WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE

WZORCOWY DOKUMENT DANE KONTRAKTOWE

dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj”

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
DANE KONTRAKTOWE

[nazwa zadania]

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr Subklauzuli	DANE
Nazwa i adres Xxxxxxxxxxxxx	0.0.0.0 & 1.3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx. Płatnik: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w […] ul. […].
Nazwa i adres Wykonawcy[nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture]	1.1.2.3 & 1.3	[…].
Nazwa i adres Inżyniera	1.1.2.4 & 1.3	Inżynier zostanie wskazany przez Konsultanta – podmiot wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez Zamawiającego.
Czas na Ukończenie	1.1.3.3 & 8.2	[…] miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Do czasu realizacji Robót, tj. Czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Jeżeli Data Rozpoczęcia przypada w okresie zimowym, wówczas liczenie upływu Czasu na Ukończenie rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Jeżeli Czas na Ukończenie upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.

Rękojmia za Wady	1.1.3.7(f) & 11.13	Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.
Gwarancja Jakości	1.1.3.7(g) & 11.12	Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z zapisami § 6 Aktu Umowy.
Komunikaty	1.3.	Zamawiający: Kierownik Projektu […] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w […] ul. […] tel. […] fax. […] e-mail: […] Wykonawca: Adres korespondencyjny: ul. […] tel. […] fax. […] e-mail: […]
Prawo i język	1.4	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem komunikatów jest język polski.
Prawo dostępu do Placu Budowy	2.1	[…].

Ogólne zobowiązania Wykonawcy
4.1 Kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę:
(a) nawierzchnia bitumiczna, łącznie z wytworzeniem (co najmniej 80% ilości) i wbudowaniem mieszanek bitumicznych oraz pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług albo (do określenia przez Zamawiającego) (b) roboty mostowe w zakresie robót betonowych, z wyłączeniem: - robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego, oraz - wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych), oraz - robót wykończeniowych oraz - dostaw materiałów i usług.

Zabezpieczenie Wykonania	4.2	Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Wykonania w wysokości: (i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej albo (ii) co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z każdej faktury VAT Wykonawcy. Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT (z wyłączeniem faktury VAT z tytułu płatności zaliczkowej) wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych). Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 30% kwoty każdej faktury VAT. Sposób spłat zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności. W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca winien wnieść brakującą część Zabezpieczenia Wykonania w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych ). W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych), Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z Subklauzulą 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego].
Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy)	4.3	Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest: […].
Godziny pracy	6.5	W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.
Kary umowne	8.7	Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)	8.13	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi: [Do wyboru przez Oddział]: Kamień Milowy nr 1 - wykonane w terminie […] miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż […] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Kamień Milowy nr 2 – [określony rzeczowo]
Wycena	12.3	Do wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego publikowanego przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych od minimum 5 lat: […].
Korekty Wynikające ze zmian kosztu II. Redukcja Ceny Kontraktowej	13.8	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe.
Płatność zaliczkowa	14.2	Do wyboru przez Wykonawcę wysokość płatności zaliczkowej od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej: Całkowita kwota płatności zaliczkowej - od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Liczba, terminarz i wysokość rat – jedna rata po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [Płatność zaliczkowa] w wysokości wnioskowanej przez Wykonawcę od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności	14.6	[…] PLN (słownie: […] złotych)
Zapłata faktur VAT Wykonawcy	14.7	do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności.
Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis	18.1	(a) 14 dni od daty zawarcia Umowy; (b) 14 dni od daty zawarcia Umowy.
Limit na koszty rozbiórki, usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów	18.2	Nie mniej niż […].
Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy	18.2 (d)	Nie więcej niż […] PLN (słownie: […] złotych).
Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich	18.3	Nie mniej niż […] PLN (słownie: […] złotych) na jedno wydarzenie bez ograniczenia liczby wydarzeń
Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych	18.5	Nie mniej niż […]

Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach	20.2 & 20.3	Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Kontraktu, w szczególności Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach] i Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia składu Komisji Rozjemstwa w Sporach]: Termin wyznaczenia Komisji przez Strony: 28 dni od daty powiadomienia, przez jedną ze Stron, o zamiarze wniesienia Sporu do Komisji lub w innym terminie zaproponowanym przez Strony i zatwierdzonym przez Inżyniera. Liczba członków Komisji (Rozjemców): 3 osoby Każdy z Rozjemców będzie posiadał następuje kwalifikacje: (a) jest członkiem stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających inżynierów, posiadającym doświadczenie w rozstrzyganiu sporów lub (b) był członkiem Komisji Rozjemstwa w Sporach albo Rozjemcą, lub (c) był biegłym sądowym z zakresu budownictwa, lub (d) był arbitrem w sądzie arbitrażowym w sprawach budowlanych, lub (e) co najmniej na dwóch kontraktach o wartości każdy 100 mln PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub wykonywał czynności specjalisty ds. roszczeń.
Rozstrzyganie sporów	20.6	Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

          dnia     20 roku

(podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)