RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Številka: 43002-0003/2013-2 Datum: 23.9.2013
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
v skladu s 30. členom ZJN-2-UPB5
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«
Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. JN12018/2013, z dne 23.9.2013
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 4
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega naročila 4
2. Predmet javnega naročila in obseg 4
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije 5
7. Opomnik za sestavo ponudbe 6
8. Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 7
9. Prekinitev postopka oddaje javnega naročila 7
12. Dodatno naročilo in pogajanja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi 7
15. Osnovna sposobnost ponudnika 9
17. Ekonomsko-finančna sposobnost 10
19. Tehnične in kadrovske zmogljivosti 11
26. Tehnična izvedba zimske službe 13
27. Oddaja javnega naročila 14
III. OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE 16
OBR-1 – IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE OBR-2 – PONUDBA
OBR-3 – PODATKI O PONUDNIKU
OBR-4 – IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV OBR-5 – IZJAVA O NE ZAVAJAJOČIH PODATKIH
OBR-6 – IZJAVA GLEDE PODIZVAJALCEV OBR-6A – PODATKI O PODIZVAJALCIH OBR-6B – IZJAVA PODIZVAJALCA
OBR-7 – OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA OBR-8 – POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA
OBR-9 – EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA OBR-10 – IZJAVA PONUDNIKA O REFERENCAH
OBR-10A – REFERENCE
OBR-11– IZJAVA O TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH IN KADRIH OBR-12 – IZJAVA
OBR-13 – MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA RESNOST PONUDBE
OBR-14 – IZJAVA O IZDAJI BANČNE MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI OBR-15 – VZOREC POGODBE
OBR-16 – POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
IV. PONUDBENI PREDRAČUN S POPISOM DEL 44
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik: Občina KANAL OB SOČI
Trg svobode 23 5213 Kanal ob Soči
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
Na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 30. členom ZJN-2-UPB5.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določeni v tehničnih specifikacijah te razpisne dokumentacije.
Ponudba mora prispeti na naslov naročnika ne glede na način pošiljanja do 10.10.2013 do
10.00 ure.
Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom v skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZJN-2-UPB5. Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova, bo neodprta ponudba uničena po končanem postopku javnega naročanja.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10.10.2013 ob 10.30 uri v prostorih naročnika.
Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastilo ni potrebno v primeru, da se odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik ponudnika sam, ki pa se bo moral izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.
Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Xxxxxx zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik po pošti v treh (3) dneh od odpiranja ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili.
Župan Xxxxxx XXXXX
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega naročila
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila:
• Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08,19/10,18/11, 43/12, 90/12 in 12/2013 v nadaljevanju ZJN-2-UPB5),
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11),
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11- uradno prečiščeno besedilo),
• Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami),
• Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07-UPB1),
• Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 66/07, 19/10-ZJN-2B, 19/10-ZJNVETPS-B),
• Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/98),
• Odloka o občinskih cestah (Uradne objave Primorskih novic, št.45/04)
• Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Ur.l. RS, št. 103/09 in 60/2013),
• Odloka o zimski službi v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št.44/01),
• Drugih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo.
2. Predmet javnega naročila in obseg
Na podlagi 30. člena ZJN-2-UPB5 je naročnik na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za predmet javnega naročila:
»IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«
V ta namen je v skladu z ZJN-2-UPB5 naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje tega razpisa za udeležbo.
Predmet razpisa je izvajanje del zimske službe na občinskih cestah na območju Občine Kanal ob Soči.
Naročnik si pridržuje možnost izvedbe pogajanj.
Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, spremeni količino in obseg del, ponudnik pa nima pravice zahtevati spremembe enotnih cen.
Sredstva za izvedbo javnega naročila oddaje storitve »IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014« so
zagotovljena v proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 in 2014 na proračunski postavki 4130010.
3. Predložitev ponudbe
Ponudnik mora predložiti podpisano in pravilno opremljeno ponudbo z vso ponudbeno dokumentacijo v zaprti kuverti, ki mora biti označena z naslovom pošiljatelja in obvezno oznako:
»PONUDBA – NE ODPIRAJ
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«
Ponudnik mora ponudbo oddati v tajništvo Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, do dne 10.10.2013 do 10.00 ure.
Ponudbe poslane po pošti, na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, morajo biti poslane priporočeno.
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo prispele do roka, navedenega v javnem razpisu in bodo pravilno označene.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija izločila in ponudnikom vrnila neodprte ovojnice. Če na ovojnici ne bo naslova ponudnika, bo neodprta uničena takoj po končanem postopku javnega naročila.
4. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 10.10.2013 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb. Pooblastilo ni potrebno v primeru, da se odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik ponudnika sam, ki pa se bo moral izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
Prepozno vložene in nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila kot nepopolne in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Odpiranje ponudb bo vodila 3 – članska komisija. O postopku bo voden zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopijo zapisnika prejmejo pooblaščeni predstavniki ponudnikov takoj po odpiranju. Ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti.
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela, v kolikor niso v popisu del izpolnjene vse postavke, naročnik smatra, da so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah.
Spremembe posameznega opisa ali dopisi k posameznemu opisu v popisih del niso dopustni.
Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene.
Investitor si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, spremeni količino in obseg del; ponudnik pa nima pravice zahtevati spremembe enotnih cen.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani Občine Kanal ob Soči, xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx, ponudniki pa jo lahko prevzamejo tudi osebno na naslovu Trg svobode 23, 5213 Kanal.
6. Oblika ponudbe
Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter predloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti dana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Zaradi preglednosti ponudbe je zaželeno, da so:
• Sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu kot sledi iz opomnika za sestavo ponudbe;
• Vsi dokumenti predloženi v ponudbi zvezani oziroma zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.
