DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO

JN 01/2020

DOBAVA GORIVA, ADBLUE IN KURILNEGA OLJA

NOMAGO d.o.o.

Vošnjakova 3

1000 Ljubljana

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani ponudnik,

na podlagi 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) bo Nomago d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo za:

"DOBAVA GORIVA, ADBLUE IN KURILNEGA OLJA"

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila natančno določa predmet javnega naročila, pogoje za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika ter navodila za pripravo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izpolnjevati vse pogoje naročnika.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v pisni in elektronski obliki.

Vabimo vas, da v skladu z določili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oddate svojo ponudbo.

Lepo pozdravljeni!

Ljubljana, 08.06.2020

Nomago d.o.o.

Xxxx Xxxxxxx, po pooblastilu

Xxxxxxx Xxxxxxx, po pooblastilu

Xxxxx Xxxxx, po pooblastilu

1.SPLOŠNA DOLOČILA NAROČNIKA

1.1Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je oskrbovanje z gorivom, tekočino AdBlue in kurilnim oljem ekstra lahkim za opravljanje dejavnosti avtobusnega prevoza potnikov ter ostala službena vozila naročnika za obdobje 2 let. Tehnične zahteve so razvidne iz tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika xxxx://xxx.xxxxxx.xx, pod rubriko »javna naročila« (v nadaljevanju: spletna stran), v elektronski obliki.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in morajo izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:

Sklop 1: oskrbovanje z gorivom na bencinskih servisih
Sklop 2: oskrbovanje s tekočino AdBlue na bencinskih servisih
Sklop 3: oskrbovanje s kurilnim oljem ekstra lahkim na lokacijah naročnikov

Ponudnik mora zagotoviti nemoteno oskrbovanje z gorivom in tekočino AdBlue na območju celotne Slovenije in sicer mora razpolagati s tako mrežo bencinskih servisov, da oddaljenost od vsake naročnikove poslovne enote do bencinskega servisa na avtocestah in magistralnih cestah ni večja od 40 km.

Ponudnik mora brezplačno zagotoviti opremo za spremljanje iztočenega goriva in tekočine AdBlue po posameznem vozilu. Ponudnik mora brezplačno zagotoviti tudi brezgotovinske kartice za plačilo goriva in drugega potrošnega materiala za vsa vozila naročnika, v skladu z dogovorom z naročnikom (za nekatere vrste blaga, ki jih ponudnik tudi nudi na svojih bencinskih servisih, mora biti plačilo z brezgotovinsko kartico onemogočeno).

Kupec se bo z gorivom in tekočino AdBlue sukcesivno oskrboval na ponudnikovih bencinskih servisih. Dobava kurilnega olja bo sukcesivna na naslove naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vrednost dobavljenega goriva se obračuna na podlagi podatkov o iztočenih količinah v naročnikova vozila, veljavne cene na dan točenja goriva in ponujenim popustom.

Vrednost dobavljene tekočine AdBlue se obračuna na podlagi podatkov o iztočenih količinah v naročnikova vozila.

Vrednost dobavljenega kurilnega olja ekstra lahkega se obračuna na podlagi mesečnih podatkov o iztočenih količinah v naročnikove cisterne, veljavne cene na dan dostave kurilnega olja na lokacijo naročnika in ponujenim popustom.

1.2Zakoni in drugi predpisi ter opredelitev postopka oddaje javnega naročila

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK),
in vseh ostalih predpisov s področja, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.

Navedeno zakonodajo mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju predmeta pogodbe v primeru dobljenega posla.

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3.

1.3Jezik ponudbe

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti izdelani v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v evrih.

V kolikor bo ponudnik predložil ponudbo ali dele ponudbe v tujem jeziku, bo moral na zahtevo naročnika v fazi pregledovanja ponudb, le-to na lastne stroške prevesti v slovenski jezik. Naročnik lahko v tem primeru zahteva preveden dokument iz tujega v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

1.4Pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila preko portala javnih naročil, najkasneje do deset dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo posredoval odgovor najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno.

1.5Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe, pojasnila in odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

1.6Variantne in delne ponudbe ter celovitost ponudb

Variantnih ali delnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.

Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo in sicer:

samostojno ponudbo,
skupno ponudbo ali
ponudbo s podizvajalci.

Vsak ponudnik lahko v ponudbi nastopi samo enkrat. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v skladu z opisom predmeta javnega naročila ter vsemi ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.7Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti navedeno: glavni nosilec obveznosti do naročnika, pooblastilo vodilnemu partnerju, naloge in odgovornosti posameznih partnerjev v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila z navedbo vrednosti pogodbenih del vsakega izmed partnerjev, vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti posameznemu partnerju, neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti, določila v primeru izstopa posameznega partnerja, nosilca finančnih zavarovanj glede vseh pogodbenih obveznosti.

Vsak član iz skupine ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo, odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k ponudbeni dokumentaciji.

1.8Ponudba s podizvajalci

V kolikor ponudnik namerava izvesti predmet javnega naročila s podizvajalci, bodo morali ponudnik in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, upoštevati vsa določila v zvezi s podizvajalci, kot to določa 94. člen ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa z enim ali več podizvajalci, mora v prilogah navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem ter podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe, pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plačuje vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo predmeta javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

1.9Način, mesto in čas oddaje ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 10.07.2020 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik nosi vse stroške za pripravo in predložitev ponudbe.

1.10Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.07.2020 ob 12:15 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.11Ocenjevanje ponudb in pogajanja

Naročnik bo ocenjevanje ponudb in pogajanja izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb bo naročnik izvedel pregled prejetih ponudb za vsak posamezen sklop. Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika, pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili ali zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Neizpolnitev te zahteve bo pomenila izločitev ponudnika iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudbe.

V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

2. faza: naročnik s ponudniki izvede pogajanja glede višine popusta za sklopa 1 in 3 in glede cene na l/tekočine za sklop 2 brez DDV. Naročnik bo izvedel dva kroga pogajanj, pri čemer se za sklop 1 in sklop 2 upošteva povprečna oddaljenost v km med dvema bencinskima servisoma, če več ponudnikov ponudi enak popust pri sklopu 1 in/ali enako ceno pri sklopu 2. Rok za izvedbo pogajanj bo ponudnikom sporočen preko sistema e-JN.

Ponudniki morajo izpolniti obrazec Ponudba (1. krog pogajanj ) in obrazec Ponudba (2. krog pogajanj ) za posamezen sklop.

V kolikor ponudnik v 1. krogu pogajanj v obrazec pri višini popusta in/ali ceni na l/tekočine brez DDV vpiše 0 ali / ali če odda prazen obrazec Ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

V kolikor ponudnik v 2. krogu pogajanj ne zviša višine popusta za sklopa 1 in/ali 3 in/ali ne zniža cene na l/tekočine za sklop 2 brez DDV, se šteje da ostaja pri višini popusta in/ali ceni na l/tekočine brez DDV iz ponudbe iz 1. kroga pogajanj. Enako velja, če ponudnik v 2. krogu pogajanj odda prazen obrazec Ponudbe.

Višine popusta za sklopa 1 in/ali 3 ni dovoljeno znižati glede na ponujeni popust v 1. krogu pogajanj in naročnik bo znižane ponudbe glede višine popusta izločil kot nedopustne. Prav tako cene na l/tekočine za sklop 2 brez DDV v 2. krogu pogajanj glede na ponujeno ceno v 1. krogu pogajanj ni dovoljeno zvišati in naročnik bo zvišane ponudbe glede navedene cene izločil kot nedopustne^¹.

Vsak ponudnik zviša popust in/ali zniža ceno v 2. krogu pogajanj v poljubni višini.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo ponudbenih cen.

Naročnik sme le ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

V kolikor ponudnik:

ravna v nasprotju s 94. členom ZJN-3 (določbe v zvezi s podizvajalci),
kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi, z naročnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti,
v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo,

xx xxxxxxxx Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

1.12Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila za vsak posamezen sklop. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik bo o vseh odločitvah obvestil ponudnike na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Naročnik Xxxxxx d.o.o. bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo za posamezen sklop oddal najugodnejšo ponudbo na podlagi meril iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda bodisi celotnega naročila bodisi posameznega sklopa.

1.13Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Naročnik bo unovčil zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, če izvajalec ne bo odpravil napak v roku, kvaliteti in količini kot jih določi naročnik v pisni obliki na podlagi opravljenih pregledov.

1.14Javnost in zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

1.15Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

• ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

• ime naročnika,

• oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,

• predmet javnega naročila,

• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena tega ZPVPJN ali da ni bila plačna ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

1.16Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3 ter odpravi računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo dopustne.

Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3 kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila, tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba, ali pa so bile vse pridobljene ponudbenenedopustne, si naročnik pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

2.PONUDBENI POGOJI

2.1Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.10.2020.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi navedel krajši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

2.2Ponudbena cena

V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški pridobitve dokumentacije, stroški preverjanja ustreznosti kakovosti, ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Skupna ponudbena cena in zahtevane minimalne lastnosti predstavlja merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika predmeta javnega naročila.

