Priloga VZOREC POGODBE


Priloga VZOREC POGODBE



Naročnik:


KS Gabrje

ki jo zastopa župan Xxx Xxxxxx

Gomile 10

8321 Brusnice


Matična številka: 5020689000

Identifikacijska številka za DDV: SI 35579510


in


Izvajalec:



Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

sklepata naslednjo

POGODBO

O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ZA PREUREDITEV STARE ŠOLE V GABRJU ZA NAMEN DVOODELČNEGA VRTCA

  1. UVODNE UGOTOVITVE

  1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

  • je bil izvajalec, na osnovi zbiranja ponudb naročnika, izbran kot najugodnejši ponudnik, s ponudbo št. ______ z dne ___________ ki je del te pogodbe.



Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za projektiranje z namenom ureditve medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhajajo iz predmeta te pogodbe s ciljem, da predmet te pogodbe zagotovi realizacijo vseh projektnih faz projektiranja ter druga dela, na podlagi katerih bo mogoče izvajati gradnjo predmetnega objekta s pripadajočimi zunanjimi ureditvami.

  1. PREDMET POGODBE

  1. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje za naročnika opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu, ki je podrobneje opredeljena v tem in naslednjih členih te pogodbe in se nanaša na preureditev stare šole v Gabrju za namen dvoodelčnega vrtca, na lokaciji Šumeči potok 11, Gabrje, 8321 Brusnice, z navezavo na prometno in komunalno infrastrukturo s pripadajočimi zunanjimi ureditvami, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.



Predmet pogodbe obsega izdelavo projektne dokumentacije za predmetno gradnjo, in sicer :

  1. projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

  2. projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) vključno z dodatnimi vsebinami načrtov skladno z 19. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18).

Naročnik si v okviru tega naročila pridržuje pravico do spremembe obsega projektne dokumentacije v smislu zmanjšanja območja obdelave in spremembe načina priključevanja na obstoječo infrastrukturo.

Predmet pogodbe so še naslednja dela:

  1. vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije,

  2. pridobitev projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev,

  3. pridobitev gradbenega dovoljenja,

  4. sodelovanje pri recenziji projektne dokumentacije, v kolikor bo izvedena,

  5. obveznosti iz Idejne zasnove Preureditve stare šole v Gabrju, Kontra arhitekti d.o.o., 5.5.2021 z možnostjo racionalizacije


Dela iz tega člena se izvajalec zaveže opraviti v skladu s/z:

  • to pogodbo,

  • Idejno zasnovo Preureditve stare šole v Gabrju, Kontra arhitekti d.o.o., 5.5.2021 z možnostjo racionalizacije,

  • priloženo ponudbo izvajalca, št. _________ z dne ___________, z vsemi spremembami in dopolnitvami,

  • veljavnimi predpisi in veljavnimi tehničnimi pravilniki, normativi in standardi v RS ter pravili stroke,

  • vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji in mnenji pristojnih mnenjedajalcev.

  1. člen

Izvajalec mora pri izvedbi naročila upoštevati finančna sredstva, ki jih ima naročnik predvidena za izvedbo projekta v okviru občinskega proračuna (PP in NRP). Predvidena višina sredstev za gradnjo (GOI) je največ 310.000,00 EUR brez DDV. V kolikor bo izvajalec v kateri koli fazi projektiranja ugotovil, da bo vrednost izvedbe projekta presegla predvidena sredstva, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika, ga seznaniti z razlogi za povečanje vrednosti izvedbe. V obvestilu mora predlagati ustrezne rešitve, upoštevajoč načelo ekonomičnosti in gospodarnosti ter pridobiti naročnikovo izrecno in pisno soglasje k predlaganim rešitvam oz. upoštevati njegova navodila.

  1. OBSEG DEL

  1. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo izdelal popolno projektno dokumentacijo v obsegu in obliki skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17, v nadaljevanju: GZ) in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18) ter v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke.

Naročena dela bo naročniku predložil oziroma jih izvedel v naslednjem obsegu:

3.1 Izdelava projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija se izdela za naslednje faze:

  • projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

  • projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) vključno z dodatnimi vsebinami načrtov skladno z 19. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18).

Grafični in tekstualni del dokumentacije v papirni obliki ter zapisi na elektronskih medijih (tudi v aktivni obliki dwg) morajo biti naročniku predani v slovenskem jeziku.

Izvajalec je ves čas izdelave projektne dokumentacije:

  • dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekt) in zagotoviti tehnično pravilnost projektiranja in izvedbe,

  • voditi koordinacijske projektantske sestanke za usklajeno izdelavo vseh sestavnih delov projektne dokumentacije, voditi zapisnike, pripraviti terminske plane in poročati naročniku,

  • pridobiti projektne in druge pogoje ter mnenja pristojnih mnenjedajalcev na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja,

  • glede na potrebe naročnika sodelovati v fazi koordiniranja rešitev z lastniki zemljišč oz. s služnostnimi zavezanci,

  • zagotoviti izpolnitev dogovorjenih rokov izdelave posamezne faze projektne dokumentacije ter

  • sodelovati pri recenziji projektne dokumentacije, v kolikor bo izvedena,

  • sodelovati v vseh postopkih naročnika v povezavi s predmetom pogodbe (predstavitve projekta, napake v garancijskem roku, …).

3.2 Dela in opravila za pridobitev gradbenega dovoljenja

Le-ta obsegajo:

  • po pooblastilu naročnika pri pristojni upravni enoti vložitev zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja za predmetno gradnjo,

  • vsa potrebna opravila v imenu naročnika v upravnem postopku, tako da bo zagotovljena uspešna pridobitev gradbenega dovoljenja.


  1. POGODBENA VREDNOST

  1. člen

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe na osnovi ponudbe izvajalca, št.________
z dne_____________:

CENA BREZ DDV

DDV 22 %

CENA Z DDV

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) s pridobitvijo gradbenega dovoljenja




Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)





SKUPNA VREDNOST





Skupaj pogodbena vrednost: ……………………………………………………………….. EUR z DDV


(z besedo: …………………………………………………………………………………….. eurov in __/100 z DDV)


Pogodbena cena je fiksna do konca izvedbe pogodbenih del, v njej so všteti vsi stroški dela, materialni stroški ter vsi stroški za izvedbo predmeta pogodbe, z vsemi potrebnimi načrti, elaborati (razen tistih, ki so navedeni v 7. členu), projektnimi pogoji in mnenji, ki omogočajo naročniku izvedbo del v obsegu iz pogodbe in projektne naloge ter skladno z zakonodajo.

  1. člen

Pogodbena cena vsebuje poleg del iz 2. člena te pogodbe še:

  • materialne stroške za štiri (4) izvode projektne dokumentacije (DGD, PZI) v papirni obliki in na zgoščenki z digitalnim zapisom v obliki map s posameznimi načrti v izvorni obliki, v katerih je besedilo v formatu .pdf, tabele v formatu .xls in risbe v formatu .dwg in .pdf, vse v nezaklenjeni/nezaščiteni obliki. Za potrebe izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del se pripravi na dodatnem digitalnem nosilcu zapis s PZI načrti (PDF) in popisom količin materiala in opreme (EXCEL),

  • v kolikor se bo izkazala potreba po dodatnih izvodih ali posameznih načrtih (npr. za potrebe pridobivanja soglasij, itd.), bo projektant na poziv naročnika izdelal do 2 dodatna izvoda brezplačno,

  • morebitne dopolnitve geodetskega načrta v vseh fazah projektiranja in zagotovitev potrebnega števila analognih izvodov geodetskega načrta s certifikatom,

  • vse stroške izvajalca, potrebne za izdelavo projektne dokumentacije, skladno s predpisi in pravili stroke, vključno s potnimi stroški, dnevnicami, koordinacijami, ostalimi materialnimi stroški, stroški za pridobitev projektnih pogojev in mnenj in stroški drugih morebitnih postopkov ali drugi morebitni stroški v zvezi z izdelavo in predajo dokumentacije,

  • usklajevanje rešitev z izdelovalci projektov na preostalem območju, ki se programsko in infrastrukturno navezuje na obravnavano območje,

  • vsa tolmačenja in usklajevanja načrtov, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali neusklajenih načrtov, ki jih je izvajalec dolžan izvesti na poziv naročnika,

  • vsako morebitno potrebno spremembo ali popravek izdelane dokumentacije zaradi napak in pomanjkljivosti ali neizvedljivosti,

  • sklicevanje ter zapisniško vodenje sestankov ter pripravo gradiv za predstavitve.

  1. člen

Pogodbena cena ne vključuje:

  • xxxxxxxx plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih projektant v soglasju z naročnikom naroča pri tretjih osebah,

  • recenzije projektne dokumentacije,

  • izdelave morebitnega reklamnega gradiva.

  1. POGOJI, NAČIN IN ROK IZDELAVE

  1. člen

Izvajalec se zaveže končati izdelavo DGD in PZI dokumentacijo v rokih, določenih v 14. členu te pogodbe. Izvajalec mora v roku 7 dni po podpisu pogodbe naročniku dostaviti terminski plan, ki ga potrdi naročnik in postane sestavni del te pogodbe.

Rok za dokončanje pogodbenih del se lahko ustrezno podaljša, če naročnik med opravljanjem pogodbenih del bistveno spremeni podatke ali poveča obseg del in storitev, kar bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi.

Morebitni nov obseg del in pogodbeni rok se določi sporazumno med pogodbenima strankama z aneksom k tej pogodbi, in sicer v skladu z določili ZJN-3 o dopustnih spremembah pogodbe.

  1. PLAČILO IN OBRAČUN

  1. člen

Plačilo se bo za opravljeno delo izvedlo v zneskih, navedenih v 5. členu predmetne pogodbe, na podlagi izstavljenega e-računa, ki ga bo izvajalec izstavil po uspešno dokončani posamezni fazi in pisni potrditvi posamezne faze s strani naročnika, in sicer z naslednjo dinamiko:

  • plačilo DGD in del za pridobitev gradbenega dovoljenja: po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,

  • plačilo PZI: po potrditvi oddanega projekta za izvedbo,

Naročnik je dolžan račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računov ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.

Naročnik bo izdelovalcu plačal pogodbene obveznosti 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa, na podlagi opravljenega dela, to je po dokončni oddaji posamezne faze projektne dokumentacije oziroma za fazo DGD po prejetju gradbenega dovoljenja, ki mora biti predhodno potrjena s strani naročnika.

Odstopanje od načina plačila, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Mestna občina Novo mesto, bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

V primeru, da upravna odločba ne postane pravnomočna iz razlogov, ki niso na strani izvajalca (izdelovalca projektne dokumentacije), se plačilo preostalega zneska izvede po poteku roka za pritožbo, določenega v pravnem pouku upravne odločbe.

Plačila bo naročnik izvajal na izvajalčev transakcijski račun št. SI56________________, odprt pri ____________________.

  1. DODATNA DELA IN SPREMEMBE

  1. člen

Če se iz razloga na strani naročnika pokaže potreba po spremembi delno ali v celoti že izdelane projektne dokumentacije ali po dodatni dokumentaciji, pogodbeni stranki skleneta dodatek k tej pogodbi, v katerem določita obseg, rok in ceno za izdelavo nadomestne ali spremenjene oziroma dodatno naročene projektne dokumentacije.

  1. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  1. člen

Izvajalec bo projektno dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe izdelal skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.) in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr.) ter v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke.

Obveznosti izvajalca so:

  • da bo zastopal interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekt) ter tehnično pravilnost projekta,

  • da bo prevzete naloge, določene po tej pogodbi opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, pravili stroke in standardi,

  • da bo upošteval pripombe in usmeritve naročnika,

  • da bo imenoval vodjo projekta, ki bo kontaktna oseba za naročnika,

  • da bo imenoval pooblaščene inženirje, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno dokumentacijo ter vršiti projektantski nadzor; potrebno soglasje naročnika za imenovanje projektantske skupine,

  • da bo aktivno vodil projektantsko skupino kot odgovorni vodja projekta in sodeloval z naročnikom v času izdelave projektne dokumentacije in vse do pridobitve gradbenega dovoljenja,

  • da je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku,

  • da bo sodeloval na vseh koordinacijskih sestankih, ki jih organizira naročnik,

  • da bo v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje naročnika,

  • predati naročniku grafični in tekstualni del dokumentacije v papirni obliki ter zapise na elektronskih medijih v slovenskem jeziku,

  • da bo pri oddaji elektronske oblike projektne dokumentacije upošteval Navodila za pripravo digitalnih podatkov o prostorskih aktih in projektni dokumentaciji,

  • da bo naročniku, če bo ta izrazil željo, posredoval delovne verzije projektov, tako v elektronski kot v papirni obliki,

  • da naročnika sproti obvešča o tekočih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti in na povečanje stroškov,

  • da bo na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno izdelavo in pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih del,

  • da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,

  • da bo za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn, priskrbel soglasje naročnika, pri ponujenih rešitvah pa upošteval kriterije ekonomičnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja,

  • da bo popise GOI del in predizmere izdelal natančno, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI, skladno z dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom,

  • da bo izdelal popis del in ga predal naročniku za potrebe izvedbe razpisa za izvajalca GOI del (z natančnostjo – v fazi PZI odstopanje količin +/- 5 %) in na podlagi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami,

  • da bo skladno z 18. členom te pogodbe predložil naročniku zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela,

  • da bo skladno z 20. členom te pogodbe predložil naročniku garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

  • da bo varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam,

  • da bo upošteval parcelne meje kot območje obdelave in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naročnika,

  • da bo kot projektant na zahtevo naročnika preverjal zahtevke po dodatnih delih s strani izvajalca gradbenih del,

  • da bo na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi naročnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo,

  • da bo sodeloval z recenzenti, v kolikor bo naročnik naročil recenzijo projektne dokumentacije, ter upošteval pripombe recenzentov in naročnika,

S podpisom te pogodbe izvajalec potrjuje, da je seznanjen z vsemi okoliščinami in pogoji, pod katerimi je možna izvedba predmeta pogodbe.

  1. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  1. člen

Naročnik se zaveže:

  • sodelovati z izvajalcem z namenom, da prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

  • v dogovorjenih rokih zagotoviti in posredovati izvajalcu vso dokumentacijo, s katero razpolaga, in informacije potrebne za izpolnitev pogodbenih obveznosti izvajalca:,

  • da bo izvajalcu izdal pooblastilo za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj, in gradbenega dovoljenja,

  • predložiti izvajalcu pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto dokazilo o pravici graditi in urejenih služnostih za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja,

  • usklajevati in potrjevati projektne rešitve, kar pa ne odveže projektantov njihove odgovornosti,

  • skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi,

  • dostavljene faze projektne dokumentacije pregledati in potrditi v roku 20 koledarskih dni oziroma izdelovalca obvestiti o pomanjkljivostih ali neustreznostih podanih rešitev,

  • skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti do izvajalca,

  • pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

  • imenovati vodjo celotnega projekta, ki bo kontaktna oseba za izvajalca.

  1. PODIZVAJALCI

  1. člen

Izvajalec bo dela, navedena v pogodbi, opravil sam, brez podizvajalcev.

(Opomba: besedilo v zvezi s podizvajalci se vključi v besedilo končne pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti s svojimi delavci in delavci podizvajalca in s svojim materialom ter materialom podizvajalcev.

(Opomba: Besedilo v zvezi s podizvajalci bo vključeno v besedilo končne pogodbe v primeru, da bo ponudnik v ponudbi navedel, da nastopa s podizvajalci.)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel skupaj z naslednjim/-i podizvajalcem/-i:

naziv: ………………………………………………………………………………………………………………….

sedež: …………………………………………………………………………………………………...……………

matična številka: …………………………………………………………………………………………………..…

davčna številka/identifikacijska številka za DDV:………………………………………………………………….

transakcijski račun SI56:………………………………………………………………..…………………………...

vrsta in količina del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ………………………………………………………………

vrednost teh del znaša: ……………………………………………………..………..………………EUR z DDV.

Podizvajalec je/ni podal zahtevo za neposredna plačila.

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni glede na število podizvajalcev.)



Izvajalec s podpisom te pogodbe soglaša, da naročnik izvede neposredno plačilo v skladu z določili ZJN-3 vsakemu podizvajalcu, ki je podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.



Izvajalec mora med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih morebitnih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.



Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.



Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.



Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

  • glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  • podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
    podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

  • glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
    predhodno potrdil.



Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z določili drugega odstavka 94. člena ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.



Če izvajalec ne ravna v skladu s predhodnim členom, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

 

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.



Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico to pogodbo odpovedati.



Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri delavci opravljajo storitev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.



V primeru, da je izvajalec sposobnost za izvedbo javnega naročila izkazal s podizvajalcem, izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati takšnega podizvajalca z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Vsak novi podizvajalec, ki ga angažira izvajalec, mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih je za podizvajalce v razpisni dokumentaciji določil naročnik. V kolikor je izvajalec z zamenjanim podizvajalcem izpolnil kakšnega od pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila, lahko podizvajalca nadomesti zgolj s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje, s katerimi je izvajalec dokazoval sposobnost za izvedbo javnega naročila.



V primeru zamenjave podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v pogodbi in projektni dokumentaciji, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v okviru te pogodbe.

  1. ROKI

  1. člen

Izvajalec se zavezuje z deli pričeti takoj po obojestranskem podpisu te pogodbe. Projektna dokumentacija se izdela v naslednjih rokih:


  1. pridobitev projektnih in drugih pogojev:
    - oddaja vlog za pridobitev projektnih pogojev v roku 15 dni oz. mnenj v roku 40 dni od podpisa pogodbe


  1. projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD):
    - 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe

- pregled in potrditev s strani naročnika (v 20 koledarskih dneh)


  1. pridobitev gradbenega dovoljenja:
    - vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja: v roku 5 dni od potrditve DGD s strani naročnika
    - rok za pridobitev gradbenega dovoljenja: 30 dni oz. skladno z ZUP


  1. projekt za izvedbo (PZI):
    - najkasneje 60 koledarskih dni po oddaji vloge za gradbeno dovoljenje


Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja pogodbenih del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi v obliki aneksa k osnovni pogodbi.


  1. člen

Pogodbeni roki iz prejšnjega člena se primerno podaljšajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:

  • zaradi odločb upravnega organa;

  • če naročnik spremeni projektno nalogo;

  • če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na projektu za več kot 10 % in te zahtevane spremembe bistveno spreminjajo projekt;

  • v primeru višje sile.

Naročnik se zavezuje, da bo pregled in recenzijo prevzete dokumentacije opravil najkasneje v roku 3 (treh) tednov po prejemu dokumentacije oziroma v skladu z roki recenzijske komisije.

  1. PREVZEM IN POTRJEVANJE DOKUMENTACIJE

  1. člen

Šteje se, da je naročnik prevzel posamezen sklop izdelane projektne dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzetega dela po tej pogodbi izdelana tako, kot je to dogovorjeno s pogodbo, kar pa ne odveže projektanta njegove projektantske odgovornosti.

Če bodo pri pregledu za potrditev projektne dokumentacije ugotovljene morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti izročene dokumentacije, jih bo izvajalec odpravil na lastne stroške v naknadno določenem roku.

Če izvajalec ne izdela dokumentacije v roku kot je določeno s to pogodbo, mu naročnik določi naknaden primeren rok za izvedbo in dokončanje del, kar pa ne pomeni, da se odpoveduje pogodbeni kazni iz 21. člena te pogodbe. Če izvajalec niti v dodatnem roku ne izdela dokumentacije ali posameznih projektov, lahko naročnik odstopi od pogodbe skladno z 22. členom te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico odločanja pri izboru ključnih materialov in detajlov izvedbe za gradnjo v tej pogodbi navedenih objektov. Izvajalec mora pred dokončno izdelavo projektne dokumentacije pridobiti pozitivno soglasje naročnika za izbrane ključne materiale in izvedbene detajle. Na podlagi zahteve naročnika mora izvajalec pripraviti do tri variantne predloge ključnih materialov in detajlov izvedbe.

  1. člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (višja sila).

Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (višja sila).

V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila.

Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika obvesti takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika.

Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

Začetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

  1. ODGOVORNOST

  1. člen

Izvajalec ima projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti po tej pogodbi, v skladu 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (osnovno zavarovanje) in z dozavarovanjem do višine skupne ponudbene vrednosti z DDV, v kolikor je ta višja od z zakonom določene najnižje zavarovalne vsote.

Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebitnimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oziroma ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno določati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki po pravilih stroke pridejo v poštev pri predmetnem projektu in to z ustreznim načinom zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd.) Namesto predhodno določene izjave lahko zavarovalnica predloži ponudbo za predmetni projekt s pripisom, da je v predmetni ponudbi vključeno maksimalno zavarovalno kritje, ki ga je pripravljena sprejeti.

Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo o zavarovanjih in potrdilo o vinkulaciji, v skladu z določili tega člena, izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe. Predložitev ustrezne zavarovalne dokumentacije in potrdila o vinkulaciji v navedenem roku je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi napak v projektu zaradi neskladnosti z veljavnimi predpisi, standardi in normativi.

Če se izkaže, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil 662., 663. in 665. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

  1. člen

Spremembo PZI morata tekom izvedbe gradbenih del vodja nadzora in vodja projekta potrditi na podlagi predhodne potrditve naročnika s posebno listino ali z vpisom v gradbeni dnevnik; le taka notifikacija oziroma listina je podlaga za izvedbo in izdelavo projektne dokumentacije - projekta izvedbenih del. Pogodbena cena za fazo PZI ostane nespremenjena.

  1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

  1. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku:

  • v roku 10 dni od podpisa pogodbe za zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti iz pogodbe izročiti 1 (eno) nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta« in veljavno do datuma izvedbe vseh pogodbenih del, vključno z odpravo vseh morebitnih pomanjkljivosti. Naročnik lahko menico za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, pod pogoji iz te pogodbe, uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o tem obvestiti pisno, najkasneje 3 (tri) dni po dnevu, ko je menico predložil v izplačilo.

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

  • če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

  • če izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z določili 11. člena te pogodbe;

  • če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

  • če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik;

  • če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

  • če bo naročniku zaradi zamude povzročil škodo;

  • če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

  • če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

  • če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo,

  • če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi finančnega zavarovanja zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji finančnega zavarovanja in do njegove višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerim je terjatev nastala.

  1. POGODBENA KAZEN

  1. člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svoje obveznosti v pogodbeno določenem roku, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih del z DDV za izdelavo posamezne projektne dokumentacije s katere izdelavo je v zamudi. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude, in sicer v računu za izvedeno storitev, s katero je bil izvajalec v zamudi, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za poplačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

  1. PRENEHANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

  1. člen

Če med izvajanjem pogodbe izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti in spoštuje pogodbenih rokov, ga naročnik na to pisno opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti. Če izvajalec tudi do izteka naknadno določenega roka svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni, lahko naročnik od pogodbe odstopi.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru, da izvajalec:

  • bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

  • ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

  • prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika.

Pogodba preneha veljati takoj, če je naročnik seznanjen, da je pristojni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

Izjavo o odstopu od pogodbe v primerih iz 1. in 2. odstavka tega člena naročnik poda pisno. V tem primeru pa je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in vso škodo, ki jo s tem povzroči naročniku.

Pogodbene stranke so sporazumne, da uveljavljanje pogodbene kazni (vmesne pogodbene kazni zaradi zamude, končne pogodbene kazni zaradi zamude ali pogodbene kazni zaradi neizpolnitve pogodbe) ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (prvi odstavek, prva in druga alineja 20. člena te pogodbe).

  1. POSLOVNA SKRIVNOST

  1. člen

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne skrivnosti in se obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo zaščitil pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglaša, da bo posamezne konceptualne in programske rešitve in tehnologije, ki so značilne in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naročnika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naročnika ne bo razkrival nepooblaščenim ali tretjim osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naročnika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji povezane, nikakršnih informacij o projektu.

Določila tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku in končnem prevzemu objekta.

Naročnik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naročanja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoča, vključno s podatki in listinami, za katere je varovanje na način kot dopušča ZJN-3, izrecno uveljavljal izvajalec kot ponudnik v postopku javnega naročanja.

  1. LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  1. člen

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postanejo njegova last.

Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne izdelane projektne dokumentacije v svojem arhivu 10 let po izdanem gradbenem dovoljenju. Na pisni poziv naročnika je izvajalec dolžan na naročnikove stroške izdelati kopijo projektne dokumentacije in jo izročiti naročniku.

S prejemom plačila obveznosti po tej pogodbi se na naročnika brez časovne ali teritorialne omejitve v celoti prenesejo vse materialne avtorske pravice na projektu in projektni dokumentaciji, vključno z neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projekta in dokumentacije, moralne pa ostanejo avtorju.

Kljub določilom v zgornjem odstavku lahko avtor/soavtorji/imetnik javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

Izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne in druge dokumentacije ali drugih avtorskih del, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice ter jih nato, skladno z določili te pogodbe, prenesel naprej na naročnika, skladno s prvima dvema odstavkoma tega člena.

Izvajalec jamči, da izvedeno delo ne bo obremenjeno z avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih je pridobil po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Skupna pogodbena vrednost, navedena v 5. členu te pogodbe, vsebuje tudi znesek avtorskega honorarja, tako iz naslova prenosa dogovorjenega obsega materialnih avtorskih pravic naročnik izvajalcu ne dolguje dodatnega plačila.

  1. POOBLAŠČENE OSEBE

  1. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je _______________________, ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika določa in pooblašča __________________, ki je pooblaščen/a, da kot vodja projekta zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

Morebitne spremembe pooblaščencev si bosta pogodbeni stranki pravočasno posredovali v pisni obliki.

  1. STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

  1. člen

Vodja projekta


Pooblaščeni arhitekt


Pooblaščeni krajinski arhitekt


Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva


Pooblaščeni inženir s področja strojništva


Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike




Pooblaščeni inženir za načrt zunanje ureditve


Izvajalec namerava izvesti javno naročilo z naslednjimi podizvajalci (opcijsko!):

Vrsta del

Podizvajalec (naziv, sedež, matična številka, ID za DDV, TRR)













Za navedene podizvajalce, s katerimi bo izvajalec izpolnjeval pogodbene obveznosti, je priložil zahtevo podizvajalcev za neposredno plačilo.

Le v primeru predložitve podizvajalčeve zahteve za neposredno plačilo se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

Glavni izvajalec za navedene podizvajalce s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o že nominiranih podizvajalcih in poslati informacijo o morebitnih novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novega podizvajalca mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca, izpolnjene ESPD o teh podizvajalcih ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, če podizvajalec to zahteva.


27. člen

(Razvezni pogoj)


Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:


  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

    • plačilom za delo,

    • delovnim časom,

    • počitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.


Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ob prekinitvi pogodbe ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV.

  1. REŠEVANJE SPOROV

  1. člen

Pogodbeni stranki bosta eventualne spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

Poimenovanja vsebinskih sklopov te pogodbe so navedena le zaradi večje preglednosti in nimajo vpliva na razlago te pogodbe.

Za tolmačenje te pogodbe se kot sestavni del te pogodbe upošteva naslednja dokumentacija:

- ponudba izvajalca iz postopka javnega naročila št. ______ z dne _____________ (celotna podpisana in žigosana ponudbena dokumentacija);

- dokumentacija naročnika o izvedbi postopka javnega naročanja.

  1. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  1. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

  1. KONČNE DOLOČBE

  1. člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mogoče le v pisni obliki.

  1. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank in pod pogojem, da ponudnik naročniku skladno z 18. oziroma 20. členom te pogodbe dostavi:

  • finančno zavarovanje v skladu z 20. členom za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

  • kopijo zavarovalne pogodbe z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za tekoče leto (fotokopijo, original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti v skladu s prvim odstavkom 18. člena in dozavarovanjem do višine skupne ponudbene vrednosti z DDV, v kolikor je ta višja od z zakonom določene najnižje zavarovalne vsote),



Če ponudnik katerega od pogojev iz drugega odstavka tega člena v postavljenem roku ne izpolni, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

  1. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) obojestransko podpisana izvoda.



Številka:_________________ Številka: ___________________


Datum:__________________ Datum:_____________________



IZVAJALEC NAROČNIK

___________________ KS Gabrje



Direktor/-ica predsednik


____________ Xxx Xxxxxx






Priloge:

  • IDZ načrt izdelovalca Kontra arhitekti d.o.o. z dne 5.5.2021

  • ponudba izvajalca, št. ______ z dne ____________ (celotna podpisana in žigosana ponudbena dokumentacija);

  • dokumentacija naročnika o izvedbi postopka javnega naročanja,

  • zavarovalna polica o sklenjenem zavarovanju projektantske odgovornosti,

  • finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani izvajalca

  • Navodila za pripravo digitalnih podatkov o prostorskih aktih in projektni dokumentaciji.










Navodilo: Strinjanje z vzorcem pogodbe potrdite s podpisom Priloge PONUDBA. Pogodbe ni potrebno izpolnjevati in prilagati k ponudbeni dokumentaciji.



17

Document Metadata

Filed: March 16th, 2023