RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave Xxxxxxxx xxx 00
2500 Pošta Slovenije, uprava telefon: 00 000 00 00
telefaks: 02 449 23 79 e-pošta: xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predmet:
Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo
Vzdrževanje hrbteničnih naprav
Številka javnega naročila 0040/2018/0040/JNS/6
Pošta Slovenije d.o.o.
Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: xx. Xxxx Xxxxxxx. Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: 0451 5000 1110 867. TRR: 0510 0801 1026 564. TRR: 0228 0001 6990 351.
Id. številka: SI25028022
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo za »Vzdrževanje hrbteničnih naprav«.
Ponudniki morajo prijave (v 2. fazi pa ponudbe) predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo prijav je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 11.12.2018 do 12:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav ( v 2. fazi ponudb) svojo prijavo oziroma ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.
INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB
Naročnik bo ponudnike, ki bodo predložili dopustne prijave, pisno pozval k predložitvi ponudbe (predvidoma v roku 5 delovnih dni). V povabilu k oddaji ponudbe bo naročnik zapisal natančen datum in uro oddaje ponudb (rok za oddajo ponudb bo predvidoma 5 delovnih dni od poziva k oddaji ponudbe), v povabilu k pogajanjem pa izhodišče in protokol pogajanj.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so
oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
»Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Kontaktna oseba naročnika: Xxxxx Xxxxxxxxxx, tel. 02/000 0000, xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
S spoštovanjem,
xx. Xxxxx Xxxx |
direktor področja |
1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA
1.1 Način izvajanja naročila
Naročnik oddaja naročilo »Vzdrževanje hrbteničnih naprav« kot celoto. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev (delne ponudbe niso dovoljene).
Postopek bo potekal v dveh fazah. Naročnik bo v prvi fazi po prejemu prijav na podlagi analize prijav za sodelovanje priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega naročila in jih povabil k oddaji ponudbe (Ponudbeni predračun-cene).
V drugi fazi bodo s sposobnimi ponudniki izvedena pogajanja – en ali več krogov. Način in vsebino pogajanj bo naročnik opredelil v povabilu k oddaji ponudb kandidatom, ki jim je priznal sposobnost.
Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirni sporazum z enim izvajalcem, to je s prvo uvrščenim ponudnikom v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
1.2 Komunikacija z naročnikom
Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.
1.3 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.
Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.
1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.
1.5 Podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.
Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi:
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila,in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
1.6 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.
1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije
V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja.
Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake
Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema eJN-2. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je
prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno.
V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.
1.9 Stroški ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
1.10 Plačilni pogoji
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum.
V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora:
• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno storitev v preteklem mesecu.
1.11 Cena
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.
Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.
CENA – mesečni pavšal je cena, ki predstavlja mesečni pavšal in mora zajemati naslednje postavke:
• pavšalni znesek za organizacijo dežurne službe ponudnika za režim vzdrževanja vse dni v tednu (24×7);
• odzivni čas dve (2) uri je čas v katerem mora ponudnik od časa prejema obvestila o napaki najkasneje pričeti z aktivnostmi odprave napake;
• odzivni čas štiri (4) ure za strojne napake je čas v katerem mora ponudnik od časa prejema obvestila o napaki zagotoviti polno funkcionalnost, razen v primerih ko je narava napake takšna, ki to ne dopušča (npr.: višja sila, 8×5×NBD, …), kjer je čas določen sporazumno;
• odzivni čas štiri (4) ure za programske napake je čas v katerem mora ponudnik od časa prejema obvestila o napaki zagotoviti polno funkcionalnost, razen v primerih ko je narava napake takšna, ki to ne dopušča (npr.: višja sila, bug, …), kjer je čas določen sporazumno;
• pavšalni mesečni znesek za »preventivno vzdrževanje«, ki je opredeljen v tehnični specifikaciji;
• pavšalni mesečni znesek za »intervencijsko vzdrževanje«, ki je opredeljen v tehnični specifikaciji;
• znesek svetovanja v smislu (razvoja komunikacijskega omrežja, nadgradenj komunikacijskega omrežja, delavnic, …) ocenjeno na en (1) svetovalni dan na mesec;
• pavšalni mesečni znesek za set nadomestne opreme v »vzdrževalni konfiguraciji«, ki jo ponudnik mora imeti na zalogi za potrebe izvajanja vzdrževalne pogodbe (del strojne opreme in storitev zagotavlja naročnik glej intervencijsko vzdrževanje »vzdrževalna oprema«);
• vse ostale stroške, ki niso zajeti v specifikaciji, izvirajo pa iz mesečnega pavšalnega zneska.
Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja.
Po preteku enega (1) leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen.
1.12 Merila
Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Izbran bo ponudnik, ki bo na osnovi meril dosegel največje število točk. Največje možno število doseženih točk je 100.
Vzdrževanje hrbteničnih naprav
Naročnik bo ponudbe ocenjeval in med seboj primerjal s pomočjo naslednje formule:
Formula za preračun v točke:
T(M) = T(M1) + T(M2)
Pri čemer je:
• T(M) – skupno število točk;
• T(M1) – število točk za mesečni pavšal vzdrževanja hrbteničnih naprav;
• T(M2) - število točk za tehnično usposobljenost ponudnika.
M 1: Cena – mesečni pavšal vzdrževanje hrbteničnih naprav v skupni vrednosti (utež v skupni oceni: 92 točk)
Delež, ki ga predstavlja merilo cena – mesečni pavšal v skupni vrednosti je 92 točk. S tem številom bo točkovana cenovno najnižja ponudba, in zajema celotni seštevek preventivnega in intervencijskega vzdrževanja za obdobje 60 mesecev. Ostale ponudbe dobijo ustrezno manj točk (izračunano po naslednji formuli).
Formula za preračun v točke:
Pmin
T(M1) = ------------ x 92
P(1..x)
Pri čemer je:
• T(M1) – število točk za vzdrževanje hrbteničnih naprav;
• Pmin – najcenejša ponudba;
• P(1..x) – vrednost posamezne ponudbe.
M 2: Tehnična usposobljenost ponudnika (utež v skupni oceni: 8 točk)
Delež, ki ga predstavlja merilo tehnična usposobljenost ponudnika v skupni oceni je 8 točk. S tem številom bo točkovan tisti ponudnik, ki ima določeno tehnično usposobljenost (certifikate), določeno po naslednji tabeli.
Tabela za preračun v točke:
Opis | Enota | Točke |
1 | 2 | 3 |
Advanced Collaboration Architecture Specialization | DA / NE | 2 / 0 |
Advanced Data Center Architecture Specialization | DA / NE | 2 / 0 |
Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization | DA / NE | 2 / 0 |
Advanced Security Architecture Specialization | DA / NE | 2 / 0 |
Ponudnik za izpolnjevanje merila M2 priloži fotokopije posameznih certifikatov opremljenih z oznako »Merilo M2«.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov zbrali enako število točk, bo naročnik izbral ponudnika z žrebom. Ponudnike, ki so oddali ponudbo, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žrebanje bo izvedel naročnik. Izmed ponudnikov, ki so zbrali enako število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
1.13 Okvirni sporazum (OS)
Ponudnik izpolni vzorec okvirnega sporazuma, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja “okvirni sporazum”, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem OS.
Izbrani ponudnik bo prejel v podpis OS katerega vsebina bo enaka vzorcu OS. Dopolnjen bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisanega OS, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od OS.
V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se OS o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:
• spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen, …),
• dodatnih gradenj ali storitev,
• okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,
• če izvajalca zamenja nov izvajalec,
• če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena.
1.14 Varstvo podatkov
Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke.
Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.
1.15 Ustavitev postopka
Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve OS.
1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti
Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila OS. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.
Med veljavnostjo OS lahko naročnik odstopi od OS v skladu z določili 96. člena ZJN-3.
OS preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
1.17 Revizija postopka
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku,po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša 4.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.
Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model 11
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
1.18 Zavarovanja-bančne garancije
1.19 Zavarovanja-bančne garancije oz. kavcijsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu veljajo vsa določila za bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi OS, in sicer v višini
50.000 EUR.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti OS.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in OS.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.
Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
2 POGOJI ZA UDELEŽBO
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka. Za izpolnjevanje pogojev v tej fazi ponudnik predloži izpolnjen obrazec ESPD za to javno naročilo (v primeru partnerskih ponudb se predloži ESPD obrazec za vsakega partnerja posebej, prav tako se predloži obrazec ESPD za vsakega prijavljenega podizvajalca).
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e- JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Naročnik bo pred priznanjem sposobnosti posameznega ponudnika le-tega pozval k predložitvi dokazil za izpolnjevanje posameznega pogoja z dokumenti in listinami, kot so naštete za dokazovanje posameznega pogoja ali so predvidene že v ZJN-3, oziroma podatke iz uradnih evidenc sam preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oz. uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče. Po potrebi lahko naročnik v ta namen od ponudnikov zahteva predložitev ustreznih pooblastil za dostop do uradnih evidenc.
Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti:
P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).
Naročnik naproša ponudnike, da v 1. fazi predložijo tudi izpolnjena soglasja, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil ustrezna potrdila o nekaznovanju.
P 2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje D: Nacionalni razlogi za izključitev).
P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je predviden.
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Xxx XX: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost).
P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
• se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali
• postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
• če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
• če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z
insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).
P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Xxx XX: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj A: Druge ekonomske ali finančne zahteve).
P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije).
P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (ESPD obrazec za vsakega podizvajalca).
Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, P3 ali P4.
POSEBNI POGOJI:
Ponudnik za izpolnjevanje posameznega pogoja priloži ustrezno izjavo in/ali dokazilo ali drugo, označeno s krepko pisavo. Pri tem ponudnik poda izjavo kot lastno izjavo, kot dokazilo se priloži fotokopija dokazila podanega s strani ustrezne institucije oz. podjetja, kot drugo se priloži, kar je napisano s krepko pisavo.
Ponudnik za izpolnjevanje posameznega pogoja priloži ažurne izjave in/ali dokazila, ki ne smejo biti starejši več kot 30 dni od datuma oddaje ponudbe. V kolikor bodo priloženi dokumenti (izjave in/ali dokazila) s starejšim datumom oz. v vsakem primeru, si naročnik pridržuje pravico oz. možnost preverjanja verodostojnosti priloženih dokumentov.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
nivo - Podjetje NP 1
Pisna izjava ponudnika, da ponujeno vzdrževanje popolnoma ustreza tehničnim zahtevam naročnika - v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da vzdrževanje popolnoma ustreza tehničnim zahtevam;
NP 2
Pisna izjava ponudnika in dokazilo, da ima najmanj status Cisco Premier Certified Partner oz. drug ustrezen status na podlagi katerega je usposobljen za prodajo in vzdrževanje strojne in programske opreme Cisco v Sloveniji;
NP 3
Xxxxx izjava ponudnika in dokazilo, ki dokazujeta, da ima ponudnik podpisano CBR ali SharedSupport s proizvajalcem opreme Cisco, ki je implementirana na Pošti Slovenije in ponudniku zagotavlja tehnično in strokovno podporo s strani proizvajalca opreme Cisco;
nivo - Kadri
NP 4
Pisna izjava ponudnika in dokazilo, da bo zagotovil vsaj tri (3) certificirane strokovnjake (CCNA, CCDP in CCNP) z ustreznim tehničnim znanjem, s pomočjo katerih bo izvajal vzdrževanje, ki je predmet naročila, kot dokazilo se priložijo fotokopije certifikatov;
NP 5
Pisna izjava in dokazilo ponudnika, da bo zagotovil vsaj 1 (enega) certificiranega strokovnjaka na področju postavitve, konfiguracije in vzdrževanja optičnih prenosnih sistemov Cisco ONS 15454;
nivo – Oprema
NP 6
Referenca ponudnika, ponudnik mora imeti reference na področju postavitve enakovrstnih komunikacijskih naprav, ki so predmet vzdrževanja. Pogoj je izpolnjen le, če je ponudnik v zadnjih 3 letih namestil vsaj en sistem posameznih komunikacijskih naprav iz »vzdrževalne konfiguracije«. Reference bomo upoštevali le, če bo pri vsaki postavki data center, hrbtenični usmerjevalnik ASR, optični prenosni sistem, požarna pregrada, VPN koncetrator, IPT telefonski sistem, brezžični omrežje, IPCC kontaktni center in nadzorni sistem ISE priloženo referenčno potrdilo naročnika tega sistema.
NP 7
Ponudnik se obvezuje, da bo imel nadomestno opremo v »vzdrževalni konfiguraciji« stalno na zalogi in obsega vse tiste enote ter sisteme (razen za »vzdrževalno opremo«, ki jo ima na razpolago naročnik), s katerimi bo lahko ponudnik v primeru izpada katerega koli dela hrbteničnega omrežja iz tehnične specifikacije, zagotavljal njeno polno funkcionalno delovanje. Ponudnik mora natančno specificirati, kaj vse je zajeto v tej »vzdrževalni konfiguraciji«.
NP 8
Pisna izjava ponudnika, da zagotavlja stalno dežurno službo 24/7/365 za odpravljanje napak na delovanju hrbteničnega omrežja. Tako mora organizirati dežurno službo ter naročniku omogočiti različne kanale za prijavo napak (npr: telefonsko številko, spletni portal, elektronski naslov, in/ali fax številko, … ), preko katerih bo naročnik lahko prijavil vse napake na hrbteničnem omrežju.
NP 9
Ponudnik mora do petega (5.) v mesecu naročniku predati poročilo o opravljenem delu za pretekli mesec. Podpis Izjave izpolnjuje ta pogoj.
3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.
V fazi oddaje prijav (1. faza) mora ponudnik oddati vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev in zahtev ter dokumente, podatke o predmetu naročila in tehničnih karakteristikah, razen ponudbenega predračuna (cene), ki ga predloži v fazi oddaje ponudb (2. Xxxx) po prejemu naročnikovega poziva.
Ponudniki morajo v fazi oddaje ponudb (2. faza) izpolniti obrazec ponudbeni predračun. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec
»Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostale priloge pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenim predračunu - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek
»Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku
»Drugi dokumenti«.
Priloge: ponudnik naloži priloge v razdelek »drugi dokumenti«
Ponudnik ponudbi priloži naslednje priloge:
• »Natančna in podrobna specifikacija cen vzdrževanja«
Vse priloge morajo biti podpisane od ponudnikovega zastopnika, za njimi morajo biti zloženi ustrezni dokumenti.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Xxxxxx za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.
Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika.
Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
4.1 Predmet naročila
V preteklem oz. preteklih letih je naročnik implementiral kompleksne komunikacijske hrbtenične naprave v GKO Pošte Slovenije. Tako je predmet razpisa vzdrževanje hrbteničnih komunikacijskih naprav implementiranih v GKO Pošte Slovenije. V okviru vzdrževanja so zajete vse tiste aktivnosti, ki so potrebne, da hrbtenične komunikacijske naprave GKO Pošte Slovenije delujejo nemoteno in brez prekinitev. Vse potrebne aktivnosti za zagotavljane nemotenega delovanja GKO Pošte Slovenije so podane v tehnični specifikaciji.
Opis naročnikovega sistema
Pošta Slovenije je v preteklem oz. preteklih letih izgradila kompleksno hrbtenično omrežje GKO Pošte Slovenije.
Hrbtenično omrežje - je komunikacijsko omrežje visokih kapacitet, ki povezuje posamezne regionalne ali druge informacijske centre Pošte Slovenije. Zraven visokih kapacitet je za hrbtenično omrežje značilna zahteva po zelo veliki stabilnosti in razpoložljivost omrežja. To dosegamo s pomočjo polne redundance naprav in povezav v tem segmentu omrežja. Trenutno hrbtenično omrežje sestavljajo komunikacijske naprave proizvajalca Cisco, in sicer hrbtenični usmerjevalniki serije CiscoASR1001, 1002 in centralna stikala serije Cisco6500 in data center stikala N7K, N5K in N2K. Usmerjevalniki ali stikala vedno nastopajo v redundančnih parih. Primarni hrbtenični usmerjevalniki CiscoASR1001 so med seboj povezani s primarnim hrbteničnim omrežjem, ki ga predstavljajo MPLSVPNL2 povezave kapacitete 100Mbps. Primarna hrbtenična stikala Cisco 6500 serije 6513 in 6509 so med seboj povezana preko DWDM optičnega prenosnega sistema Cisco ONS15530 kapacitete 10 Gbps. Za zaključevanje privatnih GRE/IPSec tunelov s strani poštnih poslovalnic služi en par VPN koncetratorjev Cisco ASR1002. Hrbtenično omrežje je sestavljeno iz štirih (4) centralnih vozlišč (Uprava, PLC Maribor, PLC Ljubljana, PE Ljubljana) in iz šestih (6) regijskih vozlišč (PE Murka Sobota, PE Celje, PE Kranj, PE Nova Gorica, PE Koper, PE Novo Mesto).
Varnostno omrežje - Pošta Slovenije je v preteklem letu izgradila kompleksen sistem varovanja informacijskega sistema pred napadi iz javnega omrežja s požarnimi pregradami proizvajalca Cisco serije ASA5500. Sistem temelji na podvojeni arhitekturi zunanjih požarnih pregrad modela ASA5585, ASA5540 s 8 GigaEthernet vmesniki, zraven sodita podvojena internet usmerjevalnika proizvajalca CISCO tip 7204VXR s tremi dvonamenskimi Ethernet vrati (10/100/1000bps). V notranjem segmentu sta nameščeni podvojeni požarni pregradi CISCO FirewallBladeCatalyst6500 ki ločujejo promet v posamezne varnostne segmente ter dodatno še podvojeni požarni pregradi ASA55220 s 8 GigaEthernet vmesniki za potrebe certifikatske agencije. Za povezovanje s partnerskimi podjetji sta nameščeni podvojeni požarni pregradi ASA5520, ki varujeta dostope do partnerskih podjetij. Za zaključevanje VPN povezav sta nameščeni podvojeni požarni pregradi ASA5540, ki skrbita za zaključevanje VPN povezav v omrežje GKO Pošte Slovenije.
Optično omrežje - Pošta Slovenije ima izgrajena dva neodvisna optična prenosna sistema proizvajalca Cisco tipa ONS 15454. Pri tem je izvedena integracija Ethernet in SAN omrežij v eno optično omrežje omrežnih elementov Cisco ONS 15454. Optični prenosni sistem ONS serije 15454 spadajo v družino dinamičnih večstoritvenih transportnih sistemov prenosa, ki zagotavlja transparenten prenos signalov tako malih kot velikih hitrosti. Za prenosni medij na linijski strani uporablja optični prenosni sistem standardno enorodno optično vlakno zaključeno na povezovalnih letvah na konektorjih tipa (SC-APC,FC in ST), na pritočni strani pa je izvedena uporaba enorodnih (SM) in mnogorodnih (MM) optičnih vlaken, ki se zaključujejo na ONS 15530 na konektorjih tipa LC (SM in MM), ter na Cisco Catalyst 6500 na konektorjih LC (SM in MM) in SC (SM in MM) ter na SAN stikalu na LC konektorjih (SM).
Prvi prenosni optični sistem je postavljen v topologiji omrežja obroč, medtem ko je drugi optični sistem postavljen v topologiji omrežja točka - točka.
Vsak sistem je zasnovan na DWDM optični tehnologiji ter omogoča optično mulipleksiranje štirih
(4) neodvisnih kanalov (valovnih dolžin). Optični prenosni sistem na relaciji Uprava - PBS – PLC Maribor je izveden v topologiji obroč ter uporablja cca 10 ločenih valovnih dolžin. Pri čemer preko treh valovnih dožin izvajamo prenos Ethernet protokola preko 8-portnih FC/GE agregatnih kartic
(24x1Gpbs, MM), druge valovne dolžine so namenjene za povezavo prenosnega protokola Fibre Channel (2, 4 in 8Gbps, MM).
6×1 Gbps GE
2×4 Gbps FC
8×1 Gbps GE
2×8 Gbps FC
14×1 Gbps GE
CiscoONS15454 PBS
TRUNK 40Gbps
CiscoONS15454 Uprava
CiscoONS15454 PLC Maribor
2 ×8 Gbps FC
2 ×4 Gbps FC
Slika 1: Skica optični prenosni sistem v topologiji: - obroč
Drugi optični prenosni sistem (slika 2) na relaciji PLC Maribor – PE Ljubljana je izveden v podvojeni topologiji točka – točka. Za potrebe GigabitEthernet protokola kapacitete (n×1Gpbs, MM in 2×10Gbps, MM). Zaradi velike prenosne razdalje oz. poti so dodatno nameščeni na končnih postajah kompenzatorji barvne disperzije 4×ONS 15216 DCU, ter linijski ojačevalniki RAMMAN.
TRUNK 40Gbps
8×1Gbps GE 2×10GbpsGE 2×4GbpsFC
CiscoONS15454
TRUNK 40Gbps
PLC Maribor
CiscoONS15454
PE Ljubljana
8×1Gbps GE 2×10GbpsGE 2×4GbpsFC
CiscoONS15454 PLC Maribor
CiscoONS15454 PE Ljubljana
Slika 2: Skica optični prenosni sistem v topologiji: točka-točka
IP Telefonski sistem - Pošta Slovenije ima vzpostavljen IP telefonski sistem Cisco (MCS7835I3- K9-CMC2) z 260 registriranimi številkami. Glasovni prehod se izvaja preko VoiceGateway-ja Xxxxx0000X-VSEC-CUBEK9 s 30 kanalnim E1/PRI vmesnikom z IP Voice programsko opremo. Visoka razpoložljivost Cisco IP telefonske rešitve se kaže v redundantni postavitvi tako Cisco CallManager-ja kot VoiceGateway-ja, ki nastopajo v paru.
Brezžični sistem – naročnik ima za potrebe brezžičnega sistema vzpostavljeno brezžično omrežje s pomočjo brezžičnih kontrolerjev AIR-serije CT5508 in WLC4402 z nadzornim sistemom NCS.
Kontaktni center – naročnik ima za potrebe kontaktnega centra tako za lastne potrebe kot za potrebe strank vzpostavljen sistem Cisco UCUCS-CCX s snemanjem klicev.
4.2 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Ponudnik mora v okviru razpisa zagotoviti vzdrževanje hrbteničnih naprav GKO Pošte Slovenije v podani »vzdrževalni konfiguraciji«. V okviru vzdrževanja so zajete vse tiste aktivnosti, ki so potrebne, da hrbtenične naprave GKO Pošte Slovenije delujejo nemoteno in brez prekinitev.
Vzdrževanje delimo na dva dela:
• prvi del predstavlja preventivno vzdrževanje, ki obsega vnaprej predvidene in načrtovane aktivnosti za zagotavljanje nemotenega delovanja hrbteničnih komunikacijskih naprav GKO Pošte Slovenije;
• drugi del predstavlja intervencijsko vzdrževanje, ki obsega nepredvidene aktivnosti kot posledica enkratnih dogodkov ali okvar in ki ogrožajo normalno delovanje hrbteničnih komunikacijskih naprav ter s tem celotnega informacijskega sistema;
4.3 PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE:
V okvir preventivnega vzdrževanja sodijo vse redne aktivnosti in načrtovani posegi, ki jih izvaja ponudnik za zagotavljanje nemotenega delovanja hrbteničnega omrežja GKO Pošte Slovenije. Ponudnik mora izvesti mesečno in letno preventivno vzdrževanje kot sledi:
⮚ MESEČNI PREGLEDI
Mesečno preventivno vzdrževanje zajema pregled in kontrolo delovanja naslednjih naprav:
Optični prenosni sistem:
• odpravo vseh skritih napak v konfiguraciji in programski opremi optičnega prenosnega sistema;
• mesečno preverjanje ključnih parametrov optičnega prenosnega sistema kot so: parametri okolja, napake na vmesnikih, optični nivoji, pregled logov, …;
• mesečno spremljanje dogodkov oz. stanje delovanja optičnih prenosnih sistemov, ter o zaznavanju morebitnih sprememb in drugih nepravilnosti ustrezno ukrepanje v dogovoru z naročnikom;
• mesečni pregled zapisov dogodkov, ki se pojavljajo in strokovni komentar teh dogodkov;
• testiranje enot oz. modulov s self-test diagnostiko, testnimi orodji, merilnimi instrumenti, če je to potrebno;
4.4 INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE:
Intervencijsko vzdrževanje zajema predvsem posredovanje ob morebitnih nepredvidljivih dogodkih ter odstranjevanje njihovih posledic. Izvajalec mora zagotoviti dežurno službo in kontaktno številko, ki bo sprejemala nujne intervencijske klice in prijavo napak. Izvajalec mora zagotoviti odzivne čase v skladu z zahtevami naročnika:
Obveznosti izvajalca:
- Delovni čas za opravljanje storitev vzdrževanja je vse dni v tednu (24×7);
- odzivni čas dve (2) uri je čas v katerem mora izvajalec od časa prejema obvestila o napaki najkasneje pričeti z aktivnostmi odprave napake;
- odzivni čas štiri (4) ure za strojne napake je čas v katerem mora izvajalec od časa prejema obvestila o napaki zagotoviti polno funkcionalnost, razen v primerih, ko je narava napake takšna, ki to ne dopušča (npr.: višja sila, 8×5×NBD, …), kjer je čas določen sporazumno;
- odzivni čas štiri (4) ure za programske napake je čas v katerem mora izvajalec od časa prejema obvestila o napaki zagotoviti polno funkcionalnost, razen v primerih, ko je narava napake takšna, ki to ne dopušča (npr.: višja sila, bug, …), kjer je čas določen sporazumno;
- rok za pričetek aktivnosti: ponudnik mora dogovorjeno blago in storitve opraviti v skladu z odzivnimi časi. V kolikor je potrebna zamenjava kateregakoli kosa opreme iz vzdrževalne konfiguracije, ponudnik posreduje ponudbo naročniku in s pisnim naročilom naročnika (pisno, e-mail, …) zamenjavo tudi izvede. Pri tem mora ponudnik dejansko blago in/ali storitve obračunati na osnovi realnih stroškov v skladu s tržno ceno in po veljavnem ceniku ponudnika;
- Odpravo napak, ki so posledica malomarnosti ali nevestnosti izvajalca, mora izvajalec odpraviti brezplačno;
- Izvajalec je dolžan voditi mesečne dnevnike vseh sprejetih prijav napak in drugih obvestil s strani naročnika. Prav tako je dolžan v dnevnikih voditi tudi tehnične opise vseh napak, do katerih je prišlo, ukrepih za njihovo razrešitev ter druge posege na naročnikov sistem;
- za hrbtenične usmerjevalnike se predvidi za 6 kosov vzdrževanje ponudnika in vključeni Smart-Net, za 8 kosov samo vzdrževanje ponudnika;
Obveznosti naročnika
• Naročnik bo takoj obvestil izvajalca o prekinitvah v sistemu oziroma o ugotovljenih napakah v delovanju hrbteničnega omrežja GKO Pošte Slovenije posredoval na vsaj en komunikacijski kanal za prijavo napak;
• Naročnik bo izvajalcu omogočil vse, kar je potrebno za hitro, učinkovito in kvalitetno posredovanje v primeru prekinitev delovanja hrbteničnih naprav GKO Pošte Slovenije;
• Naročnik bo izvajalcu omogočil nemoteno opravljanje rednega preventivnega vzdrževanja;
• Naročnik ima pravico do vpogleda v sistem opravljanja vzdrževalnih del izvajalca, pravico in dolžnost dajanja predlogov za izboljšanje delovanja sistema vzdrževanja in zagotavljanja neprekinjenega delovanja hrbteničnega omrežja naročnika;
• Naročnik za potrebe intervencijskega vzdrževanja zagotavlja naslednjo opremo in storitve »vzdrževalna oprema« (tabela 1):
Data center | |
Strojna oprema: | / |
Optični prenosni sistem | |
Strojna oprema: | Naročnik zagotavlja vse kritične elemente, module, ki so potrebni za potrebe vzdrževanja |
Požarna pregrada | |
Strojna oprema: | / |
VPN koncentrator | |
Strojna oprema: | / |
Hrbtenični usmerjevalniki ASR | |
Strojna oprema: | / |
Brezžično omrežje | |
Strojna oprema: | / |
IPT telefonski sistem | |
Strojna oprema: | / |
IPCC kontaktni center | |
Strojna oprema: | / |
Nadzorni sistem ISE z UCS | |
Strojna oprema: | / |
Tabela 1: Vzdrževalna oprema in storitve na zalogi naročnika
PRILOGA 1 – SPISEK STROJNE OPREME
Poz. | Oznaka | Oprema | EM | Serijska številka |
1 | Data Center | |||
N7K-C7009-BUN2-P2 | Nexus 7009 Promo Bundle (Chassis SUP2 (3)FAB2) | 1 | JAF1710BBMM | |
N7K-C7009-BUN2-P2 | Nexus 7009 Promo Bundle (Chassis SUP2 (3)FAB2) | 1 | JAF1711AJJE | |
N77-C7706-SD-P1 | N7706 Bundle (7706,2xSUP2E,3xFAB2,4xAC-3KW,2xF348,1xSBUN- P2) | 1 | FXS1914Q27S | |
N77-MPLS1K9 | Nexus 7700 MPLS License | 1 | ||
C9500-40X-A | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage | 1 | FCW2148A3N0 | |
2 | Optični prenosni sistemi | |||
Obroč - Uprava MB | ||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TK99 | |
15454-M-TNC-K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1424B1B0 | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1635S064 | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YT | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YQ | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT2015B1P5 | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLHM | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NJ | |
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT2039B0LS | |
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT1746B12N | |
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1642B2GW | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1633B297 | |
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1642B2GT | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B182 | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NM | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL2037009M | |
15454-M-TSCE-K9 | MSTP / NCS 2K Transport Shelf Controller with Ethernet PTP | 1 | CAT2034B19N | |
NCS2K-400GXP-L-K9 | 400G CFP2 MR XP Licensed 100G Client bandwidth + 1 port WDM | 1 | CAT2143B0N3 | |
ONS-QC-16GFC-SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0U8 | |
ONS-QC-16GFC-SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0TV | |
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21430QB2 | |
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21430FU8 | |
15454-M-TSCE-K9 | MSTP / NCS 2K Transport Shelf Controller with Ethernet PTP | 1 | CAT2036B0MU | |
OBROČ - PLC MB | ||||
15454-M-TNC-K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1639B1PU | |
15454-OPT-AMP- 17C= | 17dB Gain, Amp | 1 | CAT1642B1TW | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S017 | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2Z4 |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YM | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1727B24C | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S013 | |
15454-M-TNC-K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1514B0DC | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLFX | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2ND | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YX | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YH | |
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1642B2GU | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1731B2CG | |
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1640B1QD | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18U | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NE | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1808MBNV | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1809B18A | |
NCS2K-400GXP-L-K9 | 400G CFP2 MR XP Licensed 100G Client bandwidth + 1 port WDM | 1 | CAT2151B0SC | |
ONS-QC-16GFC-SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0UH | |
ONS-QC-16GFC-SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0ZW | |
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21420QTH | |
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21420QYK | |
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT1746B130 | |
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT1746B130 | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1809B17J | |
OBROČ - PBS MB | ||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLJM | |
15454-M-TNC-K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1720B1R6 | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1635S029 | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2Z5 | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YZ | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2Z7 | |
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1638B1EW | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1637S019 | |
15454-M-TNC-K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1816B052 | |
PLC MB - P2P-1 | ||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLK8 | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NG | |
15454-OPT-RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1643B06B | |
15454-OPT-EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1640000J | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S008 | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YE | |
15454-OTU2-XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT61640B0CP | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NN | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLFN | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NL | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1632B1RT | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18L | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NC |
PLC MB - P2P-2 | ||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SHPN | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B0MF | |
15454-OPT-RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1642B2FC | |
15454-OPT-EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1640000I | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S041 | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1633B293 | |
15454-OTU2-XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CA61640B0CU | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1515B1UY | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLFJ | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B10R | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18W | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1815B04T | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B0MH | |
PLC LJ - P2P-1 | ||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TKA5 | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B11A | |
15454-OPT-RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1642B2BE | |
15454-OPT-EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1639000D | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S011 | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1629B054 | |
15454-OTU2-XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CA61640B0D4 | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B0ZN | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLGY | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B11L | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1632B1RU | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YC | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B0MG | |
PLC LJ - P2P-2 | ||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TK9T | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NF | |
15454-OPT-RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1643B06A | |
15454-OPT-EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1639000E | |
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1632S038 | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18K | |
15454-OTU2-XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CA61640B0CY | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NK | |
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6-FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TKAG | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NX | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B187 | |
15454-AR-MXP-LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1633B29E | |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B2N4 | |
3 | Požarna pregrada | |||
ASA5508-K9 | ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES | 1 | JMX1944Z0JU JMX1944Z0JZ | |
ASA5585-S40-K9 hosting | ASA 5585-X Chas with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,1 AC,3DES/AES | 1 | JMX17188087 JMX17188086 |
ASA5585-S40F40-K9 | ASA 5585-X SSP-40, FirePOWER SSP- 40,12GE,8SFP+,1AC,3DES/AES | 1 | JMX19358058 JMX19358054 | |
ASA5585-S10F10XK9 | ASA 5585-X SSP-10, FirePOWER SSP- 10,16GE,4SFP+,2AC,3DES/AES | 1 | JMX194480NY JMX194480NV | |
ASA5545-FPWR-K9 | ASA 5545-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, 2SSD | 1 | FTX2150W04Y FTX2150W050 | |
ASA5545-FPWR-K9 | ASA 5545-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, 2SSD | 1 | FGL19444067 FGL19444068 | |
4 | VPN koncentrator | |||
ASR1002-10G- VPN/K9 | ASR1002 VPN Bundle w/ESP-10G, AESK9, Maribor | 1 | FOX1315GCHH | |
ASR1002 | 1 | NWG131300E3 | ||
ASR1002-RP1 | 1 | JAE13177WEX | ||
ASR1000-ESP10 | 1 | JAE1318860K | ||
ASR1002-SIP10 | 1 | JAE13198EVW | ||
ASR1002-10G- VPN/K9 | ASR1002 VPN Bundle w/ESP-10G, AESK9, Ljubljana | 1 | FOX1315GC8J | |
ASR1002 | 1 | NWG131300E6 | ||
ASR1002-RP1 | 1 | JAE13198FF6 | ||
ASR1000-ESP10 | 1 | JAE131885YQ | ||
ASR1002-SIP10 | 1 | JAE13198GWT | ||
5 | Hrbtenični usmerjevalniki ASR | |||
ASR1001 | Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual P/S | 6 | SSI1429000Y SSI144903ND SSI144903R5 SSI144903NB SSI1445089B SSI144903NF | |
SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 6 | ||
FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 6 | ||
ASR1001-2.5G-VPNK9 | ASR1001 VPN Bundle, 2.5G Base System, AESK9, IPSec License | 8 | SSI164904N7 SSI16490BTB SSI16490BVM SSI1650052X SSI164904Q5 SSI164904K0 SSI16490BWX SSI164904PF | |
FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 8 | ||
SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 8 | ||
ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 8GB DRAM | 3 | FXS2018Q0AZ FXS2017Q2RM FXS2017Q2SC | |
SLASR1-AIS | Cisco ASR 1000 Advanced IP Services License | 3 | ||
ASR-920-24SZ-M | Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE : Modular PSU | 3 | CAT2037V19C CAT2037V1B1 CAT2037V1AB | |
ASR920-S-A | Cisco ASR920 Series - Advanced Metro IP Access | 3 | ||
ASR920-24G-4-10G | Cisco ASR920 Series - 24 ports GE and 4 ports 10G license | 3 | ||
6 | Brezžično omrežje | |||
AIR-CT5508-50-K9 | 5508 Series Controller for up to 50 APs | 3 | FCW1634L029 FCW1628L09E FCW1628L07U | |
AIR-WLC4402-12-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 12 Lightweight APs | 1 | FOC1151F0F0 | |
7 | IPT Telefonski sistem |
C3945E-VSEC- CUBEK9 | C3945E VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | 2 | FGL150411U8 FGL150411U5 | |
R-CUWL-STD-K9 | Unified Workspace Licensing - Top Level for STD - 9.x | E41F13B4F510 | ||
LIC-UWL-STD-A | Services Mapping SKU, Under 1K UWL STD users | 75 | ||
R-UCL-UCM-LIC-K9 | Top Level SKU For 9.x/10.x User License - eDelivery | E41F13B4F510 | ||
LIC-UCM-10X-ENHP-B | UC Manager-10.x Enh Plus Single User-1K to 10K | 200 | ||
LIC-CUCM-10X-ENH- B | UC Manager-10.x Enhanced Single User-1K to 10K | 851 | ||
LIC-CUCM-10X-BAS-B | UC Manager-10.x Basic Single User-1K to 10K | 10 | ||
LIC-CUCM-10X-ESS-B | UC Manager-10.x Essential User License-1K to 10K | 30 | ||
8 | IPCC kontaktni center | |||
UCUCS-EZ-C220M3S | UCS C220 M3 SFF dual-4-core/3.3 GHz, 64 GB RAM, 8x300 GB 15K | 2 | FCH1704V190 FCH1704V02N | |
VMW-VS5-ST-1A= | VMware vSphere 5 Standard (1 CPU), 1yr, Support Required | 4 | ||
CCX-10-SYS-K9 | CCX 10 System | 44B5E71D7A44 | ||
CCX-10-N-P-LIC | CCX 10.0 PRE Seat Qty 1 LICENSE ONLY | 30 | ||
ZQM-M1Y | ZOOM Products Yearly Maintenance | 1 | ||
9 | Virtualni ISE z UCS strežnikom in Vmware | |||
UCSC-C220-M4S | UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit | 2 | ||
UCSC-PSU1-770W | Cisco UCS 770W AC Power Supply for Rack Server | 4 | ||
CIMC-LATEST | IMC SW (Recommended) latest release for C-Series Servers. | 2 | ||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | 4 | ||
UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 & C240 M4 & M5 rack servers | 2 | ||
UCS-M4-V4-LBL | Cisco M4 - v4 CPU asset tab ID label (Auto-Expand) | 2 | ||
N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | 8 | ||
UCSC-HS-C220M4 | Heat sink for UCS C220 M4 rack servers | 2 | ||
UCSC-MRAID12G | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | 2 | ||
C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | 2 | ||
VMW-VSP-STD-1A | VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 1-yr, Support Required | 2 | ||
UCS-HD12TB10K12G | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | 8 | ||
UCSC-SCCBL220 | Supercap cable 950mm | 2 | ||
R2XX-RAID10 | Enable RAID 10 Setting | 2 | ||
UCSC-MRAID12G- 2GB | Cisco 12Gbps SAS 2GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6) | 2 | ||
UCS-CPU-E52680E | 2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | 2 | ||
UCSC-MLOM-IRJ45 | Intel i350 quad-port MLOM NIC | 2 | ||
UCS-MR-1X322RV-A | 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v | 4 | ||
R-ISE-VM-K9= | Cisco Identity Services Engine VM (eDelivery) | 2 | ||
L-ISE-TACACS= | Cisco ISE Device Admin License | 1 | ||
L-ISE-BSE-500= | Cisco Identity Services Engine 500 EndPoint Base License | 2 | ||
L-ISE-PLS-S-100= | Cisco ISE 100 Endpoint Plus Subscription License | 1 | ||
ISE-PLS-5YR-100 | Cisco ISE 5-Yr 100 Endpoint Plus License | 1 |
4.5 Kraj, način in roki izvajanja naročila
• Način:
Ponudnik mora v ponudbi v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika ponuditi naslednje vzdrževanje.
🡆 Vzdrževanje hrbteničnih naprav:
▪ Data center: komplet 1
▪ Optični prenosni sistem: komplet 1
▪ Požarna pregrada: komplet 1
▪ VPN koncetrator: komplet 1
▪ Hrbtenični usmerjevalniki ASR: komplet 1
▪ Brezžični omrežje: komplet 1
▪ IPT telefonski sistem: komplet 1
▪ IPCC kontaktni center: komplet 1
▪ Nadzorni sistem ISE: komplet 1
Kraj in roki:
o kraj:
▪ Pošta Slovenije, d.o.o., Xxxxxxxx xxx 00, Xxxxxxx
▪ PLC Maribor, Xxxxxxxxx xxxxx 000, Xxxxxxx
▪ PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, Ljubljana
▪ PE Maribor, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx
▪ PE Ljubljana, Xxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
▪ PE Murska Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota
▪ PE Celje, Trg zmage 6, Celje
▪ PE Kranj, Trg zmage 6, Kranj
▪ PE Nova Gorica, Trg zmage 6, Nova Gorica
▪ PE Koper, Trg zmage 6, Koper
▪ PE Novo Mesto, Trg zmage 6, Novo Mesto
▪ NKBM, Ulica Vita Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx
▪
o rok izvedbe:
▪ takoj po podpisu okvirnega sporazuma
o veljavnost in čas trajanja OS:
▪ takoj po podpisu, vendar ne pred 4.2.2019, in velja do 3.2.2024
o Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe je: Xxxxxx Xxxxxxxx, področje informacijske tehnologije.
4.6 Obveznosti ponudnika Ponudnik se mora obvezati, da bo:
• naročilo opravljal strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke
• določil kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila
• vse informacije in podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila
Ponudnik predloži obrazec Ponudba v 1. fazi v razdelek »Ponudbeni predračun«.
Obrazec
PONUDBA
Na osnovi javnega razpisa »Vzdrževanje hrbteničnih naprav« po postopku s pogajanji z objavo, dajemo ponudbo, kot sledi:
1. PODATKI O PONUDNIKU
POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |
NASLOV PONUDNIKA: |
TELEFON: |
IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA: |
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |
ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA |
Kraj in datum: | Ponudnik: |
Podpis in štampiljka: |
Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v 2. fazi v razdelek »Ponudbeni predračun«.
Obrazec
2. PONUDBENI PREDRAČUN
Zap. št. | Blago | EM | Količina | Cena v €/EM (brez DDV) | Cena skupaj v € (brez DDV) Merilo M 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
1. | Vzdrževanje hrbteničnih naprav | mesec | 60 |
PONUDBENA VREDNOST JE:
cena skupaj € (brez DDV)
+
davek na dodano vrednost €
Ponudbena vrednost z DDV €
2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 13. 4. 2019.
2.2 Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.
V/Na: | Ponudnik: |
Štampiljka in podpis: |
Ponudnik predloži obrazec ponudbeni predračun TABELA v 2. fazi v razdelek »Drugi dokumenti«.
2. PONUDBENI PREDRAČUN - TABELA
Ponudnik v spodnji tabeli vpiše cene vzdrževanja za posamezno postavko vzdrževanja in na koncu vsake pozicije zapiše skupno ponudbeno vrednost.
Skupni seštevek vseh postavk se vpiše na koncu te tabele pod stolpec 7. Skupna vrednost stolpca 7 se nato zapiše v ponudbeni predračun, stolpec 5 in se pomnoži s 60 meseci.
Natančno in podrobno specifikacijo cen vzdrževanja poda ponudnik, kot lastno prilogo
»Priloga«, v razdelek »Drugi dokumenti«.
Poz. | Oznaka | Oprema | EM | Serijska številka | Cena na EM v € brez DDV | Cena skupaj v € brez DDV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Data Center | ||||||
N7K-C7009-BUN2- P2 | Nexus 7009 Promo Bundle (Chassis SUP2 (3)FAB2) | 1 | JAF1710BBMM | ||||
N7K-C7009-BUN2- P2 | Nexus 7009 Promo Bundle (Chassis SUP2 (3)FAB2) | 1 | JAF1711AJJE | ||||
N77-C7706-SD-P1 | N7706 Bundle (7706,2xSUP2E,3xFAB2,4xAC- 3KW,2xF348,1xSBUN-P2) | 1 | FXS1914Q27S | ||||
N77-MPLS1K9 | Nexus 7700 MPLS License | 1 | |||||
C9500-40X-A | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage | 1 | FCW2148A3N0 | ||||
Mesečno - intervencijsko | |||||||
2 | Optični prenosni sistemi | ||||||
Obroč - Uprava MB | |||||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TK99 | ||||
15454-M-TNC- K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1424B1B0 | ||||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1635S064 | ||||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YT | ||||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YQ | ||||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT2015B1P5 | ||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLHM | ||||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NJ | ||||
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT2039B0LS | ||||
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT1746B12N | ||||
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1642B2GW | ||||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1633B297 | ||||
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1642B2GT | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B182 | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NM | |||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL2037009M | |||
15454-M-TSCE- K9 | MSTP / NCS 2K Transport Shelf Controller with Ethernet PTP | 1 | CAT2034B19N | |||
NCS2K-400GXP- L-K9 | 400G CFP2 MR XP Licensed 100G Client bandwidth + 1 port WDM | 1 | CAT2143B0N3 | |||
ONS-QC-16GFC- SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0U8 | |||
ONS-QC-16GFC- SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0TV | |||
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21430QB2 | |||
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21430FU8 | |||
15454-M-TSCE- K9 | MSTP / NCS 2K Transport Shelf Controller with Ethernet PTP | 1 | CAT2036B0MU | |||
OBROČ - PLC MB | ||||||
15454-M-TNC- K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1639B1PU | |||
15454-OPT- AMP-17C= | 17dB Gain, Amp | 1 | CAT1642B1TW | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S017 | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2Z4 | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YM | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1727B24C | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S013 | |||
15454-M-TNC- K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1514B0DC | |||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLFX | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2ND | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YX | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YH | |||
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1642B2GU | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1731B2CG | |||
15454-PSM= | Optical Protection Switching Module | 1 | CAT1640B1QD | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18U | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NE | |||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1808MBNV | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1809B18A | |||
NCS2K-400GXP- L-K9 | 400G CFP2 MR XP Licensed 100G Client bandwidth + 1 port WDM | 1 | CAT2151B0SC | |||
ONS-QC-16GFC- SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0UH | |||
ONS-QC-16GFC- SW | 4 X 16G Fiber Channel QSFP+, MM, C Temp | 1 | AVP2138S0ZW |
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21420QTH | |||
ONS-CFP2-WDM | 100G QPSK / 200G 16-QAM - WDM CFP2 Pluggable | 1 | OVE21420QYK | |||
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT1746B130 | |||
15454-OTU2-XP | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT1746B130 | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1809B17J | |||
OBROČ - PBS MB | ||||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLJM | |||
15454-M-TNC- K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1720B1R6 | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1635S029 | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2Z5 | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YZ | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2Z7 | |||
15454-AR-XP-LIC | ONS15454 Any-Rate Xponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1638B1EW | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1637S019 | |||
15454-M-TNC- K9 | ^Transport Node Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1816B052 | |||
PLC MB - P2P-1 | ||||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLK8 | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NG | |||
15454-OPT- RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1643B06B | |||
15454-OPT- EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1640000J | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S008 | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YE | |||
15454-OTU2- XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CAT61640B0CP | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NN | |||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLFN | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NL | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1632B1RT | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18L | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NC | |||
