Common use of Kary umowne Clause in Contracts

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyUmowy obowiązywać będą następujące kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia netto, o którym mowa w ramach zamówienia podstawowego§ 4 ust.1, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia gdy Zamawiający odstąpi od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcaprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – netto o którym mowa w § 4 za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczynrozpoczęty dzień roboczy zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 1 Umowy, płatną do dnia wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy netto reklamowanego Sprzętu – (części Przedmiotu Umowy), za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętudzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania gwarancyjnego, określonego którego termin określono w § 3 ust5 ust 2 oraz 6, płatną do dnia wykonania zobowiązania gwarancyjnego. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty;. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 110% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – netto reklamowanego Sprzętu (części Przedmiotu Umowy), za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego przypadek naruszeń postanowień wskazanych w § 3 ust5 ust 6. 3 UmowyKara ta jest naliczana niezależnie od kary umownej wskazanej w pkt 3) niniejszego ustępu. 2. Kwota kary umownej z ust.1 pkt 3) i 4), powyżej, zostanie obliczona na podstawie ceny jednostkowej netto dostarczonego Sprzętu, wyspecyfikowanego na fakturze Wykonawcy. 3. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacjiprzekroczenia terminu dostawy trwającego ponad 10 dni roboczych Zamawiający, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy pisemnie lub e-mailem, ma prawo odmówić dostawy po terminie i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacjizakupić Sprzęt od innego podmiotu. W tym przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z Umowy a cenami zakupionego przez Zamawiającego Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 24. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 35. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 46. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownejna karę umowną, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 57. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 5030% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto razem ustalonej w § 6 ust. 2 umowy. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto razem ustalonej w § 6 ust. 2, z wyjątkiem wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1% ceny ofertowej brutto razem ustalonej w § 6 ust. 2 za każdy taki przypadek. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności sytuacje opisane w § 9 ust. 3 umowy. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych, jeżeli Wykonawca nie podstawił na wezwanie Zamawiającego pojazdów do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego do wskazanej stacji diagnostycznej - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 nie będą naliczane, jeżeli nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane działaniem sił wyższych. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia za wykonanie usługi za dany miesiąc. Jeżeli pozostała do zapłaty część wynagrodzenia Wykonawcy nie pokrywa całej wysokości należnych kar umownych, Zamawiający prześle Wykonawcy wezwanie do zapłaty, a Wykonawca jest zobowiązany kwotę wynikającą z kar umownych wpłacić na konto Zamawiającego. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia drugiej stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto razem określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 1. Strony ustalająZamawiający, że stosownie do art. 95 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyzakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. x.xx. wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;kierowanie autobusem 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną opieka nad dziećmi i uczniami w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowyautobusie. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeprzed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za osoby które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościbędą wykonywać czynności wskazane w ust. 1 są zatrudnione w ramach stosunku pracy. 3. W przypadkuOświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychdatę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w tym limituimieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej3. Wynikła z tego tytułu zwłoka w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową jako zwłoka z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia winy Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest ograniczona on zobowiązany do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoprzekazania Zamawiającemu, przed rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o której mowa treści wskazanej w § 4 ust. 13. 6. Obowiązek W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wykazane w § 11 ust. 1 i 3 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: żądania oświadczenia zatrudnienia pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 1 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, (jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyprzez wykonawcę kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek. 9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, jej wygaśnięciu o których mowa w § 11 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub odstąpieniu od Umowy Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez którąkolwiek ze StronWykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyformie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od Umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca§ 4 ust. 1 Umowy; 2) za opóźnienie w realizacji jednostkowego zgłoszenia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,05% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniembrutto, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częściąo który mowa w § 4 ust. 1 Umowy, którego odstąpienie dotyczy – licząc za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcadzień opóźnienia; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 110% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętubrutto, określonego o którym mowa w § 3 4 ust. 2 1 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego oddelegowanie do wykonywania prac określonych w § 3 15 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie osoby nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził zatrudnionej na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną podstawie umowy o pracę - w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowystwierdzony przypadek, przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub inny uprawniony organ stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościmogą podlegać łączeniu. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, Kary będą płatne w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymzapłaty. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania Zapłata kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcynastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Łączna i całkowita wysokość Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczanych Wykonawcy kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 6. Obowiązek zapłaty Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu na zasadach ogólnych. 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez utraconych korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 8. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 20% wartości brutto wynagrodzenia.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Za opóźnienie w razie wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnionego etapu pracy określonego w harmonogramie. 2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zlecenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przez Wykonawcę postanowień Umowy w sposób inny, niż określony w ust. 1 i ust. 2, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1020% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno określonego w ramach zamówienia podstawowego§6 ust. 1. 4. W przypadku uchybienia terminom, jak i zamówienia realizowanego o którym mowa w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn§ 2 ust. 3 i/lub 4 umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – 500 złotych za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;dzień opóźnienia. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy5. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawca zaniecha zawarcia umowy o pracę lub nie dotyczy całego Zamówienia przedłoży Zamawiającemu do wglądu umów lub zgód, o których mowa w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej §2 ust. 11 umowy w terminie części Zamówieniado 7 dni od dnia otrzymania żądania lub zawrze umowę o pracę na wymiar czasu pracy pracownika mniejszy niż faktyczny wymiar czasu wynikający z zakresu wykonywanych przez niego czynności, Zamawiający uzna, że doszło do niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których Wykonawca zapłaci Zamawiającemu nie wykazał dopełnienia przedmiotowego wymogu. 6. Oprócz przesłanek do naliczenia kar umownych określonych wyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony również w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia przypadku: a) trzykrotnego stwierdzenia błędów w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty;kosztorysie z winy Wykonawcy, 4b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, d) nieprzedłożenia poświadczonej za każdorazowe Zamówienie zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie;zapłaty. 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażewykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, że na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody. 8. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 9. Xxxxxx nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczynumowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji uznano za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościnikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyUmowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w niniejszej Umowie lub na jej podstawie; 2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 3) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia brutto, określonego w ramach zamówienia podstawowego§4 ust. 1 niniejszej Umowy, 4) za każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak niż przewidziane w pkt 1) i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną powyżej - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętubrutto, określonego w § 3 §4 ust. 2 1 niniejszej Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy., 2. Kary umowne naliczone z różnych tytułów podlegają sumowaniu, jednak łączna wysokość kar umownych nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażemoże przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościokreślonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. W przypadkuZamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychna podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymodsetek ustawowych. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje zastrzega sobie prawo do potrącania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania do zapłaty. 5. Łączna i całkowita wysokość Postanowienia dotyczące kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona nie wyłączają prawa Zamawiającego do 50% łącznej kwoty Umowy bruttodochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, o której mowa w § 4 ust. 1jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu UmowyWykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokość kary umownej, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronokreślonej w wystawionej nocie obciążeniowej.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 102 % niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia brutto, określonego w ramach zamówienia podstawowego§ 4 ust. 1 Umowy; za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, jak i zamówienia realizowanego określonego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia § 4 ust. 1 Umowy; za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron z przyczynprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy; za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną opóźnienie w usunięciu zgłoszonych wad/ usterek przedmiotu umowy, o których mowa w § 7 ust. 2 w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 100,5 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętubrutto, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu1, a jedynie jego części i za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 130% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjibrutto, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 61 Umowy, za każde naruszenie obowiązków wynikających z § 9 Umowy. Obowiązek W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy lub utraty jej mocy w inny sposób, uiszczone lub należne kary umowne nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje – wedle jego wyboru - prawo wystawienia noty obciążeniowej z tytułu naliczenia kar umownych lub potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu kar umownych, z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty. Wykonawca zobowiązują się do zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu w terminie 14 dni od Umowy przez którąkolwiek ze Strondnia doręczenia noty obciążeniowej na rachunek wskazany w nocie. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kary umowne. 1. Strony ustalająZa niezrealizowanie Wskaźników realizacji Umowy Pośrednik Finansowy zobowiązany będzie do zapłacenia, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyna rzecz Funduszu Funduszy, następujących kar umownych: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, niewykonanie Wskaźnika określonego w § 3 7 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca 1 pkt 1) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - niewykorzystanego Limitu Pożyczki Rozwojowej; 2) za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego niewykonanie Wskaźnika określonego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 61 pkt 2) Wykonawca Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętuod różnicy pomiędzy Limitem Pożyczki Rozwojowej jaki Pośrednik Finansowy zobowiązany był wykorzystać na dzień połowy Okresu Budowy Portfela, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - a faktycznie wypłaconym Limitem Pożyczki Rozwojowej na ten dzień; 3) za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego niewykonanie Wskaźnika określonego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu1 pkt 3) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 5% rzeczywistej średniej wartości Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminieza każdą niezrealizowaną Inwestycję określoną Wskaźnikiem; 74) Wykonawca za niewykonanie Wskaźnika określonego § 7 ust 1 pkt 4) Umowy Pośrednik Finansowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy4 % od różnicy pomiędzy wartością udzielonych mikropożyczek, o których mowa w pkt II.1.a. Załącznika nr 2, którą zobowiązany był wykorzystać a faktycznie wypłaconym mikropożyczkom, o których mowa w pkt II.1.a. Załącznika nr 22. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeDodatkowo, że niewykonanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Menadżera na podstawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 pkt 1) Umowy, lub nienależyte wykonanie w przypadku rozwiązania Umowy wynika z przyczynna podstawie § 24 ust. 5 Umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościPośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentów Finansowych. 3. W przypadkuKary umowne określone w ust. 1 powyżej są naliczane niezależnie, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych tzn. w przypadku niezrealizowania przez Pośrednika Finansowego więcej niż jednego Wskaźnika, kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla każdego niezrealizowanego Wskaźnika. 4. Kara umowna jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wezwania do zapłaty kary. 5. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości przekraczającej kwoty kar umownych, umownych określonych w tym limitu, ust. 1 powyżej. 6. Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kar umownych o którym których mowa w ust. 5 poniżej1 powyżej w przypadku, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymkoniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Strony ustalająpostanawiają, że w razie naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyUmowy będzie następowało, poprzez zapłacenie kary umownej. 2. Zamawiający ma prawo naliczyć, a Wykonawca ma obowiązek zapłacić karę umowną: 1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 10% niewykorzystanej przez wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści Umowy; 2) Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ogółem brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcapodanego w treści Umowy; 3) Wykonawca zapłaci za wprowadzenie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu karę zgodnie z zapisami Umowy, w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego 10 000 zł za dane Zamówienie każde zdarzenie; 4) za odbieranie odpadów, które nie zostały wytworzone przez właścicieli nieruchomości na terenie przedmiotu zamówienia, a przekazane do zagospodarowania przez Wykonawcę w usłudze realizowanej dla Zamawiającego - w wysokości 10 000 zł, za każde zdarzenie; 5) za każdy potwierdzony przypadek zmieszania przez Wykonawcę, podczas realizacji Usługi, selektywnie zebranych poszczególnych frakcji odpadów ze sobą lub ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości - w wysokości 10 000 zł; 6) za odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie zostali zarejestrowani w Systemie Zamawiającego i niezgłoszenie tego faktu Zamawiającemu - w wysokości 10 000 zł, za każdy ujawniony przypadek; 7) za odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w ilości większej, niż zadeklarowana - w wysokości 10 000 zł, za każdy ujawniony przypadek; 8) za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości lub odebranie odpadów w terminie niezgodnym z zatwierdzonym harmonogramem z winy Wykonawcy w wysokości 50 zł; 9) za nieprzekazanie informacji o pojemnikach, w które Wykonawca winien wyposażyć wszystkie nieruchomości MGO w sposób opisany w specyfikacji oraz aktualizacji tych danych przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 000 zł; 10) za realizowanie odbioru i transportu odpadów pojazdem nie spełniającym wymagań pod względem wyposażenia pojazdu w urządzenia i systemy określone w obowiązujących przepisach oraz SIWZ, bądź realizującego Usługi z niesprawnymi lub wyłączonymi urządzeniami/systemami - w wysokości 2 000 zł za każdy dzień, za każdy pojazd; 11) za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego – w wysokości 2 000 zł; 12) za nienależyte wykonywanie obowiązków z zakresu kontroli nieruchomości, tj.: brak właściwej reakcji na niedopełnienie obowiązków właściciela nieruchomości w sposób opisany w punkcie 10.10 i 10.11 załącznika nr 4 do SIWZ - w wysokości 5 000 zł; 13) za każdy przypadek niewyposażenia wskazanego przez Zamawiającego MGO w niezbędne pojemniki - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki; 14) za każdy przypadek nieterminowego wykonania dyspozycji/wymagań Zamawiającego dotyczących: a) dokonania zmian wg Załącznika nr 4.1 „Raport zmian dotyczący nieruchomości”, b) przedłożenia do akceptacji harmonogramu wg Załącznika nr 4.2 „Trasy i harmonogramy odbioru odpadów komunalnych”, c) przekazania raportu wg Załącznika nr 4.3 „Raport z niedopełnienia obowiązków przez właściciela nieruchomości w zakresie dostawy Sprzętu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, d) przekazania raportu wg Załącznika nr 4.4 „Raport z niedopełnienia obowiązków przez właściciela nieruchomości w zakresie ilości udostępnianych do odbioru odpadów komunalnych” e) realizacji dyspozycji Zamawiającego wg Załącznika nr 4.8 „Raport rozpatrywanych reklamacji”, – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętudzień zwłoki; 15) Za nieterminowe dostarczenie wymaganych dokumentów rozliczeniowych (faktur, określonego raportów) - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia; 16) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę lub innego dokumentu dla spełnienia warunków SIWZ w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia następnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia tych dokumentów. 3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych, wskazanych w § 3 12 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie , nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1może przekroczyć 20% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituogółem brutto, o którym mowa w §11 ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym3 niniejszej Umowy. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttozastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o której mowa ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w § 4 ust. 1wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: w wysokości 102% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wartości wynagrodzenia netto konkretnej usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ramach zamówienia podstawowegojej wykonaniu w odniesieniu do terminu określonego w § 4 pkt 2), jak 3), 4) i zamówienia realizowanego 6), w ramach prawa opcji) – wysokości 30% wartości netto bielizny pościelowej, fartuchów i innego asortymentu do prania w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego utraty lub uszkodzenia mechanicznego uniemożliwiającego korzystanie z przyczyntej rzeczy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie netto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczynprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 110% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego netto przedmiotu Umowy określonej w § 3 2 ust. 2 Umowy1 w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu Umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z postanowieniem ust. 1 bezpośrednio z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty. W przypadku braku możliwości potrącenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty wyznaczając 14-dniowy termin zapłaty od dnia doręczenia wezwania. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody lub gdy szkoda nie wynika z wynagrodzenia Wykonawcy. 5powyższego zakresu. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych prac (usług) innemu podmiotowi na ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych lub prawa Zamawiającego do odstąpienia/ wypowiedzenia od Umowy. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoumownych, o której których mowa w niniejszym paragrafie nie przekroczy 20% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 4 2 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająW przypadku, że kiedy Udzielający zamówienia wypowie umowę z powodu zaprzestania jej realizacji przez Przyjmującego zamówienie lub wykonywania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie w razie sposób naruszający jej postanowienia, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 30% ostatniego miesięcznego wynagrodzenia zapłaconego Przyjmującemu zamówienie. 2. W przypadku, kiedy Przyjmujący zamówienie zaprzestanie realizacji niniejszej umowy bądź będzie ją realizował w sposób naruszający jej postanowienia Udzielający zamówienia może wezwać go odpowiednio do realizacji umowy lub zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz z konsekwencjami wskazanymi w ust. 1. 3. Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej niniejszej umowy przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego SprzętuPrzyjmującego zamówienie, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituspowoduje wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 5 poniżej1-2, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 5% ostatniego miesięcznego wynagrodzenia zapłaconego Przyjmującemu zamówienie. Kary umowne, o których mowa w kodeksie cywilnym. 4zdaniu poprzednim, mogą się sumować. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoKara umowna, o której mowa w niniejszym ustępie, dotyczy w szczególności następujących przypadków: 1)realizacji przez Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy np. brak odzieży ochronnej, realizowania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z harmonogramem wskazanym w § 4 ust. 12 niniejszej umowy, 2)uniemożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych przez Udzielającego zamówienia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne uprawnione podmioty, 3)nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, 4)zobowiązania Udzielającego zamówienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do zwrotu nienależnych środków finansowych przekazanych Udzielającemu zamówienia wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie, 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z powodu niewykonania lub wykonania niniejszej umowy niezgodnie z jej postanowieniami, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, 6)naruszenia zakazu wskazanego w § 4 ust. 17 niniejszej umowy. 64. Obowiązek zapłaty Udzielający zamówienia ma prawo do potrącenia kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronokreślonych w niniejszej umowie z wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie. 5. Udzielający zamówienia ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

Kary umowne. 1. Strony ustalająW przypadku rozwiązania umowy przez Udzielającego Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty uśrednionego wynagrodzenia umownego brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;poprzedzające 3 miesiące obowiązywania umowy. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nienależytego wykonania umowy polegającego na nieterminowej realizacji świadczeń zdrowotnych, nieprzestrzegania harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych, nie dotyczy całego Zamówienia zachowania terminu zgłoszenia planowanej przerwy w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe udzielaniu świadczeń Udzielający Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę ma prawo obciążenia Przyjmującego Zamówienie karą umowną w wysokości 10 000,00 zł % wynagrodzenia należnego brutto Przyjmującemu Zamówienie za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościdany miesiąc. 3. W przypadkuprzypadku złożenia skargi na Przyjmującego Zamówienie przez pacjenta, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychjego rodzinę lub opiekuna prawnego, Przyjmujący Zamówienie udziela, w tym limituwyznaczonym terminie, o którym mowa pisemnych wyjaśnień co do treści skargi. W sytuacji odmowy złożenia przez Przyjmującego Zamówienie wyjaśnień co do jej treści lub złożenia ich po wyznaczonym terminie, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo nałożenia na Przyjmującego Zamówienie kary umownej w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokości do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym10% kwoty brutto uśrednionego wynagrodzenia za poprzedzające 3 miesiące obowiązywania umowy. 4. Zamawiający wystawi notę księgową W przypadku wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionego wystawienia recepty, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo nałożenia na Przyjmującego Zamówienie kary umownej w wysokości równowartości nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcydokonania refundacji. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona W przypadku niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo nałożenia na Przyjmującego Zamówienie kary umownej do 50wysokości 10 % łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu UmowyW przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu bądź naruszenia zasad przyjmowania pacjentów Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo nałożenia na Przyjmującego Zamówienie kary umownej do wysokości 10 % łącznego miesięcznego wynagrodzenia. 7. W przypadku naruszenia postanowień § 2 punkt 6 m niniejszej umowy Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo nałożenia na Przyjmującego Zamówienie kary umownej do wysokości 50% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 8. W przypadku innych stwierdzonych przez Udzielającego Zamówienia naruszeń postanowień niniejszej umowy Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo nałożenia na Przyjmującego Zamówienie kary umownej do wysokości 5% łącznego miesięcznego wynagrodzenia. 9. W przypadku kary narzuconej przez NFZ, a będącej konsekwencją nieprawidłowej działalności Przyjmującego Zamówienie, Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami Przyjmującego Zamówienie w pełnej wysokości. 10. Udzielający Zamówienia ma prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie w przypadku nie zapłacenia kary na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Przyjmującemu Zamówienie. 11. Powyższe zapisy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Udzielającego Zamówienie od Umowy przez którąkolwiek ze StronPrzyjmującego Zamówienie odszkodowania na zasadach ogólnych.

Kary umowne. 1. Z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania czynności określonych w Umowie Strony ustalajązgodnie wprowadzają kary umowne dla Administratora w następujących okolicznościach: 1) Administrator Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 tys. zł, w przypadku: a) niepodjęcia w terminie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych na piśmie przyczyn zaakceptowanych uprzednio przez Xxxxxxxxxxxxx, b) braku kontynuowania Umowy pomimo uprzedniego wystosowaniu na piśmie przez Zamawiającego stosownego wezwania i wyznaczenia Administratorowi dodatkowego 14 -dniowego terminu na podjęcie wykonywania Umowy, 2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługi świadczone w razie ramach niniejszej umowy nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, Zamawiający uprawiony jest do naliczenia Administratorowi kary umownej w wysokości 5.000,00 zł każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, 3) Administrator jest zobowiązany na bieżąco pisemnie udzielać Zamawiającemu odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z wykonywaniem Umowy:, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zapytania przez Zamawiającego. Naruszenie tego obowiązku przez Administratora uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde z naruszeń, 14) Wykonawca w przypadku opóźnień w wykonaniu obowiązków przez Administratora, dla których postanowienia niniejszej umowy przewidują terminy na ich wykonanie, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Właściciela kary umownej w wysokości 100,00 (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia. 2. Łączna wysokość kar umownych, do których zapłaty zobowiązany będzie Administrator nie może przewyższyć 25% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 3. Administrator zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wskazanego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymprzyczyn leżących po stronie Administratora. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo uprawniony jest do potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia WykonawcyAdministratora lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 5. Łączna i całkowita wysokość Zapłata kary umownej lub kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa ustanowionych w § 4 ust. 1Umowie nie wyłącza dopuszczalności dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego karę lub kary umowne. 6. Obowiązek Odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na obowiązek zapłaty odszkodowania, kary albo kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze StronAdministratora.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że OK może żądać od OSD zapłaty kar umownych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niedotrzymania przez OSD DAU Usługi – kara umowna w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego1/30 Opłaty Abonamentowej netto za Usługę, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyndla której DAU nie dotrzymano, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdy dzień opóźnienia; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niedotrzymania CUA – kara umowna w wysokości 100,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego Opłaty Abonamentowej netto za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemUsługę, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie której dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczynniedotrzymanie SLA, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdą, pełną 1 godzinę niedotrzymania CUA; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu stwierdzenia naruszenia obowiązków OSD dotyczących zachowania poufności informacji, wynikających z § 26 Umowy Ramowej – 5.000 złotych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzętyprzypadek stwierdzonego naruszenia; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę stwierdzenia naruszenia obowiązków OSD dotyczących ochrony Danych Osobowych – kara umowna w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za 2.000 złotych na każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacjiprzypadek stwierdzonego naruszenia; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę stwierdzenia naruszenia obowiązków OSD dotyczących przetwarzania Danych Abonentów - kara umowna w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za 5.000 złotych na każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminieprzypadek stwierdzonego naruszenia; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę nieprzekazania za pośrednictwem SK lub nieopublikowania za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu www lub nieprzekazania OK, z którymi OSD miał zawarte Umowy Ramowe informacji o wprowadzeniu do Oferty: a) nowych Usług do Sieci KPO/FERC; b) zmian dotyczących istotnych, pozacenowych warunków świadczenia Usług (w szczególności zakresu Usług, funkcjonalności Usług lub parametrów jakościowych); c) zmian technologicznych, organizacyjno-technicznych i innych zmian poprawiających efektywność świadczenia Usług do Sieci KPO/FERC - w terminie 90 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia Usług do Sieci na warunkach w zmienionej Ofercie - kara umowna w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - 3.000 złotych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminieprzypadek stwierdzonego naruszenia; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną nieprzekazania za pośrednictwem SK lub nieopublikowania za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu www lub nieprzekazania OK, z którymi OSD miał zawarte Umowy Ramowe informacji o wprowadzeniu zmian w zakresie wysokości opłat w terminie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia Usług do Sieci KPO/FERC na warunkach określonych w zmienionej Ofercie - kara umowna w wysokości 10 000,00 zł 3.000 złotych za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających stwierdzonego naruszenia; 8) nieprzekazania za pośrednictwem SK lub nieopublikowania za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu www lub nieprzekazania OK, z którymi OSD miał zawarte Umowy Ramowe informacji o promocji w terminie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia Usług do Sieci KPO/FERC na warunkach promocyjnych - kara umowna w wysokości 3.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 9) opóźnienia OSD w poinformowaniu OK: a) o Pracach planowych na Infrastrukturze pasywnej w terminie wskazanym w § 11 Umowy19 ust. 2 Umowy Ramowej, lub b) o Działaniach utrzymaniowych, które będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie Usług na rzecz OK w terminie wskazanym w § 19 ust. 6 Umowy Ramowej, – kara umowna w wysokości 200 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 10) rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie OSD - kara umowna w wysokości 10.000 złotych; 11) wypowiedzenia Zamówienia/Umowy szczegółowej z przyczyn leżących po stronie OSD - kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 12) opóźnienia OSD w przekazaniu danemu OK informacji o zmianach w Ofercie względem innych OK - kara umowna w wysokości 1.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeJeśli niedotrzymanie DAU lub Awaria dotyczą wyłącznie części danej Usługi, że niewykonanie np. części wydzierżawionej OK Kanalizacji Kablowej, jednego lub nienależyte wykonanie części Łączy Abonenckich przy Usłudze BSA itp., podstawą do wyliczenia kar umownych określonych w § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy wynika z przyczynRamowej są Opłaty Abonamentowe netto należne wyłącznie za tę część Usługi, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościktórej dotyczyło niedotrzymanie DAU lub Awaria. 3. W przypadku, gdy Łączna wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoumownej dla danej Usługi, o której mowa w § 4 15 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy Ramowej, nie może być wyższa niż równowartość Opłat Abonamentowych netto należnych OSD z tytułu świadczenia takiej Usługi za trzy Okresy Rozliczeniowe. 4. OSD może żądać od OK zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 1) niedotrzymania terminu zwrotu elementów Sieci KPO/FERC stosownie do postanowień § 13 ust. 1 i 3 Umowy Ramowej – kara umowna w wysokości 3% miesięcznej Opłaty Abonamentowej netto za Usługę, której dotyczy zwrot elementów za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż wartość rynkowa elementu Sieci KPO/FERC, którego zwrot dotyczy, określona na dzień wydania tego elementu OK; 2) gdy OK wykorzystuje Sieć KPO/FERC niezgodnie z przeznaczeniem, w tym gdy OK wykorzystuje Xxxx KPO/FERC niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych realizacji Sieci KPO/FERC, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 Umowy Ramowej lub działania OK mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sieci KPO/FERC lub Infrastruktury innych użytkowników Sieci KPO/FERC – kara umowna w wysokości 2.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 3) gdy OK nie dotrzyma wyznaczonego przez OSD - nie krótszego niż 3 DR, a w sytuacjach nagłych 24-godzinnego - terminu przedstawienia wyjaśnień i dowodów, o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy Ramowej – kara umowna w wysokości 500 złotych za każde 24 godziny opóźnienia w przekazaniu żądanych wyjaśnień; 4) gdy OK nie dotrzyma terminu przekazania OSD informacji o liczbie zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w § 6 ust. 9 Umowy Ramowej - kara umowna w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu informacji; 5) stwierdzenia samowolnego wykonywania prac przez OK na Sieci KPO/FERC, tj. bez zgłoszenia potrzeby Nadzoru OSD lub bez Nadzoru OSD – kara umowna w wysokości 2.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 6) stwierdzenia wykonania przez OK istotnych zmian lub przeróbek w zakresie Sieci KPO/FERC bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody OSD – kara umowna w wysokości 20.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 7) stwierdzenia naruszenia obowiązków OK dotyczących zachowania poufności informacji, wynikających z § 26 Umowy Ramowej lub wykorzystywania wzorów dokumentów oferty hurtowej OSD na cele inne niż realizacja Umowy Ramowej i Umów szczegółowych – kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 8) nieuzasadnionego zgłoszenia Awarii przez OK – kara umowna w wysokości 100 złotych za każdy przypadek; 9) rozwiązania Umowy Ramowej z przyczyn leżących po stronie OK – kara umowna w wysokości 10.000 złotych; 10) rozwiązania Umowy szczegółowej z przyczyn leżących po stronie OK - kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek; 11) stwierdzenia udostępnienia przez OK Sieci KPO/FERC lub Usług innych PT lub Abonentom innych PT bez zgody OSD, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 12) stwierdzenia naruszenia obowiązków OK dotyczących ochrony Danych Osobowych – kara umowna w wysokości 2.000 złotych na każdy przypadek stwierdzonego naruszenia. 5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 6. Obowiązek zapłaty Strona nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli zdarzenie będące podstawą do naliczenia kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowybyło spowodowane działaniem lub zaniechaniem drugiej Strony lub Siłą wyższą. 7. Kara umowna powinna być uiszczona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 8. Kary umowne przewidziane na wypadek rozwiązania Umowy Ramowej lub Umowy szczegółowej zachowują moc, jej wygaśnięciu pomimo rozwiązania Umowy Ramowej lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronszczegółowej.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach i wysokościach: 1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, kara liczona będzie od części wynagrodzenia, jakie pozostało do wykorzystania z tytułu Umowy lub wynagrodzenia za część zamówienia, od którego Zamawiający odstąpił – w zależności od wyboru Zamawiającego. ; 2) w przypadku opóźnienia w dostawie Sprzętu w stosunku do terminu wskazanego w Zamówieniu Jednostkowym (z wyjątkiem opóźnienia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub będących następstwem Siły Wyższej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości konkretnego Zamówienia Jednostkowego netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, w stosunku do terminów określonych w § 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy 100 zł (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcjisłownie: sto złotych) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – netto za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania dzień opóźnienia (z wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub będących następstwem Siły Wyższej) w dostarczeniu Sprzętu zastępczego w stosunku do terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 9 ust. 2 4 pkt 4) Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną . 5) w wysokości 115% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, netto określonego w § 3 8 ust. 3 Umowy. W 1, w przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego nieuzasadnionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Umowy lub realizacji Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego lub zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania Umowy lub realizacji Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie;. 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętuprzypadku utraty, który powinien zostać wymienionyzniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementuwykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek informacji, wskazanego w § 7 ust. 5 pozyskanych przy wykonywaniu Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, o których mowa w § 12 Umowy, w innych celach niż określone w Umowie, w wysokości 10 000,00 zł 5% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1, za każdy taki przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowynaruszenia. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościmogą podlegać łączeniu. 3. W przypadkuprzypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych skutkujących naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemną informację o wysokości naliczonych kar umownych wraz z wezwaniem do ich zapłaty i notą obciążeniową w terminie 7 dni roboczych od otrzymania ww. informacji. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych w tym limitu, o którym mowa terminie na rachunek wskazany przez Zamawiającego w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymnocie obciążeniowej. 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje ma prawo do potrącania automatycznego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcynależnego Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu. 5. Łączna i całkowita Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1na zasadach ogólnych. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze StronStron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych.

Kary umowne. CŁ ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty równej wartości wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Usługi Wdrożenia, tj. Strony ustalająponad termin określony w § 12 ust. 4 . CŁ ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty równej wartości wynagrodzenia za realizację danego Zlecenia, że za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w razie niewykonania wykonaniu danego Zlecenia ponad termin ustalony zgodnie z §11. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z Usługi Utrzymania w stosunku do Czasu Reakcji lub nienależytego wykonania Czasu Naprawy, CŁ będzie mogła żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości: 2% wynagrodzenia określonego w §18 ust. 2 punkt b) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Krytycznego; 1% wynagrodzenia określonego w §18 ust. 2 punkt b) za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Zwykłego; 0,5% wynagrodzenia określonego w §18 ust. 2 punkt b) za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej każdego Błędu Niskiej Krytyczności. CŁ ma prawo obniżyć wynagrodzenia za świadczenie Usługi Utrzymania, jeśli parametry SLA nie zostaną utrzymane. Oczekiwane parametry Systemu SLA oraz warunki obniżenia wynagrodzenia opisane są w Załączniku nr 7 do Umowy: 1) . W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień §22 (Personel), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu CŁ karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 1000 zł za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowykażde naruszenie. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia niezłożenia któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w zakresie dostawy Sprzętu§ 22 ust. 7 oraz ust. 8 Umowy, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówieniatam wskazanym, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu1000 zł za każde naruszenie. W każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 12 miesięcy, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego której przedmiotem są usługi, zgodnie z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 19 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 614 lit k) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowy - w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 5000 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2przypadek. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3Naliczenie kar umownych będzie następować poprzez wystawienie i doręczenie noty obciążeniowej. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych Zapłata kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczeniadoręczenia wezwania z załączoną notą obciążeniową. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez CŁ należnych (wymagalnych) kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa odnoszących się do szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Łączna i całkowita wysokość Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50bezpośrednio z faktury Wykonawcy. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans). Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 60% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa wartości określonej w § 4 §18 ust. 11 Umowy. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowypodanych wysokościach: 1a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Za każdy dzień zaniechania kontroli, którejkolwiek ze stref płatnego parkowania wymienionych w §2 – 3 000,00 zł. za każdą strefę. b) Za każdy stwierdzony brak określonej w §2 liczby kontrolerów – 2 000,00 zł. c) Za każdy przypadek nierzetelnego wykonywania kontroli w stosunku do zasad określonych w §2 Umowy – 200,00 zł. d) Za naruszenie obowiązków Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia, w szczególności poprzez nieprzedłożenie kopii umów o pracę zgodnie z terminem określonym w §5 ust. 5 Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości - 2 000,00 zł e) Za każde naruszenie obowiązków określonych w §5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji- 500,00 zł f) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Za każde niezasadne wystawienie zawiadomienia oraz nienależyte wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub jej brak Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości równowartości zawiadomienia o opłacie dodatkowej powiększone o ewentualne koszty związane z wykonywaniem czynności windykacji wierzytelności. g) Za naruszenia zapisów § 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego - 3 000,00 zł 2. Zamawiający nie będzie naliczał kary Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu terminali mobilnych, za dane Zamówienie wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez pracowników Wykonawcy. Wykonawca w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętutakim przypadku poniesie koszty naprawy lub zakupi nowe urządzenie, określonego tj. Model Casio IT-9000GC25E, wolne od wad. 3. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary w § 3 ust. 2 Umowymiesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą ich naliczenia lub od momentu powzięcia udokumentowanej informacji. 4. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn określonych w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził §9 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną rzecz Zamawiającego kary Umownej w wysokości 110% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem 1/ § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 1* Umowy. 25. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1szkody. 6. Obowiązek zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie nieetyczne zachowania Wykonawcy i jego przedstawicieli, w wyniku których zostanie narażony jego wizerunek. 7. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia o wysokość naliczonych kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronumownych.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzystąpienie do świadczenia usługi w danym dniu i jej niewykonanie w wysokości 100,5% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia całkowitego brutto, wskazanego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn§ 8 ust. 1 umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdy rozpoczęty dzień, w którym usługi nie będą wykonane; 2) Wykonawca zapłaci za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę w szczególności nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w ustalonym terminie w miejscu wykonywania usługi, nie wykonanie usług we wskazanych pomieszczeniach, nie uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych w sanitariatach lub przekroczenie terminu na wykonanie usługi – Zamawiającemu karę umowną przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 105 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – wskazanego za każdy stwierdzony przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcanaruszenia zapisów umowy; 3) w przypadku trzykrotnego w danym miesiącu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi ze wskazaniem w jakim zakresie doszło do zaniedbań - Zamawiający uprawniony będzie do obniżenia Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia brutto o 25 %, chyba że Wykonawca zapłaci wykaże, że do zaniedbań doszło z przyczyn od niego obiektywnie niezależnych; 4) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w § 4 ust. 19, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu karę kary umownej, w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego 500,00 zł za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętustwierdzony przypadek. Strona32 2. W przypadku, określonego gdy Wykonawca rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po Jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 8 ust. 2 Umowy1 niniejszej umowy. 3. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie rozwiąże umowę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odstąpi od umowy z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówieniaprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120% wartości wynagrodzenia brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 8 ust. 3 Umowy1 niniejszej umowy. 4. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony W razie niewykonania lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 nienależytego wykonania Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymienionyprzez Wykonawcę, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci w szczególności naruszenie postanowień §3 i §4, Zamawiającemu karę umowną przysługuje prawo rozwiązania od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowyniniejszej umowie, aż do pełnego zaspokojenia. 25. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituObniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej1 pkt. 3 niniejszego paragrafu może być dokonywane po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. 6. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania niniejszej Umowy w terminie, Zamawiający zastrzega sobie ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do pełnej w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przenoszącej zastrzeżone w kodeksie cywilnymniniejszej umowie kary umowne. 47. Kary umowne podlegają kumulacji. Zamawiający wystawi notę księgową pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie Zamawiający potrąci naliczone kary umowne z tytułu kary umownejnależnego Wykonawcy wynagrodzenia, płatną na co Wykonawca wyraża zgodę 8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar nałożonych na Zamawiającego przez organy państwowe za nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów bhp i innych w zakresie usług objętych niniejszą umową. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia w/w kar na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo otrzymania wezwania do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyzapłaty. 59. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona Wykonawca zobowiązuje się do 50% łącznej kwoty Umowy bruttozapłaty odszkodowania za szkody w mieniu na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, o której mowa zawierającej określoną wartość szkody, w § 4 ust. 1terminie 30 dni od dnia otrzymania tej noty. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 1.1. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 odrębnie w stosunku do każdej części Zamówienia; 1.2. za niewykonanie całości przedmiotu umowy lub jego Części - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 odrębnie w stosunku do każdej części Zamówienia; 1.3. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego Części – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 odrębnie w stosunku do każdej części Zamówienia; 1.4. za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy, tj. za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w umowie - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 odrębnie w stosunku do każdej części Zamówienia. 2. Za nienależyte wykonanie Umowy będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego braków/wad jakościowych lub ilościowych świadczonych usług. 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne na zasadach ogólnych. 4. Strony ustalająuzgadniają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej naliczenia przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto kar umownych, Zamawiający potrąci z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli podstawa naliczenia kar umownych ujawni się już po zapłacie wynagrodzenia za wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rachunek Zamawiającego w ramach zamówienia podstawowegociągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli. 5. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, jak i zamówienia realizowanego nawet w ramach przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 6. W celu uniknięcia wątpliwości Xxxxxx potwierdzają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy wszelkich kar umownych zastrzeżonych w umowie także po skorzystaniu z prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;umowy na jakiejkolwiek podstawie. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy7. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętubędzie możliwe potrącenie kwot kar umownych z wynagrodzenia, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej kwoty kar umownych przysługujące Zamawiającemu będą płatne w terminie części Zamówienia14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 30% wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego całości Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 10 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 1 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1§ 16. Strony ustalająJeżeli Inżynier nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy, że Zamawiający powiadomi o tym Inżyniera na piśmie i będzie mógł domagać się zwrotu kosztów napraw szkód, strat lub wydatków poniesionych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca związku z tym przez Zamawiającego. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego błędów lub wad w dokumentach przygotowanych przez Inżyniera Kontraktu w Fazie I, II lub III niniejszego paragrafu, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki; nieterminowe opracowanie propozycji odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zapytania Wykonawców dotyczące SIWZ, w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na opracowanie i doręczenie Zamawiającemu propozycji odpowiedzi; w przypadku ujawnienia braków lub wad w Dokumentacji Projektu, w zakresie jej kompletności, wzajemnej zgodności oraz zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, niewykazanych w przedmiotowym raporcie, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie; dokonanie zmiany osoby Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru Robót Kolejowych z naruszeniem postanowień § 3 ust. 3-6 Umowy, Inżynier zapłaci karę umowną w wysokości 1020% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wartości wynagrodzenia umownego brutto za zmianę każdej osoby, jeżeli w kryterium Doświadczenie Inżyniera Rezydenta lub Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót kolejowych, otrzymał 20 pkt. W przypadku zmiany Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru Robót Kolejowych, jeżeli w kryterium Doświadczenie Inżyniera Rezydenta lub Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót kolejowych IK nie otrzymał punktów lub zmiany którejkolwiek innej osoby z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegoZespołu Inżyniera, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczynnaruszeniem postanowień § 3 ust. 3-6 Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto za zmianę każdej osoby; niewykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 6 pkt 2 Umowy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia należnego umownego brutto; nieterminowe wywiązanie się z któregokolwiek obowiązku dla którego zastrzeżono termin w Umowie lub za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemnieterminowe wykonanie czynności związanej z realizacją Kontraktu na realizację których termin został wyznaczony przez Zamawiającego, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częściąniewskazanych w § 16 ust. 2 pkt 1-2 Umowy, którego odstąpienie dotyczy – w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek odstąpienia dzień zwłoki; nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, nie wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6 Umowy w wysokości 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Zamawiający uprawniony jest do skompensowania z należnym Inżynierowi wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części Inżynierowi oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z przyczynwyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – ustalonych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętudzień opóźnienia, określonego staje się wymagalne: za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – tym dniu; za każdy następny rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia dzień zwłoki – odpowiednio w dostawie danego Sprzętukażdym z tych dni. W przypadku niedostarczenia Jeżeli z powodu okoliczności leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający utraci w terminie więcej niż jednego Sprzętu całości albo w części dofinansowanie uzyskane w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 2 – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjiGospodarka niskoemisyjna, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) DZIAŁANIE: 2.2 – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach danego ZamówieniaStrategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0001/17-00 z dnia 23.06.2017 r. lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane Oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto SprzętuPolsce, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymienionyDziałanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w tym terminie; 7) Wykonawca ramach Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3każde zdarzenie. W przypadku, gdy wysokość przypadku poniesienia szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymuzupełniającego. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająZamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, że a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar Umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu odstąpienia od Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku przez Wykonawcę albo rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczynprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcao którym mowa w § 5 ust. 1; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemterminowym wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie Umowy wynikającego z okoliczności, za które odpowiedzialności nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i ponosi Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu500 zł brutto, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy dzień opóźnienia w dostawie danego Sprzętuterminowym wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2020 roku. W Po tym terminie Zamawiający odstąpi od Umowy i naliczy karę zgodnie z pkt. 1; 3) w przypadku niedostarczenia stwierdzenia niezgodności parametrów dostarczonego sprzętu lub akcesoriów ze złożoną ofertą oraz wymaganiami zawartymi w terminie więcej niż jednego Sprzętu SIWZ, z tytułu opóźnienia w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych ponownym dostarczeniu sprzętu w wysokości 500 zł brutto za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzętykażdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 4) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji Umowy, a także okres gwarancji i rękojmi wraz z dowodem jego opłaty, w wysokości 1% wartości 500 zł brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowydzień opóźnienia. 2. Kary Kara/kary umowne nie będą naliczane o ile należne Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wykażewyraża zgodę na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczynzabezpieczenia należytego wykonania Umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościwedług uznania Zamawiającego. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary Umownej. 4. Kary umowne stają się wymagalne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. Nota obciążeniowa zostanie przesłana na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. 5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej, które całkowicie lub częściowo uniemożliwiają wywiązanie się ze zobowiązań. 6. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem niniejszej Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze a zwłaszcza klęski żywiołowe: powodzie, huragany, epidemie, pożary, trzęsienia ziemi oraz zdarzenia nadzwyczajne polegające na zaburzeniu życia zbiorowego, tj. wojny, zamieszki, rewolucje, strajki, lokauty. 7. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego – nie później niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych - powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej, przy czym w braku możliwości skomunikowania Stron, dwudniowy termin rozpoczyna bieg z chwilą ustania przyczyn powodujących brak komunikacji.

Kary umowne. 1. Strony ustalająpostanawiają, że podstawową formą naprawienia szkody przyjętą pomiędzy Stronami będą kary umowne. 2. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określona w razie niewykonania lub nienależytego wykonania § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach oraz wysokości: 1) Wykonawca Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, o której mowa w § 26 ust. 6 Umowy, w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;wynagrodzenia brutto. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemwypadku odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego o których mowa w § 3 26 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości pkt 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 -9 oraz ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie;wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 73) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy niżej określony przypadek naruszenia realizacji przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, postanowieniami SWZ lub Dokumentacji Projektowej, jak również za naruszenie przepisów: i. niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego, ii. naruszeniu obowiązku skierowania do wykonywania funkcji, wskazanych w § 10 ust. 1-2, osób wskazanych w Umowie lub zatwierdzonych przez Zamawiającego, iii. naruszenie obowiązków wynikających ustanowionych w § 12 związanych z prowadzeniem przez Zamawiającego nadzoru, iv. brak przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w treści SWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, v. brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, vi. brak przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, vii. brak złożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, viii. brak zapłaty lub nieterminowa zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ix. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, x. brak przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji danych produktowych (atesty, certyfikaty, karty techniczne, świadectwa jakości, raporty/protokoły z badań, badania odporności ogniowej, wzory deklaracji zgodności itp.) dotyczące wbudowywanych wyrobów budowlanych na co najmniej 7 dni przed planowanym wbudowywaniem. xi. brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentów określonych w niniejszej Umowie dla wszystkich wykorzystywanych do wykonywania Przedmiotu Zamówienia materiałów, wyrobów, surowców, urządzeń: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z polską normą albo aprobatą techniczną, lub innego wymaganego przez obowiązujące prawo dokumentu. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 2 ust. 1 Umowy, za każdy tydzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia oraz obowiązków ustanowionych w postanowieniu § 1 ust. 12, w terminie ustanowionym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 25) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn1 Umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościkażdy dzień zwłoki, w przypadku niedotrzymania ustanowionych w niniejszej Umowie lub w sposób określonych w umowie terminów usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia upływu terminu. 36) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek stosowania zatwierdzonych przez Zamawiającego: materiałów, wyrobów, surowców, urządzeń, w sposób niezgodny z zasadami określonymi przez ich producentów. 4. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu (kumulacji). 5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie może być wyższa niż 20% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust. 1 Umowy. 6. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychna skutek działania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiający poniesie szkodę wyższą, w tym limituniż nałożone kary umowne, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyUmowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych ustalonych zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się także wszelkie zaniedbania powstałe przy realizacji Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy, które spowodują straty w substancji budynku, w którym montowane będą regały, a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu zmniejszenie do minimum powstałych szkód bądź też niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz niepowiadomienie stosownych służb o wystąpieniu zagrożenia lub szkody. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne z tytułu: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminach, o którym mowa w § 3 Umowy - w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty 200,00 zł brutto z tytułu realizacji Przedmiotu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za opóźnienie tego rodzaju Strony uznają też sytuację, w której termin, o którym mowa w § 3 Umowy (zarówno upłynie w ramach zamówienia podstawowegookresie, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcjiktórym Wykonawca wykonywał będzie zgłoszone zastrzeżenia, o których mowa w § 5 ust. 4); 2) opóźnienia w spełnieniu jakiegokolwiek świadczenia tytułem rękojmi lub gwarancji – w przypadku odstąpienia wysokości 200,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) innej niż opóźnienie postaci niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca – w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy przypadek; 4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy SprzętuWykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 6 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnympodstawie noty obciążeniowej wystawionej względem Wykonawcy. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną Kwota kar umownych będzie płatna w terminie 7 3 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcydaty otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej informującej o jej wysokości. 5. Łączna i całkowita wysokość Niezależnie od ustalonych kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoStrony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, o której mowa w § 4 ust. 1gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania w części lub w całości usług określonych w § 1 niniejszej umowy lub powstania szkody związanej z nienależycie wykonywanymi usługami z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 2 ust 2 niniejszej umowy oraz niezależnie od poniesionych kar odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych strat, jakie powstały na skutek niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę. Strony ustalająW przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania do wykonania lub należytego wykonania obowiązków, Zamawiającemu przysługuje oprócz kar umownych ujętych w ust. 1 prawo do odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy. O potrzebie wykonania prac w trybie zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, a kosztami wykonania tych prac zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) innej formie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust 2 za każdy taki przypadek. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto Zamawiającego, że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników nie posiadających uprawnień określonych w §6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust. 2 za każdy taki przypadek. z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno naruszenia obowiązku ochrony danych osobowych lub zachowania poufności w ramach zamówienia podstawowegookolicznościach, jak i zamówienia realizowanego o których mowa w ramach prawa opcji) – § 9 -2,5 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn§ 2 ust. 1, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) każdy stwierdzony przypadek. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 2 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania i potrącania z bieżących faktur kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyz należnego wynagrodzenia ryczałtowego za okres, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronkiedy zaistniały warunki rzeczowe i formalne, aby taką karę umowną naliczyć. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kary z wynagrodzenia.

Kary umowne. 1Za nienależyte wykonanie każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3, będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego braków/wad jakościowych lub ilościowych świadczonych usług, takich jak: niespełnianie przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówieni, wymogów określonych dla miejsca świadczenia usługi, a w szczególności: standardu i wyposażenia hotelu, w tym standardu i wyposażenia pokoi oraz sal konferencyjnych oraz innych istotnych dla spotkania sprzętów; niespełnianie przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymogów dla usług polegających na zapewnieniu wyżywienia, a w szczególności: braków w zakresie składników ustalonego menu, zastrzeżeń w zakresie świeżości serwowanych produktów, wyglądu i kultury obsługi lub wyglądu zastawy. Strony ustalająZa niewykonanie każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3, że będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego: niezapewnienie w razie danym terminie wystarczającej liczby pokoi oraz posiłków, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem; niezapewnienie w danym terminie sal konferencyjnych z wyposażeniem, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3zostanie sporządzony Protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną każdorazowego zamówienia o którym mowa w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; §3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – zamówienia. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonej kary umownej z faktury VAT oraz prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia dzień zwłoki w dostawie danego Sprzętuprzypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności faktur. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjiTrzykrotne naliczenie Wykonawcy kary umownej, określonego w § 3 na podstawie ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji3, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu stanowi podstawę do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania rozwiązania Umowy bez zachowania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituwypowiedzenia, o którym mowa w § 9 ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje ma prawo do potrącania bez kosztowej anulacji całego zamówienia na 30 dni przed planowanym spotkaniem. Całkowite odwołanie przez Xxxxxxxxxxxxx dokonanego zamówienia uprawnia Wykonawcę (z zastrzeżeniem § 9 ust. 2), do naliczenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.według poniższych zasad: 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50a) krócej niż 31-22 dni przed spotkaniem - 10 % łącznej kwoty Umowy brutto, szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o której którym mowa w § 4 ust. 1§3 b) krócej niż 21-15 dni przed spotkaniem - 30% szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3 c) krócej niż 14-8 dni przed spotkaniem - 60 % szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3 d) krócej niż 7-0 dni przed spotkaniem - 100 % szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: z tytułu nieterminowego wykonania umowy — w wysokości 1% określonego w zdaniu pierwszym § 4 ust 1. wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia; nie więcej jednak niż 10% wartości niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno określonego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zdaniu pierwszym § 4 ust 1. wynagrodzenia brutto. w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z faktury albo faktur za Zamówienie naruszenie obowiązku zawarcia w treści faktury VAT lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane faktur VAT adnotacji o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitumechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 4 ust 7 w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 4 ust. 5 poniżej4 niniejszej umowy, co jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 4 ust. 4 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług W przypadku osiągnięcia wysokości maksymalnej wysokości kar umownych określonej w ust.1.a, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, oświadczeniem woli złożonym przez Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wartości określonej w ust 1.a. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4przypadku, gdy zastrzeżone w ust, 1 kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje ma prawo do potrącania dokonywać potrąceń kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoZapłata kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 11 lit. a nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do ustalonego z Zamawiającym harmonogramu, w całości lub w części, a opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni kalendarzowych. Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu w terminie miesiąca od zaistnienia powyższego opóźnienia Uprawnienia do odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, może być realizowane niezależnie od prawa odstąpienia przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości 10% niewykorzystanej szkody poniesionej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegozwiązku ze zdarzeniem, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowybyło podstawą naliczenia danej kary. 2. Kary umowne podlegają sumowaniu, są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia została naliczona więcej niż jedna kara umowna. 3. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 4. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego nie będą naliczane o krótszym niż 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy żądania zapłaty kar umownych. 5. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia jak również zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 6. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych opisanych Umową Wykonawca wykażeponosi odpowiedzialność za opóźnienie rozumiane jako przekroczenie Strona 10 z 16 terminu wskazanego w zleceniu wykonania zadań jeśli nie jest w stanie wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychzakładając działanie z należytą starannością, przy zachowaniu standardów określonych w § 3 ust 1, w tym limitujeśli opóźnienie nastąpiło w wyniku działania Siły Wyższej lub jest wynikiem wyłącznej winy Zamawiającego. 7. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku nie dotrzymania terminów realizacji Usług lub dostarczenia Opracowań, określonych w zleceniach wykonania zadań, o którym których mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej § 6 ust 1 w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 48. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu naliczy kary umownejumowne w przypadku gdy w wyniku zmian w składzie Personelu Kluczowym Wykonawcy lub w wyniku zmian w zakresie zaangażowania podwykonawców w realizację zamówienia wystąpi sytuacja, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalająktórej Wykonawca przestaje spełniać warunki określone w Rozdziale V SIWZ, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyw wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym istniał stan braku spełniania wskazanych tu warunków. 59. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoZamawiający naliczy kary umowne w przypadku zaniechania przekazania informacji, o których mowa w § 5 ust 13 lit b w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień w którym występowała sytuacja określone w § 5 ust 13 lit b. 10. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości dwukrotnej wartości Wynagrodzenia za wykonanie zadania, obliczonej na podstawie kosztu Roboczogodziny określonego w Ofercie oraz maksymalnej szacowanej pracochłonności wykonania zadania określonej w zleceniu wykonania zadania w sytuacji gdy dwóch niezależnych ekspertów wyda opinię o bezzasadności odmowy wykonania zadania w sytuacji, o której mowa w § 4 ustrozdziale IV.4. 1pkt 6 OPZ. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wynagrodzenie ekspertów z tytułu przygotowania opinii dotyczącej zasadności odmowy wykonania zadania przez Wykonawcę. 611. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności leżących po rozwiązaniu stronie Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jej wygaśnięciu jak i odstąpienia w części, jeżeli Umowa lub odstąpieniu od przepis to przewiduje. 12. Kary umowne naliczone na podstawie postanowień Umowy przez którąkolwiek ze Stronnie przekroczą łącznie 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Kary umowne. 1. Strony ustalająZ zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, że w razie niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależytego wykonania Umowy:nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 1) 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę: 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada - w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto ustalonego wynagrodzenia za cały Przedmiot Umowy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wyjątkiem przypadku określonego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;art. 456 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną umowną: za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 10% wartości brutto ustalonego wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia cały Przedmiot Umowy, 3) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę harmonogramem czasowo – finansowym w wysokości 10,2 % wartości wynagrodzenia brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie określonego w zakresie dostawy Sprzętu – §9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania dzień zwłoki, licząc od umownego terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty;ich dostarczenia, 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w usunięciu wad - w wysokości 10,2 % wartości wynagrodzenia brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie określonego w zakresie Usług instalacji – §9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjidzień zwłoki, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościusunięcie wad. 3. W przypadku, przypadku gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, Wykonawca dokona zmiany projektanta i/lub architekta krajobrazu na osobę posiadającą mniejsze kwalifikacje lub doświadczenie od wymaganego w tym limitu, o którym mowa Zaproszeniu do negocjacji na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w ust. 5 poniżejpostępowaniu wówczas, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym2 000,00 zł brutto każdorazowo. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyumownych, na zasadach ogólnych. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa Kary umowne wskazane w § 4 ust. 12 i 3 mogą być naliczane niezależnie oraz podlegać sumowaniu. 6. Obowiązek Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 7. Kary umowne Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego, w wezwaniu do zapłaty kar umownych, rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. W przypadku braku zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyprzez Wykonawcę, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze StronZamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne. 1. Strony ustalająXxxxxx zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określonych sytuacjach poniżej: w wysokości 10% niewykorzystanej przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, wskutek okoliczności za które odpowiedzialność Wykonawca ponosi Wykonawca; 2) odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia umowy; w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, Wykonawcę wskutek okoliczności za które odpowiedzialność Zamawiający ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca odpowiedzialność, Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 110% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie umowy; w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienianieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 130% całkowitej wartości brutto danego Sprzętuumowy; w przypadku nie dotrzymania czasu dojazdu serwisu Wykonawcy, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego o których mowa w § 3 2 ust. 3 Umowypkt. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacjir), Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętuumowy każdorazowo za zdarzenie; w przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie na badaniach okresowych UDT dźwigu lub za nieprzygotowanie urządzenia do badania okresowego, którego dotyczy Zgłoszenie - 1000 zł za każdy przypadek; w przypadku nieprzeprowadzenia konserwacji w terminie, o którym mowa w § 1 pkt.1 Umowy oraz w termiach określonych w Arkuszu kalkulacyjnym, kara naliczana za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2dzień zwłoki Wykonawcy to 0,5% wartości brutto Sprzętuumowy do czasu przeprowadzenia konserwacji, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia oraz za każdy dźwig naliczany oddzielnie; W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności za naruszenie warunków umowy i obowiązków wynikających z Wykonawcy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę zachowując okres wypowiedzenia opisany w § 11 Umowy. 25 pkt 2 lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeZamawiający może wprowadzić wykonawstwo zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje przedstawiciel Zamawiającego. Nie nalicza się kar umownych, że w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczynusługi spowodowane było okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3odpowiada np. zakłócenia w dostawie energii elektrycznej. W przypadkuwypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu przez niewykonanie bądź też niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychkary umownej określonej w ust.1, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4ogólnych. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5należnego mu wynagrodzenia. Łączna i całkowita wysokość Suma naliczonych kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50nie może przekroczyć 20% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1wartości umowy. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę kary umowne: Za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegowynagrodzenia brutto, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia 1 umowy, Za zwłokę w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,5% wartości brutto danego Sprzętuwynagrodzenia brutto, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia 1 umowy, za każdy dzień roboczy pozostawania w zakresie Usług instalacjizwłoce, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacjiz tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 110% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituwynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 5 poniżej, 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego czasu na jej realizację, w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.1 z winy Wykonawcy. Z tytułu nieterminowej zapłaty faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą powstania podstawy do jej naliczenia. Wszelkie zobowiązania finansowe Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym naliczone kary umowne, mogą zostać według wyboru Zamawiającego, na podstawie przedłożonego Wykonawcy wraz z notą obciążeniową oświadczenia Zamawiającego, potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do rozwiązania umowy w terminie 30 dni liczonych od dnia wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do realizacji przedmiotowego uprawnienia. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymprzypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość otrzymanych kar umownych. W przypadku wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu umowy dłuższego niż 30 dni Zamawiający może odstąpić od umowy. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająWykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, że którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, w razie tym podwykonawców, współpracowników, osób którymi posługuje się przy realizacji Umowy jak za działania lub zaniechania własne, bez względu na okoliczność, czy podwykonawca, współpracownik lub inna osoba, którą Wykonawca się posługuje lub której powierza wykonanie obowiązków wynikających z Umowy jest podmiotem profesjonalnym. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyPrzedmiotu umowy obejmuje odpowiedzialność za szkodę w pełnej wysokości, w tym utracone korzyści. 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy należnego za daną części Przedmiotu Umowy, za każdy przypadek niewykonania, 2) z tytułu realizacji Przedmiotu odstąpienia od Umowy (zarówno lub rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w ramach zamówienia podstawowegowysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczynw części, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kara umowna zostanie naliczona od wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie części Przedmiotu Umowy objętej odstąpieniem lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty;jej rozwiązania. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kwotach przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyumownych. 5. Łączna i całkowita wysokość Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoz Wynagrodzenia bez uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą Umowę. 6. Obowiązek zapłaty Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu naliczonych z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki do łącznej kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająprzewidują obowiązek zapłaty kar umownych, że które będą naliczane w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu każdej z trzech części przedmiotu umowy - w wysokości ………. zł za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości ………….. zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10 % określonego w § 11 ust. 2 wynagrodzenia brutto, d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego3 000,00 złotych za każde takie zdarzenie, e) za nie przedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczynktórej przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem2 000,00 złotych, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek takie zdarzenie, f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 złotych, za każde takie zdarzenie, g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych, 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczynobowiązków określonych w umowie, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 110 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 11 ust. 2 Umowywynagrodzenia brutto. 2. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętuszkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania uzupełniającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościzasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, Kary umowne płatne są w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego terminie 14 dni od daty wezwania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymzapłaty. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek Brak zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronstrony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do ich potrącenia z dowolnych należności przysługujących Wykonawcy.

Kary umowne. 1. Strony ustalająUdzielający zamówienie może nałożyć, że a Przyjmujący zamówienie obowiązany jest zapłacić kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyumowy w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownej nałożonej na Udzielającego zamówienie przez NFZ lub inne instytucje w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji medycznej i stwierdzonych naruszeń powstałych z winy Przyjmującego zamówienie, b) za każdy dzień nieuzgodnionej lub nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy przez członka Personelu Przyjmującego (dotyczy dni wykazanych w harmonogramie) - karę w wysokości 1 000 zł , chyba że nieobecność lub spóźnienie zostały pisemnie usprawiedliwione przez osobę nadzorującą wykonanie umowy, wskazaną przez Udzielającego zamówienie; c) W przypadku uzasadnionej skargi pacjenta, członka rodziny lub opiekuna Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pisemnego przeproszenia pacjenta oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 150 zł za każdy przypadek, d) W przypadku naruszenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych określonych w Załączniku nr 3 kwotę 1 000 zł za każde naruszenie, e) Za niezastosowanie się do wytycznych, dotyczących realizacji Umowy, udzielanych przez Udzielającego zamówienie w sprawach administracyjno- organizacyjnych lub technicznych – karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – 50 złotych za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia takiego naruszenia, f) W przypadku uszkodzenia aparatury medycznej lub jego części stacji diagnostyczno-opisowej udostępnionych Przyjmującemu zamówienie w celu realizacji niniejszej Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu winy Personelu Przyjmującego zamówienie –karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie 1 000,00 zł co nie wyłącza obowiązku Przyjmującego zamówienie pokrycia w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzętycałości kosztów naprawy; 4g) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji Za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust5.000,00 zł. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy Jeżeli szkoda Udzielającego zamówienie przekracza wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych naliczonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie Udzielający zamówienie ma prawo dochodzenia dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych KC. 5 Przyjmujący Zamówienie ma prawo dochodzić od Udzielającego zamówienie odszkodowania za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych KC 5 Kary umowne określone w kodeksie cywilnymniniejszej Umowie z różnych tytułów mogą podlegać sumowaniu. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzypadku: 1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust. 1 (odpowiednio dla danej części zamówienia), 2) przekroczenia terminów określonych w § 1 ust. 16 pkt 1) i 2) przy wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia przysługującego za realizację opóźnionej usługi, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z zastrzeżeniem § 1 ust. 17 umowy, 3) niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody, w przypadku gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczeniadaty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego. Strony zgodnie ustalająPo bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.w przypadku: 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoa) naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) – ma możliwość dochodzenia zapłaty należności liczonej zgodnie z niniejszą umową, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, b) naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) – dokona potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu umowy. 6. Obowiązek zapłaty Nota obciążeniowa uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres Wykonawcy , w formacie pdf. 7. Strony zastrzegają, że kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowymożna żądać także w przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięciu wygaśnięcia lub odstąpieniu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stronniej.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależytego wykonania Umowy:nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 1) 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak następujących przypadkach i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcjiwysokościach: 1) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nienależytego wywiązania się z przyczynobowiązków otwarcia lub zamknięcia toalet, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdą godzinę opóźnienia w otwarciu lub zamknięciu każdej z toalet; 2) w przypadku nienależytego wywiązania się z obowiązków dotyczących sprzątania pomieszczeń, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – 50,00 zł za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcaujawniony przypadek; 3) za brak wpisu, bądź podpisu osoby wykonującej prace, w rejestrze realizacji usług, o którym mowa w § 1 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – 50,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętuprzypadek; 4) w przypadku nienależytego wywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania w czystości sanitariatów, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 5) w przypadku nienależytego wywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w realizacji usługi; 6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 Umowy1 niniejszej umowy; 3. W przypadku gdy opóźnienie Potrącenie kary umownej nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętuzwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, a jedynie jego części ani z innych zobowiązań umownych. 4. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potrącenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, kar umownych z bieżących należności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 5. Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 110% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto łącznego wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 1 brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie;niniejszej umowy. 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wartość nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50może przekroczyć 45 % łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 3 ust. 11 umowy. 67. Obowiązek zapłaty W przypadku szkody, przewyższającej wartość kar umownych zachowuje moc obowiązującą umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 8. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowiązków i czynności składających się na Przedmiot umowy albo wykonuje je nierzetelnie lub z opóźnieniem albo ich nie wykonuje, Zamawiający ma prawo do wykonania tych czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynności podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trzeciemu, może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynności lub bez takiego wezwania w trybie nagłym. Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub też z wykorzystaniem innych sposobów porozumienia się na odległość (telefonicznie, mailowo). Zamawiający określa w wezwaniu termin do wykonania czynności, który może być ustalony na następny dzień roboczy następujący po dokonaniu wezwania, a w przypadku sytuacji nagłych również na dzień dokonania wezwania. 10. Koszty zastępczego wykonania usług obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 11. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 8, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary umownej. 12. Koszt zastępczego wykonania usług, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci, po rozwiązaniu Umowyuprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronz wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną , w wysokości 1020 % maksymalnej nominalnej wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemumowy, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w o której mowa § 3 2 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy1 umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeW przypadku uznania przez Zamawiającego, że niewykonanie lub przedmiot umowy został nienależycie wykonany w istotnym zakresie, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % maksymalnej nominalnej wartości umowy, o której mowa § 2 ust. 1 umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek. Za nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościprzedmiotu umowy uważa się w szczególności naruszenie postanowień § 1 niniejszej umowy. 3. W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do bezpośredniej realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy - zgodnie ze złożona ofertą), Zamawiający naliczy karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy w określonym terminie. W przypadku kiedy Wykonawca, w określonym terminie nie zmieni sposobu realizacji umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić. 5. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie określonej w ust. 3, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % maksymalnej nominalnej wartości umowy, o której mowa § 2 ust. 1 umowy. 6. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20 % maksymalnej nominalnej wartości umowy, o której mowa § 2 ust. 1 umowy. 7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 8. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, zaś w wypadku niewystawienia faktury/rachunku do pełnej wysokości poniesionej szkody zapłacenia kary umownej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymprzepisami Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przypadku: niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, realizacji określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 umowy - w wysokości 10,1% wartości wynagrodzenia brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 4 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji1 umowy za każdy dzień zwłoki; rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacjiza które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną albo nieprawidłowego wykonania bądź niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę – w wysokości 120% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. za nieudokumentowanie udziału w realizacji przedmiotu umowy osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych w ofercie bądź podmiotów na których zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, bądź za skierowanie nowej osoby do realizacji umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitułącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 61 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. Obowiązek zapłaty 1 umowy, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, w której realizacja przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym oraz w przypadku nieotrzymania dofinansowania z Projektu wskazanego we wstępie umowy. Maksymalna wysokość kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowynie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej, na zasadach ogólnych. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od Umowy przez którąkolwiek ze Strondaty otrzymania noty obciążeniowej.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie W przypadku trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę udzielenia świadczenia zdrowotnego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Udzielający Zamówienia ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć Przyjmującego Zamówienie karą umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach 1/24 maksymalnej wartości zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego określonej w § 3 ust. 2 Umowy1. Udzielający Zamówienia ma prawo obciążyć każdorazowo Przyjmującego Zamówienie karą umowną w wysokości 500 zł za zawinione: a) nienależyte prowadzanie dokumentacji medycznej lub niezgodność dokumentacji z zarządzeniami i regulacjami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, b) opóźnienia w deklarowanych w umowie terminach. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego odstąpienia od umowy przez Udzielającego Zamówienia z winy leżącej po stronie Przyjmującego Zamówienie, jak również w zakresie dostawy Sprzętuprzypadku rozwiązania umowy w trybie § 8 ust. 3, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 110 % wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego umowy określonej w § 3 ust. 3 Umowy1. Strony uzgadniają, że naliczane przez Udzielającego Zamówienia kary umowne, mogą być potrącane z wynagrodzenia, na co Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę. W takim przypadku Udzielający Zamówienia wystawi notę księgową obciążeniową i poinformuje Przyjmującego Zamówienie o dokonanym potrąceniu. W przypadku gdy opóźnienie braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w ust. 4 Udzielający Zamówienia wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Przyjmującego Zamówienie. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacjizwalnia Przyjmującego Zamówienie z wykonania zobowiązań objętych umową. W przypadku niewykonania zwłoki w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji płatności, Przyjmującego Zamówienie przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w ramach danego Zamówieniaprzypadku, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który gdy kwota kary umownej nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub pokryje jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymienionyszkód, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowyutraconych korzyści. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na poniższych zasadach. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną następujące kary umowne: w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczynprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemumownego netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w razie nienależytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – w § 4 ust. 1 za każdy przypadek odstąpienia nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się m. in. wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, postanowieniami wydanych przez uprawnione podmioty decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, ekspertyz, nin. Umowie, nieprzedłożenie Harmonogramu lub dwukrotne nieuwzględnienie uwag Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczynw przypadku powtórnego wniesienia uwag, opóźnienie w przedłożeniu zmodyfikowanego Harmonogramu; za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w §2 ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej 1 Umowy w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w kodeksie cywilnym. 4§ 4 ust. Zamawiający wystawi notę księgową 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia z tytułu kary umownejokoliczności, płatną za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, za wyjątkiem przypadków określonym w terminie 7 dni § 13 Umowy; z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalająupływu terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo, że Zamawiającemu przysługuje prawo za nieprzedłożenia do potrącania kar umownych z zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoumownego netto, o której którym mowa w § 4 ust. 1. 6, za każde zdarzenie, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01% wartości netto tej umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2% wartości netto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 14 ust. Obowiązek 10, z tytułu naruszenia przepisów BHP w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia; w przypadku wykonywania zamówienia przez osoby inne niż wskazane w Wykazie osób i niezaakceptowane przez Zamawiającego w sposób i formie określony w niniejszej Umowie - w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy taki przypadek; w przypadku nieokazania lub nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów lub zaświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 12 Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 1000 zł, a w przypadku złożenia ich z opóźnieniem 100 zł za każdy dzień opóźnienia; w przypadku gdy okazane lub przedłożone oświadczenia lub dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa w pkt 10) będą niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia do dnia dostarczenia Zamawiającemu dokumentów kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Strony wyłączają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, nagłe, którego wystąpienia nie można było przewidzieć i którego skutkom nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności. Okoliczność wystąpienia epidemii oraz jej skutków, mających wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy uznaje się za przejaw siły wyższej. Wystąpienie siły wyższej wyłącza odpowiedzialność w sytuacji, gdy: zostanie wykazane, że konkretne zdarzenie spowodowane siłą wyższą, w tym epidemią, było przyczyną nie wywiązania się z umowy i przedłożenie dowodów potwierdzających ten fakt (np. brak możliwości produkcji danego materiału lub jego dostawy w związku z zamknięciem fabryk i niemożności wykorzystania alternatywnego źródła, zamknięciem granic lub ograniczeniem swobody przepływu towarów lub produktów, zamknięcie lub ograniczenia w funkcjonowaniu organów wydających właściwe decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie, brak możliwości wykonywania prac objętych Przedmiotem umowy przez osoby objęte kwarantanną, przebywających na zwolnieniach lekarskich, zasiłkach opiekuńczych w związku z trwającym stanem siły wyższej w tym epidemią); wykazanie należytej staranności w podejmowaniu działań mających na celu wykonanie Przedmiotu umowy. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu będą według wyboru Zamawiającego płacone na podstawie wezwania do zapłaty lub mogą zostać potrącone: z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego w §8 niniejszej Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu z wynagrodzenia. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. Wysokość kar umownych podlega zsumowaniu do wysokości 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu . Kary umowne stają się wymagalne z chwilą ustalenia podstawy do ich naliczenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy przez którąkolwiek ze Stronz wyłącznej winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalająW sytuacji niewykonania Umowy przez Zleceniobiorcę, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 105% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegodotacji przeznaczonej na realizację Zadania publicznego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego określonej w § 3 ust. 2 Umowy1. 2. W przypadku gdy opóźnienie nie nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego wynikającego z Umowy, polegającego na: 1) naruszeniu przez Zleceniobiorcę obowiązku wynikającego z § 2 ust. 2-4, § 5 ust. 2, 8, 10, 13 lub 15 oraz § 6 Umowy – jeżeli pomimo wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do usunięcia naruszeń, niezgodności lub innych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Zleceniobiorca nadal dopuszcza się naruszeń; 2) naruszeniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 2 zd. 2, ust. 4 i 7 Umowy lub utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób przeprowadzenia kontroli, jeżeli pomimo wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca nadal dopuszcza się naruszeń - Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości do 3% kwoty dotacji przeznaczonej zgodnie z Umową na realizację Zadania publicznego w roku, którego dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej naliczanie danej kary umownej. 3. W przypadku niezastosowania się w terminie części Zamówieniado wezwania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę o którym mowa w § 11 ust. 5 lub 9 lub nieprzedstawienia w terminie raportu z ewaluacji, Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości do 5% kwoty dotacji przeznaczonej zgodnie z Umową na realizację Zadania publicznego w roku, którego dotyczy naliczanie danej kary umownej. 4. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 4 Zleceniodawca jest uprawniony, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń, niezgodności lub innych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, do dochodzenia od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości do 5% łącznej kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku podjęcia działań informacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy po bezskutecznym wezwaniu, o którym mowa w § 8 ust. 5, Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętukwoty dotacji przeznaczonej zgodnie z Umową na realizację Zadania publicznego w roku, który nie został dostarczony w terminie – którego dotyczy naliczanie danej kary umownej, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętumiesiąc niewywiązywania się prawidłowo z obowiązków informacyjnych. 6. W przypadku niedostarczenia nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę obowiązków dotyczących informacji i promocji, określonych w terminie więcej niż jednego Sprzętu § 8 ust. 6-10 Umowy Zleceniodawca jest uprawniony, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń, niezgodności lub innych nieprawidłowości w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wyznaczonym terminie, do dochodzenia od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 1do 5% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie kwoty dotacji przeznaczonej zgodnie z Umową na realizację Zadania publicznego w zakresie Usług instalacji – roku, którego dotyczy naliczanie danej kary umownej. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjirodzaj niedochowania obowiązków, określonego o których mowa w § 3 8 ust. 3 6-10 Umowy. 7. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacjiodstąpienia przez Zleceniobiorcę od wykonania Umowy po przekazaniu przez Zleceniodawcę dotacji albo I transzy dotacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu Zleceniodawca jest uprawniony do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia kwoty określonej w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji§ 3 ust.1 Umowy. 8. W przypadku niewykonania nienależytego wykonania Umowy w terminie więcej sposób inny, niż jednej sztuki Usługi instalacji określone w ramach danego Zamówieniaust. 2-7 niniejszego paragrafu, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane jeżeli pomimo wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do usunięcia naruszeń, niezgodności lub innych nieprawidłowości w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wyznaczonym terminie, Zleceniobiorca nadal dopuszcza się naruszeń, Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 2do 1% wartości brutto Sprzętukwoty dotacji przeznaczonej zgodnie z Umową na realizację Zadania publicznego w roku, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowynaliczanie danej kary umownej. 29. Kary Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika za przekroczenie któregokolwiek z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, terminów określonych w tym limituwezwaniach, o którym których mowa w ust. 5 poniżej2 – 6 i ust. 8 niniejszego paragrafu - w wysokości 0,1% kwoty dotacji przeznaczonej zgodnie z Umową na realizację Zadania publicznego w roku, Zamawiający którego dotyczy naliczanie danej kary umownej - za każdy dzień opóźnienia. 10. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu przekroczenia terminu, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu - w tym dniu, 2) za każdy następny rozpoczęty dzień przekroczenia terminu - odpowiednio w każdym z tych dni. 11. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 12. Zleceniodawca wezwie pisemnie Zleceniobiorcę do zapłaty kary umownej. Kary umowne Zleceniobiorca przekaże w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę. 13. W przypadku gdy środki pieniężne nie zostały jeszcze przekazane Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z należności Zleceniobiorcy. 14. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przenoszącego wysokość zastrzeżonych w kodeksie cywilnymniniejszej Umowie kar umownych. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w następujących przypadkach: 1a) brak pracownika Wykonawcy na wyznaczonym posterunku, b) brak powiadomienia Zamawiającego oraz odpowiednich służb w przypadku zaistnienia naruszenia bezpieczeństwa na terenie ochranianych obiektów oraz brak sporządzenia raportu, c) brak przedstawienia Zamawiającemu aktualnego imiennego wykazu pracowników skierowanych do wykonywania usługi ochrony, zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy, d) naruszenie § 5 ust. 6 Umowy e) brak wsparcia patrolu interwencyjnego w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Obiektu lub dojazd patrolu interwencyjnego na miejsce wezwania w czasie dłuższym niż określony w § 5 ust. 12 Umowy, f) brak lub utrata polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy, g) brak lub utrata koncesji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, h) brak umundurowania oraz imiennych identyfikatorów pracowników skierowanych do wykonywania ochrony, i) wykonywanie ochrony przez pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub pracowników śpiących na posterunku, j) nieestetyczny wygląd pracowników skierowanych do wykonywania ochrony, k) zatrudnienie przez Wykonawcę mniejszej liczby osób niż liczba zadeklarowana w Ofercie Wykonawcy, l) nieprzedstawienie Zamawiającemu raportu zawierającego informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z § 5 ust. 19 Umowy, m) brak dokonywania obchodów, w wyznaczonych miejscach i porach, przez pracowników Wykonawcy odnotowany w systemie kontroli obchodów. n) niewywiązania się z obowiązku pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o) każdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa pkt 11 Opisu przedmiotu zamówienia, a polegających na wykonaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy– za każdą osobę, przy pomocy której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu realizuje przedmiot Umowy; p) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę ochrony Obiektów. 3. W przypadkach określonych wyżej w ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy 1000,00 zł (zarówno słownie: tysiąc złotych) odrębnie za każde działanie lub zaniechanie Wykonawcy określone w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w ust. 2. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, umowy strona odpowiadająca za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca przyczyny odstąpienia zapłaci Zamawiającemu drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część Umowy. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający naliczy kary umowne za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemPodwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 11 w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – w § 2 ust. 4 Umowy za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia dzień braku lub jego części nieterminowej zapłaty. 6. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny z przyczynzastrzeżeniem, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego umowy określonej w § 3 2 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 4 niniejszej Umowy. 27. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania zostaną one zsumowane i zaspokojone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub nienależyte wykonanie Umowy wynika potrącone z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościnależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 38. W przypadku, gdy wysokość Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżejfaktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymszkody. 49. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcytytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 510. Łączna W przypadku nałożenia przez organy państwowe na Zamawiającego kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp, p.poż i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoinnych, o której mowa w § 4 będących następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, obciążać one będę Wykonawcę. Zapis ust. 15 stosuje się odpowiednio. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w następujących przypadkach: a) brak pracownika Wykonawcy na wyznaczonym posterunku, b) brak powiadomienia Zamawiającego oraz odpowiednich służb w przypadku zaistnienia naruszenia bezpieczeństwa na terenie ochranianych obiektów oraz brak sporządzenia raportu, c) skierowanie do wykonywania usługi ochrony pracownika innego niż kwalifikowany do Obiektu, w którym wymagana jest obecność pracownika kwalifikowanego, d) brak przedstawienia Zamawiającemu aktualnego imiennego wykazu pracowników skierowanych do wykonywania usługi ochrony, e) brak wsparcia patrolu interwencyjnego/grupy interwencyjnej w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Obiektu, lub dojazd patrolu interwencyjnego/grupy interwencyjnej na miejsce wezwania w czasie dłuższym niż określony w § 5 ust. 4 Umowy, f) brak lub utrata polisy ubezpieczeniowej, g) brak lub utrata koncesji, o której mowa w § 2 niniejszej Umowy, h) brak umundurowania oraz imiennych identyfikatorów pracowników skierowanych do wykonywania ochrony, i) wykonywanie ochrony przez pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub pracowników śpiących na posterunku, j) nieestetyczny wygląd pracowników skierowanych do wykonywania ochrony, k) zatrudnienie przez Wykonawcę mniejszej liczby osób posiadających minimum 1 roczne doświadczenie w zakresie usług ochrony osób i mienia, niż liczba zadeklarowana w Ofercie Wykonawcy, l) niezatrudnienie przez Wykonawcę, lub podwykonawcę co najmniej 1 osoby będącej, bezpośrednio przed zatrudnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osobą bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, przez cały okres trwania umowy, w przypadku zadeklarowania tego w ofercie, m) nieprzedstawienie Zamawiającemu raportu zgodnie z § 2 ust. 23 Umowy, n) brak zapewnienia co najmniej dwóch osób, będących kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, nadzorujących i kontrolujących realizację usługi ochrony (koordynatorzy), o) brak zapewnienia całodobowego kontaktu z koordynatorami, p) niewykonanie przez koordynatorów dziennych kontroli we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w załącznikach 1-4 pomiędzy godzinami 7:30 a 15:30, co najmniej dwa razy w tygodniu. q) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu brak dokonywania obchodów, w wyznaczonych miejscach i porach, przez pracowników Wykonawcy odnotowany w systemie kontroli obchodów. r) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę ochrony Obiektów. 3. W przypadkach określonych wyżej w ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) odrębnie za każde działanie lub zaniechanie Wykonawcy określone w ust. 2. 4. Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę ochrony Obiektów w zakresie zadań zawartym w pkt V Opisu Przedmiotu zamówienia, w tym zatrudnienie na tej podstawie mniejszej ilości osób niż zadeklarowana w ofercie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdą osobę poniżej liczby zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 5. W przypadku określonym w § 8 ust. 6 niniejszej Umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia wynagrodzenia brutto. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczynprzyczyn zależnych od Wykonawcy oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie;brutto. 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania zostaną one zsumowane i zaspokojone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub nienależyte wykonanie Umowy wynika potrącone z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościnależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 38. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych prawa cywilnego niezależnie od zastrzeżonych w kodeksie cywilnymniniejszym paragrafie kar umownych. 49. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcytytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 510. Łączna W przypadku nałożenia przez organy państwowe na Zamawiającego kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp, p.poż i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoinnych, o której mowa w § 4 będących następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, obciążać one będę Wykonawcę. Zapis ust. 15 stosuje się odpowiednio. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1W przypadku rozwiązania umowy po zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w §7 ust. Strony ustalają2 pkt. a) - d) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia, że o którym mowa w razie § 4 ust. 1 umowy. Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu umowy w zakresie określonym treścią § 1 Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 102,5% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia § 4 ust. 1. Za każdy dzień zwłoki od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ustalonego terminu naprawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętuzamówienia, określonego w § 3 4 ust. 2 Umowy1 umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zwłoka przekroczy 5 dni Zamawiający jest uprawniony do skorzystania uprawnień, o których mowa w ust. 9. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętuodstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 120 % wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjibrutto, określonego w § 3 4 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 21 umowy. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody. Kara umowna zostanie zapłacona w tym limituterminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. Naliczenie Wykonawcy kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania prac, co do których Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. W przypadku zwłoki przekraczającej termin, o którym mowa w ust. 5 poniżej3, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego będzie upoważniony do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4wykonania prac naprawczych we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcę. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 Postanowienie ust. 17 stosuje się odpowiednio. Xxxxxx nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająZa odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 4 ust. 2 1 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienianiedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętuustawowej wysokości. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody szkody. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w wykonaniu zleconych każdorazowo prac (Zleceń), tj. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych czynności składających się na zasadach ogólnych realizację danego Zlecenia, w wysokości 1% wartości danego Zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, liczony od dnia, w którym prace miały być wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi terminów realizacji Zlecenia; za przeskład wynikający z nieprawidłowego złamania tekstu powodujący niedochowanie terminów umownych, określonych w kodeksie cywilnym. 4Zleceniu, Zamawiający obniży stawkę Wykonawcy o 10% za każdy arkusz Zlecenia; za błędy w druku spowodowane niesprawdzeniem lub niedokładnym sprawdzeniem przez Wykonawcę zgodności plików pdf z ostatnią korektą podpisaną przez autora i zatwierdzoną przez redakcję, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami ponownego druku obliczonych według cen jednostkowych arkusza wskazanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy; w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy któregokolwiek z dokumentów tam określonych we wskazanym terminie lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust. 8 pkt 2) Umowy – w wysokości 500, 00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie w wykonaniu ww. obowiązku; w przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 3) Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; w przypadku realizacji zamówienia w zakresie czynności opisanych w § 9 ust. 7 Umowy przez osobę inną niż wskazana w wykazie osób lub zaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; w razie wykonywania prac, o których mowa § 8 ust. 7 Umowy przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wskazanej w Załączniku nr 4 do Umowy - Wykazie osób zatrudnionych na umowę o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, w tym również brak udowodnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub inny uprawniony organ stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kary są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy: 1) opóźnienie Wykonawcy w realizacji danego Zlecenia przekroczy 14 dni – w terminie 30 dni od zaistnienia ww. zdarzenia; 2) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, nienależycie lub w realizowanych pracach nie stosuje się do postanowień Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30-dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 3) Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji Umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; 4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; 5) dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny; 6) Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym podmiotom lub osobom niż wskazane w wykazie osób lub zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z procedurami przewidzianymi w Umowie lub jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w ofercie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn. 57) w razie naruszenia obowiązku zatrudnienia przy realizacji umowy na podstawie umowy o pracę osoby, której wymaganie to dotyczy lub gdy Wykonawca naruszył obowiązek przedłożenia wymaganych informacji lub dokumentów w zakresie wykazania spełniania ww. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttowymagania – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o której mowa okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn 8) Wykonawca nie zrealizował co najmniej trzech zleceń w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyokresie 2 miesięcy obowiązywania umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu opóźnił się w ich realizacji bądź zrealizował je nienależycie – w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stronz tych przyczyn.

Kary umowne. 1. Strony ustalająWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu Umowy w umownym terminie, że w razie wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy: , inne niż określone w pkt 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną , w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia brutto, określonego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji§ 4 ust. 1 Umowy, 3) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 130% wartości wynagrodzenia umownego brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 4 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 1 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy wynika przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościodpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, Kary umowne będą płatne w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty obciążeniowej. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dopuszcza możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Kary umowne, o których mowa wyżej podlegają sumowaniu. Zastosowanie jednej z kar umownych nie wyklucza jednoczesnego zastosowania pozostałych kar umownych. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego przysługuje mu uprawnienie do naliczenia kar umownych za nienależyte wykonanie Umowy. 5. Łączna i całkowita Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1Umownych. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również Zamawiający informuje, że zadanie objęte Umową jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków Unii Europejskiej. W przypadku utraty dofinansowania przez Zamawiającego spowodowanym niedotrzymaniem obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji, na skutek okoliczności leżących po rozwiązaniu Umowystronie Wykonawcy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze StronZamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty na rzecz udzielającego zamówienie kar umownych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10wysokości: 20 % wartości faktury brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy miesiąc bezpośrednio poprzedzający naliczenie kary umownej – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę dzień nieuzgodnionej przerwy w wysokości 1realizacji przedmiotu umowy; 100 % wartości faktury brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie miesiąc bezpośrednio poprzedzający naliczenie kary umownej - w zakresie dostawy Sprzętu – przypadku rozwiązania umowy przez Przyjmującego zamówienie, bądź przez Udzielającego zamówienie z winy Przyjmującego zamówienie; 20 % wartości faktury brutto za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętumiesiąc bezpośrednio poprzedzający naliczenie kary umownej za każde stwierdzone naruszenie w przypadku: każdorazowego udzielenia świadczenia w sposób lub na warunkach nie odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub Umowie, określonego w szczególności niezapewnienia wymaganej liczby lekarzy o kwalifikacjach określonych w Umowie; każdorazowego przypadku nieudzielenia świadczenia w czasie i miejscu ustalonym w Umowie; każdorazowego przypadku pobierania lub obciążania pacjentów kosztami udzielanych świadczeń; każdorazowego uniemożliwienia kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne uprawnione organy i podmioty; niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych; każdorazowego przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych; każdorazowego przypadku stwierdzenia nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej; każdorazowego stwierdzenia naruszenia aktów wewnętrznych obowiązujących u Udzielającego zamówienia; nieuzasadnionej odmowy rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przed godziną zakończenia pracy w ramach danego stanowiska anestezjologicznego; Udzielający zamówienie ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte i nieterminowe wykonanie obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń wymienionych w § 3 ust. 2 1 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie niemożliwości realizacji przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie lub opóźnienia w jego realizacji Udzielający zamówienia ma prawo do realizacji świadczeń zdrowotnych przez osoby trzecie na koszt Przyjmującego zamówienie, z zastrzeżeniem, że ich wynagrodzenie nie dotyczy całego Zamówienia przekroczy 150% wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie. Dodatkowo Udzielający zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził razie niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie ma prawo nałożenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego Przyjmującego zamówienie kary umownej w Kanale komunikacji wysokości 30 % wartości niezrealizowanego świadczenia zdrowotnego. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu potrącenie kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych umownej z wynagrodzenia WykonawcyPrzyjmującego zamówienia. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, ustalają odpowiedzialność za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: – za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, zwłokę w tym limituwykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust§ 5 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, – za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, – odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: – za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, – z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy. 2. 5 poniżejZamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymbez powiadomienia. 3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcymoże dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach i wysokości: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z Etapów, z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 101% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, Wynagrodzenia netto za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemwykonaniu Prac dodatkowych, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego netto ustalonego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony Prace dodatkowe zgodnie z postanowieniem postanowieniami § 7 ust. 5 Umowy - oraz Załącznika nr 6 do Umowy, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementudzień opóźnienia; 3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia netto za Przedmiot Umowy, wskazanego określonego w § §7 ust. 5 1 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 74) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną gdy wobec Przedmiotu Umowy, po jego odbiorze, zostanie ujawniona wada prawna - w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia netto za Przedmiot Umowy, określonego w §7 ust. 1 Umowy; 5) za naruszenie postanowień w zakresie zachowania poufności, o których mowa w §10 000,00 Umowy - w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 - zgodnie §10 ust. 9 Umowy; 6) za naruszenie postanowień w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa w §10 ust. 8 Umowy - w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy. 2. Kary umowne nie przewidziane Umową płatne będą naliczane o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, przy czym Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościnależnego Wykonawcy wynagrodzenia. 3. W przypadkuJeżeli szkoda, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, którą poniósł Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcydochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz Funduszu Funduszy kar umownych za niezrealizowanie parametrów wskazanych w Załączniku nr 1 za które otrzymał punkty na etapie oceny Xxxxxx w Postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. Strony ustalają: za wydłużenie Okresu Budowy Portfela polegające na zmniejszeniu liczby miesięcy o które zobowiązał się skrócić Okres Budowy Portfela wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy; za obniżenie wkładu własnego poniżej wartości wskazanej w § 3 ust.10; za obniżenie liczby zadeklarowanych w Załączniku nr 1 do Umowy, że umów z instytucjami finansującymi, udzielającymi pożyczek/kredytów, które będzie miał zawarte Wykonawca na dzień podpisania Umowy Operacyjnej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: których dostępna będzie oferta Wykonawcy; za realizacje przedmiotu umowy bez udziału osoby dodatkowej wskazanej w Ofercie, spoza podanych na potrzeby spełnienia wymogów dostępowych opisanych w Dziale 11 SIWZ pkt. pkt. 5 podpunkt 1 lit. a) - d) i spełniającej co najmniej 1 kryterium opisane w Dziale 11 SIWZ. Wysokość kary obliczana będzie według wzoru: Wk = (A- B) / A X 50%W gdzie poszczególne litery oznaczają: Wk – wysokość kary, A – liczba punktów uzyskana w danym podkryterium Jakościowym na podstawie zadeklarowanych parametrów w złożonej ofercie, B – liczba punktów które uzyskałby Pośrednik Finansowy w danym podkryterium jakościowym na podstawie faktycznie realizowanych parametrów, W – wynagrodzenie Pośrednika Finansowego. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Xxxxxxxxx na podstawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 pkt 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Umowy, lub w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 24 ust. 5 Umowy, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 UmowyInstrumentu Finansowego. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony jest wpłacana przez Pośrednika Finansowego na wskazany przez Menadżera Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary. Menadżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 przekraczającej kwoty kar umownych określonych w ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 21 i 2 powyżej. Kary umowne nie będą określone w ust. 1 powyżej są naliczane niezależnie tj. dla każdego podkryterium jakościowego oddzielnie. Menadżer ma prawo do odstąpienia od wymierzenia kary umownej o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym której mowa w ust. 5 poniżej1 pkt 1) powyżej w przypadku, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody gdy poziom realizacji wskaźnika, którego kara dotyczy wyniósł na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje Menadżer ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, odstąpienia od wymierzenia kary umownej o której mowa w § 4 ust. 11 pkt 4) powyżej w przypadku, gdy poziom realizacji zadeklarowanego parametru wyniósł na koniec Okresu Budowy Portfela co najmniej 90%. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia za: Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust§ 6; opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub powstałych w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego do dnia usunięcia wad; w przypadku niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenie umownego brutto, o którym mowa w § 6; Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 5 poniżejRealizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4Kodeksu Cywilnego. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5przysługujących mu wierzytelności przez Xxxxxxxxxxxxx, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie. Łączna i całkowita wysokość Wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 np. kary umowne naliczone na podstawie par. 9 ust. 1. 1 pkt b i c nie mogą przekroczyć 85 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze StronUst. 1 .

Kary umowne. 1§ 19. Ilekroć Umowa stanowi o zapłacie Zamawiającemu kary umownej, to kwota kary umownej jest zastrzeżona przez Strony ustalają, że w razie niewykonania lub także na wypadek nienależytego wykonania Umowy:zobowiązania, niezależnie od powstania szkody. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszych postanowień umownych, ilekroć w Umowie przewiduje się obowiązek zapłaty przez WRB kary umownej, to Zamawiający, będzie mógł zaspokoić roszczenie o zapłatę kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub potrącić wartość kary umownej z wierzytelnością przysługującą WRB w stosunku do Zamawiającego, choćby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne), w szczególności z płatności częściowych lub płatności końcowej. Zamawiający może także według swojego wyboru dochodzić od WRB zapłaty kar umownych na zasadach ogólnych. Zapłata kary umownej nie zwalnia WRB z wykonania ciążących na nim zobowiązań. Kary umowne mogą być sumowane. W przypadku zbiegu kar umownych dotyczących niedotrzymania terminów i naruszenia obowiązków, Zamawiający może zdecydować o naliczaniu jednej z tych kar, z zastrzeżeniem, iż będzie to kara wyższa, lub naliczyć obie z kar. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wartości wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z winy WRB, która wynosi 25 wartości wynagrodzenia umownego. Wartość (wysokości) kar, o których mowa powyżej może być sumowana do wysokości 50 % wysokości wynagrodzenia umownego. Jakiekolwiek roszczenia i zarzuty WRB dotyczące miarkowania kar umownych, mogą zostać podniesione wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego, w pozostałych przypadkach są wyłączone. Możliwość naliczania kar umownych jest przywilejem Zamawiającego, który może bez podania przyczyny odstąpić od naliczania kar umownych lub miarkować ich wysokość, według swojego uznania. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy wartość naliczonych kar umownych. 1) Wykonawca § 20. WRB zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku przypadku: odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną odpowiada WRB – w wysokości 1020 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, opóźnienia w prawidłowym wykonaniu Przedmiotu umowy - w wysokości 0,04 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, naruszenia któregokolwiek z wskazanych w Umowie terminów, w tym terminów wskazanych w harmonogramach - w wysokości 0,04 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, naruszenia obowiązków dotyczących podwykonawstwa wskazanych w niniejszej Umowie, a w szczególności w przypadku: braku potwierdzenia prawidłowej i terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub nieprawdziwego oświadczenia potwierdzającego zapłatę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za Zamówienie zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jego część objęte odstąpieniemjej zmiany, określonego zgodnie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, nieprawdziwości oświadczenia dotyczącego braku innych Podwykonawców, poza zgłoszonymi, - w wysokości 100.000,00 zł za każde naruszenie, złożenia przez WRB w toku postepowania przetargowego lub w treści Umowy lub w załączniku do Umowy nieprawdziwego oświadczenia - w wysokości 100.000,00 zł za każde naruszenie, ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez WRB na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia lub nieprzedłożenia wymaganych Umową dokumentów - w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie, niedopełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, wykonującej czynności określone w opisie Przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia wymaganych Umową dokumentów - w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie, naruszenia jakiegokolwiek przewidzianego Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązku związanego z Zamówieniem zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy lub jego częściąochrony przeciwpożarowej - w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie, którego odstąpienie dotyczy – naruszenia jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa - w wysokości 40.000,00 zł, za każdy przypadek nierealizowania obowiązku lub zrealizowania go w sposób sprzeczny z dyspozycją takiego obowiązku lub naruszenia terminu, naruszenia jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w poleceniu Zamawiającego, poleceniu WNI - w wysokości 50.000,00 zł, za każdy przypadek nierealizowania obowiązku lub zrealizowania go w sposób niezgodny z dokumentami i przepisami wskazanymi powyżej, naruszenia jakiegokolwiek innego, a nie opisanego w niniejszym ustępie obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo pisemnego wezwania - w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie. Zamawiający zapłaci WRB karę umowną: w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Zamawiający, a inne postanowienia Umowne nie wyłączają możliwości naliczenia kary umownej - w wysokości 120 % wartości brutto wynagrodzenia należnego umownego, za dane Zamówienie zwłokę w zakresie dostawy Sprzętu – przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,04 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętudzień zwłoki. Ilekroć mowa jest o wartości wynagrodzenia umownego, określonego w należy przez to rozumieć wartość ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto. § 3 ust21. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę Postanowienia dotyczące kar umownych za wszystkie niedostarczone obowiązują także w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 przypadku zakończenia Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną poprzez odstąpienie od Umowy, a w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowytakim przypadku traktowane będą jako odrębne zobowiązanie umowne. 2§ 22. Kary umowne WRB na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, naprawi lub usunie na własny koszt każdą nieprawidłowość w realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli WRB nie będą naliczane wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, powodując szkody lub straty u Zamawiającego, a także niewywiązanie się przez Zamawiającego z jakichkolwiek zobowiązań wobec instytucji finansujących, to Zamawiający może obciążyć WRB kosztami wynikłymi z usunięcia skutków zaistniałej szkody lub pokrycia poniesionej straty. Usunięcie skutków, o ile Wykonawca wykażektórych mowa powyżej, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczynmoże nastąpić także przez zlecenie wykonania określonych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko WRB, za które Wykonawca po uprzednim pisemnym wezwaniu WRB przez Zamawiającego do wywiązania się ze zobowiązań umownych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, co nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychnarusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymprzepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowywykonywania obowiązków przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownych: 1a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień w opóźnieniu usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokole, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy 100 zł, b) braku pracownika ochrony Zleceniobiorcy na zmianie w wysokości 50 zł, za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności (zarówno w ramach zamówienia podstawowegokara liczona jest dla jednego pracownika, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku braku więcej niż jednego pracownika kara wzrasta proporcjonalnie do liczby nieobecnych), c) wykonywania zadań przez pracownika ochrony będącego pod wpływem alkoholu lub co, do którego istnieje uzasadnione podejrzenie stanu nietrzeźwości (stanu po użyciu alkoholu) i osoba ta nie poddała się badaniu trzeźwości w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek, d) wykonywania zadań przez pracownika ochrony będącego pod wpływem innych niż alkohol środków odurzających np. substancji psychotropowych lub innych środków o działaniu narkotycznym w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek, e) braku niezbędnego wyposażenia do właściwej realizacji Umowy w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek, f) dopuszczania do wejścia/wjazdu na ochraniany teren lub do obiektu osób/pojazdów nieuprawnionych (nieposiadających ważnej przepustki osobowej/samochodowej bez zgody osoby uprawnionej do wyrażania zgody na wejście/wjazd) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, g) nieprzestrzegania warunków ppoż. i palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w wysokości 100 zł za każdy przypadek, h) braku umundurowania, oznakowania i identyfikatora zgodnego ze wzorem przyjętym przez Zleceniobiorcę, zaakceptowanym przez Zleceniodawcę, w wysokości 500 zł za każdy przypadek, i) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Zleceniodawcę, w tym także częściowego odstąpienia od Umowy, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 10% rocznej wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemnetto Umowy , j) odstąpienia od Umowy przez Zleceniobiorcę, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Zleceniodawca nie odpowiada w wysokości 110% rocznej wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 netto Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie Zleceniodawca upoważniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia lub nienależyte wykonanie złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościprzez Zleceniobiorcę. 3. W przypadku, gdy Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej zastrzeżoną wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania w części lub w całości usług określonych w § 1 niniejszej umowy lub powstania szkody związanej z nienależycie wykonywanymi usługami z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 2 ust 2 niniejszej umowy oraz niezależnie od poniesionych kar odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych strat, jakie powstały na skutek niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę. Strony ustalająW przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania do wykonania lub należytego wykonania obowiązków, Zamawiającemu przysługuje oprócz kar umownych ujętych w ust. 1 prawo do odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania prac innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy. O potrzebie wykonania prac w trybie zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, a kosztami wykonania tych prac zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) innej formie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust 2 za każdy taki przypadek. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto Zamawiającego, że Wykonawca zatrudnia do świadczenia przedmiotu zamówienia pracownika/pracowników nie posiadających uprawnień określonych w §6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 2 ust. 2 za każdy taki przypadek. z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno naruszenia obowiązku ochrony danych osobowych lub zachowania poufności w ramach zamówienia podstawowegookolicznościach, jak i zamówienia realizowanego o których mowa w ramach prawa opcji) – § 9 -2,5 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn§ 2 ust. 1, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) każdy stwierdzony przypadek. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 2 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia za: rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi WykonawcaWykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6, chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, określonych w §2 ust. 1 i 2 umowy – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; za zwłokę w usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną . W przypadku niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – 500,00 zł za każdy przypadek odstąpienia stwierdzony przypadek. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu% wynagrodzenie umownego netto, o którym mowa w ust. 5 poniżej§ 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.chyba, że zaistniały okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć; 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownejKażda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy, płatną w terminie 7 do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcydoręczenia mu żądania zapłaty. 5. Łączna i całkowita wysokość Realizacja zapłaty kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do 50% łącznej kwoty Umowy bruttozapłaty Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 6. Obowiązek zapłaty Zapłacenie kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowynie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługujących mu wierzytelności przez którąkolwiek ze StronXxxxxxxxxxxxx, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie. 9. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego netto.

Kary umowne. 1. Strony ustalająWykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w czasie reakcji na zgłoszoną awarię oraz czasie wykonywania naprawy będących przedmiotem umowy, że opisanych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną § 1 powstałą z winy Wykonawcy - w wysokości 10200,00 zł brutto za każdą godzinę zwłoki, za nienależyte wykonanie czynności będących przedmiotem umowy, opisanych w § 1 bądź ich nie podjęcie - w wysokości - 1% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ramach zamówienia podstawowego§ 2 ust. 1, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia za rozwiązanie, odstąpienie od Umowy umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - wysokości 5% wynagrodzenia brutto umowy określonego w wysokości § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemWykonawcy, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy. Za odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca Zamawiający, Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 12 % wartości wynagrodzenia brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, umowy określonego w § 3 2 ust. 2 Umowy1 niniejszej umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email przestoju któregokolwiek sprzętu wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części ZamówieniaOPZ, z przyczyn za które odpowiedzialny jest Wykonawca, o ponad 1 tydzień, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,1% wartości brutto danego Sprzętuprzedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, który za każdy kolejny dzień przestoju, nie został dostarczony więcej jednak niż 10 % wartości brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy. Do czasu przestoju nie wlicza się czasu wykonywania przeglądów okresowych sprzętu. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie zostanie wskazane drugiej Stronie drogą pisma, z uzasadnieniem. O ile powyższe okaże się niemożliwe zapłata dokonana zostanie na wezwanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia 14 dni od wezwania. Zapłata kar umownych nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania w dostawie danego Sprzętupełnej wysokości szkody, na ogólnych zasadach regulowanych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku niedostarczenia spowodowania przez Wykonawcę szkody w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w wysokości 15 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituumownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 5 poniżej1 Umowy, o ile nie zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymKodeksie Cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegoodpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi; 2) Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku Siły Wyższej opisanej w § 11 Umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: a) W przypadku przekroczenia Zaoferowanych Czasów Poprawy Funkcjonalności z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto za Zlecenie dotyczące tej Funkcjonalności za każdy dzień takiego przekroczenia. Powyższe nie dotyczy wad Funkcjonalności zakwalifikowanych jako Usterka; b) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia realizacji Zlecenia ustalonego w harmonogramie zatwierdzonym przez Strony z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto za Zlecenie za każdy dzień takiego przekroczenia; c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.odpowiedzialność Wykonawca, kara umowna wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1; 3. ) W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżejprzypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową naliczy kary umowne za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttozmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 14 ust. 9 w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień braku lub nieterminowej zapłaty. 4) Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Stronę noty księgowej . 5) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Funkcjonalności powstałe na skutek niepoprawności treści, informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w szczególności zakresie ich prawdziwości i spójności) oraz wprowadzania do Systemu zmian o treści żądanej przez Zamawiającego przy wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o możliwym ryzyku nieprawidłowego funkcjonowania po otrzymaniu niekompletnych lub niewłaściwych danych. 6) Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę lub zniszczenie danych powstałych wskutek braku mechanizmów archiwizacyjnych u Zamawiającego, na Zamawiającym bowiem spoczywa odpowiedzialność za posiadanie odpowiednich procedur umożliwiających uniknięcie jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia danych, chyba że utrata lub zniszczenie danych wynika z wyłącznej winy Wykonawcy, a Zamawiający przy dołożeniu należytej staranności nie mógł uniknąć utraty lub zniszczenia danych. 7) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest oparta na zasadzie winy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 8) Strony uzgadniają, że odpowiedzialność Stron za utracone korzyści oraz szkody pośrednie zostają niniejszym wyłączona. 9) Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku Siły Wyższej opisanej w § 11 Umowy, Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. W takim przypadku wysokość kary umownej wynosi 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 10) W sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 11) W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 12) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – przysługuje prawo naliczenia kar umownych: w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek przypadkach odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia Umowy w całości lub jego w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego sytuacjach określonych w § 3 ust. 2 12 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120 % wartości brutto danego SprzętuWynagrodzenia maksymalnego netto, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego o którym mowa w § 3 4 ust. 3 1 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu20 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 5 poniżej1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku nie przedstawienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy Harmonogramu prac, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do pełnej terminów wskazanych w Harmonogramie lub opóźnienia w stosunku do terminów realizacji danego Etapu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych 1000 zł netto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku zaniechania realizacji Umowy, bez uzasadnionej przyczyny i w sposób nieprzerwany nie realizowania jej przez okres 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek, w przypadku gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie spoza Zespołu Specjalistów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek, w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia któregokolwiek ze zgłoszonych Błędów w terminach określonych w kodeksie cywilnym. 4§ 8 ust. Zamawiający wystawi notę księgową 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł netto odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia lub za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, w przypadku nie dostosowania Systemu do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z tytułu kary umownejpostanowieniami § 8 ust. 3 Umowy, płatną Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł netto odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad, usterek, braków, pomyłek w Dokumentacji powykonawczej, w terminie 7 dni od dnia doręczeniawskazanym w § 8 ust. Strony zgodnie ustalają6 Umowy, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, w przypadku gdy Umowę realizuje osoba/y nie posiadająca, w ocenie Zamawiającego, wymagań określonych w SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek, w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada lub nie przedstawi Zamawiającemu opłaconej polisy, o której mowa w § 2 ust. 6 albo nie zapewni i/lub nie udokumentuje Zamawiającemu ciągłości tej polis, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 61 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, w przypadku trzykrotnego nieskutecznego odbioru danego Etapu Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 15 % Wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych liczonym od upływu trzeciego dnia nieskutecznego odbioru danego Etapu Umowy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy w sposób inny, niż określony w ustępach powyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia maksymalnego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek. W przypadku gdy Wykonawca zaniecha zawarcia umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w terminie określonym w § 2 ust. 4 nie przedłoży Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub zawrze umowę o pracę na wymiar czasu pracy pracownika mniejszy niż faktyczny wymiar czasu wynikający z zakresu wykonywanych przez niego czynności, Zamawiający uzna, że doszło do niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których Wykonawca nie wykazał dopełnienia przedmiotowego wymogu. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie podlegają sumowaniu i obowiązują niezależnie od siebie. Karu umowne nie przekroczą kwoty Wynagrodzenia maksymalnego netto. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu za wyjątkiem przypadku niewykonania Umowy. Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od Umowy dnia otrzymania przez którąkolwiek ze StronWykonawcę wezwania do zapłaty.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 100,5% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wartości zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki; w ramach przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia podstawowegobieżącego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki; w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki; w przypadku odstąpienia od Umowy umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % kwoty wskazanej § 7 ust. 1; Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 1 (pkt. 1, 2, 3 lub 4) lub w ust. 7 następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 7 dniowego od dnia doręczenia wezwania na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest podstawą do naliczenia kary umownej z kilku w/w podstaw, kary umowne będą naliczone na podstawie każdej z w/w podstaw odrębnie a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty sumy naliczonych kar umownych. Nadto jeżeli w okresie, za który naliczane były kary umowne dane naruszenie powtórzyło się - kara umowna w wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej będzie naliczona każdorazowo za każde naruszenie. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku przekroczenia terminu dostawy towaru Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub pisemnie), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 100,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemzamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 100,5 % niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 4 20 ust. 11 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót; 2) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę – w wysokości 0,5% Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 3) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego, zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000 zł brutto, za każdy dzień zwłoki; 4) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad; 5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1,5 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy 7) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 16 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1500 zł brutto, 8) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx projektu umowy lub projektu jej zmiany o podwykonawstwo kary w wysokości 5000 zł brutto, 9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany kary w wysokości 5000 zł brutto; 10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5000 zł brutto; 11) za naruszenie postanowień §10 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 12) w przypadku stwierdzenia nieobecności Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych na „naradach koordynacyjnych” zgodnie z § 8 umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł brutto, za każde naruszenie. Kwota ta zostanie potrącona z pełnego końcowego rozliczenia ,,remontu”, 13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 500zł brutto. 2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 4. Zapłata kary przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącanie kar umownych z płatności za fakturę końcową. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub odstąpieniu od Umowy podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 10 ust. 2 czynności 5 000 zł za każde takie naruszenie. Niezłożenie przez którąkolwiek ze StronWykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 10 ust. 2 czynności.

Kary umowne. 1. Strony ustalająWykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy, chyba, że w szkoda została spowodowana działaniami siły wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zleconej do realizacji usługi oraz w przypadku niedochowania terminów wyznaczonych na realizację zadania, o których mowa w § 2 ust. 9 i ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy SprzętuWykonawcy, określonego w § 3 4 ust. 2 Umowy1 za każdy dzień zwłoki. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia niedokonania przez Wykonawcę zmian w zakresie dostawy Sprzętuskładzie zespołu realizującego Przedmiot Umowy na wniosek Zamawiającego, a jedynie jego części i o których mowa w § 5 ust. 6, Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku niedostarczenia naruszenia zakazu, o którym mowa w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia §10 ust. 1 Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1stanowiącej równowartość 20% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjibrutto, określonego o którym mowa w § 3 4 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj§ 5 ust. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i 9 lub § 9 ust. 1 Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu będzie uprawniony do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – 50 000 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacjiprzypadek naruszenia. W przypadku niewykonania odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający będzie uprawiony do naliczenia kary umownej w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2wysokość stanowiącej równowartość 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 4 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie Zamawiający może potrącić kary umowne z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczeniawynagrodzenia bez potrzeby uzyskania zgody ze strony Wykonawcy. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego (w pełnej wysokości), przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5umownych. Łączna i całkowita wysokość Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sumowanie kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoumownych, o której których mowa w § 4 ust. 1niniejszym paragrafie. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająpostanawiają, że podstawową formą naprawienia szkody przyjętą pomiędzy Stronami będą kary umowne. 2. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określona w razie niewykonania lub nienależytego wykonania § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach oraz wysokości: 1) Wykonawca Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, o której mowa w § 23 ust. 6 Umowy, w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;wynagrodzenia brutto. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemwypadku odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego o których mowa w § 3 23 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości pkt 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 -10 oraz ust. 5 Umowy, jak również w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie art. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, 491 lub którego element nie został, wymienionyart. 493 Kodeksu cywilnego lub art. 635 Kodeksu cywilnego, w tym terminie;wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 73) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy niżej określony przypadek naruszenia realizacji Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, postanowieniami Zapytania ofertowego lub Dokumentacji Projektowej, jak również za naruszenie przepisów: a) niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego, b) naruszeniu obowiązku skierowania do wykonywania funkcji, wskazanych w § 9 ust. 1, osób wskazanych w Umowie lub zatwierdzonych przez Zamawiającego, c) naruszenie obowiązków wynikających z ustanowionych w § 11 związanych z prowadzeniem przez Zamawiającego nadzoru, d) brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, e) brak przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, f) brak złożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, g) brak zapłaty lub nieterminowa zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy tydzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz obowiązków ustanowionych w postanowieniu § 1 ust. 9, w terminie ustanowionym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 25) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn1 Umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościkażdy dzień zwłoki, w przypadku niedotrzymania ustanowionych w niniejszej Umowie lub w sposób określonych w umowie terminów usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia upływu terminu. 34. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu (kumulacji), do wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 5. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychna skutek działania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiający poniesie szkodę wyższą, w tym limituniż nałożone kary umowne, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Etapu przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w § 5 ust. 5 poniżej1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie danego Etapu Umowy, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalająktórego dotyczy zwłoka, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50liczonej za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% łącznej kwoty Umowy bruttowynagrodzenia, o której którym mowa w § 4 ust. 1. 6, z tytułu opóźnienia w podjęciu działań naprawczych lub usunięciu wad w ramach usług gwarancyjnych, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. Obowiązek zapłaty 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, nie więcej jednak niż 20% kwoty tego wynagrodzenia, za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu na zasadach ogólnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jej wygaśnięciu . Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub odstąpieniu od nie wykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej. Opóźnienie Wykonawcy wynikające z niedostarczenia przez którąkolwiek ze StronZamawiającego infrastruktury sprzetowo-systemowej przewidzianej do realizacji w części II zamówienia nie może być podstawą do naliczania kar umownych.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzedmiotu umowy, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu ustalonego w §6 ust. 1 oraz innych terminów umownych - w wysokości 0,5% wartości umowy określonej w § 7 ust.1, lit.b za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) z tytułu niewykonania przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 25% wartości umowy; 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w szczególności wskazanych w §11 ust.1 – w wysokości 25% wartości umowy określonej w § 7 ust.1. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej odszkodowanie za powstałe szkody. 4. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto odszkodowania z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez ubezpieczenia. 5. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego z przyczynwynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 7. W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strony mogą się zwrócić do niezależnego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe. 8. Jeżeli w trybie ust. 7 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną , Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę trybie przewidzianym w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia3.Ponadto, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy. 9. Jeżeli w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 trybie ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażezostanie ustalone, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczynszkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyumowy strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 1) Wykonawca zapłaci zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umowną kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z § 4.I w wysokości 100,03 % niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty ceny brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegoumowy, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, liczonej za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;każdy dzień zwłoki. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,03% wartości miesięcznej opłaty abonamentowej brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemdla danego łącza, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części dzień przekroczenia terminu na usunięcie niedostępności usługi dostępu do Internetu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w umowną wysokości 10,03% wartości umowy brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego dzień zwłoki w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uruchomieniu usługi dostępu do internetu z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty;przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjiodstąpienie od umowy przez drugą stronę, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacjizobowiązana jest do zapłaty stronie odstępującej od umowy, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy% ceny brutto umowy. 2. Kary umowne Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody nakłada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu zamawiającego obowiązku zapłaty kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 11 pkt 2 niniejszego paragrafu. 63. Obowiązek zapłaty Zastrzeżenie kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyumownych, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez strony na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu w/w kar umownych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od Umowy przez którąkolwiek ze Strondnia dokonania potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia kary umowne: za odstąpienie od Umowy umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) , w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemumownego brutto, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. W 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia naruszenia postanowień § 6 niniejszej umowy w zakresie dostawy Sprzętuobowiązków Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził z następujących tytułów: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, co Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętuwyraża zgodę. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę Łączna wysokość kar umownych za wszystkie niedostarczone z wszystkich tytułów określonych w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1umowie nie może przekroczyć 30 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjiumownego brutto, określonego o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy1 umowy. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za wszystkie niewykonane zastrzeżonych w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ustniniejszej umowie. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymienionyRoszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia. Każda z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa umownych wymienionych w ust. 5 poniżej1 i 2 jest niezależna od siebie, a Zamawiający zastrzega sobie ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnympozostałych. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająKary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy, że niezależnie od przyczyn odstąpienia. 2. Zamawiający naliczy kary umowne w razie przypadku: 1) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) przekroczenia przez Wykonawcę terminu rozpatrzenia reklamacji wskazanego w § 9 ust. 7 pkt 1 - w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) przekroczenia przez Wykonawcę terminu usunięcia wad Mebli wskazanego w § 9 ust. 7 pkt 2 - w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 4) wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1; 5) przekroczenia przez Wykonawcę terminu usunięcia wad Mebli wskazanego w § 3 ust. 10 - w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania zawierającego żądanie ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w żądaniu zapłaty. 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych tytułu kar umownych, z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w tym limituUmowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w każdym przypadku powstania uprawnienia do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu żądania zapłaty kary umownej, płatną choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w terminie 7 dni od dnia doręczeniaktórym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 7. Strony zgodnie ustalająDla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiającemu przysługuje Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do potrącania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy, a Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, z wynagrodzenia Wykonawcyzastrzeżeniem ust. 5 – 7. 59. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 10. Łączna i całkowita wysokość naliczonych kar umownych przewidzianych Umową ograniczona jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 4 8 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: niewykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym lub terminach pośrednich określonych w § 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki następujący po upływie terminu wyznaczonego w Umowie na wykonanie całości przedmiotu Umowy lub na wykonanie terminu pośredniego, przy czym kary umowne mogą podlegać sumowaniu; odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie dodatkowym, przy czym wysokość kary zostanie podwyższona do 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; stwierdzenia przez Wykonawcę niewywiązania się, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, z obowiązków określonych w § 7 Umowy, z wyłączeniem powodów, które zostały opisane w pozostałych punktach dotyczących kar umownych – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; stwierdzenia przez Wykonawcę przypadku rażącego naruszenia przez Podwykonawcę przepisów BHP, p-poż lub ochrony środowiska, w szczególności naruszenia skutkującego zagrożeniem życia ludzi, nieodwracalnymi szkodami w środowisku lub skażeniem środowiska, a także naruszenia skutkującego konsekwencjami prawnymi dla Wykonawcy (np. realizacja przedmiotu zamówienia lub przebywanie na terenie realizacji przedmiotu zamówienia pracowników Podwykonawcy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, wykonywanie prac przez pracowników bez wymaganych uprawnień lub przeszkolenia, wycięcie drzewa bez wymaganych prawem decyzji, spowodowanie nieodwracalnych szkód w środowisku) – w wysokości …………… zł (nie mniej niż 1 000,00 zł) za każdy stwierdzony przypadek; niezrealizowania robót zgodnie z harmonogramem robót - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie; braku Kierownika robót lub osoby pełniącej jego funkcję w zastępstwie - w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień nieobecności Kierownika na budowie. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - z wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Kara umowna powinna być zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia Umowy, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej terminie 14 dni, licząc od dnia wystąpienia przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto drugą Stronę z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowypisemnym żądaniem zapłaty. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej4 Wykonawca będzie uprawniony, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za zgodą Zamawiającego, do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Podwykonawcy wynikającego z Umowy lub z innych należności Podwykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Wykonawcą, na co Wykonawca wyraża zgodę. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać łącznie od Podwykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt 4) i ust. 1 pkt 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50), wynosi 20% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 11 Umowy. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać łącznie od Podwykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt 6) i ust. 1 pkt 7), wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać łącznie od Podwykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 100% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto w razie 2) 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto za nienależyte wykonanie usługi podczas wydarzenia, że tj. niezgodnie z wymogami zawartymi w razie niniejszej umowie, w tym w załączniku nr 2 i 3 do ogłoszenia za każdy przypadek nienależytego wykonania usługi podczas wydarzenia. 3) w przypadku nieprzedstawienia w terminie protokołu odbioru oraz sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w §4 – każdorazowo w wysokości 0,5% wartości danego wydarzenia za każdy dzień opóźnienia; 4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną któregokolwiek wyda- rzenia – każdorazowo w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1015% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacjiwydarzenia; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymienionyprzypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną danych osobowych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter Informacji Poufnych, dotyczących Przedmiotu umowy, bądź ich utraty – w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Zamawiającego, o którym mowa w § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności4. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych niż określone w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej 1-2 obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w kodeksie cywilnym§ 4 ust.3. 4. Zamawiający wystawi notę księgową W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu kary umownejprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z kara umowna w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa brutto określonego w § 4 ust. 13. 5. Kary określone w niniejszym paragrafie mogą podlegać sumowaniu, a naliczenie jednej kary umownej nie wyklucza naliczenia kary umownej z innego tytułu, o ile zaistnieją samodzielnie co najmniej dwie różne przesłanki naliczenia kar umownych. 6. Obowiązek zapłaty Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyz należnego mu wynagrodzenia. Każdorazowe naliczenie kar umownych Strony traktują jako wezwa- nie do należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Umowy przez którąkolwiek ze StronWykonawcy odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem cywilnym.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowypodanych wysokościach: 1a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Za każdy dzień zaniechania kontroli, którejkolwiek ze stref płatnego parkowania wymienionych w §2 – 3 000,00 zł. za każdą strefę. b) Za każdy stwierdzony brak określonej w §2 liczby kontrolerów – 2 000,00 zł. c) Za każdy przypadek nierzetelnego wykonywania kontroli w stosunku do zasad określonych w §2 Umowy – 200,00 zł. d) Za naruszenie obowiązków Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia, w szczególności poprzez nie przedłożenie kopii umów o pracę zgodnie z terminem określonym w §5 ust. 5 Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości - 2 000,00 zł e) Za każde naruszenie obowiązków określonych w §5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji- 500,00 zł f) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Za każde niezasadne wystawienie zawiadomienia oraz nienależyte wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub jej brak Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości równowartości zawiadomienia o opłacie dodatkowej powiększone o ewentualne koszty związane z wykonywaniem czynności windykacji wierzytelności. g) Za naruszenia zapisów § 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego - 3 000,00 zł 2. Zamawiający nie będzie naliczał kary Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu terminali mobilnych, za dane Zamówienie wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez pracowników Wykonawcy. Wykonawca w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętutakim przypadku poniesie koszty naprawy lub zakupi nowe urządzenie, określonego tj. Model Casio IT-9000GC25E, wolne od wad. 3. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary w § 3 ust. 2 Umowymiesiącu następującym po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą ich naliczenia lub od momentu powzięcia udokumentowanej informacji. 4. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził §9 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną rzecz Zamawiającego kary Umownej w wysokości 110% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem 1/ § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 1* Umowy. 25. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1szkody. 6. Obowiązek zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie nieetyczne zachowania Wykonawcy i jego przedstawicieli, w wyniku których zostanie narażony jego wizerunek. 7. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia o wysokość naliczonych kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronumownych.

Kary umowne. 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, Strony ustalająmogą stosować następujące kary umowne: Wykonawca może być obciążony przez Zamawiającego karą umowną: za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy, że za opóźnienie w razie niewykonania usunięciu wad i usterek lub nienależytego wykonania w dostarczeniu rzeczy nowej wolnej od wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z § 4 Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną , za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niewykorzystanej Całkowitego Wynagrodzenia Umownego Netto, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji - w wysokości 10% Całkowitego Wynagrodzenia Umownego Netto, za naruszenie obowiązków określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki (S) wynoszącej 100 zł i mnożnika (M) określonego w § 9 Załącznika nr 1 do Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za naruszenie nakazu zachowania trzeźwości lub zakazu używania substancji psychoaktywnych przez Wykonawcę, pracowników Wykonawcy oraz osoby współpracujące przy wykonywaniu Umowy oraz za niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Zamawiającego w zakresie procedury kontroli na obecność alkoholu i substancji psychoaktywnych - w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) za każde naruszenie, Wykonawca nie ma prawa kierować podwykonawcy na teren wykonania Przedmiotu Umowy (zarówno pod rygorem zapłaty kary umownej w ramach zamówienia podstawowegowysokości 10 000 zł. Ponadto Xxxxxxxxxxxxx służy prawo do niewpuszczenia podwykonawcy na teren Zamawiającego lub wstrzymania prac prowadzonych przez podwykonawcę. Zamawiający może być obciążony karą umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w wysokości 10% Całkowitego Wynagrodzenia Umownego Netto. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Wykonawca odpowiada również, gdy opóźnienie nie wynika z niedochowania przez niego należytej staranności. W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie jej trwania przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron, Strony Umowy dokonają wzajemnego rozliczenia wykonanych świadczeń z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie zachowaniem prawa do dochodzenia kar umownych z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody majątkowe, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego związku z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Przedmiotu Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną jest płatna w terminie 7 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo doręczenia wezwania Zamawiającego dokonanego po zaistnieniu podstaw do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyjej naliczania wraz notą obciążeniową. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówieniaprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 8 ust. 1. 61 Umowy. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po rozwiązaniu jego stronie, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w inny sposób, niż wskazany w ust. 4, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy. W przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów realizacji Produktu/Usługi, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie Produktu/Usługi, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu, chyba że przyczyna opóźnienia Terminu leży po stronie Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu rozwiązania któregokolwiek ze zgłoszeń dotyczących problemów lub incydentów w terminach, które określa § 11 ust. 13 Umowy, jej wygaśnięciu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia terminu albo za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu, chyba że przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego. W razie naruszenia zobowiązania określonego w § 15, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 15 000 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Rozwiązanie, wygaśniecie, wypowiedzenie lub odstąpieniu odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzypadku: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości 101% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wartości brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno towaru niedostarczonego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczynterminie, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) niedostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów wymienionych w § 2 pkt 5)-6) Umowy lub wymaganych wraz z dostawą towaru zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy - w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego niewykonanej części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane W przypadku dokonania zakupu zastępczego, o ile Wykonawca wykażektórym mowa w § 11 Umowy, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościkara umowna określona w ust. 1 pkt 1 będzie naliczana do dnia odbioru towaru w następstwie realizacji zakupu zastępczego. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługujących mu należności. 4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto towaru określonej w § 8 ust. 1 Umowy. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 6. W przypadku, gdy wysokość towar przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami wskazanymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychpowstałe w związku z uszkodzeniem tych urządzeń w wyniku zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę towaru wadliwego lub niekompatybilnego z tymi urządzeniami oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia. W sprawach spornych Zamawiający na swój koszt uprawniony będzie do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu, w tym limitu, o którym mowa w ustszczególności producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymW przypadku potwierdzenia zasadności stanowiska Zamawiającego koszt wydania opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że OK może żądać od OSD zapłaty kar umownych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niedotrzymania przez OSD DAU Usługi – kara umowna w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego1/30 Opłaty Abonamentowej netto za Usługę, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyndla której DAU nie dotrzymano, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdy dzień opóźnienia; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niedotrzymania CUA – kara umowna w wysokości 100,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego Opłaty Abonamentowej netto za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemUsługę, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie której dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczynniedotrzymanie SLA, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdą, pełną 1 godzinę niedotrzymania CUA; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu stwierdzenia naruszenia obowiązków OSD dotyczących zachowania poufności informacji, wynikających z § 26 Umowy Ramowej – 5.000 złotych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzętyprzypadek stwierdzonego naruszenia; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę stwierdzenia naruszenia obowiązków OSD dotyczących ochrony Danych Osobowych – kara umowna w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za 1.000 złotych na każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacjiprzypadek stwierdzonego naruszenia; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę stwierdzenia naruszenia obowiązków OSD dotyczących przetwarzania Danych Abonentów - kara umowna w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za 5.000 złotych na każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminieprzypadek stwierdzonego naruszenia; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę nieprzekazania za pośrednictwem SK lub nieopublikowania za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu www lub nieprzekazania OK, z którymi OSD miał zawarte Umowy Ramowe informacji o wprowadzeniu do Oferty : a) nowych Usług do Sieci KPO/FERC; b) zmian dotyczących istotnych, pozacenowych warunków świadczenia Usług (w szczególności zakresu Usług, funkcjonalności Usług lub parametrów jakościowych); c) zmian technologicznych, organizacyjno-technicznych i innych zmian poprawiających efektywność świadczenia Usług do Sieci KPO/FERC - w terminie 90 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia Usług do Sieci na warunkach w zmienionej Ofercie - kara umowna w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - 3.000 złotych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminieprzypadek stwierdzonego naruszenia; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną nieprzekazania za pośrednictwem SK lub nieopublikowania za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu www lub nieprzekazania OK, z którymi OSD miał zawarte Umowy Ramowe informacji o wprowadzeniu zmian w zakresie wysokości opłat w terminie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia Usług do Sieci KPO/FERC na warunkach określonych w zmienionej Ofercie - kara umowna w wysokości 10 000,00 zł 3.000 złotych za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających stwierdzonego naruszenia; 8) nieprzekazania za pośrednictwem SK lub nieopublikowania za pośrednictwem ogólnopolskiego portalu www lub nieprzekazania OK, z którymi OSD miał zawarte Umowy Ramowe informacji o promocji w terminie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia Usług do Sieci KPO/FERC na warunkach promocyjnych - kara umowna w wysokości 3.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 9) opóźnienia OSD w poinformowaniu OK: a) o Pracach planowych na Infrastrukturze pasywnej w terminie wskazanym w § 11 Umowy19 ust. 2 Umowy Ramowej, lub b) o Działaniach utrzymaniowych, które będą miały wpływ na prawidłowe świadczenie Usług na rzecz OK w terminie wskazanym w § 19 ust. 6 Umowy Ramowej, – kara umowna w wysokości 200 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 10) rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie OSD - kara umowna w wysokości 10.000 złotych; 11) wypowiedzenia Zamówienia/Umowy szczegółowej z przyczyn leżących po stronie OSD - kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 12) opóźnienia OSD w przekazaniu danemu OK informacji o zmianach w Ofercie względem innych OK - kara umowna w wysokości 1.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeJeśli niedotrzymanie DAU lub Awaria dotyczą wyłącznie części danej Usługi, że niewykonanie np. części wydzierżawionej OK Kanalizacji Kablowej, jednego lub nienależyte wykonanie części Łączy Abonenckich przy Usłudze BSA itp., podstawą do wyliczenia kar umownych określonych w § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy wynika z przyczynRamowej są Opłaty Abonamentowe netto należne wyłącznie za tę część Usługi, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościktórej dotyczyło niedotrzymanie DAU lub Awaria. 3. W przypadku, gdy Łączna wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttoumownej dla danej Usługi, o której mowa w § 4 15 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy Ramowej, nie może być wyższa niż równowartość Opłat Abonamentowych netto należnych OSD z tytułu świadczenia takiej Usługi za trzy Okresy Rozliczeniowe. 4. OSD może żądać od OK zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 1) niedotrzymania terminu zwrotu elementów Sieci KPO/FERC stosownie do postanowień § 13 ust. 1 i 3 Umowy Ramowej – kara umowna w wysokości 3% miesięcznej Opłaty Abonamentowej netto za Usługę, której dotyczy zwrot elementów za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż wartość rynkowa elementu Sieci KPO/FERC, którego zwrot dotyczy, określona na dzień wydania tego elementu OK; 2) gdy OK wykorzystuje Sieć KPO/FERC niezgodnie z przeznaczeniem, w tym gdy OK wykorzystuje Xxxx KPO/FERC niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentach, na podstawie których nastąpiło finansowanie ze środków publicznych realizacji Sieci KPO/FERC, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 Umowy Ramowej lub działania OK mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sieci KPO/FERC lub Infrastruktury innych użytkowników Sieci KPO/FERC – kara umowna w wysokości 2.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 3) gdy OK nie dotrzyma wyznaczonego przez OSD - nie krótszego niż 3 DR, a w sytuacjach nagłych 24-godzinnego - terminu przedstawienia wyjaśnień i dowodów, o których mowa w § 3 ust. 6 Umowy Ramowej – kara umowna w wysokości 500 złotych za każde 24 godziny opóźnienia w przekazaniu żądanych wyjaśnień; 4) gdy OK nie dotrzyma terminu przekazania OSD informacji o liczbie zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w § 6 ust. 9 Umowy Ramowej - kara umowna w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu informacji; 5) stwierdzenia samowolnego wykonywania prac przez OK na Sieci KPO/FERC, tj. bez zgłoszenia potrzeby Nadzoru OSD lub bez Nadzoru OSD – kara umowna w wysokości 2.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 6) stwierdzenia wykonania przez OK istotnych zmian lub przeróbek w zakresie Sieci KPO/FERC bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody OSD – kara umowna w wysokości 20.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 7) stwierdzenia naruszenia obowiązków OK dotyczących zachowania poufności informacji, wynikających z § 26 Umowy Ramowej lub wykorzystywania wzorów dokumentów oferty hurtowej OSD na cele inne niż realizacja Umowy Ramowej i Umów szczegółowych – kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 8) nieuzasadnionego zgłoszenia Awarii przez OK – kara umowna w wysokości 140 złotych za każdy przypadek; 9) rozwiązania Umowy Ramowej z przyczyn leżących po stronie OK – kara umowna w wysokości 10.000 złotych; 10) rozwiązania Umowy szczegółowej z przyczyn leżących po stronie OK - kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek; 11) stwierdzenia udostępnienia przez OK Sieci KPO/FERC lub Usług innych PT lub Abonentom innych PT bez zgody OSD, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – kara umowna w wysokości 5.000 złotych za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 12) stwierdzenia naruszenia obowiązków OK dotyczących ochrony Danych Osobowych – kara umowna w wysokości 1.000 złotych na każdy przypadek stwierdzonego naruszenia. 5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 6. Obowiązek zapłaty Strona nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli zdarzenie będące podstawą do naliczenia kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowybyło spowodowane działaniem lub zaniechaniem drugiej Strony lub Siłą wyższą. 7. Kara umowna powinna być uiszczona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 8. Kary umowne przewidziane na wypadek rozwiązania Umowy Ramowej lub Umowy szczegółowej zachowują moc, jej wygaśnięciu pomimo rozwiązania Umowy Ramowej lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronszczegółowej.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegoodpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi; 2) Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku Siły Wyższej opisanej w § 11 Umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: a) W przypadku przekroczenia Zaoferowanych Czasów Poprawy Funkcjonalności z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto za Zlecenie dotyczące tej Funkcjonalności za każdy dzień takiego przekroczenia. Powyższe nie dotyczy wad Funkcjonalności zakwalifikowanych jako Usterka; b) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia realizacji Zlecenia ustalonego w harmonogramie zatwierdzonym przez Strony z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto za Zlecenie za każdy dzień takiego przekroczenia; c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.odpowiedzialność Wykonawca, kara umowna wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1; 3. ) W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżejprzypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową naliczy kary umowne za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttozmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 14 ust. 9 w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień braku lub nieterminowej zapłaty. 4) Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Stronę noty księgowej . 5) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Funkcjonalności powstałe na skutek niepoprawności treści, informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w szczególności zakresie ich prawdziwości i spójności) oraz wprowadzania do Systemu zmian o treści żądanej przez Zamawiającego przy wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o możliwym ryzyku nieprawidłowego funkcjonowania po otrzymaniu niekompletnych lub niewłaściwych danych. 6) Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę lub zniszczenie danych powstałych wskutek braku mechanizmów archiwizacyjnych u Zamawiającego, na Zamawiającym bowiem spoczywa odpowiedzialność za posiadanie odpowiednich procedur umożliwiających uniknięcie jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia danych, chyba że utrata lub zniszczenie danych wynika z wyłącznej winy Wykonawcy, a Zamawiający przy dołożeniu należytej staranności nie mógł uniknąć utraty lub zniszczenia danych. 7) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest oparta na zasadzie winy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 8) Strony uzgadniają, że odpowiedzialność Stron za utracone korzyści oraz szkody pośrednie zostają niniejszym wyłączona. 9) Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku Siły Wyższej opisanej w § 11 Umowy, Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. W takim przypadku wysokość kary umownej wynosi 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 10) W sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 11) W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 12) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wartości umowy, określonej w § 6 ust. 1. 613) Maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu 1 Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronprzy czym maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy w związku z realizacją danego Zlecenia jest ograniczona do 100% kwoty wynagrodzenia brutto za realizację tego Zlecenia. 14) Z uwagi na gwarancję udzieloną w § 12 Umowy, Strony niniejszym wyłączają gwarancję ustawową Wykonawcy, w tym w szczególności rękojmię za wady.

Kary umowne. 1. Strony ustalająpostanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne. 2. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego brutto, określona w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy§ 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 1020% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;wynagrodzenia umownego brutto, 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 1020% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – brutto, b) za każdy przypadek odstąpienia realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, w szczególności za: − niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia prowadzonych prac w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego od Zamówienia Zamawiającego, − niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru zgodnie z pkt 7.5 załącznika nr 1 do umowy, − nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie przez niego wskazanym, − brak sporządzenia lub jego części przedłożenia dokumentacji z przyczynpowtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prowadzonych prac, − uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;każdy fakt wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3-9. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu W przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli, że zatwierdzone uprzednio przez skierowanego przez Wykonawcę na budowę Inspektora Nadzoru materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianym w SST, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 11 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętutaki ujawniony przypadek, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. niezależnie od poniesionych kosztów badań. 4) W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia niedotrzymania terminów określonych w zakresie dostawy Sprzętuniniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,2% wartości brutto danego Sprzętucałkowitego wynagrodzenia brutto, który nie został dostarczony licząc od dnia upływu terminu, 5) W przypadku niedotrzymania poszczególnych terminów wskazanych w terminie – umowie z Wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy dzień opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie umownego brutto, 6) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w zakresie Usług instalacji – okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu realizacji Usług instalacjiwyznaczonego na usunięcie wad, określonego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 7) W sytuacjach opisanych w § 3 19 ust. 3 Umowy6 lit. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacjie, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i f umowy, Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. dzień aż do momentu podjęcia wykonywania obowiązków, 8) W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówieniaprzeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 210% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymwynagrodzenia umownego brutto. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownejDwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalajątym postanowień umowy, że Zamawiającemu przysługuje prawo przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyrozwiązania umowy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze StronWskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.

Kary umowne. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Strony ustalająpostanawiają, że w razie naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyUmowy będzie następowało, poprzez zapłacenie kary umownej. 2. Zamawiający ma prawo naliczyć, a Wykonawca ma obowiązek zapłacić karę umowną: 1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 10% niewykorzystanej przez wynagrodzenia ogółem brutto podanego w treści Umowy; 2) Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ogółem brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcapodanego w treści Umowy; 3) Wykonawca zapłaci za wprowadzenie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu karę zgodnie z zapisami Umowy, w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego 500 zł za dane Zamówienie każde zdarzenie; 4) za realizowanie transportu odpadów pojazdem nie spełniającym wymagań pod względem wyposażenia pojazdu w zakresie dostawy Sprzętu – urządzenia i systemy określone w obowiązujących przepisach oraz SIWZ, bądź realizującego Usługi z niesprawnymi lub wyłączonymi urządzeniami/systemami - w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętudzień; 5) za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli upoważnionym pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego – w wysokości 200 zł; 6) Za nieterminowe dostarczenie wymaganych dokumentów rozliczeniowych (faktur, określonego raportów) - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 7) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę lub innego dokumentu dla spełnienia warunków SIWZ w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki od dnia następnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia tych dokumentów. 3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych, wskazanych w § 3 12 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie , nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1może przekroczyć 20% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituogółem brutto, o którym mowa w §11 ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym3 niniejszej Umowy. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttozastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o której mowa ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w § 4 ust. 1wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) umowy Wykonawca zapłaci jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną umowną: w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno określonego w ramach zamówienia podstawowego§ 2 ust. 1, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy przez Zamawiającego części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z przyczynpowodu okoliczności, za które odpowiedzialność Wykonawca ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie tym wskazanych w § 8 ust. 1 lit a, b lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę c; w wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 2 ust. 2 Umowy. W 1, w przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego uchybienia terminowi określonemu w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu2 niniejszej umowy, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego dzień zwłoki; w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 2 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony1, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przypadku uchybienia terminowi określonemu w wysokości 10 000,00 zł § 6 ust. 2 lub 4 za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających dzień. Uprawnienia przysługujące z § 11 Umowy. 2tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeStrony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, za które Wykonawca dla których nie ponosi odpowiedzialności. 3zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wartość zastrzeżonych jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Łączna wysokość kar umownychumownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w tym limitu§ 2 ust. 1. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej6, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w każdym przypadku powstania uprawnienia do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu żądania zapłaty kary umownej, płatną choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 14 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalajądaty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyprzelewem na rachunek bankowy wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx w żądaniu zapłaty. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia kary umowne: za odstąpienie od Umowy umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) , w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemumownego brutto, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. W 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia naruszenia postanowień § 6 niniejszej umowy w zakresie dostawy Sprzętuobowiązków Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził z następujących tytułów: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, co Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętuwyraża zgodę. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę Łączna wysokość kar umownych za wszystkie niedostarczone z wszystkich tytułów określonych w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1umowie nie może przekroczyć 30% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjiumownego brutto, określonego o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy1 umowy. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za wszystkie niewykonane zastrzeżonych w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ustniniejszej umowie. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymienionyRoszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia. Każda z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa umownych wymienionych w ust. 5 poniżej1 i 2 jest niezależna od siebie, a Zamawiający zastrzega sobie ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnympozostałych. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająpostanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne. 2. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość wynagrodzenia umownego brutto, określona w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy§ 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca Zamawiający zapłaci Zamawiającemu Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 1020% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;wynagrodzenia umownego brutto, 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 1020% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – brutto, b) za każdy przypadek odstąpienia realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, w szczególności za: – niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia prowadzonych prac w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego od Zamówienia Zamawiającego, – niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego Nadzoru zgodnie z pkt 7.5 załącznika nr 1 do umowy, – nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie przez niego wskazanym, – brak sporządzenia lub jego części przedłożenia dokumentacji z przyczynpowtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prowadzonych prac, – uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;każdy fakt wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3-9. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu W przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli, że zatwierdzone uprzednio przez Inspektora Nadzoru materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianym w SST, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 11 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętutaki ujawniony przypadek, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. niezależnie od poniesionych kosztów badań. 4) W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia niedotrzymania terminów określonych w zakresie dostawy Sprzętuniniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,2% wartości brutto danego Sprzętucałkowitego wynagrodzenia brutto, który nie został dostarczony licząc od dnia upływu terminu, 5) W przypadku niedotrzymania poszczególnych terminów wskazanych w terminie – umowie z Wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy dzień opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie umownego brutto, 6) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót budowlanych terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w zakresie Usług instalacji – okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu realizacji Usług instalacjiwyznaczonego na usunięcie wad, określonego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 7) W sytuacjach opisanych w § 3 19 ust. 3 Umowy6 lit. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacjie, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i f umowy, Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. dzień aż do momentu podjęcia wykonywania obowiązków, 8) W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienianieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 210% wartości brutto Sprzętuwynagrodzenia umownego brutto, 9) W przypadku przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 210% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymwynagrodzenia umownego brutto. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownejDwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalajątym postanowień umowy, że Zamawiającemu przysługuje prawo przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyrozwiązania umowy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze StronWskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: w przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym - w wysokości 1020% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 12 ust. 2 Umowy. W 9 Umowy za cały okres, na który Umowa została zawarta, w przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia niewykonania czynności w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego terminach określonych Umową w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną danej lokalizacji w wysokości 15% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 12 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca 1 Umowy odpowiednio w odniesieniu do każdej niezrealizowanej lokalizacji za realizację Usług w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – danej lokalizacji za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia dzień; w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacjiprzypadku stwierdzenia zastrzeżeń odnośnie jakości świadczonych Usług, jeżeli nie zostały usunięte w terminie określonym w §13 ust. 3 Umowy – w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 12 ust. 1 Umowy odpowiednio w odniesieniu do każdej lokalizacji; w przypadku naruszenia informacji poufnych, o których mowa w § 17 wysokości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy); w przypadku zatrudnienia mniejszej ilości osób niż określono w § 5 ust. 2 Umowy przez okres dłuższy niż 1 tydzień – w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za realizację Usług w danej lokalizacji za każdą brakującą w Zespole osobę; w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego członkom Zespołu – w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek w stosunku do jednego członka Zespołu. Kary umowne mogą polegać sumowaniu. W przypadku niewykonania gruntownego sprzątania powierzchni objętych Umową przed przekazaniem ich Zamawiającemu w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji związku z wypowiedzeniem Umowy lub jej wygaśnięciem, Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia z ostatniej faktury Wykonawcy kary umownej w ramach danego Zamówieniawysokości 50% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego Umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 9 Umowy. Niezależnie od kar, o których wyżej mowa, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane dochodzić odszkodowania na zasadach przewidzianych w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto SprzętuKodeksie cywilnym, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętujeżeli wysokość poniesionej szkody jest wyższa, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza niż wartość zastrzeżonych kar umownych, . Opóźnienie w tym limituzapłacie należności w stosunku do terminu, o którym mowa w § 12 ust. 5 poniżej, 2 niniejszej Umowy powoduje obowiązek Zamawiającego zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania potrącenia kwoty kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronna co Wykonawca wyraża zgodę̨. Takie potrącenie z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nie będzie poprzedzone wezwaniem do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, jeśli to odstąpienie nie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Zamawiający - w wysokości 1030% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wartości brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno umowy, b) za zwłokę w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego dostawie autobusów w ramach prawa opcjiokreślonym w umowie terminie - w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionego autobusu za każdy dzień zwłoki, c) – w przypadku odstąpienia za odstąpienie od Umowy umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 1030 % wartości brutto wynagrodzenia należnego umowy, d) za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę zwłokę w usuwaniu wad i usterek w autobusie - w wysokości 10,2 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – tego autobusu, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowyusterek. 2. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone z różnych tytułów 3. Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawcę do wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iż nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeponosi winy za wystąpienie zdarzenia, że niewykonanie lub na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu wyjaśnienia Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyndanego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, odpowiedzialność i poinformuje Wykonawcę na piśmie o decyzji w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymsprawie naliczenia kary umownej. 4. Zamawiający wystawi notę księgową zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z tytułu wynagrodzenia należnego 5. Zapłata kary umownej określonej w niniejszej umowie nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonej na rzecz Zamawiającego kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu UmowyW przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz parametrami technicznymi deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stronumowy w trybie natychmiastowym oraz nałożenia kary umownej - w wysokości 30% wartości brutto umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) postanowień Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 105% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn§ 5 ust. 1 Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;każdy stwierdzony przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem ust. 2-3. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną . W razie wystąpienia zwłoki w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego realizacji Zamówienia zgodnie z Zamówieniem lub jego częściąterminem, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego o którym mowa w § 3 4 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto danego Sprzętuza Zamówienie, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętudzień roboczy zwłoki. 3. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy razie niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjiwymiany asortymentu, określonego o którym mowa w § 3 6 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł 20% wartości brutto asortymentu podlegającego wymianie, wskazanego w Protokole reklamacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowyrozpoczęty dzień roboczy zwłoki. 24. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeW przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościzapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-3, ograniczona jest do wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekracza wartość zastrzeżonych przewyższy wysokość kar umownych, w tym limitu, o którym których mowa w ust. 5 poniżej1-3, Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia do żądania odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości wartości rzeczywiście poniesionej szkody szkody, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie Kodeksie cywilnym. 47. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem siły wyższej lub jej następstw lub wyłączną winą Zamawiającego. 8. Każde naliczenie kary umownej zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwoty naliczonej kary umownej, płatną . W przypadku niezapłacenia naliczonej kary umownej przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalająotrzymania noty obciążeniowej na konto Zamawiającego nr , że Zamawiającemu przysługuje Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania jego zgody. Brak wpłaty naliczonej kary umownej oraz brak możliwości potrącenia naliczonej kary umownej z faktury upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego całości z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;Sprzedawca, Odbiorca może żądać od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 8 ust. 5 lub odpowiednio w § 8 ust. 6. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną . W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę bez zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem§ 13 ust. 3, określonego zgodnie i niezrealizowania zobowiązań wynikających z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego niniejszej Umowy w całości albo w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;Sprzedawca, Odbiorca może żądać od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 8 ust. 5 lub odpowiednio w § 8 ust. 6. 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę w zakresie dostawy Sprzętuprzypadku, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie o którym mowa w § 13 ust. 9, Odbiorca może żądać od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 8 ust. 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca ust. 6. 4. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu Odbiorcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy ceny brutto, o której mowa w § 4 8 ust. 15 lub odpowiednio w § 8 ust. 6 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku czasowej utraty przez Sprzedawcę przed zakończeniem realizacji Umowy uprawnień, koncesji lub zezwoleń bądź dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, lub w przypadku zwłoki w przekazaniu Odbiorcy tych dokumentów w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania przez Odbiorcę. 5. Odbiorca zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, a Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 6. Obowiązek zapłaty Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Sprzedawcy noty obciążeniowej Odbiorcy, która stanowi podstawę naliczania kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu umownych. 7. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 25 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 5 lub odpowiednio w § 8 ust. 6 Umowy. 8. Odbiorca ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupełniającego (ponad kwotę naliczonych kar umownych), jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronw przypadku, gdy szkoda Odbiorcy przewyższa wartość naliczonych kar umownych. 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyZleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy następujące kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 oddaniu Zleceniodawcy przedmiotu Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w § 1 ust. 5 poniżej1 - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 10 ust.1 pkt 1 lub 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za każdy dzień opóźnienia ponad terminy wskazane w § 3 ust.1 Umowy, 2) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy przez Zleceniobiorcę …. osoby/ób niepełnosprawnej/ych, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do pełnej zapłacenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), chyba że wykaże, iż przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kodeksie cywilnym.państwie, w którym ten Zleceniobiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie,10 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną 3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo przypadku nieprzekazania do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttowglądu dokumentów umożliwiających kontrolę zatrudnienia, o której mowa w § 6 ust. 4 lub 8 Umowy (jeżeli dotyczy), w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy taki przypadek,11 4) z tytułu odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn, leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust.1. 2. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”. 5. Kary umowne są należne bez względu na wysokość poniesionej szkody. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze StronZleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zleceniodawcy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach: 1) opóźnienia w dostawie danej partii oleju napędowego ponad termin określony na podstawie § 3 ust. 3 Umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 102% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wartości brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowegodostawy, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczynktórej opóźnienie dotyczy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcakażdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie; 2) stwierdzenia niezgodności właściwości oleju napędowego, po przeprowadzeniu badania kontrolnego, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia paliwa ze zbiornika oraz jego oczyszczenia, ponadto Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości brutto dostarczonej partii oleju napędowego; 3) niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 3 Umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy.obowiązku zachowania poufności informacji; 4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bądź przez Zamawiającego w wyniku przyczyn leżących po stronie 2. W każdym przypadku, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażeprzewidziane w Umowie podlegają sumowaniu i stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania i mogą być według uznania Zamawiającego: 1) potrącane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy; 2) płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 4. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, że gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych jest następstwem zdarzeń określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyjako siła wyższa. 5. Łączna Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona niemożliwe do 50% łącznej kwoty Umowy bruttozapobieżenia, o której mowa przy czym pojęcie siły wyższej nie obejmuje stanu epidemii obowiązującego w czasie zawierania Umowy, ani zdarzeń wynikających w jego następstwie. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Stronę, która się na nie powołuje, należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 4 ust. 12 Kodeksu cywilnego. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych po rozwiązaniu Umowy, ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronwystąpienie.

Kary umowne. 1Za nienależyte wykonanie każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3, będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego braków/wad jakościowych lub ilościowych świadczonych usług, takich jak: niespełnianie przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówieni, wymogów określonych dla miejsca świadczenia usługi, a w szczególności: standardu i wyposażenia hotelu, w tym standardu i wyposażenia pokoi oraz sal konferencyjnych oraz innych istotnych dla spotkania sprzętów; niespełnianie przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymogów dla usług polegających na zapewnieniu wyżywienia, a w szczególności: braków w zakresie składników ustalonego menu, zastrzeżeń w zakresie świeżości serwowanych produktów, wyglądu i kultury obsługi lub wyglądu zastawy. Strony ustalająZa niewykonanie każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3, że będzie uznane stwierdzenie przez Zamawiającego: niezapewnienie w razie danym terminie wystarczającej liczby pokoi oraz posiłków, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem; niezapewnienie w danym terminie sal konferencyjnych z wyposażeniem, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3zostanie sporządzony Protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną każdorazowego zamówienia o którym mowa w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; §3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – zamówienia. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonej kary umownej z faktury VAT oraz prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia dzień zwłoki w dostawie danego Sprzętuprzypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności faktur. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjiTrzykrotne naliczenie Wykonawcy kary umownej, określonego w § 3 na podstawie ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji3, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu stanowi podstawę do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania rozwiązania Umowy bez zachowania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituwypowiedzenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje ma prawo do potrącania bez kosztowej anulacji całego zamówienia na 30 dni przed planowanym spotkaniem. Całkowite odwołanie przez Zamawiającego dokonanego zamówienia uprawnia Wykonawcę (z zastrzeżeniem § 9 ust. 2), do naliczenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.według poniższych zasad: 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50a) krócej niż 31-22 dni przed spotkaniem - 10 % łącznej kwoty Umowy brutto, szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o której którym mowa w § 4 ust. 1§3 b) krócej niż 21-15 dni przed spotkaniem - 30% szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3 c) krócej niż 14-8 dni przed spotkaniem - 60 % szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3 d) krócej niż 7-0 dni przed spotkaniem - 100 % szacowanej wartości każdorazowego zamówienia o którym mowa w §3. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająW przypadku niewykonania Usługi objętej Zleceniem, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w razie niewykonania lub wysokości 30% oszacowanej wartości niewykonanej Usługi objętej Zleceniem. 2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną Usługi objętej Zleceniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% oszacowanej wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk nienależycie wykonanego Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościobjętej Zleceniem. 3. W przypadkuprzypadku opóźnienia w realizacji Zlecenia, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownychZamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 1) w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w tym limiturealizacji Zlecenia wykonywanego trybie zwykłym, o którym mowa w ust. 5 poniżejSOPZ, 2) w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w kodeksie cywilnymrealizacji Zlecenia wykonywanego trybie pilnym, o którym mowa w SOPZ. 4. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do innych terminów wynikających z Umowy lub Zleceń, Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownejma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyza każdy dzień opóźnienia. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 6 ust. 11 pkt 1 Umowy. 6. Obowiązek W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej. 7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności na zasadach opisanych w § 10 Umowy bądź naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa w § 12 Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości do 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, za każdy przypadek naruszenia. 8. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 9. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu na zasadach ogólnych, a także w przypadkach, dla których kar umownych nie zastrzeżono. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy, jej wygaśnięciu choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego, była niewymagalna lub odstąpieniu niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni od Umowy przez którąkolwiek ze Strondnia doręczenia mu noty obciążeniowej. 11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający nalicza kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przypadku: zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy – w wysokości 100,05% niewykorzystanej wartości Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, który będzie liczony od terminu zakończenia realizacji Umowy, do terminu zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru Etapu, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno odbiór cząstkowy, w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcjitym odbiór warunkowy) – w przypadku odstąpienia od zwłoki do 30 dni; zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 100,1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemWynagrodzenia, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętudzień zwłoki, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania będzie liczony od terminu zakończenia realizacji Usług instalacjiUmowy, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie do terminu zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego SprzętuEtapu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymienionyzostanie zaakceptowany przez Zamawiającego (odbiór cząstkowy, w tym terminie; 7odbiór warunkowy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – licząc od 31 dnia zwłoki; przekroczenia przewidzianego Umową Czasu Naprawy: w stosunku do Błędów Krytycznych – w wysokości 10 000,00 1000 zł za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, w stosunku do Błędów Istotnych – w wysokości 500 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, w stosunku do Błędów Zwykłych – w wysokości 500 zł za każde rozpoczęty 7 dni zwłoki; odsunięcia przez Wykonawcę od wykonywania przedmiotu Umowy członka Personelu Kluczowego lub zmiany członka Personelu Kluczowego, bez zgody Zamawiającego, w sytuacjach wskazanych w § 6 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia; niewykonania przez Wykonawcę zmiany członka Personelu Kluczowego lub niewłączenia w realizację przedmiotu Umowy dodatkowego członka Personelu Kluczowego, jeśli z żądaniami takimi wystąpił Zamawiający, w sytuacjach wskazanych w § 6 - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia; naruszenia obowiązków wynikających przez Wykonawcę zasad dotyczących korzystania z usług podwykonawców, zgodnie z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane 6, polegającego na: zwłoce Wykonawcy w przekazaniu informacji o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, zmianie danych dotyczących podwykonawców – w wysokości 100 zł za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, każdy dzień zwłoki w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.przekazaniu informacji,

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania Ustala się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależytego wykonania Umowynienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych. Kara umowna potrącana będzie z wynagrodzenia Wykonawcy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części ZamówieniaWykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120% całkowitej wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony umowy określonej w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu§ 2 ust. 1 2) W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 125% wartości wynagrodzenia brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za miesiące w stosunku do których została zerwana umowa. 3) W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie miał prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 100,00 zł za każde zdarzenie niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z czynności objętej umową. Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciel/przedstawiciele Zamawiającego. 4) W przypadku stwierdzenia braku personelu sprzątającego w obiekcie, wynikającego z niestawienia się w miejscu pracy, Zamawiający będzie miał prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1/30 wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji;dzień nieobecności każdego pracownika. 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto SprzętuZ tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego o których mowa w § 7 1 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł 0,5% całkowitej wartości umowy określonej w § DPZ.26.12.2019 Załącznik nr 7 do SIWZ 2 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających taki stwierdzony przypadek. 6) Z tytułu niezłożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w § 1 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy taki przypadek. 7) W przypadku stwierdzenia wykonywania funkcji koordynatora przez osobę inną, niż wskazana w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Umowy7 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy taki przypadek. 8) W przypadku stwierdzenia nie przybycia personelu sprzątającego w sytuacjach nagłych, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 17, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy taki przypadek. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną obciążającą Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyprzypadkach wymienionych w ust.1. 53. Łączna i całkowita Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań umownych. 4. Maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50nie może przekroczyć 25% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa całkowitej wartości umowy określonej w § 4 2 ust. 1. 5. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych, z tytułu nienależytego wykonania umowy, za okres do dnia odstąpienia od umowy. 6. Obowiązek zapłaty Niezależnie od kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyumownych, jej wygaśnięciu Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu szkód poniesionych na skutek niewykonania lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronniewłaściwego wykonania niniejszej umowy, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyWykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1010 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętubrutto, określonego w § 3 ust. 2 1 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia ; 2) za zwłokę w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 12 % wartości brutto danego Sprzętuwynagrodzenia brutto, który nie został dostarczony określonego w terminie – § 3 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w dostawie danego Sprzętu§ 2 ust. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty1; 43) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru - w wysokości 12 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjibrutto, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad; 4) za zwłokę w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną rękojmi - w wysokości 12 % wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówieniadzień zwłoki, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacjilicząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wad; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków, określonych w niniejszej Umowie, ponad terminy ustalone w niniejszej Umowie, bądź wyznaczone przez Zamawiającego w wysokości 22 % wartości brutto Sprzętuwynagrodzenia brutto, którego dotyczy Zgłoszenie - określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowydzień zwłoki. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżejjest większa od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia może żądać odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Zamawiający jest uprawniony do pełnej wysokości poniesionej szkody potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnymco Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 4. Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną może od Umowy odstąpić składając Wykonawcy oświadczenie na piśmie w terminie 7 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania w którym nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyumownych. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająZamawiający zapłaci Xxxxxxxxx Inwestorskiemu kary umowne z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitubrutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Ta kara umowna nie będzie należna Nadzorowi Inwestorskiemu w przypadkach opisanych w § 7 umowy. Nadzór Xxxxxxxxxxx zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór Inwestorski w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 poniżejust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za nieterminowe dokonywanie odbiorów prac projektowych, robót i prac ulegających zakryciu, odbiorów częściowych z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, za każdą nieobecność członka personelu Nadzoru Inwestorskiego na budowie w godzinach pracy Wykonawcy, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, w tym również zaistniałą na skutek okoliczności opisanych w § 2 ust. 6 umowy, za każdy dzień zwłoki w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w OPZ, powyżej 5 dni od daty usunięcia przez Zamawiającego dotychczasowej osoby, naliczane będą kary umowne w wysokości 1 % od całkowitego wynagrodzenia brutto za nadzór, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku niedotrzymania terminów dostarczenia dokumentów takich jak raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne, raport otwarcia, protokołów z rad technicznych i rad budowy i innych raportów oraz dokumentów, dla dostarczenia których wyznaczony był termin – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych i 00/100 PLN) za każdy dzień zwłoki, w przypadku skierowania przez Nadzór Inwestorski do pełnej pełnienia usługi innej osoby, niż wskazana w ofercie Nadzoru Inwestorskiego lub zaakceptowanej przez Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) za każdy taki przypadek, za niedokonanie wpisu do dziennika budowy w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100 PLN) za każdy stwierdzony brak wpisu, za każdy dzień przerwy w realizacji robót i prac Wykonawcy, spowodowany niewywiązaniem się przez Nadzór Inwestorski z terminów określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową zapisach OPZ – w wysokości 100,00 PLN (słownie: tysiąc złotych i 00/100 PLN) za każdy rozpoczęty dzień przerwy, za brak potwierdzenia przez Nadzór Xxxxxxxxxxx gotowości Wykonawcy do odbioru dokumentacji projektowej, wyniesionej w teren czasowej organizacji ruchu i/lub za brak udziału w odbiorze tej organizacji ruchu – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych i 00/100 PLN) za każdy stwierdzony taki przypadek, za brak weryfikacji/sprawdzenia oraz zatwierdzenia/odrzucenia z tytułu kary umownej, płatną przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego dokumentów materiałowych w terminie 7 do 3 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalajądaty przekazania ich przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu – 100,00 PLN (słownie: sto złotych i 00/100 PLN) za każdy dzień zwłoki, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych za stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego (Kierownika Projektu, pracowników Rejonu GDDKiA w Opolu, itp.), w wykonanych robotach i pracach przez Wykonawcę, usterek, które nie zostały stwierdzone przez Nadzór Xxxxxxxxxxx, przed odbiorem – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek, za stwierdzenie pełnienia obowiązków przez którekolwiek członka personelu Nadzoru Inwestorskiego na innym zadaniu/innej budowie w trakcie trwania przedmiotowej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna wyłączeniem udzielonej zgody Zamawiającego - 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto00/100 PLN) za każdy taki stwierdzony przypadek, za niepodpisanie przez Wykonawcę umowy o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w § 4 ust11 umowy – 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych i 00/100 PLN). 1W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy (tj. nadzoru inwestorskiego) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (odstąpienia od niej lub od jej niewykonanej jeszcze części) oraz dochodzenia od Nadzoru Inwestorskiego roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umowy. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej lub będzie wynikać z tytułu który nie został objęty karami umownymi. Kara umowna zostanie zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary umownej od każdej wierzytelności należnej lub przyszłej, która będzie się należeć Nadzorowi Inwestorskiemu. Zapłata kary umownej przez Nadzór Xxxxxxxxxxx lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z wierzytelnością należną Xxxxxxxxx Inwestorskiemu nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą umową. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu z tytułu uiszczenia należności (wynagrodzenia) za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (art. 509 i następnych Kodeksu Cywilnego). Nadzór Xxxxxxxxxxx zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie Nadzoru Inwestorskiego stwierdzającym istnienie wierzytelności, których przelewu Nadzór Inwestorski ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Nadzorowi Inwestorskiemu, na co Nadzór Inwestorski wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Nadzór Xxxxxxxxxxx lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Xxxxxxxxx Inwestorskiemu, nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająWykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy. 2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, że z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu miesięcznego etapu prac wynikającego z harmonogramu rzeczowo - finansowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia etapu prac wynikającego z harmonogramu rzeczowo - finansowego, za każdy dzień opóźnienia; c) w przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości; d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia całkowitego określonego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji§ 3 ust. 1 niniejszej umowy; e) – w przypadku odstąpienia od Umowy umowy przez Zamawiającego z przyczynprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, całkowitego określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W 1 niniejszej umowy; f) w przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętuodstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówieniaktóre ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 110% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w z § 3 ust. 3 1 Umowy. W g) w przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia naruszenia ustaleń w zakresie Usług instalacjibhp i ppoż., a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej zawartych w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, § 7 umowy oraz naruszenie pozostałych obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacjistwierdzony przypadek naruszenia obowiązków; 5h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętuza nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymienionyktórej przedmiotem są roboty budowlane, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie wynikającym z § 11 Umowy.5 ust. 9 w wysokości w wysokości 10 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykażej) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, że niewykonanie w wysokości 5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.dalszych podwykonawców; 3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. 4. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, przypadku zwłoki w tym limitu, o którym mowa w ustzapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 5. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1umownych. 6. Obowiązek Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stronumownych.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyformie kar umownych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z następujących tytułów: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zwłoki w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 w wysokości 10,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za dany Etap za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacjidzień kalendarzowy zwłoki, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego licząc od ustalonych przez Strony w § 7 ust. 3 2 terminów wykonania poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy. Kara umowna będzie naliczana Kary naliczane będą dla każdego zgłoszonego SprzętuEtapu z osobna, 2) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, który licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku takiego ustalenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy, 3) niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 1, § 5 Umowy lub wynikających z PFU w tym: a) nieuwzględnienia uwag Zamawiającego do Projektu Koncepcyjnego; b) nie został naprawiony udzielenia konsultacji lub wymieniony uzgodnień zgodnie z § 5, c) nieuczestniczenia lub odmowy przybycia na naradę budowy, d) niezaopiniowanie kart materiałowych, e) nieuwzględnienia w realizacji Przedmiotu Umowy zaleceń i dyspozycji Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, niewykonywania lub nienależytego (wadliwego) wykonania Przedmiotu Umowy i wezwania do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub usunięcia naruszeń postanowień Umowy, f) za skierowanie do realizacji umowy osoby niespełniającej wymagań, nie dokonanie zmian osób zgodnie z procedurami wskazanymi w § 5 ust. 17 i 20, niezgłoszenia podwykonawcy lub nieskierowania podwykonawcy/podmiotu użyczającego potencjał/ osoby wskazanych w ofercie i niedopełnienia innych obowiązków zgodnie z § 5 ust . 15-20. g) do udzielenia Zamawiającemu wyczerpujących wyjaśnień dotyczących wykonanego Przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie wymogów określonych przez Zamawiającego w umowie dotyczących prawidłowości i ekonomiczności rozwiązań technicznych przyjętych w opracowanej dokumentacji zgodnie z wymogiem § 11 ust. 9, h) naruszenia zasady poufności zgodnie z § 12, i) niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenia żądanego dokumentu zgodnie z wymaganiami § 17. w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek (rozumiany jako każdy pojedynczy obowiązek, konsultację, uzgodnienie, ustalenie, rozwiązanie, osoba niespełniająca wymagań lub niewskazana w ofercie, osoba niezatrudniona na umowę o pracę itd.) 4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 5) odmowy lub zwłoki w stosunku do terminów unikających z Umowy, PFU lub wyznaczonych przez Zamawiającego w pełnieniu czynności nadzoru autorskiego w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę nieoprawienia Dokumentacji lub niewykonania dokumentacji zamiennej w wysokości 20,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od terminu na wykonanie danej czynności z wyłączeniem kar naliczanych jednostkowo zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościust 2 pkt 3. 3. W przypadkuprzypadku nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, gdy Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącenie należności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 4. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, jeżeli wysokość szkody przekracza wartość poniesionej przez Zamawiającego jest wyższa, niż wysokość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody może dochodzić na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownejodszkodowania, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcyumownych. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1Zamawiający ma prawo potrącać kary Umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Kary umowne określone Umową nie mogą przekroczyć łącznie 30% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająpostanawiają, że w razie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyumowy zostaną naliczone kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach: 1a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10400,00 zł za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 w stosunku do terminów określonych w §7 ust. 1 niniejszej umowy, b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i / lub usterek w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do ustalonych przez strony terminów, c) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki w sprawowaniu nadzoru autorskiego w stosunku do terminów uzgodnionych z Zamawiającym, d) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty ogólnej wartości wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno ustalonego w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie umowy nie ponosi odpowiedzialnościleży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych uzupełniającego, w kodeksie cywilnymprzypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość kary zastrzeżonej umową. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczeniaumownej ze swojego wynagrodzenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia WykonawcyPotrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 5. Łączna i całkowita wysokość W przypadku braku możliwości potrącenia - termin zapłaty z tytułu kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyponiższych przypadkach i wysokościach: 1a) za każdy dzień zwłoki: b) za każdy stwierdzony przypadek: c) po 500 złotych - za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałej z przyczyn dotyczących Wykonawcy, d) 20.000,00 złotych - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, e) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości równej karze wymierzonej gminie za niewywiązanie się z tego obowiązku; f) za naruszenie standardów sanitarnych wykonywania usługi oraz standardów ochrony środowiska – w wysokości po 1.000 złotych za każdy stwierdzony przypadek; g) za zaniechanie powiadomienia Zamawiającego o naruszeniu przez Właścicieli nieruchomości, od których zbierane są odpady, obowiązku selektywnej zbiórki odpadów – w wysokości po 50 złotych za każdy stwierdzony przypadek zaniechania. h) za niewykonanie zaleceń pokontrolnych Zamawiającego – 200 złotych za każdy dzień zwłoki, aż do momentu wykonania zaleceń; i) za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 2 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne w wysokości 10% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowyskierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 2. Kary umowne nie będą naliczane j) w przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę Zamawiającemu obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitu, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttopracę, o której mowa w § 4 ust. 13 bądź uniemożliwienia kontroli, o której mowa w § 10, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowyk) za nieosiągnięcie założonych poziomów recyklingu, jej wygaśnięciu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w wysokości 5000 złotych; l) za nieosiągnięcie wymaganych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych poziomów udziału pojazdów nisko- lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.zeroemisyjnych w ogólnej liczbie pojazdów wykorzystywanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – w wysokości 5000 złotych;

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez Wykonawcę w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach i w następujących kwotach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji Umowy uprawnień, koncesji na obrót energię elektryczną, Generalnej umowy dystrybucyjnej, bądź jakichkolwiek innych dokumentów (w tym umów umożliwiających świadczenie usług bilansowania handlowego) niezbędnych do należytego i nieprzerwanego wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokości 1010,00% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wartości brutto z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno wynagrodzenia, o której mowa w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji§ 7 ust. 1 Umowy, 2) – w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, przyczyn za które odpowiedzialność Wykonawca ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną odpowiedzialność, innych niż opisane w pkt 1 powyżej, w wysokości 1010,00% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemwynagrodzenia, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego o której mowa w § 7 ust. 3 1 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu; uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej powstaje z dniem, który nie został naprawiony w którym zostało złożone drugiej Stronie oświadczenie woli o wypowiedzeniu lub wymieniony odstąpieniu, choćby jego skutek w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który dniu jeszcze nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowynastąpił. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Łączna wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zostaje ograniczona do kwoty stanowiącej 20,00% wartości brutto wynagrodzenia, określonej w tym limitu§ 7 ust. 1 Umowy. 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w każdym przypadku powstania uprawnienia do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu żądania zapłaty kary umownej, płatną choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w terminie 7 dni którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od dnia doręczeniaobowiązku wykonania Umowy, a Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. Strony zgodnie ustalają4–7. 9. W każdym przypadku, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami zakupu energii elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy (np. dostawy rezerwowe) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo w przypadku odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, w wyniku którego doszło do potrącania kar umownych realizacji dostaw rezerwowych, odszkodowanie uwzględnione zostaje w zastrzeżonych w niniejszym paragrafie karach umownych, a odszkodowanie przewyższające naliczone odpowiednio kary umowne zastrzeżone jest zgodnie z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 12 niniejszego paragrafu. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez Wykonawcę w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowynastępujących przypadkach i w następujących kwotach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji Umowy uprawnień, koncesji na obrót paliwami gazowymi, Umowy dystrybucyjnej, bądź jakichkolwiek innych dokumentów (w tym umów umożliwiających świadczenie usług bilansowania handlowego) niezbędnych do należytego i nieprzerwanego wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokości 105,00% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 2) w przypadku wystąpienia przerw w dostawach paliwa gazowego, odcięcia od dostaw paliwa gazowego, zdjęcia układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego, które miało miejsce w związku z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno niedostarczeniem lub dostarczeniem ze zwłoką faktury, upomnienia czy wezwania do zapłaty, lub zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego wysokości 50,00 zł za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w ramach prawa opcjiodniesieniu do każdego PPG, 3) – w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, przyczyn za które odpowiedzialność Wykonawca ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną odpowiedzialność, innych niż opisane w pkt 1 powyżej, w wysokości 105,00% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemwynagrodzenia, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego o której mowa w § 7 ust. 3 1 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu; uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej powstaje z dniem, który nie został naprawiony w którym zostało złożone drugiej Stronie oświadczenie woli o wypowiedzeniu lub wymieniony odstąpieniu, choćby jego skutek w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który dniu jeszcze nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowynastąpił. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania ich zapłaty. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany w żądaniu zapłaty. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Łączna wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zostaje ograniczona do kwoty stanowiącej 10,00% wartości brutto wynagrodzenia, określonej w tym limitu§ 7 ust. 1 Umowy. 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w każdym przypadku powstania uprawnienia do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu żądania zapłaty kary umownej, płatną choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w terminie 7 dni którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od dnia doręczeniaobowiązku wykonania Umowy, a Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. Strony zgodnie ustalają4–7. 9. W każdym przypadku, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami zakupu paliwa gazowego kupionego na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy (np. dostawy rezerwowe) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo w przypadku odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, w wyniku którego doszło do potrącania kar umownych realizacji dostaw rezerwowych, odszkodowanie uwzględnione zostaje w zastrzeżonych w niniejszym paragrafie karach umownych, a odszkodowanie przewyższające naliczone odpowiednio kary umowne zastrzeżone jest zgodnie z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 12 niniejszego paragrafu. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalająObowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne, że które naliczane będą w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 1) następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci płaci Zamawiającemu karę umowną umowną: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1010 % niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto wynagrodzenia szacunkowego za wykonanie przedmiotu umowy, z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno niespełnienia wymogu odbioru, zgodnie z pkt …SWZ, przesyłek pocztowych przygotowanych do wyekspediowania - w ramach zamówienia podstawowegowysokości 0,01% wynagrodzenia szacunkowego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jak i zamówienia realizowanego licząc od dnia, w ramach prawa opcji) – którym przesyłki miały być odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, z tytułu niespełnienia wymogu dysponowania placówkami nadawczymi w miejscowościach, w których znajdują się jednostki organizacyjne Zamawiającego, wyszczególnione w załączniku nr 4 oraz nr 5 do SWZ lub braku zapewnienia Zamawiającemu, w przypadku odstąpienia braku placówki w miejscowości stanowiącej siedzibę jednostki organizacyjnej Zamawiającego, możliwości nadania przesyłek w placówce znajdującej się w najbliższej odległości od Umowy przez siedziby tej jednostki organizacyjnej, położonej na obszarze gminy, do której przynależy miejscowość stanowiąca siedzibę jednostki organizacyjnej Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną lub gminy sąsiedniej - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części dni robocze (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacjiod poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu godzinach od 10:00 do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną 16:00 - w wysokości 10,01 % wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – wynagrodzenia szacunkowego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówieniastwierdzony przypadek naruszenia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za z tytułu niespełnienia wymogu dysponowania punktami odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) na terenie każdej gminy, czynnymi we wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę - w wysokości 20,01 % wartości brutto Sprzętuwynagrodzenia szacunkowego za wykonanie przedmiotu umowy, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego stwierdzony przypadek naruszenia, z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limitupracę osób wykonujących czynności, o którym mowa w ust. 5 poniżejpkt 4.1 Ogólnych warunków umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia szacunkowego za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, z tytułu kary umownej, płatną niespełnienia przez wykonawcę wymogu przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalająokreślonym przez Zamawiającego w wezwaniu dokumentów lub ich kopii, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych o którym mowa w pkt 4.2.3, 4.5 lub 4.6 Ogólnych warunków umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia szacunkowego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy bruttonależnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ustpkt 5.10. 1lit i) – w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego netto wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą , za każdy stwierdzony przypadek, z tytułu niespełnienia wymogu dostarczenia do wskazanej godziny w każdym dniu roboczym, zgodnie z pkt …SWZ, przesyłek pocztowych - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym przesyłki miały być dostarczone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia szacunkowego za wykonanie przedmiotu umowy. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie wynikło wskutek błędów lub zaniedbań strony dotkniętej jej działaniem. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się, w najwcześniejszym możliwym terminie, o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy oraz ustaniu powyższych okoliczności. Na stronie powołującej się na działanie siły wyższej ciąży obowiązek udokumentowania zaistnienia takiej okoliczności. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania ustalonego na zasadach i w wysokości określonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający przed nałożeniem kary umownej przeprowadza postępowanie określające zasadność jej naliczenia. 3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania UmowyUmowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia go następującymi karami umownymi: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Umowy w danym urzędzie skarbowym lub wypowiedzenia Umowy w danej części przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10% niewykorzystanej szacunkowej wartości Umowy brutto dla danej części, określonej w §7 ust. 6 – kara będzie naliczana za każdy miesiąc, który pozostał do końca obowiązywania Umowy wraz z miesiącem, w którym zaprzestano świadczenia realizacji usługi według wzoru: x ilość miesięcy pozostałych do końca 2) przypadku zaprzestania przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto z tytułu Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno lub wypowiedzenia Umowy w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy całości przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną winy Wykonawcy - w wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniemUmowy brutto, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – określonej w §7 ust. 7 - kara będzie naliczana za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części miesiąc, który pozostał do końca obowiązywania Umowy wraz z przyczynmiesiącem, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;w którym zaprzestano świadczenia realizacji usługi według wzoru: ----------------------------------------------- x ilość miesięcy pozostałych do końca obowiązywania Umowy 12 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku nie zapewnienia obsługi kasowej powyżej 2 godzin – w wysokości 1% wartości 20,00 zł brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzętykażdą godzinę pozostawienia punktu kasowego bez obsługi kasowej; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku nie zapewnienia obsługi kasowej w danym dniu – w wysokości 1% wartości 50,00 zł brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacjidzień braku obsługi kasowej; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituprzypadku braku aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w §4 – w wysokości 0,5% łącznej szacunkowej wartości Umowy brutto określonej w §7 ust. 5 poniżej7 za każdy rozpoczęty dzień braku ciągłości takiego ubezpieczenia. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) z tytułu wypowiedzenia Umowy w danej części z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% szacunkowej wartości Umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 6 - kara będzie naliczana za każdy miesiąc, który pozostał do końca obowiązywania Umowy wraz z miesiącem, w którym zaprzestano świadczenia realizacji usługi według wzoru określonego w ust. 3 pkt 1; 2) z tytułu wypowiedzenia Umowy w całości z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości Umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 7 - kara będzie naliczana za każdy miesiąc, który pozostał do końca obowiązywania Umowy wraz z miesiącem, w którym zaprzestano świadczenia realizacji usługi według wzoru określonego w ust. 3 pkt 2. 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 6. Naliczenie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania usług określonych Umową za wyjątkiem zapisów ust. 3 pkt 2. 7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną. 8. W przypadku zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 9. W przypadku nie zapłacenia kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną kara ta może zostać potrącona przez Zamawiającego z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych ogólnych, w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wystawi notę księgową przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w związku z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa określonych w § 4 ust. 1niniejszym paragrafie. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyprzewidują stosowanie kar umownych według następujących zasad: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 100 % miesięcznego wynagrodzenia ( zapłaconych składek) Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia; z oceną ryzyka; jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu; c) każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, z oceną ryzyka, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu; 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10100% niewykorzystanej przez Zamawiającego łącznej kwoty brutto miesięcznego wynagrodzenia (zapłaconych składek) Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (zarówno w ramach zamówienia podstawowego, jak i zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji) – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego umowy z przyczynprzyczyn zależnych od Zamawiającego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za Zamówienie lub jego część objęte odstąpieniem, określonego zgodnie z Zamówieniem lub jego częścią, którego odstąpienie dotyczy – za każdy przypadek odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia lub jego części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za dane Zamówienie w zakresie dostawy Sprzętu – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu, określonego w § 3 ust. 2 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie dostawy Sprzętu, a jedynie jego części i Zamawiający wyraził na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu email wskazanego w Kanale komunikacji zgodę na dokonanie odbioru jedynie dostarczonej w terminie części Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego Sprzętu, który nie został dostarczony w terminie – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostawie danego Sprzętu. W przypadku niedostarczenia w terminie więcej niż jednego Sprzętu w ramach danego Zamówienia Zamawiający może naliczyć łączną karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niedostarczone w terminie Sprzęty; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za każdorazowe Zamówienie w zakresie Usług instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji Usług instalacji, określonego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku gdy opóźnienie nie dotyczy całego Zamówienia w zakresie Usług instalacji, a jedynie jego części (tj. poszczególnych sztuk Usługi instalacji) i Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie odbioru jedynie wykonanej w terminie części Zamówienia w zakresie Usług instalacji, Wykonawca w odniesieniu do każdej niezrealizowanej w terminie sztuki Usługi instalacji zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto jednej sztuki Usługi instalacji – za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w wykonaniu tej sztuki Usługi instalacji. W przypadku niewykonania w terminie więcej niż jednej sztuki Usługi instalacji w ramach danego Zamówienia, Zamawiający może naliczyć łączą karę umowną stanowiącą sumę kar umownych za wszystkie niewykonane w terminie Usługi instalacji; 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, którego dotyczy Zgłoszenie - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania związanego z realizacją Zgłoszenia w zakresie danego Sprzętu, wskazanego w § 7 ust. 3 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego zgłoszonego Sprzętu, który nie został naprawiony lub wymieniony w tym terminie; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który powinien zostać wymieniony, lub którego element powinien zostać wymieniony zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5 Umowy - za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy niedotrzymania terminu wymiany danego Sprzętu lub jego elementu, wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy. Kara umowna będzie naliczana dla każdego Sprzętu, który nie został, lub którego element nie został, wymieniony, w tym terminie; 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 11 Umowy. 2. Kary umowne nie będą naliczane o ile Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadkuwyjątkiem sytuacji, gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, w tym limituwystąpią okoliczności, o którym których mowa w ustart. 5 poniżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający wystawi notę księgową z tytułu kary umownej, płatną w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Łączna i całkowita wysokość kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do 50% łącznej kwoty Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 6. Obowiązek zapłaty kar umownych zachowuje moc obowiązującą również po rozwiązaniu Umowy, jej wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.