Contract
Ministério da Educação Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura Diretoria de Compras, Contratos e Convênios
Divisão de Contratos e Convênios
MANUAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
MANUAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
VERSÃO 1.0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA
REITORIA
XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
VICE-REITORIA
XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS
XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
XXXXXXX XXXXX XXXXXX
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AGU Advocacia-Geral da União
ARP Ata de Registro de Preços
CDP Coordenadoria de Diárias e Passagens
CGU Controladoria Geral da União
CPL Comissão Permanente de Licitação
CTIC Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação
DCO Diretoria de Compras, Contratos e Convênios
DCS Divisão de Compras e Serviços
DFC Diretoria de Finanças e Contabilidade DIAP Divisão de Almoxarifado e Patrimônio DICC Divisão de Contratos e Convênios DINFRA Diretoria de Infraestrutura
MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PROADI Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
SEPLAN Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SICONV Sistema de Convênios
SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle SIPAC Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos SRP Sistema de Registro de Preços
TCU Tribunal de Contas da União
UNIFESSPA Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Sumário
1. A DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DICC 8
1.1. Atribuições gerais da DICC 8
1.2. Identificação da DICC dentro do organograma da PROADI; 9
2.1. Trâmites processuais dos contratos da Unifesspa 10
2.1.1. Celebração de contratos 10
2.1.2. Execução de contratos 14
2.1.3. Direitos e obrigações das partes 14
2.1.4. Alteração de contratos 16
2.1.5. Acompanhamento e fiscalização de contratos 18
2.1.6. Inexecução e rescisão de contratos 22
3. CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES 27
3.1.2. Termo de Execução Descentralizada 28
3.1.3. Acordo de Cooperação Técnica 28
3.2. Diferenças entre contratos e convênios 28
3.3. Celebração de convênios 30
3.4. Execução, acompanhamento e fiscalização 35
Anexo I - Tutorial de Medição no SIASG 42
Anexo II – Modelo Formulário Operador SIASG 51
Anexo III – Formulário para indicação de Fiscais Técnicos de contrato 52
Anexo IV – Modelo Ofício Esclarecimento/Justificativa de ocorrência contratual 53
Anexo V – Modelo Memo de autorização para abertura de processo de sanção 55
Anexo VI – Modelo Ofício Defesa Prévia a Sanção 56
Anexo VII – Modelo Ofício Notificação de Imposição de Penalidade/Rescisão Contratual 58
Anexo VIII – Modelo Termo de Recebimento Provisório 59
Anexo IX – Modelo Termo de Recebimento Definitivo de Bens 60
Anexo X – Modelo Termo de Recebimento Definitivo de Obra 61
Anexo XI – Modelo Plano de Trabalho Convênio 62
Anexo XII – Modelo Plano de Trabalho Termo de Execução Descentralizada - TED 68
Anexo XIII – Modelo Plano de Trabalho Acordo de Cooperação 73
Anexo XIV – Modelo de Programa de Trabalho (SICONV) 77
A Diretoria de Compras, Contratos e Convênios - DCO, através da Divisão de Contratos e Convênios - DICC, apresenta a primeira edição do Manual de Procedimentos de Contratos e Convênios da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.
O manual apresenta informações essenciais necessárias a fornecer a comunidade acadêmica, através de uma visão geral, um entendimento básico sobre as atribuições da Divisão de Contratos e Xxxxxxxxx, seus procedimentos, a legislação pertinente à execução de suas atividades bem como apresenta alguns modelos de documentos.
Ressalta-se que este manual não substitui o estudo e o aprofundamento sobre a Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações, a Instrução Normativa SLTI MPOG 02/2008 e suas alterações, Decreto nº 6.170, Portaria Interministerial nº 507/2011 e demais legislações correlatas.
O presente manual considera as versões dos sistemas gerenciais e a legislação nele descritos vigentes em janeiro de 2016, e poderá sofrer atualizações em decorrência de mudanças na legislação ou nos procedimentos institucionais, situação em que após realizados os estudos necessários, será divulgada a nova versão a comunidade acadêmica.
1. A DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DICC
Os diversos ajustes celebrados pela Administração Pública necessitam atender uma série de requisitos essências a sua validade, regulados por normas próprias e especificas, de modo a resguardar a fiel execução do objeto pactuado e pleno atendimento do objetivo proposto, fornecendo à instituição meios para que possa alcançar sua finalidade social.
A Divisão de Contratos e Xxxxxxxxx, subordinada a Diretoria de Compras, Contratos e Convênios da Pró Reitoria de Administração e Infraestrutura, é responsável pela celebração e acompanhamento dos contratos e convênios da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, auxiliando os fiscais e sendo responsável pela análise e execução dos aditivos e pela aplicação de sanções.
1.1. Atribuições gerais da DICC
• Minutar, promover a celebração, gerir e controlar os Contratos, Termos Aditivos, Convênios, Termos de Execução Descentralizada, Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Rescisão e Atas de Registro de Preço de interesse da Unifesspa;
• Manter atualizada e conferida a documentação de fornecedores no ato da assinatura dos Contratos;
• Gerenciar as informações referentes à vigência de Contratos, pendências e/ou restrições de fornecedores, pareceres jurídicos, notificações, etc.;
• Acompanhar a execução dos serviços licitados;
• Assessorar os fiscais de Contratos da Unifesspa;
• Realizar a publicação de Contratos, Termos Aditivos e demais instrumentos celebrados pela Unifesspa nos respectivos sistemas;
• Controlar o movimento das contas vinculadas, conferindo e conciliando os saldos, de forma a evidenciar sua atualização;1
• Conferir os documentos referentes às solicitações de liberação de conta vinculada;1
1 A conta vinculada, apesar de possuir utilização determinada através da IN nº 002/2018-MPOG, não está em utilização na Unifesspa por motivos de caráter administrativo, conforme justificativa da Nota Técnica nº 001/2016-DICC, e Portaria nº 120/2016-Unifesspa.
• Realizar cadastro e/ou atualização no SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal) de entidades sem fins lucrativos.
• Manter constante contato com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa e os coordenadores dos projetos cujo apoio administrativo foi repassado à FADESP por meio da celebração de contrato ou convênio;
• Consolidar dados, analisar fatos e se manifestar quanto a punição das empresas contratadas mediante manifestação do fiscal do contrato ou convênio;
1.2. Identificação da DICC dentro do organograma da PROADI;
A definição de contrato encontra-se escrita no art. 2º, parágrafo único da Lei 8.666/1993:
Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Contrato é todo aquele realizado por entidades da Administração Pública entre si ou com particulares, que em regra, deverá ser sempre formal e escrito, salvo os de pequenas compras de pronto pagamento.
Os contratos da Administração Pública, também conhecidos como Contratos Administrativos, regulam-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando a eles, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes. Seguem abaixo as principais características dos Contratos Administrativos:
• Supremacia e indisponibilidade do interesse público;
• Modificação unilateral - exceto cláusulas financeiras;
• Extinção;
• Imposição de sanções;
• Exigência de cumprimento de prestações alheias;
• Garantia de equilíbrio econômico-financeiro;
• Forma prescrita em lei;
• Procedimento legal;
• Natureza de contrato de adesão;
• Natureza intuito personae;
• Presença de cláusulas exorbitantes;
2.1. Trâmites processuais dos contratos da Unifesspa
As fases processuais dos contratos da Unifesspa são divididas em:
• Celebração de contratos;
• Execução de contratos;
• Alteração de contratos;
• Inexecução e rescisão de contratos;
• Acompanhamento e fiscalização de contratos;
2.1.1. Celebração de contratos
Os contratos devem cumprir algumas formalidades, como por exemplo: adotar forma escrita, ter seu extrato publicado no Diário Oficial da União e ser assinado por todos os participantes e por duas testemunhas. Devem conter os direitos e as obrigações dos
participantes. Seu conteúdo é organizado em cláusulas, em que são relacionadas às condições para a execução do objeto.
Na elaboração do contrato administrativo, a DICC deverá apresentar os itens que são essenciais ao contrato, conforme estabelece o artigo 55 da Lei n° 8.666/93:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Além dos componentes essenciais acima indicados, as seguintes informações deverão constar no contrato:
• Conterá no preâmbulo do contrato a numeração sequencial da DICC;
• Nome do particular que executará o objeto do contrato e respectivo representante;
• Finalidade ou objetivo do contrato;
• Ato que autorizou a lavratura do contrato;
• Número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade;
• Sujeição dos contratantes às normas da Lei no 8.666/1993;
• Submissão dos contratantes às cláusulas contratuais.
A Administração (Unifesspa) é obrigada a celebrar contrato nas seguintes situações:
• Concorrência, tomada de preços e pregão;
• Dispensas e inexigibilidades cujo valor da contratação esteja compreendido nos limites dessas duas modalidades de licitação; e
• Nas contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações futuras, por exemplo: entrega futura ou parcelada do objeto e assistência técnica.
Nas demais situações, a Administração tem a faculdade de celebrar o contrato, podendo ser substituído por outros instrumentos, tais como:
• Carta-contrato;
• Nota de empenho de despesa;
• Autorização de compra; ou
• Ordem de execução de serviço.
No entanto, devem ser aplicadas a esses instrumentos, no que for pertinente, as exigências do termo de contrato, a exemplo da descrição do objeto, do preço, dos prazos, das condições de execução, entre outras.
O conteúdo do contrato deve mostrar claramente a vontade das partes, ressaltando que a vontade da Administração Pública deve estar condicionada ao atendimento do interesse público. Devem fazer parte do contrato, independentemente de sua transcrição, não podendo afastá-los ou contrariar suas disposições:
• O edital;
• O projeto básico ou o termo de referência;
• A memória de cálculo;
• A planilha de custos;
• Os cronogramas; e
• Outros descritivos que representam o objeto da contratação.
NOTA: É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Unifesspa, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a R$ 4.000,00, excluindo-se dessas, as obras e serviços de engenharia que não podem ser celebrados verbalmente.
NOTA: É condição legal para a eficácia do contrato, a publicação de um resumo do contrato na imprensa oficial, devendo ser providenciada pela DICC até o quinto dia útil do mês seguinte à sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.
FLUXOGRAMA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS | |
Unidade demandante | • Termo de referência; • Designação dos fiscais responsáveis pelo acompanhamento do processo pelo setor demandante; • Dotação orçamentária; |
DCS/CPL | • Elaboração do edital e instrumentos necessários para realização do procedimento licitatório / Dispensa / Inexigibilidade |
DICC | • Elaboração da minuta contratual |
Procuradoria | • Parecer Jurídico |
DCS/CPL | • Procedimento licitatório - Classificação e habilitação do pretenso contratado |
Procuradoria / Gabinete | • Parecer Jurídico e Homologação do procedimento |
DICC | • Elaboração do termo de contrato definitivo (3 vias) |
DCS / CPL | • Inclusão do procedimento no SIPAC, se couber |
Ordenador de despesas / DFC | • Autorização e emissão de empenho |
DICC | • Solicita apresentação da garantia, se for o caso • Verifica autenticidade da garantia • Providencia assinatura do contrato; • Publicação no DOU – SIASG • Envia uma via do contrato, NE e Publicação à contratada. • Registra cronograma, gera NL – SIASG • Registra contrato no SIASG • Registra Contrato no SIPAC • No caso de obra, registro no SIMEC |
DFC | • Registro da garantia no SIAFI |
DICC | • Designação dos gestores de contrato |
Gabinete | • Emissão de portaria de fiscalização |
DICC | • Vinculação dos fiscais ao contrato no SIASG. • Obs.: No ato do registro do contrato no SIPAC o fiscal receberá um email com informações e o formulário de atribuição de perfil de fiscal no SIASG para encaminhamento a DFC. |
Setor Técnico | Para acompanhamento do contrato (emissão de ordem de serviço, ateste de notas, notificação, medição no SIASG e procedimentos de pagamento em geral) |
A execução do contrato administrativo é o devido cumprimento, entre as partes (contratante e contratado), das cláusulas contratuais e da legislação vigente, respondendo cada uma pelas consequências da sua inexecução total ou parcial.
2.1.3. Direitos e obrigações das partes
Parte | Direitos | Obrigações |
Contratante (Unifesspa) | Exercer as prerrogativas previstas nas cláusulas exorbitantes. | Pagamento do preço e entrega do local da execução da obra ou serviço. |
Contratado (Particular) | Receber o preço convencionado; manutenção e equilíbrio econômico-financeiro. | Prestação do objeto do contrato. |
Cláusulas exorbitantes são aquelas que garantem vantagens a uma das partes, no caso, a Unifesspa em relação à outra (contratada), e visam o completo atendimento do interesse público, que se sobrepõe sempre aos interesses particulares.
Caso a Unifesspa não realize o pagamento na época acordada, não pode o particular deixar de cumprir com a sua obrigação contratual de imediato. De acordo com o Art. 78, inciso XV da Lei 8.666/93 apenas constitui motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados.
NOTA: Ao particular é assegurada a indenização dos prejuízos ou a rescisão do contrato caso a Unifesspa não cumpra as obrigações contratuais, nos termos do inciso XV do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
Condições a serem observadas durante a execução do contrato | Lei 8.666/93 |
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. | Art. 67 |
O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. | Art. 68 |
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. | Art. 69 |
O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. | Art. 70 |
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. | Art. 71 |
O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. | Art. 72 |
Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - em se tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 Lei 8666/93; II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação. § 1o Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. § 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. § 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. § 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. | Art. 73 |
Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; II - serviços profissionais; III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", Lei 8666/93, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo. | Art. 74 |
Xxxxx disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. | Art. 75 |
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. | Art. 76 |
De acordo com a Lei 8.666/93 os contratos administrativos poderão ser alterados, com a devida justificativa, de forma unilateral pela Administração (Unifesspa), e/ou por acordo entre as partes envolvidas na relação contratual. Qualquer alteração contratual ou prorrogação de prazos deverá ser formalizada através de celebração de Termo Aditivo ao contrato. Porém, ressalta-se que a aplicação do Termo Aditivo não é exigida para todos os fatos que ocorrem durante a execução contratual. O artigo 65 da Lei 8.666/93 descreve eventos que não caracterizam alteração contratual, podendo ser formalizados por Apostila e, consequentemente, dispensa a celebração de termo aditivo. As situações previstas no § 8º do art. 65 são:
• Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato;
• As atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas;
• Empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido.
Termo Aditivo | O que se adiciona, acrescenta a um contrato. É um instrumento realizado separadamente do contrato e segue todo o aspecto formal, inclusive a obrigatoriedade de publicação na Imprensa Oficial. |
Apostila | É um registro que poderá ser realizado no próprio contrato original ou em outro documento oficial, ou seja, é uma anotação feita às margens do contrato, com o intuito de complementá-lo, e não existe a obrigatoriedade de publicação na Imprensa Oficial. |
Uma das características do contrato administrativo é a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, que consiste na igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá.
Deste modo, para a manutenção desse equilíbrio existem alguns instrumentos que são utilizados, que são o Reajuste, a Revisão e a Repactuação.
Reajuste | Tem por finalidade recompor o equilíbrio financeiro do contrato em razão da variação normal do custo de produção decorrente da inflação. |
Revisão | Tem por finalidade corrigir distorções geradas por ocorrências extraordinárias e imprevisíveis ou previsíveis com consequências inestimáveis. |
Repactuação | É utilizada para readequar o valor do contrato administrativo à variação de custos previsível e periódica a que se sujeita. |
FLUXOGRAMAS DE ADITIVOS – REVISÃO E PRORROGAÇÃO | |
Setor técnico | Solicitação de aditivo autorizado pela autoridade competente, acompanhada dos seguintes documentos: • Justificativa; • Parecer do fiscal técnico atestando a conformidade na execução do contrato. • Comprovação da vantajosidade da prorrogação em face a realização de novo procedimento. • Demais documentos necessários a celebração do aditivo (Planilhas, cronograma, relatórios, etc.); |
DICC | • Verificação da regularidade fiscal; • Elaboração da minuta do termo aditivo; |
SEPLAN | No caso de haver impacto financeiro decorrente do aditivo: • Indicação de disponibilidade orçamentária; |
Ordenador de despesas | • Declaração do Ordenador atestando que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA, e compatibilidade com o PPA e com a LDO vigentes (art. 16, II da LRF) |
Procuradoria / Gabinete | • Análise e emissão de parecer |
DICC | • Registros devidos |
Ordenador de despesas / DFC | • Emissão de empenho (se o aditivo for de valor) |
DICC | • Solicita a empresa prorrogação ou reforço da garantia, se for o caso. • Verifica autenticidade da garantia • Providencia assinatura do termo aditivo; • Publicação no DOU – SIASG • Envia uma via do termo aditivo, NE (se houver) e Publicação à empresa. • Atualiza cronograma, gera NL. (SIASG) • Registro no SIPAC • No caso de obra, atualiza registro SIMEC |
DFC | Registro da garantia no SIAFI |
Setor técnico | Para acompanhamento do contrato (ateste de notas, notificação, medição no SIASG e procedimentos de pagamento geral) |
FLUXOGRAMA DE APOSTILAMENTO – REAJUSTE E REPACTUAÇÃO | |
Contratada | Solicita reajuste ou repactuação apresentando: - Repactuação: Planilha de composição de custos que demonstre a variação do valor do contrato. - Reajuste: Memória de cálculo do reajuste; |
Setor técnico | • Repactuação: Análise e aprovação das planilhas de custos apresentadas pela empresa; • Reajuste: Indicação do saldo contratual a data base utilizada para o reajuste (data da proposta ou da convenção ou acordo coletivo em que se baseia) |
DICC | • Cálculo do reajuste com base no saldo informado • Elaboração da minuta do termo de apostilamento; |
SEPLAN | • Indicação de disponibilidade orçamentária; |
Ordenador | • Declaração do Ordenador atestando que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA, e compatibilidade com o PPA e com a LDO vigentes (art. 16, II da LRF) |
Procuradoria | • Análise e emissão de parecer (opcional, por não se tratar de alteração contratual) |
DICC | • Registros devidos |
Ordenador de despesas / DFC | • Autorização e emissão de empenho |
DICC | • Solicita a empresa reforço da garantia, se for o caso. • Verifica autenticidade da garantia • Encaminha termo de apostilamento para assinatura da empresa • Publicação no DOU – SIASG (opcional) • Envia uma via do termo de apostilamento, NE e Publicação à empresa. • Atualiza cronograma, gera NL. SIASG. • No caso de obra, atualiza registro SIMEC |
DFC | Registro da garantia no SIAFI |
Setor técnico | Xxxxxxxxx processo para acompanhamento do contrato (ateste de notas, notificação, medição no SIASG e procedimentos de pagamento geral) |
2.1.5. Acompanhamento e fiscalização de contratos
O acompanhamento e fiscalização dos contratos é um poder e também um dever da Unifesspa que visa garantir que o objeto contratado seja recebido ou executado de maneira satisfatória, que as obrigações decorrentes sejam realizadas no tempo e modo
devidos, e que as cláusulas contratuais sejam rigorosamente avaliadas, sendo estes acompanhados e fiscalizados pelos Gestores e Fiscais de Contratos.
Nesse contexto, torna-se importante destacar a diferença entre gestão e a fiscalização de contrato:
Gestão de Contrato | Fiscalização de Contrato |
Gerenciamento de todos os contratos, representada pela figura do Gestor de Contrato. Na Unifesspa, sempre serão servidores lotados na DICC. | Deve ser exercida necessariamente por um representante da Unifesspa, especialmente designado em Portaria, que cuidará pontualmente de cada contrato, representada pela figura do Fiscal de Contrato. |
O Gestor de Contratos, servidor da DICC, atua no gerenciamento de vários contratos simultaneamente, sendo responsável pelas atividades de caráter administrativo e processual no que tange a supervisão dos contratos administrativos. Dentre suas principais atribuições podemos destacar algumas a seguir:
• Elaborar as minutas contratuais com base nas disposições do termo de referência e demais disposições legais correlatas;
• Tomar todas as providências para celebração dos contratos após realização do procedimento licitatório, bem como de seus aditivos e apostilamentos;
• Controlar a vigência dos contratos administrativos, notificando os fiscais técnicos sobre a iminência do encerramento, solicitando manifestação e providências para o aditamento, se necessário;
• Após notificação do fiscal técnico e autorização da autoridade competente, analisar as ocorrências relatadas na execução dos contratos, sugerindo as penalidades e sanções cabíveis, quando for o caso;
• Verificar a conformidade da documentação necessária a realização dos pagamentos às contratadas, após o ateste do fiscal técnico;
• Solicitar a emissão de portarias de fiscalização, com base na indicação de fiscais do setor técnico;
• Registro de todos os dados contratuais e vinculação dos fiscais no SIASG;
• Controla o saldo dos empenhos vinculados aos contratos, informando os saldos ao ordenador de despesas e ao setor técnico para providências, quando necessário.
O Fiscal Técnico, servidor da área que terá contato direto com a execução e recebimento dos serviços do contrato, é responsável pelo acompanhamento dos serviços e verificação da conformidade na prestação dos mesmos. Para que haja uma fiscalização eficiente dos contratos, segue abaixo algumas ações a serem observadas e executadas pelos fiscais de contratos:
• Conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida com os demais setores responsáveis, objetivando o fiel cumprimento do contrato;
• Conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, material a ser empregado);
• Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos materiais, equipamentos, contingente em quantidades suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos;
• Solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos por inadequação ou vícios que apresentem;
• Informar sobre ocorrências e faltas durante a execução contratual a autoridade competente, para a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das obrigações;
• Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;
• Anotar em livro de ocorrências todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
• Comunicar à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do objeto;
• Zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;
• Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;
• Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros;
• Realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;
• Não receber em mãos as notas fiscais, nem demais documentos, pois os mesmos deverão ser entregues no Setor de Protocolo;
• Realizar a medição dos serviços efetivamente realizados, de acordo com a descrição dos serviços definida na especificação técnica do contrato, inclusive no SIASG (Anexo I) e emitir atestados de avaliação dos serviços prestados.
Ressalta-se que além de analisar se as ações estão de acordo com as cláusulas contratuais, a lei e os regulamentos pertinentes, a fiscalização dos contratos também deve ser dimensionada a observar os efeitos de eficiência, eficácia e efetividade, ou seja, implica verificar se estão sendo produzidos os resultados esperados, a um custo razoável, se as metas e objetivos estão sendo alcançados e se os usuários estão satisfeitos com os serviços que lhes são prestados.
O fiscal do contrato que for omisso ou praticar qualquer ação que resultar em benefício indevido ao contratado, ou ainda aceitar, permitir e dar causa a qualquer ato ilegal, responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições que lhe foram atribuídas.
NOTA: Importante se faz a leitura e observância dos artigos 31 a 35 e do Anexo IV – Guia de Fiscalização, da Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde apresenta importantes diretrizes pertinentes à fiscalização de contratos.
O Fiscal, como responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços objeto do contrato, deverá realizar medição juntamente com a contratada e atestar a Nota Fiscal apresentada, a qual deverá ser encaminhada para o Gestor do Contrato com toda a documentação exigida para pagamento, procedimento definido na Instrução Normativa nº001/2015-PROADI/UNIFESSPA (xxxxx://xxxxxx.Xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx).
FLUXOGRAMA DE PAGAMENTO | |
Contratada | Protocola o pedido de pagamento acompanhado da NF, planilhas referentes a medição do período de pagamento, e demais documentos exigidos no instrumento contratual. |
Setor Técnico | • Verificação dos serviços executados; • Ateste da NF; • Medição no SIASG; Obs.: No caso de contratações por Registro de Preços não haverá medição no SIASG. |
DICC | • Verificação da conformidade de toda a documentação exigida para pagamento, conforme disposto no contrato, IN nº 01/2015 e demais disposições legais pertinentes. |
Ordenador de Despesas | • Autorização de pagamento. |
DFC | • Liquidação da despesa; • Pagamento; • Arquivamento do processo. |
NOTA: Este Fluxograma será utilizado apenas para pagamento de Serviços e Compras cuja contratação ou aquisição ensejou a celebração de contrato.
2.1.6. Inexecução e rescisão de contratos
Durante a execução do contrato ou ata de registro de preços, por motivos diversos, o fiscal poderá se deparar com ocorrências ou falhas, que caracterizam a inexecução contratual total ou parcial, nestes casos, caso a contratada não proceda a correção imediata, a mesma poderá sofrer as devidas sanções, mediante abertura de processo administrativo, com direito a ampla defesa e ao contraditório.
O contrato poderá ser rescindido, caso haja sua inexecução total ou parcial, que implicará as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Motivos que ensejam a rescisão de contrato | Art. 78, Lei 8.666/93 |
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; | Inciso I |
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; | Inciso II |
A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; | Inciso III |
O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; | Inciso VI |
A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; | Inciso V |
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; | Inciso VI |
O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; | Inciso VII |
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; | Inciso VIII |
A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; | Inciso IX |
A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; | Inciso X |
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; | Inciso XI |
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; | Inciso XII |
A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; | Inciso XIII |
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; | Inciso XIV |
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; | Inciso XV |
A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; | Inciso XVI |
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. | Inciso XVII |
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. | Inciso XVIII |
A lei 8.666/93 estabelece as penalidades passíveis de serem aplicadas quando da inexecução do contrato, quais sejam:
• Advertência;
• Multa;
• Suspensão temporária de licitar e Impedimento de contratar com a Administração; e, até o limite de 2 anos;
• Declaração de inidoneidade.
NOTA: A declaração de inidoneidade resulta em impedimento para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
NOTA: A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação
Identificada a suposta infração, o Fiscal deve se munir de toda documentação comprobatória da inexecução (fotos, ofícios, e-mails, etc.), a qual deverá ser reduzida a termo.
O próximo passo será a notificação da empresa (Modelo Anexo IV), solicitando justificativas, esclarecimentos ou providências para a suposta infração, e informando da possibilidade de abertura de processo administrativo e posterior penalização. Em alguns casos, após a apresentação de justificativa, será possível concluir que a infração pode não ter se consumado, bastando a tomada de providências pela contratada com vistas aos ajustes adequados ao cumprimento das obrigações, resolvendo-se o conflito nesta fase.
É de suma importância que todas as comunicações/notificações sejam realizadas via ofício, entregues pessoalmente a preposto ou representante legal, ou via postal com aviso de recebimento, contendo a descrição clara da ocorrência, bem como o endereço, local e horário em que as respostas devem ser protocoladas.
Caso a justificativa não seja considerada adequada, não descaracterizando a infração, o fiscal deverá providenciar a abertura de um processo administrativo de penalidade (Anexo V), contendo preferencialmente Edital, termo de referência, contrato/ata de registro de preços, nota de empenho, portaria de fiscalização,
documentação comprobatória da infração, notificação de apresentação de esclarecimentos e tomada de providências, e manifestação da empresa, caso haja. O processo deverá ser encaminhado a Diretoria de Compras, Contratos e Convênios - DCO para verificação dos pressupostos necessários a autorização de continuidade do procedimento de penalidade.
Nota: Caso a infração seja considerada evidente e de clara constatação (não entrega de produto, por exemplo), a solicitação de esclarecimento/justificativa pode ser dispensada, procedendo diretamente a abertura de processo administrativo. Recomenda- se cautela ao fiscal quanto a possibilidade de dispensa desta etapa, onde em caso de dúvida, a mesma deve ser realizada.
Após a autorização da DCO o processo será encaminhado a DICC para análise, na qual, constatada a existência de todos os elementos necessários a caracterização da inexecução, irá sugerir as penalidades cabíveis para a infração relatada, notificar a contratada para apresentar defesa prévia às sanções no prazo de 5 (cinco) dias uteis (Modelo Anexo V).
Após análise da defesa da contratada, caso seja considerada improcedente, a DICC irá encaminhar os autos do processo com decisão fundamentada a DCO, que irá decidir por acatar, reduzir, extinguir, ou agravar a sanção sugerida, sendo que neste deverá ser concedido novo prazo a contratada para apresentação de defesa prévia. De modo a subsidiar sua decisão em casos mais complexos, DCO poderá solicitar, a seu critério, análise do procedimento por parte da Procuradoria.
Caso a penalidade comine com a rescisão contratual, o processo será submetido à análise do Ordenador de Despesas, que decidirá pela manutenção do contrato ou rescisão, solicitando a tomada de providências para realização de nova contratação, se for o caso.
Julgada a defesa e autorizada a aplicação da sanção pela DCO, a empresa será notificada a apresentar recurso da decisão no prazo de 5 (cinco) dias uteis (Modelo Anexo VI). Decorrido o prazo e apresentado o recurso, após análise da DCO, o recurso será encaminhado a Ordenador de Despesas que poderá reformar ou manter a decisão, e a sanção autorizada será aplicada em sua totalidade, com devido registro no SICAF.
Nos casos que envolvam grandes valores e sejam de grande repercussão no âmbito da instituição, a decisão da penalidade poderá ser remetida a autoridade máxima do órgão.
FLUXOGRAMA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES | |
Fiscal Técnico | • Verifica a ocorrência de inexecução contratual, documenta as possíveis ocorrências. • Notifica a empresa formalmente, sempre via ofício, entregue pessoalmente, ou via postal com aviso de recebimento, dando o prazo de 5 dias úteis para sanar a situação ou apresentar justificativa/esclarecimento. (Fase dispensável caso a infração possa ser constatada de maneira clara e contundente) • Decorrido o prazo e não sanada a ocorrência, encaminha o processo com as notificações realizadas, juntamente com toda a documentação comprobatória da inexecução e a manifestação da empresa, caso haja, para o gestor do contrato. |
DCO | • Autorização de início do procedimento de penalização |
DICC | • Análise dos fatos com base na documentação apresentada. • Constatada a inexecução, sugere a aplicação de penalidade com base nas disposições contratuais e legais. • Notifica a empresa para apresentação de defesa prévia a aplicação da sanção no prazo de 5 (cinco) dias úteis. • Xxxxxxx as alegações e decide pela aplicação ou não da sanção. |
DCO | • Para decisão sobre acolhimento ou não das sanções sugeridas. Obs1.: A autoridade competente poderá realizar consulta ao corpo jurídico do órgão para subsidiar sua decisão. Obs2.: Caso a penalidade comine na rescisão contratual, o processo deverá ser remetido ao ordenador de despesas para decidir pela rescisão, e se for o caso, tomar providências para realizar nova contratação. |
DICC | • Notificação de imposição de penalidade e abertura de prazo para recurso (5 dias úteis) |
DCO | • Análise do recurso, podendo reconsiderar sua decisão. Após encaminhar a autoridade superior para apreciação |
PROADI | • Acata a decisão proferida, ou a reforma. No caso de agravamento deverá ser aberto novo prazo recursal. |
DFC | No caso de multa • Execução da garantia • Emissão de GRU • Glosa de pagamento • Inscrição na dívida ativa. • Outras providências |
DICC | • Publicação da decisão • Registro no SICAF |
A Administração Pública firma, com frequência, ajustes de cooperação mutua com outros órgãos ou entidades como forma de execução de suas políticas públicas. Estes ajustes podem se dar de diversas maneiras e assumir diferentes formas, sendo a mais consagrada delas, o convênio.
Nesse sentido, cumpre registrar que o convênio, como modalidade de ajuste administrativo, é definido pela doutrina nacional como um instrumento de realização de um determinado e específico objetivo, em que os interesses não se contrapõem.
No âmbito do Poder Executivo Federal, firmam-se convênios visando a conjugação de esforços para o alcance de um objetivo comum, que podem se dar com, ou sem a transferência de recursos. Tais instrumentos são, por vezes, denominados ora como Convênios, ora como Acordo de Cooperação, Protocolo de Intenções, dentre outros.
De modo a conferir uma uniformidade de procedimentos, a DICC definiu três tipos principais de ajustes a serem utilizados no âmbito da Unifesspa, e são eles: Convênio, Termo de Execução Descentralizada e Acordo de Cooperação Técnica.
Os principais dispositivos que regem a celebração destes ajustes são a Lei nº 8.666/93, em especial o Art. 116, o Decreto nº 6.170/07, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 507, de 24 de novembro de 2011, a Lei nº 8.958/94 e suas respectivas alterações.
O convênio é instrumento utilizado pela Administração Pública, que busca associar-se a outras instituições públicas, da esfera estadual, distrital ou municipal, ou privadas, com vistas ao desenvolvimento de metas afins. Caracteriza-se pelo fato de que os interesses envolvidos são assinalados pela reciprocidade, além do que os objetivos institucionais dos convenentes são comuns, de modo que eles se mutuam, cooperam, para alcançar escopos coincidentes.
Por sua vez, o Decreto 6.170/2007 também trouxe em seu texto a conceituação de convênios:
§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;
3.1.2. Termo de Execução Descentralizada
Quando o acordo se dá entre entidades da esfera federal, o instrumento a ser utilizado para a operacionalização da transferência dos recursos para a consecução dos objetivos será o Termo de Execução Descentralizada, que também é conceituado através do 6.170/2007:
§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
(...)
III - termo de execução descentralizada - instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática. (Redação dada pelo Decreto nº 8.180, de 2013)
3.1.3. Acordo de Cooperação Técnica
O Acordo de Cooperação Técnica é o ajuste utilizado quando a execução do objeto não prevê a transferência de recursos financeiros entre os participes, se operacionalizando apenas através da cooperação do corpo técnico das entidades, cessão temporária de equipamentos e instalações, troca de informações e dados de pesquisas cientificas, dentre outros
3.2. Diferenças entre contratos e convênios
Apesar de constituírem ajustem entre partes distintas e com objetos bem definidos, onde por vezes há certa dificuldade em diferi-los, os acordos celebrados entre contratos e convênios não se confundem, tendo cada um suas particularidades, através das quais, de forma bem simples e direta é possível realizar sua distinção.
A Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos), em seu art. 2º, parágrafo único, traz a definição de contrato.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Já o convênio tem como característica marcante o fato de que todos os envolvidos estão juntos para alcançar determinado objetivo comum, não existindo entre os partícipes interesses contrapostos, como há no contrato (obrigações recíprocas).
Em um contrato de compra e venda aquele que vende, pretende receber o dinheiro acordado, e aquele que compra deseja o bem alienado, de modo que os objetos almejados por cada um são diversos, razão pela qual os sujeitos da obrigação são denominados de partes.
Por outro lado, a posição jurídica dos participantes de um convênio é idêntica para todos, pois têm interesses comuns e coincidentes, há cooperação entre eles.
O que pode existir é a diversificação na forma de cooperação de cada partícipe, mas deseja-se um único objetivo comum, tanto é que qualquer um deles pode denunciar o convênio e se retirar no momento que bem entender, apenas responsabilizando-se pelas obrigações assumidas até então.
Nesse sentido Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx ao destacar as duas fundamentais diferenças jurídicas entre convênios e contratos:
“1ª) Os contratos contrapõem os interesses das partes quanto ao objeto. Em qualquer contrato os interesses dos contratantes andam em direção oposta, um desejando obter o maior pagamento pela menor prestação que lhe seja exigível, e o outro desejando pagar a menor importância possível pelo maior e melhor objeto que possa extrair da outra parte. Não existe exceção em contrato algum, da natureza jurídica ou do objeto que for, quanto a essa essencial antinomia de interesses quanto ao objeto.
Nos convênios, por outro lado, os interesses das partes convenentes se resumem a um só e ao mesmo, convergindo absoluta e inteiramente para um só objetivo. Em qualquer convênio as partes querem uma só coisa, como, por exemplo, erradicar a febre amarela em uma região do País ou do Estado; ou alfabetizar os cidadãos da região; ou ensinar métodos e sistemas agrícolas; ou construir uma obra; ou prestar um serviço; ou distribuir bens à população de baixa renda; ou qualquer outro imaginável.
Inexiste, nesses casos, qualquer oposição de interesses, mas apenas justaposição de esforços, repartição de atribuições e responsabilidades, agregação de contribuições e colaboração, sempre na mesma direção e para um único fim recíproco interesse;
2ª) os contratos obrigam formalmente as partes, de modo que o descumprimento por uma parte faculta à outra a cobrança judicial da obrigação descumprida, ou a própria execução do instrumento – que é um título executivo
extrajudicial. Nesse sentido, a correta e precisa estatuição da Lei nº 8.666/93, art. 2º, parágrafo único: qualquer que seja a denominação do acordo ou do ajuste, se as partes através dele se obrigarem”
Para melhor compreensão das características inerentes a cada instituto, segue abaixo um quadro comparativo.
Característica | Contrato Administrativo | Convênio |
Interesses | Diversos e opostos: O Contratante almeja a execução dos serviços ou fornecimento do bem, enquanto que o contratado objetiva a contraprestação ou remuneração | Comuns e coincidentes: Os participes de um convênio visam somente a execução de seu objeto que sempre é de interesse público e visa o bem comum. |
Remuneração | Somente ocorre após a execução dos serviços e respectivo ateste do mesmo pela fiscalização. A remuneração tem livre disposição e se incorpora ao patrimônio do contratado, que pode aplica-la como bem entender. | Pode ser realizada antecipadamente, sendo vedados fins lucrativos para os participes. A remuneração está vinculada a execução do objeto do convênio, não sendo permitida sua aplicação em fim diverso. |
Obrigações | Contrapostas e equivalentes entre contratante e contratada. | São divididas de acordo com a natureza dos participes de modo a harmonizar a execução do objeto, permitindo que cada parte contribua de maneira especifica, não sendo obrigatória a equivalência de atribuições entre as partes. |
Vínculo | O vínculo somente se encerra mediante conclusão do objeto ou nas hipóteses de rescisão previstas em lei. | É admissível a desvinculação de um participe a qualquer tempo, conforme disposições próprias do acordo. |
A Lei nº 8.666/93, apesar de não conceituar convênio, em um único artigo deu a base legal dos convênios administrativos, notadamente no que diz respeito ao conteúdo que deve ter o instrumento. Assim dispõe o art. 116 da Lei nº 8.666/93.
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
Apesar de algumas especificidades no que tange a sua execução, os convênios guardam muitas similaridades com os contratos, tais como a forma em que se materializa, a necessidade de publicidade dos atos inerentes ao mesmo, a formalização de aditivos para alteração ou prorrogação de sua vigência, dentre outros, como veremos mais detalhadamente a seguir.
O primeiro passo para a celebração dos convênios se dá com a elaboração do Plano de Trabalho pela parte inicialmente interessada, aquela que irá propor o acordo, ou proponente, ele será o “esqueleto” do ajuste, a sua consistência influenciará diretamente na execução do futuro convênio.
Como citado anteriormente, a norma geral que rege a celebração destes instrumentos é o art. 116 da Lei nº 8.666/93, o qual indica no seu § 1º os elementos mínimos que devem compor esta peça. Nos termos do dispositivo citado, o convênio somente poderá ser celebrado após a aprovação do respectivo plano de trabalho, que irá, em síntese, definir o objeto, disciplinar a sua execução e delimitar as formas de atingir o objetivo buscado com o ajuste.
Também devem constar do processo as razões e justificativas para este plano de trabalho, de modo a demonstrar a legitimidade das escolhas como a melhor forma de atender aos interesses públicos buscados com a celebração do convênio, em estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública, entre os quais se destacam os princípios da motivação, finalidade, publicidade, eficiência e economicidade.
Tal e qual nos contratos administrativos, a fase de planejamento dos convênios e a sua consubstanciação no plano de trabalho é peça chave do alcance do resultado pretendido pelos partícipes.
É a adequada definição do plano de trabalho, portanto, que irá legitimar as condutas dos convenentes e permitir a realização de controle pelo órgão/entidade concedente de recursos e pelos demais órgãos de controle interno e externo.
Vale dizer, a regularidade do convênio depende, em primeiro lugar, do plano de trabalho. Se este instrumento for elaborado de forma correta, planejada e detalhada, bastará aos partícipes cumpri-lo para garantir o sucesso do convênio.
Para ilustrar esse raciocínio, é válido colacionar manifestação do egrégio Tribunal de Contas da União:
“9.7. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que: [...]
9.7.2. execute, por meio de convênios, os próximos repasses de recursos da assistência farmacêutica oriundos de emendas parlamentares, por serem recursos de transferência voluntária e esporádica, tomando o cuidado para que os respectivos Planos de Trabalho sejam elaborados com as justificativas que comprovem a necessidade de cada um dos itens de medicamentos incluídos, de modo a evitar a aquisição de quantidades muito superiores às necessidades locais, como constatado em todos os sete municípios do Paraná fiscalizados pelo Tribunal, bem como impedir o vencimento do prazo
de validade dos produtos ou a ocorrência de desvio dos produtos adquiridos em excesso;” (TCU. Acórdão nº 1.267/2011 – Plenário. Rel. Min. Xxxxxxxx Xxxxxx. Julgado em: 18 maio 2011, grifamos.)
“9.1. reiterar ao Ministério do Trabalho e Emprego as determinações a seguir relacionadas:
[...]
9.1.3. subitens 9.8, 9.9.2 e 9.9.3 do Acórdão 2.261/2005-TCU-Plenário:
’9.8. determinar ao INCRA, ao FNDE, ao Ministério da Cultura e ao Ministério do Trabalho e Emprego que observem com rigor as disposições a respeito da descrição do objeto dos convênios, refutando celebrá-los quando não presentes os seus elementos característicos, com descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do plano de trabalho, não restando dúvidas do que se pretende realizar ou obter, com a correta e suficiente descrição das metas, etapas/fases a serem executadas, tanto nos seus aspectos quantitativos como qualitativos;” (TCU. Acórdão nº 609/2009 – Plenário. Rel. Min. Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx. Julgado em: 01 abr. 2009.)
“[PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO]
Em exame a tomada de contas da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Ciência e Tecnologia – CGRL/MCT atinente ao exercício de 2002. [...]
18. Por fim, o terceiro ponto objeto da inspeção trata do convênio celebrado com o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD.[...]
19. As impropriedades verificadas foram: a ausência de detalhamento do respectivo plano de trabalho, o qual não caracterizou, com o nível de precisão adequado, o objeto e as metas a serem atingidas; a não- demonstração dos benefícios que as empresas usufruiriam com o convênio; e a falta de justificativa para o pagamento de pessoal do próprio CPqD.
[...] [ACÓRDÃO]
9.6.14. especifique claramente, ao celebrar convênios, as ações a serem executadas pelos convenentes e atente para que os planos de trabalho tragam a descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente, e todas as informações suficientes para a identificação do projeto, atividade ou ação prevista e seus custos, conforme incisos II e III e § 1º do art. 2º da IN/STN n. 1/1997;” (TCU. Acórdão nº 1.331/2007 – Primeira Câmara. Rel. Min. Xxxxxx Xxxxxxxxx. Julgado em: 15 maio 2007, grifamos.)
Além da elaboração do plano de trabalho a proponente precisa atender outros requisitos para celebrar convênios com a Administração Pública.
A regularidade fiscal, bem como a ausência de ocorrências em diversos bancos de informações é condição essencial a celebração do ajuste, conforme disposições do Art. 38 da Portaria Interministerial nº 507/2011, dentre as quais podemos destacar a regularidade quanto aos tributos previdenciários, trabalhistas, do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, e a ausência de registros no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
Atendendo ao requisito da forma, o convênio se materializa na forma de um instrumento que deve conter algumas cláusulas especificas, as quais se encontram definidas no Art. 43 da Portaria Interministerial nº 507/2011.
Art. 43. São cláusulas necessárias nos instrumentos regulados por esta Portaria as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos, em consonância com o Plano de Trabalho, que integrará o termo celebrado independentemente de transcrição; II - as obrigações de cada um dos partícipes;
III - a contrapartida, quando xxxxxx, e a forma de sua aferição quando atendida por meio de bens e serviços;
IV - as obrigações do interveniente, quando houver;
V - a vigência, fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto e em função das metas estabelecidas;
VI - a obrigação de o concedente prorrogar "de ofício" a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;
VII - a prerrogativa do órgão ou entidade transferidor dos recursos financeiros assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
VIII - a classificação orçamentária da despesa, mencionando se o número e data da Nota de Empenho ou Nota de Movimentação de Crédito e declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro;
IX - o cronograma de desembolso conforme o Plano de Trabalho, incluindo os recursos da contrapartida pactuada, quando houver;
X - a obrigatoriedade de o convenente ou contratado incluir regularmente no SICONV as informações e os documentos exigidos por esta Portaria, mantendo-o atualizado;
XI - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta Portaria;
XII - no caso de órgão ou entidade pública, a informação de que os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, estão consignados no plano plurianual ou em prévia lei que os autorize;
XIII - a obrigação do convenente de manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do convênio ou contrato de repasse em instituição financeira controlada pela União, quando não integrante da conta única do Governo Federal;
XIV - a definição, se for o caso, do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento, que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente;
XV - a forma pela qual a execução física do objeto será acompanhada pelo concedente, inclusive com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de órgãos ou entidades previstos no § 2° do art. 67 desta Portaria;
XVI - o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes e os do controle interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por esta Portaria, bem como aos locais de execução do objeto;
XVII - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo; XVIII - a previsão de extinção obrigatória do instrumento em caso de o Projeto Básico não ter sido aprovado ou apresentado no prazo estabelecido, quando for o caso;
XIX - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa com a participação da Advocacia-Geral da União, em caso de os partícipes serem da esfera federal, administração direta ou indireta, nos termos do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001;
XX - a obrigação de o convenente ou o contratado inserir cláusula nos contratos celebrados para execução do convênio ou contrato de repasse que permitam o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, na forma do art. 56 desta Portaria;
XXI - a sujeição do convênio ou contrato de repasse e sua execução às normas do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, bem como do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e a esta Portaria;
XXII - a previsão de, na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, que o quantitativo possa ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;
XXIII - a forma de liberação dos recursos ou desbloqueio, quando se tratar de contrato de repasse;
XXIV - a obrigação de prestar contas dos recursos recebidos no SICONV;
XXV - o bloqueio de recursos na conta corrente vinculada, quando se tratar de contrato de repasse;
XXVI - a responsabilidade solidária dos entes consorciados, nos instrumentos que envolvam consórcio público; e
XXVII - o prazo para apresentação da prestação de contas.
Preenchidos todos estes requisitos, realizada a assinatura do termo pelos partícipes, deve ser dada a devida publicidade ao convênio, e iniciada a sua execução.
3.4. Execução, acompanhamento e fiscalização
Celebrado o ajuste, compete ao órgão ou entidade da Administração Pública acompanhar e fiscalizar sua execução, por meio de seus representantes especificamente designados para esse fim, os quais, representando o órgão concedente, deverão praticar todos os atos necessários para o desenvolvimento dessas atividades, tendo como diretriz uma atuação voltada para a garantia da regularidade de todos os atos praticados na execução do convênio, sobretudo da boa e regular aplicação dos recursos transferidos, se for o caso, ao órgão convenente e da garantia de que o objeto ajustado será devidamente executado e entregue ao final à Administração, de acordo com as especificações técnicas, as metas e os cronogramas estabelecidos pelas partes, tudo com a observância dos vetores previstos na Lei n.º 8.666/1993, no Decreto n.º 6.170/2007 e na Portaria Interministerial MF/MP/CGU n.º 507/2011.
O Art. 5º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.º 507/2011, dispõe sobre as atribuições da concedente no convênio, e também sobre as atribuições que competem ao fiscal, este ao qual foi dada especial atenção nos artigos 65 a 68 da referida portaria.
Art. 5º Ao concedente caberá promover:
I - a gestão dos programas, projetos e atividades, mediante:
a) monitoramento, acompanhamento e fiscalização do convênio, além da avaliação da execução e dos resultados;
II - a operacionalização da execução dos programas, projetos e atividades, mediante:
a) divulgação de atos normativos e orientações aos convenentes; (..)
c) celebração dos convênios decorrentes das propostas selecionadas;
d) verificação de realização do procedimento licitatório pelo convenente, atendo-se à documentação no que tange: à contemporaneidade do certame; aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência; ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e, ao fornecimento pelo convenente de declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis;
(...)
f) acompanhamento e ateste da execução do objeto conveniado, assim como verificação da regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente estabelecidas;
g) análise e aprovação da prestação de contas dos recursos aplicados;
h) notificação do convenente, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial.
(...)
§ 2º A fiscalização pelo concedente consistirá em:
I - ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados no âmbito do convênio a cada medição, por meio da verificação da compatibilidade dos quantitativos apresentados nas medições com os quantitativos efetivamente executados, ressalvado o disposto no Título V, Capítulo VII – Do procedimento Simplificado de Fiscalização, Contratação, Execução e Acompanhamento para Obras e Serviços de Engenharia de Pequeno Valor; e
II - análise e aprovação das eventuais reformulações de projetos básicos quando houver modificação dos projetos de engenharia e das especificações dos serviços, desde que fundamentadas e justificadas em relatórios técnicos de engenharia elaborados pelo convenente, preferencialmente aprovadas pelo responsável técnico pela elaboração dos projetos de engenharia, observando todas as exigências estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 1993, para alteração de contratos administrativos.
(...)
Art. 68. No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados:
I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - a regularidade das informações registradas pelo convenente no SICONV; e IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. (GRIFAMOS)
Após a regular execução do convênio pelos partícipes, e alcançado o objetivo comum proposto, faz-se necessária a realização da prestação de contas, para que se possa
aferir a boa e regular aplicação de todos os recursos do convênio. Os Art. 72 a 76 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.º 507/2011 dispõem sobre os procedimentos para prestação de contas dos convênios.
Tendo sido criado em 2008, o Sistema de Convênios – SICONV possui um papel de destaque na celebração de convênios e visa administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. Entre as vantagens desta ferramenta estão a agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira. Sua utilização somente é dispensada quando o ajuste se der entre instituições da Esfera Federal, onde neste caso será operacionalizado através de um Termo de Execução Descentralizada, ou quando o ajuste não envolver a transferência de recursos financeiros, situação enquadrada neste manual na figura do Acordo de Cooperação Técnica.
O SICONV permite que o convênio seja acompanhado detalhadamente desde a fase de proposição, até a fase de prestação de contas e conclusão do ajuste, proporcionando um maior controle sobre a utilização dos recursos e sobre a regular execução do convênio
A Lei nº 8.958, de 20-12-1994 (e alterações), dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior (IFES) e de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) e as fundações de apoio.
Fundação de apoio é a entidade instituída sob a forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente registrada e credenciada, com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos, segundo conceito formulado pelo art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20-12-1994, com a redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010.
São as instituições federais de ensino superior (IFES) e as demais instituições científicas e tecnológicas (ICTs) denominadas de instituições apoiadas, vale dizer, as instituições que receberão o auxílio das fundações de apoio.
A fundação de apoio deve visar dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições apoiadas, e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando condições mais propícias a que as instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente externo (art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 7.423/2010).
A fundação de apoio que atua em parceria com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, conforme disposições da Portaria Conjunta Nº 5, de 19 de fevereiro de 2015, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).
A celebração de contrato ou convênio com a Fadesp deve seguir todos os ritos descritos neste manual, e ainda as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, além das Resoluções nº 005/2014 e nº 006/2014-Unifesspa
FLUXOGRAMA DE CONVÊNIO (Unifesspa transferindo recurso para convenente) | |
Unidade Demandante | • Elaboração do Programa de Trabalho (Anexo XI) • Indicação dos fiscais técnicos titular e suplente (Xxxxx XXX) |
DICC (Cadastrador de Programa) | • Inserção do Programa de Trabalho no SICONV • Realização do Chamamento Público |
Proponente (Pretensos convenentes) | • Elaboração do Plano de trabalho e inserção no SICONV |
DFC (Operacional financeiro do concedente) | • Análise contábil do que foi apresentado no plano de trabalho |
Unidade Demandante (Analista Técnico do Concedente) | • Emite parecer técnico no SICONV sobre o plano de trabalho |
DICC | • Verificação do atendimento dos requisitos necessários a celebração do ajuste |
(Gestor de Convênios do Concedente) | • Aprovar proposta e plano de trabalho • Gera o nº do Convênio • Xxxxxxx Xxxxxx de Xxxxxxxx |
SEPLAN | • Indicação da estrutura orçamentária |
Procuradoria | • Parecer jurídico |
Ordenador de Despesas | • Autorização da Despesa |
DFC | • Empenho da despesa por meio do SICONV |
DICC | • Providenciar assinatura • Publicação na imprensa oficial • Enviar vias às partes • Incluir fiscais no SICONV • Acompanhamento durante a execução |
DFC | • Prestação de contas |
NOTA: Xxxxxxxxx em que a Unifesspa será recebedora do recurso o fluxo adotado será o de TED, com exceção das fases de autorização de despesa e empenho. Isso porque, não haverá utilização.
FLUXOGRAMA DE TED | |
Unidade Demandante | • Elaboração do Plano de Trabalho (Anexo XII) • Indicação dos fiscais técnicos titular e suplente por meio de documento específico (Xxxxx XXX) |
DICC | • Análise Técnica do Plano de Trabalho |
DFC | • Análise Contábil do Plano de Trabalho |
Instituição recebedora do recurso | • Aprovação do Plano de Trabalho |
Gabinete | • Aprovação do Plano de Trabalho |
SEPLAN | • Indicação da estrutura orçamentária |
DICC | • Verificação dos requisitos necessários para celebração do ajuste: regularidade fiscal, etc. • Elaboração da Minuta do TED |
Procuradoria | • Parecer jurídico |
Ordenador de Despesas | • Autorização da Despesa |
DFC | • Empenho da despesa |
DICC | • Providenciar assinatura • Publicação na imprensa oficial • Enviar vias às partes • Acompanhamento durante a execução |
DFC | • Prestação de contas |
FLUXOGRAMA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | |
Unidade Demandante | • Elaboração do Plano de Trabalho (Anexo XIII) • Indicação dos fiscais técnicos titular e suplente por meio de documento específico (Xxxxx XXX) |
DICC | • Análise Técnica do Plano de Trabalho |
Partícipe | • Aprovação do Plano de Trabalho |
Gabinete | • Aprovação do Plano de Trabalho |
DICC | • Verificação dos requisitos necessários para celebração do ajuste: regularidade fiscal, etc. • Elaboração da Minuta do Acordo |
Procuradoria | • Parecer jurídico |
DICC | • Providenciar assinatura • Publicação na imprensa oficial • Enviar vias às partes • Acompanhamento durante a execução |
No desenvolvimento deste manual assumimos o desafio de normatizar e uniformizar os procedimentos internos da DICC, como parte de constantes esforços de todo o corpo de servidores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará a partir de sua recente criação, para a sua implantação e desenvolvimento, sendo concebido pela Diretoria de Compras, Contratos e Convênios, através da Divisão de Contratos e Convênios, visando proporcionar a comunidade desta IFES uma visão geral clara dos procedimentos de competência desta divisão, promovendo uma integração de todo o fluxo administrativo entre os setores responsáveis, reduzindo assim os gargalos e entraves ocasionados muitas vezes pela falta de comunicação inter-setorial adequada e pela não uniformidade de procedimentos para uma mesma tarefa.
Esperamos que este caderno seja uma ferramenta de grande ajuda na uniformização e otimização do fluxo de procedimentos internos da instituição no que tange aos contratos, convênios e demais ajustes, e para isso o mesmo será constantemente atualizado e aprimorado, sempre que verificadas alternativas mais eficientes para os procedimentos aqui descritos ou quando do surgimento de inovações das legislações pertinentes, sendo de fundamental importância a colaboração de todos os setores envolvidos.
Anexo I - Tutorial de Medição no SIASG
Preliminarmente, cumpre-nos informar que para ter acesso ao SIASG e estar apto a realizar as medições no referido sistema o usuário precisa estar cadastrado. O cadastro é realizado mediante preenchimento de formulário (Xxxxx XX) que deve ser encaminhado a Diretoria de Finanças e Contabilidade, a qual também é responsável por tratar de quaisquer problemas relacionados ao cadastro do usuário. Compete à DICC, como parte das atribuições de Gestores de Contratos, a vinculação dos fiscais técnicos designados através de portaria aos respectivos contratos e cronogramas.
Este tutorial trata tão somente do registro dos documentos de medição no módulo SICON, do SIASG. Para mais informações acerca de outros módulos ou funções o usuário poderá se informar através dos manuais editados pelo SERPRO através do link xxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxx
1. Primeiramente deve-se acessar o endereço xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/ através do navegador. Nos campos a direita deve-se digitar o CPF do usuário juntamente com a senha previamente obtida através do servidor cadastrador. Após inseridos os dados clique em “avançar”;
2. Neste momento será aberto terminal do SIASG. No campo “código” deverá ser novamente inserido o CPF do usuário, e no campo “senha” deverá ser inserida a mesma senha utilizada anteriormente. Após o último passo o usuário estará de fato dentro do SIASG. Na tela abaixo, com a tecla TAB ou através do cursor do mouse, o usuário deverá posicionar o cursor ao lado da opção “SIASG” e pressionar enter no teclado:
3. Na próxima tela deve-se preencher com um “x” o campo “produção”, e clicar em ENTER. Na tela seguinte constam apenas informações básicas, basta pressionar ENTER novamente para avançar;
4. Na próxima tela deverá ser selecionado o módulo a ser utilizado, neste caso o SICON. Na tela seguinte o item a ser selecionado será CRONOGRAMA;
5. Na tela seguinte o fiscal deverá acessar o item CONFIRMA, e na próxima o item INCLUICONF;
6. Na tela seguinte o fiscal deverá inserir os dados do contrato para o qual será inserida a medição, através das opções CRONOGRAMA ou CONTRATO. No caso de um contrato deverá ser informada a sua modalidade. Ao posicionar o curso no campo “modalidade” e pressionar a tecla F1 do teclado serão informados os códigos das modalidades de contratos existentes no SIASG.
7. Após verificada a modalidade pertinente o usuário deverá preencher os campos com os dados do contrato e pressionar a tecla ENTER. Na tela seguinte deverão ser preenchidos alguns campos. No campo NUMERO DO DOCUMENTO deverá ser inserido o número da Nota Fiscal, Recibo ou documento equivalente apresentado pela contratada. No campo SÉRIE deverá ser inserida a numeração de série da Nota Fiscal, Recibo ou documento equivalente apresentado pela contratada, caso haja (este campo não é obrigatório). No campo FORNECEDOR deverá ser inserido o CNPJ ou CPF da contratada. Após todos dados terem sido inseridos, o usuário deverá avançar pressionando a tecla ENTER.
8. Na tela seguinte o usuário deverá inserir a DATA MEDIÇÃO, essa data deverá corresponder a data em que efetivamente o fiscal do contrato aferiu a execução dos serviços referentes a medição que será realizada no sistema. Em seguida deverão ser especificados o ITEM, ETAPA, SUBETAPA e PARCELA do contrato que se referem a esta medição.
9. Para facilitar a inserção dos dados, nos campos ITEM, ETAPA, SUBETAPA e PARCELA poderá ser pressionada a tecla de função F1 do teclado para visualização e seleção das opções cadastradas.
10. Na tela seguinte no campo MEDIDO deverá ser inserido as datas de início e fim dos serviços objeto da medição. No campo VALOR, deverá ser inserido o mesmo valor constante na NF registrada. No campo observação poderão ser incluídas informações sobre a medição realizada;
11. Após inseridos todos os dados o fiscal deverá pressionar a tecla ENTER. Após isso o sistema solicitará a confirmação de inclusão da medição. Para confirmar basta digitar “c” e pressionar ENTER. Realizadas estas ações o sistema retornará a mensagem “TRANSAÇÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO”.
12. Caso não haja mais parcelas a serem inseridas em outras etapas e subetapas referentes a NF que está sendo registrada, o fiscal poderá encerrar o documento de medição pressionando a tecla F4. O sistema solicitará a confirmação de encerramento do documento, para isto basta digitar “S” e pressionar ENTER. O sistema retornará a mensagem TRANSAÇÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO e a medição estará concluída
13. Se após o encerramento do documento de medição o fiscal constatar algum erro que necessite de alteração, a medição poderá ser excluída, e realizada novamente com inserção dos dados corretos.
14. Obs.: No caso de contratos que possuam mais de uma etapa e subetapa é de suma importância que o fiscal tenha atenção para a inserção dos dados correspondentes nas etapas corretas, pois após a liquidação e pagamento realizados pelo setor financeiro a medição não poderá mais ser excluída e alterada impactando na execução de todo o cronograma.
15. Para realizar a exclusão de um documento de medição, ao invés de acessar a opção INCLUICONF, o usuário deverá acessar a opção EXCLUICONF;
16. Na tela seguinte o usuário deverá inserir os dados referentes a UG da Unifesspa (158718), o número do cronograma do contrato, e o número do documento de medição que se deseja excluir;
17. Xxxxxxxx então os dados do documento de medição que se pretende excluir. Realizada a verificação, o fiscal deverá confirmar a exclusão digitando “C”, e logo após pressionando ENTER. O sistema então retornará a mensagem “EXCLUSÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO”;
18. Realizada a exclusão do documento de medição o fiscal deverá então repetir os procedimentos citados anteriormente para inserção de um novo documento, dessa vez com os dados corretos.
19. No caso de dúvidas sobre o processo de medição, favor entrar em contato pelo email xxxx@Xxxxxxxxx.xxx.xx ou pelo telefone 0000-0000
Anexo II – Modelo Formulário Operador SIASG
1- SENHA REDE 2- SIAFI | DATA | ||
1- INCLUSÃO | |||
5 | 3- SIAFI GERENCIAL | 1 | 2- ALTERAÇÃO |
4- SIAFI EDUCACIONAL | 3- EXCLUSÃO | ||
5- SIASG/COMPRASNET | 4- TROCA DE SENHA | ||
6-TREINO-SIASG 7-SICONV |
1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR
1- NOME COMPLETO | 2- CPF | |
3- E-MAIL INSTITUCIONAL | 4-RG/EMISSOR/UF | 5-MATRÍCULA SIAPE |
6-NOME PREFERENCIAL | 7- CARGO/FUNÇÃO | 8 – LOTAÇÃO |
9- UNIDADE GESTORA | 10- CÓDIGO | |
11- ENDEREÇO RESIDENCIAL (COMPLETO: LOGRADOURO, N°, COMPLEMENTO, BAIRRO E CEP) | ||
12- TELEFONE(S): | 13- ASSINATURA DO OPERADOR | |
12.1- RESIDENCIAL | 12.2 TRABALHO | |
O usuário se compromete a fazer bom uso do sistema e, sob hipótese alguma, divulgar sua senha para terceiros. O mau uso do sistema ou divulgação da senha sujeitará o usuário às penalidades legais. | ||
12.3 - CELULAR | ||
1.2. ATRIBUTOS DE CREDENCIAMENTO
14- NÍVEL DE ACESSO | 15- PERFIS SOLICITADOS FISCAL DE CONTRATO | |
16- OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA UNIFESSPA. | ||
17- NOME DO SUPERIOR IMEDIATO | ||
18- CARGO/FUNÇÃO | 19- ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO | |
2. AUTORIZAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (DADOS DO REITOR)
20- NOME DO TITULAR DA UG/ÓRGÃO/ENTIDADE XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | |
21- CARGO/FUNÇÃO REITOR | 22- ASSINATURA DO TITULAR |
3. CREDENCIAMENTO ( PARA USO DO CADASTRADOR )
23- NOME DO CADASTRADOR | 24- DATA DO CREDENCIAMENTO |
25- NÍVEL DE ACESSO CONCEDIDO | 26- PERFIS CONCEDIDOS |
28- OBSERVAÇÃO | 29- ASSINATURA DO CADASTRADOR |
Anexo III – Formulário para indicação de Fiscais Técnicos de contratos e
convênios
Formulário para indicação de Fiscais Técnicos
Objeto do Contrato: | |||
Empresa Contratada: | |||
CNPJ: | Nº do Contrato | ||
Fiscal Técnico Titular: | |||
CPF: | SIAPE: | ||
Unidade de Exercício: | |||
Fiscal Técnico Suplente: | |||
CPF: | SIAPE: | ||
Unidade de Exercício: | |||
Assinatura e carimbo do Gestor da Unidade ou Subunidade Técnica
Anexo IV – Modelo Ofício Esclarecimento/Justificativa de ocorrência contratual
OFÍCIO N.º XXX/2016- SETOR Marabá, PA, XX de XXXXXXXXX de 201X
(Ref. Processo n 23479.00XXX/201X-XX)
À empresa
Nome da empresa
Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), nome da pessoa Endereço completo ASSUNTO: Solicita justificativas/esclarecimentos/providências.
Senhor Representante,
1. Com fulcro no art. 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, solicito justificativas ou esclarecimentos, bem como adoção de eventuais providências, sobre os fatos abaixo relacionados:
Resumo dos fatos | Referência Legal/ Edital/ Contrato | Sanções Correlatas |
Descrição dos fatos com um nível de detalhamento que propicie à empresa apresentar sua justificativa de forma ampla. Indicar, se for o caso, o período, valores, nome dos terceirizados envolvidos e outras informações importantes. | Indicar as cláusulas do Edital ou do Contrato, bem como da legislação correlata eventualmente infringidas. | Indicar qual ou quais sanções previstas para o fato em que a empresa poderá ser sancionada, tendo em vista a violação ao Edital ou Contrato. |
OBS: Caso seja necessário, deve-se incluir outros detalhes no parágrafo abaixo.
2. Tendo em vista os fatos acima elencados, requer-se a imediata regularização da situação (descrever o que deve ser feito para o exato cumprimento da obrigação), a qual já enseja o atraso de (…) dias em relação à obrigação prevista na cláusula ( )
do Contrato Administrativo (nº do contrato).
3. Alerto sobre o que dispõem as cláusulas XXX do Contrato nº XXX que se referem às sanções previstas para o descumprimento de obrigações pela Contratada.
4. Por oportuno, informo que o não atendimento da providência ou o seu atendimento fora das condições contratuais ensejará instauração de procedimento administrativo específico para o exame dos fatos e eventual aplicação das sanções previstas no Contrato nº (XXX), que terá por base a Lei nº 8.666, de 1993, a Lei nº 9.784, de 1999, bem como a legislação correlata, e será processado de acordo com as seguintes fases: (a) fase preliminar: possibilitar à empresa apresentar justificativas quanto à conduta que ensejou a abertura do procedimento; (b) fase da defesa prévia: não sendo aceitos os argumentos da justificativa será aberto prazo para apresentação de defesa prévia (art. 87, § 2º da Lei nº 8.666, de 1993); (c) fase de aplicação da sanção: se os argumentos presentes na defesa não forem suficientes para afastar a sanção prevista e/ou não forem apresentadas as provas do alegado, a sanção será aplicada pela autoridade competente com abertura de prazo para recurso administrativo; (d) fase recursal: protocolado o recurso, se não reconsiderar a decisão, a autoridade que
aplicou a sanção remeterá o recurso à autoridade imediatamente superior para análise e decisão sobre o recurso (art. 109, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993).
5. Solicito, que a resposta seja realizada por escrito, instruída com documentos que julgar pertinentes e assinada pelo representante legal da empresa.
6. Por fim, seja encaminhada à autoridade abaixo no endereço (endereço completo com indicação de número de andar, sala e telefone), no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, contados do recebimento deste.
Atenciosamente,
Nome Fiscal cargo órgão
NOTAS EXPLICATIVAS:
Alertamos sobre a necessidade do Fiscal do Contrato manter em registro próprio, regularmente atualizado, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. Esse expediente permitirá que se solicite à Contratada, de forma clara e precisa, os esclarecimentos e providências indispensáveis ao adequado acompanhamento contratual.
Alertamos, por outro lado, que esta etapa (de oferta de justificativas) pode ser suprimida, na hipótese de o fato infracional estar comprovadamente consumado, não havendo necessidade de solicitação de providências.
Anexo V – Modelo Memo de autorização para abertura de processo de sanção
MEMO N.º XXX/2016- SETOR Marabá, PA, XX de XXXXXXXXX de 201X
(Ref. Processo n 23479.00XXX/201X-XX)
À Senhora
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Diretora de Compras, Contratos e Convênios – DCO/PROADI/Unifesspa
ASSUNTO: autorização para abertura de processo de sanção referente ao contrato nº xx/20xx
Senhora Diretora,
Tendo em vista a dificuldade na resolução de problemas referentes a execução do Contrato n.º / , conforme dossiê administrativo anexo, solicito autorização para abertura de processo administrativo para aplicação de sanções à empresa Razão Social da Contratada pelos seguintes motivos:
• Descrever ocorrências
Estou a disposição para esclarecimentos
Fiscal de Contrato Nº da portaria Setor
De acordo, encaminhe-se à Divisão de Contratos e Convênios para providências.
Em / / .
Assinatura e carimbo da Diretora de Xxxxxxx, Contratos e Convênios
Anexo VI – Modelo Ofício Defesa Prévia a Sanção
OFÍCIO N.º XXX/2016- SETOR Marabá, PA, XX de XXXXXXXXX de 201X
(Ref. Processo n 23479.00XXX/201X-XX)
À empresa
Nome da empresa
Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), nome da pessoa Endereço completo ASSUNTO: Notificação para apresentação de defesa prévia.
Senhor Representante,
1. A União, por intermédio do (nome do órgão), neste ato representada por (nome e cargo do titular ou autoridade que detiver competência para notificar), vem NOTIFICAR (nome da empresa a ser notificada), já qualificada no Contrato nº (número e ano do contrato), acerca dos seguintes fatos:
Resumo dos fatos | Referência Legal/ Edital/ Contrato | Sanções Correlatas |
Descrição dos fatos com um nível de detalhamento que propicie à empresa apresentar sua justificativa de forma ampla. Indicar, se for o caso, o período, valores, nome dos terceirizados envolvidos e outras informações importantes. | Indicar as cláusulas do Edital ou do Contrato, bem como da legislação correlata eventualmente infringidas. | Indicar qual ou quais sanções previstas para o fato em que a empresa poderá ser sancionada, tendo em vista a violação ao Edital ou Contrato. |
1. Ex: atraso de salário |
OBS: Caso seja necessário, deve-se incluir outros detalhes no parágrafo abaixo.
2. Em resposta ao Ofício nº ...... de ....../....../ , encaminhado pelo (nome do órgão
ou entidade contratante), por meio do qual foram relacionados os fatos acima elencados, essa empresa (nome da empresa contratada) apresentou justificativas em ....../....../ , bem como
anexou as provas documentais que julgou pertinentes.
3. As justificativas apresentadas foram examinadas pelo setor competente, juntamente com os documentos que a instruíram, com o fim de amparar os argumentos da defesa. Ocorre que ficou constatado o atraso de XX dias no pagamento do salário dos empregados que prestam serviços neste órgão, não sendo possível aceitar como justificativa o pagamento parcial dos valores, conforme a análise feita pelo setor competente constante do relatório/nota técnica, juntada em anexo.
4. Assim, fica essa empresa notificada para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida a (nome da autoridade máxima do órgão), no endereço (endereço completo com indicação de número de andar, sala e telefone), tendo em vista que a avaliação do setor competente indicou ser o caso de aplicação de sanções administrativas previstas na cláusula XX do Contrato Administrativo nº XX/20XX, conforme disposições contidas nas Seções I e II do Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, (sem
prejuízo da rescisão do contrato, nos termos do art. 77 e seguintes da Seção V do Capítulo III do mesmo diploma legal. (Nota explicativa: manter o trecho sublinhado somente se for notificar conjuntamente a rescisão contratual e a aplicação de penalidade).
Ou (para as sanções previstas na Lei nº 10.520, de 2002):
4. Tendo em vista a possível aplicação de sanções administrativas previstas na cláusula XX do Contrato Administrativo nº XX/20XX, conforme disposições contidas na Seção I, Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e seus regulamentos, sem prejuízo da rescisão do contrato, nos termos do art. 77 e seguintes da Seção V do Capítulo III do mesmo diploma legal. (Nota explicativa: manter o trecho sublinhado somente se for notificar conjuntamente a rescisão contratual e a aplicação de penalidade).
5. Por oportuno, informo que os autos do Processo Administrativo (incluir nº do processo administrativo específico) encontram-se à disposição para vista do interessado, no setor (incluir o nome do setor, nº da sala, horário e demais dados importantes), o que não modifica ou altera o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para interposição da defesa prévia.
Nome da autoridade cargo
órgão
Anexo VII – Modelo Ofício Notificação de Imposição de Penalidade/Rescisão Contratual
OFÍCIO N.º XXX/2016- SETOR Marabá, PA, XX de XXXXXXXXX de 201X
(Ref. Processo n 23479.00XXX/201X-XX)
À empresa
Nome da empresa
Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), nome da pessoa Endereço completo
ASSUNTO: notificação de imposição de penalidade/rescisão contratual (nota explicativa: somente incluir a rescisão contratual na hipótese de ser adotada juntamente com a imposição da penalidade).
Senhor Representante,
1. A União, por intermédio da Universidade Fedral do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, neste ato representada por (nome e cargo do titular ou autoridade que detiver competência para notificar) vem NOTIFICAR (nome da empresa a ser notificada), já qualificada no Contrato (número e ano do contrato) da aplicação da penalidade (descrever a pena aplicada, por ex. advertência, multa, etc.) e da rescisão do Contrato nº XX/XX (nota explicativa: manter o trecho sublinhado somente se for notificar conjuntamente acerca da rescisão contratual e da aplicação de penalidade), conforme decisão fundamentada da autoridade, juntada em anexo.
2. Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto no art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigido a (nome da autoridade máxima do órgão), no endereço (endereço completo com indicação de número de andar, sala e telefone).
3. Por oportuno, informo que os autos do Processo Administrativo (incluir nº do processo administrativo específico) encontram-se à disposição para vista do interessado, no setor (incluir o nome do setor, nº da sala, horário e demais dados importantes), o que não modifica ou altera o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para interposição do recurso.
Nome da autoridade cargo
órgão
NOTA EXPLICATIVA: decisão fundamentada: documento produzido nos autos do processo administrativo, que cuida da contratação, em que a autoridade competente, estatuária ou regimentalmente, decide sobre a ocorrência dos fatos noticiados pelo Fiscal do Contrato, enfrentando todos os pontos fixados pela Administração como irregulares e, eventualmente abordados na defesa, se houver, com foco no contraditório e ampla defesa, decidindo pela imposição da penalidade e/ou rescisão contratual, justificando a sanção adotada, cuja cópia autenticada deve ser encaminhada à empresa como anexo à notificação.
Anexo VIII – Modelo Termo de Recebimento Provisório
Marabá, PA, XX de XXXXXXXXX de 201X
À empresa
Nome da empresa
Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), nome da pessoa Endereço completo Contrato nº xxx/20xx
(Ref. Processo n 23479.00XXX/201X-XX)
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
Prezado (a) Senhor (a),
Comunicamos-lhe que o recebimento provisório do objeto relativo ao contrato em epígrafe ocorreu em / / .
Salientamos que o recebimento definitivo ocorrerá em prazo não superior a 90 (noventa) dias, desde que não haja pendências técnicas e/ ou administrativas.
Atenciosamente,
Fiscal de Contrato Nº da portaria Setor
Anexo IX – Modelo Termo de Recebimento Definitivo de Bens
Marabá, PA, XX de XXXXXXXXX de 201X
À empresa
Nome da empresa
Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), nome da pessoa Endereço completo Contrato nº xxx/20xx
(Ref. Processo n 23479.00XXX/201X-XX)
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE BENS
Prezado (a) Senhor (a),
Comunicamos-lhe que ao proceder à verificação ESPECÍFICA, QUALITATIVA E QUANTITATIVA PERMANENTE dos (descrever os bens), objeto do contrato em epígrafe, concluímos que os mesmos encontram-se de acordo com as especificações, e em condições de aceitação e recebimento.
Para a Unifesspa – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará fica considerado, a partir dessa data, cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais, permanecendo apenas garantias legais, conforme dispõe o dispõe o § 2º do Artigo 73 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Para constar, lavramos o presente TERMO em 02 (duas) vias, devidamente assinadas para que possam produzir os efeitos legais.
Atenciosamente,
Fiscal de Contrato Nº da portaria Setor
Nomes e assinaturas dos membros da comissão ou da autoridade superior.
Anexo X – Modelo Termo de Recebimento Definitivo de Obra
Marabá, PA, XX de XXXXXXXXX de 201X
À empresa
Nome da empresa
Aos cuidados do (a) representante, Sr. (a), nome da pessoa Endereço completo Contrato nº xxx/20xx
(Ref. Processo n 23479.00XXX/201X-XX)
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA
Prezado (a) Senhor (a),
Comunicamos-lhe que ao proceder a vistoria dos serviços de execução da obra (descrever nome da obra), objeto do contrato em epígrafe, concluímos que os mesmos foram executados em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condições de recebimento definitivo.
Para a Unifesspa – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará fica considerado, a partir dessa data, cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais, permanecendo apenas as garantias legais, conforme dispõe o § 2º do Artigo 73 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como como os preceitos do Artigo 618 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Para constar, lavramos o presente TERMO em 02 (duas) vias, devidamente assinadas para que possam produzir os efeitos legais.
Atenciosamente,
Fiscal de Contrato Nº da portaria Setor
Nomes e assinaturas dos membros da comissão ou da autoridade superior.
Anexo XI – Modelo Plano de Trabalho Convênio
PLANO DE TRABALHO CONVÊNIO
1 – TIPO PROJETO
Pesquisa | Ensino | Extensão | |||
Curso de Pós-Graduação | Outros: | ||||
2 – CONCEDENTE
Órgão Concedente | C.N.P.J | |||
Endereço | ||||
Cidade | UF | CEP | Telefone | UG / Cód. Gestão |
Nome do Representante Legal | CPF | |||
RG | Cargo/Função | Matrícula | ||
3 - CONVENENTE
Tipo ( ) Público ( ) Privado | 2 – Nome / Razão Social | 3 - CNPJ | ||
Endereço sede (Av., Rua, Nº, Bairro) | ||||
Cidade | UF | CEP | Telefone | UG / Cód. Gestão |
Nome do representante legal | CPF | |||
RG | Cargo/Função | Matrícula | ||
Se necessário, copie e cole o quadro acima, para outros partícipes.
4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto NOME DO PROJETO | Período de Execução |
XX Meses (O prazo acima somente será iniciado a partir da assinatura do convênio) | |
Valor Total R$ | |
Valor Contrapartida (se houver) R$ | |
Objeto Descrever, resumidamente, o(s) objetivo(s) do projeto e metas a serem alcançadas, indicando os órgãos internos e/ou externos envolvidos; relação com outros projetos etc. | |
Justificativa do Projeto Justificar a realização do Projeto, sua relevância acadêmica, a abrangência e benefícios de seus resultados (quantificando-os, se possível) para a Unifesspa, os Participes e/ou comunidade etc. | |
Resultados Esperados (descrever sucintamente) | |
Obrigações das partes: 1. Obrigações do Concedente 2. Obrigações do Convenente | |
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Manual de Contratos e Convênios Versão 1.0
5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta | Etapa ou Fase | Indicador Físico | Duração | ||
Unidade | Quantidade | Início | Término | ||
1. Descrição geral | 1.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase |
2.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase | |
Mês 1 | Mês 36 | ||||
Mês 1 | Mês 3 | ||||
Mês 2 | Mês 10 | ||||
7 - PLANO DE APLICAÇÃO ( R$ 1,00 )
Natureza da Despesa | Concedente | Proponente/ Convenente | Total | |
Código | Especificação | |||
3390.14.00 | Diárias – Servidor Federal Ou Militar (Observar Decreto 6.907/2009) | Valor dos recursos concedidos | Valor - se houver - contrapartida. | |
3390.18.01 | Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsa de Estágio /Ensino) | |||
3390.20.01 | Auxílio Financeiro a Pesquisador (Bolsa de Pesquisa) | |||
3390.30.00 | Material de Consumo | |||
3390.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | |||
3390.35.00 | Serviços de Consultoria | |||
3390.36.00 | Serviços de Terceiros Pessoa Física | |||
3391.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
3390.36.03 | Estagiário | |||
3390.36.28 | Serviços de Seleção e Treinamento | |||
3390.36.02 | Diária colaborador eventual (Ver Decreto 6.907/2009 como parâmetro). | |||
3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. | |||
4490.51.00 | Obras e Instalações. | |||
4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente. | |||
SubTotal: | ||||
3390.39.79 | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | |||
Total Geral | ||||
O quadro acima poderá ser modificado mediante as especificidades do ajuste Obs. Incluir somente os elementos de despesas pertinentes ao projeto.
8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1.00)
Concedente
Meta 1 | Mês x | Mês x | Mês x |
Recursos a serem desembolsados no decorrer do período de execução do Projeto, de acordo com cada meta. R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
Meta 2 | Mês x | Mês x | Mês x |
R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
Proponente/Convenente (Contrapartida)
Meta | Mês x | Mês x | Mês x |
Recursos a serem desembolsados no decorrer do período de execução do Projeto, de acordo com cada meta. R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
Meta | Mês x | Mês x | Mês x |
R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
Se necessário, copie e cole o quadro acima, para outros partícipes.
___________________________________________ Coordenador do Projeto
9 – DECLARAÇÃO/APROVAÇÃO PROPONENTE/CONVENENTE
Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto a (entidade concedente dos recursos), para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. Pede deferimento Local, em _____ de ________________________ de 20 _. |
________________________________________________________________________ Convenente Proponente (Reitor/Autoridade Competente) |
10 - APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE
Aprovado. ____________________________________ | _____________________________________ |
Local e Data | Concedente (Reitor/Autoridade Competente) |
ANEXOS
Deverão ser anexados ao plano de trabalho quaisquer documentos necessários a execução do seu objeto, tais quais projeto básico, dentre outras.