7. Opomnik za sestavo ponudbe
Pregradni list
• Povabilo k oddaji ponudbe
• Navodila ponudnikom
Pregradni list
• OBR-1 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
• OBR-2 – Ponudba
• OBR-3 – Podatki o ponudniku
• OBR-4 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov
• OBR-5 – Izjava o ne zavajajočih podatkih
• OBR-6 – Izjava glede podizvajalcev
• OBR-6a – Podatki o podizvajalcih
• OBR-6b – Izjava podizvajalca
• OBR-7 – Osnovna sposobnost ponudnika
• OBR-8 – Poklicna sposobnost ponudnika
• OBR-9 – Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika
• OBR-10 – Izjava ponudnika o referencah
• OBR-10a – Reference
• OBR-11– Izjava o tehničnih zmogljivostih in kadrih
• OBR-12 – Izjava
• OBR-13 – Menična izjava izdajatelja menice za resnost ponudbe
• OBR-14 – Izjava o izdaji bančne menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
• OBR-15 – Vzorec pogodbe
• OBR-16 – Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb
• OBR-17 – Izjava o dopustnih popravkih računskih napak
• Popis del s predračunom in seznamom občinskih cest
Pregradni list
• Prioritetni vrstni red izvajanja del zimske službe
8. Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki.
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu) ali naslovijo pisna vprašanja na naslov:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, elektronska pošta: xxxxxx.xxxxx@xxxxxx-xxxxx.xx . Vsa pojasnila na pisna vprašanja, bodo objavljena na Portalu javnih naročil (xxx.xxxxxxxxxx.xx) in na spletni strani Občine Kanal ob Soči.
Naročnik je dolžan na prejeta vprašanja po e-pošti ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri delovne dni pred iztekom roka za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, kot to določa ZJN-2-UPB5.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kanal ob Soči. V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Naročnik sestanka s ponudniki ne bo organiziral.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega del, glede na določila veljavnega proračuna.
9. Prekinitev postopka oddaje javnega naročila
Naročnik si pridržuje pravico (drugi odstavek 80. člena ZJN-2-UPB5) postopek do poteka roka za odpiranje ponudb ustaviti brez oddaje naročila in brez povračila stroškov ponudnikom, ki so nastali s pripravo ponudbe.
10. Jezik ponudbe
Ponudba in vsa dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti v slovenskem jeziku.
11. Zaupnost podatkov
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost, ki jih kot takšne opredeljuje zakon.
12. Dodatno naročilo in pogajanja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Naročnik si na podlagi 29. člena ZJN-2-UPB5 pridržuje pravico, da odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave morebitna dodatno naročena dela skladno s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2-UPB5: za dodatne storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo storitev, zajetih v naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, in ki niso sestavni del ponudbenega predračuna. Podlaga za določitev vrednosti dodatnega naročila so cene na enoto in drugi kalkulativni
elementi iz osnovne pogodbe, vključno s popustom. Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi.
Če se javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ne bi bila pridobljena nobena ponudba, ali bi bile vse prispele ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik v skladu z določili
29. člena ZJN-2-UPB5 pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
13. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora k ponudbi predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev in opredeliti nosilca posla (v nadaljevanju ponudnik). Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Nosilec posla mora izpolniti in priložiti vse zahtevane obrazce in dokazila, kot da bi ponudbo oddajal samostojno in za vsakega od posameznih izvajalcev predložiti dokazila: OBR 1, OBR 3, OBR 4, OBR 7, OBR 8, OBR 9.
Ponudnik bo lahko posamezne izvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom.
14. Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Obveznost za pravočasno in kvalitetno izvedbo posla nasproti naročniku v celoti prevzame ponudnik, ne glede na to, da bo določena dela izvedel podizvajalec.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila namerava dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalcu) in navesti vse podizvajalce. Vrednost del, ki jih bo ponudnik opravil s podizvajalci, ne sme presegati 30% celotnih del. Ponudnik mora vsaj 70% vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Naročnik bo v pogodbo vnesel vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matično številko, davčno številko in transakcijski račun), predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
V zgornjem odstavku navedeni podatki so v skladu z ZJN-2-UPB5 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 71. členom ZJN-2-UPB5 obvezna.
Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Prav tako mora podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
V primeru, da bo v postopku javnega naročila izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral pred podpisom pogodbe med naročnikom in z izbranim ponudnikom naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu.
Ponudnik mora dokazati izpolnjevanje referenc. Od ponudnika se zahteva, da dokaže vsaj dve lastni referenci za izvedbo del zimske službe (v višini vsaj 85.000 EUR z DDV), v obdobju zadnjih petih let pred razpisanim naročilom.
Ponudnik lahko izkazuje izpolnjevanje tehničnih sposobnosti s podizvajalci, vendar mora predložiti dokazilo, da razpolaga tudi z lastno opremo, s katero bo izvedel večino del. V primeru poslovanja s podizvajalci mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila v delu, za katerega bo angažiral podizvajalca. Kot dokazilo šteje pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik zahtevanega dokazila ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.
Ponudnik navede seznam vseh podizvajalcev, s katerimi namerava izvesti javno naročilo.
Ponudnik mora za podizvajalca predložiti enaka dokazila, ki so pogoj za sodelovanje, kot jih mora predložiti sam (poleg OBR-6, OBR6a in OBR 6b še OBR-7 in OBR-8). Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom.
15. Osnovna sposobnost ponudnika
a. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje: goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja.
Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku.
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2-UPB5.
b. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje upravlja sodišče; da
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
c. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
d. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
e. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: žigosan in podpisan- OBR-7
16. Poklicna sposobnost
Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR- 8
17. Ekonomsko-finančna sposobnost
Da ponudnik v zadnjih šest mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-9
Da nudi 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-9
Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-9
Opomba:
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da je imel pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
18. Reference
Da je ponudnik v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvajal vsaj dve (2) redni zimski službi vzdrževanja cest primerljivo s tem razpisom. Od ponudnika se zahteva, da dokaže vsaj dve lastni referenci za izvedbo del zimske službe, v višini vsaj 85.000 EUR z DDV, v obdobju zadnjih petih let pred razpisanim naročilom.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-10 in OBR-10a.
19. Tehnične in kadrovske zmogljivosti
Da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del. Ponudnik bo dela opravil v skladu s popisom materiala in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika.
Ponudnik mora potrditi, da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav oz. potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oz. na drug način dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno izvaja dejavnost.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-11
Da ima ponudnik na območju Občine Kanal ob Soči ustrezno deponijo za posipni material frakcije 3-6 mm in sol, in da zagotavlja odzivni čas 15 minut od klica naročnika. Da ponudnik interventno zagotavlja izvajanje javne službe ob vsakem času.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-11
Da bo ponudnik pred sklenitvijo pogodbe predložil naročniku kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za povzročeno škodo tretjim osebam in na objektih.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-12
Ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz varstva pri delu.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-12
Ponudnik je proučil terenske razmere.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-12
OPOMBE:
Podatke o ponudnikih (podizvajalcih), ki so na razpolago v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, bo naročnik pridobil sam in jih preveril.
Za vse druge podatke si naročnik pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Naročnik lahko zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2-UPB5.
20. Finančna zavarovanja
Zahteva se originalna menica z izjavo za unovčenje. Pri ponudbi s podizvajalci menico predloži ponudnik. Zahteva se originalna izjava izdajatelja menice za resnost ponudbe.
• Originalna menica z menično izjavo za resnost ponudbe
Xxxxxx z menično izjavo za resnost ponudbe se zahteva v višini 2.550,00 EUR. Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb.
Xxxxxx z menično izjavo naročnik unovči, če ponudnik:
− po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
− v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi,
− zavrne sklenitev pogodbe,
− po sklenitvi pogodbe ne predloži menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, določenem v razpisni dokumentaciji.
Xxxxxx z menično izjavo bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo. Izbranemu ponudniku bo vrnil menico z menično izjavo po podpisu pogodbe in ob predložitvi menice z menično izjavo izdajatelja menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-13
• Menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ob podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti menico z menično izjavo izdajatelja menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer pogodba ni veljavna.
Menično izjavo izdajatelja menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.
Menico lahko unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalca, ki sodeluje pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.
Dokazilo: žigosan in podpisan-OBR-14
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila. Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pripisov in pogojev.
21. Ponudbena cena
Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV). Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, popuste in dajatve povezane z izvedbo naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila. Ponudba mora veljati vsaj za 120 dni. Cene so fiksne do konca izvedbe.
22. Računske napake
Popolne ponudbe bo naročnik pregledal, ali so brez računskih napak.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitno računsko napako (osnovne računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), bo ponudnika pozval k podaji soglasja, da naročnik lahko popravi očitno računsko napako. Na podlagi tretjega odstavka 78. člena ZJN-2-UPB5 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
V primeru, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, ne bo podal pisnega soglasja k popravi očitne računske napake v ponudbi, bo naročnik tako ponudbo izločil.
Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2- UPB5 v drugem in tretjem odstavku 78. člena. Ob tem bo naročnik upošteval neuradno
razlago navedenega člena s strani Ministrstva za finance in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.
23. Komercialni popust
Morebitni komercialni popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. Popust bo naročnik obračunal ob vsakem izplačilu. Na računu oziroma situaciji mora biti naveden znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom.
24. Variantne ponudbe
Naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisane storitve za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
25. Merilo za izbor
Naročnik bo ponudbe ocenil na podlagi najnižje cene.
26. Tehnična izvedba zimske službe
1. Izvajalec izvaja zimsko službo po programu zimske službe – seznama občinskih cest po prioritetnem vrstnem redu izvedbe del, ki ga pripravi pristojni odbor oz. strokovna služba občine, potrdi pa ga župan s sklepom in je izročen izvajalcu del.
2. Na asfaltnih cestah, pločnikih in parkiriščih se v času sneženja opravi predposip soli za preprečitev sprijemanja snega z asfaltom.
3. Posipavanje proti poledici in zmrzali se izvaja na asfaltnih cestah s posipnim materialom frakcije 3-6 mm, ki mu je primešana sol, ki mora biti v razmerju 60% frakcije in 40% soli. Posip se opravi takoj, ko se zazna pojav poledice oziroma ko nastopijo okoliščine, v katerih se lahko pričakuje poledica. Od izvajalca se zahteva 15 minutni odzivni čas po klicu s strani odgovorne osebe občine.
4. Na gramoznih cestah se posip opravlja v dogovoru z odgovornim delavcem občinske uprave.
5. Zapadli sneg se praviloma prične odstranjevati, ko ga zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini od 10 cm.
6. Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je vozišče široko najmanj 3 m oziroma upoštevajoč dejansko širino cestišča. Kjer je cestišče ožje, morajo biti vsaj na vsakih 100 m očiščena izogibališča. Na avtobusnih postajališčih in križišču cest mora biti sneg odstranjen na način, da je zagotovljena preglednost in prevoznost.
7. Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 6. ure zjutraj, obvezno pa je upoštevati določila Pravilnika o vrstah vzdrževanih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest UL RS št. 62/98), ob intenzivnem sneženju pa najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja.
