Common use of Kary umowne Clause in Contracts

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Inwestora w wysokości 10 % wartości umowy brutto, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąnastępujące kary umowne: 1) w Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 5% wartości umowy brutto, 2) W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 5% wartości umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - brutto, 3) za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 0,1% wartości umowy brutto, 4) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, licząc od stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi – 0,1 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciemiało nastąpić usunięcie wady i usterki. 2) 4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieterminowej zapłaty, a w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 55 % niewypłaconego wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) . Kara umowna powinna być zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 7. Wykonawca nie wypełnił warunkuwyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 8. Odszkodowanie uzupełniające, o którym mowa w § 4 ustpkt. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego6, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych obejmuje w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej szczególności utratę dofinansowania przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Zamawiającego będącą następstwem zaniedbań Wykonawcy (nieterminowa realizacja przedmiotu umowy) lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub odstąpienia od niejumowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegoprzypadku odstąpienia od umowy Zamawiający, nie traci prawa do kary umownej. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZ tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne. Łączna wysokość kar umownych uwzględniając również kary z poprzednich paragrafów, których może dochodzić każda ze stron wynosi do 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3. 2. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy robót budowlanych w wysokości 10,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto. 2b) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto. c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, d) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający zastrzega sobie pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoczasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego e) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodydnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. f) Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niewykonane zobowiązania w terminie - jeżeli doprowadziło to do odstąpienia od nowych terminówumowy przez Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wyraża zgodę na potrącenie kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościbezpośrednio z faktury za wykonane prace. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 86. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy W ramach robót budowlanych Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: a) braku zapłaty lub odstąpienia od niejnieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 9. W razie opóźnienia b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego464 ust. 10 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku zwłoki wystąpienia w rozpoczęciu realizacji umowy wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wyna- grodzenie Wykonawcy o kwotę do 5% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust.1, c) za zwłokę w usunięciu wad dających się usunąć a stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 10,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, netto określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - § 8 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.dnia ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 2d) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 za roboty lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia a Zamawiający naliczy WYKONAWCY karę umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.20% wynagrodzenia danego elementu roboty posiadającego wady. Poza wymienionymi karami Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, 3e) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęprzyczyn, za które od- powiada Wykonawca, karę umowną w wysokości 510% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa netto określonego w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15.8 ust.1 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone Jeżeli kary umowne stają się wymagalnenie pokrywają poniesionej szkody, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Strony ustalają następujące kary umowne: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) umowną za opóźnienie w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złwykonaniu Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa opóźnienia w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto wskazanego § 9 4 ust. 3.1 Umowy, 5b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.800,00 zł 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa wskazanego w § 4 ust. 8÷151. Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad/usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w toku czynności odbioru; c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad/usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie Gwarancyjnym, d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w Umowie lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. Umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość Jeżeli kwota kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej nie pokryje wyrządzonej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Wykonawca zapłaci karę umowną przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od nowych terminówdnia wysłania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty kary umownej. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Kary umowne mogą być naliczone łącznie z różnych tytułów, w terminie 7 dni tym za opóźnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej i odstąpienie od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościUmowy. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kary umownej przez Wykonawcęz Wynagrodzeniem Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęchociażby kary te nie były jeszcze wymagalne. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąumowną : 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4a) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości wad stwierdzonych przy odbiorach lub w wykonywaniu usługi okresach gwarancji i rękojmi za wady oraz w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuprzypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 §8 ust. 8÷154 umowy w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. b) za opóźnienie w zakończeniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2. c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. Łączna wysokość kar umownych określonych wyżej nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od podjęcia czynności zmierzających do prawidłowej realizacji robót będących przedmiotem umowy. W przypadku nie podjęcia takich czynności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu. W przypadku, gdy wystąpi ponad 14-dniowa zwłoka w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w danej pozycji obowiązującego Harmonogramu rzeczowo- finansowego Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto pozycji harmonogramu, której zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -0,1 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; b) niezgłoszenia i nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 10 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek; Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z należności Wykonawcy. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. W przypadku niezapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość potrącania kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Inwestora w wysokości 10 % wartości umowy brutto, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąnastępujące kary umowne: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji Za odstąpienie od umowy w wysokości 1przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do wartości umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.brutto, 2) w W przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 200 zł 10% wartości umowy brutto, 3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy lub wypowiedzenia – 0,2% wartości umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy.brutto, 4) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, okresie gwarancji i rękojmi – 0,2 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki po upływie dnia, liczony od terminu o w którym mowa miało nastąpić usunięcie wady i usterki. 4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w § 9 ust. 3wysokości 0,2 % nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieterminowej zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niewypłaconego wynagrodzenia brutto . 5) . W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w §7 ust.2 pkt 3 , pkt 4 i pkt 5 oraz ust.3 i ust.4 umowy ,w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę0,2% wynagrodzenia umownego brutto. 6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Xxxxxx, dla której która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 7. Wykonawca nie wypełnił warunkuwyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 8. Odszkodowanie uzupełniające, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego7, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych obejmuje w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej szczególności utratę dofinansowania przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Zamawiającego będącą następstwem zaniedbań Wykonawcy (nieterminowa realizacja przedmiotu umowy) lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub odstąpienia od niejumowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegoprzypadku odstąpienia od umowy Zamawiający, nie traci prawa do kary umownej. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1a) za zwłokę w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 10,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - § 4 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, b) za zwłokę w terminowym usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień zwłoki. Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika terminu wyznaczonego na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15usunięcia wad. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość Łączna suma kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.określonych w ust. 1 pkt a) i b) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona odstąpienia od nowych terminówumowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku naruszenia obowiązków o ich wysokościktórych mowa w § 6 umowy. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku naruszenia obowiązków o której których mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty§ 11 umowy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez WykonawcęNiezależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodępełnej wysokości poniesionej szkody. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Nie będzie uważane za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodynaliczania kar umownych opóźnienie bądź nie wykonanie w całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynikające z okoliczności od niego niezależnych, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” (powodzie, huragany, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, wysokie stany wód, możliwość wystąpienia szkód w środowisku, itp.) uniemożliwiające realizację prac, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wstrzymanie prac z tego powodu musi być potwierdzone na piśmie i zaakceptowane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z artnotą księgową doręczona mu przez Xxxxxxxxxxxxx. 10. 481 Kodeksu cywilnegoZamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 1. Ewentualne spory wynikające Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji postanowień wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia lub rozwiązania umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub rozwiązanie: a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” (np. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: powodzie, huragany, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, wysokie stany wód, możliwość wystąpienia szkód w środowisku, itp.), b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazanie terenu objętego umową i nie podpisania protokołu przekazania zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1, d) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął terminowo prac określonych w umowie, e) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał prace bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni i w ocenie Zamawiającego powoduje brak możliwości terminowego wykonania przedmiotu umowy albo czyni jego wykonanie bezprzedmiotowym, f) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że prace prowadzone są przez Wykonawcę w sposób nienależyty i w terminie 3 dni od pisemnego wezwania Wykonawca nie rozpocznie wykonywania prac zgodnie z poleceniem Zamawiającego, g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zaawansowania prac po upływie połowy terminu gwarantującego terminowe zakończenie przedmiotu zamówienia. h) W przypadku, gdy powziął informację o realizowaniu prac przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 2. Odstąpienie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. 3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubowniesą zobowiązane: a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia, b) jeżeli Wykonawca nie sporządził w wymienionym wyżej terminie szczegółowego protokołu wykonanych prac, Zamawiający jest upoważniony do sporządzenia tego protokołu jednostronnie. Ustalenia protokołu są wiążące do dokonania rozliczeń z Wykonawcą. c) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy, d) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu objętego pracami urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: - dokonania odbioru prac przerwanych i zapłaty za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu objętego pracami w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu wykonanych prac w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. 4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należycie wykonaną, do daty odstąpienia część przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to ostanie ustalone przez Zamawiającego na podstawie obmiaru wykonanej części zadania i złożonej przez Wykonawcę oferty (na podstawie cen dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy). 1. Do zmiany umowy dochodzi na wniosek jednej ze stron, zawierający opis zmiany oraz jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za zastosowanie rozwiązań niezgodnych z parametrami ustalonymi w umowie, załącznikach do umowy, właściwych przepisach i normach. 2. W przypadku nie dojścia usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 3. Wykonawca odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wykonawca odpowiada za każdą szkodę wynikłą z nie informowania na bieżąco Zamawiającego o zauważonych okolicznościach mogących mieć wpływ na powstanie szkody. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody doznane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającegopracowników i osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wszystkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budowli i urządzeń objętych umową, a w szczególności o okolicznościach mogących spowodować powstanie szkody w mieniu i osobach.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania z winy wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wartości brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do naliczyć karę w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody0,5% wartości umowy za każdy dzień. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówzwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 10 dni zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy i naliczenia kary w wysokości 5% wartości zamówienia. 4. Wykonawca jest zobowiązany 500zł za każdy stwierdzony przypadek - brak zatrudnienia do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji wykonania niniejszej umowy osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o ich wysokościpracę. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ustW przypadku uszkodzenia mienia zamawiającego podczas wykonywanych prac wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego. 4, nie dokonał ich zapłatyW przeciwnym wypadku wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu zamawiający. 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uszkodzenia na obiekcie hali wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do przedstawiciela zamawiającego. 7. W przypadku braku zapłaty kary umownej stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień, które mogą zagrozić terminowemu wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia szczegółowego planu realizacji oraz do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy ze złożonych wyjaśnień oraz planu realizacji wynikać będzie, iż Wykonawca nie wykona zamówienia w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia wykonania całości lub części prac podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu Zamawiający. 9. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia na zasadach ogólnych przewidzianych w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.Kodeks

Kary umowne. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownązobowiązuje się zapłacić Jednostce Zamawiającej kary umowne, niezależnie od rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów i strat: 1a) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 110% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty§ 6, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłokiust. 1; b) Za przekroczenia przez Wykonawcę terminów dostawy, licząc od dnia, określonych w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę§3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego wartości brutto nieterminowo dostarczonego przedmiotu zamówienia naliczanej za całość przedmiotu umowykażdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 4c) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi Za odmowę wymiany towarów i produktów wadliwych jakościowo do godziny 14:00 tego samego dnia, d) Za odmowę dostarczenia brakujących towarów i produktów do godziny 14:00 tego samego dnia, w wysokości 500 zł50% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia e) Za odmowę wymiany towarów i produktów nieodpowiednio oznakowanych lub opakowanych w terminie do godziny 14:00 tego samego dnia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł 50% wartości brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15wadliwego przedmiotu zamówienia. 2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Zamawiający może potrącić należną jej od nowych terminówWykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, Jeżeli kara umowna nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151, przy czym kumulacja kary z tego tytułu nie może być wyższa niż 5 % wynagrodzenia brutto. b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, c) w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego Zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego, d) za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, e) wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody5 % wynagrodzenia umownego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówWykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury za wykonane prace. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej od Sprzedającego, w przypadku: 1) opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu obowiązków wynikających z umowy nieprzekraczającego 14 dni, w wysokości 10,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do netto wynikającego z umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.opóźnienia; 2) opóźnienia w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – wykonaniu obowiązków wynikających z umowy przekraczającego 14 dni, w wysokości 200 zł 0,1 % wynagrodzenia netto wynikającego z umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.opóźnienia; 3) w przypadku odstąpienia za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron Sprzedającego bądź przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęleżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 510% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu netto wynikającego z umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone Zapłata kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiumownej, o której mowa w ust. 41 pkt 3) jest niezależna od zapłaty kar umownych, nie dokonał ich zapłatyo których mowa w pkt 1)-2) powyżej. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 73. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe , zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego484 k.c. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 24. W przypadku nie dojścia powstania sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Xxxxxx zobowiązują się do wykonania przyjętych zobowiązani zgodnie z umową, prowadząc jednocześnie starania o polubowne rozwiązanie sporu. 5. Xxxxxx zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu rozwiązanie wynikłego sporu. W razie niemożności osiągniecia porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w następujących kwotach i przypadkach: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 110 % wynagrodzenia umownego za tę część zamówienia, od którego Zamawiający odstąpił , 2) za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.umownego terminu zakończenia, 3) za zwłokę w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, usunięciu wad w wysokości 51,0 % wynagrodzenia umownego brutto dziennie za całość przedmiotu umowy.każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu za usunięcie wad, 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł, 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3.stwierdzony przypadek, 5) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.800,00 1000 zł brutto za każdą osobękażdy stwierdzony przypadek, 6) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 zgodnie z art. 464 ust. 8÷1510 ustawy pzp w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość Strony niniejszej umowy wskazują górny limit kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.35% wartości umowy brutto 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówZapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 85. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 96. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegowynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów ograniczających . 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuniedostarczenia pojazdu zastępczego, o którym mowa w § 4 lub § 7 ust. 8÷15. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 dla zastępowanego pojazdu, za każdy rozpoczęty dzień pozostawania bez pojazdu. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu pojazdu w terminie, o którym mowa §2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 dla niedostarczonego pojazdu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymaganych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4umownych. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych nie ponosi odpowiedzialności na zasadach wyżej określonych za szkody lub opóźnienia, jak i stan niemożności świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej, które były niezależne od Stron i których nie można było przewidzieć i im zapobiec. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiwysokości 0,05% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której którym mowa w § 6 ust. 41 w przypadku każdorazowego nieprzestrzegania wymagań Zamawiającego, nie dokonał ich zapłatyo których mowa w § 3. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 120% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 21 w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 310% wartości zlecenia jednostkowego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego zlecenia jednostkowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od nowych terminów. 4Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia jednostkowego za pierwszy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego, 20% wartości zlecenia jednostkowego za dugi stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego oraz 30% wartości zlecenia jednostkowego za trzeci i każdy następny stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia jednostkowego. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Nienależyte wykonanie zlecenia jednostkowego oznacza w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w szczególności wykonanie zamówienia jednostkowego niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 42 Umowy lub uchybienie terminom na wykonanie zlecenia, nie dokonał ich zapłaty. 6a także takie wykonanie, które będzie zawierało błędy, w tym x.xx. rażące błędy gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne lub które będzie zawierało pominięcie fragmentu tekstu lub dodanie fragmentu tekstu niewystępującego w tekście przekazanym do tłumaczenia. W przypadku braku opóźnienia w innych terminach określonych w Umowie, niż terminy realizacji zamówień jednostkowych Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej przez Wykonawcęw wysokości 10% wartości danego zlecenia jednostkowego za każdy dzień opóźnienia. Za naruszenie zasad poufności, o których mowa w § 8 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do jej może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów określonych w tym paragrafie wynosi 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. W przypadku rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Strony oświadczają, że w mocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia wprost naliczonych kar umownych z fakturywynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 150 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy każdorazowy stwierdzony przypadek niewykonania lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł Maksymalna kara umowna z tego tytułu nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuWykonawcy, o którym mowa w § 4 7 ust. 8÷151. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość naliczania kar umownych w wysokości 100 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w stosunku do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyterminu wynikającego z § 3 ust. 3, ust. 4 i ust. 5, przy czym maksymalna kara umowna nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdą zwłokę oddzielnie. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych należnych mu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z jakiejkolwiek należności Wykonawcy przysługującej od Zamawiającego. 5. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany zobowiązuje się do zapłaty kar umownych kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich wezwania do zapłaty. 6. Stwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków, wynikających z postanowień niniejszej umowy i powodujących obowiązek zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej, poprzedzającej naliczenie kary przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu okoliczności uprawniających do naliczenia kary. W przypadku braku zapłaty negacji przez Wykonawcę podstawy do naliczenia kary umownej przez Wykonawcęw terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji lub nieuznania argumentacji Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej i przesłania noty obciążeniowej, która powinna być zapłacona w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęotrzymania. 7. Jeżeli wartość szkody przewyższy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy, oprócz kar umownych, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie szkody na zasadach ogólnych wynikających z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają kary umowne w następujących wysokościach: 1) a. za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto określonej w § 5, za każdy dzień zwłoki, b. za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 5 za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad, c. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości ......... % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5, d. w przypadku zwłoki odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w rozpoczęciu realizacji umowy wysokości % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekciekażdy przypadek, e. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, określonego w Formularzu ofertyktórej przedmiotem są roboty budowlane, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – projektu jej zmiany w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 51% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowykażdy przypadek, f. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek. 4) g. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 31% wynagrodzenia umownego brutto. 5) h. zrealizowania roboty niezgodnie z zamówieniem pod względem jakościowym w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15.5 % wartości netto zamówienia 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 93. W razie opóźnienia w zapłacie naliczenia kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z art. 481 Kodeksu cywilnegofaktury Wykonawcy. 14. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownieŁączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 proc wartości netto umowy. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąumowną w wysokości: 1) 1 % wartości wynagrodzenia netto zamówionej partii produktu z tytułu opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekciedostawie materiałów objętych tą dostawą, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuupływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 8÷151; 2) 1 % wartości wynagrodzenia netto zamówionej partii produktu za opóźnienie w dostarczeniu materiałów wolnych od wad, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 9, 3) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości : 1) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego. 3. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej. 4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji , a Wykonawca wyraża na to zgodę. 5. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążającej z tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tej należności z wymagalną fakturą Wykonawcy . 6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach ogólnych przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) umowną w przypadku zwłoki opóźnienia w rozpoczęciu realizacji umowy wykonaniu dostawy ponad termin umowny w wysokości 10,5% za każdy dzień opóźnienia w realizacji warunków umowy, licząc od całego wynagrodzenia umownego brutto ogółem brutto. 3. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki w wysokości ustawowej za wykonywanie usługi zwłokę w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - realizacji płatności za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnianastępnego dnia po terminie, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciemiał być termin zapłaty faktury. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 4. W wypadku nie wykonania lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikanienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub ją rozwiązać bez wyznaczania Dostawcy terminu dodatkowego. 3) w 5. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcędotyczących Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 510% od całego wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatybrutto. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawc꣹czna wysokość kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z fakturyktóre Strona może naliczyć na podstawie niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęnie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejz wynagrodzenia Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęstron, strona, po której leżą powody wypowiedzenia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 510% wynagrodzenia umownego wartości umowy brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa określonej w § 9 5 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyOpóźnienie rozpoczęcia wydawania posiłków dla pacjentów o co najmniej 20 minut skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia łącznego za dany osobodzień o 10% jego wartości. 3. W Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną: a) w wysokości 200% wartości posiłków zamówionych na dany osobodzień w przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminównie dostarczenia posiłków w ogóle w tym dniu. b) w wysokości 100% wartości ilości posiłków zamówionych w danym dniu w przypadku niewykonania choćby części zamówienia (niedostarczenie posiłku, opóźnienie w wydawaniu posiłków przekraczające 60 minut). 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań, których zakres opisują § 3 ust. 4, 5, i 6, w wysokości 100% wartości ilości posiłków zamówionych w danym dniu. 5. Ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania innego niż podane w ust. 4: a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 6. Zamawiający potrąci z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek niedostarczenia w terminie dostawy posiłków Raportu o dostarczonych posiłkach. 7. Nałożenie kary jest zobowiązany do zapłaty kar umownych skuteczne z chwilą doręczenia pisma drugiej stronie. Nałożona kara zostanie potrącona przez Zamawiającego z najbliższej płatności lub winna być zapłacona w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodydoręczenia pisma. 8. Postanowienia dotyczące Niezależnie od kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejZamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej . 9. W razie opóźnienia nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z artwyznaczonym terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej . 481 Kodeksu cywilnegoOdsetki stanowią oddzielny tytuł. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przeglądów i konserwacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy podjęciu działań związanych z naprawą systemów przeciwpożarowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 20,00 zł brutto za każdą osobęgodzinę zwłoki. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych szczególności gdy zwłoka w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa podejmowaniu działań określonych w ust. 41 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych lub Wykonawca ze swej winy przerywa realizację Umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 14 dniowy, nie dokonał ich zapłaty. 6Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku braku zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umownej przez Wykonawcęumowne. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 2. Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umownąumowną w przypadku: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od realizacji umowy z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę – w wysokości 110% wynagrodzenia umownego wartości brutto za wykonywanie usługi w danym obiekciezamówienia, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.zgodnie z §5 ust. 1 umowy, 2) opóźnienia w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony wykonaniu naprawy / przeglądu urządzenia – w wysokości 200 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.wykonaniu naprawy / przeglądu jednego urządzenia, 3) przekroczenia czasu reakcji, określonego w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, § 6 ust. 3 – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 100,00 zł za całość przedmiotu umowy.każde rozpoczęte 8 godzin roboczych opóźnienia za jedno urządzenie, 4) niedostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku zwłoki niewykonania naprawy w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi terminie 7 dni roboczych – w wysokości 500 zł, 100,00 zł za każdy rozpoczęty roboczy dzień zwłokiopóźnienia za jedno urządzenie, 5) w przypadku niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia, liczony od terminu o którym mowa w § 9 2 ust. 3. 5) -9 - w wysokości 2.800,00 2.000,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 54. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 43, nie dokonał ich zapłaty. 65. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 86. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 97. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegowierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek. 18. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownieZamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 16.1. Wykonawca WYKONAWCA zapłaci Zamawiającemu karę umownąZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 1a) Za opóźnienie w przypadku zwłoki prawidłowym i pełnym ukończeniu danego zdarzenia kontraktowego w rozpoczęciu realizacji umowy stosunku do terminów wskazanych w Załączniku 2 dla danego zdarzenia kontraktowego, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 11 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - CENY KONTRAKTOWEJ za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcietydzień opóźnienia. 2b) Za opóźnienie w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika prawidłowym i pełnym wykonaniu obowiązku z rękojmi ustawowej lub gwarancji kontraktowej w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 200 zł 0,1 % CENY KONTRAKTOWEJ za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikatydzień opóźnienia. 3c) w W przypadku odstąpienia od umowy KONTRAKTU (ustawowego lub wypowiedzenia umowy umownego) lub jego rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron ZAMAWIAJĄCEGO w inny sposób, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcędotyczących WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 55 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowyCENY KONTRAKTOWEJ. 4d) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi Za zatrudnienie podwykonawcy, lub dopuszczenie do zatrudnienia dalszego podwykonawcy, bez wymaganej wyraźnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 30,1 % CENY KONTRAKTOWEJ. 5e) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna gdy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest z winy WYKONAWCY do zwrotu całości lub części dofinansowania, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną równą kwocie dofinansowania, do której zwrotu został zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.ZAMAWIAJĄCY

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZ tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne. Łączna wysokość kar umownych uwzględniając również kary z poprzednich paragrafów, których może dochodzić każda ze stron wynosi do 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3. 2. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, realizacji robót budowlanych w wysokości 50,3 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto. 2b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad, c) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający zastrzega sobie pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoczasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego d) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodydnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. e) Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niewykonane zobowiązania w terminie - jeżeli doprowadziło to do odstąpienia od nowych terminówumowy przez Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wyraża zgodę na potrącenie kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościbezpośrednio z faktury za wykonane prace. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 86. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy W ramach robót budowlanych Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: a) braku zapłaty lub odstąpienia od niejnieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 9. W razie opóźnienia b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego464 ust. 10 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 127.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1a) za zwłokę Wykonawcy w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 10,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi każdy rozpoczęty dzień zwłoki, b) za zwłokę Wykonawcy w danym obiekcieusunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, określonego lub w Formularzu ofertyokresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, stanowiącym Załącznik nr 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do umowy - roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do prac wykonanych przed odstąpieniem, d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 27.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 27.1. nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 27.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 27.4. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. 27.5. Jeżeli kara umowna z tytułu wymienionego w pkt 27.3. nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 27.6. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć stają się wykonywanie usługi w danym obiekcie.wymagalne: 2a) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w zawiadomieniu oraz 30 zł tym dniu, b) za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikakażdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust27.7. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku Termin zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 27.8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 27.9. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie kary potrącić należną mu kwotę z art. 481 Kodeksu cywilnegonależności Wykonawcy. 127.10. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartości faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Strony rozstrzygać będą polubowniezobowiązanej do jej zapłaty. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w następujących kwotach i 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 110 % wynagrodzenia umownego za tę część zamówienia, od którego Zamawiający odstąpił , 2) za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.umownego terminu zakończenia, 3) za zwłokę w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, usunięciu wad w wysokości 51,0 % wynagrodzenia umownego brutto dziennie za całość przedmiotu umowy.każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu za usunięcie wad, 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł, 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3.stwierdzony przypadek, 5) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.800,00 1000 zł brutto za każdą osobękażdy stwierdzony przypadek, 6) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 zgodnie z art. 464 ust. 8÷1510 ustawy pzp w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość Strony niniejszej umowy wskazują górny limit kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.35% wartości umowy brutto 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówZapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 85. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 96. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegowynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów ograniczających . 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) z tytułu zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony któregokolwiek Etapu Umowy – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 50,01% wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złwykonanie tego Etapu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, 2) z tytułu zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu błędu w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. godziny/dnia wyznaczonego na usunięcie błędu, 3. 5) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 §11 ust. 8÷151, 4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie. Łączna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyz ust. 1 pkt 1 i pkt 2 nie może przekraczać 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 1. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jednak nie więcej niż 100% wynagrodzenia brutto, o których nowa w § 11ust.1, na podstawie odrębnego wezwania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od nowych terminów.dat wpływu kwot wynagrodzenia na konto Wykonawcy; 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościOdpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąW przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania i obciążania Wykonawcy następującymi karami w wysokości: 1) 10% wartości umowy netto w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto z powodu okoliczności, za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.które odpowiada Wykonawca, 2) 10% wartości umowy netto w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 odstąpienia od umowy lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 3) 1% wartości dostawy netto wynikającej z iloczynu ilości niedostarczonego lub wadliwie dostarczonego oleju oraz jego ceny – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikadotrzymaniu terminów określonych w § 8 ust. 2, § 5 ust. 5 lub § 5 ust. 13. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy 35 % wartości umowy netto. 3. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania postanowień umowy. 4. Kary mają charakter niezależny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. 5. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania siły wyższej. 6. W przypadku nałożenia kar umownych, Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawianych faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w przypadku odstąpienia terminie 3 dni od umowy lub wypowiedzenia daty otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w tym wezwaniu. 7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych stron nie powoduje utraty prawa przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kwoty odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 2. Dostawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu karę umownąkar umownych z tytułu: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 510 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkunetto, o którym mowa w § 4 ust. 8÷151 niniejszej Umowy; 2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia od każdej niezrealizowanej dostawy, określonej w harmonogramie dostaw – Złącznik nr 1 3) naruszenia obowiązku poufności, za każde jednokrotne naruszenie przez Wykonawcę i/lub jego pracowników , zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł. Przez jednokrotne naruszenie obowiązku poufności rozumie się ujawnienie innej informacji, choćby temu samemu podmiotowi lub tej samej informacji innemu podmiotowi. 23. Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów, w tym utraconych korzyści. 4. Wykonawca Zamawiający jest zobowiązany uprawniony do zapłaty potrącenia należnych mu kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji umownych, poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o ich wysokościpotrąceniu. Potrącenie dokonywane jest z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (regulowanych faktur). 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatywyraża zgodę na potrącanie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęWykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i w przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyniewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy, dokumentu potwierdzającego, że Umowa została wykonana należycie. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąodszkodowanie w formie kar umownych w następującej wysokości: 1) za opóźnienie w przypadku zwłoki dostarczeniu egzemplarzy czasopism, liczone od terminów wymienionych w rozpoczęciu realizacji umowy § 1 ust. 3 umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - wartości rocznej prenumeraty danego czasopisma za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.opóźnienia, 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia braku dostępu online, zaistniałego z winy Wykonawcy, po upływie 7 dni od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcędaty wniesienia reklamacji, w wysokości 50,15% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 ust. 8÷151 umowy, 3) za każdy numer czasopisma opublikowany przez wydawcę, a nie dostarczony Zamawiającemu w umówionym terminie, w wysokości równowartości trzykrotnej ceny niedostarczonych zeszytów, 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, powiększone o kary umowne naliczone z innych tytułów. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego Łączna wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.nie może przekroczyć ..% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust.1 3. W przypadku uzgodnienia zmiany niedotrzymania uzgodnionych terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówzapłaty przedpłaty, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,15% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości należności wpłaconej z opóźnieniem. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościJeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie dokonał ich zapłatyzwalnia go z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęzapłaty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu karę umownąkar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w następujących wypadkach i wysokościach: 1a) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 usunięcie zdalne awarii lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony zmianę parametrów numeru centrali DGT 3450 oraz zasilania awaryjnego central – w wysokości 200 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki każda godzinę zwłoki; b) za awarie linii telefonicznej wewnętrznej – w zawiadomieniu oraz 30 wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą każda godzinę nieobecności pracownikazwłoki; c) W przypadku gdy naruszenie postanowień zawartych w Załączniku nr 4 lub Załączniku nr 5 spowoduje naruszenie dobrego imienia Xxxxxxxxxxxxx, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10000 zł. 3d) w przypadku z tytułu rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dotyczących Wykonawcy - w wysokości 510% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15brutto. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyKary umowne z różnych tytułów podlegają sumowaniu. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówZamawiający ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą wartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty W przypadku, jeżeli wysokość naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościnie pokrywa wysokości poniesionej szkody z danego tytułu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneStrony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyjest to następstwem siły wyższej. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego z podatkiem VAT określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za wykonywanie usługi każdą niedostępność w danym obiekcie, określonego świadczeniu technicznej obsługi administratorskiej tj. brak stawienia się w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - siedzibie Zamawiającego oraz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, każdą niedostępność w którym winno rozpocząć świadczeniu bezpośredniego wsparcia merytorycznego użytkowników w siedzibie Zamawiającego tj. brak stawienia się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa niedotrzymania czasu przybycia konsultanta merytorycznego do siedziby Zamawiającego określonego w § 4 ust. 8÷15. 25 oraz za każdą rozpoczętą godzinę niedotrzymania czasu przybycia administratora Wykonawcy do siedziby Zamawiającego określonego w § 4 ust. Zamawiający zastrzega sobie prawo 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę usuwania Błędu poza czas określony w § 4 ust. 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu warsztatów dla użytkowników Zamawiającego w stosunku do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do terminu wskazanego w harmonogramie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 31000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą stwierdzoną niezgodność w realizacji koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania Aplikacji. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona odstąpienia od nowych terminów. 4Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości Umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wyraża zgodę na potrącanie kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5z należnego mu wynagrodzenia. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęzasadach ogólnych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZarządca ma prawo do żądania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Dzierżawcy polegających na: 1a) samowolnym wykonaniu przez Dzierżawcę, bez wymaganej zgody Zarządcy, przeróbek lub zmian w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcieudostępnionym kanale technologicznym, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony jak też wykonanie prac niezgodnie z Projektem Technicznym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zarządcę – w wysokości 200 zł 10% opłaty rocznej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.utrzymywania wyżej opisanego stanu, 3b) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy oddaniu przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez WykonawcęDzierżawcę kanału technologicznego do korzystania osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 3.000,00 brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15przypadek naruszenia. 2. Zamawiający zastrzega sobie Dzierżawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Zarządcy polegających na nieudostępnieniu przez niego kanału technologicznego w celu wykonania prac eksploatacyjnych na zasadach zapisanych w niniejszej umowie – kara umowna w wysokości 10% opłaty rocznej za każdy dzień zwłoki w dostępie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodykanału technologicznego. 3. W Zarządca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówspowodowania przez Dzierżawcę przerwy w świadczeniu usług innym dzierżawcom kanalizacji, będącej następstwem uszkodzeń kabli, kanału technologicznego – w wysokości 10% opłaty rocznej za każdy dzień utrzymywania wyżej opisanego stanu. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zarządca ma prawo dochodzenia od Dzierżawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościna zasadach ogólnych. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. W przypadku każdorazowego wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy każdą z następujących kar umownych: 1) z tytułu nieutrzymywania dróg wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z wymaganiami umownymi i powstawania z tego powodu utrudnień w przejazdach pojazdów - karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych), za każdy taki przypadek, 2) z tytułu nieobsypania skarp kwatery ziemią - karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych), 3) z tytułu niewykonania umowy w zakresie obowiązku sprzątnięcia miejsca przyległego terenu - karę umowną w wysokości 200 zł (dwieście złotych) - za każde stwierdzone zdarzenie przez okres co najmniej trzech dni, 4) z tytułu niewykonywania umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami – karę umowną w wysokości 5000 zł ( pięćset złotych ) - za każdy stwierdzony przypadek, 5) z tytułu opóźnienia w likwidacji szkód o ponad pięć dni – karę umowną w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych ) za każdy stwierdzony przypadek, 6) z tytułu nie usunięcia stwierdzonych podczas kontroli usterek, w terminie wskazanym w protokole z kontroli – karę umowną w wysokości 1 000 zł ( jeden tysiąc ) za każdy stwierdzony przypadek. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli wystąpią okoliczności będące podstawą do rozwiązania umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 110% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuwartości netto całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody1 niniejszej umowy. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Karę umowną zastrzeżoną w niniejszym paragrafie Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych zapłaci w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościwezwania, na konto Zamawiającego wskazane w tym wezwaniu. Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z należnego wynagrodzenia za miesiąc, w którym stwierdzono podstawę do naliczenia kary. 4. Zamawiający może zapłacić karę umowną, jeżeli zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie dokonana z naruszeniem zasad rozliczania określonymi w niniejszej umowie. 5. Naliczone kary Kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca przewidziane umową mogą być naliczane w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatysposób kumulatywny. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość którejkolwiek z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęzastrzeżonych w umowie kar umownych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyTrzykrotne stwierdzenie nienależytego wykonywania przedmiotu umowy może skutkować rozwiązaniem umowy z wyłącznej winy Wykonawcy ze skutkami wynikającymi z niniejszej umowy. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto; b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 0,5% % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w wykonaniu koncepcji projektowej dla projektowanej windy w terminie określonym w § 5 ust.1 pkt 2 lit. a) w przypadku zwłoki wysokości 0, 5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, d) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji umowy wykonaniu dokumentacji projektowej dla projektu windy umożliwiającej Zamawiającemu złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie określonym w § 5 ust.1 pkt 2 lit. b) w wysokości 11 % wynagrodzenia umownego wartości umowy brutto za wykonywanie usługi każdy dzień zwłoki, e) za zwłokę w danym obiekcie, określonego usunięciu wad w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości umowy - brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dniadnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; f) za istotną wadę dokumentacji projektowej lub innego opracowania, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – która generuje po stronie Zamawiającego dodatkowe wydatki finansowe z tytułu wystąpienia robót dodatkowych - w wysokości 200 0,1% wartości robót budowlanych należnych podmiotowi wykonującemu te roboty; g) za nieterminowe usunięcie każdej z wad lub usterek w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki zwłoki; h) za zwłokę lub nie udzielenia odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych wykonawców w zawiadomieniu oraz 30 postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o opracowaną dokumentację lub w przypadku niedokonania ew. modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.każdy przypadek 3) w przypadku . Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, zależnych od Zamawiającego w wysokości 510% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowywartości umowy brutto. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3Maksymalna wysokość naliczonych danej stronie umowy kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia umowy brutto. 5) . Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych oraz odszkodowania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto usługi, za zwłokę w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie, za zwłokę w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wartości netto zamówionych elementów za każdą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie. Wykonawca zapłaci może naliczyć Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji umowy Wezwania Serwisowego, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 120% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekciewartości netto usługi, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym co nie dotyczy przypadków określonych w § 4 7 Rozwiązanie, odstąpienie lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od wypowiedzenie umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) 3 pkt a). W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobęumowie, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegouzupełniającego na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy w wyniku: nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji kara umowna będzie liczona zamówionych usług, odstąpienia od nowych terminów. 4. umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościpokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej umowy. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąOprócz innych wypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych także za: 1a) opóźnienie w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc wykonaniu wolnych od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęwad Robót, w wysokości 51 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złWartości Umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa opóźnienia w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa realizacji Robót na instalacji 3500/3550 ponad termin realizacji tych Robót określony w § 4 ust. 8÷15.1 Umowy, tj. ponad termin 31.03.2022 r., b) opóźnienie w usunięciu wady, w tym wady stwierdzonej przy odbiorze Xxxxx, w razie gdy jej usunięcie miało nastąpić po odbiorze Robót lub wad zidentyfikowanych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 1 % Wartości Umowy netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady, c) odstąpienie od Umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie d) odstąpienie od Umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego Łączna wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyze wszystkich tytułów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć równowartości 20% Wartości Umowy netto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy kar zastrzeżonych w innych miejscach Umowy. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówWykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy dla ich naliczenia, bez konieczności odrębnego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. 4. Wykonawca jest zobowiązany do Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościtym ewentualnego braku szkody. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneRoszczenia z tytułu kar umownych mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost a następnie z fakturyzabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeśli występuje), na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych określonych gdziekolwiek w Umowie. 7. W przypadku, gdy zastrzeżone gdziekolwiek w Umowie kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jak i odszkodowania za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, dla których nie zostały przewidziane kary umowne, na zasadach ogólnych do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) W przypadku opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu dostarczeniu / wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego części, realizacji umowy obowiązków wynikających z reklamacji (x.xx. usunięciu wady lub wymiany), Zamawiający ma prawo dochodzić od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 10,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wykonywanie usługi w danym obiekciewykonanie Umowy, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia, licząc od dniasumarycznie nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie Umowy. W przypadku, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – gdy Strony nie uzgodnią inaczej, a wynagrodzenie Umowne podane jest jako wynagrodzenie szacunkowe, które będzie rozliczane powykonawczo, Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 200 nie mniejszej niż 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15opóźnienia. 2. W przypadku wygaśnięcia Umowy (bez względu na podstawę prawną wygaśnięcia Umowy) z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, Zamawiający zastrzega sobie ma prawo dochodzić od Kontrahenta kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią inaczej, a wynagrodzenie Umowne podane jest jako wynagrodzenie szacunkowe, które będzie rozliczane powykonawczo, Kontrahent zobowiązany jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegozapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości nie mniejszej niż:  500.000,00 zł przy wartości Umowy powyżej 1.200.000,00 zł (włącznie) brutto, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 300.000,00 zł przy wartości Umowy pomiędzy 500.000,00 zł (włącznie) a 1.200.000,00 zł brutto,  100.000,00 zł przy wartości Umowy poniżej 500.000,00 zł brutto. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona naruszenia przez Kontrahenta postanowień zawartych w §8 ust. 1 OWZ Zamawiający może dochodzić od nowych terminówKontrahenta kary umownej w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) za każdy stwierdzony, przez Zamawiającego przypadek naruszenia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych W przypadku naruszenia przez Kontrahenta postanowień zawartych w terminie 7 dni §8 ust. 4 OWZ Zamawiający może dochodzić od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościKontrahenta kary umownej w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneZamawiający wystawi Kontrahentowi notę obciążeniową, jeżeli Wykonawca na wysokość naliczonych kar umownych, płatną w terminie 7 3 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatydnia dostarczenia noty księgowej Kontrahentowi. 6. W przypadku braku zapłaty Zamawiający ma prawo potrącać kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost umowne z fakturywynagrodzenia należnego Kontrahentowi lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca Kontrahent wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie W każdym przypadku gdy szkoda Zamawiającego byłaby wyższa niż wartość wynikająca z zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kontrahenta, na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyuzupełniającego. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejNieskorzystanie przez Xxxxxxxxxxxxx z jakiegokolwiek prawa wynikającego z naruszenia warunków Umownych przez Kontrahenta nie może być interpretowane, jako zrzeczenie się takiego prawa. 9. W razie opóźnienia Postanowienia OWZ w zapłacie żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Zamawiającego wobec Kontrahenta jakie wynikać mogą z przepisów prawa, w szczególności prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 10. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie wynikających z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu Umowy, w wysokości i terminie wskazanym przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umownąumowną za: 1) zwłokę w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekciewykonywaniu obowiązków objętych umową, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 spowodowaną działaniem lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 50,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 8÷151, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, 2) nie przedłożenie dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, 3) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 4) niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany wezwie Nadzór notą obciążeniową do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościjej wystawienia. Notę uznaje się za doręczoną Xxxxxxxxx z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres e-mail Nadzoru w formacie pdf. 53. Naliczone kary umowne stają się wymagalnePo bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 2 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający: a) pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, jeżeli Wykonawca z wynagrodzenia należnego Nadzoru, na co Nadzór wyraża zgodę, b) będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiKodeksie cywilnym. 4. Kary umowne, o której których mowa w ust. 41, nie dokonał ich zapłatybędą naliczane niezależnie od siebie i są należne bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 75. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 86. Postanowienia dotyczące Strony zastrzegają, że kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej można żądać także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. 97. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie Naliczenie i zapłata kary umownej nie zwalnia Nadzoru z art. 481 Kodeksu cywilnegonależytego wykonania przedmiotu umowy. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 1a) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego wartości brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złzlecenia dziennego, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłokę w wykonaniu usługi, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3.za każde 30 min zwłoki – do 1 godziny - płatną z wynagrodzenia Wykonawcy, 5b) w wysokości 2.800,00 zł 10% wartości brutto zlecenia dziennego za każdą osobękażde następne 30 min. zwłoki – płatną z wynagrodzenia Wykonawcy, 2. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania umowy (nieprzestrzeganie przez Wykonawcę ustalonych norm lub istotnego obniżenia standardu jakościowego podawanych posiłków albo nie przestrzegania przepisów BHP, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkup.poż. oraz sanitarno –epidemiologicznych), o którym mowa Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości brutto całkowitego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 8÷151. Kara ta nie łączy się z karami wyżej wymienionymi. 24. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych w wysokości określonej w obowiązujących przepisach prawnych za każdy dzień zwłoki. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalnemożliwość natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyodmówi wykonania zlecenia zgodnego z warunkami zamówienia. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu Zleceniodawcy karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca w wysokości 110% wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 1. 2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 3. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek, w tym Zleceniodawcy, a wynikłe z niedotrzymania warunków umowy lub nie dokonał ich zapłatydołożenia należytej staranności podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia tytułu niewykonania niniejszej umowy w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub odstąpienia od niejteż w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania umowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci W przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku wykonania Materiałów promocyjnych niezgodnie z wymogami zawartymi w pkt I SOPZ, nieuwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 3 lub 9, nieprzekazania Projektów graficznych w terminie wskazanym w § 5 ust. 2, niedostarczenia Materiałów promocyjnych Zamawiającemu karę umownąw terminie wskazanym w § 5 ust. 7, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji odstąpić od umowy w całości albo odstąpić od umowy w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 120% odpowiednio Wynagrodzenia, albo kwoty wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcieniewykonaną lub nienależycie wykonaną część Umowy, określonego w Formularzu oferty, zgodnie z Kosztorysem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - Umowy, albo 2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na prawidłowe wykonanie Umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 2% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia, licząc od dniaa po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 1 albo 3, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.albo 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, odebrać Materiały promocyjne i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownieWynagrodzenia. 2. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 9 lub w § 8 ust. 3, Zamawiający może: 1) zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 3% Wynagrodzenia, za każdy przypadek naruszenia, albo 2) odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia. 3. Za opóźnienie w wymianie Materiału promocyjnego na nowy lub usunięcie wad Materiału promocyjnego w ramach gwarancji lub rękojmi Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, zgodnie z § 16 ust. 3, na wymianę lub usunięcie wad. 4. Kary umowne za opóźnienie, o których mowa w ust. 1, stosuje się także wtedy gdy doszło do opóźnienia, a Zamawiający nie dojścia wyznaczył dodatkowego terminu. Postanowienie stosuje się niezależnie od wskazania w Protokole, że doszło do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu opóźnienia. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wierzytelności Wykonawcy. 6. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, z zastrzeżeniem że Zamawiający nie może jednocześnie naliczać kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu Projektu graficznego oraz opóźnienia w uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZamawiającegoZamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu lub Dystrybucji danego Materiału promocyjnego. 7. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej i przysługujących Zamawiającemu kar umownych, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość należnych kar, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 8. W przypadku niewykonania Materiałów promocyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający może, nie korzystając z uprawnień przewidzianych w ust. 1, powierzyć wykonanie Materiałów promocyjnych innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kary umowne. 1. Wykonawca oświadcza że zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 120% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15umowy w przypadku odstąpienia przez stronę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy. 2) W przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy skutkującej niewykonaniem zaplanowanych na dany kwartał (kalendarzowy) w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo- Terminowym u Zamawiającego ilości Instalacji w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru Instalacji lub stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad lub usterek. 4) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy stwierdzony przypadek. 5) w przypadku braku realizacji obowiązków wskazanych w § 5 karę w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodymoże potrącić należne mu od Wykonawcy kary umowne z Wynagrodzenia Wykonawcy lub wyegzekwować je z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 3. Kary umowne są wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, bez potrzeby odrębnego wezwania do zapłaty. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona odstąpienia od nowych terminówUmowy kary za zwłokę oraz nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub za nienależyte wykonanie Umowy naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne (także w przypadku, gdy podstawa odstąpienia jest tożsama z podstawą wcześniejszego naliczenia kar umownych). 4. Wykonawca oświadcza, że oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościobarczone inną wadą oświadczenia woli. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. Zamawiający jest uprawniony żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy większej niż 4 tygodnie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto niedostarczonej części przedmiotu Umowy za każdy pełny tydzień zwłoki licząc od terminu dostawy zgodnie z Umową (§2 ust. 1), jednak nie więcej niż 8% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §3 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1W wypadku ujawnienia wad/usterek w trakcie odbioru przedmiotu Umowy nie nalicza się kary umownej zastrzeżonej w niniejszej lit. a), pod warunkiem, że przedmiot Umowy (wadliwy) dostarczony został w przypadku terminie nie powodującym jej naliczenia; zwłoki większej niż 4 tygodnie w rozpoczęciu realizacji umowy usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu na ich usunięcie określonego przez Strony zgodnie z §2 ust. 7, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - wartości netto wadliwej części przedmiotu Umowy. Kara liczona będzie za każdy rozpoczęty dzień tydzień zwłoki, licząc od dnianie więcej jednak niż 10% wartości netto wadliwej części przedmiotu Umowy; naruszenia postanowień wskazanych w §13 (Poufność) w wysokości 10 000,00 PLN (lub odpowiednik w walucie kraju, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2siedzibę ma Wykonawca) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) przypadek naruszenia. Zamawiający uprawniony jest żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęleżących po stronie Wykonawcy niespowodowanych działaniem tzw. siły wyższej, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) netto ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy. Wykonawca jest uprawniony żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznej winy Zamawiającego niespowodowanej działaniem tzw. siły wyższej, w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa 5% wynagrodzenia netto ustalonego w § 9 3 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 21 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającegona zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. Kary umowne zastrzeżone powyżej naliczane są od siebie niezależnie (kumulatywnie), przewyższającego wysokość chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych Umowie podstaw do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3ich naliczenia. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zapłata kar umownych w terminie 7 dni nie zwalnia Wykonawcy od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościobowiązku wykonania Umowy. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 4) 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku następujących przypadkach: 0.0.xx zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3, w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 0.0.xx zwłokę w usunięciu nieprawidłowości przekazaniu dokumentów, o których mowa w wykonywaniu usługi §6 pkt. 2.6 w stosunku do terminu tam wskazanego- w wysokości 500 zł, zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 0.0.xx zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 0.0.xx brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,1 % całości wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 0.0.xx nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 1.000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty 0.0.xx nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.800,00 zł 0,1 % całości wynagrodzenia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany 0.0.xx nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej nieprzedłożoną kopię umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia jej zmiany, 0.0.xx brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zakresie terminu zapłaty , w wysokości 0,05 % całości wynagrodzenia brutto 0.0.xx dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.zasadami określonymi niniejszą umową - w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia brutto

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiającemu karę umowną: 1) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc terminie 30 dni od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciednia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 2) w . W przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu zaniechania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków umownych oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęleżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 10 % wynagrodzenia umownego wartości brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa określonej w § 9 5 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Zamawiającemu przysługuje kara umowna ustalona ryczałtowo na kwotę 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100 brutto) za każdorazową, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niemożność zakupu paliwa wskazanego w umowie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie poprzez adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 6 pkt 2) tj. wskaże okoliczności niemożności zatankowania, potwierdzone podpisem pracownika stacji paliw, na której nie doszło do prawidłowej realizacji umowy. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna odmowy podpisu pracownika stacji paliw albo w przypadku innej niemożności uzyskania tego podpisu, wystarczającą będzie liczona od nowych terminównotatka służbowa sporządzona przez kierowcę Zamawiającego z informacją o odmowie podpisu pracownika stacji paliw albo innej niemożności uzyskania tego podpisu. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu przysługuje kara umowna w terminie wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdej karty paliwowej po terminach wskazanych w § 3 ust. 2, 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościi 8. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 14 dni od daty dnia otrzymania informacjinoty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 6. Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącenia z kwot za zakupione paliwo wskazanych w otrzymanych przez Zamawiającego fakturach, sum pieniężnych wynikających z naliczonych zgodnie z niniejszą umową kar umownych oraz odsetek powstałych w przypadku przekroczenia terminu płatności not obciążeniowych o której których mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę5. 7. Zamawiający zastrzega sobie ma prawo dochodzenia dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach wynikających z przepisów ustawy Kodeks cywilny, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych: 1) za zwłokę w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1wysokości: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.; 2) za zwłokę w przypadku braku zawiadomienia usunięciu wad, błędów lub usterek o zmianie pracownika w trybie określonym których mowa w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – 8 ust. 3 w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5wysokości: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy.każdy dzień zwłoki; 3) za zwłokę w usunięciu wad i błędów projektowych stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15.10% wynagrodzenia umownego brutto; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoW przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przewyższającego wysokość kar umownych do Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona odstąpienia od nowych terminówumowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Łączna wartość kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiumownych, o której których mowa w ust. 41 pkt 1-4 nie może przekroczyć 5. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 lub ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych, nie dokonał ich zapłatyza szkody spowodowane niewykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost może potrącić przysługujące mu wierzytelności z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące tytułu kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejz wierzytelności Wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia, choćby wierzytelności te nie były jeszcze wymagalne. Do dokonania potrącenia nie wymaga się złożenia przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umownąumowną w następującej wysokości: 1) w przypadku zwłoki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie wynosiła 10% wartości szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy określonego § 9 ust. 2. 2) w rozpoczęciu realizacji przypadku stwierdzonego niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy w wysokości 1części dotyczącej żywienia pacjentów (dotyczy także kuchenek oddziałowych) jak. np. niedostarczenie posiłku, opóźnienie dostarczenia posiłku powyżej 20 min., zbyt wczesne dostarczenie kolacji pacjentom przed godz.17.00 i/lub wydawanie kolacji pacjentom przed godziną 18.00, dostarczanie posiłków nieodpowiedniej jakości, zaniżonej gramaturze lub w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, a także nie przestrzeganie reżimu sanitarno - epidemiologicznego - kara umowna będzie wynosiła 200 zł. za każdy stwierdzony przypadek tj. każde zdarzenie (1 protokół zgłoszenia dostawy towaru niepełnowartościowego / usługi wykonanej niezgodnie z umową, 3) W przypadku uzyskania dodatnich posiewów z rąk personelu lub środowiska kuchni - kara wynosi 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto wartości miesięcznej faktury za wykonywanie usługi w danym obiekcieżywienie i pokrycie kosztów wszystkich badań. 4) Koordynator ds. żywienia przekaże osobie upoważnionej do kontaktu Wykonawcy informację o stwierdzonej nieprawidłowości bezpośrednio po jej ujawnieniu ustnie lub telefonicznie , określonego w Formularzu ofertya następnie na piśmie - protokół. 2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.tym dniu, 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron każdym z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodytych dni. 3. W Strony postanawiają, iż w przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie liczona od nowych terminówmógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościz najbliżej wymagalnych wynagrodzeń. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usługi w terminie określonym w § 1 ust. Wykonawca zapłaci 4 niniejszej umowy, Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 10,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, . W przypadku nie usunięcia awarii lub błędu krytycznego w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym terminach określonych w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – 7 ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł 0,2 % wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) zwłoki. W przypadku braku zapewnienia wsparcia technicznego lub merytorycznego dla Zamawiającego lub Oferentów na warunkach określonych w § 2 ust. 8 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek przerwy w świadczeniu wsparcia, trwający dłużej niż 3 godziny od chwili podjęcia próby komunikacji ze wsparciem technicznym. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęnie uruchomienia funkcjonalności, wymaganych przepisami prawa, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. szczególności ustawy PZP i aktów wykonawczych jak również określonych w załączniku nr 1, w terminie 5 dni roboczych od dnia publikacji zmian zgodnie z § 7 ust 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi , Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 500 zł10% wartości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający może potrącać kary umowne należne na podstawie niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, liczony od terminu o którym mowa w na podstawie niniejszej umowy. Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia określonego § 9 5 ust. 3. 5) 1 W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego związku z nienależytym wykonaniem umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcęumownych, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, może dochodzić odszkodowania na co Wykonawca wyraża zgodęzasadach ogólnych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 1) umowną w przypadku wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu wszystkich prac objętych zakresem niniejszej umowy lub zwłoki w wysokości przekazaniu Zamawiającemu informacji o gotowości odbioru w terminie określonym w §6 ust. 1, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciebrutto. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – . Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z tytułu nie przedłożenia we wskazanym terminie lub nieterminowego sporządzenia Harmonogramu, tj. w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęprzypadku, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 6 ust. 3. 5) 3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę0,05 % lub w zakończeniu usunięcia wad, dla której Wykonawca ujawnionych w okresie gwarancji, w terminach wynikających z karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, jednakże nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówwięcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 4. Wykonawca jest zobowiązany zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do zapłaty kar umownych usunięcia wad lub w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościzakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie rękojmi, w terminach ustalonych na podstawie ustawy Kodeks cywilny, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie opóźnienia. 5. Naliczone kary umowne stają Wykonawca zobowiązuje się wymagalne, jeżeli Wykonawca zapłacić Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od daty otrzymania informacji, o której mowa niniejszej umowy w ust. 4, nie dokonał ich zapłatycałości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, Łączna wysokość kar umownych naliczonych na co Wykonawca wyraża zgodępodstawie ust. 1 – 5 nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Wykonawca zobowiązuje się do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodydokonania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do jej zapłaty. 8. Postanowienia dotyczące Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy lub odstąpienia od niejumowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie przypadku, gdy wartość szkody, wyrządzonej przez Wykonawcę, przekroczy wysokość kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegoumownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 210. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron postanowienia niniejszego paragrafu nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającegowygasają.

Kary umowne. 1. Wykonawca W przypadku nie dotrzymania terminów załadunku Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu Zlecającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości umowną wysokości: 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15poniesionej szkody. 2. Zamawiający zastrzega sobie Strony ustalają, iż Przewoźnik nie będzie składał ofert, nie będzie prowadził korespondencji handlowej, oraz nie będzie świadczył jakichkolwiek usług firmom, które obsługiwał na zlecenie firmy KS Logistyka Sp. z o.o. w okresie od 3 lat liczonych od daty rozładunku ostatniej operacji przewozowej dla danego klienta. Naruszenie tej zasady ze strony Przewoźnika spowoduje nałożenie na Przewoźnika kary umownej w wysokości 50 tysięcy euro wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia noty. 3. Kara umowna w wysokości 1000zł frachtu obowiązuje również Przewoźnika w przypadku nieuzasadnionej anulacji przyjętego wcześniej zlecenia, w przypadku braku podstawienia środka transportu w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej godzinie załadunku oraz jeżeli podstawiony środek transportu nie spełni wymagań Zlecającego. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zleceniobiorca w terminie 7 dni żadnym wypadku, w okresie 5 lat od wskazanej w zleceniu daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania rozładunku nie informuje i nie udostępnia informacji, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, o której mowa w ust. 4warunkach niniejszego zlecenia, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty jego wykonania i współpracy stron, pod rygorem naliczenia Zleceniobiorcy kary umownej przez Wykonawcęw wysokości 10.000 EUR. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie za działania swoich pracowników, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęwspółpracowników i podwykonawców. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) w przypadku Projektant płaci Zamawiającemu kary umowne: a) 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie umowy do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 110% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.umownego, 2) Zamawiający płaci Projektantowi kary umowne: a) za zwłokę w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 510% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyumownego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Strony pozostawiają możliwość odstąpienia od nowych terminównaliczania kar umownych w uzasadnionych przypadkach. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 25. W przypadku nie dojścia stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Projektant jest zobowiązany do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia Projektanta. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należytego wynagrodzenia naliczonego w fakturze wystawionej przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZamawiającegoProjektanta.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy któregokolwiek Etapu Umowy – w wysokości 10,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekciewykonanie przedmiotu Etapu, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - o którym mowa za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.roboczy opóźnienia z wyłącznej winy Wykonawcy jednak nie więcej niż 30% kwoty tego wynagrodzenia, 2) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku braku zawiadomienia usunięciu awarii, o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – których w wysokości 200 zł 0,05% łącznego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość wykonanie przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złUmowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłokiroboczy opóźnienia, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. godziny/dnia wyznaczonego na usunięcie awarii, nie więcej jednak niż 30% kwoty tego wynagrodzenia, 3. 5) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 11 ust. 8÷151, 4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoKary umowne, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyo których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówprzypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z fakturywynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodęzgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. 75. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyOdpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustalają, że Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 1a) w przypadku zwłoki rażącego naruszenia obowiązków umownych określonych w rozpoczęciu realizacji umowy niniejszej umowie – w wysokości 10,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi należnego Wykonawcy na podstawie w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.przypadek takiego rażącego naruszenia, 2b) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika niepełnego wykonania przez Wykonawcę planu wypasu w trybie określonym danym okresie wypasu, w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony tym także w danym miesiącu tegoż okresu wypasu – w wysokości 200 zł stanowiącej iloczyn ilości dni niewykonanego wypasu zgodnie z planem wypasu oraz ceny jednostkowej za każdy rozpoczęty jeden dzień zwłoki wypasu określonej w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikaKosztorysie prac ( załącznik nr 3 ). 3c) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek jedną ze Stron stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, winy drugiej strony – 20% łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy§ 6 ust. 1. 4d) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złnaruszenia obowiązku Wykonawcy wobec podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 art. 439 ust. 3. 5) 5 ustawy- w wysokości 2.800,00 zł 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w § 6 ust. 1 za każdą osobękażdy przypadek takiego naruszenia 2. Łączna suma kar, dla której Wykonawca o których mowa w ust.1 nie wypełnił warunkumoże być wyższa niż 30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.1 umowy 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia, a wysokość tych kar i termin zapłaty ustalany będzie liczona od nowych terminówprzez Zamawiającego w nocie księgowej. 4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, tzn. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościwyraża zgodę na kompensatę wzajemnych rozliczeń z każdej miesięcznej transzy wynagrodzenia. 5. Naliczone Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umowne stają się wymagalneumownej jest dopuszczalne, jeżeli Wykonawca a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyKodeksie cywilnym. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące Zapłacenie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejnie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie 2 tygodni (lub dłuższym, określonym w zleceniu pisemnym lub w formie elektronicznej), w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia, w którym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu miał wykonać zlecenie (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdego niewyremontowanego ubytku). 2. W przypadku nie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający wyliczy karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 3. W sytuacjach opisanych w § 7 ust. 5 Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną w wysokości 10 000,00 zł, zaś w sytuacjach opisanych w §7 ust. 6 w wysokości 5 000,00 zł. 4. Dodatkowo zamawijący może naliczyć karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, opóźnienia w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciezłożeniu kopii projektu umowy lub kopii jej zmiany. 2) w przypadku braku zawiadomienia nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 podwykonawstwo lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – jej zmiany w wysokości 200 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikazłożeniu kopii umowy lub kopii jej zmian. 3) w przypadku odstąpienia od braku zmiany umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa opóźnienia w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościzłożeniu projektu lub kopii umowy. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneStrony postanawiają, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa że należności określone w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty1 - 4 będą potrącone z faktury. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kwoty określone w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). W przypadku opóźniania się przez Wykonawcę: z odbiorem zleceń lub wycisków do Zamawiającego w danym obiekciestosunku do przewidzianego Umową terminu, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 200 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia; w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) realizacji poszczególnych zleceń przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, stosunku do przewidzianych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany Umowie terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o na ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcęwykonanie, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia, co do którego nastąpiło opóźnienie po stronie Wykonawcy w jego realizacji; z fakturyudzieleniem informacji na wniosek Zamawiającego w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. 3 Umowy, zapłaci on karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, mogą być naliczane osobno za każde naruszenie i być potrącane z Wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia braku możliwości dokonania potrącenia, Zamawiający wystawi stosowną notę obciążeniową z 14-dniowym terminem płatności. Zamawiającemu przysługuje prawo do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającegodochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) 1.1. Z tytułu opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy któregokolwiek Etapu Umowy – w wysokości 10,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za wykonywanie usługi w danym obiekciewykonanie danego Etapu, określonego w Formularzu ofertyktórego dotyczy opóźnienie, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia, licząc od dnia, upływu terminu wskazanego dla danego Etapu w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcieHarmonogramie Do dnia jego zakończenia. 2) 1.2. z tytułu opóźnienia Wykonawcy w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy w trybie określonym wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w§3 ust. 1. 1.3. za odstąpienie Wykonawcy od Umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności –w wysokości 200 zł 20% łącznej kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1. 1.4. opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikaopóźnienia. 3) w przypadku odstąpienia od umowy 1.5. za dopuszczenie do wykonywania prac objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub wypowiedzenia umowy zaakceptowany przez którąkolwiek ze Stron Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, zasadami określonymi Umową - w wysokości 50,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 7 ust. 8÷151s. 21.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W w przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiwygaśnięcia i braku kontynuacji umowy lub umów ubezpieczenia, o której których mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku § 4 – w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownieobowiązywania wymaganego ubezpieczenia. 2. W przypadku przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej dotyczącej naliczania kar umownych z zastrzeżonym terminem płatności nie dojścia krótszym niż 7 dni. 4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 5. Zapłata kary przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 6. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zależności od wyboru Zamawiającego. 7. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy noty obciążeniowe.

Kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 120% przysługującego mu wynagrodzenia umownego brutto miesięcznego netto za wykonywanie usługi w danym obiekciekażde naruszenie (za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy). Za usługę niewykonaną wynagrodzenie nie należy się, określonego w Formularzu ofertya wynagrodzenie za usługę nienależycie wykonaną ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - co zostanie uwzględnione na fakturze rozliczającej usługę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dniamiesiąc kalendarzowy (okres rozliczeniowy), w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi doszło do danego naruszenia albo w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia którym Zamawiający powziął wiedzę o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15tymże naruszeniu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona odstąpienia przez Zamawiającego od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych umowy z przyczyn określonych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 45 pkt a)-c) Umowy, nie dokonał ich zapłaty. 6Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w § 5 ust. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę1 oraz zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości różnicy wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy do końca okresu obowiązywania umowy a wynagrodzeniem netto, które Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7zapłacił innemu wykonawcy przedmiotowej usługi za ten okres. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz wyrządzone szkody do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyfaktycznie poniesionych strat. 83. Postanowienia dotyczące Zapłata kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia i odszkodowań będzie dokonywana na podstawie not obciążeniowych, będących jednocześnie wezwaniami do zapłaty, w terminach określonych w tych notach, liczonych od niejdnia ich doręczenia do Wykonawcy. 94. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na rozliczanie kar umownych naliczane lub odszkodowań poprzez potrącanie wierzytelności Zamawiającego z tych tytułów z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Odrębne oświadczenia o potrąceniu nie będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegowymagane. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w sytuacji, gdy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu odstąpił od realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15winy leżącej po stronie Wykonawca. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyszkody w przypadku wyrządzenia szkody będącej skutkiem nienależytego realizowania umowy. 83. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia Zamawiający ma prawo żądać od niejWykonawcy za każdorazowe spóźnienie przywozu i odwozu uczniów z winy Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości miesięcznej faktury (miesięcznego wynagrodzenia). 94. W razie opóźnienia Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii druku RCA zawierającego kod tytułu ubezpieczenia 01.10 za każdego pracownika świadczącego usługi w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z art§ 4 ust. 481 Kodeksu cywilnego6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 15. Ewentualne spory wynikające z Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w realizacji postanowień niniejszej umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy Strony rozstrzygać będą polubownieo pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne za: 1a) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 110% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2 netto b) opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Etapu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, opóźnienia w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi stosunku do ustalonego terminu usunięcia wady lub usterki; c) opóźnienie w danym obiekcie. 2) usunięciu wad i usterek stwierdzonych w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200 zł 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia w zawiadomieniu oraz 30 stosunku do ustalonego terminu usunięcia wady lub usterki; d) za naruszenie tajemnicy handlowej lub zasad poufności w wysokości 100.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikakażdy przypadek; 2. Kary umowne płatne będą w terminie 3 dni od dnia pisemnego wezwania. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę nałożonej kary umownej, Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź z ustanowionego zabezpieczenia. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach ogólnych. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 8÷151, przy czym kumulacja kary z tego tytułu nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia brutto. b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, c) w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego Zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego, d) za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, e) wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10 % wynagrodzenia umownego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówWykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury za wykonane prace. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy może żądać od Wykonawcy następujące kary umowne: w przypadku zwłoki opóźnienia w rozpoczęciu realizacji umowy dostawie lub dostawy niezgodnej z potwierdzonym Zamówieniem – karę umowną w wysokości 10,2 % wynagrodzenia umownego wartości brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - opóźnionej lub niezgodnej z Zamówieniem dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia lub dostawy niezgodnej z potwierdzonym Zamówieniem, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) lecz nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części Zamówienia brutto. w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika opóźnienia w trybie określonym w § 4 realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony gwarancji – karę umowną w wysokości 200 zł 0,2 % wartości brutto (określonej w Zamówieniu) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części potwierdzonego Zamówienia brutto. Kara umowna z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjitytułu dostawy niezgodnej z Zamówieniem, o której mowa w ust. 41 pkt a) i b) niniejszego paragrafu naliczana jest niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiajacemu z tytułu gwarancji jakości. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, nie dokonał ich zapłaty. 6kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiajacego. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego). W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie zwłoki Zamawiajacego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego naliczenia odsetek do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyodsetek ustawowych. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Za niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu karę umowną: przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcieopóźnienia przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na ich usunięcie. Przy czym fakt nienależytego wykonania czynności musi być stwierdzony protokołem poświadczonym przez Xxxxxxxxxxxxx. 2) . Za niewykonanie poszczególnej czynności z zakresu prac wynikających ze szczegółowego opisu zamówienia, 2% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, za każde uchybienie. Jeżeli okres niewykonania i/lub nienależytego wykonania usług przekroczy 5 dni, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia, niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikaust. 1. Przy czym fakt niewykonania poszczególnych czynności musi być stwierdzony protokołem poświadczonym przez Zamawiającego. 3) . Za brak możliwości kontaktu telefonicznego z Koordynatorem, jeżeli taka sytuacja miała miejsce co najmniej dwukrotnie w przypadku odstąpienia trakcie jednego cyklu rozliczeniowego tj. 1 miesiąc- w wysokości 1 % 4. Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez WykonawcęZamawiającego na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 520% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuwynagrodzenia, o którym mowa w § 4 12 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości1 pkt.1). 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni Niezależnie od daty otrzymania informacjikar umownych, o której których mowa w ust. 41–4, nie dokonał ich zapłatyZamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość tych kar. 6. W przypadku braku zapłaty Zamawiający może potrącić naliczone kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z fakturyumowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodęzgodę przez podpisanie Umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych oddzielnie dla każdej części: a) kara z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie wyniesie 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu realizacji wynikającego z umowy do dnia realizacji (podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych), b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10 % wartości przedmiotu umowy brutto, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, d) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego na usunięcie; fakt usunięcia wad musi być stwierdzony protokolarnie. 2. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Jeżeli Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji narazi Zamawiającego na straty o ich wysokości. 5. Naliczone wartości większej, niż przewidują kary umowne stają się wymagalnew związku z niedotrzymaniem warunków umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151, b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, c) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego d) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. e) Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10% wynagrodzenia umownego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od nowych terminówumowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wyraża zgodę na potrącenie kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościbezpośrednio z faktury za wykonane prace. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 86. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy W ramach robót budowlanych Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: a) braku zapłaty lub odstąpienia od niejnieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 9. W razie opóźnienia b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z art. 481 Kodeksu cywilnegooryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej d) brak zmiany umowy Strony rozstrzygać będą polubownieo podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 27. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu Z tytułu niespełnienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającegowykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 12 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie § 12 czynności.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151, przy czym kumulacja kary z tego tytułu nie może być wyższa niż 20 % wynagrodzenia brutto; b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad; c) w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego; d) za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem; e) wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone zapłaci Zamawiającemu kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub tytułu odstąpienia od niejumowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąWykonawcy kary umowne: 1a) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcieprzekroczenie terminów usunięcia jakichkolwiek wad, określonego w Formularzu ofertybłędów, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłokiusterek, licząc od dniabraków lub niedoróbek, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi tym stwierdzonych przy odbiorach lub w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 okresach gwarancyjnych gwarancji lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony rękojmi – w wysokości 200 zł 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po przekroczeniu terminu; b) za przekroczenie jakiegokolwiek innego terminu określonego w zawiadomieniu oraz 30 zł Umowie - 0,5% Wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.każdy dzień po przekroczeniu terminu; 3c) w przypadku odstąpienia za niewykonanie realizacji jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy - 50% Wynagrodzenia; d) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęleżących po stronie Podwykonawcy, innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania pieniężnego, w wysokości 550% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy.Wynagrodzenia; 4e) Za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złtajemnicy informacji poufnych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym których mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷1512 Umowy – 10.000 zł. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoNaliczone kary umowne mogą być potrącone Podwykonawcy z faktury notą obciążeniową, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyz podaniem wartości będącej podstawą naliczenia kary. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych celu uniknięcia wątpliwości Xxxxxx zgodnie oświadczają, że przez przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozumieć należy zarówno opóźnienie jak i zwłokę. 4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy przez Podwykonawcę przewyższy zastrzeżoną w Umowie karę umowną, wówczas Wykonawca jest zobowiązany będzie uprawniony do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościdochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5. Naliczone kary umowne stają Podwykonawca zrzeka się wymagalneniniejszym uprawnienia do ewentualnego żądania miarkowania kar umownych, jeżeli jakich w oparciu o niniejszą Umowę Wykonawca w terminie 7 dni mógłby żądać od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyPodwykonawcy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZ tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne. Łączna wysokość kar umownych uwzględniając również kary z poprzednich paragrafów, których może dochodzić każda ze stron wynosi do 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3. 2. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, realizacji robót budowlanych w wysokości 50,1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151, przy czym kumulacja kar nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto. 2b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zakresu rzeczowego I etapu umowy i zakresu rzeczowego II etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Xxxxxxxxxxxxx do usunięcia wad, d) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający zastrzega sobie pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoczasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego e) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodydnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. f) Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niewykonane zobowiązania w terminie - jeżeli doprowadziło to do odstąpienia od nowych terminówumowy przez Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wyraża zgodę na potrącenie kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościbezpośrednio z faktury za wykonane prace. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 86. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy W ramach robót budowlanych Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: a) braku zapłaty lub odstąpienia od niejnieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 9. W razie opóźnienia b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego464 ust. 10 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąStrony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10,3 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151, przy czym kumulacja kar z tego tytułu nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto. b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, c) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego d) Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, do dnia usunięcia wad pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. e) Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10 % wynagrodzenia umownego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówWykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury za wykonane prace. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 85. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy W ramach robót budowlanych Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: a) braku zapłaty lub odstąpienia od niejnieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 9. W razie opóźnienia b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z art. 481 Kodeksu cywilnegooryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej d) brak zmiany umowy Strony rozstrzygać będą polubownieo podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego. 26. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu Z tytułu niespełnienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającegowykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 12 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie § 12 czynności.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w następujących kwotach i przypadkach: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 110 % wynagrodzenia umownego za tę część zamówienia, od którego Zamawiający odstąpił , 2) za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.umownego terminu zakończenia, 3) za zwłokę w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, usunięciu wad w wysokości 51,0 % wynagrodzenia umownego brutto dziennie za całość przedmiotu umowy.każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu za usunięcie wad, 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł, 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3.stwierdzony przypadek, 5) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.800,00 1000 zł brutto za każdą osobękażdy stwierdzony przypadek, 6) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 zgodnie z art. 464 ust. 8÷1510 ustawy pzp w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość Strony niniejszej umowy wskazują górny limit kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.35% wartości umowy brutto 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówZapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 85. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 96. W razie opóźnienia Zamawiający informuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej wystawiając stosowną notę księgową. 7. Kara umowna płatna jest w zapłacie terminie 3 dni od daty doręczenia noty księgowej. 8. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z artwynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 481 Kodeksu cywilnegoTakie potrącenie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne). 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umownąkary umowne w następujących przypadkach: 1) za zwłokę w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji dostawie przedmiotu umowy w wysokości 10,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie., 2) za zwłokę w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika usunięciu wad lub nieprawidłowości w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony okresie gwarancji – w wysokości 200 zł 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.stosunku do terminu określonego w umowie, 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 510% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15brutto. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy po wyznaczonym terminie odbioru w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 2) odstąpienia od umowy przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą płatne w terminie 14 dni od nowych terminówdaty otrzymania odpowiednio od Zamawiającego lub Wykonawcy, w formie pisemnej żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Wykonawcę w żądaniu zapłaty. 4. Wykonawca jest zobowiązany Zamawiającemu przysługuje prawo do zapłaty jednostronnego potrącenia kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościz wynagrodzenia należytego Wykonawcy, a Wykonawca na takie potrącenia wyraża nieodwołalną zgodę. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneŁączna maksymalna wysokość kar umownych, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4których mogą dochodzić Strony, nie dokonał ich zapłatymoże przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcęprzypadku, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z fakturygdy odszkodowanie przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na co Wykonawca wyraża zgodęzasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące Zapłata kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia nie zwalnia Wykonawcy od niejobowiązku wykonania Umowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Inwestora kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciewartości umowy. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – . Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z spowodowanych odpowiedzialnością Inwestora - w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika5% wartości umowy. 3) . Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu określonego w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 5% wartości umowy. 4. W razie wyłączenia przez Inwestora części zakresu prac z umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy 20% wartości wyłączonego zakresu. 5. W przypadku wyłączenia przez Wykonawcę części zakresu prac z umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Inwestora 20% wartości wyłączonego zakresu robót. 6. Do momentu rozpoczęcia robót budowlanych na działce Inwestora w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy umowy, przez którąkolwiek ze Stron stron z przyczyn zawinionych powodu nieuzyskania przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4Inwestora pozwolenia na budowę lub finansowania (kredytu) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów na poczet realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany niniejszej umowy - Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy kwoty nr 1 z Załącznika nr 1 - tytułem wykonania prac projektowych. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przedstawienie przez Inwestora decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na budowę lub odmawiającej udzielenia kredytu z trzech różnych Banków. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 7 30 dni od daty dnia otrzymania pisemnej informacji przez Inwestora decyzji o ich wysokościodmowie wydania pozwolenia na budowę lub trzeciej z decyzji o odmowie udzielenia kredytu. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość nałożenia kary umownej w wysokości 125% wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 7 ust. 8÷15.1, w razie niezgodnego z umową lub zakresem obowiązków pracowników ochrony świadczenia usługi, w szczególności polegającego na każdym: 1) dopuszczeniu do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników Zamawiającego lub innych osób znajdujących się w chronionych obiektach, 2) stawieniu się do służby pracownika grupy interwencyjnej, którego stan uniemożliwia pełnienie obowiązków, 3) nieuruchomieniu systemu monitorowania będącego przedmiotem zamówienia w terminie rozpoczęcia realizacji umowy oraz dopuszczeniu do awarii urządzeń systemu alarmowego na skutek braku należytej konserwacji urządzeń, 4) niezapewnieniu przyjazdu grupy interwencyjnej w czasie, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, 5) niedostarczeniu planów ochrony w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy.2 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoW przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, przewyższającego wysokość kar umownych do z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody25% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za brak pracownika realizującego przedmiot umowy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Kara będzie liczona od nowych terminównaliczana za każdy miesiąc utrzymania się takiej niezgodności jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni. 4. Wykonawca jest zobowiązany do Zapłacenie kary umownej nie pozbawia możliwości odstąpienia Zamawiającego od umowy, na zasadach określonych w § 10. 5. Termin zapłaty kar umownych w terminie kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji doręczenia zawiadomienia o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyobciążeniu karą umowną. 6. W przypadku braku zapłaty opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcęumownej, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęZamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo Zapłacenie kar umownych, o których mowa w ust.1 nie pozbawia Stron możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyprzewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych i niezależnie od nich. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni od niejdnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 2 Dotyczy części I – budynek KIS w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5. 9. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegonależytego Wykonawcy wynagrodzenia. 110. Ewentualne spory wynikające Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubowniekażdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przysługują kary umowne. Nienależyte wykonanie umowy to zarówno nieterminowe jak i wadliwe pod względem jakości wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąkary umowne: 1a) za zwłokę w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu oraz oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 10,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkunetto, o którym mowa w § 4 §3 ust. 8÷15.1, za każdy dzień zwłoki, 2b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, c) za odstąpienie od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 ust. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody1. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach Kodeksu cywilnego. 5. Naliczone kary umowne stają Wykonawca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę lub faktury, oraz zrzeka się wymagalne, jeżeli Wykonawca wszystkich roszczeń (w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatytym przyszłych) wobec Zamawiającego z tytułu nałożenia powyższej kary. 6. W przypadku braku zapłaty przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. 8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęmoże dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy i zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stad szkody. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąumowną w razie: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 120% wartości brutto wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.Wykonawcy, 2) opóźnienia w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika wykonaniu Usługi w trybie określonym stosunku do terminu wskazanego w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony 1 ust. 6 pkt. 1) niniejszej umowy – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.0,2% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, 3) opóźnienia w przypadku odstąpienia od usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, rękojmi – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek. 4) zatrudnienia podwykonawcy pomimo braku zgody Zamawiającego – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3.Wykonawcy, 5) rażące naruszenie przez Wykonawcę przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych w trakcie wykonywania Usługi – w wysokości 2.800,00 zł 5% wartości wynagrodzenia brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyWykonawcy. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówKarty umowne podlegają sumowaniu. 4. Karty umowne Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych zapłaci Zamawiającemu w terminie 7 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wezwania go przez Zamawiającego do ich wysokościzapłaty na numer rachunku bankowego wskazany w tym wezwaniu. 5. Naliczone Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne stają się wymagalnez wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, jeżeli na co Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyniniejszym wyraża zgodę. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej Jeżeli wartość rzeczywiście odniesionej szkody przez WykonawcęZamawiającego przekracza wartość naliczony kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym przewyższającego wartość naliczonych kar. 7. Zapłata karty przez Wykonawcę nie zwalnia go z obowiązku ukończenia prac nad Usługą lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 8. Postanowienia dotyczące Suma naliczonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy lub odstąpienia od niejumowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, lub nie uzupełni braków ilościowych albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 8 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % brutto zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w dostawie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 110% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi wartości umowy, o której mowa w danym obiekcie§ 4 ust. 2, określonego w Formularzu ofertyjeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłokiwysokości poniesionej szkody, licząc niezależnie od dniakar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. W przypadku, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w danym obiekcie. 2) wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu, W przypadku braku zawiadomienia gdy na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020r. poz. 106 tekst jednolity), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę% wartości brutto zamówienia jednostkowego, w wysokości 5którego dotyczy faktura. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 ust. 8÷152 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego wartości brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcieumowy, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) . W przypadku opóźnienia w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika usunięciu wad stwierdzonych w trybie określonym protokole odbioru, a także opóźnienia w § 4 przystąpieniu do usuwania wad lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł 1% wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikaopóźnienia. 3) . W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. 4. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęwiny Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 510% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1. 5. Wykonawca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia poprzez zmniejszenie zapłaty za całość fakturę. 6. Naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie mogą przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu umowy z każdego tytułu, a łącznie 25% wartości brutto przedmiotu umowy. 47. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją w całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złponiesionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień zwłokiZamawiający może żądać, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobęna zasadach ogólnych, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy: 1a) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) dostawie towaru w przypadku odstąpienia od umowy terminie określonym w umowie lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron zamó- wieniu, powstałą z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęleżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 52% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy.wartości netto par- tii towaru niedostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu (dotyczy dostaw sukcesywnych asortymentu), 4b) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, liczony od terminu o którym mowa bądź w wymianie towaru dostarczonego w niewła- ściwym opakowaniu w terminie określonym w § 9 4 ust. 3.2 umowy w wysokości 2% wartości netto wadliwej partii towaru, 5c) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wyso- kości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy (jednej lub więcej części zamówienia) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę10% wynagrodzenia umownego netto tej części umowy, dla której Wykonawca dotyczy rozwiązanie. 2. Zamawiającemu nie wypełnił warunkuprzysługuje prawo do naliczenia kary umownej z tytułu niezrealizowanej do- stawy w sytuacji, gdy korzysta z prawa zakupu zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 8÷155 niniejszej umowy. 23. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3możli- wość potrącenia kary umownej z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówPotrącenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. 4. Wykonawca jest zobowiązany Niezależnie od prawa do zapłaty dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasa- dach ogólnych określonych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościKodeksie Cywilnym. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneZamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umow- nych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy jak też z tytułu odpowiedzialności deliktowej, jeżeli Wykonawca z tytułu odpowiedzialności udzielonej rękojmi, obniżenia wy- nagrodzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiprzypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym, o której mowa z tytułu wykonania zastępczego oraz w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyinnych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów i Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, Kary umowne naliczane będą bez względu na co Wykonawca wyraża zgodęto czy szkoda faktycznie zaistniała. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 10 % wartości 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia Zwłoka w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegonależności za dostarczony przedmiot umowy nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw chyba, że zwłoka w zapłacie należności mimo uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty przekracza 60 dni. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej od Sprzedającego, w przypadku: 1) opóźnienia w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji wykonaniu obowiązków wynikających z umowy nieprzekraczającego 14 dni, w wysokości 10,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do netto wynikającego z umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.opóźnienia; 2) opóźnienia w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – wykonaniu obowiązków wynikających z umowy przekraczającego 14 dni, w wysokości 200 zł 0,5 % wynagrodzenia netto wynikającego z umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.opóźnienia; 3) w przypadku odstąpienia za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron Sprzedającego bądź przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęleżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu netto wynikającego z umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone Zapłata kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiumownej, o której mowa w ust. 41 pkt 3) jest niezależna od zapłaty kar umownych, nie dokonał ich zapłatyo których mowa w pkt 1)-2) powyżej. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 73. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe , zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego484 k.c. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 24. W przypadku nie dojścia powstania sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Xxxxxx zobowiązują się do wykonania przyjętych zobowiązani zgodnie z umową, prowadząc jednocześnie starania o polubowne rozwiązanie sporu. 5. Xxxxxx zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu rozwiązanie wynikłego sporu. W razie niemożności osiągniecia porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – - w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 2.600,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷158÷12. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegowierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Xxxxxx ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 2. Dostawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu karę umownąkar umownych z tytułu: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 510 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkunetto, o którym mowa w § 4 ust. 8÷151 niniejszej Umowy; 2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia od każdej niezrealizowanej dostawy, określonej w harmonogramie dostaw, Złącznik nr 1 3) naruszenia obowiązku poufności, za każde jednokrotne naruszenie przez Wykonawcę i/lub jego pracowników , zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł. Przez jednokrotne naruszenie obowiązku poufności rozumie się ujawnienie innej informacji, choćby temu samemu podmiotowi lub tej samej informacji innemu podmiotowi. 23. Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówumownych, z tym jednak zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu w związku z nie wykonaniem bądź niewłaściwym wykonaniem niniejszej umowy nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust.1 Umowy. 4. Wykonawca Zamawiający jest zobowiązany uprawniony do zapłaty potrącenia należnych mu kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji umownych, poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o ich wysokościpotrąceniu. Potrącenie dokonywane jest z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (regulowanych faktur). 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatywyraża zgodę na potrącanie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęWykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i w przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyniewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy, dokumentu potwierdzającego, że Umowa została wykonana należycie. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 2% łącznej wartości brutto, o której mowa w §4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – ust. 1 umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, tj.: niedotrzymania terminów określonych w § 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia określonego w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcępowodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 70% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 510% wartości faktury brutto. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Łączna wysokość kar umownych, za wyjątkiem kary za odstąpienie od Umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkubrutto, o którym mowa w § 4 ust. 8÷151 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy 1.1 Za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 110% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu pkt.1 umowy. 4) 1.2 Za niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, 0,2% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia a jeśli opóźnienie wyniesie więcej niż 10 dni, liczony Zamawiający ma prawo od terminu umowy odstąpić i naliczyć karę określoną w pkt. 1.1. niniejszego paragrafu, 1.3 Za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu o którym mowa w § 9 2 pkt. 2 ust. 35) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, 1.4 Za nieprzedstawienie wykazu o którym mowa w § 4 ust. 8÷1512a ust 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 21.5 Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 1 umowy za każdy dzień liczony od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, dnia wyznaczonego na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownieusunięcie wad. 2. W przypadku przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, na zasadach ogólnych według obowiązującego kodeksu cywilnego. 3. Wykonawca nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZamawiającegoZamawiającego terminie. 5. Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania.

Kary umowne. 1. Wykonawca Inwestor zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) kary umowne: za zwłokę w przypadku zwłoki w rozpoczęciu dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji umowy w wysokości 1robót budowlanych zadania inwestycyjnego z przyczyn zależnych od Inwestora Zastępczego – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc za odstąpienie od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiającego z przyczyn zawinionych zależnych od Inwestora Zastępczego lub przez Wykonawcę, w wysokości Inwestora Zastępczego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złbrutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa określonego w § 9 3 ust. 3. 1. Zamawiający zapłaci Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego lub przez Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę% wynagrodzenia umownego brutto, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa określonego w § 4 3 ust. 8÷15. 21. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4Naliczone kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z jakichkolwiek należności Inwestora Zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem płatne będą na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone jej wystawienia na konto wskazane w nocie.. W przypadku, gdy kary umowne stają się wymagalnezapłacone przez jedną ze Stron nie pokryją szkody poniesionej przez drugą Stronę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest Strona będzie uprawniona do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8szkody na zasadach ogólnych, a zapłacona kara zostanie zaliczona na poczet tego odszkodowania. Postanowienia dotyczące Łączna wysokość kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejnie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. W przypadku nienależytego wykonania umowy: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowną za każdy dzień nienależytego wykonania umowy w wysokości 1odpowiadającej 20 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi brutto, stanowiącego iloczyn stawki określonej w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie§ 5 pkt 1. oraz powierzchni na jakiej usługa nie została należcie wykonana. 2b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzystąpienie do realizacji usług w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie terminie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł odpowiadającej 20 % wynagrodzenia brutto, stanowiącego iloczyn stawki określonej w § 5 pkt 1. oraz powierzchni na jakiej usługa nie została wykonana. c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieprzystąpienie do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek, pomimo telefonicznego wezwania, które zostało udokumentowane przez Xxxxxxxxxxxxx notatką służbowej, w zawiadomieniu wysokości odpowiadającej 20 % wynagrodzenia brutto, stanowiącego iloczyn stawki określonej w § 5 pkt 1. oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikapowierzchni dotkniętej wadami. 2. Podstawą naliczania kary określonej w pkt 1 jest treść Protokołu odbioru. 3) . Płatności z tytułu naliczonych kar, są wymagalne w terminie płatności faktur i mogą być rozliczane w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C. 4. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiającego, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęleżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 42 000,00 (dwa tysiące) zł brutto. Odstąpienie od Umowy powinno być wyrażone i dostarczone drugiej stronie w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej Kary umowne mogą być dochodzone przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost Spółdzielnie kumulatywnie lub też każda z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęnaliczonych kar może być dochodzona niezależnie od pozostałych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy. 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 10,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, całkowitego określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca jednak nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodywięcej niż wartość 30%)wynagrodzenia całkowitego. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia, licząc od nowych terminówdnia, wyznaczonego do ich usunięcia, jednak nie więcej niż wartość wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościwysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneWykonawca, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatywyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Wykonawcę faktury za prace będące przedmiotem umowy). 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęzapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyprzewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 8. Postanowienia dotyczące Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejumownych. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąJeśli pomimo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Klienta przez Digital Care do zaprzestania naruszeń w wykonywaniu Umowy, Klient w dalszym ciągu nie wykonuje należycie zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy, to jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Digital Care kar umownych za naruszenie warunków Umowy, to jest: 1a) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł wykonaniu określonych w Umowie zobowiązań niepieniężnych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit a-g. Kara umowna będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.okres od wystąpienia naruszenia do dnia naprawienia tego naruszenia lub do dnia wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze); b) 3% (trzy procent) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, Wartości Końcowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa opóźnienia przy zwrocie Urządzenia; c) 300 zł (trzysta złotych) za naruszenie obowiązku określonego w § 9 art. 5. ust 1 zdanie drugie tj. jeżeli naprawa Usterki lub Uszkodzenia (w tym również skorzystanie z rękojmi lub gwarancji) nie zostałaby zrealizowana za pośrednictwem Digital Care ; d) 1.000 zł (tysiąc złotych) za naruszenie zobowiązania określonego w art. 3 ust. 3. 5) 1. lit h tj. w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobęrazie dokonania w Urządzeniu jakiejkolwiek zmiany wpływającej na parametry techniczne Urządzenia, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkujego przeznaczenie lub właściwości, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15cel używania lub konstrukcję lub innych zmian, które mogłyby spowodować utratę gwarancji. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego Łączna wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodynależnych Digital Care od Klienta w ramach jednej Umowy nie może przekraczać czterokrotności Wartości Końcowej Urządzenia. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający Digital Care uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyza szkodę przewyższającą wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nienależytym wykonaniu umowy za pośrednictwem faksu, e-maila, lub telefonicznie na numer telefon dyżurnego wyznaczonego przez Wykonawcę wyznaczając wykonawcy termin do podjęcia interwencji w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca celu usunięcie usterek (nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubowniekrótszy niż 15 minut). 2. W przypadku nie dojścia przekroczenia terminu, o którym mowa w ust 1 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu obciążenia wykonawcy karą umowną za każde stwierdzone uchybienie 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) 500 zł (słownie pięćset złotych) po bezskutecznym upływie 15 minut od zgłoszenia w formie określonej w ust 1 b) 1 000 zł (słownie tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia w formie określonej w ust 1 c) W przypadku nienależytego wykonania usługi w zakresie sprzątania statków powietrznych w zakresie standardów określonych w niniejszej umowie, w tym w szczególności w przypadku uzasadnionych uwag i zastrzeżeń dotyczących usługi sprzątania statków powietrznych zgłoszonych przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającegoprzewoźników lotniczych, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10-krotności wynagrodzenia brutto, którą otrzymałby Wykonawca za prawidłową realizację usługi sprzątania danego rodzaju statku powietrznego zgodnie z Formularzem oferty. d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego maksymalnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o którym mowa w §7 ust. 1

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownązobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy kolejny dzień przestoju tramwaju spowodowanego wadą objętą rękojmią, liczonego od ustalonego dnia dostawy części zamiennych lub terminu wykonania naprawy w przypadku: 1) opóźnienia w dostawie zamówionych części zamiennych i przestoju tramwaju uzasadnionego względami technicznymi lub bezpieczeństwem ruchu powyżej 48 godzin (obowiązuje w dni robocze) lub po upływie innego ustalonego pomiędzy stronami terminu dostawy części 2) opóźnienia w usunięciu wady, i przestoju tramwaju powyżej 2 dni roboczych lub po upływie innego ustalonego pomiędzy stronami terminu usunięcia usterki. 2. Wykonawca jest nadto zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień: 1) opóźnienia w udzieleniu informacji zgodnie z § 1.7 umowy; 2) braku możliwości składania zleceń serwisowych przy pomocy aplikacji webowej; 3) braku podjęcia przez Wykonawcę decyzji określonej w § 7.5 umowy. 3. Kara umowna. o której mowa w ust. 1 nie będzie wymagalna: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.podstawienia tramwaju zastępczego o podobnych parametrach techniczno- eksploatacyjnych lub wyższych 2) w przypadku braku zawiadomienia gdy naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez serwis zewnętrzny, pojazd zostanie zaliczony jako gotowy technicznie, jeżeli będzie gotowy do wykonania zaplanowanych zadań przewozowych o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminówgodzinie 6:30 rano. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie zbiegu kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegoumowy dostawy i umowy serwisowej, kary podlegają sumowaniu. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Za niewykonanie, do całości przedmiotu umowy, w wyznaczonym terminie (skopiowanym z opisu przedmiotu zamówienia w dziale III SIWZ), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:umowną w wysokości: gdzie: 0,15 x (C oferty / P) x P brakująca C oferty - łączne wynagrodzenie o którym mowa w §4 ust. 1. P – łączna powierzchnia w ha objęta umową. P brakująca – różnica między powierzchnią deklarowaną a wykonaną 1) . Za opóźnienie w przypadku zwłoki wykonaniu przedmiotu umowy, lub za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji umowy usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 1terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej obliczanej wg wzoru [0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekciex C oferty], określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcieopóźnienia. 2) w . W przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w 25% kwoty wynagrodzenia określonego na podstawie §4 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęw części, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony kara ta jest liczona od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla wartości części od której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyodstąpiono. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia określonego na podstawie §4 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy w części, kara umowna będzie ta jest liczona od nowych terminówwartości części od której odstąpiono. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościz wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za powiadomieniem Wykonawcy i bez jego zgody. 5. Naliczone kary Kary umowne stają się wymagalne, nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, kara umowna nie dokonał ich zapłatypokryje wyrządzonej szkody. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez WykonawcęOdpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, Zamawiający uprawniony jest do których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności a której wystąpienie miało wpływ na jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęrealizację. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym w §3 ust.1, Zamawiający może naliczyć karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 10,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) . W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zakresu prac poszczególnych Etapów we wskazanym terminie, wynikającym z harmonogramu prac stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika opóźnienia w trybie określonym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200 zł 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikaopóźnienia. 4. W przypadku niestosowania się do programu działań konserwatorskich przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Xxxxxxxxxxxxx zgodnie z § 1 ust. 1 i ust. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może każdorazowo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3brutto. 5) . W przypadku nieuprawnionej zamiany osób w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuzespole roboczym i osoby kierującej pracami konserwatorskimi, o którym czym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyZamawiający może każdorazowo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcęniestosowania się Wykonawcy do §6 ust.2, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z fakturymoże każdorazowo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę, na co Wykonawca wyraża zgodęszczegółowo określonego w SIWZ oraz Instrukcji Przeciwpożarowej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną 5 000 zł za każdy przypadek. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody10 % wynagrodzenia umownego brutto. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejKary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 9. W razie opóźnienia zwłoki w zapłacie wykonaniu zleconych czynności bądź usunięcia wad Zamawiający może, z zachowaniem prawa do żądania kary umownej, wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie zleconego zadania lub usunięcia wad. 10. W razie niedochowania wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zadania bądź usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 11. Zamawiający uprawniony jest dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej. 12. Wysokość kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegonie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Jeżeli Wykonawca zapłaci nie dostarczy Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy terminie Dzieła zgodnie z zamówieniem, Zamawiający zachowując prawo do odstąpienia od Umowy może żądać kary umownej w wysokości 10,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonej kary, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15może on dochodzić pozostałej części odszkodowania. 2. Jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie jest w stanie poprawić dzieła w dodatkowo wyznaczonym terminie, zamiast kar za opóźnienie Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do może żądać kary umownej w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody20% wynagrodzenia netto za wykonanie Dzieła i odstąpić od Umowy. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna Zamawiający, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do żądania odszkodowania, jeżeli Wykonawca: a) nie poprawił lub nie uzupełnił Dzieła w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który zagroził, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie liczona mógł od nowych terminówUmowy odstąpić, b) naruszył przy wykonywaniu Dzieła prawa osób trzecich ten sposób, że za naruszenie to odpowiada lub współodpowiada Zamawiający. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Niezależnie od możliwości naliczania kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach ogólnych odszkodowania, jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przekracza wysokość kar umownych. 85. Postanowienia dotyczące Zapłata każdej z wyżej wskazanych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia nastąpi w terminie siedmiu dni, licząc od niejdnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej uiszczenia e-mailem na adres wskazany w §10. Zamawiający może też samodzielnie pomniejszyć wypłatę za należne wynagrodzenie. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąW przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu któregokolwiek Zlecenia przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z § 4 Umowy, Zamawiający może: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie Zlecenia i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 złkwoty Wynagrodzenia maksymalnego, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, 2) po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, liczony odstąpić od terminu o którym mowa umowy, a Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do zapłaty dodatkowo kary umownej w § 9 ust. 3wysokości 15% kwoty Wynagrodzenia maksymalnego. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku2. W przypadku nieprzedłożenia wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 211 lub wykazu pojazdów o którym mowa w § 4 ust. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego12, przewyższającego wysokość kar umownych do Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody100,00 za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona odstąpienia od nowych terminówumowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia maksymalnego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do W przypadku każdorazowego naruszenia zobowiązań wynikających z postanowień dotyczących poufności informacji lub danych osobowych Zamawiający może: 1) zażądać zapłaty kar umownych kary umownej w terminie 7 dni wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia maksymalnego, za każdy przypadek naruszenia, a 2) w przypadku trzykrotnego naruszenia w/w zobowiązań, odstąpić od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościUmowy ze skutkiem natychmiastowym i zażądać dodatkowo zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty Wynagrodzenia maksymalnego. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneW przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyWykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu Zleceń wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej niewykonania Zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost może, nie korzystając z fakturyuprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2, powierzyć wykonanie Zlecenia innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi, na co Wykonawca wyraża zgodękoszt i ryzyko Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych przed tym powierzeniem. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 12 ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 8. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu. 9. Suma kar umownych dotyczących danego Zlecenia liczonych na podstawie wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia maksymalnego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodypotrącania naliczonych kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 811. Postanowienia dotyczące Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek niewykonywania bądź nienależytego wykonywania Umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejna zasadach ogólnych. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od przekroczenia ustalonego terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuwykonania Umowy (opóźnienie), o którym mowa w § 4 5 ust. 8÷151 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu (opóźnienia), karę umowną w wysokości [0,2]% wynagrodzenia umownego brutto. Wysokość kary umownej, o której mowa w tym punkcie, jest ograniczona do [10]% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoW przypadku stwierdzenia przebywania w pomieszczeniach Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy osoby będącej pracownikiem Wykonawcy lub jego podwykonawcy znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub też stwierdzenia spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających przez taką osobę, przewyższającego wysokość kar umownych do Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody3.000 zł za każdy przypadek. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna opóźnienia Wykonawcy z usunięciem wad, Wykonawca – niezależnie od innych roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy oraz przepisów prawa - będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5wysokości [0,1]% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. Naliczone Wysokość kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacjiumownej, o której mowa w ust. 4tym punkcie, nie dokonał ich zapłatyjest ograniczona do [5]% wynagrodzenia umownego brutto. 64. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcękażdym z powyższych przypadków, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z fakturyw razie zaistnienia szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyprzewyższającego wysokość kar umownych. 85. Postanowienia dotyczące niniejszego paragrafu w zakresie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub pozostają w mocy w przypadku odstąpienia od niejUmowy przez którąkolwiek ze Stron. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy. 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy umowną w wysokości 10,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, całkowitego określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyopóźnienia. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od nowych terminówdnia, wyznaczonego do ich usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościwysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalneWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 4, nie dokonał ich zapłaty.1 za każdy dzień zwłoki 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez WykonawcęWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęzmiany w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1. 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie wynikającym z § 5 ust. 9 w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 8. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 9. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyprzewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 811. Postanowienia dotyczące Okoliczność, że Xxxxxxxxxxx nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niejumownych. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 110 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi nominalnej maksymalnej wartości umowy brutto, o której mowa w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie§ 8 ust. 1 niniejszej umowy. 2) . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – wykonaniu dostawy danej partii Butli z wodą, karę umowną w wysokości 200 zł 2 % od wartości złożonego zamówienia, którego ta zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikazwłoki. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. Kary umowne podlegają sumowaniu. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty potrącenia kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost pierwszej kolejności z fakturywynagrodzenia Wykonawcy za wykonane lub przyszłe wykonanie dostawy, na co Wykonawca wyraża zgodęzgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury – w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej lub odstąpienia od niejinnych nadzwyczajnych okoliczności lub też w przypadku zawarcia porozumienia rekompensującego skutki niewykonania umowy. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1a) za zwłokę w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy, w tym w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy zgłoszonych zarzutów do wykonanej weryfikacji, w wysokości 10,1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do przedmiot umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc ; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciewysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Za wynagrodzenie, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 1, uważa się wynagrodzenie umowne brutto za cały przedmiot umowy. 3. W sytuacji naliczenia przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych i nie uiszczenia ww. kar przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych kar umownych, wymienionych w ust. 1,. 4. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 5) . Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca umowie nie wypełnił warunkumoże przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłatyumowy. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej Zapłata przez WykonawcęWykonawcę kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a i b, nie zwalnia Wykonawcy z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodęobowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości uzupełniającego, jeżeli rzeczywiście poniesionej szkodyponiesiona szkoda przewyższa wartość kary umownej. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie umowy, Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnegood Wykonawcy. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąZamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1a) za zwłokę w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy zrealizowaniu dostawy – kary w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia umownego brutto za wykonywanie usługi w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - dla dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, licząc dostarczenia sprzętu zastępczego, wymiany sprzętu na nowy, wolny od dnia, wad – kary w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekciewysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia określonego dla uszkodzonego sprzętu za każdy dzień zwłoki. 2c) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika. 3) w przypadku odstąpienia odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia umowy Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5leżących po stronie Wykonawcy – 20% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za całość przedmiotu umowyokreślonego w § 4 ust. 4. 4) 2. W razie niewykonania zamówienia w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa w § 9 ust. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuterminie, o którym mowa w § 4 2 ust. 8÷15. 21 niniejszej Umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający zastrzega sobie ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodywezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit c). 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany zobowiązuje się do zapłaty kar umownych kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościwezwania do zapłaty/noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyna zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 1) za zwłokę w przystąpieniu do działań w przypadku zwłoki wystąpienia awarii, po upływie terminu określonego w rozpoczęciu realizacji umowy § 6 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 300 zł brutto za wykonywanie usługi każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 2) za zwłokę w danym obiekciewykonywaniu przeglądów konserwacyjnych, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - terminie określonym w OPZ – w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru przeglądu konserwacyjnego, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie. 2) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości - w zawiadomieniu oraz 30 wysokości 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownika.każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 34) w przypadku z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęprzyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 520% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu o którym mowa określonego w § 9 8 ust. 3.6; 5) z tytułu zwłoki w wysokości 2.800,00 zł brutto za każdą osobę, dla której Wykonawca nie wypełnił warunkuterminie realizacji naprawy, o którym której mowa w § 4 ust. 8÷154 - w wysokości 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego lub w drodze potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wg wyboru Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyz przysługującego wynagrodzenia. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokościna zasadach ogólnych. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Kary umowne. 1. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownąmoże zostać obciążony przez Zamawiającego następującymi karami umownymi: 1a) w przypadku wysokości 0,1 % ceny netto niedostarczonych w terminie Pojazdów, za każdy pełny dzień kalendarzowy zwłoki w rozpoczęciu realizacji umowy ich dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy, b) w wysokości 11 000,00 zł (jeden tysiąc) należnej za przeprowadzenie każdej kolejnej procedury odbioru Pojazdu skierowanego ponownie do Wykonawcy na mocy § 3 ust. 12 Umowy, c) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc) za każdy zakończony dzień postoju ponad liczbę dni wymaganych do przeprowadzenia naprawy, wskazanych w ww. opinii rzeczoznawcy ubezpieczyciela, w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 26 lit. b) Umowy, d) z zastrzeżeniem lit. i), w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ceny wynikającej z Umowy bez podatku VAT, o której mowa w e) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc) za wykonywanie usługi każdy dzień przestoju Pojazdu powodujący niezapewnienie zagwarantowanej gotowości technicznej w danym obiekcie, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym winno rozpocząć się wykonywanie usługi w danym obiekcie.okresie rozliczeniowym, 2f) w przypadku braku zawiadomienia o zmianie pracownika w trybie określonym w § 4 lub nieobecności pracownika na stanowisku ochrony – w wysokości 200 500,00 zł za każdy rozpoczęty pełny dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu naprawy zgodnie z § 8 ust. 13 Umowy, g) w wysokości 1500,00 zł za każdy zakończony dzień zwłoki w zawiadomieniu oraz 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności pracownikawynikający z braku wymiany Pojazdu zgodnie z § 8 ust. 15 Umowy. 3h) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy. 4) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w wykonywaniu usługi w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki Wykonawcy, liczony od terminu w przekazaniu brakujących elementów wyposażenia specjalistycznego (wraz z Dokumentacją Techniczną Wyposażenia), niezbędnego do Zwracamy się z wnioskiem o którym mowa zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę. Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji jaki zostanie po zapewnieniu finasowania zamówienia ryzyko kar jest wysokie. Wykonawca racjonalnie kalkulujący cenę ofertową musi bowiem uwzględnić w § 9 usttej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy i zakładany zysk, ale również wszelkie ryzyka związane realizacją danego zamówienia, w tym zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne. 3. 5) w wysokości 2.800,00 zł brutto Warto dodać, że Zamawiający również przewidział kary umowne za każdą osobęutracone dofinansowanie do przedmiotu umowy, które mogą być bardzo dotkliwe dla której Wykonawca nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8÷15. 2Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegopodtrzymuje pierwotnie wskazaną wysokość kar, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodytym samym nie wyraża zgody na ich zmianę. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości. 5. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, nie dokonał ich zapłaty. 6. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej. 9. W razie opóźnienia w zapłacie kar umownych naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.