2.3Opredelitev predmeta javnega naročila in tehnične zahteve

Predmet javnega naročila je dobava goriva, tekočine AdBlue in kurilnega olja za opravljanje dejavnosti avtobusnega prevoza potnikov v linijskem prometu ter ostala službena vozila, razdeljeno na dva sklopa.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega, dva ali vse tri sklope.

2.3.1 Sklop 1 oskrbovanje z gorivom na bencinskih servisih

Ponudnik mora zagotoviti nemoteno oskrbovanje z gorivom na območju celotne Slovenije in sicer mora razpolagati s tako mrežo bencinskih servisov, da oddaljenost od vsake naročnikove poslovne enote do bencinskega servisa na avtocestah in magistralnih cestah ni večja od 40 km.

Naročnikove poslovne enote:

PE Ljubljana; Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
PE Nova Gorica; Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx Xxxxxx
PE Celje; Xxxxxxxxx xxxxx 00, 3000 Celje
PE Ajdovščina; Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx
PE Cerknica; Čabranska 8, 1380 Cerknica
PE Hrastnik; Cesta 1. maja 85a, 1430 Hrastnik
PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
PE Kočevje; Reška cesta 1, 1330 Kočevje
PE Koper; Arjol 1, 6000 Koper
PE Krško; Kolodvorska 5, 8270 Krško
PE Mozirje; Xxxxxxxxxxxx 22, 3330 Mozirje
PE Postojna; Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
PE Ravne na Koroškem; Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx na Koroškem
PE Ribnica; Vrvarska pot 3 ,1310 Ribnica
PE Rogaška Slatina; Kidričeva ul. 1, 3250 Rogaška Slatina
PE Sevnica; Kvedrova 30, 8290 Sevnica
PE Sežana; Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxx
PE Slovenj Gradec; Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
PE Slovenske Konjice; Xxxxxxxxx 00, 0000 Slovenske Konjice
PE Tolmin; Trg Maršala Tita 13, 5222 Tolmin
PE Velenje; Kopališka cesta 2a, 3320 Velenje
PE Zagorje; Cesta Zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi

Ponudnik mora brezplačno zagotoviti opremo za spremljanje iztočenega goriva po posameznem vozilu. Ponudnik mora brezplačno zagotoviti tudi brezgotovinske kartice za plačilo goriva in drugega potrošnega materiala za vsa vozila naročnika, v skladu z dogovorom z naročnikom (za nekatere vrste blaga, ki jih ponudnik tudi nudi na svojih bencinskih servisih, mora biti plačilo z brezgotovinsko kartico onemogočeno).

Kupec se bo z gorivom sukcesivno oskrboval na ponudnikovih bencinskih servisih.

Vrednost dobavljenega goriva se obračuna na podlagi podatkov o iztočenih količinah v naročnikova vozila, veljavne cene na dan točenja goriva in ponujenim popustom.

Cena goriv se izračunava na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, z upoštevanjem ponujenega popusta iz predračuna za posamezni sklop.

Popust se obračuna na ceno z vključeno trošarino in brez DDV.

Ponujeni popust velja tudi za druge vrste pogonskih goriv in točena goriva v osebna vozila, ki jih naročnik v bistveno manjših količinah kupi na ponudnikovih bencinskih servisih.

V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dobave kurilnega olja ekstra lahkega na lokacijo kupca in vsi ostali stroški (npr. trošarine), ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Višina popusta mora biti fiksna za ves čas trajanja naročila.

Naročnik za gorivo določa naslednje tehnične specifikacije:

Gorivo (dizelsko gorivo / plinsko olje D2) mora biti v skladu s standardom SIST EN 590:2009 in Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 74/11 in spremembe)
Ponudnik mora naročniku zagotavljati oskrbo z gorivom v vseh letnih časih ne glede na vremenske razmere oziroma na gibanja dobav goriva v odvisnosti od svetovnega trga.
Naročnik zahteva od ponudnika, da dobavlja dizelsko gorivo, glede na letni čas, z naslednjo zahtevano filtrirnostjo:
- od 01.10. – do 15.11. prehodna s filtrirnostjo max -10°C
- od 16.11. – do 15.03. zimska s filtrirnostjo max - 20°C
Naročnik lahko zahteva tudi drugačno filtrirnost v odvisnosti vsakokratnih vremenskih razmer. Podatek o zahtevani drugačni filtrirnosti bo naročnik sporočil izbranemu ponudniku ob naročilu v primeru neugodnih vremenskih razmer.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev z izpolnjenim obrazcem ESPD (v elektronski obliki) ter s priloženo ponudbo z vsemi prilogami ponudbe.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da predmet ponudbe ne izpolnjuje vseh zahtev, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo naročnik pričel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev.

2.3.2 Sklop 2 oskrbovanje z tekočino AdBlue na bencinskih servisih

Ponudnik mora zagotoviti nemoteno oskrbovanje z tekočino AdBlue na območju celotne Slovenije in sicer mora razpolagati s tako mrežo bencinskih servisov, da oddaljenost od vsake naročnikove poslovne enote do bencinskega servisa na avtocestah in magistralnih cestah ni večja od 40 km.

Naročnikove poslovne enote:

PE Ljubljana; Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
PE Nova Gorica; Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx Xxxxxx
PE Celje; Xxxxxxxxx xxxxx 00, 3000 Celje
PE Ajdovščina; Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx
PE Cerknica; Čabranska 8, 1380 Cerknica
PE Hrastnik; Cesta 1. maja 85a, 1430 Hrastnik
PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
PE Kočevje; Reška cesta 1, 1330 Kočevje
PE Koper; Arjol 1, 6000 Koper
PE Krško; Kolodvorska 5, 8270 Krško
PE Mozirje; Hofbauerjeva 22, 3330 Mozirje
PE Postojna; Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
PE Ravne na Koroškem; Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx na Koroškem
PE Ribnica; Vrvarska pot 3 ,1310 Ribnica
PE Rogaška Slatina; Kidričeva ul. 1, 3250 Rogaška Slatina
PE Sevnica; Kvedrova 30, 8290 Sevnica
PE Sežana; Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxx
PE Slovenj Gradec; Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
PE Slovenske Konjice; Xxxxxxxxx 00, 0000 Slovenske Konjice
PE Tolmin; Trg Maršala Tita 13, 5222 Tolmin
PE Velenje; Kopališka cesta 2a, 3320 Velenje
PE Zagorje; Cesta Zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi

Ponudnik mora brezplačno zagotoviti opremo za spremljanje iztočene tekočine XxXxxx po posameznem vozilu. Ponudnik mora brezplačno zagotoviti tudi brezgotovinske kartice za plačilo tekočine AdBlue in drugega potrošnega materiala za vsa vozila naročnika, v skladu z dogovorom z naročnikom (za nekatere vrste blaga, ki jih ponudnik tudi nudi na svojih bencinskih servisih, mora biti plačilo z brezgotovinsko kartico onemogočeno).

Kupec se bo z tekočino AdBlue sukcesivno oskrboval na ponudnikovih bencinskih servisih.

Vrednost dobavljene tekočine AdBlue se obračuna na podlagi podatkov o iztočenih količinah v naročnikova vozila.

Cena mora biti fiksna za ves čas trajanja naročila.

Naročnik za tekočino AdBlue določa naslednje tehnične specifikacije:

Tekočina AdBlue mora biti v skladu s standardom ISO 22241, DIN 70070
Ponudnik mora naročniku zagotavljati oskrbo z tekočino AdBlue v vseh letnih časih ne glede na vremenske razmere oziroma na gibanja dobav tekočine AdBlue v odvisnosti od svetovnega trga.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev z izpolnjenim obrazcem ESPD (v elektronski obliki) ter s priloženo ponudbo z vsemi prilogami ponudbe.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da predmet ponudbe ne izpolnjuje vseh zahtev, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo naročnik pričel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev.

2.3.3 Sklop 3 oskrbovanje s kurilnim oljem ekstra lahkim na lokacijah naročnikov

Dobava kurilnega olja ekstra lahkega bo sukcesivna na naslove naročnika. Iztočeno kurilno olje ekstra lahko bo do trenutka pretočitve v naročnikove cisterne v lasti ponudnika, zato mora ponudnik poskrbeti za nemoteno spremljanje zalog kurilnega olja. Dobavljeno kurilno olje ekstra lahko bo obračunano na podlagi iztečenih litrov v naročnikove cisterne.

Popust se obračuna na ceno z vključeno trošarino in brez DDV.

Višina popusta mora biti fiksna za ves čas trajanja naročila.

Naročnik za kurilno olje ekstra lahko določa naslednje tehnične specifikacije:

Ponudnik je dolžan izvajati sukcesivno dobavo kurilnega olja ekstra lahkega z vozili, ki so v skladu z veljavnim predpisom o prevozu nevarnih snovi v Republiki Sloveniji.
Kakovost blaga mora biti v skladu z Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 74/11 in spremembe) in s standardom SIST 1011:2008.
Ponudnik mora zagotoviti dobavo kurilnega olja ekstra lahkega v rezervoarje naročnika.
Ponudnik bo izvedel dobavo kurilnega olja – ekstra lahkega na podlagi posameznega pisnega naročila (odpoklica blaga po pogodbi) s strani naročnika, najpozneje 5 dni po odpošiljanju odpoklica.
Ponudnik mora naročniku zagotavljati redno dobavo kurilnega olja ekstra lahkega v zimskem času ne glede na vremenske razmere oziroma na gibanja dobav kurilnega olja ekstra lahkega v odvisnosti od svetovnega trga. Ponudnik mora navesti podatek o stalnosti zaloge kurilnega olja ekstra lahkega.
Naročnik zahteva od ponudnika, da dobavlja kurilno olje s točko tečenja max -9°C čez vse leto.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev z izpolnjenim obrazcem ESPD (v elektronski obliki) ter s priloženo ponudbo z vsemi prilogami ponudbe.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da predmet ponudbe ne izpolnjuje vseh zahtev, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo naročnik pričel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev.

2.4Dobavni rok

Ponudnik bo zagotovil, da na območju celotne Slovenije omogoča nemoteno oskrbovanje z kurilnim oljem.

Rok dobave kurilnega olja ekstra lahkega ne sme biti daljši od 5 koledarskih dni od dneva izdaje posameznega naročila.

Kurilno olje ekstra lahko bo dobavljeno pod dobavnim pogojem DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms® 2010) Nomago d.o.o., Cesta 25. junija 1A, 5000 Nova Gorica, Nomago d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 5280 Idrija, Nomago d.o.o., Stritarjeva 17, 3000 Celje, Nomago d.o.o., Središka 4, 1000 Ljubljana.

2.5Plačilni pogoji

Rok plačila je šestdeset (60) koledarskih dni od dneva prejema računa, ki ga bo izbrani ponudnik za kurilno olje ekstra lahko izdal v roku osmih (8) dni po podpisu dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma. Računi za gorivo se izdajajo zbirno enkrat mesečno na zadnji dan meseca s plačilnim rokom 60 dni.

Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.

2.6Reklamacije

Prodajalec mora imeti vzpostavljeno stalno kontrolo kakovosti goriva tako, da zagotavlja gorivo ustrezne kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.

2.7Drugi pogoji naročnika

Druge zahteve in pogoji naročnika so navedeni v osnutku okvirnega sporazuma, ki je kot priloga sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora izpolnjen, podpisan in žigosan osnutek okvirnega sporazuma priložiti k ponudbeni dokumentaciji, s čemer potrdi, da se s priloženim osnutkom v celoti strinja.

3.POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 3.1 do 3.5 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Ponudnik mora ESPD predložiti v elektronski obliki.

Za izdelavo obrazca ESPD je bila uporabljena aplikacija za eESPD dostopna na

xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.1 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila gospodarskim subjektom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 3.2 do 3.5 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila gospodarskim subjektom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 3.1 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 3.2 do 3.5 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh, v primeru da dvomi v resničnost dokazil, pa je to dolžan preveriti.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila glede skupnih naročil in naročil s podizvajalci.

3.1Xxxxxxx sposobnost ponudnika

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali posameznega člana iz skupine ponudnikov in vse podizvajalce, ki jih v ponudbi navede ponudnik, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3 ali če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, v zvezi z delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali posameznega člana iz skupine ponudnikov in vse podizvajalce, ki jih v ponudbi navede ponudnik, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK in mu na podlagi tega člena ne sme biti prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZOVANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI:

Izpolnjevanje pogojev o osnovni sposobnosti ponudnik (član skupine ponudnikov in v ponudbi navedeni podizvajalci) izkaže z izpolnjenim obrazcem »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (za ponudnike in morebitne podizvajalce) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

Naročnik vse ponudnike poziva, da v roku 30 dni pred oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel vsa dokazila, ki so bila izdana v obdobju 30 dni pred rokom za oddajo ponudb do roka za oddajo ponudb. Potrdil o nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj. V kolikor ponudniki za (vsa) potrdila ne bodo zaprosili (pravočasno), bo naročnik od njih zahteval lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe relevantni gospodarski subjekti in fizične osebe niso bili kaznovani.

3.2Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik ali posamezni član iz skupine ponudnikov mora biti registriran, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, v vpisu v register poklicev ali trgovski register. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

V kolikor je za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebno še katero drugo posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo, izkažejo izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim obrazcem »ESPD«.

3.3Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik ali posamezni član iz skupine ponudnikov v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti.

Ponudnik ali posamezni član iz skupine ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo, izkaže izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti tako, da priloži izpolnjen obrazec »ESPD«.

Podizvajalec izkaže izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti z izpolnjenim obrazcem »ESPD«.

3.4Tehnična sposobnost

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik ali skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo mora sprejemati vse pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik ali skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo izkaže izpolnjevanje teh pogojev z izpolnjenim obrazcem »ESPD«.

3.5Ostali pogoji naročnika

Ponudnik mora, v skladu v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, k ponudbi priložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik ali skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ne smejo biti uvrščeni na seznam poslovnih subjektov s katerimi naročniki, na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK, ne smejo sodelovati.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika ali podizvajalca, ki ima kot stransko kazen prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008 in 57/2012).

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev tako, da priloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika in Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Podizvajalec izkaže izpolnjevanje teh pogojev tako, da priloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca in Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca.

3.6Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi 9. odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Na popravni mehanizem se lahko ponudnik sklicuje tudi pri izkazocanju neobstoja razloga za izključitev iz točke b) 4. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS, št.: U-I-180/19-17 z dne 7.11.2019

Ponudnik mora predložiti dokazila ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe, Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

4.Merila za izbor ponudnika

Naročnik bo predmet javnega naročila oddal ponudniku, ki bo oddal cenovno najugodnejšo ponudbo in izpolnjeval vse zahteve naročnika. Pri sklopu 1 in sklopu 3 se kot merilo uporabi višina popusta.

V kolikor več ponudnikov ponudi enak popust pri sklopu 1, bo naročnik javno naročilo oddal ponudniku, pri katerem je povprečna oddaljenost enega bencinskega servisa od drugega na avtocestah in magistralnih cestah najmanjša.

5.FINANČNA ZAVAROVANJA

5.1Zavarovanje resnosti ponudbe

Ponudnik mora naročniku priporočeno po pošti poslati podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe, v višini pet (5 %) odstotkov vrednosti ponudbe (brez DDV), z dobo veljavnosti najmanj do 30.10.2020. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik odda s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: NOMAGO d.o.o., Vošnjakova 3

1000 LJUBLJANA, v zaprti kuverti z označbo »NE ODPIRAJ – DOBAVA GORIVA, ADBLUE IN KURILNEGA OLJA«, kar mora naročnik prejeti do roka za oddajo ponudb iz točke 1.9 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe, če:

ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
izbrani ponudnik v zahtevanem času ne sklene pogodbe z naročnikom,
ponudnik naročniku ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, bo naročnik vrnil menico za resnost ponudbe, vendar šele po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

5.2Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu in sklenitvi pogodbe predložiti naročniku bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini deset (10%) odstotkov ponudbene vrednosti z DDV, ki bo veljala še najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti tega okvirnega sporazuma.

V primeru, da izbrani ponudnik finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti naročniku ne predloži, se šteje, da odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru bo naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 unovčil menico za resnost ponudbe.

6.NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1Izdelava ponudbe

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo sestavi tako, da izpolni, podpiše in žigosa vse priloge iz 6.2 točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, skupaj z njihovimi pripadajočimi obrazci.

S priloženimi obrazci in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo izpolniti ponudniki, bo naročnik ugotavljal popolnost ponudbe.

6.2Priprava in vsebina ponudbene dokumentacije

Od ponudnika naročnik pričakuje, da bodo dokumenti v ponudbeni dokumentaciji razvrščeni po vrstnem redu in med seboj ustrezno ločeni. Obrazec Ponudbe za 1. krog pogajanj morajo ponudniki predložiti po prejemu vabil k pogajanjem v roku kot jim bo določil naročnik. Obrazec Ponudbe za 2. krog pogajanj morajo ponudniki predložiti po izteku 1. kroga pogajanj v roku kot jim bo določil naročnik.

Ponudbena dokumentacija mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.

Ponudbena dokumentacija naj bo izdelana in oddana na elektronski portal tako, da ni mogoča zamenjava posameznih prilog ali listov posamezne priloge.

Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge s pripadajočimi obrazci, ki so navedeni v nadaljevanju ( razen obrazcev Ponudbe za 1. krog pogajanj in 2. krog pogajanj, ki ju priložijo kasneje), razen če v posamezni prilogi ni drugače določeno:

PRILOGA:

OBRAZEC TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora k obrazcu priložiti tehnično specifikacijo ponujenega goriva (za sklop 1) in/ali tehnično specifikacijo ponujene tekočine AdBlue ( za sklop 2) in/ali tehnično specifikacijo ponujenega kurilnega olja ( za sklop 3 )

Priloga 1

PONUDBA ( 1. krog pogajanj )

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

Priloga 2

(samo za 1. krog pogajanj)

PONUDBA ( 2. krog pogajanj )

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

Priloga 2A

(samo za 2. krog pogajanj)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

Zakoniti zastopnik (ponudnika, posameznega člana iz skupine ponudnikov in vseh podizvajalcev) mora prilogo izpolniti, žigosati in podpisati.

Priloga 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Vsi zakoniti zastopniki (ponudnika, posameznega člana iz skupine ponudnikov in vseh podizvajalcev) morajo prilogo izpolniti, žigosati in podpisati.

Priloga 4

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Zakoniti zastopnik izbranega ponudnika (oz. posameznega člana iz skupine izbranih ponudnikov in vseh podizvajalcev) mora prilogo izpolniti, žigosati in podpisati.

Priloga 5

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Osnutek okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan (ali parafiran), s čimer ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti strinja.

Priloga 6

OSNUTEK MENIČNE IZJAVE ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Ponudnik mora naročniku pred oddajo ponudbe po pošti poslati ali osebno dostaviti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo ter k menični izjavi priložiti bianko menico.

Priloga 7

OSNUTEK MENIČNE IZJAVE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudniku osnutka menične izjave ni potrebno priložiti k ponudbeni dokumentaciji; menično izjavo bo predložil zgolj izbrani ponudnik.

Priloga 8

Priloga 1: TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

SKLOP 1: Tehnična specifikacija ponujenega goriva

SKLOP 2: Tehnična specifikacija ponujene tekočine AdBlue

SKLOP 3: Tehnična specifikacija ponujenega kurilnega olja

Priloga 2/ Sklop 1: Ponudba (1. krog pogajanj)

Ponudba št. _________________, za javno naročilo št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja

PONUDBA

Višina popusta za gorivo

EUR / liter

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna do ____________ (najmanj do 30.10.2020)

ROK DOBAVE

Ponudnik bo zagotovil, da na območju celotne Slovenije omogoča nemoteno oskrbovanje z gorivom, in sicer mora razpolagati s tako mrežo bencinskih servisov, da oddaljenost od vsake naročnikove poslovne enote do bencinskega servisa na avtocestah in magistralnih cestah ni večja od 40 km.

MREŽA BENCINSKIH SERVISOV

Povprečna oddaljenost med dvema bencinskima servisoma __________________ km (če več ponudnikov ponudi enak popust).

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga 2A/ Sklop 1: Ponudba (2. krog pogajanj)

Ponudba za 2. krog pogajanj za javno naročilo št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja

PONUDBA

Višina popusta za gorivo ____

EUR / liter

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna do ____________ (najmanj do 30.10.2020)

ROK DOBAVE

MREŽA BENCINSKIH SERVISOV

Povprečna oddaljenost med dvema bencinskima servisoma __________________ km (če več ponudnikov ponudi enak popust).

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga 2/ Sklop 2: Ponudba (1. krog pogajanj)

Ponudba št. _________________, za javno naročilo št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja

PONUDBA

Cena na liter tekočine AdBlue brez DDV

EUR / liter

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna do ____________ (najmanj do 30.10.2020)

ROK DOBAVE

Ponudnik bo zagotovil, da na območju celotne Slovenije omogoča nemoteno oskrbovanje z tekočino AdBlue, in sicer mora razpolagati s tako mrežo bencinskih servisov, da oddaljenost od vsake naročnikove poslovne enote do bencinskega servisa na avtocestah in magistralnih cestah ni večja od 40 km.

MREŽA BENCINSKIH SERVISOV

Povprečna oddaljenost med dvema bencinskima servisoma __________________km (če več ponudnikov ponudi enako ceno).

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga 2A/ Sklop 2: Ponudba (2. krog pogajanj)

Ponudba za 2. krog pogajanj za javno naročilo št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja

PONUDBA

Cena na liter tekočine AdBlue brez DDV

EUR / liter

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna do ____________ (najmanj do 30.10.2020)

ROK DOBAVE

MREŽA BENCINSKIH SERVISOV

Povprečna oddaljenost med dvema bencinskima servisoma __________________km (če več ponudnikov ponudi enako ceno).

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga 2/ Sklop 3: Ponudba (1. krog pogajanj)

Ponudba št. _________________, za javno naročilo št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja.

PONUDBA

Višina popusta za kurilno olje ekstra

centov / liter

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna do ____________ (najmanj do 30.10.2020)

ROK DOBAVE

Rok dobave znaša ________ koledarskih dni od dneva izdaje naročila (največ 5 koledarskih dni).

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga 2A/ Sklop 3: Ponudba (2. krog pogajanj)

Ponudba 2. krog pogajanj za javno naročilo za javno naročilo št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja.

PONUDBA

Višina popusta za kurilno olje ekstra

centov / liter

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna do ____________ (najmanj do 30.10.2020)

ROK DOBAVE

Rok dobave znaša ________ koledarskih dni od dneva izdaje naročila (največ 5 koledarskih dni).

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika)

Priloga 3: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe

POOBLAŠČAMO

naročnika Nomago d.o.o., da pridobi vse informacije pri pristojnem organu za namen sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja.

Polni naziv podjetja:____________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________

Občina sedeža podjetja: __________________________________________

Št. vpisa v sodni register (št. vložka): ________________________________

Matična št. podjetja: ___________________________________________

(podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence)

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika)

Prilogo izpolni zakoniti zastopniki ponudnika in zakoniti zastopnik prijavljenega podizvajalca.

Priloga 4: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe

POOBLAŠČAM

naročnika Nomago d.o.o., da pridobi vse informacije pri pristojnem organu za namen sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja.

Moji osebni podatki so:

Ime in priimek: _____________________________________

EMŠO: _____________________

Datum rojstva: _______________________________

Kraj in občina rojstva: _________________________

Država rojstva: _________________________

Državljanstvo: _______________________________

Naslov stalnega / začasnega prebivališča

ulica in hišna številka: ________________________________

xxxxxx xxxxxxxx in pošta: _______________________________

Moj prejšnji priimek: _____________________________

(podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence).

Naročniku dovoljujem, da moje navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Datum: Podpis pooblastitelja:

Prilogo izpolnijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika in vsi zakoniti zastopniki prijavljenega podizvajalca.

Priloga 5: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ali podizvajalca

Podatki o pravni osebi (ponudniku ali podizvajalcu):

Polno ime podjetja: __________________________________________________

Sedež podjetja: _____________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ______________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ________________________________

Matična številka podjetja: _____________________________________________

ID ZA DDV: _______________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. 01/2020 – Dobava goriva, adblue in kurilnega olja in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK, naročniku posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Datum: Žig in podpis

(zakonitega zastopnika):

Prilogo izpolni zakoniti zastopnik ponudnika in zakoniti zastopnik prijavljenega podizvajalca.

Priloga 6/ Sklop 1: Osnutek okvirnega sporazuma

OKVIRNI SPORAZUM št.:_______

Oskrbovanje z gorivom na bencinskih servisih

kot KUPEC:	NOMAGO, d.o.o.
ki ga po pooblastilu zastopako:	Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
Naslov:	Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
Identifikacijska št.:	SI52398790
Matična številka	5143373000
Transakcijski računi:	XX00 0000 0000 0000 000 ABANKA d.d.
	XX00 0000 0000 0000 000 NLB d.d. XX00 0000 0000 0000 000, ADDIKO BANK XX00 000000000000000, IBAN ABANKA VIPA

kot PRODAJALEC:
ki ga zastopa:
Naslov:
ID številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:

UVODNO DOLOČILO

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN 01/2020 po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne ______________, pod št. objave ________________, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za oskrbo z gorivom na bencinskih servisih. Kupec in prodajalec sta sklenila ta okvirni sporazum na podlagi pogojev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kupca.

člen

Okvirni sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in ko prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Glede dogovorjenih garancijskih rokov je okvirni sporazum veljaven do preteka vseh garancijskih rokov.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Predmet tega okvirnega sporazuma je stalna oskrba z gorivom na bencinskih servisih za opravljanje dejavnosti avtobusnega prevoza potnikov ter ostala službena vozila kupca za obdobje 2 let.

Kot prilogi sta sestavna del te pogodbe:

najugodnejša ponudba prodajalca št. z dne
tehnična specifikacija prodajalca z dne .

Kupec nabav goriva po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, zato kupec ocenjuje, da bo letna količina nabav goriva cca 7.500.000 litrov.

Predvidene količine in vrste predmeta naročila so okvirne in za kupca niso zavezujoče. Kupec bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma kupoval le tiste količine goriva, ki jih bo dejansko potreboval.

POGODBENA VREDNOST

člen

Okvirna letna vrednost tega okvirnega sporazuma je izračunana na podlagi veljavne cene goriva na dan odpiranja ponudb, ki je ______ EUR brez DDV.

V ponudbeni ceni so biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dobave goriva in vsi ostali stroški (npr. trošarine), ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Okvirna vrednost celotnega okvirnega sporazuma je __________ EUR brez DDV (za 2 let).

Prodajalec obračuna vrednost pretočenega dizelskega goriva na podlagi cene, določene v skladu z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, z upoštevanjem ponujenega popusta iz ponudbe prodajalca. Popust se obračuna na objavljeno ceno goriva z vključeno trošarino in brez DDV.

Višina popustov je fiksna za čas trajanja okvirnega sporazuma in za vse istovrstne dobave.

V primeru prenehanja formiranja cene naftnih derivatov s strani države na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ali kateregakoli drugega pravnega akta, se pogodbeni stranki z aneksom sporazumno dogovorita o načinu izračuna cene. V kolikor pogodbeni stranki dogovora ne dosežeta v treh mesecih od prenehanja veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ima kupec pravico odpovedati ta okvirni sporazum s trimesečnim odpovednim rokom.

DOBAVNI ROK IN PREVZEM

člen

Ponudnik bo zagotovil, da na območju celotne Slovenije omogoča nemoteno oskrbovanje z gorivom (pretežno dizelskim gorivom), in sicer mora razpolagati s tako mrežo bencinskih servisov, da oddaljenost od vsake naročnikove poslovne enote do bencinskega servisa na avtocestah in magistralnih cestah ni večja od 40 km.

Kupec se bo sukcesivno oskrboval z gorivom na prodajalčevih bencinskih servisih.

Ob vsakem oskrbovanju na bencinskih servisih prodajalca mora le-ta izstaviti potrdilo.

Naročnikove poslovne enote:

PE Ljubljana; Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
PE Nova Gorica; Kixxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx Xxxxxx
PE Celje; Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje
PE Ajdovščina; Žxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx
PE Cerknica; Čabranska 8, 1380 Cerknica
PE Hrastnik; Cesta 1. maja 85a, 1430 Hrastnik
PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
PE Kočevje; Reška cesta 1, 1330 Kočevje
PE Koper; Arjol 1, 6000 Koper
PE Krško; Kolodvorska 5, 8270 Krško
PE Mozirje; Xxxxxxxxxxxx 22, 3330 Mozirje
PE Postojna; Tixxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
PE Ravne na Koroškem; Koxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx xa Koroškem
PE Ribnica; Vrvarska pot 3 ,1310 Ribnica
PE Rogaška Slatina; Kidričeva ul. 1, 3250 Rogaška Slatina
PE Sevnica; Kvedrova 30, 8290 Sevnica
PE Sežana; Paxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxx
PE Slovenj Gradec; Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
PE Slovenske Konjice; Lixxxxxxx 00, 0000 Xlovenske Konjice
PE Tolmin; Trg Maršala Tita 13, 5222 Tolmin
PE Velenje; Kopališka cesta 2a, 3320 Velenje
PE Zagorje; Cesta Zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi

člen

Prodajalec se kupcu zavezuje za vsa vozila v lasti ali siceršnjem upravljanju kupca (najem, zakupna, leasing pogodba ipd.) na lastne stroške izdati ustrezno število plačilnih kartic, ki bodo kupcu omogočale plačevanje na bencinskih servisih prodajalca in njegovih povezanih oseb tako na ozemlju celotne Slovenije kot v tujini.

Za potrebe prejšnjega odstavka se kupec na zahtevo prodajalca zavezuje s prodajalcem skleniti posebno pogodbo o uporabi plačilnih kartic prodajalca, pri čemer bo v primeru neskladij med določbami tega okvirnega sporazuma in pogodbe o uporabi plačilnih kartic prodajalca prevladale določbe tega okvirnega sporazuma.

člen

V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti svojih pogodbenih obveznosti iz v dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, izguba pošiljke med transportom, poškodba med dobavo) mora kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta naročila in pri tem tudi navesti vzroke za zamudo pričakovani dobavni rok.

KAKOVOST IN REKLAMACIJE

člen

Prodajalec mora imeti vzpostavljeno stalno kontrolo kakovosti goriva tako, da zagotavlja gorivo ustrezne kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo.

Kupec lahko na prodajalčeve stroške vzame vzorce dobavljenega goriva in jih da v analizo neodvisnemu laboratoriju za namene ugotavljanja ustrezne kvalitete. V primeru, da kupec ugotovi, da je bilo v vozilo iztočeno gorivo neustrezne kvalitete, kupec to nemudoma sporoči prodajalcu. Prodajalec mora v roku 24 ur od sporočila o reklamaciji kupca obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejel za odpravo dobave goriva neustrezne kvalitete.

V primeru okvare vozila kupca, povzročene zaradi dobave goriva neustrezne kvalitete, je prodajalec dolžan kupcu povrniti vse stroške, ki jih je kupec imel v zvezi z odpravo okvare. Take stroške kupec izkaže prodajalcu z računom servisne organizacije oziroma prodajalca vozila oziroma rezervnih delov.

V primeru, da so okvare več vozil onemogočile nemoteno opravljanje dejavnosti kupca, je prodajalec dolžan kupcu povrniti škodo zaradi motenj / izpada prihodka pri opravljanju dejavnosti.

člen

Prodajalec bo naročniku ob podpisu okvirnega sporazuma predložil varnostne liste za gorivo.

člen

Ugovor oz. reklamacije glede napačnih količin bo kupec prodajalcu sporočil najkasneje v 8-ih dneh od nakupa. Prodajalec mora ustrezno ukrepati in poiskati rešitev v roku 2 delovnih dni.

PLAČILO

člen

Kupec bo posamezne račune prodajalcu plačal v roku šestdeset (60) koledarskih dni od dneva prejema računa. Računi za gorivo se izdajajo zbirno enkrat mesečno na zadnji dan meseca s plačilnim rokom 60 dni. V kolikor prodajalec kupcu ne dostavi računa s pregledom prodaje, kot je določeno v tem členu, do 3. dne v mesecu za dobave v preteklem mesecu, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 500 € na dan, ki se obračunava za vsak dan zamude. Kazen se ugotovi in obračuna pri plačilu naslednje dobave.

Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.

Na računu mora biti, poleg ostalih podatkov, navedena tudi št. okvirnega sporazuma.

Računu mora biti priložen pregled prodaje v pisni in elektronski obliki, primerni za uvoz v bazo podatkov kupca (v datoteki tipa .csv). Iz pregleda mora biti razvidno: obračunsko obdobje, datum dobave, št. kartice / registrska številka vozila, oznaka goriva, lokacija bencinskega servisa, ker je bilo gorivo dobavljeno, količina pretočenega goriva oz. drugega blaga, veljavna maloprodajna cena pretočenega goriva, popust, vrednost brez DDV in vrednost z DDV.

člen

Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal na transakcijski račun prodajalca:

št. TRR: ____________,

odprt pri banki: _______________ .

V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo plačila vsem podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi okvirnega sporazuma, izvajal skladno z ZJN-3.

FINANČNO ZAVAROVANJE

člen

Prodajalec se obvezuje, da bo ob podpisu in sklenitvi pogodbe, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10% ponudbene vrednosti, ki bo veljala še najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti tega okvirnega sporazuma.

V primeru, da prodajalec ob sklenitvi okvirnega sporazuma, kupcu ne predloži bianko menice z menično za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, se šteje, da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma. V tem primeru bo naročnik, unovčil menico za resnost ponudbe in obvestil Državno revizijsko komisijo o prekršku ponudnika iz 112. člena ZJN-3.

člen

Kupec ima pravico unovčiti zavarovanje in odstopiti od okvirnega sporazuma, če ugotovi, da prodajalec ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima po določilih tega okvirnega sporazuma in jih ne začne izpolnjevati tudi po preteku roka, ki mu ga določi kupec. Dovoljena so 3 pisna opozorila o kršitvi.

Kupec lahko predloženo zavarovanje unovči tudi v delnem znesku.

Kupec sme v tem primeru oddati naročilo drugemu prodajalcu. Vsi morebitni višji stroški in škoda, ki s tem nastane, gredo v breme prodajalca.

V primeru unovčenja menice mora prodajalec kupcu nemudoma izročiti novo bianko menico z menično izjavo, v višini ne unovčenega zneska.

Unovčenje menice ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčene menice.

POGODBENA KAZEN

člen

V primeru, da pride do zamude z dobavo oz. neizpolnitve dobave po krivdi prodajalca in ta neizpolnitev dobave ni posledica višje sile, je dogovorjena kazen v višini 500 € na dan, ki se obračunava za vsak dan zamude od dneva predvidene dobave. Kazen se ugotovi in obračuna pri plačilu naslednje dobave.

V kolikor pogodbena kazen preseže 10% vrednosti ponudbe, lahko kupec unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez obveznosti do prodajalca.

člen

Kupec bo za uveljavljanje pogodbene kazni prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 (osem) dni od dneva izstavitve računa, čeprav o kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni opozoril.

Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in z unovčenjem menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca: kupca: _______________ , tel. ____________ , elektronski naslov: __________________.

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: _______________ , tel. ____________ , elektronski naslov: __________________.

Spremembo skrbnikov pogodbe morata stranki pogodbe sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje tri delovne dni pred nastopom spremembe.

PODIZVAJALCI (opomba: če ni podizvajalcev se ta člen briše)

člen

V primeru,da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, v kolikor podizvajalec to zahteva.

Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST
KRAJ IZVEDBE

( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje kupca in prodajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

• prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca,

• prodajalec svojemu računu mora priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je kupec obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila prodajalcu.

Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Kupec bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Kupec lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper prodajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

člen

Podatki iz prejšnjega člena so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Kupec bo na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca nakazal plačilo za izvedeno dobavo podizvajalca neposredno podizvajalcu na njegov TRR:

št. TRR: ________________________________

pri banki: _______________________________

20.člen

Prodajalec mora zagotoviti, da bo podizvajalec/ci pred podpisom pogodbe med kupcem in prodajalcem kupcu predložil podpisan/e in veljavno/ne pogodbo/e s prodajalcem o izvedbi podizvajalskih del.

Iz pogodbe mora biti natančno razvidno, katera dela prevzema podizvajalec, % posameznih del in za kakšno ceno.

21. člen

Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

22. člen

Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:

poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
ne dobavi goriva v dogovorjeni kvaliteti in dogovorjenem roku,
ne izroči kupcu vse dogovorjene dokumentacije,
ne izpolnjuje vseh svojih pogodbenih obveznosti.

V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe.

člen

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma bo kupec prodajalca pisno obvestil.

Odstop od okvirnega sporazuma s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca o odstopu od okvirnega sporazuma.

člen

Prodajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja pogodbenih obveznosti na strani kupca. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo prodajalca o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop.

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki ali opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo / odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil dobavitelja. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali kupca ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, posredniku kupca ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta okvirni sporazum ničen.

Kupec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev vseh pogodbenih določil in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta medsebojna razmerja, ki niso določena s to pogodbo, reševali v skladu z Obligacijskim zakonikom. V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče Ljubljani.

Stranki se soglasni, da se za njuna medsebojna razmerja uporablja slovensko pravo.

člen

Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnga sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

člen

Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank po tej pogodbi.

člen

Okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank in ko prodajalec kupcu predloži zahtevana zavarovanja.

člen

Okvirni sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih 1 (en) izvod prejme kupec in en (1) izvod prodajalec.

V Ljubljani, dne ____________ V ______________, dne _______

KUPEC: PRODAJALEC:

____________________________ ____________________________

Priloga 6/ Sklop 2: Osnutek okvirnega sporazuma

OKVIRNI SPORAZUM št.:_______

Oskrbovanje s tekočino AdBlue na bencinskih servisih

kot KUPEC:	NOMAGO, d.o.o.
ki ga po pooblastilu zastopajo:	Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
Naslov:	Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
Identifikacijska št.:	SI52398790
Matična številka	5143373000
Transakcijski računi:	XX00 0000 0000 0000 000 ABANKA d.d.
	XX00 0000 0000 0000 000 NLB d.d. XX00 0000 0000 0000 000, ADDIKO BANK XX00 000000000000000, IBAN ABANKA VIPA

kot PRODAJALEC:
ki ga zastopa:
Naslov:
ID številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:

UVODNO DOLOČILO

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN 01/2020 po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne ______________, pod št. objave ________________, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za oskrbo s tekočino AdBlue na bencinskih servisih. Kupec in prodajalec sta sklenila ta okvirni sporazum na podlagi pogojev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kupca.

člen

Okvirni sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in ko prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Glede dogovorjenih garancijskih rokov je okvirni sporazum veljaven do preteka vseh garancijskih rokov.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Predmet tega okvirnega sporazuma je stalna oskrba s tekoično AdBlue na bencinskih servisih za opravljanje dejavnosti avtobusnega prevoza potnikov ter ostala službena vozila kupca za obdobje 2 let.

Kot prilogi sta sestavna del te pogodbe:

najugodnejša ponudba prodajalca št. z dne
tehnična specifikacija prodajalca z dne .

Kupec nabav tekočine AdBlue po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, zato kupec ocenjuje, da bo letna količina nabav tekočine AdBlue cca 120.000 litrov.

Predvidene količine in vrste predmeta naročila so okvirne in za kupca niso zavezujoče. Kupec bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma kupoval le tiste količine tekočine AdBlue, ki jih bo dejansko potreboval.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE

člen

Ocenjena vrednost predmeta tega okvirnega sporazuma, je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, znašala ___________ EUR brez DDV.

Cena na enoto in okvirne količine so razvidne iz ponudbenega predračuna prodajalca, ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Cena je v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem.

V ponudbeni ceni, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno vsi ostali stroški (trošarine, garancije, zavarovanje, takse,…), ki bodo nastali prodajalcu pri izpolnjevanju obveznosti iz okvirnega sporazuma.

DOBAVNI ROK IN PREVZEM

člen

Kupec se bo sukcesivno oskrboval s tekočino AdBlue na prodajalčevih bencinskih servisih.

Ob vsakem oskrbovanju na bencinskih servisih prodajalca mora le-ta izstaviti potrdilo.

Naročnikove poslovne enote:

PE Ljubljana; Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
PE Nova Gorica; Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx Xxxxxx
PE Celje; Xxxxxxxxx xxxxx 00, 3000 Celje
PE Ajdovščina; Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx
PE Cerknica; Čabranska 8, 1380 Cerknica
PE Hrastnik; Cesta 1. maja 85a, 1430 Hrastnik
PE Idrija; Vodnikova 2, 5280 Idrija
PE Kočevje; Reška cesta 1, 1330 Kočevje
PE Koper; Arjol 1, 6000 Koper
PE Krško; Kolodvorska 5, 8270 Krško
PE Mozirje; Xxxxxxxxxxxx 22, 3330 Mozirje
PE Postojna; Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
PE Ravne na Koroškem; Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx na Koroškem
PE Ribnica; Vrvarska pot 3 ,1310 Ribnica
PE Rogaška Slatina; Kidričeva ul. 1, 3250 Rogaška Slatina
PE Sevnica; Kvedrova 30, 8290 Sevnica
PE Sežana; Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxx
PE Slovenj Gradec; Pohorska cesta 15, 2380 Slovenj Gradec
PE Slovenske Konjice; Xxxxxxxxx 00, 0000 Slovenske Konjice
PE Tolmin; Trg Maršala Tita 13, 5222 Tolmin
PE Velenje; Kopališka cesta 2a, 3320 Velenje
PE Zagorje; Cesta Zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi

člen

V kolikor prodajalec ponuja možnost plačevanja s plačilnimi karticami, se prodajalec zavezuje kupcu za vsa vozila v lasti ali siceršnjem upravljanju kupca (najem, zakupna, leasing pogodba ipd.) na lastne stroške izdati ustrezno število plačilnih kartic, ki bodo kupcu omogočale plačevanje na bencinskih servisih prodajalca in njegovih povezanih oseb tako na ozemlju celotne Slovenije kot v tujini.

člen

KAKOVOST IN REKLAMACIJE

člen

Prodajalec mora imeti vzpostavljeno stalno kontrolo kakovosti tekočine AdBlue tako, da zagotavlja tekočino AdBlue ustrezne kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo.

Kupec lahko na prodajalčeve stroške vzame vzorce dobavljene tekočine AdBlue in jih da v analizo neodvisnemu laboratoriju za namene ugotavljanja ustrezne kvalitete. V primeru, da kupec ugotovi, da je bilo v vozilo iztočena tekočina AdBlue neustrezne kvalitete, kupec to nemudoma sporoči prodajalcu. Prodajalec mora v roku 24 ur od sporočila o reklamaciji kupca obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejel za odpravo dobave tekočine AdBlue neustrezne kvalitete.

V primeru okvare vozila kupca, povzročene zaradi dobave tekočine AdBlue neustrezne kvalitete, je prodajalec dolžan kupcu povrniti vse stroške, ki jih je kupec imel v zvezi z odpravo okvare. Take stroške kupec izkaže prodajalcu z računom servisne organizacije oziroma prodajalca vozila oziroma rezervnih delov.

