UMOWA NR …/OP/R/2024

UMOWA NR …/OP/R/2024

zawarta w dniu w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Chlebowej 22, 44 – 335 Jastrzębie – Zdrój, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000082499, NIP: 000-000-00-00, REGON: 001232445, kapitał zakładowy: 53 461 030 zł, kapitał wpłacony: 53 461 030 zł, zwaną w dalszej części Zamawiającym lub PGWiR, reprezentowaną przez:

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Prezes Zarządu

2. Xxxxxx Xxx - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych

- a -

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..., zwaną w dalszej części Wykonawcą lub Kontrahentem, którą reprezentują:

1. ……………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………… każda z osobna zwana Stroną łącznie zwane Stronami.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest czyszczenie dwóch osadników wód dołowych o numerach technologicznych O-4 (GPS: 50.177596, 18.751544) i O-5 (GPS: 50.177400, 18.750526) na terenie Pompowni Wód Dołowych (PGWiR S.A.) przy JSW S.A. KWK Budryk, mieszczącej się przy ul. Zamkowej w Ornontowicach (43-178) z osadu oraz namułu węglowego i transport ww. do wyznaczonego miejsca przez Zamawiającego na terenie KWK „Budryk”., zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Transport wydobytego osadu odbywa się po terenie należącym do PGWIR i KWK Budryk (JSW S.A.) oraz zgodnie z uzgodnieniami z tymi podmiotami. Kwestia uzgodnień dot. transportu leży po stronie Zamawiającego. Teren, na którym znajduje się obiekt pompowni należy do PGWiR S.A.

§ 2

Miejsce, termin i czas realizacji umowy, transport

1. Miejsce prac: Pompownia Wód Dołowych (PGWiR S.A.) przy JSW S.A. KWK Budryk, mieszcząca się przy ul. Zamkowej w (43-178) Ornontowicach.

2. Termin realizacji prac – do 60 dni od dnia protokolarnego przekazania placu robót na jeden osadnik. Czas liczony będzie każdorazowo od przekazania protokolarnego przekazania placu robót

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie kompletnej usługi w wysokości

……………………………… zł [PLN] (słownie złotych 00/100)

netto.

a) Xxxx za czyszczenie osadnika O-4 wynosi ……………………………… zł [PLN] (słownie:

…………………………………………………………………..……..…. złotych 00/100).

b) Xxxx za czyszczenie osadnika O-5 wynosi ……………………………… zł [PLN] (słownie:

………………………………………………………………………........ złotych 00/100).

2. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami o podatku VAT.

c) 3. Strony ustalają, że cena ta nie ulegnie zmianie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 4

Rozliczenie należności

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w ciągu

7 (siedmiu) dni od daty sporządzenia protokołu, w terminie do 60 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790), w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

2. Faktura VAT, zostanie wystawiona po wykonaniu całości prac i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez obie strony.

3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego, z zastrzeżeniem, iż pierwsza płatność może zastąpić dopiero po zgłoszeniu Zamawiającemu zakończenia prac związanych z czyszczeniem pierwszego osadnika, a wysokość pierwszej płatności nie może przekroczyć 50% wartości całego kontraktu

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada status [STATUS PRZEDSIĘBIORCY KONTRAHENTA] w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (x.x. Xx.U. z 2023 r. poz. 1790).

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturach VAT umieszczony został w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570; tzw. „biała lista podatników VAT”).

8. W przypadku zmiany statusu podatkowego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

9. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

10. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).

11. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Xxxxxx oraz nie dopuszcza się udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.

§ 5

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy;

2) naruszenia postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności gdy:

− Wykonawca popadnie w zwłokę w realizacji przedmiotu umowy;

− Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpi do realizacji;

− Wykonawca przerwie realizację przedmiotu umowy i nie będzie go realizował pomimo dodatkowego wezwania;

− Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot umowy i nie usunie naruszenia pomimo dodatkowego wezwania;

− zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy

w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy nie umniejszy innych praw Zamawiającego wynikających z umowy bądź przepisów powszechnie obowiązujących, w tym uprawnienia do naliczania kar umownych.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w całości lub ograniczyć zakres jej realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego skutkującej tym, że umowa nie może być realizowana,

2) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności poprzez:

− uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części,

− wykonywanie przedmiotu umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie,

− uchybienie terminu realizacji przedmiotu umowy,

− opóźnienie realizacji przedmiotu umowy w zakresie, który wskazuje na brak możliwości realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie,

− zlecenie wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 oraz ust. 4 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź o rozwiązaniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 6.

Kary umowne

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej od Wykonawcy, w przypadku:

1) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy nieprzekraczającego 14 dni, w wysokości 5,0% netto za każdy dzień opóźnienia;

2) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy przekraczającego 14 dni, w wysokości 8,0% netto za każdy dzień opóźnienia;

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% netto.

2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3) jest niezależna od zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt 1) - 2) powyżej.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, zgodnie z art. 484 k.c.

4. W przypadku powstania sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Xxxxxx zobowiązują się do wykonania przyjętych zobowiązań zgodnie z umową, prowadząc jednocześnie starania o polubowne rozwiązanie sporu.

5. Xxxxxx zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu rozwiązanie wynikłego sporu. W razie niemożności osiągniecia porozumienia spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

Gwarancja

Dla powyżej zaplanowanych prac gwarancja nie ma zastosowania. Podstawą do rozliczenia pracy jest zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx protokół odbioru. Protokół Zamawiający sporządzi po faktycznym stwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy i uprzątnięciu placu robót.

§ 8

Nadzór nad realizacją umowy

1. Za prawidłową realizację umowy z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni są: 1) Xxxxx Xxxxxxxxx, tel. (00) 00 00 000 w. 262, mob. x00 000 000 000, e - mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx

2) Xxxxx Xxxxxxxxxx, tel. (00) 00 00 000, mob. x00 000 000 000, e - mail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx

3) Xxxxxx Xxxxx tel. mob. x00 000 000 000, e - mail: xxxxxxx@xxxxx.xx

2. Do kontaktów w zakresie realizacji umowy z ramienia Wykonawcy ustala się przedstawiciela:

……………………………………………………………………………………………..………… nr tel ,

e - mail: ………………………………………..

3. Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga zawiadomienia skierowanego przez Stronę do drugiej Strony.

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wskazują, że upoważnienie do kontaktu w ramach niniejszej Umowy nie stanowi upoważnienia ww. osób do składania w imieniu Stron wiążących oświadczeń woli w ramach Umowy.

5. Strony uznają za skuteczne doręczenie zawiadomień drugiej Stronie wyłącznie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

6. Datą doręczenia będzie data otrzymania zawiadomienia przez Stronę, do której jest adresowane zawiadomienie.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Do niniejszej umowy stosuje się „Ogólne Warunki Umów PGWiR S.A.” (dalej: „OWU”), których treść została udostępniona na stronie xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższymi OWU, w pełni rozumie ich treść i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a OWU, stosuje się postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie oraz OWU, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić postanowienie zastępujące, mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:

- specyfikacja techniczna

………………………………….. ……………………………………… Zamawiający Wykonawca