UMOWA
Załącznik nr 4 do zapytania cenowego
UMOWA
Nr XXXX.000.0.0.0000.XX
(wzór)
zawarta w dniu 2017 r. w Węgorzewie pomiędzy:
Powiatem Węgorzewskim, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Xxxxxxxxx, XXX 0000000000, Regon 519634591, zwanym dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez:
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Pani Xxxxxx Faj – Starosta Xxxxxxxxxxx;
2. Pan Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxxxxxxxxxxx;
przy kontrasygnacie Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Skarbnika Powiatu Węgorzewskiego a1:
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS):
(nazwa firmy) z siedzibą
w .................................. , kod pocztowy ..................................... przy ul ,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ................................ , NIP: ,
REGON: ......................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
1. ............................................................ -
2. .............................................................. -
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej):
(imię i nazwisko) .............................................................................. , przedsiębiorcą działającym pod firmą
......................................................................... , z siedzibą w przy
ulicy , wpisanym do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP:
................... , REGON: ,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1. ............................................................ -
2. ............................................................. -
W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na zadanie pn. "Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 9.3.1 – „Infrastruktura kształcenia zawodowego” w ramach umowy nr RPWM.09.03.01-28-0011/16-01 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Strony zawierają umowę następującej treści:
1 Właściwa opcja zostanie pozostawiona, zbędny zapis zostanie usunięty.
§ 1
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”
2. Szczegółowy zakres robót, które objęte są nadzorem inwestorskim, opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz „erracie do dokumentacji projektowej” i w zapytaniu cenowym.
§ 2
Obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru)
1. Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) należy pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w szczególności:
1) Ustanowienie, na cały okres realizacji zadania, Inspektorów Nadzoru we wszystkich branżach wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą;
2) Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy wykonawcy robót;
3) Osobisty pobyt ustanowionych Inspektorów Nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie. Czas pracy Inspektorów Nadzoru z danej branży powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność na budowie Inspektora Nadzoru (z danej branży) minimum 1 raz w każdym tygodniu, w którym realizowane będą roboty z tej branży. Inspektor Nadzoru potwierdzać będzie obecność na budowie wpisem do dziennika budowy;
4) Zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień ustawy Prawo budowlane i przepisami z nim związanymi;
5) Kontrola jakości wykonywanych robót i ich zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową zawartą na ich wykonanie, a także zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami;
6) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;
7) Kontrola i potwierdzenie, iż wykonawca robót dostarcza materiały i sprzęt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym x.xx.:
a) bieżące sprawdzanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy), w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie;
b) sprawdzanie czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty i gwarancje (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy), odbiór tych dokumentów od wykonawcy w trakcie ich wbudowywania oraz przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót;
c) nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez wykonawcę robót
świadectw przeprowadzonych prób;
8) Żądanie od wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne;
9) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub robót zanikających (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy);
10) Protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym wymiany urządzeń (jeżeli zajdzie taka potrzeba);
11) Każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień w wykonywaniu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego;
12) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót;
13) Ocena wniosków wykonawcy robót i przedstawiane Zamawiającemu propozycji ich rozpatrzenia;
14) Organizowanie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
15) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;
16) Bieżące informowanie przedstawiciela Zamawiającego na temat postępu prac.
17) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;
18) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót itd.;
19) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, robót zamiennych, zgłaszanych przez wykonawcę robót;
20) Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót;
21) Sprawdzanie faktur wystawianych przez wykonawcę robót, potwierdzenie wykonania robót objętych fakturą;
22) Kontrola czy roboty wykonywane są w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole oraz zapewniający bezpieczne przebywanie osób na terenie szkoły i w jej pobliżu;
23) Wykonanie inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót, bądź odstąpienia od przedmiotowej umowy;
24) Inne niezbędne czynności konieczne dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.
2. Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w ust. 1, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu robót lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
§ 3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy x.xx.:
1. Przekazanie Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) dokumentacji technicznej dotyczącej zadania, o którym mowa w § 1, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru).
3. Uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§ 4
Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia przekazania terenu i placu budowy do dnia odbioru końcowego robót bez uwag zadania pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”. (Planowanym terminem zakończenia zadania jest 10.08.2017 r.)
2. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wydłużenia terminu zawartego w umowie z wykonawcą robót.
3. W przypadku nierozpoczęcia robót budowlanych, Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą (Inspektorem Nadzoru) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony Zamawiającego.
§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł
netto + podatek ............ % VAT w kwocie ........................... , łącznie zł brutto (słownie:
...........................................................................................................................................................................),
zgodnie ze złożoną ofertą. 2
2. Cena podana w ust. 1 nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku za nadzór inwestorski wystawionej/ego po bezusterkowych częściowych i końcowym odbiorze robót objętych nadzorem inwestorskim. Zamawiający przewiduje jedną płatność częściową w 2017 r., dwie płatności częściowe i jedną płatność końcową w 2018 r.
4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będą:
- w przypadku płatności częściowych - protokół odbioru częściowego nadzorowanych robót, zatwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru,
- w przypadku płatności końcowej - protokół odbioru końcowego nadzorowanych robót, zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx i inspektora nadzoru.
5. Zapłata faktury/rachunku nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej/ego faktury/rachunku.
6. Każda faktura/rachunek musi zawierać opis o treści: „Nabywca: Powiat Węgorzewski xx. 0-xx Xxxx 00X 00-000 Xxxxxxxxx XXX 000-00-00-000. Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie xx. 0-xx Xxxx 00X 00-000 Xxxxxxxxx”.
Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
8. Jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, wynagrodzenie zostanie zapłacone w kwocie odpowiadającej wartości należności za wykonany nadzór, pomniejszonej o wartość kar umownych. Jeśli wysokość kar umownych będzie większa niż wartość należności za wykonany nadzór, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone.
§ 6
Osoby wyznaczone do realizacji umowy
1. Wykonawca kieruje do realizacji przedmiotu umowy niżej wymienione osoby:
a) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w branży sanitarnej - p…………………………
posiadający uprawnienia nr ............................ z dnia......................... , tel ......................................
b) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - p. ………………………………
posiadający uprawnienia nr ............................ z dnia......................... , tel ......................................
c) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w branży elektrycznej – p. ………………………
posiadający uprawnienia nr…………………………..z dnia…………….., tel. ……………………….
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) osoby wymienione w ust. 1 pozostają w dyspozycji Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy;
b) osoby wymienione w ust. 1 posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;
c) nadzór inwestorski realizowany będzie zgodnie z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
2 W przypadku wyłonienia wykonawcy, do którego ma zastosowanie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, będą miały zastosowanie zasady dotyczące wynagrodzenia zgodnie z tą ustawą. Zostanie wprowadzony właściwy zapis i będzie prowadzone stosowne rozliczenie czasu pracy.
3. Wykonawca oraz poszczególni Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z xxxx.xx.), z zastrzeżeniem, iż nie są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w tym zakresie podejmuje wyłącznie Zamawiający.
4. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru nie mają prawa do zwolnienia Wykonawcy robót z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawarcia umowy z wykonawcą robót.
5. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o zmianę osób, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
a) niewywiązywania się danego Inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nienależytego wykonywania tych obowiązków;
b) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danego Inspektora nadzoru;
c) jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji danej osoby, itp.).
6. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osób, o których mowa w ust. 1, w przypadku niewywiązywania się danego Inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nienależytego wykonywania tych obowiązków.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania zmiany Inspektora Nadzoru z danej branży w terminie umożliwiającym prawidłowy nadzór nad realizacją inwestycji. Osoba, która wskazana zostanie przez Wykonawcę, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
§ 7
Kary umowne
1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, zobowiązani są do zapłaty kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
b) za nieusprawiedliwione niestawienie się na budowie na wezwanie Zamawiającego -w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą nieobecność;
c) za nieusprawiedliwioną nieobecność podczas odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, a także podczas odbioru częściowego/końcowego robót - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą nieobecność.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 7 umowy.
4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający/Wykonawca ma prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość kar umownych.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
§ 8
Siła wyższa
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
§ 9
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Strony mają prawo do dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
a) w przypadku przydłużenia terminu realizacji umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych - Przedłużenie terminu umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego dokonane zostanie na taki sam okres, na jaki przedłużona zostanie umowa z wykonawcą robót;
b) w przypadku zmiany osoby wyznaczonej do realizacji umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 - Nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;
c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT;
d) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
e) w przypadku wystąpienia Siły wyższej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana niezwłocznie przekazuje drugiej Xxxxxxx wniosek na piśmie.
3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy (Inspektora Nadzoru):
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
b) gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne Wykonawcy;
c) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
d) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
e) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania nadzoru robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca (Inspektor Nadzoru), przy udziale Zamawiającego, w terminie
7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół dotyczący nadzorowanych robót budowlanych.
§ 11
1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały osobiście dostarczone lub przesłane przez drugą Stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia (np. faks, e-mail) pod następujące adresy:
a) pisma do Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, xx. 0 Xxxx 00X, 00-000 Xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
b) pisma do Wykonawcy:............................ , faks:.......... , e-mail: .........
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej, np. listu poleconego.
6. Każda ze Xxxxx zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenia dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
7. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w ramach niniejszej umowy są:
a) ze strony Zamawiającego – x. Xxxxx Xxxx – Naczelnik WŚBI, tel. 000 000 00 00, 000 000 00 00
b) ze strony Wykonawcy - p .................................... - ........................., tel..........................
8. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.
9. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Zał. do umowy:
1) Oferta Wykonawcy
2) Kserokopie uprawnień budowlanych Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż
Zamawiający: Wykonawca: