CONTRACT DE LUCRĂRI

CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. 6912din 02.11.2022

1. În temeiul:

1.1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

1.2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

2. Părţile contractante

ORASUL NADLAC, cu sediul in Xxxxxx, xxx. 1 Decembrie, nr. 24, tel/fax 0000000000/ 0257473300, cod fiscal 3518822, reprezentata prin XXXXXXXXX XXXX XXXX – primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

S.C. TECHNODRUM G.C.I. S.R.L., cu sediul în, str., nr., jud. Arad, tel., cod fiscal, nr. de înmatriculare, reprezentată prin – administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

3. Definiţii

3.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi executant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; în cazul unei asocieri ai operatorilor economici „Executant” înseamnă liderul desemnat al asocierii. În acest caz „Asociat” înseamnă operator economic, membru al asocierii, altul decât liderul desemnat al asocierii.

c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d) amplasamentul lucrării/şantier - locul unde executantul execută lucrarea;

e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

g) planşe - planşele aferente lucrărilor de execuţie, aşa cum sunt incluse în contract, precum şi orice alte planşe modificate sau suplimentare emise de către achizitor (sau în numele acestuia) în conformitate cu prevederile Contractului.

h) diriginte de şantier - persoana desemnată de către achizitor să acţioneze ca Diriginte de Şantier

în scopurile contractului.

i) personalul achizitorului - Dirigintele de Şantier şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Dirigintelui sau ai achizitorului şi oricare alt personal notificat executantului, de către achizitor, ca personal al achizitorului.

j) personalul executantului - Întregul personal pe care executantul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai executantului, ai tuturor subcontractanţilor nominalizaţi şi orice alt personal care asistă executantul la execuţia lucrărilor.

k) subcontractant - persoană numită în contract subcontractant, sau orice persoană desemnată ca Subcontractant pentru o parte de lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.

l) situaţie de lucrări - situaţia de lucrări transmisă de executant către Dirigintele de Şantier, care

conţine cantităţi, valori, procese verbale, documente justificative cu privire la lucrările executate.

m) utilajele executantului - toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.

n) lucrări - toate lucrările care sunt necesare pentru executarea obligaţiilor contractului din partea

executantului

o) proiectant – proiectantul Lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract. În înțelesul prezentului contract, proiectantul își asumă răspunderea numai cu privire la elaborarea proiectului.

4. Interpretare

4.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. „Scris" sau „în scris" înseamnă scris de mână, dactilografiat, sau tipărit/imprimat care devine înregistrare permanentă.

Clauze obligatorii

5. Obiectul contractului

5.1. - Executantul se obligă să execute - finalizeze lucrarile la obiectivul „Amenajare accese si parcari str.X.Xxxxxxxx, oras Nadlac”, lucrari clasificate conform cod CPV: 45223300-9 – Lucrari de constructii de parcari, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

5.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile prevazute.

6. Preţul contractului

6.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este

126.050 lei la care se adauga TVA 23.949,5 lei.

7. Durata contractului

7.1. – Prezentul contract privind execuția lucrărilor, produce efecte până la data de 30.04.2023.

8. Executarea contractului

8.1. - Executarea contractului începe in maxim 3 zile de la data ordinului de incepere al lucrarilor.

9. Documentele contractului

9.1. - Documentele aferente contractului sunt:

• Extrase SICAP

10. Obligaţiile principale ale executantului privind execuţia

10.1 - (1) Executantul este pe deplin responsabil de execuţia şi finalizarea lucrărilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ, precum şi de remedierea viciilor ascunse cu atenţia şi promptitudinea cuvenită şi în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă specializată, materialele, instalaţiile, utilajele, echipamentele stabilite în caietul de sarcini şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în vederea asigurării lucrărilor de calitate.

(3) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta pe șantier în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

10.2 - În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.3 - Executantul are obligaţia de a se conforma dispoziţiilor de şantier emise de achizitor.

10.4.-Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.5. - Executantul se obligă să respecte obligaţiile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare.