8. O izvajanju zimske službe izvajalec vodi dnevnik del, ki ga sprotno potrjuje odgovorni delavec občinske uprave.
9. Da pri izvedbi del zimske službe upošteva ustrezne predpise, s katerimi ga seznani naročnik del.
10. Izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za postopek sanacije povzročene škode.
11. Izvajalec nosi odgovornost za pravočasno in pravilno izvedbo del zimske službe, ter skrbi za stalno dežurno službo.
27. Oddaja javnega naročila
Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb izbral ponudbe v skladu z razpisanimi merili in sklenil pogodbo s ponudnikom ali ponudniki. Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2-UPB5. Ponudnik lahko v treh delovnih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila posreduje naročniku zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema pisne zahteve ponudniku posredovati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ali jo zavrniti.
28. Sklenitev pogodbe
Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo oziroma, ko je v primeru vloženega zahtevka za revizijo zaključen postopek za revizijo, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis. Ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik v tem primeru unovči menico za resnost ponudbe. Naročnik bo najkasneje v roku 48 dni po sklenitvi pogodbe objavil izid postopka na portalu javnih naročil.
29. Revizija postopka
Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11).
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem; navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada; ter potrdilo o plačilu takse.
V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročilom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, skladno s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila se skladno s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN lahko vloži v roku osem delovnih dni od prejema odločitve.
Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 750,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo ali v višini enega odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali v višini enega odstotka ocenjene vrednosti naročila (z davkom na dodatno vrednost), če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo in naročnik še ni izdal odločitve o oddaji naročila. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(številka objave javnega naročila)13.
Zahvaljujemo se vam za izkazan interes in za zaupanje za dobro in uspešno poslovno sodelovanje, ki ste ga izkazali s sodelovanjem na naročilu. Z željo, da bo vaša ponudba izpolnjevala zahtevane pogoje, vas lepo pozdravljamo.
OBČINA KANAL OB SOČI ŽUPAN
Xxxxxx XXXXX
III. OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE
OBR-1
IZJAVA
PONUDNIK:
Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
Z njimi v celoti soglašamo in obenem potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe ter z njim soglašamo.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-2
Ponudnik:
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
PONUDBA – OBRAZEC
Predmet: IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
Objava: Portal javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx,
2. Vrednost javnega naročila:
PONUDBENA VREDNOST: EUR
- % popust: EUR
SKUPAJ:
+9,5% DDV:
EUR
EUR
VSE SKUPAJ PONUDBENA CENA : EUR
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila in velja za celo sezono izvajanja del. Ponudba mora veljati vsaj 120 dni. Naročilo se bo izvajalo v obdobju zimske službe, predvidoma od 15.11.2013. - 15.03.2014 v zimski sezoni 2013/2014, pri čemer je v tem obdobju ponudbena cena na enoto fiksna.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-3
Podatki o ponudniku :
Firma oziroma ime: | |
Zakoniti zastopnik: | |
ID za DDV: | |
Matična številka: | |
Naslov: | |
Številka telefona: | |
Številka telefaksa: | |
Elektronska pošta: | |
Kontaktna oseba za tolmačenje ponudbe: | |
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |
Datum:
Žig: Podpis ponudnika:
OBR-4
Ponudnik: ……………………………………
.…………………………………..
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujemo naročniku OBČINI KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal, da lahko za namene javnega razpisa IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014, objavljenega na portalu javnih naročil, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
Ime in priimek:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
»IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«.
Datum:……………… Žig: Podpis ponudnika:
OBR-5
Ponudnik: ……………………………………
…………………………………...
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO O NE ZAVAJAJOČIH PODATKIH
Izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi za
»IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«,
resnični in ne zavajajoči.
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :
»IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«
objavljen na portalu javnih naroči.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-6
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Predmet javnega naročila:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
IZJAVA glede podizvajalcev
Do podizvajalcev imamo poravnane vse zapadle obveznosti. Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Razpisna dela bomo izvedli z naslednjimi podizvajalci:
Zap. Št. | Podizvajalec | delež del (max. 30%), in vrednost v EUR | Dela, ki jih bo izvajal |
Prilagamo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik za morebitne podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, v celoti odgovarja in zagotavlja, da bodo ti podizvajalci izvedli delo, kot je zahtevano v pogojih razpisne dokumentacije in podpisano pogodbo. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo vzorec pogodbe s podizvajalcem.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-6 a
PODATKI O PODIZVAJALCU (izpolniti za vsakega podizvajalca):
naziv podizvajalca | |
naslov podizvajalca | |
poštna številka in pošta | |
telefon | |
telefaks | |
elektronska pošta | |
matična številka | |
ID za DDV | |
številka TRR | |
banka | |
zakoniti zastopnik podizvajalca |
Dela, ki jih prevzema podizvajalec:
Količina, ki jo prevzema podizvajalec:
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:
Vrednost brez DDV | |
DDV – 9,5% | |
Skupna vrednost z DDV | |
Delež v % glede na vrednost ponudbe | |
Kraj izvedbe del podizvajalca: | |
Rok izvedbe del podizvajalca: |
OBR-6 b
IZJAVA PODIZVAJALCA
Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2-UPB5, ki določa, da moramo kot podizvajalec izbranega ponudnika v postopku javnega naročila »IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE
KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«, pred podpisom pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom, naročniku Občini Kanal ob Soči, posredovati kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim ponudnikom, in sicer v petih dneh od sklenitve pogodbe, če ni priložena že tej ponudbi.
Pogodba s katero bomo (smo) z izbranim ponudnikom uredili obveznosti in pravice povezane z izvedbo javnega »IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«, bo vsebovala
(vsebuje) najmanj:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- vsako vrsto del in vsako vrsto blaga, ki ga bomo dobavili kot podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
- datum, žig in podpis obeh pogodbenih strank.
kraj: podpis zakonitega zastopnika
datum: žig
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
, (naziv in naslov podizvajalca)
soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila
»IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB
SOČI ZA SEZONO 2013/2014«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
kraj: podpis zakonitega zastopnika
datum: žig
OBR-7
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Predmet javnega naročila:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
IZ J A V A
Ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz točke 15.- Osnovna sposobnost ponudnika
V skladu z navodili za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije
Izjavljamo,
1. Da nismo bili pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08-popr. In 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje: goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja.
Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da nismo bili pravno močno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu prvega člena konvencije o zaščiti finančnih interesov v Evropski skupnosti. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje
3. Da nismo v stečajnem postopku.
4. Da proti nam kot ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovne dejavnosti ali bili v katerem koli podobnem položaju, da ni proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
5. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
6. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
7. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Obenem izjavljamo, da v primeru, da za zgornje navedbe ne prilagamo dokazil:
- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.
Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila
»IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI
ZA SEZONO 2013/2014«, na poziv naročnik, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju naročila, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, naročniku posredovali podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila pred podpisom pogodbe naročniku izročili, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Za fizične osebe bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Seznanjeni smo s tem, da je pogodba nična v kolikor navedene izjave ne bomo izročili naročniku.
Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«,
pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblaščene osebe za zastopanje:
Opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike; vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je zakonitih zastopnikov več kot pet ponudnik obrazec kopira; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila; ponudniku ni potrebno vpisati podatke edino v primeru, če ponudbi za vsakega od zakonitih zastopnikov ponudbi priloži potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Kazenska evidenca.
ime in priimek zakonitega zastopnika | |
naslov stalnega / začasnega bivališča | |
datum in kraj rojstva | |
občina rojstva | |
država rojstva | |
EMŠO | |
državljanstvo | |
prejšnje osebno ime se je glasilo | |
funkcija pri ponudniku | |
namen dovoljenja | preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014« |
podpis zakonitega zastopnika |
ime in priimek zakonitega zastopnika | |
naslov stalnega / začasnega bivališča | |
datum in kraj rojstva | |
občina rojstva | |
država rojstva | |
EMŠO | |
državljanstvo | |
prejšnje osebno ime se je glasilo | |
funkcija pri ponudniku | |
namen dovoljenja | preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014« |
podpis zakonitega zastopnika |
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
• da smo natančno preučili razpisno dokumentacijo in se z njo v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Izjava ponudnikov, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim organom v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-8
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Predmet javnega naročila:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
IZ J A V A
Ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz točke 16.- Poklicna sposobnost ponudnika
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
…………………, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ,
številka…………………………..
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona
………………………………. Pridobili ustrezno dovoljenje, številka ,
izdano pri… , datum
……………………………………………….. in smo člani naslednje organizacije:……………………………………………………………………………………
(vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je premet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register pod vložno številko
…………………, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ,
številka…………………………..
OPOMBA:
Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C, ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Izjava ponudnikov, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim organom v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež)
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-9
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Predmet javnega naročila:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
IZ J A V A
Ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz točke 17.- Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika
• do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov imamo poravnane vse zapadle obveznosti,
• na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja,
• da nudimo 30. dnevni plačilni rok,
• da v zadnjih šest mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranega transakcijskega računa.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-10
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Predmet javnega naročila:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
IZ J A V A
Ponudnika o referencah
Od ponudnika se zahteva, da dokaže vsaj dve lastni referenci za izvedbo del zimske službe (v višini vsaj 85.000 EUR z DDV), v obdobju zadnjih petih let pred razpisanim naročilom, za izvajanje del zimske službe.
SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V SEZONAH:
Zap. Št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe (opis del) | Leto realizacije | Vrednost izvedenih del (EUR) |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Kanal ob Soči za sezono 2013/2014.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-10a
REFERENCE
REFERENČNI OBJEKT št.
polni naslov izvedbe
Investitor (naročnik):
polni naslov in ime ter telefon kontaktne osebe Xxxx izvajanja:
Vrednost del (brez DDV):
Upravljavec objekta:
Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec izvedel navedeno referenčno delo. Xxxxxxxx dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.
Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno in pravočasno. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
objavljen na portalu javnih naročil.
Investitor si pridržuje izločiti vse referenčne objekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev v vseh točkah, oziroma če so navedeni lažni podatki.
Zgoraj navedeno točnost podatkov potrjujeta:
Izvajalec: Investitor referenčnega objekta:
pooblaščeni predstavnik pooblaščeni predstavnik
Datum : Datum:
Žig: Žig:
OBR-11
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Predmet javnega naročila:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
IZ J A V A
Ponudnika o tehničnih zmogljivostih in kadrih
• Izjavljamo, da razpolagamo s kadri, ki so usposobljeni za izvedbo javnega naročila in da imamo zadostne kapacitete za izvedbo del.
• Izjavljamo, da razpolagamo z ustrezno deponijo za posipni material frakcije 3- 6 mm in sol na območju Občine Kanal ob Soči.
• Izjavljamo, da interventno zagotavljamo izvajanje javne službe ob vsakem času.
• Izjavljamo, da razpolagamo z zadostnim obsegom opreme in naprav oz. potrebnih sredstev za delo.
Izjavljamo, da bo delo opravljeno skladno s popisom del materiala in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika.
Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik zahteva od nas ustrezna dokazila pred oddajo javnega naročila in da bomo na njegovo zahtevo ta dokazila tudi predložili.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Kanal ob Soči za sezono 2013/2014.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-12
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
Predmet javnega naročila:
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
Kot ponudnik dajemo naslednjo
IZ J A V O
• Da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika;
• da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu;
• da bomo pred sklenitvijo pogodbe predložili naročniku kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za povzročeno škodo tretjim osebam in na objektih;
• da smo preučili terenske razmere na kraju izvajanja zimske službe in so v ceno izvajanja vračunani vsi stroški izvajanja zimske službe in zavarovanja del.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Kanal ob Soči za sezono 2013/2014«, objavljenem na portalu javnih naročil
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
OBR-13
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA RESNOST PONUDBE
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE
IZDAJATELJ MENICE:
naziv:
naslov:
Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitve po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi »IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014«, ki
je bil objavljen na Portalu javnih naročil, za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika:
priimek in ime kot
podpis:
priimek in ime kot
podpis:
Pooblaščamo Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, da izpolni bianco menico v višini 2.550,00 € (dvajsettisoč EUR 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- naročnik (Občina Kanal ob Soči) ali katerikoli drug subjekt ali oseba, vključno z Državno revizijsko komisijo, ugotovi, da je izdajatelj menice predložil neresnično izjavo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv plačljive, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Menična izjava je nepreklicna, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.
Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.
Pooblaščamo Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, da menico domicilira pri banki:
,
ki vodi naš transakcijski račun številka:
SI56
ali kateri koli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te menične izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.
Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb,
in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, do vključno 60 dni po roku za oddajo ponudb.
Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice. Menico mora Občina Kanal ob Soči, vrniti izdajatelju menice najpozneje v roku petih dni po prenehanju veljavnosti menične izjave in menice.
Priloga: bianco podpisana in žigosana menica
kraj: podpis izdajatelja menice
datum: žig
podpis izdajatelja menice
OBR-14
PONUDNIK
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Za zavarovanje za dobro izvedbo del v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitve po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014, ki
je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izročamo naročniku Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
1 (eno) menico v višini = € (10 % od pogodbene vrednosti), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:
Ime in priimek: , kot
Podpis:
Ime in priimek: , kot
Podpis:
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
Naročnika pooblaščamo, da v primeru svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v pogodbi št.
, menico unovči.
Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv. Menica se lahko uporabi do vključno 15.04.2014.
Menica je plačljiva pri banki , ki vodi transakcijski račun številka .
Priloga: menica
Kraj: |
Datum: |
žig |
Podpis izdajatelja menice |
OBR-15
VZOREC POGODBE- parafiran na vsaki strani in požigosan na zadnji strani
, ki ga zastopa ( v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: matična številka:
in
OBČINA KANAL OB SOČI, XXX XXXXXXX 00, XXXXX,
ki jo zastopa župan Xxxxxx XXXXX
(v nadaljevanju naročnik) Matična številka: 5881820 ID za DDV: SI88524671
Transakcijski račun: 01244-0100014236 – Banka Slovenije UJP Nova Gorica skleneta
Pogodbo št.
IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH CESTAH OBČINE KANAL OB SOČI ZA SEZONO 2013/2014
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila številka , z dne , kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za izbiro izvajalca po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.
2. člen
S to pogodbo pogodbeni stranki urejata medsebojne odnose pri izvajanju zimske službe za sezono 2013/2014. Zimska sezona, katere režim ureja ta pogodba, traja od 15.11.2013 do 15.03.2014, v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št.62/98), oziroma po potrebi prej ali kasneje, glede na vremenske razmere.
3. člen
Naročnik, ki je upravljalec občinskih cest v Občini Kanal ob Soči, in izvajalec se dogovorita, da naročnik odda izvajalcu izvajanje zimske službe na občinskih cestah Občine Kanal ob Soči po seznamu, ki je sestavni del te pogodbe.
4. člen
V zimsko službo sodijo naslednja dela:
I. Pripravljalna dela:
1. postavitev snežnih kolov,
2. postavitev ustreznih prometnih znakov,
3. priprava deponije posipnega materiala in soli.
II. Izvajanje zimske službe:
1. dežurstvo po dogovoru z naročnikom,
2. preventivno posipanje,
3. pluženje (odstranjevanje snega z vozišča),
4. druga dela po dogovoru.
III. Dela po končani zimski sezoni:
1. odstranjevanje in skladiščenje opreme zimske službe (snežni koli, prometni znaki)
5. člen
Pravice in obveznosti izvajalca so, da:
- izvaja zimsko službo po seznamu občinskih cest po prioritetnem vrstnem redu izvedbe del in le – tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
- dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje zimske službe,
- spoštuje določila Zakona o varnosti cestnega prometa in druge predpise in standarde,
- skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli,
- vodi dnevnik zimske službe (evidenco porabljenega časa in materiala),
- naročnika obvešča o vsem, kar je povezano z izvajanjem del in izpolnjevanjem te pogodbe,
- zagotavlja, da bo vsa javna ali zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja predmetnih del poškodovana ali uničena, vrnjena v prvotno stanje, oziroma, da bo škoda poravnana.
5.a člen
Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme vključiti podizvajalca, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu,
(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne
xxxx v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
- naziv:
- naslov:
- matična številka:
- ID za DDV:
- transakcijski račun pri
- ki ga zastopa:
- vrsta del:
- predmet del:
- količina del:
- vrednost del:
- kraj izvedbe del:
- rok izvedbe:
- podizvajalec je v ponudbi izvajalca z dne podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca. (opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev)
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
(opomba: tretji do šesti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
6. člen
Pravice in obveznosti naročnika so, da:
- opravlja strokovni in finančni nadzor,
- izpolnjuje plačilne obveznosti,
- zagotovi pogoje za izvajanje zimske službe.
7. člen
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu poravnal po določilih te pogodbe nastale stroške, ki jih bo imel v času zimske službe. Stroški zimske službe sestojijo iz fiksnih in variabilnih stroškov:
I. Fiksni stroški: zimska odškodnina strojev last izvajalca, deponiranje posipnih materialov obračunamo po dejanskih količinah deponiranega materiala.
II. Variabilni stroški: stroški izvršenih del, navedenih v 4. členu te pogodbe in porabljenega posipnega materiala.
Vse cene in odškodnina so po ceniku, ki je sestavni del te pogodbe in se spremenijo v primeru dviga cen goriva nad 10 %. Nove cene se določijo z aneksom k tej pogodbi.
8. člen
S pluženjem se prične, ko snežna odeja preseže 10 cm debeline in se pluži toliko časa, dokler cesta ni očiščena.
Izvajalec organizira dežurstvo in pripravnost ekipe po predhodni potrditvi pooblaščenega predstavnika naročnika.
Dežurstvo na sedežu podjetja se organizira po naročilu naročnika ob napovedi padavin in v času akcije.
9. člen
Izvajalec zavaruje dejavnost zimske službe in organizira ter skrbi za varstvo pri delu s tem, da bo seznanil vse svoje podizvajalce z nevarnostmi pri delu in predpisi za varno delo pri izvajanju zimske službe.
10. člen
Obračun izvršenih del se vrši enkrat mesečno in sicer mora izvajalec del do 5. dne v mesecu poslati naročniku račun za opravljena dela v preteklem mesecu. Opravljeno delo izvajalcu potrdi naročnik na podlagi specifikacije opravljenih ur po dnevih in odsekih cest, ter porabljenega posipnega materiala.
V obračunu izvršenih del se ne obračunajo dela, ki so jih eventuelno opravili delavci na javnih delih.
10.člen
Naročnik se zavezuje opravljena dela po tej pogodbi plačevati mesečno na osnovi računov- situacij v roku 30 dni od izstavitve računa, za zakasnitev plačila se obračunavajo zakonite zamudne obresti.
11. člen
Za koordinacijo in nadzor izvajanja zimske službe po tej pogodbi naročnik določa za svojega pooblaščenega zastopnika .
Pooblaščeni zastopnik izvajalca je .
12. člen
V primerih nepravočasno ali nekvalitetno opravljenih del lahko naročnik zmanjša oziroma ne prizna plačila za nekvalitetno opravljena dela.
Zaradi nespoštovanja določil te pogodbe lahko tako naročnik kot izvajalec prekineta pogodbeno razmerje z odpovednim rokom 30 dni od prejetja pisne odpovedi.
12a. člen
Ob podpisu pogodbe se izvajalec obvezuje naročniku kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del izročiti menico z menično izjavo, v višini 10% pogodbenega zneska.
13. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
14. člen
Nastale spore bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru jih bo reševalo pristojno Sodišče v Novi Gorici.
15. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sprememba določil te pogodbe se ureja z aneksom k tej pogodbi.
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerega prejmeta pogodbeni stranki vsaka po dva izvoda.
Številka:
Datum:
IZVAJALEC NAROČNIK
Občina Kanal ob Soči Župan
XXXXXX XXXXX
OBR-16
POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
Opomba: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb
Številka:
Datum in kraj:
POOBLASTITELJ:
(ime in sedež ponudnika)
Ko ga zastopa
POOBLAŠČENEC:
(Ime in priimek)
(razmerje do ponudnika)
Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:
1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb ter
2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.
Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb po javnem razpisu za »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Kanal ob Soči za sezono 2013/2014«, objavljenem na Portalu javnih naročil.
Datum: Žig Podpis pooblastitelja:
IV. PONUDBENI PREDRAČUN S POPISOM DEL
POPIS POSTAVK ZA ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST
Fiksni stroški | |||
Dnevne odškodnine | € / dan | Število dni | Skupaj v € |
Deponiranje agregata | 120 | ||
Deponiranje soli | 120 | ||
Skladiščenje opreme zimske službe (koli, znaki) | 245 | ||
Pripravljalna dela | €/kom | Xxxxxxx | Skupaj v € |
Postavitev in spravilo prometnih znakov | 6 | ||
Postavitev in spravilo snežnih kolov | 1000 | ||
SKUPAJ FIKSNI STROŠKI: € | |||
Variabilni stroški | |||
Efektivne ure strojne mehanizacije | € / uro | Število ur | Skupaj v € |
Tovorno vozilo s plugom in posipalcem | 100 | ||
Tovorno vozilo s posipalcem | 100 | ||
Kopač | 100 | ||
Kopač s plužno desko | 100 | ||
Traktor s plugom | 500 | ||
Traktor s posipalcem | 400 | ||
Traktor s plugom in posipalcem | 500 | ||
Nakladač | 50 | ||
Poraba posipnega materiala | € / t | Količina (t) | Skupaj v € |
Posipni material frakcije 3-6 mm | 500 | ||
Sol | 100 | ||
Pregledovanje | € / uro | Število ur | Skupaj v € |
Pregledniško vozilo | 50 | ||
Preglednik | 50 | ||
SKUPAJ VARIABILNI STROŠKI: € | |||
SKUPAJ FIKSNI IN VARIABILNI STROŠKI: € | |||
V. SEZNAM OBČINSKIH CEST
Lokalne ceste Občine Kanal ob Soči
ODSEK | POTEK | DOLŽINA |
163020 | Kambreško - Humarji - G. Nekovo | 4.535 |
163030 | Korada - meja Brda | 5.700 |
163040 | Doblar - Osredek - Pušno | 8.200 |
163050 | Lig - Markiči - Ukanje | 4.670 |
163080 | Lig - Korada | 2.140 |
163090 | Ložica - Goljevica - Kamenica | 4.355 |
163100 | Plave - Zamedveje - Vrtače | 8.237 |
163110 | Plave - Prilesje - Sv . Ahacij | 2.360 |
163120 | Kanal - Krstenica - Anhovo | 4.455 |
163130 | Rodež - Anhovo - Ložice - Plave | 6.013 |
163140 | Anhovo - Močila - Gorenje Polje - Skale | 1.705 |
163150 | Zagora - Zagomila - Preški Vrh | 7.102 |
163160 | Kanalski Vrh - Morsko | 7.190 |
163180 | Kanal - Avče - Levpa - Kal nad kanalom - Biškovec | 18.520 |
163190 | Avče - žel. Postaja - Ročinj | 2.080 |
163200 | Senica - Zavrh -Testeni - Hoje - Cvetrež - Kal nad Kanalom | 9.537 |
163210 | Zabro -Ilovca - Murovci | 3.525 |
163220 | Trščaki - Zalom - Cvetrež | 5.050 |
163250 | Deskle - Partizanska ulica - kamnolom | 3.600 |
163260 | Debenje - Zapotok | 3.350 |
163480 | Plave | 500 |
284020 | Mrcinje - Kanalski Vrh | 1.950 |
284030 | Bate - Kanalski Vrh | 2.100 |
420100 | Volčanski Ruti - Vogrinki | 500 |
420130 | Kanalski Lom - Koren - Cvetrež | 1.705 |
DOLŽINA LOKALNIH CEST(m) | 115.079 | |
Lokalno krajevne ceste Občine Kanal ob Soči
ODSEK | POTEK | DOLŽINA |
163310 | Deskle - Gorenje Deskle | 1.650 |
163320 | Gregorčičeva xxxxx Xxxxxx | 000 |
163330 | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Deskle | 804 |
163340 | Gregorčičeva ulica Kanal | 1.765 |
000000 | Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
163360 | Deskle - most čez Sočo | 202 |
163370 | Xxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
000000 | Xxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
163390 | Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
163400 | Kontrada - Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
163410 | Kidričeva Kanal | 170 |
163420 | Xxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
163430 | Cesta ob soči Deskle | 302 |
163440 | Zalog Deskle | 74 |
163450 | Črnce Deskle | 95 |
163460 | Globno | 143 |
163510 | Rodež - Lastvinice - Terčelj | 850 |
000000 | Xxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
000000 | Xxxxxxx xxxxx Xxxxx | 000 |
163630 | Ulica talcev Deskle | 600 |
163640 | Bevkova ulica - Gor. Deskle | 600 |
163650 | Bevkova ulica - Gor. Deskle | 300 |
163660 | Robidni breg - Anhovo | 600 |
DOLŽINA LOKALNIH KRAJEVNIH CEST(m): | 12.151 | |
Javne ceste Občine Kanal ob Soči
ODSEK | POTEK | DOLŽINA |
663010 | Goderno - Ravna | 1.500 |
663020 | Srednje - Avško | 3.850 |
663030 | Dolina - Osredek | 1.400 |
663050 | odcep Bevčarji | 400 |
663060 | odcep Močila | 600 |
663080 | odcep do Melinkov | 400 |
663090 | odcep Bajti | 2.586 |
663100 | Ajba - Potravno | 2.300 |
663130 | Doblar - Maček | 2.250 |
663160 | Filej - Kračice | 1.300 |
663170 | Ukanje - Želinje | 800 |
663180 | odcep Kostanjevica | 1.150 |
663240 | Krstenica - Jesen | 4.380 |
663370 | odcep Loga 1 | 250 |
663380 | odcep Loga 2 | 200 |
663420 | odcep Škodniki - Avšje | 1.260 |
663430 | Seniški Breg - Zatrebež | 1.600 |
663450 | odcep Široka Njiva | 1.200 |
663460 | Zavrh - Mešnjaki - Testeni | 2.300 |
663500 | Bizjaki - Robi - Zavrh | 4.870 |
663510 | odcep Gabrovec - Breg | 700 |
663520 | odcep Dol | 1.500 |
663530 | Lipce | 300 |
663540 | Koren | 300 |
663550 | Žable | 500 |
663560 | Zabrdo - Gomilnica | 1.300 |
663570 | odcep Bukovci | 1.450 |
663580 | Murovci - Pertovti | 800 |
663590 | odcep Okroglo - Hum | 400 |
663600 | odcep Kačja draga | 2.000 |
663610 | odcep Senčin | 880 |
663620 | odcep Bremec | 2.850 |
663630 | Avče - D. Avšček - G. Avšček | 3.350 |
663640 | Bevkova ulica - kamnolom | 500 |
663650 | Globno - Deskle | 40 |
663660 | Odcep Potok | 320 |
663670 | odcep Ajba | 300 |
663680 | odcep nova Ajba | 300 |
663690 | odcep Levpa | 700 |
663700 | cesta skozi Kal nad Kanalom | 550 |
663710 | Morsko | 1.400 |
663720 | Plave - Paljevo - Lovska koča - Košutnik | 7.850 |
663740 | Zarščina - Korada | 1.500 |
663750 | odcep Zatrebež | 800 |
663760 | Hoje - Črni Kras | 700 |
663770 | Ložice | 350 |
663780 | Ložice | 250 |
663790 | odcep Gorenje Polje | 700 |
663820 | Rodež - G. Deskle | 680 |
663860 | Krajc - Grašče - Bizjaki | 2.100 |
663980 | Murovci - Podgozd | 1.900 |
664000 | odcep Rog - Zarog | 1.500 |
DOLŽINA JAVNIH POTI (m): | 73.366 | |
SKUPNA DOLŽINA (m): | 200.596 | |