V primeru, da so okvare več vozil onemogočile nemoteno opravljanje dejavnosti kupca, je prodajalec dolžan kupcu povrniti škodo zaradi motenj / izpada prihodka pri opravljanju dejavnosti.

člen

Prodajalec bo naročniku ob podpisu okvirnega sporazuma predložil varnostne liste za tekočino AdBlue.

člen

Ugovor oz. reklamacije glede napačnih količin bo kupec prodajalcu sporočil najkasneje v 8-ih dneh od nakupa. Prodajalec mora ustrezno ukrepati in poiskati rešitev v roku 2 delovnih dni.

PLAČILO

člen

Kupec bo posamezne račune prodajalcu plačal v roku šestdeset (60) koledarskih dni od dneva prejema računa. Računi za tekočino XxXxxx se izdajajo zbirno enkrat mesečno na zadnji dan meseca s plačilnim rokom 60 dni. V kolikor prodajalec kupcu ne dostavi računa s pregledom prodaje, kot je določeno v tem členu, do 3. dne v mesecu za dobave v preteklem mesecu, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 500 € na dan, ki se obračunava za vsak dan zamude. Kazen se ugotovi in obračuna pri plačilu naslednje dobave.

Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.

Na računu mora biti, poleg ostalih podatkov, navedena tudi št. okvirnega sporazuma.

Računu mora biti priložen pregled prodaje v pisni in elektronski obliki, primerni za uvoz v bazo podatkov kupca (v datoteki tipa .csv). Iz pregleda mora biti razvidno: obračunsko obdobje, datum dobave, št. kartice / registrska številka vozila, oznaka tekočine, lokacija bencinskega servisa, ker je bila tekočina AdBlue dobavljeno, količina pretočene tekočine AdBlue oz. drugega blaga, cena pretočene tekočine, vrednost brez DDV in vrednost z DDV.

člen

Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal na transakcijski račun prodajalca:

št. TRR: ____________,

odprt pri banki: _______________ .

V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo plačila vsem podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi okvirnega sporazuma, izvajal skladno z ZJN-3.

FINANČNO ZAVAROVANJE

člen

člen

Kupec lahko predloženo zavarovanje unovči tudi v delnem znesku.

Kupec sme v tem primeru oddati naročilo drugemu prodajalcu. Vsi morebitni višji stroški in škoda, ki s tem nastane, gredo v breme prodajalca.

V primeru unovčenja menice mora prodajalec kupcu nemudoma izročiti novo bianko menico z menično izjavo, v višini ne unovčenega zneska.

POGODBENA KAZEN

člen

V kolikor pogodbena kazen preseže 10% vrednosti ponudbe, lahko kupec unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez obveznosti do prodajalca.

člen

Kupec bo za uveljavljanje pogodbene kazni prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 (osem) dni od dneva izstavitve računa, čeprav o kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni opozoril.

SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca: kupca: _______________ , tel. ____________ , elektronski naslov: __________________.

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: _______________ , tel. ____________ , elektronski naslov: __________________.

Spremembo skrbnikov pogodbe morata stranki pogodbe sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje tri delovne dni pred nastopom spremembe.

PODIZVAJALCI (opomba: če ni podizvajalcev se ta člen briše)

člen

Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST
KRAJ IZVEDBE

( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

• prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca,

• prodajalec svojemu računu mora priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je kupec obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila prodajalcu.

člen

Podatki iz prejšnjega člena so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Kupec bo na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca nakazal plačilo za izvedeno dobavo podizvajalca neposredno podizvajalcu na njegov TRR:

št. TRR: ________________________________

pri banki: _______________________________

20.člen

Prodajalec mora zagotoviti, da bo podizvajalec/ci pred podpisom pogodbe med kupcem in prodajalcem kupcu predložil podpisan/e in veljavno/ne pogodbo/e s prodajalcem o izvedbi podizvajalskih del.

Iz pogodbe mora biti natančno razvidno, katera dela prevzema podizvajalec, % posameznih del in za kakšno ceno.

21. člen

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:

poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
ne dobavi predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti in dogovorjenem roku,
ne izroči kupcu vse dogovorjene dokumentacije,
ne izpolnjuje vseh svojih pogodbenih obveznosti.

V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe.

člen

Odstop od okvirnega sporazuma s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca o odstopu od okvirnega sporazuma.

člen

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo / odločitvami izrečena globa za prekršek,

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali kupca ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, posredniku kupca ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta okvirni sporazum ničen.

KONČNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev vseh pogodbenih določil in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Stranki se soglasni, da se za njuna medsebojna razmerja uporablja slovensko pravo.

člen

Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnga sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

člen

Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank po tej pogodbi.

člen

Okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank in ko prodajalec kupcu predloži zahtevana zavarovanja.

člen

Okvirni sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih en (1) izvodprejme kupec in en (1) izvod prodajalec.

V Ljubljani, dne ____________ V ______________, dne _______

KUPEC: PRODAJALEC:

____________________________ ____________________________

Priloga 6/ Sklop 3: Osnutek okvirnega sporazuma

OKVIRNI SPORAZUM št.:_______

Oskrbovanje s kurilnim oljem ekstra lahkim na lokacijah naročnikov

kot KUPEC:	NOMAGO, d.o.o.
ki ga po pooblastilu zastopajo:	Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
Naslov:	Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
Identifikacijska št.:	SI52398790
Matična številka	5143373000
Transakcijski računi:	XX00 0000 0000 0000 000 ABANKA d.d.
	XX00 0000 0000 0000 000 NLB d.d. XX00 0000 0000 0000 000, ADDIKO BANK XX00 000000000000000, IBAN ABANKA VIPA

kot PRODAJALEC:
ki ga zastopa:
Naslov:
ID številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:

UVODNO DOLOČILO

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN 01/2020 po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne ______________, pod št. objave ________________, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo kurilnega olja ekstra lahkega. Kupec in prodajalec sta sklenila ta okvirni sporazum na podlagi pogojev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kupca.

S tem okvirnim sporazumom se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila za obdobje 2 let od dneva pričetka uporabe tega okvirnega sporazuma.

člen

Okvirni sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in ko prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Kot priloga je sestavni del tega okvirnega sporazuma ponudba prodajalca št. _________ z dne ______________.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Predmet tega okvirnega sporazuma so periodične nabave kurilnega olja za ogrevanje poslovnih prostorov in/ali avtobusnih postaj kupca za obdobje 2 let.

Kot prilogi sta sestavna del te pogodbe:

najugodnejša ponudba prodajalca št. z dne
tehnična specifikacija prodajalca z dne .

Kupec nabav kurilnega olja po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, zato kupec ocenjuje, da bo letna količina nabav kurilnega olja cca 7.000 litrov.

Predvidene količine in vrste predmeta naročila so okvirne in za kupca niso zavezujoče. Kupec bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma kupoval le tiste količine kurilnega olja, ki jih bo dejansko potreboval.

POGODBENA VREDNOST

člen

Okvirna letna vrednost tega okvirnega sporazuma je izračunana na podlagi veljavne cene kurilnega olja na dan odpiranja ponudb, ki je ______ EUR brez DDV.

Okvirna vrednost celotnega okvirnega sporazuma je __________ EUR brez DDV (za 2 leti).

Prodajalec obračuna vrednost dobavljenega kurilnega olja na podlagi cene, objavljene na spletni strani ponudnika ali na drugi način, ki ga določi ponudnik, z upoštevanjem ponujenega popusta iz ponudbe prodajalca. Popust se obračuna na objavljeno ceno kurilnega olja z vključeno trošarino in brez DDV.

Višina popustov je fiksna za čas trajanja okvirnega sporazuma in za vse istovrstne dobave.

DOBAVNI ROK IN PREVZEM

člen

Dobavni rok kurilnega olja ekstra lahkega znaša največ 5 koledarskih dni od dneva izdaje posameznega naročila.

Kupec bo ob vsaki dobavi kurilnega olja ekstra lahkega na podlagi tega okvirnega sporazuma prodajalcu prevzem kurilnega olja potrdil s podpisom dobavnice, ki bo osnova za izstavitev računa v skladu s tem okvirnim sporazumom.

člen

KAKOVOST IN REKLAMACIJE

člen

Prodajalec mora imeti vzpostavljeno stalno kontrolo kakovosti kurilnega olja tako, da zagotavlja kurilno olje ustrezne kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo.

Kupec lahko na prodajalčeve stroške vzame vzorce dobavljenega kurilnega olja in jih da v analizo neodvisnemu laboratoriju za namene ugotavljanja ustrezne kvalitete. V primeru, da kupec ugotovi, da je bilo v vozilo iztočeno kurilno olje neustrezne kvalitete, kupec to nemudoma sporoči prodajalcu. Prodajalec mora v roku 24 ur od sporočila o reklamaciji na svoje stroške odstraniti neustrezno kurilno olje, ustrezno oskrbeti rezervoarje in pripadajočo inštalacijo ter brez dodatnega plačila dostaviti zahtevano količino ustreznega kurilnega olja dogovorjene kvalitete.

V primeru okvare ogrevalnih naprav kupca, povzročene zaradi dobave kurilnega olja neustrezne kvalitete, je prodajalec dolžan kupcu povrniti vse stroške, ki jih je kupec imel v zvezi z odpravo okvare. Take stroške kupec izkaže prodajalcu z računom servisne organizacije oziroma prodajalca ogrevalne opreme oziroma rezervnih delov.

člen

Prodajalec bo naročniku ob podpisu okvirnega sporazuma predložil varnostne liste za kurilno olje ekstra lahko.

člen

Ugovor oz. reklamacije glede napačnih količin bo kupec prodajalcu sporočil najkasneje v 8-ih dneh od nakupa. Prodajalec mora ustrezno ukrepati in poiskati rešitev v roku 2 delovnih dni.

PLAČILO

člen

Kupec bo posamezne račune prodajalcu plačal v roku šestdeset (60) koledarskih dni od dneva prejema računa, ki ga bo prodajalec izdal v roku osmih (8) dni po podpisu dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V kolikor prodajalec kupcu ne dostavi računa s pregledom prodaje, kot je določeno v tem členu, do 3. dne v mesecu za dobave v preteklem mesecu, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 500 € na dan, ki se obračunava za vsak dan zamude. Kazen se ugotovi in obračuna pri plačilu naslednje dobave.

Če zadnji dan plačilnega roka zapade na dan, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.

Na računu mora biti, poleg ostalih podatkov, navedena tudi št. okvirnega sporazuma.

Računu mora biti priložen pregled prodaje v pisni in elektronski obliki, primerni za uvoz v bazo podatkov kupca (v datoteki tipa .csv). Iz pregleda mora biti razvidno: obračunsko obdobje, datum dobave, količina dobavljenega kurilnega olja, veljavna maloprodajna cena dobavljenega kurilnega olja, popust, vrednost brez DDV in vrednost z DDV.

člen

Kupec se obvezuje, da bo prejete račune poravnal na transakcijski račun prodajalca:

št. TRR: ____________,

odprt pri banki: _______________ .

V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo plačila vsem podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi okvirnega sporazuma, izvajal skladno z ZJN-3.

FINANČNO ZAVAROVANJE

člen

Prodajalec se obvezuje, da bo ob podpisu in sklenitvi okvirnega sporazuma, predložil kupcu bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10% ponudbene vrednosti, ki bo veljala še najmanj trideset (30) dni preteku veljavnosti tega okvirnega sporazuma.

člen

Kupec lahko predloženo zavarovanje unovči tudi v delnem znesku.

Kupec sme v tem primeru oddati naročilo drugemu prodajalcu. Vsi morebitni višji stroški in škoda, ki s tem nastane, gredo v breme prodajalca.

V primeru unovčenja menice mora prodajalec kupcu nemudoma izročiti novo bianko menico z menično izjavo, v višini ne unovčenega zneska.

POGODBENA KAZEN

člen

V kolikor pogodbena kazen preseže 10% vrednosti ponudbe, lahko kupec unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez obveznosti do prodajalca.

člen

Kupec bo za uveljavljanje pogodbene kazni prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 (osem) dni od dneva izstavitve računa, čeprav o kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni opozoril.

SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca: kupca: _______________ , tel. ____________ , elektronski naslov: __________________.

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: _______________ , tel. ____________ , elektronski naslov: __________________.

Spremembo skrbnikov pogodbe morata stranki pogodbe sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje tri delovne dni pred nastopom spremembe.

PODIZVAJALCI (opomba: če ni podizvajalcev se ta člen briše)

člen

Prodajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST
KRAJ IZVEDBE

( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

• prodajalec s podpisom te pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani prodajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do prodajalca,

• prodajalec svojemu računu mora priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je kupec obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila prodajalcu.

člen

Podatki iz prejšnjega člena so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Kupec bo na podlagi potrjenega računa s strani prodajalca nakazal plačilo za izvedeno dobavo podizvajalca neposredno podizvajalcu na njegov TRR:

št. TRR: ________________________________

pri banki: _______________________________

19.člen

Prodajalec mora zagotoviti, da bo podizvajalec/ci pred podpisom pogodbe med kupcem in prodajalcem kupcu predložil podpisan/e in veljavno/ne pogodbo/e s prodajalcem o izvedbi podizvajalskih del.

Iz pogodbe mora biti natančno razvidno, katera dela prevzema podizvajalec, % posameznih del in za kakšno ceno.

20. člen

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:

poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
ne dobavi kurilnga olja v dogovorjeni kvaliteti in dogovorjenem roku,
ne izroči kupcu vse dogovorjene dokumentacije,
ne izpolnjuje vseh svojih pogodbenih obveznosti.

V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe.

člen

Odstop od okvirnega sporazuma s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca o odstopu od okvirnega sporazuma.

člen

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo / odločitvami izrečena globa za prekršek,

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali kupca ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, posredniku kupca ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta okvirni sporazum ničen.

KONČNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev vseh pogodbenih določil in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Stranki se soglasni, da se za njuna medsebojna razmerja uporablja slovensko pravo.

člen

Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnga sporazuma se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

člen

Okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank po tej pogodbi.

člen

Okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank in ko prodajalec kupcu predloži zahtevana zavarovanja.

člen

Okvirni sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih en (1) izvodprejme kupec in en (1) izvod prodajalec.

V Ljubljani, dne ____________ V ______________, dne _______

KUPEC: PRODAJALEC:

____________________________ ____________________________

Priloga 7: Osnutek menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe

Prodajalec

______________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi z našo ponudbo št. ______________ z dne _____________ za javno naročilo št. JN 01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja, sklop ____ izročamo naročniku Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, bianko menico za zavarovanje resnosti naše ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.

Menična izjava je veljavna do največ do _______________ (rok veljavnosti ponudbe).

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

…………………………………………………………………………………….................................

(ime in priimek) (lastnoročni podpis)

V primeru, da:

umaknemo ali spremenimo našo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali
podamo v ponudbi neresnično izjavo ali dokazilo ali
zavrnemo sklenitev pogodbe oziroma ne priložimo naročniku bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,

pooblaščamo Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, da unovči izdano menico v vrednosti __________ EUR ter da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v zgoraj navedenem primeru.

Izdajatelj menice pooblašča Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, da menico domicilira pri banki ______________________, ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka __________________ oziroma pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z veljavnimi predpisi.

Izdajatelj menice se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu.

Predmetna izjava se šteje kot nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice, za plačilo omenjene menice.

Izdajatelj menice izrecno pooblašča Nomago d.o.o., Vošnjakova, 1000 Ljubljana, da na menico vpiše klavzulo “brez protesta”. Izdajatelj menice izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

________________ ______________________

(kraj in datum) (podpis in žig ponudnika)

Priloga:

1x bianko menica

Priloga 8: Osnutek menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Prodajalec

______________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

V skladu s pogodbo za javno naročilo št.01/2020 Dobava goriva, adblue in kurilnega olja sklop ______, sklenjeno dne ____________, med kupcem: ___________________________ in prodajalcem: ______________________________, je prodajalec dolžan izpolniti pogodbene obveznosti v roku, kakovosti in ceni, kot je to v navedeni pogodbi opredeljeno.

Na zahtevo kupca izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti ponudbe

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

..............................................................................................................................................

(Ime in priimek) (Lastnoročni podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višine _________ EUR, z besedo: ________________________________ 00/100 evrov, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše potrditve, da zgoraj navedeni prodajalec, svojih obveznosti ni izpolnil v skladu s pogodbenimi določili.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo _______________ oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek _______________ EUR.

Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu.

Izdajatelj menice izrecno pooblašča _____________________________, da na menico vpiše klavzulo “brez protesta”. Izdajatelj menice izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Ta menična izjava velja še najmanjtridesetdni (30) po preteku vseh garancijskih rokov.

________________ ______________________

(kraj in datum) (podpis in žig ponudnika)

Priloga:

1x bianko menica

1 Naročnik v zvezi s tem ponudnike opozarja, da se višina popusta in/ali cene na l/tekočine brez DDV iz obrazca Ponudbe iz 1. kroga pogajanj in iz 2. kroga pogajanj ne seštevata ( če npr. ponudnik ponudi v 1. krogu pogajanj popust 0,05 EUR in v 2. krogu pogajanj 0,06 EUR, se šteje, da je popust zvišal za 0,01 EUR in se upošteva popust iz 2. kroga pogajanj ). Naročnik zato posebej poudarja, da morajo ponudniki v obrazcu Ponudbe za 2. krog pogajanj ponuditi višji popust in/ali nižjo ceno na l/tekočine brez DDV, da se bo njihova ponudba za 2. krog pogajanj upoštevala.

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata