Zasady wykonywania robót. Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
4. roboty wykończeniowe.
Zasady wykonywania robót. Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
Zasady wykonywania robót. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Zasady wykonywania robót. 1. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z podwykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym w czasie określonym w harmonogramie robót. Wykonawca zapewni także dla podwykonawców miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie mediów.
2. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogram płatności (NA PODSTAWIE TABELI TER). Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortymenty robót oraz harmonogramy płatności. Przedłożone harmonogramy muszą być zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. W harmonogramie płatności należy uwzględnić limit wydatków jaki Zamawiający posiada na poszczególne lata realizacji inwestycji. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest złożyć do zatwierdzenia harmonogram robót w wersji graficznej (wg. tabeli TER) obrazujący rzeczowo-finansową organizacje robót dla poszczególnych zakresów. Harmonogram należy wykonać z tygodniowym podziałem okresów miesięcznych w porządku chronologicznym wszystkich części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich, sprzętowych i określonych zasobów materiałowych. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych oraz limity wydatków o których mowa powyżej. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad w przesłanym do uzgodnienia harmonogramie, Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży poprawiony harmonogram. Harmonogram winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Zasady wykonywania robót. Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi,
3. wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z betonu pod przepustem lub jego częścią,
4. ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykończeniowe.
Zasady wykonywania robót. 1. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z podwykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym w czasie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (HRFR). Wykonawca zapewni także dla podwykonawców miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie mediów.
2. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: harmonogram rzeczowo-finansowy robót (HRFR) zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności (na podstawie TER). Harmonogram rzeczowo-finansowy robót (HRFR) winien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortymenty robót oraz harmonogramy płatności. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. W harmonogramie płatności należy uwzględnić limit wydatków jaki Zamawiający posiada na rok 2021, t.j. 7.500.000,00 zł brutto. Inwestor dopuszcza ewentualne zwiększenie kwot limitu wydatków na rok 2021 pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Lubelskiego. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad w przesłanym do uzgodnienia harmonogramie (HRFR), Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży poprawiony harmonogram (HRFR). Harmonogram (HRFR) winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Zasady wykonywania robót. Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. składowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykończeniowe.
Zasady wykonywania robót. 1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.
2. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji na żądanie Zamawiającego.
3. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.
4. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.
5. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót pasie drogowym.
6. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyska niezbędne zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy.
7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Xxxxxxx, zapoznaje Xxxxxxxxxxxxx ze sposobem rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.
8. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Zasady wykonywania robót. 1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i aktualnymi normami, w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, załączonych do SIWZ.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów stosowanych do wykonania zamówienia potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia posiadają aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodności.
3. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp, ppoż., sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
8. Potwierdzeniem wykonania robót będą protokoły odbioru robót zgodnie z §10 umowy.
9. W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do wykonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu sporządzony będzie protokół.
Zasady wykonywania robót. 1. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z podwykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym w czasie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (HRFR). Wykonawca zapewni także dla podwykonawców miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie mediów.
2. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: harmonogram rzeczowo-finansowy robót (HRFR) zawierający asortymenty robót (NA PODSTAWIE TABELI TER). Harmonogram rzeczowo-finansowy robót (HRFR) winien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortymenty robót. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad w przesłanym do uzgodnienia harmonogramie (HRFR), Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży poprawiony harmonogram (HRFR). Harmonogram (HRFR) winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy