RAZPISNA DOKUMENTACIJA
OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
Številka: 430-0004/2014 Rogatec, 27.10.2014
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za javno naročilo:
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2015 in 2016)
Številka: 430-0004/2014 Rogatec, 27.10.2014
Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe
OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.
S spoštovanjem,
Župan Xxxxxx Xxxxxxx
Priloge:
1. Splošna določila javnega naročila
2. Navodila za izdelavo ponudbe
3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti gospodarskega subjekta
4. Obrazci, določeni za izdelavo ponudbe
5. Splošni pogoji za okvirni sporazum z izjavo in vzorec okvirnega sporazuma
6. Seznam relacij s prioritetami izvajanja zimske službe po posameznih sklopih
7. Popis del
1. PODATKI O NAROČNIKU
1. SPLOŠNA DOLOČILA JAVNEGA NAROČILA
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
2. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
3. OBJAVA JAVNEGA NAROČILA
Portal javnih naročil, dne 27.10.2014,
4. VRSTA POSTOPKA
Odprti postopek
5. PRAVNA PODLAGA
25. člen ZJN (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5 in 19/2014)
6. RAZDELITEV NA SKLOPE
Javno naročilo je razdeljeno na šest zaprtih sklopov1:
• Sklop 1: Rogatec, Brezovec
• Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas
• Sklop 3: Naselje Tlake
• Sklop 4: Sveti Jurij, Log
• Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log
• Sklop 6: Florijanski most - Strmec
Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. Ponudnik lahko poda ponudbo za en ali več zaprtih sklopov. Ponudnik mora ponuditi za predmet javnega razpisa za posamezen sklop ponudbo v celoti, ter se ne more prijaviti samo za izvajanje posameznih storitev v posameznem sklopu.
Z najugodnejšim/i ponudnik-om/i (po posameznih sklopih) bo sklenjen okvirni sporazum za leti 2015 in 2016. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Variantne ponudbe niso dovoljene.
7. OPCIJE
Opcije niso dovoljene.
8. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
60 dni od dneva, določenega za sprejemanje ponudb
9. ROK IZVEDBE OZ. DOBAVE
Zimska obdobja v letih 2015 in 2016.
10. JEZIK PONUDBE
Ponudnik mora ponudbo predložiti v slovenskem jeziku.
11. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
Nastopanje s podizvajalci je dovoljeno.
12. ROK PLAČILA S STRANI NAROČNIKA
30. dan od uradnega prejema računa
13. MERILO ZA IZBOR PONUDBE
Najnižja cena
14. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB
11.11.2014 do vključno 8.00 ure
15. NASLOV ZA POSREDOVANJE PONUDBE
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
1 Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru posameznega sklopa, drugače je izločen iz izbora za posamezen sklop.
Ponudnik lahko ponudbo predloži tudi osebno v tajništvu naročnika. Oprema ovojnice v skladu s priloženim obrazcem (OBR-1).
16. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
11.11.2014 ob 8.15 uri v prostorih naročnika – sejna soba Občine Rogatec
Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika (OBR-11). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
17. ZA PRAVILNOST PONUDBE MORA PONUDNIK PREDLOŽITI IZPOLNJENO NASLEDNJO DOKUMENTACIJO:
1. Ovojnica, nalepljena na zunanjo ovojnico ponudbe (OBR-1)
2. Prijava (OBR-2)
3. Zahtevano dokumentacijo iz 3. poglavja razpisne dokumentacije
4. Predračun / Ponudba (OBR-6)
5. V primeru, ko ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci:
- OBR-8
V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj z podizvajalci (za vsakega podizvajalca):
- OBR-2
- OBR-9
- OBR-9a
- dokazila, ki so navedena v 3. poglavju razpisne dokumentacije pod »Pogoji za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti ponudnika«
- pogodbo o sodelovanju pri izvedbi razpisanega javnega naročila
6. Izjava o dopustnih popravkih računskih napak (OBR-10)
7. V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s partnerji:
- pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba). Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
- OBR-2a (za vsakega izmed partnerjev)
- OBR-2b.
8. Parafiran in izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma
2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1. POGOJ ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
1.1. Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. DODATNA POJASNILA
2.1. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku, določenem z ZJN-2, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil ali po elektronski pošti najkasneje sedem dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, do 10.00 ure, to je do 4.11.2014. Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.
2.2. Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
2.3. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila.
2.4. Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, vključno z morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.
3. OBVEŠČANJE
3.1. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.
4. OBLIKA PONUDBE
4.1. Ponudnik mora na zunanjo ovojnico ponudbe nalepiti pravilno izpolnjen obrazec OBR-1 – Ovojnica.
4.2. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.
4.3. Naročnik bo zavrnil vse nepopolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz postopka in bodo zaprte vrnjene ponudniku.
4.4. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Ponudnik mora parafirati in žigosati vsak list ponudbene dokumentacije. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
4.5. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.
4.6. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.
4.7. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.
5. UMIK IN SPREMEMBA PONUDBE
5.1. Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.
5.2. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici (OBR-1) označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
6. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
6.1. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6.2. Naročnik bo z izbranim kandidatom za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum.
7. CENA RAZPISANIH DEL
7.1. Končna cena mora biti v evrih in mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV), popuste, rabate.
7.2. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
7.3. Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu »fiksnih cen na enoto«.
7.4. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) cen.
7.5. Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih verodostojno utemelji v skladu s 49. členom ZJN-2.
8. RAČUNSKE NAPAKE
8.1. V primeru ugotovitve računskih napak bo naročnik računske napake odpravil skladno z 78. členom ZJN-2.
8.2. Na poziv naročnika mora ponudnik vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popraviti v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako, da napako prečrta in zraven le-te napiše pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdi, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od ponudbe.
9. CELOVITOST PONUDBE
9.1. Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela za posamezni sklop.
10. PONUDBA S PODIZVAJALCI
10.1. V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v ponudbeni dokumentaciji navesti vse podizvajalce ter katera dela bo izvajal s podizvajalcem. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.
10.2. Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje, da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o izvedbi javnega naročila.
10.3. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
10.4. Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so podatki, navedeni v sedmem odstavku 71. člena ZJN-2. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.
10.5. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca iz ponudbe le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
11. SKUPNO NASTOPANJE
11.1. Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev glede na tretji odstavek 4. člena ZJN-2. Skupina gospodarskih subjektov mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
11.2. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti:
- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz pogodbe,
- glavnega nosilca izvedbe obveznosti po pogodbi, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po pogodbi,
11.3. Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
11.4. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
11.5. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži kot priloga ponudbene dokumentacije.
11.6. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.
11.7. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz osebne in poklicne sposobnosti ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
12. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
12.1. Naročnik si pridržuje pravico skladno z 80. členom ZJN-2 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti oz. odstopiti od izvedbe javnega naročila.
12.2. Zaradi ustavitve, zavrnitve ponudb oz. odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ni odškodninsko odgovoren.
13. PREVERITEV RESNIČNOSTI PODATKOV
13.1. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
14. ZAUPNOST PODATKOV
14.1. Podatki, ki jih ponudnik določi za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročila. Naročnik zagotavlja, da jih bo varoval kot poslovno skrivnost.
Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Javni podatek je količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.
Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to
naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.
15. PLAČILNI POGOJI
15.1. Rok plačila s strani naročnika je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije za veljavno proračunsko leto.
15.2. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci, bo glavni izvajalec v pogodbi pooblastil naročnika za izvajanje neposrednih plačil vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Ostale pogoje neposrednih plačil podizvajalcem določa vsakokratni predpis, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju, s katerimi potencialni ponudnik mora soglašati.
15.3. Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
16. PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH
16.1. Izbrani ponudnik je dolžan na poziv naročnika posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
17. PRAVNO VARSTVO
17.1. Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno skladno z veljavno zakonodajo (ZPVPJN).
17.2. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni s 25. členom ZPVPJN.
17.3. Po prejemu odločitve o oddaji naročila je rok za vložitev revizijskega zahtevka 8 delovnih dni.
3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI
PONUDNIKA
1. POGOJI ZA PRIZNANJE OSNOVNE IN POKLICNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
1.1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register
Veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava
Opomba: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
1.2. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudniku ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.
Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2B.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava
Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
1.3. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: kot sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju
z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
Dokazilo: OBR-4 : Izjava o nekaznovanosti
Opomba: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko kandidat da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
1.4. Ponudnik mora soglašati, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: OBR-5 : Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
Opomba: Pooblastilo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji
2. POGOJI ZA PRIZNANJE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
2.1. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR.
2.2. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR
Dokazilo: OBR-3 : Izjava
2.3. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega računa.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava in potrdila poslovnih bank, ki vodijo račun ponudnika
2.4. Ponudnik ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba oz. jo bo zavaroval po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava
3. POGOJI ZA PRIZNANJE TEHNIČNE IN/ALI KADROVSKE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
3.1. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila
Dokazilo: OBR-7 : Izjava
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.
4. RAZPISNI OBRAZCI
OBR-1
OVOJNICA
Pošiljatelj: Naziv: Naslov: | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : Datum: Ura: Zap. št.: Podpis: žig |
Javno naročilo: OPRAVLJANJE STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI ROGATEC Prijava na sklop št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ustrezno obkrožiti) | Prejemnik : OBČINA ROGATEC Pot k ribniku 4 3252 ROGATEC |
PONUDBA - NE ODPIRAJ! | |
OBR-2
PRIJAVA
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
PODATKI O PONUDNIKU
Firma oz. ime | |
Zakoniti zastopnik | |
ID za DDV | |
Številka TRR | |
Matična številka | |
Naslov | |
Št. registracije | |
Datum registracije | |
Registrsko sodišče | |
Številka telefona | |
Številka telefaksa | |
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika | |
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje | |
Odgovorna oseba za izvajanje okvirnega sporazuma | |
Odgovorna oseba za podpis pogodbe |
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-2a
SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU
Partnerji (v primeru skupnega nastopanja) | |
Firma oz. ime (partner 1) | |
Št. registracije | |
Datum registracije | |
Registrsko sodišče | |
Firma oz. ime (partner …) | |
Št. registracije | |
Datum registracije | |
Registrsko sodišče | |
Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi.
Obvezni prilogi:
- pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina xxxxxxxxxx,
- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-2b
IZJAVA PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
IZJAVLJAMO,
da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
OBR-3
IZJAVA
V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščenec ponudnika izjavljam:
- da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,
- da smo določila povabila, navodila in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe,
- da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem povabilu in navodilu,
- da bomo v primeru izbire naše ponudbe oz. po podpisu okvirnega sporazuma predložili vsa zahtevana zavarovanja posla, vključno s kopijo zavarovalne police ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da imamo zavarovano dejavnost, na katero se nanaša naša ponudba ,
- da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi odškodninsko) odgovornost,
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,
- v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni,
- da soglašamo s plačilnim rokom, določenim z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
- da soglašamo z načinom neposrednega plačila podizvajalcem,
- da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku okvirnega sporazuma in ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil:
- če bomo podali neresnične podatke,
- če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev,
- če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe,
- kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene okvirni sporazum. Potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, prav tako nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oz. z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
- nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju,
- kot gospodarski subjekt nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, prav tako pa nam ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage oz. teh informacij nismo zagotovili,
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2B;
- na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR;
- na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR;
- da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu nismo imeli blokiranega/ih računa/ov,
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od petnajst (15) dni od roka za oddajo ponudb.
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register in imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če ga zakon zahteva),
- V skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) ponudnik oz. odgovorne osebe ponudnika izjavljamo, da v subjektu, ki oddaja ponudbo na javno naročilo, funkcionar Občine Rogatec ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
- da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-4
IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI
V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed partnerjev / podizvajalcev.
Prav tako izjavo poda vsak izmed zakonitih zastopnikov ponudnika / partnerja / podizvajalca.
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Kot zakoniti zastopnik ponudnika / partnerja / podizvajalca potrjujem izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: kot sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-5
POOBLASTILO za pridobitev osebnih podatkov
V primeru več zastopnikov ponudnikov se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej.
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene zgoraj navedenega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje
PONUDNIK | |
Naslov | |
ID za DDV | |
Matična številka | |
Št. vpisa v register |
ZAKONITI ZASTOPNIK | |
Ime in priimek | |
Stalno prebivališče | |
Poštna številka in kraj | |
Matična številka (EMŠO) | |
Datum, kraj in občina rojstva | |
Državljanstvo | |
Prejšnji priimek | |
Podpis zakonitega zastopnika |
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-6
Ponudnik | |
Naslov |
PREDRAČUN / PONUDBA
št.:
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
SKLOP 1: ROGATEC-BREZOVEC
PONUDBENA VREDNOST: EUR
- % popust: EUR SKUPAJ: EUR
+9,5% DDV: EUR
VSE SKUPAJ: EUR
SKLOP 2: DONAČKA GORA –TLAKE, VIČA VAS
PONUDBENA VREDNOST: EUR
- % popust: EUR SKUPAJ: EUR
+9,5% DDV: EUR
VSE SKUPAJ: EUR
SKLOP 3: NASELJE TLAKE
PONUDBENA VREDNOST: EUR
- % popust: EUR SKUPAJ: EUR
+9 ,5% DDV: EUR
VSE SKUPAJ: EUR
SKLOP 4: SV. XXXXX IN LOG
PONUDBENA VREDNOST: EUR
- % popust: EUR SKUPAJ: EUR
+9,5% DDV: EUR
VSE SKUPAJ: EUR
SKLOP 5: ŽAHENBERC-SPODNJI LOG
PONUDBENA VREDNOST: EUR
- % popust: EUR SKUPAJ: EUR
+9,5% DDV: EUR
VSE SKUPAJ: EUR
SKLOP 6: FLORIJANSKI MOST-STRMEC
PONUDBENA VREDNOST: EUR
- % popust: EUR SKUPAJ: EUR
+9,5% DDV: EUR
VSE SKUPAJ: EUR
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-7
Ponudnik | |
Naslov |
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za izvedbo naročila zagotavljamo:
- najmanj naslednje tehnične zmogljivosti: traktor (razen sklop 6), tovornjak (sklop 6), plug za sneg ter vso ostalo potrebno opremo za izvedbo javnega naročila
Navedene tehnične zmogljivosti izpolnjujejo zahteve predpisov in standardov, uveljavljenih v Sloveniji in v Evropski uniji, zahteve, navedene v tehničnem popisu del tega naročila ter zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah za javne ceste.
V kolikor nas bo naročnik pozval, bomo v določenem roku predložili vsa zahtevana dokazila (dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu, ali drug ustrezen dokument) o zagotovitvi zgoraj navedenih tehničnih zmogljivosti.
Za vsako spremembo (prodaja, odpis, prekinitev pogodbe o najemu, ali podobno) z opremo za zimsko vzdrževanje cest zagotavljamo najmanj enakovredno zamenjavo.
Seznanjeni smo:
- da je izjava sestavni del dokumentacije, na osnovi katere bo naročnik presojal o sposobnosti posameznega ponudnika za izvedbo posla;
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-8
Ponudnik | |
Naslov |
IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Opomba:
- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.
Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-9
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Zap. št. | Naziv podizvajalca | Vrsta del, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. |
* Opomba: obrazec se lahko kopira, v kolikor število postavk ne zadostuje za vse podizvajalce ponudnika.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-9a
IZJAVA PODIZVAJALCEV
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Na zahtevo ponudnika
Ponudnik | |
Naslov |
za ponudbo na zgoraj navedeni razpis pod materialno in kazensko odgovornostjo
IZJAVLJAMO,
da soglašamo z neposrednim izvajanjem plačil podizvajalcem, kot je opredeljeno z razpisno dokumentacijo in predpisom, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju
Naziv podizvajalca: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
ID za DDV: | |
Zakoniti zastopnik: | |
Kontaktna oseba: | |
Tel. št.: | |
TRR: |
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
OBR-10
Ponudnik | |
Naslov |
IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Izjavljamo, da v fazi ocenjevanja ponudb za predmetno javno naročilo dovoljujemo naročniku popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak.
Računske napake lahko naročnik odpravi na način, določen z 78. členom ZJN-2.
Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popravili v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako, da bomo napako prečrtali in zraven le-te napisali pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdili. Zavedamo se, da se bo v nasprotnem primeru štelo, da smo odstopili od ponudbe.
Za vse neodkrite napake odgovarjamo sami. Potrditev odprave napak:
- znesek opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik, v skladu z zgoraj opisanim postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.
Izrecno izjavljamo, da se ta izjava šteje kot soglasje, opredeljeno v drugem odstavku 78. člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-11
POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
Opomba: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb
Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
Predmet javnega naročila
Pooblastitelj | |
Naslov | |
Zakoniti zastopnik |
Pooblaščenec | |
Razmerje do ponudnika |
Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:
1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb in
2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-12
5. SPLOŠNI POGOJI ZA OKVIRNI SPORAZUM Z IZJAVO IN VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
DEFINICIJE:
1. »Naročnik« je pravna oseba, ki bo z izvajalcem sklenil okvirni sporazum o izvedbi del. Obseg del je razviden iz popisa del.
2. “Izvajalec“ je pravna oseba, ki je na osnovi okvirnega sporazuma ter ostale dokumentacije (razpisni pogoji z navodili ponudnikom, popis del, splošni pogoji za okvirni sporazum) sprejela obveznost za izvedbo del, ki so razvidna iz popisa.
3. “Predstavnik“ je zastopnik strank z nalogo, da rešuje skupno vse nastale probleme in tako omogoči nemoten potek del.
Predstavnika nimata pravice spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz okvirnega sporazuma in njenih sestavnih delov.
Predstavnik naročnika ima pravico kontrolirati delo izvajalca, z upoštevanjem določil okvirnega sporazuma in razpisne dokumentacije.
4. »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika - izvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno vezana s tem predmetom javnega naročila
PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI:
5. Izvajalec ne more prenesti nobene svoje obveznosti na tretjo osebo, če za to ni dobil pisnega soglasja naročnika.
6. Izvajalec mora zagotavljati, da bo v primeru, če bo delo opravljal s podizvajalci, naročnika pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
OKVIRNI SPORAZUM:
7. Sestavni deli okvirnega sporazuma so: splošni pogoji, ponudba izvajalca, razpisni pogoji z navodili ponudnikom.
8. V kolikor kateri od členov ali njegovih sestavnih delov ni medsebojno usklajen in omogoča različno tolmačenje, je pravilna razlaga po naslednjem vrstnem redu:
- pogodba
- splošni pogoji
- razpisni pogoji z navodili ponudnikom.
HRANJENJE IN RAZPOLAGANJE S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO
9. Dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne dokumentacije v svojem arhivu.
SPREMEMBA CENE
10. Pogodbena cena je za leto 2015 in 2016 fiksna, zato izvajalec ni upravičen do spremembe pogodbene cene.
ROK PLAČILA
11. Rok plačila je 30. dan po prejemu potrjene situacije oz. računa oz. v skladu v skladu s 26. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013 in 38/2014).
OBDOBJE VELJAVNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA
12. Sporazum se sklepa za leti 2015 in 2016 in začne veljati s 1.1.2015, preneha pa veljati z 31.12.2016.
PREKINITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA
13. Naročnik lahko prekine okvirni sporazum v naslednjih primerih:
• zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo
• zaradi nestrokovnega in nekvalitetnega dela.
Okvirnega sporazuma ni mogoče prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.
14. Izvajalec lahko prekine okvirni sporazum v primeru:
- če naročnik ne izpolnjuje obveznosti,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti del iz okvirnega sporazuma.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika, lahko izvajalec prekine okvirni sporazum šele potem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 8 delovnih dni, pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.
15. Okvirni sporazum je možno prekiniti le s pisno izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti natančno navedeno določilo, na podlagi katerega se okvirni sporazum prekinja.
16. Če pride do prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vso opravljeno delo in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve.
17. Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.
18. Če stranke prekinejo okvirni sporazum, rešujejo vsa sporna vprašanja, ki nastanejo s prekinitvijo sporazuma na pristojnem sodišču v Celju.
IZJAVA
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu s temi splošnimi pogoji.
PONUDNIK
(žig in podpis pooblaščene osebe)
OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC,
ki jo zastopa župan Xxxxxx XXXXXXX,univ.dipl.inž. (v nadaljevanju naročnik)
ID št. za DDV: SI 47348429
matična številka: 5883938 in
, ki jo zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV:
matična številka:
sta sklenili naslednji
OKVIRNI SPORAZUM ZA SKLOP ŠT.
1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25.
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec«, objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne , pod št. objave , razdeljeno na več sklopov.
Dela, dogovorjena s tem sporazumom, obsegajo vsa dela po ponudbenem predračunu izvajalca, št.
.
Sporazum se sklepa za sklop, št. .
Sporazum se sklene za obdobje dveh leti in sicer od 1.1.2015 do 31.12.2016.
2. člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo izvajalca.
3. člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.
Da bo naročnik izključil izvajalca, če bo nekorektno, nestrokovno in nepravočasno izpolnjeval določila tega sporazuma in program vzdrževanja cest.
V obvestilu o izključitvi stranke iz tega sporazuma mora naročnik navesti tudi razloge in dokazila na katera se sklicuje.
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.
Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
Izvajalec se tudi obvezuje:
− prevzeta dela rednega zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest opravljati po programu, sestavljenem na podlagi normativov in standardov za redno zimsko vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
− da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela,
− da izvaja dodatna opravila izven tega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist,
− da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzornika o pričetku in lokaciji del,
− da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
− da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
− da je zavarovan za odgovornosti za škodo iz dejavnosti zimskega vzdrževanja cest, poti in javnih površin, kar je dokazal s predložitvijo dolgoročne police za obdobje trajanja zimske službe, od 1.1.2015-15.3.2015, ter od 15.11.2015-15.3.2016 in od 15.11.2016-31.12.2016
− za stanje prevoznosti cestne mreže in objektov na cestah je izvajalec odgovoren samo za obseg del iz dogovorjenega programa, ki ga je naročnik potrdil in zagotovil za ta dela tudi finančna sredstva,
− dajati tolmačenje o izvršenih pogodbenih delih ter podati kratko poročilo o opravljenih delih,
− izvajalec bo predstavniku naročnika omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in upošteval njegova navodila.
− pisno in pravočasno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko izvršitev nalog.
− izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za postopek sanacije povzročene škode (npr. škoda na elementih ceste oz. opremi, poškodba ograje, avtomobila na parkirišču,…)
− po koncu izvajanja zimske službe, najkasneje do 1. aprila, je potrebno odstraniti ostanek posipnih materialov.
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru če naročnik s tem soglaša.
Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.
4. člen
Cene, po predračunu številka , z dne , so za obdobje trajanja okvirnega sporazuma fiksne.
Skupna predračunska vrednost po predračunu iz prvega odstavka tega člena znaša
, ki zajema 9,5 % davek na dodano vrednost.
Naročnik ima sredstva zagotovljena v proračunu Občine Rogatec, proračunska postavka/konto: 421331; 421332; 421333/4022030 - Pluženje in posip lokalnih cest
5. člen
Obračun del se vrši po dejansko izvršenih količinah, ki jih je izvajalec dolžan naročniku dokazati tedensko, s predložitvijo dnevnika izvajanja zimskega vzdrževanja, podpisanega s strani g. Xxxxxx Xxxxxxxx, ki je koordinator del in nadzornik kvalitete in količine opravljenega dela s strani naročnika. Izvajalec bo naročniku za opravljena dela rednega vzdrževanja izstavljal mesečne račune, do 10. v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu.
Naročnik bo navedeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca, št.:
, odprt pri , 30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok prične teči z naslednjim dnem, ko naročnik uradno prejme listino in se spremeni ob morebitni spremembi Zakona o izvrševanju proračunov.
V primeru, če se dela izvajajo s podizvajalci, se plačila izvajajo neposredno podizvajalcu.
IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALCI
6. člen
(Opomba: 6. člen velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj
z izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta točka črta).
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: naslov: matična št. Ident. št. za DDV: .
TRR št. VRSTA DEL (predmet, količina): kraj izvedbe:
rok izvedbe:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: naslov: matična št. Ident. št. za DDV: .
TRR št. VRSTA DEL (predmet, količina): kraj izvedbe:
rok izvedbe:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: naslov: matična št. Ident. št. za DDV: .
TRR št. VRSTA DEL (predmet, količina): kraj izvedbe:
rok izvedbe:
Obvezna sestavina te pogodbe je OBR-9, OBR-9a iz razpisne dokumentacije, izpolnjeni za vsakega posameznega podizvajalca v skladu z zahtevami 71. člena ZJN-2.
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.
V primeru zamenjave podizvajalca, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter pogodbo z novim podizvajalcem.
V primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov, izvajalec, ki je nosilec posla (vodilni partner) prevzema vse pravice, dolžnosti, odgovornost in obveznosti do naročnika za izvedbo del. Naročnik ne prevzema nobenih finančnih in drugih obveznosti do ostalih gospodarskih subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila na podlagi sklenjenega pravnega akta (sporazuma ali pogodbe) o skupni izvedbi javnega naročila. Izvajalec se zavezuje, da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom.
Izvajalec se zavezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev.
7. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
8. člen
Predstavnik naročnika in skrbnik sporazuma na strani naročnika je Xxxxx Xxxxxx.
Predstavnik izvajalca in oseba, odgovorna za izvajanje tega sporazuma s strani izvajalca je
, tel: , e-pošta: .
9. člen
Naročnik lahko prekine okvirni sporazum v naslednjih primerih:
• zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo
• zaradi nestrokovnega in nekvalitetnega dela.
Okvirni sporazum ni mogoče prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti. Izvajalec lahko prekine okvirni sporazum v primeru:
- če naročnik ne izpolnjuje obveznosti,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti del iz okvirnega sporazuma.
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal v pisni obliki. Če izvajalec na poziv naročnika ne odpraviti pomanjkljivosti in napake, lahko naročnik unovči predložene finančne instrumente za kvalitetno izvedbo del in naroči storitev po drugem izvajalcu na račun izvajalca storitve.
O izključitvi, naročnik pisno obvesti izvajalca.
10. člen
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
11. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
12. člen
Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Številka: 430-0004/2014
Kraj in datum: Kraj in datum:
IZVAJALEC:
NAROČNIK:
Občina Rogatec župan
Xxxxxx XXXXXXX
6. SEZNAM RELACIJ S PRIORITETAMI IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE PO POSAMEZNIH SKLOPIH
1. SKLOP: ROGATEC- BREZOVEC
ZŠ | PRIORITETA I. | PRIORITETA II. | PRIORITETA III. |
1. | JP 858790 PEŠPOT KAPELA-ŽERAK | BENCINSKI SERVIS - KURILNICA | JP 858870-KAPELA-LORGER-KUČIŠ- VNUČEC |
2. | LZ 858120 VRTEC –STIPLOVŠEK (Strmolska) | OBRTNA CONA | JP 858010 XXXXXXXXX-XXXXX ( Celjska) |
3. | ŽELEZNIŠKA POSTAJA | JP 858100 - KOCENOVA UL.GERŠAK- KUNEJ | JP 858020 POT CELJSKIH GROFOV- OSET- SPUDIČ |
4. | AVTOBUSNA POSTAJA | LC 858160 - LERCHINGERJEVA UL. | LC 358090 –POKOPALIŠČE –ŠTURBEJ- KRAJEK |
5. | LZ 358100-AMBULANTA –OBČINA( Steklarska) | LC 858090 - OBRTNIŠKA UL. | HEBL – VIHER - BREZJE |
6. | MEJNI PREHOD ROGATEC | LC 358090 - SLOMŠKOVA UL. | KRIŽANEC (REZANC) |
7. | LC 358090 – KITAK XXXXXX | XXXXX-KITAK | |
8. | JP 858470 TRŠKE GORCE -NOVA CESTA – R III - 689 | LUŽAR – XXXXXXXX - ARTIČ | |
9. | JP 858080 – SONČNA XX. | PARKIRIŠČA STARA ŠOLA, DVOREC STRMOL, POKOPALIŠČE | |
10. | JP 858090 – ŠORLIJEVA XX. | POT K RIBNIKU – BOŽAK -POLAJŽER | |
11. | JP 358140 - ULICA BRATOV ŠANDA | ||
12. | LZ 358110 – MAJSTROVA XX. | ||
13. | JP 858140 -TEPEŠEV GRABEN | ||
14. | JP 858130 – VINSKA POT | ||
15. | JP 858080 – STRMA XX. | ||
16. | JP 858040 – HOFMANOVA XX. | ||
17. | JP 858140 – TEPEŠEV GRABEN | ||
18. | JP 858170 – OB SOTLI | ||
19. | XXXXXXXX - ŠTURBEJ | ||
20. | PLOČNIKI (Rogatec – Gorenje, Rogatec – Brezovec, Trg) | ||
21. | DVOREC STRMOL – OKOLICA - ŠOLMAN |
2. SKLOP: DONAČKA GORA-TLAKE, VIČA VAS
ZŠ | PRIORITETA I. | PRIORITETA II. | PRIORITETA III. |
1. | LC 358070(FL. MOST – TLAKE) - LUPINŠEKI | LC 358040 – XXXXX XXXXXX | RC II 432 - VANTUR |
2. | LC 358040 (RUDIJEV DOM)- GORNJA VAS | LC 358040 KRIŽIŠČE – RUDIJEV DOM | RC II 432 –BREŽNIK |
3. | LC 358040 RUDIJEV DOM-KRIŽIŠČE | RC II 432 -ŠMIT | |
4. | RC II 432 XXXXX, XXXXX | ||
5. | PLINSKA POSTAJA | ||
6. | RC II 432 –PINJUŠIČ | ||
7. | RC II 432- LONČARIČ | ||
8. | RC II 432 - STRMEC – ŠTABUS | ||
9. | RC II 432 - KRUŠIČ | ||
10. | RC II 432 - PLAVČAK | ||
11. | RC II 432 – PERKOVIČ | ||
12. | RC II 432 – REBIČ, FRIC | ||
13. | RC II 432 - RORŠEK | ||
14. | LC 358070 - KRIVCI | ||
15. | LC 358070 - FRIC |
16. | LC 358070 - VREŠ | ||
17. | LC 358070 - DROVENIK | ||
18. | LC 358070 - FRIC-DEVCE- ČANČALA | ||
19. | DEVCE - KOVAČIČ | ||
20. | LC 358040 – SV. DONAT |
3. SKLOP: NASELJE TLAKE
ZŠ | PRIORITETA I. | PRIORITETA II. | PRIORITETA III. |
1. | LC 358070 FL. MOST – ŠOLA DONAČKA GORA | LC 358040 GAS. DOM - TLAKE | LC 358070 – 358040 XXXXXXXXX |
2. | ŠOLA DONAČKA GORA | RC II 689 - KORAŽIJA (JEŽIŠJE) | LC 358040 PLAVČAKI,PELEKI,TRANSFORMATOR |
3. | ŠOLA ROGATEC | RC II 689 – CIGLENCA - ŠKRBADJEK | |
4. | MUZEJ NA PROSTEM | ||
5. | KONJENIŠKI KLUB IN PARKIRIŠČE |
4. SKLOP : SV. XXXXX IN LOG
ZŠ | PRIORITETA I. | PRIORITETA II. | PRIORITETA III. |
1. | G2 –107 - 358023 – HUSTIČ – ZG. LOG | RC II 689 – VREŠ (ČAPOZ) | RC II 689 – ŠERCI VRABIČ -DUCMANI |
2. | LC 358023 - CERIJE | RC II 689 - RAPASNO | G2 –107 - XXXXXX XXXX |
3. | CERIJE – BELE ZORA - SEKUJATEK | RC II 689 – S. XXXXX – BUKŠEK - BELE | G2 –107 - VIDINA – XXXXX -XXXXXXX |
4. | CERIJE – SPLUVEK - KORES | RC II 689 – GJAČE –KRIVEC -POLAJŽER | LC 358023 - VIKENDI |
5. | CERIJE - VODUŠEK | RC II 689 – VALANT - LINKECI | LC 358023 - CUREKI |
6. | VODUŠEK - GUNEJ | LC 358030 – BELE – MIKOLIČ | LC 358023 – PLAVČAK SL. |
7. | RC II 689 – 358042 ŽAHENBERC – ZG. LOG | LC 358023 – KUBALE | LC 358042 - KALIŠJE |
8. | LC 358041 – ZG.LOG – SV. ROK | LC 358023 - PECIGOS | LC 358042 – LIPEKI |
9. | LC 358041 – OSVALDIČ – SV. ROK | LC 358023 - PAVLOVIČ | LC 358042 – FIDERŠEK (BELČKA) |
10. | GASILSKI DOM – HALUŽAN – ŠOLA | VODUŠEK – ZAVRŠKI (REZBAR) | LC 358042 – KUBALE (DARINKA) |
11. | G2 – 107 - ŽELEZNIŠKA POSTAJA | LC 358042 – SV. ROK - POKOPAKIŠČE | LC 358042 - DOKLČ |
12. | G2 – 107- 358020 DOBOVEC- TLIČNO LOG | G2 – 107- MEJNI PREHOD | LC 358042 – KRIŽANEC (ŠKORJANEC) |
13. | LC 358042 - PODKRIŽNIK | ||
14. | LC 358042 – POTOČNIK | ||
15. | LC 358042 – JOZLEKI – DOLF | ||
16. | LC 358042 - PILDEKI | ||
17. | LC 358042 – CAJZEK | ||
18. | LC 358042 - ŠKRBINCI | ||
19. | G2 – 107 - ARTIČ MICIKA | ||
20. | G2 – 107 - XXXXX - XXXXXXXXX | ||
21. | G2 – 107 - POLAJŽER - PLEMENITAŠ | ||
22. | G2 – 107 - LINIKA | ||
23. | G2 -107 - ADELA | ||
24. | LC 358020 – XXXXX XXX | ||
25. | LC 358020 – XXXXX - XXXXX | ||
26. | LC 358020 – BLAGOVJEK- POTOČNIK | ||
27. | LC 358020 – LIPOVEC (LD) | ||
28. | LC 358020 – NJIVICE |
5. SKLOP: ŽAHENBERC – SP. LOG
ZŠ | PRIORITETA I. | PRIORITETA II. | PRIORITETA III. |
1. | LC 358010 – ŽAHENBERC DO G2 - 107 | LC 358010 – XXXXXXXX XXXXX | LC 35010 - PEČELEK |
2. | LC 358030 – KUTERNIK – ŽAHENBERC | LC 358030 – VIDEKI - KRIŽANEC | LC 358010 - CMOKI, BELE, KUČIŠ |
3. | LC 358030 – PLAVČAK - KORES | LC 358010 – POTOČNIK (KOLAREK) | |
4. | LC 358030 – PLAVČAK - KIDRIČI | LC 358010 – KITAK (GRADNSKI) | |
5. | LC 358010 - TREBŠE | ||
6. | LC 358 010 – ŠMIT | ||
7. | LC 358 010 – GAJŠEK – BUKŠEK GUST |
JP – javna pot
LC – lokalna cesta
LZ – lokalna zbirna cesta
RCIII 689 – regionalna cesta (Kuzminci – Žetale –Rogatec) RCII 438 – regionalna cesta (Rogatec – Majšperk)
G2 107 glavna cesta (Šentjur - Dobovec)
6. SKLOP: FLORJANSKI MOST – STRMEC
Dodatne informacije glede relacij za zimsko vzdrževanje lokalnih cest: Xxxxx Xxxxxx, tel: 03/000 00 00.
Ponudnik: ……………………………………
…………………………………...
Naročnik: Občina Rogatec Pot k ribniku 4
3252 Rogatec
PREDRAČUN, št.
Javno naročilo je razdeljeno na več zaprtih sklopov2. Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. Ponudnik lahko poda ponudbo za en ali več zaprtih sklopov.
Upoštevane so okvirne letne količine. Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh let, leto 2015 in leto 2016.
Sklop 1: Rogatec, Brezovec
Zap. št. | Opis dela | Xxxxx | Predvidena letna količina | Cena enote v EUR brez DDV | Cena letno v EUR brez DDV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
1. | pluženje ceste | ura | 125 | ||
2. | posipavanje ceste | ura | 40 | ||
3. | pluženje in posipavanje ceste | ura | 10 | ||
4. | SKUPAJ LETNO BREZ DDV | ||||
5. | DDV 9,5% | ||||
6. | SKUPAJ LETNO Z DDV | ||||
Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas
Zap. št. | Opis dela | Xxxxx | Predvidena letna količina | Cena enote v EUR brez DDV | Cena letno v EUR brez DDV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
1. | pluženje ceste | ura | 250 | ||
2. | posipavanje ceste | ura | 70 | ||
3. | pluženje in posipavanje ceste | ura | 20 | ||
4. | SKUPAJ LETNO BREZ DDV | ||||
5. | DDV 9,5% | ||||
6. | SKUPAJ LETNO Z DDV | ||||
2 Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru posameznega sklopa, drugače je izločen iz izbora za posamezen sklop.
Sklop 3: Naselje Tlake
Zap. št. | Opis dela | Xxxxx | Predvidena letna količina | Cena enote v EUR brez DDV | Cena letno v EUR brez DDV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
1. | pluženje ceste | ura | 80 | ||
2. | posipavanje ceste | ura | 20 | ||
3. | pluženje in posipavanje ceste | ura | 10 | ||
4. | SKUPAJ LETNO BREZ DDV | ||||
5. | DDV 9,5% | ||||
6. | SKUPAJ LETNO Z DDV | ||||
Sklop 4: Sveti Jurij, Log
Zap. št. | Opis dela | Xxxxx | Predvidena letna količina | Cena enote v EUR brez DDV | Cena letno v EUR brez DDV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
1. | pluženje ceste | ura | 200 | ||
2. | posipavanje ceste | ura | 70 | ||
3. | pluženje in posipavanje ceste | ura | 20 | ||
4. | SKUPAJ LETNO BREZ DDV | ||||
5. | DDV 9,5% | ||||
6. | SKUPAJ LETNO Z DDV | ||||
Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log
Zap. št. | Opis dela | Xxxxx | Predvidena letna količina | Cena enote v EUR brez DDV | Cena letno v EUR brez DDV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
1. | pluženje ceste | ura | 80 | ||
2. | posipavanje ceste | ura | 130 | ||
3. | pluženje in posipavanje ceste | ura | 10 | ||
4. | SKUPAJ LETNO BREZ DDV | ||||
5. | DDV 9,5% | ||||
6. | SKUPAJ LETNO Z DDV | ||||
Sklop 6: Florijanski most - Strmec
Zap. št. | Opis dela | Xxxxx | Predvidena letna količina | Cena enote v EUR brez DDV | Cena letno v EUR brez DDV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
1. | pluženje ceste | ura | 5 | ||
2. | posipavanje ceste | ura | 20 | ||
3. | pluženje in posipavanje ceste | ura | 5 | ||
4. | posipni material - pesek posipni material - sol | m3 | 40 | ||
5. | m3 | 20 | |||
6. | SKUPAJ LETNO BREZ DDV | ||||
7. | DDV 9,5% | ||||
8. | SKUPAJ LETNO Z DDV | ||||