Anexo XII – Modelo Plano de Trabalho Termo de Execução Descentralizada - TED
PLANO DE TRABALHO
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
1 – TIPO PROJETO
Pesquisa | Ensino | Extensão | |||
Curso de Pós-Graduação | Outros: | ||||
2 – UNIDADE DESCENTRALIZADORA
Unidade Descentralizadora | C.N.P.J | |||
Endereço | ||||
Cidade | UF | CEP | Telefone | UG / Cód. Gestão |
Nome do Representante Legal | CPF | |||
RG | Função | Matrícula | ||
3 - UNIDADE RECEBEDORA
Unidade Recebedora | C.N.P.J | |||
Endereço | ||||
Cidade | UF | CEP | Telefone | UG / Cód. Gestão |
Nome do Representante Legal | CPF | |||
RG | Função | Matrícula | ||
4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto NOME DO PROJETO | Período de Execução |
XX Meses (O prazo acima somente será iniciado a partir da assinatura do convênio) | |
Valor R$ | |
Objeto Descrever, resumidamente, o(s) objetivo(s) do projeto e metas a serem alcançadas, indicando os órgãos internos e/ou externos envolvidos; relação com outros projetos etc. | |
Justificativa do Projeto Justificar a realização do Projeto, sua relevância acadêmica, a abrangência e benefícios de seus resultados (quantificando-os, se possível) para a Unifesspa, os Participes e/ou comunidade etc. | |
Resultados Esperados (descrever sucintamente) | |
Obrigações das partes: 3. Obrigações da Unidade Descentralizadora 4. Obrigações da Unidade Recebedora | |
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Manual de Contratos e Convênios Versão 1.0
5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta | Etapa ou Fase | Indicador Físico | Duração | ||
Unidade | Quantidade | Início | Término | ||
2. Descrição geral | 1.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase |
2.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase | |
Mês 1 | Mês 36 | ||||
Mês 1 | Mês 3 | ||||
Mês 2 | Mês 10 | ||||
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Manual de Contratos e Convênios Versão 1.0
6 - PLANO DE APLICAÇÃO ( R$ 1,00 )
Natureza da Despesa | UG Descentralizadora | |
Código | Especificação | |
3390.14.00 | Diárias – Servidor Federal Ou Militar (Observar Decreto 6.907/2009) | Valor dos recursos concedidos |
3390.18.01 | Auxílio Financeiro a Estudantes | |
3390.20.01 | Auxílio Financeiro a Pesquisador | |
3390.30.00 | Material de Consumo | |
3390.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | |
3390.35.00 | Serviços de Consultoria | |
3390.36.00 | Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
3391.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | |
3390.36.03 | Estagiário | |
3390.36.28 | Serviços de Seleção e Treinamento | |
3390.36.02 | Diária colaborador eventual (Ver Decreto 6.907/2009 como parâmetro). | |
3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. | |
4490.51.00 | Obras e Instalações. | |
4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente. | |
SubTotal: | ||
3390.39.79 | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | |
Total Geral | ||
O quadro acima poderá ser modificado mediante as especificidades do ajuste Obs. Incluir somente os elementos de despesas pertinentes ao projeto.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Manual de Contratos e Convênios
Versão 1.0
7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1.00)
Meta 1 | Mês x | Mês x | Mês x |
Recursos a serem desembolsados no decorrer do período de execução do Projeto, de acordo com cada meta. R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
Meta 2 | Mês x | Mês x | Mês x |
R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
___________________________________________ Coordenador do Projeto
8 – DECLARAÇÃO/APROVAÇÃO INSTITUIÇÃO RECEBEDORA
Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto a (entidade descentralizadora dos recursos), para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. Pede deferimento Local, em _____ de ________________________ de 20 _. ________________________________________________________________________ UG Recebedora Proponente (Reitor/Autoridade Competente) |
9 - APROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DESCENTRALIZADORA
Aprovado | |
Local e Data | UG Descentralizadora |
ANEXOS
Deverão ser anexados ao plano de trabalho quaisquer documentos necessários a execução do seu objeto, tais quais projeto básico, memórias de cálculo, dentre outras.
Anexo XIII – Modelo Plano de Trabalho Acordo de Cooperação
PLANO DE TRABALHO ACORDO DE COOPERAÇÃO
1 – TIPO PROJETO
Pesquisa | Ensino | Extensão | |||
Curso de Pós-Graduação | Outros: | ||||
2 – PARTICIPES
2.1 – Proponente - Partícipe
Partícipe | C.N.P.J | |||
Endereço | ||||
Cidade | UF | CEP | Telefone | UG / Cód. Gestão |
Nome do Representante Legal | CPF | |||
RG | Cargo / Função | Matrícula | ||
2.2. – Partícipe
Tipo ( ) Público ( ) Privado | 2 – Nome / Razão Social | 3 - CNPJ | ||
Endereço | ||||
Cidade | UF | CEP | Telefone | UG / Cód. Gestão |
Nome do representante legal | CPF | |||
RG | Cargo / Função | Matrícula | ||
Se necessário, copie e cole o quadro acima, para outros partícipes.
3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto NOME DO PROJETO | Período de Execução |
XX Meses (O prazo acima somente será iniciado a partir da assinatura do convênio) | |
Objeto Descrever, resumidamente, o(s) objetivo(s) do projeto e metas a serem alcançadas, indicando os órgãos internos e/ou externos envolvidos; relação com outros projetos etc. | |
Justificativa do Projeto Justificar a realização do Projeto, sua relevância acadêmica, a abrangência e benefícios de seus resultados (quantificando-os, se possível) para os Participes e/ou comunidade etc. | |
Resultados Esperados (descrever sucintamente) | |
Obrigações das partes: 5. Obrigações do Proponente - Partícipe 6. Obrigações do Partícipe 2 ..... 7. Obrigações do Partícipe n | |
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Manual de Contratos e Convênios Versão 1.0
4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta | Etapa ou Fase | Indicador Físico | Duração | ||
Unidade | Quantidade | Início | Término | ||
3. Descrição geral | 1.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase |
2.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase | |
Mês 1 | Mês 36 | ||||
Mês 1 | Mês 3 | ||||
Mês 2 | Mês 10 | ||||
___________________________________________ Coordenador do Projeto
5 – APROVAÇÃO DO PARTÍCIPE 2
Aprovado Local e Data Partícipe 2 |
6 - APROVAÇÃO PROPONENTE - PARTÍCIPE
Aprovado | |
Local e Data | Participe 1 |
Se necessário, copie e cole o quadro acima, para outros partícipes. |
ANEXOS
Deverão ser anexados ao plano de trabalho quaisquer documentos necessários a execução do seu objeto, tais quais projeto básico, memórias de cálculo, dentre outras.
Anexo XIV – Modelo de Programa de Trabalho (SICONV)
1 – CARACTERIZAÇÃO
ÓRGÃO CONCEDENTE: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará |
NOME DO PROGRAMA: |
ANALISTA TÉCNICO CONCEDENTE OU COORDENADOR DO PROGRAMA: |
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: |
2 – TIPO DE INSTRUMENTO A SER CELEBRADO PARA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
( ) CONVÊNIO: Acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. |
( ) CONTRATO DE REPASSE: Instrumento utilizado para transferência de recursos financeiros da União para Estados, Municípios e Distrito Federal, por intermédio de instituição ou agência financeira oficial federais, destinadas à execução de programas governamentais |
( ) TERMO DE PARCERIA: Instrumento previsto na Lei 9.790/99, para transferência de recursos para as OSCIP - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público |
( ) CONVÊNIO OU CONTRATO DE REPASSE: Forma conjugada de instrumentos se aplica aos casos em que os recursos de determinado programa possam ser transferidos por intermédio de convênios a determinados proponentes e por meio de contratos de repasse a outros. Parte do total dos recursos do programa é repassada por meio de um tipo de instrumento, parte por outro. Contudo, não deve haver entre o mesmo concedente e o mesmo proponente dois instrumentos de tipos distintos, com o mesmo objeto. |
OBS: Em caso de Contrato de Repasse, informar a Instituição Mandatária
3 - QUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
( ) PROPOSTA VOLUNTÁRIA: são propostas de Proponentes para programas que atendem a vários entes e entidades sem ter proponentes específicos. Podem ser incluídas por qualquer Proponente seguindo os critérios estabelecidos pelo programa. |
( ) PROPOSTA DE PROPONENTE ESPECÍFICO DO CONCEDENTE: são propostas de Proponentes específicos definidos pelo Concedente para determinados programas. |
( ) PROPOSTA EMENDA PARLAMENTAR: são propostas de Proponentes definidos através de emendas parlamentares para determinados programas. |
DATA INÍCIO DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA: |
DATA FIM DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA: |
4 - DEVE SER SELECIONADA AS ESFERAS QUE SERÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:
( ) Administração Pública Municipal | ( ) Empresa pública/Sociedade de economia mista |
( ) Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal | ( ) Organismo Internacional |
( ) Consórcio Público | ( ) Entidade Privada sem fins Lucrativos |
QUAIS ESTADOS ESTÃO HABILITADOS PARA APRESENTAR PROPOSTA? |
5 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Nome do Programa | Período de Execução |
XX Meses (O prazo acima somente será iniciado a partir da assinatura do convênio) | |
Objeto Descrever, resumidamente, o(s) objetivo(s) do programa e metas a serem alcançadas, indicando os órgãos internos e/ou externos envolvidos; relação com outros projetos etc. | |
Justificativa Justificar a realização do programa, sua relevância acadêmica, a abrangência e benefícios de seus resultados (quantificando-os, se possível) para os Participes e/ou comunidade etc. |
Resultados Esperados (descrever sucintamente) |
Obrigações das partes: |
Regras da Contrapartida, se houver: - Descrição - Percentual Mínimo contrapartida (do valor total do Convênio) - Percentual Máximo contrapartida em Bens e Serviços (em relação ao valor da contrapartida) |
6 – QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS AO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SICONV
PROPONENTE DEVE APRESENTAR PLANO DE TRABALHO? | ( ) SIM | ( ) NÃO |
ACEITA PROPOSTA DE PROPONENTE NÃO CADASTRADO? (SE O CAMPO ANTERIOR FOR SIM, ESSE CAMPO NÃO DEVE SER PREENCHIDO) | ( ) SIM | ( ) NÃO |
ACEITA DESPESA ADMINISTRATIVA? (SÓ DEVE SER PREENCHIDO SE NO CAMPO “PROGRAMA ATENDE A” A OPÇÃO ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS FOI SELECIONADA) | ( ) SIM | ( ) NÃO |
POSSUI CHAMAMENTO PÚBLICO OU CONCURSO DE PROJETOS? | ( ) SIM | ( ) NÃO |
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Manual de Contratos e Convênios Versão 1.0
7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta | Etapa ou Fase | Indicador Físico | Duração | ||
Unidade | Quantidade | Início | Término | ||
Descrição geral | 1.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase |
2.Características das atividades a serem realizadas em cada meta, etapa/fase. | Aula; Exposição; Visita; Seminário; Relatório; Produto, etc | 1,00 | Da meta, etapa e/ou fase | Da meta, etapa e/ou fase | |
Mês 1 | Mês 36 | ||||
Mês 1 | Mês 3 | ||||
Mês 2 | Mês 10 | ||||
8 - PLANO DE APLICAÇÃO ( R$ 1,00 )
Natureza da Despesa | UG Descentralizadora | |
Código | Especificação | |
3390.14.00 | Diárias – Servidor Federal Ou Militar (Observar Decreto 6.907/2009) | Valor dos recursos concedidos |
3390.18.01 | Auxílio Financeiro a Estudantes | |
3390.20.01 | Auxílio Financeiro a Pesquisador | |
3390.30.00 | Material de Consumo | |
3390.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | |
3390.35.00 | Serviços de Consultoria | |
3390.36.00 | Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
3391.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | |
3390.36.03 | Estagiário | |
3390.36.28 | Serviços de Seleção e Treinamento | |
3390.36.02 | Diária colaborador eventual (Ver Decreto 6.907/2009 como parâmetro). | |
3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. | |
4490.51.00 | Obras e Instalações. | |
4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente. | |
SubTotal: | ||
3390.39.79 | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | |
Total Geral | ||
O quadro acima poderá ser modificado mediante as especificidades do ajuste Obs. Incluir somente os elementos de despesas pertinentes ao projeto.
9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1.00)
Meta 1 | Mês x | Mês x | Mês x |
Recursos a serem desembolsados no decorrer do período de execução do Projeto, de acordo com cada meta. R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
Meta 2 | Mês x | Mês x | Mês x |
R$ xxxxxxxx (Valor global da meta) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) | R$ xxxxxxxx (Valor parcial a ser repassado no período) |
___________________________________________
ANALISTA TÉCNICO CONCEDENTE OU COORDENADOR DO PROGRAMA
BRASIL. Constituição, 1988.
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. BRASIL. Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. BRASIL. Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.
BRASIL. Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 507, de 24 de novembro de 2011. BRASIL. Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
BRASIL. Instrução Normativa MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008.
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa. Instrução Normativa nº 01, de 18 de agosto de 2015. Disponível em: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxxx.xxx. Acesso em: 15 dez. 2015.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Diretrizes para formulação de procedimento administrativo especifico. CGNOR/DELOG/SLTI/MPOG, setembro de 2015. Disponível em: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxx- 2.pdf. Acesso em: 22 jan. 2016.
Cartilha de Convênios. SJC/CGU/AGU, março de 2011. Disponível em: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xx_xxxxxxxx/000000. Acesso em: 05 jan. 2016.
MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS. AGU, abril de 2013. Disponível em:
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xx_xxxxxxxx/000000. Acesso em: 17 dez. 2015.
MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS. UNIFESP, outubro de 2014. Disponível
em: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxx cao/mfunifesp.pdf. Acesso em: 15 jan. 2016.