóźnienie, w stosunku do terminów o których mowa w § 2 ust. 1, §3 ust. 8 i §5 ust. 3 Umowy przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy wskutek okolicznościUmowy w całości lub części, za bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń lub ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przenosząca wysokość zastrzeżonych kar umownych lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które odpowiada Nadzór – zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Kary umowne, o których mowa w wysokości 10% wynagrodzenia bruttoust. 1 - 4, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia, o którym mowa w § 4 zdaniu poprzedzającym Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Sposób zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych odbędzie się według wyboru Xxxxxxxxxxxxx. Kary umowne, o których mowa w ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% , 2 i 4, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 4 ust. 1. Kara umownaOdpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1tym związana z opóźnieniem, jest należna bez względu na poniesienie szkody skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na warunkach w niej określonych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zanastępujące kary umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnieniazwłoki w zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy, licząc od daty upływu terminu 0,5% wartości netto niewykonanych prac, nie więcej jednak niż 10% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy; W każdym wypadku łączna wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa na rzecz Zamawiającego nie może być wyższa niż 10% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 7 5 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust1 Umowy. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie W przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest dodatkowo do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wartości Umowy (brutto, o którym mowa ) określonej w § 4 5 ust. 1. Kara umowna1 Umowy W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, o której mowa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego1 Umowy. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodęKażdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę opóźnienie w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1transakcjach handlowych, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego opóźnienia w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyregulowaniu należności określonych w niniejszej Umowie.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie za zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 11 Umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; za zwłokę w udzielenie wsparcia technicznego w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 13 in fine Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościUmowy z przyczyn, za które odpowiada Nadzór – leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1; niewykonanie umowy 1 Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – należnego mu wynagrodzenia. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być kumulowane (sumowane) do maksymalnej wysokości 1020% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustUmowy. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowieO naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaUstala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: opóźnienie Zamawiający jest obowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający z wyłączeniem okoliczności opisanej w wykonywaniu obowiązków objętych umowąart. 145 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz przypadku, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru o którym mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 0,210% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 lit. a). Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu: niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 lit. a) - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 4 ust. 1 lit. a) za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu wyznaczonego terminu na wykonanie przedmiotu umowy, nieusunięcia wad przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionego w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 4 ust. 1 lit. a) za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 lit. a), braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 11 lit. a, opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a ) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub wyznaczonego przez Zamawiającegojej zmiany, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,20,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 11 lit. a), za naruszenie obowiązków Wykonawcy w zakresie obowiązku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę, w szczególności za nie złożenie w terminie lub złożenie niezgodnego ze stanem rzeczywistym oświadczenia z takim personelem lub zmiany tej umowy, jak również za nie złożenie w terminie lub złożenie niezgodnych ze stanem rzeczywistym innych dokumentów żądanych przez Zamawiającego w ramach kontroli zatrudniania na umowę o pracę - 5.000,00 PLN za każdy dzień opóźnieniastwierdzony przypadek naruszenia w tym zakresie, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia bruttoprzypadku, o którym mowa w § 4 9 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 3, w przypadku odmowy lub braku współpracy, o której mowa w § 1 pkt 2 ppkt 2) i ppkt 3) w wysokości 1010 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wraz z odsetkami. Kara umownaumowna zostanie zapłacona przez Xxxxxx, o której mowa która naruszyła postanowienia umowne, w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc terminie 14 dni od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru wystąpienia przez drugą stronę z należytego wykonania przedmiotu umowyżądaniem zapłaty.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawcy zapłacą solidarnie Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejuchybienia któremukolwiek terminowi, o której którym mowa w § 7 1 – kara jest naliczana także w przypadku uchybienia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego terminu do usunięcia wad, z zastrzeżeniem ust. 5 – 2; w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każde naruszenie polegające na powierzeniu do realizacji części zamówienia osobie innej niż wyznaczona do realizacji umowy wskazana w Zapytaniu Wykonawcy lub zaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx, w trybie określonym w § 3. w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia bruttoprzypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 3 ust. 17; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 1020% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłokiw przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W przypadku, licząc gdy Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty upływu terminu określonego w umowie§ 1 ust. Jeżeli 5, nie wykonają bądź nie przedstawią dzieła do odbioru, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów Wykonawcy, natomiast Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, jak również karę umowną, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Wykonawcy umowy odstąpią od jej wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawców, wówczas zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4ust. 1. Strony zgodnie ustalają, że kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawców odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnychogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. Postanowienia dotyczące Xxxxxx nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia; jako siłę wyższą traktuje się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, powódź) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie), jak też niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne). Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyz wynagrodzenia Wykonawcy, rozwiązania lub odstąpienia na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia, kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od niejdnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Naliczenie i zapłata kary umownej Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcom z tytułu nienależytego wykonania zamówienia nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyprzekroczy 50% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną zanastępujących kar umownych: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku naruszenia przez Wykonawcę zasady przeniesienia praw wskazanych w § 7 ust. 5 Umowy wykonawczej - w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia; w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub udostępnienia danych osobowych osobom trzecim przez Wykonawcę - w wysokości do 100 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia, spowodowanych działaniem za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek z wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub zaniechaniem ze strony Nadzoru odmowy wykazania spełnienia wymagań - w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, w przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub § 5 ust. 5 umowy wykonawczej - w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek naruszenia; w przypadku przekroczenia uzgodnionego z Zamawiającym terminu na realizację umowy wykonawczej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 3 ust. 11 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 7 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 3 ust. 10 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ; w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 6 -w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1; za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązku Wykonawcy określonego w §8 ust. 12 – w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminu usuwania błędów lub usterek zgłaszanych przez Zamawiającego w ramach rękojmi lub gwarancji, określonego w § 9 ust. 3 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia jakiejkolwiek informacji lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji, w okresie obowiązywania umowy wykonawczej, jak też i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu oraz mogą być naliczane niezależnie od siebie. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody umowna zostanie potrącona przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowieumowy wykonawczej. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umowne nie pokryją poniesionych szkódumownej, Strony mogą dochodzić Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy ramowej lub umowy wykonawczej. Naprawienie szkody obejmuje stratę rzeczywistą oraz utracone korzyści. Kary umowne wskazane powyżej przysługują Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata umowy wykonawczej lub jej wypowiedzenia, niezależnie od kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowytytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy wykonawczej.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zana rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 6 – w wysokości 0,20,5% całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności określonych w § 4 ust. 2 – w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; w przypadku zwłoki w usunięciu usterek w ramach rękojmi za wady i/lub gwarancji, w tym serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 19, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie stosunku do terminów umownych lub wyznaczonego – w braku terminów umownych – odpowiednich terminów wyznaczonych przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 Zamawiającego – w wysokości 0,20,01% całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 5 ust. 1 za każdą godzinę zwłoki; za naruszenie umowy w zakresie wymogu osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy – w kwocie 50.000 złotych za każde stwierdzone naruszenie; za naruszenie umowy w zakresie wymagań określonych w § 4 ust. 15 pkt 1 umowy – w kwocie 1.000 złotych za każde stwierdzone naruszenie; za naruszenie umowy w zakresie obowiązków wykonawcy dotyczących zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia – w kwocie 5.000 złotych za każde stwierdzone naruszenie; za naruszenie umowy w zakresie obowiązków dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, określonych w § 1 ust. 7 (jeżeli wykonawca zaoferował ich zatrudnienie w ofercie) – w kwocie 75.000 złotych za każdy dzień opóźnieniakażde stwierdzone naruszenie; za naruszenie umowy w zakresie niedochowania zaoferowanych parametrów kampanii w telewizji, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór internecie lub mediach outdoorowych – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia bruttobrutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku, gdy naruszenie umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie dotyczyło zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów podwyższonych w stosunku do wymaganego minimum, za co Wykonawca uzyskał w przetargu punkty w kryteriach oceny ofert określonych w pkt XIV.1 SIWZ, pozycje od 3 do 6, kara ta będzie wynosiła 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 5 ust. 11 umowy; niewykonanie w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – umowy. Kary umowne płatne będą przelewem na podstawie wystawionego przez Zamawiającego wezwania w wysokości 0terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do siedziby Wykonawcy. Strony zgodnie ustalają, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc iż Zamawiający uprawiony jest do dochodzenia od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyumownych.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,210% wynagrodzenia bruttowartości netto przedmiotu umowy, o którym mowa określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 3 poniżej: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie zwłoki; za nieterminową naprawę lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – wymianę przedmiotu umowy (lub części) w wysokości 0,20,5% wynagrodzenia bruttowartości netto, o którym mowa określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – zwłoki; w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1; niewykonanie 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących nieleżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10Zamawiającego. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia bruttowartości netto przedmiotu umowy, o którym mowa określonej w § 4 ust. 1. Kara umownaWykonawca odpowiada za następujące przyczyny odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: wada prawna przedmiotu umowy; zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekraczająca 14 dni, o której mowa nieusunięcie wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadku wskazanym w ust. 13 pkt 3), jest należna bez względu może nastąpić w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na poniesienie szkody przez Zamawiającegousunięcie wady fizycznej. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Prawo odstąpienia od umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 13, za każdy dzień zwłokiprzysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, licząc od daty upływu terminu określonego w umowiebezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem art. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód15r. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychprzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. Postanowienia dotyczące U. z 2021 r. poz. 180). W przypadku gdy wartość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejjest niższa niż wartość powstałej szkody Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyDochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Kary umowne. Nadzór 1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną zakary umowne: za opóźnienie się w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – przekazaniu dokumentacji projektowej (Projektów) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w § 4 2 ust. 1, 1 a Umowy. za opóźnienie się w wykonaniu kompletnego przedmiotu Umowy - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty upływu opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa ustalonego w § 7 2 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie 1 b Umowy z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Projektanta w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa . Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia się w wykonaniu dokumentacji projektowej (Projektów) dłuższego niż 14 dni licząc od terminu umownego wskazanego w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 2 ust. 1 – a Umowy lub § 2 ust 1 b Umowy. Odstąpienie od Umowy winno być stwierdzone na piśmie, pod rygorem nieważności i może być wykonane w okresie do 30 dni od daty zaistnienia przedmiotowej przesłanki. W takim przypadku Projektant zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dotychczas wynagrodzenia a Zamawiający wyda mu otrzymane Projekty. z tytułu nie usunięcia braków lub wad Projektów w terminie określonym w § 3 ust. 6 i § 10 ust. 3 Umowy, w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru opóźnienia z należytego wykonania przedmiotu umowywykonaniem tego obowiązku.

Kary umowne. Nadzór W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,215 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 7 ust. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,215 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 7 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wynikającego z § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, opóźnienia ponad termin wykonania Umowy wynikający z § 2 ust.1; za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór opóźnienie w usunięciu wad lub/i ponownym wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 100,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w wynikającego z § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu usunięcia wad lub/i dostarczenia ponownie wykonanego przedmiotu Umowy, wynikającego z § 4 ust. 15 i 6; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia bruttouprawnienia, o którym których mowa w § 4 ustwyżej nie wykluczają się wzajemnie. 1. Kara umownaJeżeli kara umowna nie pokrywa powstałej szkody, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia niezależnie od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowysiebie.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na rzecz Zamawiającego, karę umowną za: opóźnienie za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, określonego w wykonywaniu obowiązków objętych umową§ 2 ust. 1 lub poprawienia wad i usterek, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – o którym mowa w §5 ust. 20, w wysokości 0,20,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 §3 ust. 5 – 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoprzypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Tożsama kara przysługuje Zamawiającemu w przypadku odstąpienia umowy, o którym mowa w § 4 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – 2 i 3 umowy. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną 5000 zł brutto za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowiekażde naruszenie klauzuli poufności. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją poniesionych szkódrzeczywistej szkody Zamawiającego, Strony mogą dochodzić to przysługuje mu prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychogólnych Kodeksu cywilnego. Postanowienia dotyczące Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyz przysługującego mu wynagrodzenia. Kary umowne podlegają sumowaniu, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie zwalnia Nadzoru wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z należytego wykonania przedmiotu umowyinnego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaumowną: w wysokości 10 000 zł za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5 000 zł, za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąwykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 4, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 100 zł za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościopóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, za które odpowiada Nadzór opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawców składane w postępowaniu przetargowym, o których mowa w §2 ust.11 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu 100 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na poniesienie szkody przez Zamawiającegoudzielenie odpowiedzi. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx potrącić karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ustz wynagrodzenia Wykonawcy. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne W przypadku gdy kara umowna nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące Zapłacenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nie zwalnia Nadzoru Wykonawcy z należytego obowiązku wykonania przedmiotu umowy. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace ustali się wspólnie na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania prac.

Kary umowne. Nadzór §29.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zanastępujące kary Umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1; za zwłokę w przekazaniu poszczególnych etapów Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 25 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu Umownego terminu ich przekazania, o którym mowa w § 23; za zwłokę w usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w przypadku o którym mowa w § 24 ust. 5, w wysokości określonej w pkt 2, za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości określonej w pkt 2, za każdy dzień zwłoki, za niestawiennictwo projektantów na spotkaniach koordynacyjnych, o których mowa w § 19 pkt 4 w wysokości 500 zł za brak uczestnictwa każdego z wezwanych przez Zamawiającego projektantów (członków zespołu projektowego). Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kar umownych, o ile obowiązujące przepisy prawa nie wykluczą takiej możliwości. Strony ograniczają wysokość należnych Zamawiającemu kar umownych, o których mowa do wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie§ 25 ust. 1. Jeżeli kary umowne kara Umowna nie pokryją poniesionych szkódpokryje szkody, Strony mogą dochodzić Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru ogólnych określonych w ustawie z należytego wykonania przedmiotu umowydnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca płaci karę umowną zaZamawiającemu w przypadku: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w dostarczenia niewłaściwie przygotowanych posiłków zawartych § 4 2 ust. 14 umowy, za każdy dzień opóźnieniaw pod względem ilościowym, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającegojakościowym, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – higieniczno-sanitarnym w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 5 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 1 umowy, niezapewnienia oprawy muzycznej imprezy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – umowy, niezapewnienie obsługi imprez w wysokości 0, 210 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa brutto określonego w § 4 5 ust. 11 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy bez zaistnienia ważnych powodów w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie§ 5 ust. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia 1 umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejumowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. Naliczenie i zapłata 1 umowy. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia umownego przysługujących mu należności z tytułu naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez składania odrębnego oświadczenia woli. Termin zapłaty kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowystrony ustalają na dzień poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych.

Kary umowne. Nadzór W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu nie wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zapłaci Zamawiającemu ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,225% wynagrodzenia brutto, o którym mowa kwoty brutto określonej w § 4 ust11, pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc 1 niniejszej Umowy. W przypadku odstąpienia od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego Umowy przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie Nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO – ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 25% kwoty brutto określonej w § 11, pkt. 1 niniejszej Umowy. W przypadku opóźnienia z tytułu wykonania poszczególnych części zamówienia ZAMAWIAJACY obciąży WYKONAWCĘ karą umowną w wysokości 100,5% wartości wynagrodzenia bruttowynikającego z § 11, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. pkt 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, niniejszej Umowy za każdy dzień zwłokiopóźnienia. ZAMAWIAJACY obciąży WYKONAWCĘ karą umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wynikającego z § 11, licząc pkt 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia przekraczającego 5 dni roboczych przy wykonywaniu serwisu tj. usunięcia usterki lub wady systemu. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania usługi. Naliczona kara umowna może podlegać potrąceniu z kwoty faktury VAT, jeżeli WYKONAWCA nie zapłaci kary umownej w terminie do 14 dni od daty upływu terminu określonego w umowieotrzymania wezwania do zapłaty. Jeżeli kary Kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie naliczane są niezależnie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowypodlegają kumulacji.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną zaumowną: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1020% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w przypadku zwłoki w rozpoczęciu świadczenia Usług w wysokości 102000 zł brutto za każdy dzień; z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 7 osób skierowanych do wykonywania Usług w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia w/w wymogu przy czym niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w § 7 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w/w wymogu; w przypadku przerwy w świadczeniu Usług w wysokości 1000 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę przerwy; za nie wezwanie w uzasadnionych przypadkach grupy interwencyjnej w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 , nie może przekroczyć 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ustZamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 1, jest należna Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającegoodrębnych wezwań i powiadomień. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia bruttoW przypadku nie dokonania potrącenia, o którym mowa w § 4 ust. 1zdaniu poprzedzającym, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyw terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,220% wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonego w § 4 ust. 1 w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej. Przy czym naliczenie kary umownej na skutek wypowiedzenia umowy z przyczyny, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – pkt 2 może nastąpić tylko w związku z zawinionym przez Wykonawcę przekroczeniem terminu realizacji zamówienia. W przypadku zawinionego przekroczenia terminów wykonania zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0, 20,1% wynagrodzenia bruttokwoty, o którym której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania określonej w OPZ czynności w ramach przygotowania, licząc publikacji lub promocji wywiadu Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od daty upływu terminu Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto należnej Wykonawcy za dany wywiad (§ 4 ust. 2 Umowy) za każdą niewykonaną lub nienależycie wykonaną czynność, jednakże nie więcej niż łącznie 50% wynagrodzenia brutto należnego za dany wywiad. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie§ 4 ust. Jeżeli kary 1. Kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. Postanowienia W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w mocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. W przypadku naliczenia kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyZamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyna co Wykonawca wyraża zgodę.

Kary umowne. Nadzór W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – wykonaniu umowy w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-4 w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejz zachowaniem prawa do naliczenia kar, o której których mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. Zapłata kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. W przypadku nie usunięcia awarii, błędów lub uszkodzeń w terminie określonym w § 7 ust. 5 – pkt 3, z uwzględnieniem ust. 7 i 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 5 ust. 1 – za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia w wysokości 0usunięciu awarii, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa błędu lub uszkodzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy5 pkt 3.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaW przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru za nieterminowe przedłużenie subskrypcji aktualizacji oprogramowania – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc zwłoki; w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od daty upływu terminu określonego umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w umowie lub wyznaczonego wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej. 5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 2 ust. 5 1 – z tytułu braku zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego lub niewskazania rachunku bankowego, zgodnie z § 6 ust. 6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoprzypadku: stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy; opóźnienia w przedłużeniu subskrypcji aktualizacji oprogramowania 7 dni; Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za 2 pkt 1 i 2 Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy wskutek okolicznościUmowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającegobezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowyzachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące gdy wartość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejjest niższa niż wartość powstałej szkody. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyDochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

Kary umowne. Nadzór zapłaci W przypadku opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – kary umownej w wysokości 0,21% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia w wymianie przedmiotu Umowy na wolny od wad w stosunku do terminu, licząc o którym mowa w §3 ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto części Przedmiotu Umowy podlegającego wymianie na wolny od daty upływu terminu określonego wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy w umowie całości lub wyznaczonego części przez ZamawiającegoWykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowejWykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 4 ust. 5 – 1. W przypadku niewywiązania się z warunków gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,20,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniaopóźnienia we wsparciu lub w wymianie, za odstąpienie bądź usunięciu wady fizycznej przedmiotu Umowy. Jeżeli opóźnienie, w stosunku do terminów o których mowa w § 2 ust. 1, §3 ust. 8 i §5 ust. 3 Umowy przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy wskutek okolicznościUmowy w całości lub części, za bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń lub ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przenosząca wysokość zastrzeżonych kar umownych lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które odpowiada Nadzór – zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Kary umowne, o których mowa w wysokości 10% wynagrodzenia bruttoust. 1 - 4, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia, o którym mowa w § 4 zdaniu poprzedzającym Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Sposób zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych odbędzie się według wyboru Xxxxxxxxxxxxx. Kary umowne, o których mowa w ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% , 2 i 4, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym której mowa w § 4 ust. 1. Kara umownaOdpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, o której mowa w ust. 1tym związana z opóźnieniem, jest należna bez względu na poniesienie szkody skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu karę umowną zakar umownych: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąza nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,20,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa określonego w § 4 ust. 13 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego§ 3, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie; w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne Umowy z przyczyn nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od niejUmowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego w § 3 ust. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1, z faktur należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowyumowy w ramach pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną zaZamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umowąrealizacji dostawy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – o której mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,20,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc . za odstąpienie od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,210 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, podstawą naliczania kary umownej jest wartość Umowy w części objętej odstąpieniem. za opóźnienie w podjęciu lub wykonaniu skutecznej naprawy Sprzętu w ramach naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 4 ust. 1, 6 pkt 4 i 5 - w wysokości 50. zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, . za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – opóźnienie w wysokości 10% wynagrodzenia bruttodokonaniu wymiany Sprzętu na nowy, o którym której mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 9 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust50 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia. 1Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy. Kara umowna, o której mowa umowna będzie płatna w ustterminie 14 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego żądania zapłaty. 1, jest należna bez względu Wykonawca wyraża zgodę na poniesienie szkody przez Zamawiającegopotrącenie wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru ogólnych wynikających z należytego wykonania przedmiotu umowyKodeksu cywilnego.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 9 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 8 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkódZamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Nota obciążeniowa może zostać przesłana/dostarczona elektronicznie na adres Wykonawcy: ………………………….., Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w formacie.pdf, za potwierdzeniem odbioru. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 3 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający: pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub będzie dochodził na zasadach ogólnychogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Postanowienia dotyczące Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą naliczane niezależnie od siebie i są należne bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Strony zastrzegają, że kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, można żądać także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne. Nadzór Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne za: opóźnienie zwłoka w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki, licząc od daty upływu wymagalnego terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – umowy, zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, która naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek z przyczyn zależnych od Wykonawcy, odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 05% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokości 5.000 zł(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). niewykonanie obowiązku określonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). niewykonanie umowy w terminie określonym w paragrafie 6 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujące utraceniem tj. nieotrzymaniem dofinansowania bądź obowiązku zwrotu otrzymanego dofinasowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w wysokości utraconego tj. nieotrzymanego dofinansowania bądź dofinasowania podlegającego zwrotowi. brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), niedoprowadzenie do zmiany umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określono na okres dłuższy niż 30 dni w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 15 ust. 2% . Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia bruttonależnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu 6 umowy.

Kary umowne. Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie Każdorazowo w wykonywaniu obowiązków objętych umowąprzypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 2 i 4, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,20,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – każdy niedotrzymany termin. Każdorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 7 i § 4 ust. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – 8, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10200 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy niedotrzymany termin. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody Naliczone przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli Zamawiającego kary umowne nie pokryją poniesionych szkódpłatne są w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyzastrzeżonych w niniejszej Umowie. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejbędące następstwem działania Siły Wyższej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru Zamawiającemu, z należytego tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowyumowy przez Wykonawcę, przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; niewykonanie umowy stron z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek części (dostarczenie i aktywacja, obowiązki określone w §4 ust. 12 lit c i e) przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. Kara umowna1 za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku możliwości korzystania z jakiejkolwiek usługi spośród określonych w Załączniku nr 1 do Umowy trwającego dłużej niż okres nieprzerwanych 12 godzin w wysokości 0,01% maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdą godzinę ponad ten okres. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w przedłożeniu wykazu indywidualnych rozmów, o której mowa mms, sms i danych komórkowych Zamawiającemu w wysokości 0,01% maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego terminu § 2 ust. 5 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-4, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez ZamawiającegoZamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z faktur Wykonawcy. Zamawiający może żądać wypłaty Kary umowne stają się wymagalne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowyupływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zanastępujące kary umowne: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 16 ust.2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za każdy dzień opóźnieniaktóre odpowiada Wykonawca, licząc od daty upływu terminu określonego za opóźnienie w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 7 ust. 5 – wykonaniu robót w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1, 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust.1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji czy rękojmi w wysokości 100,1% wynagrodzenia wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1; niewykonanie 2 umowy z przyczyn leżących za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, po stronie Nadzoru – upływie terminu, o którym mowa w § 8 wyznaczonego na ich usunięcie. za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 100,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxx karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, określonych w § 6 ust. 1 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0, 20,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1, 2 umowy za każdy dzień zwłokiopóźnienia. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, licząc o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 30 dni – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień przerwy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy w przypadku odstąpienia od daty upływu terminu określonego umowy z winy Zamawiającego. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji wystąpienia określonej w umowie§ 12 ust. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, 1 pkt 1) niniejszej umowy. Strony mogą dochodzić zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub W przypadku odstąpienia od niejumowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne. Naliczenie i zapłata Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia umownego brutto naliczonych kar określonych niniejszą umową. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie z wynagrodzenia nie zwalnia Nadzoru go z należytego wykonania przedmiotu umowyjakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

Kary umowne. Nadzór Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. Naliczenie ewentualnych kar umownych będzie odbywało się w formie księgowych not obciążeniowych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu kar umownych na piśmie. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenie z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: opóźnienie w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttoumową za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w § 3 w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1ust 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za przekroczenie czasu reakcji na awarię powyżej 1 godziny, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, nieprzedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej, o której mowa w zgodnie z § 7 2 ust. 5 – 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttowysokości: 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za przekroczenie terminu na usunięcie awarii, o którym mowa w § 4 2 ust. 1, 1 w wysokości: 200,00zł za każdy dzień opóźnienia, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustkażdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 1; niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest należna bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Nadzór wyraża zgodę. Zamawiający Wykonawca zapłaci Xxxxxxxxx Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków, niedotrzymanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w § 6 2 ust. 1 – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z należytego wykonania przedmiotu umowy.4-6: