Common use of Oświadczenia Stron Clause in Contracts

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Gmina Ciechanów oświadcza, żeiż: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej 1) na własny koszt wybuduje odcinek sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 615 od km 26 + 100 do km 29 + 200 na terenie miasta i gminy Ciechanów, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz powiatu Ciechanowskiego oraz województwa mazowieckiego, 2) sporządzi inwentaryzację powykonawczą inwestycji, 3) poniesie wszelkie koszty związane z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjnainwestycją, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek);której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, b. zawarcie 4) po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego Gmina Ciechanów zorganizuje trójstronne zebranie koordynacyjne z przedstawicielami Stron oraz wyłonionym w postępowaniu wykonawcą robót, 5) upoważnia Zakład Wodociągów i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich;Kanalizacji do kontrolowania przebiegu robót powyższej inwestycji, a zwłaszcza zakresu wykonanych robót zanikowych iulegających zakryciu. Gmina Ciechanów zobowiązana będzie każdorazowo powiadomić Spółkę o wykonaniu tych robót, na co najmniej 3 dni przed datą ich odbioru, c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.6) wszelkie prace budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z uzgodnioną przez Zakład dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Prace należy prowadzić pod nadzorem ZWiK. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną przeprowadzone przy udziale przedstawicieli ZWiK. 2. Najemca Spółka oświadcza, żeiż: a. prowadzi działalność gospodarczą 1) korzystając z przekazanych przez gminy środków oraz środków własnych przebuduje istniejącą sieć kanalizacyjną o długości ok. 910 m w zakresie: PKD […] ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy 17 Stycznia do ulicy Mławskiej. 3. Strony oświadczają, iż szczegółowe postanowienia w zakresie przekazania środków dla ZWiK - u , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i zawiera niniejszą Umowę 3 zostaną uregulowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;odrębnych umowach, w terminie nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia uchwał w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. b. zapoznał 4. Strony oświadczają, że będą - na wniosek drugiej Strony - przekazywać informacje idokumenty niezbędne do analizy warunków technicznych i ekonomicznych realizacji rozważanej Inwestycji, a także wzajemnie informować się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach o postępie prac przygotowawczych i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychrealizacji Inwestycji.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaa/ jest płatnikiem VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP 000-00-00-000, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem b/ jest upoważniony do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie wystawiania i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychotrzymywania faktur. 2. Najemca oświadcza, Wykonawca oświadcza że: a. prowadzi działalność gospodarczą a/ jest płatnikiem VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP , b/ jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur, c/ upoważnia Zamawiającego do wystawiania faktur z tytułu zastępczego usuwania wad i usterek oraz zastępczego wykonania robót, w zakresie: PKD […] tym związanych z usuwaniem szkód powstałych z powodu wad w robotach, bez podpisu Wykonawcy. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i zawiera niniejszą Umowę doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganymi SIWZ oraz znajduje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zgodne z prawem i należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. b. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu umowy, warunkami na terenie wykonywania usług i w ich obrębie i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz uważa je za wystarczające i jednoznaczne zarówno do określenia zakresu i wartości prac jak i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że w dostarczonym harmonogramie uwzględnił uwarunkowania pogodowe charakterystyczne dla czasu i miejsca realizacji przedmiotu umowy i wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu. 6. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy i osoby realizujący przedmiot umowy posiadają aktualne, udokumentowane badania lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 7. Wykonawca oświadcza, że począwszy od dnia robót rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy aż do chwili umowy jej zakończenia, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych osób i mienia na terenie wykonywania prac. Wykonawca odpowiada także za powierzone mienie oraz ewentualne szkody wyrządzone innym osobom, w tym za szkody wynikłe podczas dostawy materiałów i urządzeń. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich pracowników, a także osób trzecich działających na jego zlecenie i w porozumieniu z nim, oraz osób trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren robót, jak za działania własne. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót innego podmiotu lub ich części względnie urządzeń w toku prowadzenia robót, Wykonawca naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego. 8. Wykonawca deklaruje zachowanie poufności wszelkich otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu i zakresu robót. 1. Strony ustalają adresy do korespondencji: Zamawiający : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu Południe”, 44-253 Rybnik Osiedle Południe 37 Wykonawca: ............................................................................................................ 2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona listem poleconym, kurierem, faksem potwierdzonym listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem, potwierdzoną wiadomością mailową. 3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby, maila oraz numerów telefonów, teleksów i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Xxxxxx adres i zwrócone z Inkubatorem Przedsiębiorczości adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania;dokumentach ze skutkiem doręczenia. c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychprzypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Uczelnia oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej spełnia warunki, w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy tym warunki kadrowe, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia zawarte w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych Ustawie oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek)przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie; b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecichdysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia; c. posiada status dużego przedsiębiorcy studia są prowadzone według planów studiów i programów kształcenia, które spełniają warunki określone w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. Ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie; d. podjęte przez Studenta studia określone w par.2 ust. 2 kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego do nadania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca planowanego okresu studiów wybranych przez Studenta. W przypadku utraty uprawnień do kształcenia na kierunku, o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom którym mowa w transakcjach handlowychust. 1 Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia kontynuacji nauki na kierunku pokrewnym. e. wszelkie informacje związane z procesem kształcenia, szczegółowe warunki studiów w poszczególnych semestrach zawierające: terminy zajęć, wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń i praktyk, miejsce i czas ich prowadzenia, będą podane do wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej, e-maila i/lub uczelnianej tablicy ogłoszeniowej, przed rozpoczęciem każdego semestru. f. zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wysokość opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki określa Kanclerz WSTiJO w drodze zarządzenia. 2. Najemca Student oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD [x. podejmuje studia stacjonarne/niestacjonarne, pierwszego/drugiego stopnia na kierunku …] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;………………………….. b. przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości jej treścią, Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Świebodzicach Warszawie i Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych, oraz zobowiązuje się do jego ich przestrzegania;. c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 będzie uczestniczył we wszystkich programowych zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz że przystąpi do zaliczeń i egzaminów w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychterminach wyznaczonych przez Uczelnię.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaStrony oświadczają, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej iż zawierając niniejszą Umowę działają na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Konkursu organizowanego przez Zamawiającego na „PROJEKT KONCEPCYJNY WNĘTRZ KLUBU MŁODZIEŻOWEGO 12+” (dalej jako „Regulamin Konkursu”) oraz na podstawie oświadczeń złożonych w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy związku z rejestracją udziału w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Konkursie, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem zawierających zobowiązanie Twórcy do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza zbycia na rzecz Zamawiającego autorskich praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychmajątkowych do wskazanego tam Utworu. 2. Najemca Dla potrzeb Umowy przez pojęcie „Utworu”, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.), rozumie się projekt koncepcyjny wnętrz klubu młodzieżowego 12+ zlokalizowanego w Hotelu Warszawianka w Jachrance, zgłoszony do Konkursu oraz nagrodzony, którego wyłącznym autorem jest Twórca. 3. Twórca oświadcza, że:iż Utwór nie jest w niczym i przez nikogo ograniczony, a w szczególności jest wolny od wad prawnych oraz stanowi oryginalną kreację. Twórca gwarantuje jednocześnie, iż w dniu przekazania Zamawiającemu Utworu będą mu w pełni przysługiwać prawa autorskie do Utworu, w zakresie niezbędnym dla realizacji zasad Konkursu oraz postanowień zawartych w niniejszej Umowie. a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się 4. Twórca potwierdza, iż zgodnie z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości jego oświadczenia przyjmuje ofertę nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu na zasadach wskazanych w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 niniejszej Umowie oraz w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychRegulaminie Konkursu.

Oświadczenia Stron. 11.1. Wynajmujący oświadczama zawartą Generalną umowę dystrybucyjną z OSD, że:umożliwiającą w okresie obowiązywania Umowy, sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD; a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul1.2. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze SW1S/00076273/3 […], wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu […], która jest ważna do dnia […]; 1.3. samodzielnie pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (dalej: NieruchomośćPOB) w stosunku do energii elektrycznej sprzedawanej na podstawie Umowy i posiada w tym zakresie niezbędne umowy, w szczególności z OSP/ funkcję podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe na potrzeby Umowy pełnić będzie […], z którym ma zawartą odpowiednią umowę*; 1.4. jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy) z limitem ubezpieczenia nie niższym niż 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych) we wszystkich wypadkach ubezpieczeniowych (kopia polisy OC stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), zabudowanej budynkiem ; 1.5. zgodnie z warunkami posiadanej koncesji ma obowiązek / nie ma obowiązku* ustanowienia zabezpieczenia majątkowego w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni formie […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek)w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją i oświadcza, że gwarantem jest […]*; b. zawarcie 1.6. nie zachodzą żadne przeszkody do prawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności nie toczy się postępowanie, którego przedmiotem jest cofnięcie koncesji Wykonawcy, Wykonawca nie naruszył postanowień umów niezbędnych do realizacji Umowy (w szczególności zawartych z OSD, OSP i wykonanie niniejszej Umowy POB) w zakresie dającym podstawę do ich wypowiedzenia, umowy te nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychzostały też wypowiedziane przez którąkolwiek ze Stron. 2. Najemca W przypadku, gdyby w trakcie trwania Umowy zaistniało jakiekolwiek zdarzenie, które powodowałyby, że oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1.-1.6. powyżej przestałyby być zgodne ze stanem faktycznym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i przywróci stan zgodny z tymi oświadczeniami. 3. Zamawiający oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej3.1. ; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaStrony oświadczają, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (iż zawierając Umowę działają na podstawie zaakceptowanego przez Uczestnika Regulaminu konkursu „Nazwij nowe pociągi”, zwanego dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca Dla potrzeb Umowy przez pojęcie „Utworu”, rozumie się nazwę wybraną przez Komisję zgodnie z Regulaminem Konkursu, w brzmieniu „…..”, którego wyłącznym autorem jest Uczestnik. 3. Uczestnik oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą że Utwór stanowić będzie wynik oryginalnej twórczości indywidualnej oraz Uczestnikowi przysługiwać będą wszelkie prawa, w zakresie: PKD […] tym autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto Uczestnik zapewnia, że żaden z elementów lub fragmentów Utworu, ani Utwór jako całość - nie będą naruszały jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, prawa do wizerunku, interesów osób trzecich, ani chronionej tajemnicy. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe zapewnienia i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się oświadczenia. W przypadku skierowania z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do jego przestrzegania;całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ww. praw oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w tym zakresie – Uczestnik zobowiązuje się do niego wstąpić w charakterze interwenienta ubocznego, bądź Strony. c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu 4. Utwór jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 8 marca 2013 4 lutego 1994 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), zwanej dalej „prawem autorskim”.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący MPWiK oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej że z dniem określonym w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy Protokole przekazuje Klientowi w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą dzierżawę Stojak hydrantowy z Wodomierzem o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem parametrach określonych w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem Protokole będącym załącznikiem nr 1 do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychUmowy. 2. Najemca MPWiK oświadcza, że:że Xxxxxxxxx jest zalegalizowany i może być stosowany w obrocie publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami. a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD [3. Klient oświadcza, że woda pobierana przez Stojak hydrantowy, wykorzystywana będzie dla nieruchomości przy ul. …] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;………………….. / nr działki lub adres nieruchomości, dla której będzie następował pobór wody przez Klienta / b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i 4. Klient oświadcza, że po zakończeniu dzierżawy, zobowiązuje się zwrócić Stojak Hydrantowy z Wodomierzem w stanie niepogorszonym, a w przypadku jego zaginięcia, zniszczenia lub awarii spowodowanego jego nieprawidłowym użytkowaniem uregulować wszelkie należności na zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 5. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że wartość przedmiotu dzierżawy na dzień zawarcia umowy opiewa na kwotę 2800,00 zł. ( słownie złotych: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 ) zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 6. MPWiK przyjęło od Dzierżawcy kaucję w wysokości 2800,00 zł. 7. Klient upoważnia MPWiK do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 potrącenia należności wynikających z niniejszej Umowy z kwoty wpłaconej Kaucji. W przypadku nieuiszczenia należności w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychterminie określonym na dokumentach finansowych z tym związanych, MPWiK dokona zaspokojenia swych roszczeń z Xxxxxx.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Zamawiający oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności że jest właścicielem nieruchomości położonej w Świebodzicach Krakowie przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Nad Drwiną 10, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychbudynkami stanowiącymi własność Wynajmującego. 2. Najemca Wykonawca oświadcza, że:iż przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy zapoznał się wszechstronnie i z należytą starannością ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, jak również pozostałą dokumentacją stanowiącą integralną część Umowy, a także że miał możliwość zadania pytań i złożenia wniosku o wyjaśnienie postanowień w/w dokumentacji. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek uwag do żadnej części dokumentacji i że jest w stanie zrealizować Umowę na podstawie przedstawionych dokumentów. a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. 3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu warunkami lokalizacyjnymi budynków, a także został poinformowany, że realizacja prac wynikających z Inkubatorem Przedsiębiorczości Umowy odbywać będzie się na terenie nieruchomości, gdzie osoby trzecie (dalej łącznie jako Najemca) prowadzą działalność gospodarczą 24 godziny na dobę i nieruchomość ta nie zostanie wyłączona z korzystania w Świebodzicach i okresie trwania prac. Warunki te zostały przez niego uwzględnione w przedstawionej ofercie oraz sposobie wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w porozumieniu z Zamawiającym i jego przestrzegania;Najemcami. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania wykonywania prac w sytuacji gdy uzna, że zakłócają one możliwość normalnego funkcjonowania działalności prowadzonych przez Xxxxxxx. c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 4. Zamawiający zastrzega, że wszelkie prace wyłączeniowe wykonywane mogą być w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom terminie ustalonym uprzednio z Zamawiającym i jego Najemcami, wyłącznie w transakcjach handlowychweekendy w określonych godzinach tj. w sobotę od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 23:00.

Oświadczenia Stron. 11.1. Wynajmujący ma zawartą Generalną umowę dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą w okresie obowiązywania Umowy, sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD; 1.2. posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze […], wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu […], która jest ważna do dnia […]; 1.3. samodzielnie pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB) w stosunku do energii elektrycznej sprzedawanej na podstawie Umowy i posiada w tym zakresie niezbędne umowy, w szczególności z OSP/ funkcję podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe na potrzeby Umowy pełnić będzie […], z którym ma zawartą odpowiednią umowę*; 1.4. jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy) z limitem ubezpieczenia nie niższym niż 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych) we wszystkich wypadkach ubezpieczeniowych (kopia polisy OC stanowi Załącznik nr 3 do Umowy); 1.5. zgodnie z warunkami posiadanej koncesji ma obowiązek / nie ma obowiązku* ustanowienia zabezpieczenia majątkowego w formie […] w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją i oświadcza, że gwarantem jest […]*; 1.6. nie zachodzą żadne przeszkody do prawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności nie toczy się postępowanie, którego przedmiotem jest cofnięcie koncesji Wykonawcy, Wykonawca nie naruszył postanowień umów niezbędnych do realizacji Umowy (w szczególności zawartych z OSD, OSP i POB) w zakresie dającym podstawę do ich wypowiedzenia, umowy te nie zostały też wypowiedziane przez którąkolwiek ze Stron. 2. W przypadku, gdyby w trakcie trwania Umowy zaistniało jakiekolwiek zdarzenie, które powodowałyby, że oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1.-1.6. powyżej przestałyby być zgodne ze stanem faktycznym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i przywróci stan zgodny z tymi oświadczeniami. 3. Zamawiający oświadcza, że: a. przysługuje mu 3.1. ma zawartą Umowę o świadczenie usług dystrybucji obejmującą wszystkie Punkty poboru wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy; 3.2. układy pomiarowo-rozliczeniowe dla Punktów poboru są dostosowane do procesu zmiany sprzedawcy; 3.3. energię elektryczną nabywaną na podstawie Umowy, będzie zużywał wyłącznie na użytek własny w charakterze Odbiorcy końcowego; 3.4. nie posiada koncesji na obrót, dystrybucję, przesyłanie lub wytwarzanie energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy prawo własności nieruchomości położonej energetyczne; 3.5. nie jest odbiorcą przemysłowym w Świebodzicach przy ulrozumieniu art. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy 52 ust. 6 ustawy OZE umieszczonym w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)wykazie odbiorców przemysłowych zawartym w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 4. W przypadku, zabudowanej budynkiem gdyby w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych)trakcie trwania Umowy zaistniało jakiekolwiek zdarzenie, pomieszczenia biurowektóre powodowałyby, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjnaże oświadczenia, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie których mowa w ust. 3 powyżej przestałyby być zgodne ze stanem faktycznym, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychprzywróci stan zgodny z tymi oświadczeniami, pod rygorem ponoszenia negatywnych skutków złożonych oświadczeń. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Podmiot Publiczny oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej : Partner Xxxxxxxx został wybrany w Świebodzicach przy postępowaniu nr ref. ZDM/1/PPP/17 prowadzonym w trybie Ustawy o koncesji dotyczącym wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejść podziemnych w pasie drogowym Al. Jerozolimskich: w rejonie Dworca Centralnego, w rejonie ul. Strefowej 5A Emilii Plater oraz łącznika pomiędzy budynkiem LIM (Mariott) a Dworcem Centralnym” na podstawie przepisów Ustawy o koncesji z uwzględnieniem Ustawy o PPP; osoby reprezentujące ZDM posiadają wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają być zawarte przez Podmiot Publiczny na podstawie Umowy; Umowa została zawarta w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Podmiotu Publicznego; Przejście Podziemne znajduje się na działkach: nr ew. 1, 2 z obrębu 5 - 05 - 01 stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie ZDM; nr ew. 29/1 z obrębu 5-03-08 stanowiąca własność x.xx. Warszawa w zarządzie ZDM; nr ew. 31/3 z obrębu 6-01-10 stanowiąca własność x.xx. Warszawa w zarządzie ZDM; nr ew. 35 z obrębu 5-03-08 stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie ZDM; nr ew. 40/2 z obrębu 2-01-02 stanowiąca własność x.xx. Warszawa w zarządzie ZDM; nr ew. 40/4 z obrębu 2-01-02 stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie ZDM; nr ew. 17/1 z obrębu 5-03-09 stanowiąca własność x.xx. Warszawa w zarządzie ZDM; Umowa, w tym postanowienia w zakresie dzierżawy stanowi dla której Sąd Rejonowy Partnera Prywatnego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalejrozumieniu art. 3 pkt 11 Ustawy Prawo budowlane; osiągnięcie celów i założeń Stron określonych w Umowie może nastąpić tylko przez kompleksową realizację Przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wszystkich nierozerwalnie ze sobą powiązanych etapów Przedsięwzięcia. Partner Prywatny oświadcza, że: Nieruchomość)wykonuje swoją działalność zgodnie z Przepisami Prawa, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz szczególności posiada zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy; osoby reprezentujące Partnera Prywatnego posiadają wszelkie wymagane Przepisami Prawa upoważnienia i zgody do podpisania i wykonywania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają zostać zawarte przez Partnera Prywatnego na podstawie i w związku z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych)Umową oraz że sytuacja prawna Partnera Prywatnego w szczególności w zakresie reprezentacji Partnera Prywatnego, pomieszczenia biurowejest zgodna z przedłożonym odpisem z KRS; Umowa została zawarta w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Partnera Prywatnego, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. ponadto zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, nie narusza praw rzeczowych stoi w sprzeczności oraz nie skutkuje naruszeniem postanowień aktu założycielskiego Partnera Prywatnego, a także umów, których Partner Prywatny jest stroną oraz orzeczeń sądowych, zarządzeń, nakazów sądowych bądź postanowień jakiegokolwiek sądu lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecichinnego organu, któremu Partner Prywatny podlega; osiągnięcie celów i założeń Stron określonych w Umowie może nastąpić tylko przez kompleksową realizację Przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym wszystkich nierozerwalnie ze sobą powiązanych etapów Przedsięwzięcia; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaLider zobowiązuje się do realizacji Programu inkubacji, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy tym zapewnienia Przedsiębiorstwu typu startup usług podstawowych i specjalistycznych niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)tym obejmujących testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem aż do powierzchni socjalno-biurowych)momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego Przedsiębiorstwa typu startup, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie zwiększającego szanse jego komercjalizacji i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychrynkowego sukcesu. 2. Najemca oświadczaLider, że:Partnerzy i wszystkie inne podmioty świadczące usługi w Mazovian StartUPolis na rzecz startupu zobowiązują się do nieobejmowania, w trakcie realizacji Programu inkubacji, udziałów w Przedsiębiorstwie typu startup biorącym udział w Projekcie przez Lidera i Partnerów lub podmioty z nimi powiązane w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 419). a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i 3. Przedsiębiorstwo typu startup zobowiązuje się do jego przestrzeganiaudziału w Programie inkubacji zgodnie z: a) niniejszą Umową i Regulaminem Projektu (w przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem i Umową, oświadczenia Stron, co do których istnieją rozbieżności, powinny być interpretowane zgodnie z celem i treścią Umowy), b) wnioskiem inkubacyjnym Przedsiębiorstwa typu startup, c) Indywidualnym Planem Inkubacji (dalej: „IPI”), d) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. 4. Przedsiębiorstwo typu startup oświadcza, iż: a) jest właścicielem innowacyjnego pomysłu biznesowego, dalej również jako: „pomysł” zgłoszonego zgodnie z Regulaminem. Właścicielowi pomysłu przysługuje wyłączne i niczym nieograniczone i nieobciążone prawo do zgłoszonego pomysłu. W szczególności Przedsiębiorstwo typu startup oświadcza, iż: i. przysługują mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego pomysłu, ii. posiada wyłączne prawo do zgłoszonego przez niego pomysłu oraz wyłączne uprawnienie do rozporządzania nim w imieniu własnym, iii. opisany w pomyśle produkt/proces lub usługa nie są objęte postępowaniem o zastrzeżenie praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 b) nie jest powiązane w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 419) lub art. 61 ust. 5 ustawy wdrożeniowej z Liderem lub Partnerami projektu oraz podmiotami świadczącymi temu startupowi usługi w ramach indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego; c) zgłoszony pomysł jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia osób trzecich, a realizacja i implementacja pomysłu nie narusza ani nie spowoduje naruszenia obowiązujących przepisów prawa; d) zgłoszony pomysł nie jest przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Pomysłodawcę, udziałowców/akcjonariuszy, osób wchodzących w skład organów zarządczych lub nadzorczych Przedsiębiorstwa typu startup, e) zgłoszony pomysł nie jest przedmiotem umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, bądź innej podobnej umowy, która mogłaby utrudnić, bądź uniemożliwić jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem; f) Pomysłodawca, udziałowcy/akcjonariusze, osoby wchodzące w skład organów zarządczych lub nadzorczych Przedsiębiorstwa typu startup nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Lidera lub Partnerów; g) Pomysłodawca, udziałowcy/akcjonariusze, osoby wchodzące w skład organów zarządczych lub nadzorczych Przedsiębiorstwa typu startup nie są członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Lidera lub Partnerów; h) nie jest wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach realizacji Projektu; i) członkowie zarządu oraz udziałowcy/akcjonariusze Przedsiębiorstwa typu startup nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. osoby te popełniły przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; j) spełniło wszystkie warunki, o których mowa w Regulaminie Projektu, uprawniające go do zawarcia niniejszej Umowy; k) spełniło wszystkie warunki wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ze względu na przedmiot pomysłu, konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej w celu rozwijania pomysłu; l) nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania finansowania zgodnie z przepisami Ustawy wdrożeniowej: i. na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 9 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 419), ii. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.). iii. wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w transakcjach handlowychart. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1745) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r., poz. 659 ze zm.), iv. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym; m) projekt realizowany przez Przedsiębiorstwo typu startup w ramach indywidualnego planu inkubacji (IPI) nie jest projektem zakończonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; n) nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.); o) nie zataiło przed Liderem żadnych dokumentów, ani informacji dotyczących odpowiednio Przedsiębiorstwa typu startup i realizowanego pomysłu biznesowego, które należy uznać za istotne biorąc pod uwagę zasady i warunki określone w niniejszej Umowie i Regulaminie; p) wyraża zgodę na nieodpłatne udzielenie wizerunku oraz głosu i wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem udziałowców/ akcjonariuszy i członków Zarządu Spółki/Rady Dyrektorów Spółki) - w całości lub postaci dowolnych fragmentów, na potrzeby wykorzystania w materiałach promocyjnych, marketingowych, reklamowych lub informacyjnych dotyczących Projektu StartUPolis współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Działanie FEPW.01.01, Platformy startowe dla nowych pomysłów, (Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego) - Liderowi. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na następujących polach eksploatacji: i. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet), ii. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, iii. w sieci multimedialnej (w tym Internet), iv. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, v. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, vi. nadawanie za pośrednictwem satelity, vii. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, viii. wykorzystanie w utworach multimedialnych, ix. wykorzystanie na stronach internetowych, x. umieszczenie i wykorzystanie zdjęć we własnych materiałach promocyjnych, na stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej, na okładkach ewentualnych nośników i na nich samych, xi. wykorzystanie ww. materiałów lub ich fragmentów w ramach Internetu (w tym dystrybuowanej w Internecie telewizji interaktywnej), xii. Liderowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi – w całości lub w postaci dowolnych fragmentów oraz do wprowadzania zmian, w tym skracania wypowiedzi – w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania jego praw osobistych. Równocześnie Liderowi przysługuje prawo do przenoszenia praw wynikających z niniejszego oświadczenia na inne osoby; q) w przypadku konieczności udzielenia przez członków zarządu lub udziałowców/akcjonariuszy Przedsiębiorstwa typu startup odrębnej zgody na udzielenie wizerunku, głosu lub wypowiedzi na zasadach określonych w pkt p ppkt i) - xii), przedłoży ją Liderowi w terminie 3 dni od daty wezwania. Brak zgody osób wymienionych w zdaniu poprzednim na udzielenie wizerunku, głosu lub wypowiedzi będzie traktowany tak samo jako brak zgody Przedsiębiorstwa typu startup. Ponadto Startup oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie wizerunku, głosu lub wypowiedzi wskazanych osób bez ich zgody. 4. W przypadku, gdy którekolwiek ze złożonych oświadczeń i zapewnień Przedsiębiorstwa typu startup okaże się nieprawdziwe, Lider może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto w takiej sytuacji Lider może dochodzić naprawienia szkody powstałej w związku ze złożeniem przez Przedsiębiorstwo typu startup nieprawdziwego oświadczenia. 5. W przypadku, gdy którekolwiek ze złożonych oświadczeń i zapewnień przestanie być prawdziwe lub aktualne, Startup zobowiązane jest natychmiast powiadomić o tym fakcie Lidera w formie pisemnej. 6. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy i Regulaminu, wiążące są postanowienia Umowy.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. b. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 przedsiębiorcy/4 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością właściwą dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz profesjonalistów oraz zgodnie z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychobowiązującymi przepisami prawa. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i Wykonawca zobowiązuje się do jego przestrzeganiawywiezienia z terenu siedziby Zamawiającego wszelkich zużytych lub wymienianych materiałów lub części eksploatacyjnych oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji Usług, a w przypadku materiałów zagrażających środowisku naturalnemu do ich utylizacji. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy, w tym osobami posiadającymi: 1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci wymienionych co najmniej w grupie 1 pkt 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) lub inne ważne, co do których ma zastosowanie ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 2) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w rozumieniu zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci wymienionych co najmniej w grupie 2 pkt 2 i 5 Załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) lub inne ważne, co do których ma zastosowanie ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); 3) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, potwierdzone wydanym certyfikatem f-gazowym dla przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 15 maja 2015 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 881) oraz osobami posiadającymi certyfikat f-gazowy dla personelu, zgodny z wymaganiami określonymi w transakcjach handlowychustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych lub inne ważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, w dniu podpisania Umowy. Wykonawca będzie aktualizował dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, w przypadku utraty ważności któregokolwiek dokumentu, w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od dnia utraty ważności danego dokumentu. 5. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 6. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności polisy, dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową, wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący REMONDIS oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej jest zbierającym zużyte baterie i akumulatory w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy rozumieniu ustawy o BiA oraz zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą rozumieniu ustawy o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)ZSEE i posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytych baterii i akumulatorów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz posiada wiedzę, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjnodoświadczenie i warunki logistyczno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz techniczne pozwalające na wywiązanie się z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek)obowiązków niniejszej Umowy; b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecichposiada stosowne pozwolenia w zakresie prowadzonej przez siebie działalności; c. dysponuje specjalistycznymi pojemnikami umożliwiającymi zbiórkę i transport odpadów (pojemniki), pojazdami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych, jak i urzędowymi pozwoleniami na obrót tymi odpadami oraz posiada status dużego przedsiębiorcy wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001, ISO 9001; d. posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w rozumieniu opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychodpadach, pod numerem 000002864. W umowie wypełnia obowiązki zgodnie z ustawą o BiA oraz ustawą o ZSEE i ustawą o odpadach. Remondis oświadcza, iż posiada wymagane prawem pozwolenia oraz możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające na właściwe wykonanie umowy; e. podejmuje starania zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. 2. Najemca ROD oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczejnie zajmuje się gospodarką odpadami, a jedynie prowadzi miejsce odbioru od użytkowników końcowych zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego; b. zapoznał się przekazywane odpady będą pochodziły z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu nieprofesjonalnej działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości art. 45.ust. 1, a ROD jest na podstawie art. 66 ust. 4 pkt. 3 ustawy o odpadach zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadowej, a zatem odbiory będą realizowane bez KPO w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania;BDO. c. zapoznała się i akceptuje Regulamin Projektu „EKO DZIAŁKOWIEC”, d. w trakcie trwania Projektu EKO DZIAŁKOWIEC oraz obowiązywania niniejszej Umowy, nie zawrze z innymi podmiotami innych umów lub porozumień dotyczących zbiórki baterii i/lub ZSEIE (zgodnie z § 2 i 3 Umowy), ani nie zleci innym podmiotom nieupoważnionym odbioru i transportu baterii zebranych w pojemnikach oraz odbioru i transportu ZSEIE. e. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. rachunek bankowy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychnumerze …………………………………………………………………………….., na który uiszczone zostanie wynagrodzenie należne z tytułu realizacji nin. Umowy.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Klient oświadcza, że jest właścicielem* / użytkownikiem wieczystym* nieruchomości, położonej we Wrocławiu przy ul. …. - oznaczonej geodezyjnie dz. nr ..... , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. 2. Klient oświadcza, że własnym staraniem i na własny koszt zapewni warunki techniczne umożliwiające MPWiK realizację przedmiotu Umowy, a w szczególności: 1) Wybuduje na swój koszt przyłącze zgodnie z wydanym przez MPWiK uzgodnieniem oraz Wytycznymi MPWiK, 2) Zapewni prawidłowo wykonany i zabezpieczony wykop pod Przyłączenie, 3) Zapewni miejsce na bezpieczny montaż zestawu wodomierzowego zlokalizowane zgodnie z dokumentacją techniczną Przyłącza Wodociągowego, 4) zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Przyłącza Wodociągowego i w terminie do 30 dni od daty wykonania Przeglądu Przyłącza Wodociągowego dostarczy ją do MPWiK, 5) Zapewni Materiał (nasada/nawiertka, zasuwa, obudowa, komplet doszczelniający, skrzynka)* 3. Klient oświadcza, że jest mu znana treść obowiązujących przepisów: Ustawy, Regulaminu oraz Wytycznych MPWiK, w szczególności art. 15 ust. 2 Ustawy, zgodnie z którym Klient zapewnia na własny koszt realizację budowy Przyłącza Wodociągowego do Sieci Wodociągowej oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji Wodomierza Głównego. 4. MPWiK oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności 1) dokona Przyłączenia nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjnaKlienta, o łącznej powierzchni […której mowa w § 4 ust. 1, jeżeli zostaną spełnione przez Klienta warunki do Przyłączenia określone w Regulaminie i niniejszej Umowie. W ramach wykonanej usługi MPWiK zapewni: [ ] m2 materiał (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.nasada/nawiertka, zasuwa, obudowa, komplet doszczelniający, skrzynka) ** [ X ] robociznę niezbędną do wykonania Przyłączenia, 2. Najemca oświadcza) dokona Przeglądu Przyłącza Wodociągowego, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się jeżeli Klient dopełni wszystkich obowiązujących go czynności związanych z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychprawidłowym wykonaniem Przyłącza Wodociągowego.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaPrzedstawiciel Gminy oświadcza i zapewnia, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (a) Gmina jest właścicielem następujących Nieruchomości: - działki ewidencyjnej o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)221/11, zabudowanej budynkiem obręb Solina o powierzchni 6,4009 ha, opisanej w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz księdze wieczystej KW nr KS1E/00028527/9, działki ewidencyjnej o numerze 161/7 obręb Solina o powierzchni 2,0371 ha, opisanej w księdze wieczystej KW nr KS1E/00028527/9, działki ewidencyjnej o numerze 161/1 obręb Solina o powierzchni 0,4886 ha, opisanej w księdze wieczystej KW nr KS1E/00028527/9, działki ewidencyjnej o numerze 232/1 obręb Solina o powierzchni 1,7691 ha, opisanej w księdze wieczystej KW nr KS1E/00025413/6 - działka o numerze 161/5, obręb Solina o powierzchni 1,5254 ha, opisana w księdze wieczystej KW nr KS1E/00030094/1, należy aktualnie do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzwo. o. z siedzibą w Polańczyku i stanie się własnością gminy Solina po dokonaniu przez Gminę Solina zamiany. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek)dalej łącznie „Nieruchomości”; b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy (b) Nieruchomości nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecichsą obciążone prawami Osób Trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(c) Wedle najlepszej wiedzy Gminy, na terenie Nieruchomości znajdują się możliwe do eksploatacji źródła wody geotermalnej. 2. Najemca oświadczaPrzedstawiciele PKL oświadczają i zapewniają, że: a. prowadzi działalność gospodarczą że PKL dysponuje środkami niezbędnymi do zlecenia sporządzenia wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o uzyskanie dotacji przewidzianej programem “Udostępnianie wód termalnych w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes InkubatoraPolsce” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(“Wniosek”).

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaStrony oświadczają, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej iż zawierając niniejszą Umowę działają na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Konkursu organizowanego przez Zamawiającego na „Projekt Łazienki 2023” (dalej jako „Regulamin Konkursu”) oraz na podstawie oświadczeń złożonych na stronie xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx w Świebodzicach przy ulzwiązku z rejestracją udziału w Konkursie, zawierających zobowiązanie Twórcy określone w ust. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw2 i ust. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych3 poniżej. 2. Najemca Zgodnie z Punktem 5.6. lit. a) Regulaminu Konkursu w razie przyznania Twórcy nagrody Grand Prix Konkursu Twórca zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Utworu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 3. Zgodnie z Punktem 5.6. lit. b) Regulaminu Konkursu w razie przyznania Twórcy wyróżnienia I, II lub III stopnia, nagrody specjalnej, wyróżnienia internautów lub nagrody w konkursie „Debiut Roku” Twórca zobowiązał się do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z nagrodzonego Utworu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 4. Dla potrzeb Umowy przez pojęcie „Utworu” rozumie się projekt koncepcyjny mobilnej toalety publicznej na terenie ogrodu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, posiadającego siedzibę w zabytkowym Pałacu Zamoyskich przy ulicy Foksal w Warszawie. Projekt mobilnej toalety będzie stanowił uniwersalne rozwiązanie dla toalet publicznych realizowanych w cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenach parków, sportu i rekreacji lub/i w sąsiedztwie budynków o wysokich walorach architektonicznych, w tym terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, pod godłem i związane z nim utwory, zgłoszony do Konkursu oraz nagrodzony, których wyłącznym autorem jest Twórca. 5. Twórca oświadcza, że:iż Utwór nie jest w niczym i przez nikogo ograniczony, a w szczególności jest wolny od wad prawnych oraz stanowi oryginalną kreację. Twórca gwarantuje jednocześnie, iż w dniu przekazania Zamawiającemu Utworu będą mu w pełni przysługiwać prawa autorskie do Utworu, w zakresie niezbędnym dla realizacji zasad Konkursu oraz postanowień zawartych w niniejszej Umowie. a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się 6. Twórca potwierdza, iż zgodnie z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu jego oświadczenia, zgodnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości ust. 2 i ust. 3 powyżej odpowiednio, przyjmuje ofertę nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu lub ofertę udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Utworu na zasadach wskazanych w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 niniejszej Umowie oraz w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychRegulaminie Konkursu.

Oświadczenia Stron. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w drodze zapytania ofertowego na podstawie Uchwały nr 115/730/2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych z uwzględnieniem Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w oparciu o art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. zł, do których nie stosuje się ww. ustawy, w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy. 1. Wynajmujący oświadczaZamawiający zleca, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Świebodzicach pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przy ulzadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach zamówienia publicznego pn. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części „Rozbudowa i przebudowa wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych)termomodernizacją budynku biurowego”, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy które finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2. Najemca oświadczaPrzedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, że: a. prowadzi działalność gospodarczą aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji. Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane są dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót dostępnymi na stronie xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/000000 Nadzór inwestorski – w zakresieimieniu Xxxxxxxxxxxxx pełnić będzie: PKD […] …………………… -uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr …………………oraz zaświadczenie o opłaceniu składek OIIB Nr ………………………, nr. xxxxxxxxxxx: ………………… ………………….. – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach urządzeń elektrycznych i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. elektroenergetycznych bez ograniczeń Nr ……………… oraz zaświadczenie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychopłaceniu składek OIIB Nr ……………………., nr xxxxxxxxxxx: ………………………..

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej 1.1. Posiada wiedzę i doświadczenie w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem zakresie kardiologii oraz posiada potencjał osobowy i sprzętowy umożliwiający świadczenie usług zdrowotnych w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek)tym zakresie; b. zawarcie 1.2. Xxxxxx postanowiły współpracować w zakresie wykonania kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na udzielenie świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie. 1.3. Znane mu są prawne wymogi udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących Przedmiotem Umowy oraz spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa w szczególności dotyczy to wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, rozporządzeniach wykonawczych do wskazanych wyżej ustaw, a także w warunkach zawierania i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecichrealizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne ustalonych na dany okres rozliczeniowy w drodze Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 roku; c. posiada status dużego przedsiębiorcy 1.4. Świadczeń medycznych stanowiących Przedmiot Umowy udzielać będą wyłączenie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w rozumieniu tym, w szczególności uprawnienia nadane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 5 grudnia 1996 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] zawodach lekarza i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczejlekarza dentysty; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości 1.5. Zachowuje pełne władztwo nad wyrobami medycznymi wymienionymi w Świebodzicach i zobowiązuje się Załączniku Nr 1 do jego przestrzeganiaUmowy, a nadzór na nimi sprawować będzie personel Przyjmującego Zamówienie; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych1.6. Utrzyma stan osobowy gwarantujący prawidłowe wykonanie Umowy.

Oświadczenia Stron. 1a) Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, b) Urządzenia zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. Wynajmujący oświadczaoraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że:że dokumenty te przedstawi Zamawiającemu na każde jego żądanie. a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)c) Urządzenia dostarczone do Zamawiającego będą fabrycznie nowe, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz wolne od wad prawnych i fizycznych oraz gotowe do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. d) Urządzenia dostarczone Zamawiającemu pochodzą bezpośrednio od producenta lub z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie oficjalnych i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychautoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych. 2. Najemca Wykonawca oświadcza, że:że wraz z Urządzeniami dostarczy wszystkie wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty poświadczające dopuszczenie Urządzeń do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ograniczeń, pełną instrukcję obsługi Urządzenia oraz karty gwarancyjne – wszystko w języku polskim. a. prowadzi działalność gospodarczą 3. Zamawiający zastrzega sobie w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę okresie trwania gwarancji prawo do żądania zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wynikających z niespełniania przez Urządzenie warunków określonych w SIWZ. 4. W przypadku, gdy w zakres wyposażenia, o którym mowa w ustępach powyższych, wchodzi również oprogramowanie, Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zabezpieczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;licencji prawa do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych i w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu eksploatację oprogramowania dla jego potrzeb. Licencje na oprogramowanie będą dostarczone wraz z nośnikami instalacyjnymi w postaci płyty CD/DVD lub w wersji elektronicznej wraz z dostawą wyposażenia. b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości 5. Zamawiający oświadcza, że dokona terminowej zapłaty Wykonawcy za dostarczone i odebrane bez zastrzeżeń urządzenia objęte przedmiotem umowy w Świebodzicach wysokości i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 na zasadach określonych w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychumowie.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Wykonawca oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej 1) Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, narzędzia oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 2) Znajduje się w Świebodzicach przy ulsytuacji finansowej pozwalającej na realizację Przedmiotu umowy, w szczególności nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także nie występują wobec niego żadne okoliczności prawne lub faktyczne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych w Umowie. 3) Wykona Dzieło zgodnie z wymaganiami zasadniczymi wskazanymi w Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. Strefowej 5A U. UE. L. z 2006 r. Nr 157, str. 24 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 maszyn (dalej: NieruchomośćDz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca Zamawiający oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą 1) Akceptuje, że Przedmiot umowy może być wykonywany również przez podwykonawcę Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy, oraz za działania i zaniechania własne. 2) Wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o wykonanym Przedmiocie umowy dla potrzeb marketingowo - reklamowych Wykonawcy. Zgoda obejmuje w zakresie: PKD […] szczególności prawo Wykonawcy do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, a także ich publikacji na stronie internetowej i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;materiałach informacyjnych oraz marketingowych Wykonawcy. b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości 3) Uzyska wszelkie wskazane w Świebodzicach Umowie dopuszczenia, zezwolenia, czy opinie właściwych organów administracji publicznej konieczne do budowy i zobowiązuje użytkowania Dzieła. 4) Niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez Xxxxxx, bez uprzedniego wezwania, udostępni Wykonawcy wszelkie konieczne do budowy dopuszczenia, zezwolenia, opinie właściwych organów administracji publicznej, akty prawne oraz wszelkie inne dokumenty. 3. Strony oświadczają, że zobowiązują się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy. Jednocześnie Xxxxxx zobowiązują się do wzajemnego informowania się o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychwszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na termin realizacji prac.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaStrony oświadczają, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej iż zawierając niniejszą Umowę działają na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Konkursu organizowanego przez Zamawiającego na „Projekt Łazienki 2022” (dalej jako „Regulamin Konkursu”) oraz na podstawie oświadczeń złożonych na stronie xxx.xxxxxxxxxxx.xx w Świebodzicach przy ulzwiązku z rejestracją udziału w Konkursie, zawierających zobowiązanie Twórcy określone w ust. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw2 i ust. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych3 poniżej. 2. Najemca Zgodnie z Punktem 5.6. lit. a) Regulaminu Konkursu w razie przyznania Twórcy nagrody Grand Prix Konkursu Twórca zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Utworu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 3. Zgodnie z Punktem 5.6. lit. b) Regulaminu Konkursu w razie przyznania Twórcy wyróżnienia I, II lub III stopnia, nagrody specjalnej, wyróżnienia internautów lub nagrody w konkursie „Debiut Roku” Twórca zobowiązał się do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z nagrodzonego Utworu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 4. Dla potrzeb Umowy przez pojęcie „Utworu” rozumie się projekt koncepcyjny pawilonu wschodniego wystawowo-recepcyjnego z funkcją toalety publicznej na użytek Muzeum Pałacu Króla Xxxx XXX w Wilanowie, udostępnionej dla turystów na obszarze Muzeum Pałacu Króla Xxxx XXX w Wilanowie pod godłem i związane z nim utwory, zgłoszony do Konkursu oraz nagrodzony, których wyłącznym autorem jest Twórca. 5. Twórca oświadcza, że:iż Utwór nie jest w niczym i przez nikogo ograniczony, a w szczególności jest wolny od wad prawnych oraz stanowi oryginalną kreację. Twórca gwarantuje jednocześnie, iż w dniu przekazania Zamawiającemu Utworu będą mu w pełni przysługiwać prawa autorskie do Utworu, w zakresie niezbędnym dla realizacji zasad Konkursu oraz postanowień zawartych w niniejszej Umowie. a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się 6. Twórca potwierdza, iż zgodnie z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu jego oświadczenia, zgodnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości ust. 2 i ust. 3 powyżej odpowiednio, przyjmuje ofertę nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu lub ofertę udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Utworu na zasadach wskazanych w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 niniejszej Umowie oraz w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychRegulaminie Konkursu.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący ZASP oświadcza, że jest organizacją zbiorowego zarządzania w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu i wykonuje zbiorowe zarządzanie w zakresie udzielonego ZASP zezwolenia. 2. Uprawniony oświadcza, że jest artystą wykonawcą oraz że w zakresie i na polach eksploatacji objętych umową przysługują mu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, prawa do artystycznych wykonań lub tytuł prawny do przychodów z tych praw oraz, że w zakresie i na polach eksploatacji objętych umową nie zawarł umowy o zbiorowe zarządzanie tymi prawami z inną organizacją zbiorowego zarządzania, w tym z zagraniczną organizacją zbiorowego zarządzania. 3. Strony zgodnie przyjmują, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej 1) w Świebodzicach przy ulodniesieniu do artystycznych wykonań powstałych w ramach utworu audiowizualnego przed 24 maja 1994 r., tj. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy datą wejścia w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą życie ustawy o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem Uprawnionemu przysługują prawa do powierzchni socjalno-biurowych)tych artystycznych wykonań na polach eksploatacji objętych umową, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjnachyba że Uprawniony złoży oświadczenie o przeniesieniu praw lub udzieleniu licencji wyłącznej, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek)których mowa w § 8 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy; b. zawarcie i wykonanie 2) w odniesieniu do artystycznych wykonań powstałych w ramach utworu audiowizualnego po 24 maja 1994 r. Uprawnionemu nie przysługują prawa do tych artystycznych wykonań na polach eksploatacji objętych umową, chyba że Uprawniony złoży oświadczenie dotyczące przysługiwania praw, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 2) niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychumowy. 24. Najemca ZASP oświadcza, że:że przed zawarciem umowy przekazał Uprawnionemu – w formie pisemnej lub dokumentowej – w postaci zapisu na nośniku cyfrowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym systemu elektronicznego udostępnionego przez ZASP – informację o jego prawach i obowiązkach wynikających z rozdziału 4 ustawy o zbiorowym zarządzaniu i umowy oraz o dokonywanych przez ZASP potrąceniach na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania oraz na prowadzoną przez ZASP działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, która stanowi załącznik nr 1 do umowy. a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. 5. Uprawniony oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu zasadami podziału przychodów z Inkubatorem Przedsiębiorczości praw określonymi w Świebodzicach Regulaminie Repartycji, stanowiącym załącznik nr 3a do niniejszej umowy, dostępnym na stronie internetowej xxx.xxxx.xx z przekazaną mu przez ZASP informacją o jego prawach i obowiązkach wynikających z rozdziału 4 ustawy o zbiorowym zarządzaniu i umowy oraz o dokonywanych przez ZASP potrąceniach na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania oraz na prowadzoną przez ZASP działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym uregulowanych Regulaminem określającym zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym stanowiącym załącznik nr 3b do niniejszej umowy, Regulaminem określającym zasady i tryb rozpoznawania skarg dotyczących członkostwa w ZASP lub wykonywania zbiorowego zarządzania stanowiącym załącznik nr 3c do niniejszej umowy oraz pozostałymi regulaminami, uchwalonymi przez właściwe organy statutowe ZASP, dostępnymi na stronie internetowej xxx.xxxx.xx oraz je akceptuje. 6. Uprawniony przyjmuje do wiadomości, że wprowadzone we właściwym trybie zmiany do informacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz regulaminów, o których mowa w ust. 5 staną się integralną częścią niniejszej umowy i są dla Uprawnionego wiążące. 7. ZASP zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 powiadamiać Uprawnionego o zmianach, o których mowa w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychust. 6 powyżej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Oświadczenia Mieszkańca: Mieszkaniec oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności że posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Mieszkaniec oświadcza, że jest właścicielem/użytkownikiem—wieczystym nieruchomości położonej w Świebodzicach Gminie Starogard Gdański przy ul… o nr ewidencyjnym .. w miejscowości … (kod pocztowy ….) na potwierdzenie czego składa, jako załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, aktualny odpis z księgi wieczystej/ektualny -wypis-z ewidencji gruntów i budynków. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 W przypadku współwłasności/współużytkowania—wieczystego nieruchomości wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy współwłaściciele zaciągają solidarnie (dalej: Nieruchomośćzgodnie z art. 370 kodeksu cywilnego), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem . Dalsze postanowienia Umowy dotyczące Xxxxxxxxxx stosuje się do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczeniawszystkich współwłaścicieli/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca współużytkowników włeczystyekh Tym samym Mieszkaniec oświadcza, że: a. prowadzi że jedynie osoby wymienione jako strony niniejszej umowy posiadają tytuł prawny do nieruchomości; Mieszkaniec oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomością oraz przekazuje prawo do dysponowania ww. nieruchomością w zakresie niezbędnym do montażu instalacji OZE Gminie Starogard Gdański na cele związane z realizacją inwestycji na czas realizacji projektu oraz jego trwałości. Okres trwałości projektu rozumiany jako okres 5 lat (dla projektów finansowanych z EFRR) został określony x.xx. w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 „Umowa Partnerstwa 2014- 2020"; Mieszkaniec oświadcza, że w budynku mieszkalnym, na którym ma zostać zamontowana instalacja OZE nie jest prowadzona przez niego, jak i osoby trzecie działalność gospodarczą gospodarcza (w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę tym również działalność rolnicza lub agroturystyczna) lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości gospodarczej nie będzie wykorzystywana energia cieplna bądź elektryczna wyprodukowana w Świebodzicach wyniku montażu instalacji OZE w okresie trwałości projektu; Mieszkaniec wyraża zgodę na zainstalowanie urządzenia OZE oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych, w celu montażu przedmiotowych urządzeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. nieodpłatnego użyczenia nieruchomości (w tym niezbędnej powierzchni dachu, pomieszczeń), w celu montażu instalacji OZE, na czas realizacji projektu i na okres trwałości projektu; Mieszkaniec umożliwi realizację inwestycji w kształcie i zakresie określonym w dokumentacji technicznej opracowanej w ramach Projektu. Niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji urządzeń oraz sposobu ich montażu niezgodnie z projektem bez porozumienia z Gminą Starogard Gdański; Mieszkaniec zapewnia, iż instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania lub ciepłej i zimnej wody, do której podłączana będzie instalacja OZE jest sprawna i spełnia wymagania niezbędne do podłączenia instalacji OZE; Mieszkaniec oświadcza, że jest świadomy, iż w trakcie robót niezbędne towarzyszące roboty dodatkowe generować mogą koszty nieobjęte dofinansowaniem unijnym; Mieszkaniec zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych niezbędnych do montażu przez Gminę urządzeń OZE; które stanowić będą koszt niekwalifikowalny i nie mogą być dofinansowane ze środków UE; Mieszkaniec jest świadomy, że wykonanie instalacji na budynkach nowobudowanych jest możliwe pod warunkiem, iż budynek został zasiedlony oraz posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy pozwolenie na użytkowanie na dzień sporządzenia niniejszej umowy. Gmina Starogard Gdański oświadcza, że wykonane instalacje przez cały okres realizacji projektu tj. do dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych30 sierpnia 2020 roku oraz przez 5 kolejnych lat od zakończenia projektu (rozumianego jako wypłata ostatniej transzy dofinansowania na rzecz Gminy Starogard Gdański) stanowić będą własność Gminy Starogard Gdański i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom nieruchomości. Po upływie okresu określonego powyżej zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez dodatkowych opłat na rzecz Gminy. Przeniesienie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oświadczenia Stron. 1Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Wynajmujący Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, materiałów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., 412 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udostępnienie dokumentacji Systemu oraz kodów źródłowych i wynikowych Systemu zostanie udokumentowane protokołem. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom w zakresie Usługi Wsparcia Utrzymania /* Usługi Rozwoju /*. Wykonawca powierzy/*nie powierzy wykonanie Usług Wsparcia Utrzymania /* Usługi Rozwoju następującemu podwykonawcy ………………………………… O każdej zmianie podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego/*. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca zobowiązuje się wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia/*. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania/*. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych przetwarzanych z wykorzystaniem Systemu. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentów, materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca z chwilą zawarcia Umowy nie może, bez uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego, tworzyć, zbywać, ani w inny sposób udostępniać oprogramowania zależnego lub inspirowanego Systemem lub jego modyfikacjami wykonanymi w ramach niniejszej Umowy oraz nie ma prawa certyfikować innego oprogramowania w zakresie współpracy z Systemem. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 10 dni roboczych od upływu okresu gwarancji na Produkty/Usługi wykonane w ramach Umowy, dokona wraz z podwykonawcami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia, trwałego usunięcia ze wszystkich posiadanych nośników: aplikacji, danych oraz udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się, że w oświadczeniach i dokumentacji składanej w związku z realizacją Przedmiotu Umowy nie będą zamieszczane zapisy, których wynikiem mogłoby być powstanie ograniczenia, uniemożliwiającego przeprowadzenie w trybie konkurencyjnym procedury powierzenia Usług Wsparcia Utrzymania i Rozwoju Systemu osobie trzeciej, niezależnej od Wykonawcy lub producenta, lub podjęcia samodzielnego utrzymania i rozwoju Systemu przez Zamawiającego lub RF. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy. Strony zgodnie oświadczają, że niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej i organizacyjnej, którą dysponuje Zamawiający, nie będzie on traktowany, w zakresie przedmiotu Umowy, jak profesjonalista o poziomie porównywalnym do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje do oprogramowania, dokumentacji i narzędzi (nie dostarczonych lub udostępnionych przez Zamawiającego), którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo : wytwarzanie produktów w ramach niniejszej Umowy, w tym oprogramowania i dokumentacji, korzystanie przez Xxxxxxxxxxxxx z produktów niniejszej Umowy oraz z praw autorskich, licencji, praw własności nieruchomości położonej przemysłowej, intelektualnej, praw własności wzorów przemysłowych, itp. nabytych w Świebodzicach przy ulzwiązku z niniejszą Umową, nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Wykonawca oświadcza, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i że wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub jakichkolwiek praw obligacyjnych po wykonaniu Umowy wszelkich roszczeń osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca , Wykonawca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie, a wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników. Wykonawca zobowiązuje się nie ograniczać Zamawiającego w zakresiezgodnym z prawem korzystaniu z produktów powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do: PKD […] realizacji przedmiotu Umowy w zakresie i zawiera niniejszą Umowę terminach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się niej określonych, zgodnie z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu najlepszą wiedzą merytoryczną, najwyższą starannością, efektywnością, zgodnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i najlepszą praktyką oraz odpowiednimi przepisami. Ponadto zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 kontroli przestrzegania zobowiązania do poufności przez wszystkie osoby zaangażowane w rozumieniu realizację Przedmiotu Umowy; bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, nie podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby stać w sprzeczności z działaniami wykonywanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy, a w szczególności prowadzić do powstania konfliktu interesów, informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w zakresie merytorycznym, jak i terminowym), w tym o wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego lub innego, lub o zaistnieniu innych istotnych zdarzeń. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania realizacji bez zmian wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, po objęciu Systemu procesem Reorganizacji i Integracji. Usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy, wymagające przetwarzania danych osobowych, świadczone będą przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 10 maja 2018 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w transakcjach handlowych.sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zamawiający, dla celów wykonania Umowy przez Wykonawcę, powierza niniejszym przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których jest administratorem, w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Systemu. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem; dopuszczać do przetwarzania danych, w szczególności do obsługi systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz do urządzeń wchodzących w jego skład, wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania danych osobowych zachowały te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy oraz ustaniu zatrudnienia danej osoby przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się, iż wszystkie osoby, które będą wykonywać na rzecz Zamawiającego Usługi Wsparcia Utrzymania i Usługi Rozwoju objęte zakresem niniejszej Umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno rozpocząć się nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji umowy i trwać do końca jej realizacji. Powyższy wymóg zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy ww. czynności zostaną wykonane osobiście przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą lub działającego w charakterze spółki osobowej. Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu, w ciągu 7 dni roboczych od podpisania Umowy, pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób skierowanych do realizacji Umowy, w szczególności żądania oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących prace w zakresie realizacji Umowy: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników- zgodnie z oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w szczególności bez informacji o wynagrodzeniu, adresach zamieszkania pracowników, numerach PESEL), z wyłączeniem danych o: imieniu i nazwisku pracownika, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, w przypadku umów okresowych okresie zatrudnienia i wymiarze etatu, które powinny być możliwe do zidentyfikowania i jednoznaczne; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, z tym, że informacje takie jak data zgłoszenia oraz imię i nazwisko ubezpieczonego powinny być możliwe do zidentyfikowania. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 26-27, w wyznaczonych terminach, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z § 12 ust. 3 umowy. W przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów określonych w ust. 26-27, Zamawiający może skierować wniosek o przeprowadzenie kontroli do organu nadzorującego realizację przepisów prawa pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia kolejnej osoby, posiadającej kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż osoba zastępowana, przez pozostały okres realizacji Umowy

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Wykonawca oświadcza, że:że wszelkie oprogramowanie zainstalowane w dostarczonym sprzęcie pochodzi z legalnych źródeł i jest objęte licencją/licencjami producentów. a. przysługuje 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zgody producentów na sprzedaż oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem. 3. Wykonawca oświadcza, że certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania, którymi jest oznakowany sprzęt są oryginalne. 4. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ulzakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie niezbędne prawa do sprzedaży sprzętu komputerowego. 5. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Wykonawca oświadcza, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i że wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychszczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 26. Najemca Wykonawca oświadcza, że:że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, w przeciwnym wypadku udziela upoważnienia Zamawiającemu do wykorzystania i udostępniania tych danych i informacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań Zamawiającego. a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i 7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przekazanie licencji wraz ze sprzętem nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zobowiązuje się do jego przestrzegania;podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych i strat z tym związanych, jak również związanych z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.). c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 8. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia oprogramowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom szczególności zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny i inne podobne płatności, w transakcjach handlowychtym poniesione opłaty i koszty sądowe. 9. Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy składowe zestawów komputerowych stanowiące przedmiot niniejszej umowy są fabrycznie nowe (tj. nieużywane, niefabrykowane, nieregenerowane, nieużywane we wcześniejszych wdrożeniach), kompletne, sprawne techniczne, ich zakup i korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich.

Oświadczenia Stron. 1Strony umowy oświadczają, że są podmiotami uprawnionymi do wykonywania działalności leczniczej w zakresie badań diagnostycznych i spełniają warunki do wykonywania działalności leczniczej przewidziane w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. Wynajmujący U. 2022 , poz. 633 ze zm.), a przekazywana w związku z wykonaniem niniejszej umowy dokumentacja medyczna udostępniana będzie stosowanie do dyspozycji art. 26 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2022 poz.1876 ze zm.) Strony oświadczają, że dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, personelem oraz warunkami technicznymi i lokalowymi umożliwiającymi należyte wykonanie umowy. Strony oświadczają, że dysponują narzędziami do bezpiecznego teleinformatycznego przesyłania obrazów wykonanych w ramach badań, jak również do bezpiecznego teleinformatycznego przesyłania opisów lekarskich badań. Strony oświadczają, że zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku z Umową, jako informacje poufne. W szczególności, Xxxxxx oświadczają, że zobowiązują się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do ochrony wszelkich danych stanowiących tajemnicę zawodową oraz objętych ochroną danych osobowych. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej że zapozna personel Udzielającego Zamówienia – techników radiologii z procedurami postępowania w Świebodzicach przy ulzakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług realizowanych w ramach niniejszej umowy. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą że akceptuje warunki realizacji przedmiotu zamówienia – opisy badań w zakresie: PKD […] zależności od potrzeb i zawiera niniejszą Umowę nie będzie wnosił roszczeń z tytułu realizacji mniejszej liczby opisów badań od przedstawionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zamówieniu. Lista lekarzy Przyjmującego Zamówienie, uprawnionych do wykonywania opisów lekarskich badań stanowi Załącznik 3 do Umowy. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się informować o zmianach na liście lekarzy uprawnionych do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 wykonywania opisów badań. Aktualizacja listy lekarzy nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychformie korespondencji elektronicznej .

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy w terminie do 3 Dni roboczych od daty zawarcia Umowy, materiałów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentów, materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 10 Dni roboczych od dnia zakończenia realizacji, rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, dokona wraz z podwykonawcami oraz osobami trzecimi uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia trwałego usunięcia ze wszystkich posiadanych nośników: aplikacji, danych oraz udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji. 5. Wykonawca oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo 1) wytwarzanie produktów w ramach niniejszej Umowy, w tym oprogramowania i dokumentacji, 2) korzystanie przez Xxxxxxxxxxxxx z produktów niniejszej Umowy oraz z praw autorskich, licencji, praw własności nieruchomości położonej przemysłowej, intelektualnej, praw własności wzorów przemysłowych, itp. nabytych w Świebodzicach przy ulzwiązku z niniejszą Umową, nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. 6. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Wykonawca oświadcza, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i że wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 7. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów. 8. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub jakichkolwiek praw obligacyjnych po wykonaniu Umowy wszelkich roszczeń osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie, a wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników. 29. Najemca oświadcza, żeWykonawca zobowiązuje się nie ograniczać Zamawiającego w zgodnym z prawem korzystaniu z produktów powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do: a. prowadzi działalność gospodarczą 1) realizacji przedmiotu Umowy w zakresie: PKD […] zakresie i zawiera niniejszą Umowę terminach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się niej określonych, zgodnie z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu najlepszą wiedzą merytoryczną, najwyższą starannością, efektywnością, zgodnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i najlepszą praktyką oraz odpowiednimi przepisami. Ponadto zobowiązuje się do jego przestrzeganiakontroli przestrzegania zobowiązania do poufności przez wszystkie osoby zaangażowane w realizację Przedmiotu Umowy; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 2) bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, 3) nie podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby stać w rozumieniu sprzeczności z działaniami wykonywanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy, a w szczególności prowadzić do powstania konfliktu interesów, 4) informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w zakresie merytorycznym, jak i terminowym), w tym o wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego lub innego, lub o zaistnieniu innych istotnych zdarzeń. 11. Usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy, wymagające przetwarzania danych osobowych, świadczone będą przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 29 sierpnia 1997 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2135). 12. Zamawiający, dla celów wykonania Umowy przez Wykonawcę, powierza niniejszym przetwarzanie danych osobowych, w transakcjach handlowychstosunku do których jest administratorem, w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Systemu. 13. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 1) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024); 2) zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 3) dopuszczać do przetwarzania danych, w szczególności do obsługi systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz do urządzeń wchodzących w jego skład, wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; 4) zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania danych osobowych zachowały te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy oraz ustaniu zatrudnienia danej osoby przez Wykonawcę. 15. W celu uregulowania zasad realizacji Umowy w obszarze związanym z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w terminie 3 Dni roboczych od daty przekazania, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść Zamawiający przekaże w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaStrony Umowy zgodnie oświadczają, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej iż w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 ramach naboru do Projektu „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” Pomysłodawca złożył Wniosek inkubacyjny - opis Pomysłu (zwany dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują sięPomysłem) nr ID: hala produkcyjnoPOPW.01.01.01-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni [00-…] m2 (dalej……../22 pod nazwą: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych……………………………………. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę Pomysłodawca w ramach prowadzonej warunkowej umowy inkubacyjnej zobowiązany jest w wyznaczonym terminie ,o którym mowa w § 5, ust. 1do zarejestrowania spółki kapitałowej (zwanej dalej Spółką) z siedzibą na terenie Polski Wschodniej, której przedmiot działalności gospodarczej;zgodny będzie ze zgłoszonym Pomysłem, o którym mowa w ust. 1. b. zapoznał się 3. Pomysłodawca w okresie obowiązywania umowy, w wyznaczonym przez RARR terminie i miejscu ma prawo do skorzystania z treścią regulaminu jednodniowych 6 h warsztatów i 2 h konsultacji z zakresu zakładania działalności w formie spółki kapitałowej, które będą organizowane przez Lidera. 4. Umowa określa warunki jakie Strony umowy muszą spełnić celem podpisania Umowy Inkubacyjnej. 5. Umowa została zawarta na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Projektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychPlatformy Startowe Start In Podkarpackie”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., przyjętego Uchwałą Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nr , zwanym dalej Regulaminem.

Oświadczenia Stron. 1) w dniu 3 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI podjęło uchwałę nr 4/08/NWZ/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty nie wyższej niż 132.764,00 zł, czyli o kwotę nie większą niż 12.820,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 12.820 nowych, zwykłych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 zł każda akcja („AKCJE CZWARTEJ EMISJI”); uchwała z dnia 3 sierpnia 2018 r. została objęta protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI z dnia 3 sierpnia 2018 roku, sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Xxxxxxx Xxxxxx – Skrzypczyk, zastępcę notariusza dr Wisławy Boć - Mazur, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy xx. Wynajmujący oświadcza, że:Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 000/000 (Repertorium A nr 7074/2018), a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej 2) posiada udziały w Świebodzicach przy ulkapitałach zakładowych spółek prowadzących działalność operacyjną, 3) została utworzona z założeniem pełnienia przez nią funkcji spółki zarządzającej w strukturze holdingowej realizującej przyjętą branżową strategię biznesową. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy Spółka holdingowa zarządza aktywami w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 postaci udziałów w poszczególnych spółkach powiązanych kapitałowo (dalej: Nieruchomośćspółkach operacyjnych), zabudowanej budynkiem prowadzących działalność przede wszystkim w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych)branży produkcji, pomieszczenia biurowedystrybucji i sprzedaży kawy palonej klasy premium oraz napoju kawowego „Cold Brew”, pomieszczenia/powierzchnia tzwa także w zakresie tworzenia i prowadzenia sieci kawiarni pod marką „Etno Cafe”. open spaceStworzona, pokoje spotkań biznesowych w oparciu o wypracowaną przez Spółkę i jej spółki zależne biznesową strategię branżową, struktura holdingowa ma stanowić znaczącą i silną grupą kapitałową działającą w branży produkcji, dystrybucji i sprzedaży kawy palonej klasy premium oraz sala konferencyjnanapoju kawowego „Cold Brew”, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie a także tworzenia i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychprowadzenia sieci kawiarni pod marką „Etno Cafe”. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Jednostka oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej a) prowadzi kształcenie w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy Szkole Doktorskiej w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem dyscyplinach naukowych wymienionych w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz Decyzji Rektora Politechniki Poznańskiej z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek)dnia 14 listopada 2022 roku; b. zawarcie b) posiada niezbędne zasoby kadrowe i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy infrastrukturę badawczą, w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychcelu realizacji Projektu. 2. Najemca Partner oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą a) posiada biznesowe doświadczenie w zakresie: PKD […] obszarze związanym z realizacją Projektu, łącznie z doświadczeniem badawczo-rozwojowym oraz zasoby kadrowe i zawiera niniejszą Umowę materialne, umożliwiające stworzenie dla Doktoranta stanowiska pracy oraz zapewnienie mu opieki w ramach prowadzonej działalności gospodarczejrozwiązaniu Problemu; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości b) wyraża zgodę na kształcenie Doktoranta w Świebodzicach Szkole Doktorskiej i zobowiązuje się do umożliwić Doktorantowi realizację programu kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz wywiązanie się z jego przestrzeganiaobowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Regulaminu; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 c) nie toczy się wobec niego postępowanie przewidziane w rozumieniu ustawy ustawie z dnia 8 marca 2013 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (x.x. Xx.U. 2024 poz. 794), ani przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2309), nie został złożony wobec niego wniosek o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom wszczęcie któregokolwiek z takich postępowań, jak też nie zachodzą przesłanki do złożenia tego typu wniosku. 3. Doktorant oświadcza, że: a) spełnia wymagania stawiane osobie ubiegającej się o stopień doktora; b) jest świadomy praw i obowiązków Doktoranta wynikających z przepisów prawa, w transakcjach handlowychszczególności Ustawy oraz Regulaminu i zobowiązuje się respektować te prawa. 4. Każda ze stron oświadcza, iż jest świadoma zobowiązania do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez okres 5 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o finansowanie, w zależności od tego co nastąpi później.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaWykonawca zapewnia, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)że Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie fabrycznie nowy, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjnowolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowycheksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Najemca Wykonawca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. że zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu wszelkimi uwarunkowaniami formalnoprawnymi związanymi z Inkubatorem Przedsiębiorczości realizacją umowy oraz, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w Świebodzicach miejscy instalacji Sprzętu. 4. Wykonawca zapewnia, że Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wraz z urządzeniami, instrukcję obsługi Sprzętu, sporządzoną w języku polskim. 6. Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania.. 7. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt przez niego oferowany spełniają wszystkie wymagania techniczne, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 8. Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany w komparycji Umowy. 9. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 rozliczeń podatkowych w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.Polsce jest Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) Wydzierżawiający oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem że jest użytkownikiem wieczystym bądź zarządcą gruntów Skarbu Państwa stanowiących przedmiot dzierżawy i jest uprawniony do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychich wydzierżawienia. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. Dzierżawca oświadcza że zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu przedmiotem dzierżawy w terenie oraz warunkami dzierżawy i przyjmuje je bez żadnych zastrzeżeń. 3. Dzierżawcy wiadomym jest, że dane wydzierżawionych gruntów zostały opracowane zgodnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości dostępną dokumentacją planu ochrony BdPN przy dołożeniu staranności, nie wykonywano jednak nowych pomiarów geodezyjnych w Świebodzicach terenie. Dzierżawca nie będzie podnosił względem Wydzierżawiającego żadnych roszczeń wynikających z ewentualnych niezgodności dotyczących wydzierżawionych gruntów, w szczególności zaś powierzchni poszczególnych klas użytków gruntowych, jeżeli po podpisaniu umowy uprawniony geodeta po przeprowadzeniu pomiarów wykaże inną powierzchnię niż ujęto w dokumentacji przetargu. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka gospodarczego podejmowanego przez Dzierżawcę w tym wynikającego z uczestnictwa w programach rolnych i zobowiązuje się do jego przestrzegania;rolno-środowiskowych związanych z możliwością uzyskania dopłat ze środków krajowych i unijnych. Ewentualne spory dotyczące granic dzierżawionych kompleksów rozstrzyga Wydzierżawiający. c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 4. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody w rozumieniu ustawy pogłowiu oraz w użytkach zielonych wyrządzone przez zwierzęta dzikie, a także za szkody powstałe w wyniku pożarów i innych klęsk żywiołowych. Zgodnie z art. 126. pkt 6 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 16 kwietnia 2004 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) z uwagi na to, że dzierżawiony grunt jest własnością Skarbu Państwa dzierżawcy nie przysługują odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody w transakcjach handlowychpogłowiu zwierząt gospodarskich czynione przez xxxxx, rysie i niedźwiedzie.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oraz działający w imieniu i na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu przedkładają Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 112), stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy i oświadczają, że ujawnione tam dane nie uległy zmianie. Zamawiający oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychhandlowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 2. Najemca przedkłada/-ją Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 112) / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (niewłaściwe skreślić), który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy i oświadcza/-ją, że ujawnione tam dane nie uległy zmianie. 3. Zamawiający oświadcza, że:że jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10, zabudowanej budynkami stanowiącymi jego własność. a. prowadzi działalność gospodarczą 4. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy zapoznał się wszechstronnie i z należytą starannością ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w zakresie: PKD […] tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, jak również z projektem wykonawczym stanowiącym integralną część Umowy, a także że miał możliwość zadania pytań i złożenia wniosku o wyjaśnienie postanowień w/w dokumentacji. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek uwag do żadnej części dokumentacji i że jest w stanie zrealizować Umowę na podstawie przedstawionych dokumentów i nie będzie wnosił o zwiększenie wynagrodzenia, gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że w/w dokumentacja zawiera niniejszą Umowę jakiekolwiek niejasności, błędy lub braki. 5. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia, wziął udział w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;wizji lokalnej oraz dokonał b. 6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu warunkami lokalizacyjnymi budynku, a także został poinformowany, że realizacja prac wynikających z Inkubatorem Przedsiębiorczości Umowy odbywać będzie się na terenie nieruchomości, gdzie osoby trzecie (dalej łącznie jako Najemca) prowadzą działalność gospodarczą 24 godziny na dobę i nieruchomość ta nie zostanie wyłączona z korzystania w Świebodzicach i okresie trwania prac. Warunki te zostały przez niego uwzględnione w przedstawionej ofercie oraz sposobie wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do jego przestrzegania;wykonywania prac w porozumieniu z Xxxxxxx. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania wykonywania prac w sytuacji gdy uzna, że zakłócają one możliwość normalnego funkcjonowania działalności prowadzonych przez Xxxxxxx. c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 7. Zamawiający zastrzega, że wszelkie prace wyłączeniowe w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom związku z realizacją zakresu niniejszej umowy mogą być realizowane w transakcjach handlowychterminie ustalonym uprzednio z Zamawiającym.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Inwestor oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności że zamierza zrealizować inwestycję pod nazwą „Osiedle Klonowa Aleja” obejmujące budowę 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w 12 zespołach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu, obręb Xxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxxx, xx. xx 000, AM 12 położonych nr. porządkowy zostanie nadany, zwaną dalej „Inwestycją”, na następujących nieruchomościach: - nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A składającej się z działki nr 113, AM 12, obręb Zakrzów, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00030439/5, zwanej dalej „Działką”, 1.1. Inwestor oświadcza, że posiada ostateczną w postępowaniu administracyjnym i niezaskarżalną w postępowaniu sądowo administracyjnym decyzją Prezydenta Wrocławia zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Inwestycji nr 5816/2017 z dnia 17.10.2017, jako ostateczna na podstawie zaświadczenia nr 13474/2017 z dnia 09.11.2017. 1.2. Inwestor oświadcza, że w ramach Inwestycji zamierza do dnia 31 grudnia 2018 roku wybudować na nieruchomości przy ul. Odolanowskiej składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej nr 113 , zaznaczonej na projekcie i mapie Działki , zwanej dalej „Nieruchomością”, 24 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej w 12 zespołach , zwanych dalej „Domem”, o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia standardzie wykończenia tzw. open spacedeweloperskim , pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychktórego opis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 21.3. Najemca Kupujący oświadcza, żeże zamierza kupić od Inwestora: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” 1.3.1. prawo własności Nieruchomości zabudowanej domem – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.numer budynku 12 A ,

Oświadczenia Stron. 1) posiada koncesję na obrót paliwem gazowym nr …………………z dnia r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której termin ważności przypada na dzień , a) w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentu opisanego powyżej, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące przed datą upływu ważności tego dokumentu przedłożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej albo Formie elektronicznej, oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na obrót paliwem gazowym, b) Wykonawca jest obowiązany natychmiast poinformować Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 11 ust. Wynajmujący oświadcza2 pkt 1 Umowy, żeo utracie koncesji, o której mowa powyżej, 2) ma zawartą umowę dystrybucyjną z lokalnym OSD, tj.: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej a) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz Tarnowie umożliwiającą dystrybucję paliwa gazowego do PPG za pośrednictwem sieci wskazanego powyżej OSD. 3) nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjnapostępowania, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca oświadcza, żektórych mowa: a. prowadzi działalność gospodarczą a) w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz b. zapoznał się b) w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychdziałaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Klient oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości że jest właścicielem* / użytkownikiem wieczystym* nieruchomości, o której mowa w §2 ust.1 położonej w Świebodzicach we Wrocławiu przy ul. Strefowej 5A ……………………… oznaczonej geodezyjnie dz. nr …………, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr …………………. przez Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychwe Wrocławiu. 2. Najemca Klient oświadcza, żeże własnym staraniem i na własny koszt zapewni warunki techniczne umożliwiające MPWiK realizację przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: a. prowadzi działalność gospodarczą 1) prawidłowo wykonany wykop pod wykonanie i ułożenie Przyłącza Wodociągowego, * 2) miejsce na bezpieczny montaż zestawu wodomierzowego zlokalizowany zgodnie z dokumentacją techniczną Przyłącza Wodociągowego, 3) zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Przyłącza Wodociągowego i nie później niż w zakresieterminie 30 dni od wykonania Przyłącza Wodociągowego dostarczy ją do MPWiK. 3. Klient oświadcza, że jest mu znana treść obowiązujących przepisów: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę Ustawy, Regulaminu, oraz Wytycznych MPWiK, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się szczególności art. 15 ust. 2 Ustawy, zgodnie z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się którym Klient zapewnia na własny koszt realizację budowy Przyłącza Wodociągowego do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychSieci Wodociągowej oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji Wodomierza Głównego.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący ZDMK oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychiż jest zarządem dróg publicznych na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. 2. Najemca Wykonawca oświadcza, żeiż: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. 1) na podstawie dokumentów przetargowych zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu warunkami związanymi z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach obszarem objętym Zadaniem i zobowiązuje się do jego przestrzeganiawszelkimi trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki terenu; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami ZDMK, które uwzględnił w rozumieniu ustawy ofercie i wycenie; 3) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązania. 3. Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia umowy i do dnia odebrania Zadania, bę- dzie objęty ochroną ubezpieczeniową, obejmującą: 1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalno- ścią gospodarczą obejmującą Zadanie; 2) ubezpieczenie robót objętych Zadaniem, przy sumie ubezpieczenia odpowiadającej równowartości kwoty brutto, określonej w § 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ust. 1 umowy; 3) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na Terenie budowy. 4. Wykonawca w transakcjach handlowychdniu zawarcia umowy przedłoży: 1) kopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem; 2) kopię potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej, poświad- czonej za zgodność z oryginałem. W uzasadnionych wypadkach ZDMK może do żądać okazania oryginałów w/w doku- mentów.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Klient oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości że jest właścicielem* / użytkownikiem wieczystym* nieruchomości, o której mowa w §2 ust.1 położonej w Świebodzicach we Wrocławiu przy ulul oznaczonej geodezyjnie dz. Strefowej 5A nr , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr przez Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychwe Wrocławiu. 2. Najemca Klient oświadcza, żeże własnym staraniem i na własny koszt zapewni warunki techniczne umożliwiające MPWiK realizację przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: a. prowadzi działalność gospodarczą 1) prawidłowo wykonany wykop pod wykonanie i ułożenie Przyłącza Wodociągowego, * 2) miejsce na bezpieczny montaż zestawu wodomierzowego zlokalizowany zgodnie z dokumentacją techniczną Przyłącza Wodociągowego, 3) zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Przyłącza Wodociągowego i nie później niż w zakresieterminie 30 dni od wykonania Przyłącza Wodociągowego dostarczy ją do MPWiK. 3. Klient oświadcza, że jest mu znana treść obowiązujących przepisów: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę Ustawy, Regulaminu, oraz Wytycznych MPWiK, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się szczególności art. 15 ust. 2 Ustawy, zgodnie z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się którym Klient zapewnia na własny koszt realizację budowy Przyłącza Wodociągowego do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychSieci Wodociągowej oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji Wodomierza Głównego.

Oświadczenia Stron. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w drodze zapytania ofertowego na podstawie Uchwały nr 115/730/2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych z uwzględnieniem Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w oparciu o art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. zł, do których nie stosuje się ww. ustawy, w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień umowy. 1. Wynajmujący oświadczaZamawiający zleca, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Świebodzicach zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przy ulzadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach zamówienia publicznego pn. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Łęcznej przy Al. Xxxx Xxxxx XX 89, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjnodz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części Kulturalnej wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych)bursą szkolną”, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych które jest realizowane w ramach inwestycji finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalejRządowego Funduszu Polski Ład: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.Program Inwestycji Strategicznych.. 2. Najemca oświadczaPrzedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, że:aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji. a. prowadzi działalność gospodarczą 3. Zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego został doprecyzowany zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami dostępnym na stronie: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/0000/00/00/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ Nadzór inwestorski – w zakresieimieniu Xxxxxxxxxxxxx pełnić będzie: PKD […] …………………… -uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr …………………oraz zaświadczenie o opłaceniu składek OIIB Nr ………………………, nr xxxxxxxxxxx: ………………… ………………….. – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i zawiera niniejszą Umowę urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Nr ……………….…… oraz zaświadczenie o opłaceniu składek OIIB Nr ……………………., nr xxxxxxxxxxx: ……………………….. ………………….. – uprawnienia budowlane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Nr ……………… oraz zaświadczenie o opłaceniu składek OIIB Nr ……………………., nr xxxxxxxxxxx: ……………………….. ………………….. – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości uprawnienia budowlane w Świebodzicach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń Nr ……………… oraz zaświadczenie o opłaceniu składek OIIB Nr ……………………., nr xxxxxxxxxxx: ……………………….. ………………….. – uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie Nr ……………… oraz zaświadczenie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychopłaceniu składek OIIB Nr ……………………., nr xxxxxxxxxxx: ………………………..

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaPGK prowadzi działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały nr XLIX/456/18 z dn. 25 czerwca 2018 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kobyłka, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ulktórej określono x.xx. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy przedmiot i obszar działalności Przedsiębiorstwa, wymagania w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych zakresie jakości usług wodociągowo- kanalizacyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychsposób prowadzenia działalności na terenie objętym pozwoleniem. 2. Najemca PGK oświadcza, że:iż rozważa możliwość zrealizowania inwestycji, polegającej na wybudowaniu w miejscowości Kobyłka w ulicy ..……………... odcinka sieci kanalizacyjnej. a. prowadzi działalność gospodarczą 3. Odbiorca oświadcza, iż w zakresie: PKD [chwili zawierania niniejszej Umowy nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Odbiorcy wykonanie zawartych w niej zobowiązań. 4. Odbiorca oświadcza, że jest właścicielem – współwłaścicielem - użytkownikiem wieczystym - najemcą, dzierżawcą – leasingobiorcą3 nieruchomości położonej w …] ………… przy ul. ……………. dz. ew. nr , zwanej dalej „nieruchomością”. 5. Strony zgodnie oświadczają, iż znana jest im treść umowy o zaopatrzenie w wodę i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychodprowadzanie ścieków.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Inwestor oświadcza, że: a. przysługuje mu 1) posiada prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A Mielcu, składającej się z: - działki nr 2800/4 o powierzchni 0,3791 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00096316/2, - działki nr 2800/6 o numerze SW1S/00076273/3 powierzchni 0,1984 ha i działka nr 2800/7 o powierzchni 0,8702 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00028350/5, zwanych dalej „Nieruchomością”. 2) w stosunku do nieruchomości, opisanej w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, nie toczy się, ani nie zagraża jej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne (dalej: Nieruchomośćw tym postępowanie egzekucyjne, wywłaszczeniowe, o stwierdzenie zasiedzenia itp.), zabudowanej budynkiem które w którym znajdują sięjakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć możliwość zbycia nieruchomości lub też którego rozstrzygnięcie mogłoby mieć wpływ na prawa Rezerwującego, 3) zakończył postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: hala produkcyjno- Decyzja nr 54/2022 (znak XX.0000.0000.0000.XX) wydana przez Starostę Powiatu Mieleckiego w dniu 07.02.2022 roku zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B wraz z dostępem do powierzchni socjalnogarażami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi, budowę dróg wewnętrznych, budowę parkingu w ilości 100 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę obiektów małej architektury- placu zabaw dla dzieci, wg projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-biurowychbudowlanego, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, na terenie nieruchomości gruntowych dz. nr ewid. gr. 2800/4, 2800/6, 2800/7 (powstałe w wyniku podziału działki nr ewid. gr. 2800/2), pomieszczenia biuroweprzy ul.Wojsławskiej i ul.Racławickiej, pomieszczenia/powierzchnia tzww Mielcu, obręb ewid. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 Stare Miasto; - Decyzja znak AB.6740.1.10.2022.A.F wydana przez Starostę Powiatu Mieleckiego w dniu 10.03.2022 roku przenoszącą Decyzję nr 54/2022 (dalejznak XX.0000.0000.0000.XX) na nowego Inwestora: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychStara Cegielnia Sp. z o.o. 2. Najemca Rezerwujący oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą 1) jest zainteresowany nabyciem prawa własności Lokalu Mieszkalnego wraz z prawami przynależnymi opisanymi w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;§2 ust. 2 niniejszej Umowy, b. 2) posiada lub zapewnia, że zgromadzi środki finansowe niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz przyszłej Umowy Deweloperskiej, 3) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi, ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień, 4) zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości dokumentacją dotyczącą Inwestycji w Świebodzicach postaci: opisu inwestycji, rzutów, planu zagospodarowania terenu, decyzji pozwolenia na budowę i zobowiązuje się nie wnosi do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychnich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości ASTORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem działki położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A miejscowości Rogowo, gmina Trzebiatów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej jako działka nr 389 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć) o powierzchni 1,7836 ha (jeden hektar siedemdziesiąt osiem arów i trzydzieści sześć metrów kwadratowych) (Obręb 0023Mrzeżyno 3) dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 SZ1G/00029437/2 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 2. Najemca oświadczaW dziale II powyższej księgi wieczystej własność wpisana jest na rzecz Sprzedającej, że:którą nabyła na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej przez xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx w Kaliszu dnia 31 sierpnia 2018 roku Repertorium A numer 6424/2018, a wpis ten jest prawomocny. a. prowadzi działalność gospodarczą 3. Działy III i IV powyższej księgi wieczystej są wolne od wpisów 4. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 5. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. 6. Nieruchomość nie znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 7. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 389 – obręb geodezyjny Mrzeżyno 3, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/330/05 Rady Miejskiej w zakresieTrzebiatowie z dnia 30.06.2005 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28.08.2008 roku, Nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej; Rada Miejska w Trzebiatowie nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji. 8. Sprzedająca nie ma żadnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa ani jednostek samorządu terytorialnego, nie toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia Nieruchomości lub mogące skutkować utratą własności, niniejsza umowa nie jest zawierana z pokrzywdzeniem wierzycieli, nieruchomość znajduje się w jego niezakłóconym posiadaniu, nie istnieją ani nie istniały przesłanki do jej zasiedzenia przez osoby trzecie, nie stanowi przedmiotu prawa pierwokupu, nie zostało wszczęte ani nie jest zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, nie istnieją ograniczenia w jej rozporządzaniu, w tym nie wchodzi w skład masy upadłości i nie toczy się wobec niego żadne postępowanie zabezpieczające, układowe ani jakiekolwiek postępowanie na podstawie ustaw: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, a powyższy stan prawny nie uległ zmianie. 9. Sprzedająca realizuje na Nieruchomości, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie pod nazwą Apartamenty „Marina Rogowo”, które obejmuje wybudowanie na Nieruchomości kompleksu wypoczynkowo-mieszkalno-usługowego składającego się z: - dwóch budynków w zabudowie szeregowej oznaczonych roboczo budynek nr 1 w którym znajdować się będzie 9 apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej około 889,17 m2 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych siedemnaście setnych metra kwadratowego) dwupoziomowych oraz budynek nr 2 w którym znajdować się będzie 10 apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej około 985,7 m2 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych siedemdziesiąt setnych metra kwadratowego) dwupoziomowych, - jednego budynku oznaczonego roboczo jako budynek nr 3 w którym znajdować się będzie 130 apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej około 6.006,38 m2 (sześć tysięcy sześć metra kwadratowego trzydzieści osiem setnych metra kwadratowego) rozmieszczonych na czterech kondygnacjach, w budynku znajdować się będzie parking podziemny (hala garażowa) ze 134 miejscami parkingowymi oraz pomieszczenia przynależne - piwnice, basen, sala fitness, sala zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, taras widokowo-rekreacyjny - dwa budynki usługowe oznaczone roboczo budynek nr 4 i budynek nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej około 549,94 m2 (pięćset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych dziewięćdziesiąt cztery setne metra kwadratowego). Budynki wyposażone będą w instalację elektryczną, w tym w trójfazową, sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie oraz w telewizję. Plan sytuacyjny Nieruchomości stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 10. Przedsięwzięcie pod nazwą Apartamenty „Marina Rogowo”, realizowane jest w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i decyzję nr 197/2008 (znak: UAiB.7351- 350/2008) wydaną dnia 9 maja 2008 roku dla Xxxxxxxxx Xxxx EURO-IMMOBILIEN z/s 59- 900 Zgorzelec, xx. Xxxxxxxxxx 00x/0 a przepisaną na rzecz ASTORIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22 sierpnia 2018 roku (znak: UAiB.6740.454.2018.DG) wydaną z upoważnienia Starosty Gryfickiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Przedsięwzięcia. Powyższe pozwolenia są ostateczne i nie zostały zaskarżone; b. zapoznał 11. Kupujący oświadcza, iż przed podpisaniem umowy miał możliwość zapoznania się z dokumentacją techniczną przedsięwzięcia pod nazwą Apartamenty „Marina Rogowo”, tj.: dokumentacją budowlaną oraz lokalizacją i treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach załącznika nr 1 (Karty katalogowe). 12. Sprzedająca jest podatnikiem podatku od towarów i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 usług w rozumieniu ustawy z dnia 8 11 marca 2013 r. 2004 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2017.1221 ze zm.). 13. Walne Zgromadzenie Spółki w transakcjach handlowychdniu 23.01.2019r. roku podjęło uchwałę numer 02/01/19 wyrażającą zgodę na ustanowienie odrębnej własności i zbycie lokali mających powstać w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Apartamenty „Marina Rogowo”, oraz zapewnia, że uchwała ta jest ważna, nie została zmieniona, uchylona ani zaskarżona do sądu, a nadto że wobec niej nie został wydany wyrok stwierdzający jej nieważność.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej że jest właścicielem pomieszczeń o łącznej powierzchni 494,80 m2 położonych w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A budynku nr 24 w miejscowości Kopytkowo na działce nr 62, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem KW Nr GD1A/00024858/0. Rzuty przyziemia oraz wykaz pomieszczeń stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychumowy. 2. W pomieszczeniach, których mowa w ust. 1 funkcjonował dotychczas ośrodek zdrowia. 3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 znajdują się na parterze budynku. Na piętrze znajdują się 3 mieszkania: o powierzchni użytkowej 70,87 m2, o powierzchni użytkowej 45,64 m2, o powierzchni użytkowej 43,36 m2 oraz pomieszczenie biblioteki o powierzchni użytkowej 35,02 m2. Część wspólną budynku stanowi klatka schodowa o powierzchni 18,82 m2. 4. Strony oświadczają, iż w dniu 19.06.2019 r. został sporządzony operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej przedmiotu umowy. Wartość budynku została określona na kwotę 984.941,00 zł. Xxxxxx zapoznały się z operatem i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. 5. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] iż zna stan techniczny i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach prawny przedmiotu najmu i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychnie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością właściwą dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz profesjonalistów oraz zgodnie z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychobowiązującymi przepisami prawa. 2. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i Wykonawca zobowiązuje się do jego przestrzeganiawywiezienia z terenu siedziby Zamawiającego wszelkich zużytych lub wymienianych materiałów lub części eksploatacyjnych oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji Usług, a w przypadku materiałów zagrażających środowisku naturalnemu do ich utylizacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki posiadacza odpadów wobec odpadów powstałych przy wykonywaniu Umowy i postępować z nimi w sposób przewidziany prawem na własny koszt. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy, w tym osobami posiadającymi: 1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci wymienionych co najmniej w grupie 1 pkt 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) lub inne ważne, co do których ma zastosowanie ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65); c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 2) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w rozumieniu zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci wymienionych co najmniej w grupie 2 pkt 2 i 5 Załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) lub inne ważne, co do których ma zastosowanie ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65); 3) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, potwierdzone wydanym certyfikatem f-gazowym dla przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 15 maja 2015 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881) oraz osobami posiadającymi certyfikat f-gazowy dla personelu, zgodny z wymaganiami określonymi w transakcjach handlowychustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych lub inne ważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 4, w dniu podpisania Umowy. Wykonawca będzie aktualizował dokumenty, o których mowa w ust. 4, w przypadku utraty ważności któregokolwiek dokumentu, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia utraty ważności danego dokumentu. 6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 7. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności polisy, dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową, wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oraz działający w imieniu i na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu przedkładają Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 112), stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy i oświadczają, że ujawnione tam dane nie uległy zmianie. Zamawiający oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychhandlowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 2. Najemca przedkłada/-ją Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 112) / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (niewłaściwe skreślić), który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy i oświadcza/-ją, że ujawnione tam dane nie uległy zmianie. 3. Zamawiający oświadcza, że:że jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10, zabudowanej budynkami stanowiącymi własność Wynajmującego. a. prowadzi działalność gospodarczą 4. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy zapoznał się wszechstronnie i z należytą starannością ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w zakresie: PKD […] tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, jak również pozostałą dokumentacją stanowiącą integralną część Umowy, a także że miał możliwość zadania pytań i złożenia wniosku o wyjaśnienie postanowień w/w dokumentacji. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek uwag do żadnej części dokumentacji i że jest w stanie zrealizować Umowę na podstawie przedstawionych dokumentów i nie będzie wnosił o zwiększenie wynagrodzenia, gdyby w trakcie realizacji umowy okazało się, że w/w dokumentacja zawiera niniejszą Umowę jakiekolwiek niejasności, błędy lub braki. 5. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia, wziął udział w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;wizji lokalnej oraz dokonał wszelkich pomiarów. W związku z powyższym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pomiary dokonane przez Wykonawcę w sposób błędny, a Wykonawcą oświadcza, iż w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności i konieczności zakupu dodatkowych materiałów/produktów/sprzętu/urządzeń lub wykonania dodatkowych prac – nie będzie wnosił b. 6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu warunkami lokalizacyjnymi budynków, a także został poinformowany, że realizacja prac wynikających z Inkubatorem Przedsiębiorczości Umowy odbywać będzie się na terenie nieruchomości, gdzie osoby trzecie (dalej łącznie jako Najemca) prowadzą działalność gospodarczą 24 godziny na dobę i nieruchomość ta nie zostanie wyłączona z korzystania w Świebodzicach i okresie trwania prac. Warunki te zostały przez niego uwzględnione w przedstawionej ofercie oraz sposobie wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w porozumieniu z Xxxxxxx. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania wykonywania prac w sytuacji gdy uzna, że zakłócają one możliwość normalnego funkcjonowania działalności prowadzonych przez Xxxxxxx. 7. Zamawiający zastrzega, że wszelkie prace wyłączeniowe w związku z instalacją łącznika sekcyjnego w stacji rozdzielni SO-2 wykonywane mogą być w terminie ustalonym uprzednio z Zamawiającym i jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 Najemcę, wyłącznie w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom weekendy w transakcjach handlowychokreślonych godzinach tj. w sobotę od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 23.00.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaoddaje Najemcy do używania Lokal wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej wskazanym w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychProtokole wydania lokalu3. 2. Najemca oświadcza, że:iż znany jest mu stan techniczny i prawny Lokalu wraz z jego wyposażeniem i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń. a. prowadzi działalność gospodarczą 3. Po zakończeniu Umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Lokal wraz z wyposażeniem w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.4 1 Tu należy zawrzeć opis pomieszczeń wchodzących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał skład lokalu, np. składającego się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu dwóch pokoi kuchni, łazienki oraz przedpokoju 2 Zapis o numerze KW nie obowiązuje w przypadku lokalu mieszkalnego nieposiadającej założonej księgi wieczystej 3 W przypadku oddania w najem Lokalu wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości wyposażeniem zaleca się szczegółowe opisanie w Świebodzicach protokole wydania lokalu wszelkich ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu, np. mebli, sprzętu RTV, AGD 4. Najemca oświadcza, iż będzie korzystał z Przedmiotu najmu wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zmiana przeznaczenia Lokalu na inne cele oraz adaptacje i zobowiązuje się ulepszenia Przedmiotu najmu wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 5. W przypadku korzystania przez Najemcę z Lokalu w sposób sprzeczny z § 2 ust. 4 Umowy, Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 6. Strony zgodnie oświadczają, iż Najemcy nie przysługuje prawo do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 oddania Przedmiotu najmu do odpłatnego lub bezpłatnego używania albo w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.podnajem bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.5

Oświadczenia Stron. 1Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w związku z zawarciem Umowy Podstawowej, w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. Wynajmujący 28 RODO. Powierzający oświadcza, że:iż jest: Podmiotem przetwarzającym (przetwarzającym lub procesorem) w rozumieniu art. 4 pkt 8) i art. 28 ust. 4 RODO w ramach Umowy co oznacza, że przetwarza dane osobowe w imieniu następujących administratorów: Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach powierzonego zbioru: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” i Ministra właściwego ds. Inwestycji i Rozwoju w ramach podpowierzonego zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej b) Administratorem Danych Osobowych w Świebodzicach przy ulrozumieniu art. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy 4 pkt 7) RODO, tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)stosunku do pozostałych zbiorów i danych osobowych. c) Powierzający oświadcza, zabudowanej budynkiem że zbiory wymienione w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych)lit. a) są zbiorami przykładowymi, pomieszczenia biurowektóre w trakcie realizacji umowy, pomieszczenia/powierzchnia tzwmogą ulec zmianom. open spacePowstałe ewentualne zmiany nie mają wpływu na cel, pokoje spotkań biznesowych charakter przetwarzania danych osobowych oraz sala konferencyjnazakres przetwarzanych danych osobowych, kategorię osób, których dane osobowe dotyczą, o łącznej powierzchni […] m2 (dalejile są zgodne z celem i realizacją Umowy Podstawowej. Przyjmujący oświadcza, iż jest: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy podmiotem przetwarzającym w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. art. 4 pkt 8) RODO, w stosunku do powierzonych danych osobowych, których Administratorem jest Powierzający, a o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom których mowa w transakcjach handlowych. pkt 2) lit. Najemca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 b) powyżej. podprocesorem w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. art. 28 ust. 4 RODO, w stosunku do podpowierzonych danych osobowych, które Powierzający przetwarza w imieniu innych administratorów, a o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom których mowa w transakcjach handlowychpkt 2) lit. a) powyżej.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący oświadczaa/ jest płatnikiem VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP 000-00-00-000, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem b/ jest upoważniony do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie wystawiania i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychotrzymywania faktur. 2. Najemca oświadcza, Wykonawca oświadcza że: a. prowadzi działalność gospodarczą a/ jest płatnikiem VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP …...............….... b/ jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur, c/ upoważnia Zamawiającego do wystawiania faktur z tytułu zastępczego usuwania wad i usterek oraz zastępczego wykonania robót, w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę tym związanych z usuwaniem szkód powstałych z powodu wad w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;robotach, bez podpisu Wykonawcy. b. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu obszarem i budynkami będącymi w zasobach i zarządzanymi przez Zamawiającego, warunkami występującymi w terenie ewentualnych robót i w ich obrębie i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz uważa je za wystarczające i jednoznaczne zarówno do określenia zakresu i wartości robót jak i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że w dostarczanym co miesiąc harmonogramie robót uwzględni uwarunkowania pogodowe charakterystyczne dla czasu i miejsca realizacji przedmiotu umowy i wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu. 5. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy realizujący przedmiot umowy posiadają aktualne, udokumentowane badania lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 6. Wykonawca oświadcza, że począwszy od dnia przejęcia terenu robót aż do chwili oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych osób i mienia na terenie wykonywania robót. Wykonawca odpowiada także za powierzone mienie oraz ewentualne szkody wyrządzone innym uczestnikom inwestycji, w tym za szkody wynikłe podczas dostawy materiałów i urządzeń. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich pracowników, a także osób trzecich działających na jego zlecenie i w porozumieniu z nim, oraz osób trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren placu budowy, jak za działania własne. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót innego podmiotu lub ich części względnie urządzeń zlokalizowanych na budowie w toku prowadzenia robót, Wykonawca naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego. 7. Wykonawca deklaruje zachowanie poufności wszelkich otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu i zakresu robót. 8. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 1. Strony ustalają adresy do korespondencji: Zamawiający : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu Południe”, 44-253 Rybnik Osiedle Południe 37 e-mail ......................................................... Wykonawca: ….........….......…........…........…..........…..........….........….......…......... e-mail ....................................................................... 2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona listem poleconym, kurierem, faksem potwierdzonym listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem, lub pocztą elektroniczna w przypadkach dopuszczonych w umowie. 3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby adresów e-mail oraz numerów telefonów, teleksów i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Xxxxxx adres i zwrócone z Inkubatorem Przedsiębiorczości adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychdokumentach ze skutkiem doręczenia.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Zamawiający oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej iż niniejsza umowa zostaje zawarta celem realizacji przez Zamawiającego Zadania inwestycyjnego, które realizowane jest w Świebodzicach przy ulbudynku usługowo-biurowym z parkingiem podziemnym posadowionym na nieruchomości, której właścicielem jest Wielkopolskie Centrum Wpierania Inwestycji sp. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość), zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowycho.o. 2. Najemca Wykonawca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;swojego przedmiotu działania zawodowo zajmuje się projektowaniem obiektów budowlanych (w tym opracowywaniem niezbędnej dokumentacji), jak też, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia dla wykonania niniejszej umowy (w tym wpisy na listę samorządu zawodowego, dokument potwierdzający uprawnienia budowlane oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, których kopie stanowią załącznik nr 1 do umowy), w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), dalej jako „Prawo budowlane”. b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości 3. Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewni udział w Świebodzicach i opracowaniu przedmiotu umowy osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w niezbędnych specjalnościach. Wykonawca zobowiązuje się do jego przestrzegania;wykonania przedmiotu umowy w języku polskim, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ze sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami. c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 4. Wykonawca oświadcza, iż znane są Wykonawcy wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu, przeprowadził oględziny nieruchomości i terenu objętego Zadaniem inwestycyjnym. Z zastrzeżeniem postanowień inaczej uregulowanych w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom niniejszej umowie, wszelkie uwagi Wykonawcy, dotyczące wykonywania przedmiotu Umowy zgłoszone po dniu zawarcia Umowy, nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności w transakcjach handlowychzakresie określonym niniejszą umową na sumę ubezpieczenia 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) na dowód czego okazuje w oryginale/kopii opłaconej polisy ubezpieczenia, których kopie stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku nieopłacenia lub nie okazania przez Wykonawcę dowodów opłacenia kolejnych okresów ubezpieczenia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za brak utrzymania ubezpieczenia na wskazanych wyżej warunkach lub 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym na warunkach określonych w § 10 Umowy.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Wykonawca oświadcza, że:że posiada na czas wykonywania prac objętych umową ubezpieczenie OC działalności gospodarczej (w tym OC Delikt) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100). a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul2. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Zamawiający oświadcza, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychhandlowych (Dz. U. z 2023.1790). 23. Najemca Wykonawca oświadcza, że: a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ że posiada/nie posiada* statusu dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychhandlowych (Dz. U. z 2023.1790). 4. Wykonawca oświadcza, iż będzie rzeczywistym właścicielem, w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, należności wynikających z umowy wypłacanych przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. W przypadku zmiany okoliczności przedstawionych powyżej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późniejszego niż 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, poinformowania PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. o tym fakcie. 5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianie okoliczności o których mowa w ust. 3 powyżej Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną o której mowa w §5 ust. 6. *ostateczna treść § zostanie określona po zakończonym postępowaniu przetargowym.

Oświadczenia Stron. 1. Wynajmujący Darczyńca oświadcza, że: a. przysługuje mu prawo własności nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ulże przedmiot darowizny stanowi jego własność. Strefowej 5A dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00076273/3 (dalej: Nieruchomość)Xxxxxxxxx ponadto oświadcza, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się: hala produkcyjno-magazynowa (trzy osobno wydzielone części wraz z dostępem do powierzchni socjalno-biurowych), pomieszczenia biurowe, pomieszczenia/powierzchnia tzw. open space, pokoje spotkań biznesowych oraz sala konferencyjna, o łącznej powierzchni […] m2 (dalej: Obiekt lub Budynek); b. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza praw rzeczowych lub jakichkolwiek praw obligacyjnych osób trzecich; c. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychiż wedle jego wiedzy Przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych. 2. Najemca Obdarowany oświadcza, że:że stan techniczny Przedmiotu darowizny jest mu znany i że przyjmuje go w takim stanie, w jakim znajduje się on na dzień przeniesienia posiadania, nie zgłasza wobec niego uwag i zrzeka się w stosunku do Darczyńcy ewentualnych roszczeń z tytułu wad Przedmiotu darowizny. W szczególności Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Darczyńcy a także odpowiedzialność Darczyńcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu darowizny. a. prowadzi działalność gospodarczą 3. Obdarowany oświadcza, że posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie: PKD […] i zawiera niniejszą Umowę zakresie sprawowania opieki nad zabytkami ruchomymi, będącymi wytworami techniki kolejowej, realizowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b. zapoznał się sposób określony w art. 5 ustawy z treścią regulaminu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach i zobowiązuje się do jego przestrzegania; c. posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy 3 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 23 lipca 2003 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na dowód powyższego Obdarowany składa informację o przebiegu dotychczasowej aktywności Obdarowanego, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy3. Obdarowany oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami, w transakcjach handlowychszczególności organizacyjnymi, technicznymi, finansowymi, jak również personelem zapewniającymi utrzymanie Pojazdu w stanie niepogorszonym, w tym x.xx. zapewniającymi należytą konserwację Pojazdu.