10.6. - Executantul asigură semnalizarea rutieră a punctelor de lucru pentru siguranţa circulaţiei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în timpul desfăşurării lucrărilor apar accidente de circulaţie din cauza semnalizării incorecte a punctului de lucru, executantul este direct răspunzător penal şi material conform legilor în vigoare.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările executate în termenul convenit.

11.2 – (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la

emiterea facturilor.

11.3. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, amplasamentul lucrării şi informaţiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

11.4. - Achizitorul, prin reprezentantul său, împreună cu executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5. - Achizitorul are obligaţia, prin reprezentantul său, de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile lucrătoare de la notificarea executantului și participă la întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse.

11.6. - În perioada de garanţie achizitorul îl anunţă pe executant în vederea remedierii defectelor sau

degradărilor apărute la lucrări, din vina executantului.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. - În cazul în care executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului ramas de executat, pentru fiecare zi de întârziere şi/sau articol nerespectat, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la cap. Modalităţi de plată, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi de a pretinde plata de daune-interese.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului.

13.1. –13.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum

de: 6.302,5 lei (reprezentand 5 % din valoarea contractului fara TVA).

13.2. Garantia de buna executie se va constitui in în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică, in conditiile prevazute de art. 39 alin.(3) ale HG nr. 395/2016.

13.3.Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:

– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, in conditiile prevazute de art. 40 alin.(1) ale HG nr. 395/2016.

13.4. Conform formularului de oferta depus de executant, garanţia de bună execuţie se va constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara.

13.5. (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional.

(2) Garantie de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

13.6. Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. In cazul in care executantul nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art.39 alin.(3) din HG 395/2016, achizitorul va retine garantia de participare.

13.7. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat

13.8. Restituirea garantiei de buna executie de catre autoritatea contractanta se face astfel:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca pana la acea data Primaria orasului Nadlac nu a ridicat pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Conform art. 42. alin. (5) din HG nr. 395/2016 procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

13.9. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea execuţiei lucrărilor

14.1. - Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor in maxim 3 zile emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

15. Întârzierea, sistarea lucrărilor

15.1. - În cazul în care executantul suferă întârzieri sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de elaborare a proiectului sau/și de executare a lucrării; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

15.2. - (1) Executarea lucrării în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data prevăzută în ordinul de începere.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează executantului; sau

ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către executant, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea executării lucrărilor, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrărilor şi vor semna un act adiţional.

15.3.- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă termenul contractual, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei de executare a lucrărilor asumate în contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

15.4.- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție a lucrărilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi acestuia din urmă.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.2. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, fără ca aceste recepţii să afecteze perioada de garanţie de bună ex

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1. - Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de 12 luni conform celor declarate de executant în propunerea s-a tehnică și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.2. - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor în termen de 30 zile, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

18. Modalităţi de plată

18.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la data

depunerii facturii de către executant.

18.2. - (1) Factura va fi emisă de executant pe baza situaţiilor de lucrări, numai după verificarea şi confirmarea de către dirigintele de şantier, responsabilul de proiect a cantităţilor şi a calităţii lucrărilor executate.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la Contract.

20. Amendamente

20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adiţional, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului.

21. Cesiunea

21.1.- Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute ramânând în

sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

22. Forţa majoră

22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat ( dar nu mai mult de 2 zile de la începerea evenimentului) şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1. - achizitorul şi cxecutantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din aria autoritatii contractante.

24. Limba care guvernează contractul

24.1. - Limba care guvernează Contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

primirii.

25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu

condiţia confirmării în scris a datei şi orei primirii comunicării. În orice caz dacă nu se poate stabili cu

exactitate data primirii unui document se consideră ca data primirii prima zi lucrătoare după data

expedierii.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, 03.11.2022, prezentul Contract în doua exemplare cu valoare

juridică egală, un exemplar pentru executant şi un exemplar pentru achizitor.

ACHIZITOR ORAS NADLAC

EXECUTANT

S.C. TECHNODRUM G.C.I. S.R.L.