PLC MB - P2P-2 | ||||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SHPN | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B0MF | |||
15454-OPT- RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1642B2FC | |||
15454-OPT- EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1640000I | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S041 |
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1633B293 | |||
15454-OTU2- XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CA61640B0CU | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1515B1UY | |||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLFJ | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B10R | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18W | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1815B04T | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B0MH | |||
PLC LJ - P2P-1 | ||||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TKA5 | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B11A | |||
15454-OPT- RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1642B2BE | |||
15454-OPT- EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1639000D | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1636S011 | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1629B054 | |||
15454-OTU2- XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CA61640B0D4 | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B0ZN | |||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1646SLGY | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B11L | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1632B1RU | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B2YC | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B0MG | |||
PLC LJ - P2P-2 | ||||||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TK9T | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NF | |||
15454-OPT- RAMP-C= | ONS 15454 RAMAN AMPLIFIER | 1 | CAT1643B06A | |||
15454-OPT- EDFA-24 | 15454 MSTP - Optical Amplifier - C-band - 24dB Gain | 1 | OFC1639000E | |||
15454-SMR1-LIC | SM ROADM 1-PRE-AMP 100GHZ-CBAND-10ch License Restricted | 1 | JUC1632S038 | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B18K | |||
15454-OTU2- XP= | 4 X OTN 10G MR TRANSPONDER | 1 | CA61640B0CY | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NK | |||
15454-M6-SA | 6 service slot MSTP shelf, includes M-SHIPKIT,M6- FTF,BRKTS | 1 | SAL1649TKAG | |||
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1642B2NX | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1631B187 | |||
15454-AR-MXP- LIC | ONS15454 Any-Rate Muxponder - SW License Upgradeable | 1 | CAT1633B29E |
15454-M-TSC-K9 | ^Transport Shelf Controller for M2 and M6 Chassis | 1 | CAT1638B2N4 | |||
Mesečno - preventivno | ||||||
Mesečno - intervencijsko | ||||||
3 | Požarna pregrada | |||||
ASA5508-K9 | ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES | 1 | JMX1944Z0JU JMX1944Z0JZ | |||
ASA5585-S40-K9 hosting | ASA 5585-X Chas with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,1 AC,3DES/AES | 1 | JMX17188087 JMX17188086 | |||
ASA5585- S40F40-K9 | ASA 5585-X SSP-40, FirePOWER SSP- 40,12GE,8SFP+,1AC,3DES/AES | 1 | JMX19358058 JMX19358054 | |||
ASA5585- S10F10XK9 | ASA 5585-X SSP-10, FirePOWER SSP- 10,16GE,4SFP+,2AC,3DES/AES | 1 | JMX194480NY JMX194480NV | |||
ASA5545-FPWR- K9 | ASA 5545-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, 2SSD | 1 | FTX2150W04Y FTX2150W050 | |||
ASA5545-FPWR- K9 | ASA 5545-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/AES, 2SSD | 1 | FGL19444067 FGL19444068 | |||
Mesečno - intervencijsko | ||||||
4 | VPN koncentrator | |||||
ASR1002-10G- VPN/K9 | ASR1002 VPN Bundle w/ESP-10G, AESK9, Maribor | 1 | FOX1315GCHH | |||
ASR1002 | 1 | NWG131300E3 | ||||
ASR1002-RP1 | 1 | JAE13177WEX | ||||
ASR1000-ESP10 | 1 | JAE1318860K | ||||
ASR1002-SIP10 | 1 | JAE13198EVW | ||||
ASR1002-10G- VPN/K9 | ASR1002 VPN Bundle w/ESP-10G, AESK9, Ljubljana | 1 | FOX1315GC8J | |||
ASR1002 | 1 | NWG131300E6 | ||||
ASR1002-RP1 | 1 | JAE13198FF6 | ||||
ASR1000-ESP10 | 1 | JAE131885YQ | ||||
ASR1002-SIP10 | 1 | JAE13198GWT | ||||
Mesečno - intervencijsko | ||||||
5 | Hrbtenični usmerjevalniki ASR | |||||
ASR1001 | Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual P/S | 6 | SSI1429000Y SSI144903ND SSI144903R5 SSI144903NB SSI1445089B SSI144903NF | |||
SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 6 | ||||
FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 6 | ||||
ASR1001-2.5G- VPNK9 | ASR1001 VPN Bundle, 2.5G Base System, AESK9, IPSec License | 8 | SSI164904N7 SSI16490BTB SSI16490BVM SSI1650052X SSI164904Q5 SSI164904K0 SSI16490BWX SSI164904PF | |||
FLSASR1-IPSEC | IPSEC License for ASR1000 Series | 8 | ||||
SLASR1-AES | Cisco ASR 1000 Advanced Enterprise Services License | 8 | ||||
ASR1001-X | Cisco ASR1001-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 8GB DRAM | 3 | FXS2018Q0AZ FXS2017Q2RM FXS2017Q2SC | |||
SLASR1-AIS | Cisco ASR 1000 Advanced IP Services License | 3 | ||||
ASR-920-24SZ- M | Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE : Modular PSU | 3 | CAT2037V19C CAT2037V1B1 CAT2037V1AB | |||
ASR920-S-A | Cisco ASR920 Series - Advanced Metro IP Access | 3 | ||||
ASR920-24G-4- 10G | Cisco ASR920 Series - 24 ports GE and 4 ports 10G license | 3 | ||||
Mesečno - intervencijsko | ||||||
6 | Brezžično omrežje | |||||
AIR-CT5508-50- K9 | 5508 Series Controller for up to 50 APs | 3 | FCW1634L029 FCW1628L09E FCW1628L07U | |||
AIR-WLC4402- 12-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 12 Lightweight APs | 1 | FOC1151F0F0 | |||
Mesečno - intervencijsko | ||||||
7 | IPT Telefonski sistem | |||||
C3945E-VSEC- CUBEK9 | C3945E VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | 2 | FGL150411U8 FGL150411U5 | |||
R-CUWL-STD-K9 | Unified Workspace Licensing - Top Level for STD - 9.x | E41F13B4F510 | ||||
LIC-UWL-STD-A | Services Mapping SKU, Under 1K UWL STD users | 75 | ||||
R-UCL-UCM-LIC- K9 | Top Level SKU For 9.x/10.x User License - eDelivery | E41F13B4F510 | ||||
LIC-UCM-10X- ENHP-B | UC Manager-10.x Enh Plus Single User-1K to 10K | 200 | ||||
LIC-CUCM-10X- ENH-B | UC Manager-10.x Enhanced Single User-1K to 10K | 851 | ||||
LIC-CUCM-10X- BAS-B | UC Manager-10.x Basic Single User-1K to 10K | 10 | ||||
LIC-CUCM-10X- ESS-B | UC Manager-10.x Essential User License-1K to 10K | 30 | ||||
Mesečno - intervencijsko | ||||||
8 | IPCC kontaktni center | |||||
UCUCS-EZ- C220M3S | UCS C220 M3 SFF dual-4-core/3.3 GHz, 64 GB RAM, 8x300 GB 15K | 2 | FCH1704V190 FCH1704V02N | |||
VMW-VS5-ST- 1A= | VMware vSphere 5 Standard (1 CPU), 1yr, Support Required | 4 | ||||
CCX-10-SYS-K9 | CCX 10 System | 44B5E71D7A44 | ||||
CCX-10-N-P-LIC | CCX 10.0 PRE Seat Qty 1 LICENSE ONLY | 30 | ||||
ZQM-M1Y | ZOOM Products Yearly Maintenance | 1 | ||||
Mesečni - intervencijsko | ||||||
9 | Virtualni ISE z UCS strežnikom in Vmware | |||||
UCSC-C220-M4S | UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit | 2 | ||||
UCSC-PSU1- 770W | Cisco UCS 770W AC Power Supply for Rack Server | 4 | ||||
CIMC-LATEST | IMC SW (Recommended) latest release for C-Series Servers. | 2 | ||||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | 4 | ||||
UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 & C240 M4 & M5 rack servers | 2 | ||||
UCS-M4-V4-LBL | Cisco M4 - v4 CPU asset tab ID label (Auto-Expand) | 2 | ||||
N20-BBLKD | UCS 2.5 inch HDD blanking panel | 8 | ||||
UCSC-HS- C220M4 | Heat sink for UCS C220 M4 rack servers | 2 | ||||
UCSC- MRAID12G | Cisco 12G SAS Modular Raid Controller | 2 | ||||
C1UCS-OPT-OUT | Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option | 2 | ||||
VMW-VSP-STD- 1A | VMware vSphere 6 Standard (1 CPU), 1-yr, Support Required | 2 | ||||
UCS- HD12TB10K12G | 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | 8 | ||||
UCSC-SCCBL220 | Supercap cable 950mm | 2 | ||||
R2XX-RAID10 | Enable RAID 10 Setting | 2 | ||||
UCSC- MRAID12G-2GB | Cisco 12Gbps SAS 2GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6) | 2 | ||||
UCS-CPU- E52680E | 2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | 2 | ||||
UCSC-MLOM- IRJ45 | Intel i350 quad-port MLOM NIC | 2 | ||||
UCS-MR- 1X322RV-A | 32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v | 4 | ||||
R-ISE-VM-K9= | Cisco Identity Services Engine VM (eDelivery) | 2 | ||||
L-ISE-TACACS= | Cisco ISE Device Admin License | 1 | ||||
L-ISE-BSE-500= | Cisco Identity Services Engine 500 EndPoint Base License | 2 | ||||
L-ISE-PLS-S- 100= | Cisco ISE 100 Endpoint Plus Subscription License | 1 | ||||
ISE-PLS-5YR-100 | Cisco ISE 5-Yr 100 Endpoint Plus License | 1 | ||||
Mesečno – intervencijsko | ||||||
SKUPAJ v € brez DDV: | ||||||
DDV (22%): | ||||||
SKUPAJ v € z DDV: | ||||||
Ponudnik predloži obrazec Izjave v 1. fazi v razdelek »Drugi dokumenti«.
3. IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE Naziv ponudnika Ulica Poštna štev. in kraj Kontaktna oseba Elektronski naslov kontaktne osebe
Št. | Izjavljamo: |
1. 2. 3. | da bomo iz točke 4.5 OBVEZNOSTI PONUDNIKA izpolnjevali naročnikove zahteve, ki so zapisane v razpisni dokumentaciji pod točko 4.6 da se obvezujemo, da bomo imeli nadomestno opremo v »vzdrževalni konfiguraciji« stalno na zalogi in zaloga obsega vse tiste enote ter sisteme (razen za »vzdrževalno opremo«, ki jo ima na razpolago naročnik), s katero bomo lahko v primeru izpada katerega koli dela hrbteničnega omrežja iz tehnične specifikacije, zagotavljali njeno polno funkcionalno delovanje. NP 7 da bomo do petega (5.) v mesecu naročniku predali poročilo o opravljenem delu za pretekli mesec; NP 9 |
……………………………………………………..
kraj in datum
štampiljka
……………..………..……….……………….. odgovorna oseba
* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.
Ponudnik predloži obrazec 1, v 1. fazi v razdelek »Drugi dokumenti«.
Obrazec 1 - za ugotavljanje teh. usposobljenosti
Ponudnik v tabeli tega obrazca nedvoumno označi (z DA ali NE) ali je posamezni pogoj izpolnjen ali ne, ter priloži ustrezne izjave in dokazila za posamezni pogoj, ki so označena s krepko pisavo.
OPIS POGOJA | IZPOLNJEN | |||||||
Pogoj NP1 | Pisna izjava ponudnika, da ponujeno vzdrževanje popolnoma ustreza tehničnim zahtevam naročnika - v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da vzdrževanje popolnoma ustreza tehničnim zahtevam; | |||||||
Pogoj NP2 | Izjava ponudnika in dokazilo, da ima najmanj status Cisco Premier Certified Partner oz. drug ustrezen status na podlagi katerega je usposobljen za prodajo in vzdrževanje strojne in programske opreme Cisco v Sloveniji; | |||||||
Pogoj NP3 | Izjava ponudnika in dokazilo, ki dokazujeta, da ima ponudnik podpisano CBR ali SharedSupport s proizvajalcem opreme Cisco, ki je implementirana na Pošti Slovenije in ponudniku zagotavlja tehnično in strokovno podporo s strani proizvajalca opreme Cisco; | |||||||
Pogoj NP4 | Pisna izjava ponudnika in dokazilo, da bo zagotovil vsaj tri (3) certificirane strokovnjake (CCNA, CCDP in CCNP) z ustreznim tehničnim znanjem, s pomočjo katerih bo izvajal vzdrževanje, ki je predmet naročila, kot dokazilo se priložijo fotokopije certifikatov; | |||||||
Pogoj NP5 | Pisna izjava in dokazilo ponudnika, da bo zagotovil vsaj 1 (enega) certificiranega strokovnjaka na področju postavitve, konfiguracije in vzdrževanja optičnih prenosnih sistemov Cisco ONS 15454; | |||||||
Pogoj NP6 | Referenca ponudnika, ponudnik mora imeti reference na področju postavitve enakovrstnih komunikacijskih naprav, ki so predmet vzdrževanja. Pogoj je izpolnjen le, če je ponudnik v zadnjih 3 letih namestil vsaj en sistem posameznih komunikacijskih naprav iz »vzdrževalne konfiguracije«. Reference bomo upoštevali le, če bo pri vsaki postavki data center, hrbtenični usmerjevalnik ASR, optični prenosni sistem, požarna pregrada, VPN koncetrator, IPT telefonski sistem, brezžični omrežje, IPCC kontaktni center in nadzorni sistem ISE priloženo referenčno potrdilo naročnika tega sistema. | |||||||
Pogoj NP7 | Ponudnik se obvezuje, da bo imel nadomestno opremo v »vzdrževalni konfiguraciji« stalno na zalogi in obsega vse tiste enote ter sisteme (razen za »vzdrževalno opremo«, ki jo ima na razpolago naročnik), s katerimi bo lahko ponudnik v primeru izpada katerega koli dela hrbteničnega omrežja iz tehnične specifikacije, zagotavljal njeno polno funkcionalno delovanje. Ponudnik mora natančno specificirati, kaj vse je zajeto v tej »vzdrževalni konfiguraciji«; | |||||||
Pogoj NP8 | Pisna izjava ponudnika, da zagotavlja stalno dežurno službo 24/7/365 za odpravljanje napak na delovanju hrbteničnega omrežja. Tako mora organizirati dežurno službo ter naročniku omogočiti različne kanale za prijavo napak (npr: telefonsko številko, spletni portal, elektronski naslov, in/ali fax številko, … ), preko katerih bo naročnik lahko prijavil vse napake na hrbteničnem omrežju; | |||||||
Pogoj NP9 | Ponudnik mora do petega (5.) v mesecu naročniku predati poročilo o opravljenem delu za pretekli mesec; | |||||||
pečat | ||
Podjetje | Ime, priimek in podpis odgovorne osebe | |
Xxxxxx: Vsi dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev morajo biti zloženi v vrstnem redu, kot so zapisani, vsak dokument mora vsebovati oznako pogoja na katerega se nanaša (npr. Pogoj NP1)! | ||
Ponudnik predloži Obrazec 3 v 1. fazi v razdelek »Drugi dokumenti« (izpolnjen M2) in v drugi fazi z izpolnitvijo M 1.
Obrazec 3 - za DOSEGANJE MERIL
Ponudnik v tabeli tega obrazca vpiše ponudbeno vrednost za M1 in ustrezno označi in priloži ustrezna dokazila fotokopije certifikatov za M2 z oznako »Merilo M2«.
Merilo | Opis | max. število točk | doseženo merilo | doseženo število točk | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
M1 | Skupna ponudbena cena za vzdrževanje hrbteničnih naprav | 92 | € brez DDV | ||
M2 | Advanced Collaboration Architecture Specialization | 2 | DA | NE | |
Advanced Data Center Architecture Specialization | 2 | DA | NE | ||
Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization | 2 | DA | NE | ||
Advanced Security Architecture Specialization | 2 | DA | NE | ||
TOČKE SKUPAJ: | |||||
pečat | ||
Podjetje | Ime, priimek in podpis odgovorne osebe | |
Opomba: Vsi dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje meril morajo biti zloženi v vrstnem redu, kot so zapisani, vsak dokument mora vsebovati oznako merila na katerega se nanaša (npr. »Merilo M2«)! | ||
Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v 1. fazi v razdelek »Drugi dokumenti«.
PODATKI O PODIZVAJALCU
Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec
_ Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Predmet del, ki jih izvede podizvajalec Količina del podizvajalca Vrednost del podizvajalca Kraj izvedbe teh del Rok izvedbe teh del
………………………….....……………………………… kraj in datum
štampiljka
…..………………………….........................
odgovorna oseba
* Obrazec po potrebi kopirati.
Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Drugi dokumenti«.
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
i z j a v l j a m o
da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:
(fizična ali pravna oseba)
NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:
(fizična ali pravna oseba)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
(žig in podpis)
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE
(naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje hrbteničnih naprav«, po postopku s pogajanji, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZJN-3.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja:
datum: štampiljka in podpis pooblaščene osebe
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*
Spodaj podpisan-a (ime in priimek) skladno s določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004), pooblaščam Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje hrbteničnih naprav«, po postopku s pogajanji, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZJN-3. Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:
IME IN PRIIMEK:
DATUM ROJSTVA:
KRAJ ROJSTVA:
OBČINA ROJSTVA:
DRŽAVA ROJSTVA:
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
- (ulica in hišna številka)
-
- (poštna številka in pošta)
-
DRŽAVLJANSTVO:
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:
podpis pooblastitelja:
(kraj in datum)