SİPARİŞ KOŞULLARI R12018/08/01
SİPARİŞ KOŞULLARI R12018/08/01
1. Aşağıdaki şartlar Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. sipariş mektubunda aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, tüm siparişler için geçerlidir. Belirlenen bu şartlar siparişin ana unsuru olduğundan; sipariş mektubunda tedarikçinin imzası bulunmasa dahi, siparişin kabulü veya yerine getirilmesi, bu şartlarda tedarikçi tarafından aynen ve kesin olarak kabul edilmiş demektir.
2. Tedarikçinin teslimat karşılığı düzenlediği faturalarda; irsaliye numarası ve tarihi ile, ilgili sipariş numarası mutlaka yer alacak, bu bilgiler; birden fazla malın aynı anda fatura edilmesi halinde, faturadaki sıraya uygun olarak alt alta yazılacaktır.
3. Tedarikçinin, irsaliye tarihinden itibaren, V. U. Kanunu’na göre; on gün içinde fatura kesme zorunluluğu vardır (mümkün olduğu kadar, irsaliye ile birlikte fatura gönderilecektir).
4. Tedarikçi tarafından sevk edilen mallar Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. fabrika sahası içinde ve araç üzerinde teslim alınacaktır. Tedarikçi teslim edilen malları; yükleme, nakliye, boşaltma ve bekleme sırasında; hasar görmeyecek şekilde, uygun ambalajlar içinde göndermekten sorumludur. Özel bir anlaşma ile, nakliye giderlerinin Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. tarafından karşılanması durumunda dahi, mallar daima Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...ambarında siparişe uygun ise teslim alınacak ve Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. ambarına gelişlerindeki miktar ve ağırlıklar, tesellümde esas alınacaktır.
Mallar ile ilgili bütün rizikolar anca Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. yetkilileri tarafından
fabrika ambarında teslim alındıktan sonra Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...’ye ait olacaktır.
5. Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş..,teslimat programında belirtilen miktarı aşan veya siparişe uygun olmayan sevkıyatlar için; malı araç üzerinden indirmeden, iade etmekte veya emanate almakta serbesttir.
6. Sevkıyat performansı, Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. tarafından izlenmektedir. Sevkıyatların %100 zamanında yapılması için, tedarikçi ile uyum içinde olacaktır.
7. Sevkıyatın, yürürlükteki Teslimat Programı’na göre, eksik ve/veya geç yapılması durumunda Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş..; tedarikçiye malın zamanında teslim edilmeyen miktarı bedelinin, gecikilen her takvim günü için %0,3 oranında gecikme cezası uygulayacak ve sevkıyatın geç yapılmış olmasından dolayı uğradığı zararı tazmin hakkına sahip olacaktır.
8. Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. tarafından sipariş edilen tüm mallar, tedarikçi
tarafından üretilip, kendi bünyesinde Kalite Kontrolü yapıldıktan sonra, Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş..’nin Giriş Kalite Kontrol Raporu teslim edilecektir.
9. Seri üretim öncesi verilen numuneler için Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Ancak numune Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...tarafından onaylanıp,tedarikçiye kesin sipariş verilmiş olması durumunda; onaylanan miktarın bedeli fatura edilebilir ve ödeme yapılabilir.
10. Malın tedarikçi tarafından Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. ambarına tesliminden sonra, ödeme süresi 8. madde gereğince, Giriş Kalite Kontrol işlemlerinin
tamamlanmasından sonra hesaplanacaktır.
11. Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. sipariş mektubunda aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, bir önceki ay vadesi dolan ödemeleri takip eden ayın ilk ödeme gününde yapacaktır.
12. Tedarikçi, Xxxxxx Xxxx Xxxx Xxx.Tic.A.Ş ’nin verdiği teknik resimleri, şartnameleri
ve diğer dokümanları, titizlikle saklayacaktır.
13. Tedarikçi, kendi veya üçüncü kişilerin menfaati için Maxion İnci Jant
San.Tic.A.Ş...’den aldığı siparişleri belirterek, reklam yapma hakkına sahip değildir. Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...’nin bu konuda yetki vermesi halinde dahi, tedarikçi Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş... tarafından bildirilen reklam ve referans olma şekline ve şartına uymak zorundadır.
14. Bu sipariş, Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...’nin yazılı muvafakatı olmadıkça devredilemez. Siparişten doğan alacağın temliki veya vekaletle tahsili için, Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş ’nin yazılı onayı şarttır.
15. Tedarikçi , Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş tarafından satın alınan malın taşınması,
kurulumu ve geride kalan malzeme ve teçhizatların üretimi ve üretiminden doğan
atıkların yönetimi, taşınması esnasında ISO 14001 ÇYS kurallarına ve çevre kanun ve yönetmeliklerine koşulsuz uyacaktır
16. Jant üretiminde kullanmak üzere tedarikçiden alınmakta olan malzemeler ELV(Ömrünü tamamlamış araçlar) 2000/53/EC direktifine uyumlu olunmalıdır.İlgili yasaklı malzemelerin kullanım kısıtlarına uyulmalıdır.
17. Yüklenicinin çalışanlarının veya taşaronların işletmede çalışırken veya teslim edilen mal veya hizmetin, mali mesuliyeti, işletmeye vereceği hasar sorumluluğu , doğabilecek hertürlü hasar , üretim duruşu , ve burada tanımlanmayan hallerden yüklenici 1. derecede mesuldur. Işletmeye verilebilecek olası zararlar yükleniciye fatura edilecektir
18. Bu sipariş ile ilgili her türlü anlaşmazlık hallerinde, Manisa Ticari Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
19. İşbu siparişten doğabilecek damga vergisi satıcıya aittir.
20. Satıcı sipariş konusu malı taşıma aracına yüklenmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı her türlü güvenlik önlemini alacak ve güvenli bir taşıma için dikkatli olacaktır. Satıcı aynı zamanda aracın, güvenli bir taşıma için uygun olup olmadığını ve yükleme zamanını kontrol edecektir. Ayrıca yükleme hatalarıyla ilgili her türlü sorumluluk Satıcıda olacaktır.
21. Tedarikçi Maxion İnci Jant San ve Tic. A.Ş. yetkililerine sipariş konusu malın üretim ve taşıma ile birlikte diğer tüm aşamalarının yerinde incelenmesi konusunda izin verecek ve yardımcı olacaktır.
22. Sipariş konusu olan mal kurulum gerektiriyorsa , kurulum sonrası 1 hafta boyunca zorlu test koşullarına tabi tutulacaktır. (24 saat/3 vardiya). Testin tamamlanmasının ardından Tedarikçi ve Maxion İnci Jant San ve Tic. A.Ş. ortaklaşa Kabul belgesi imzalayacaklardır.
23. Satıcı, sipariş çalışması hakkında, Alıcıdan herhangi bir ödeme beklemeksizin, sadece hatalı üretim, tasarım, malzeme veya işçilik kusurları, kapasitede düşüş ve belirtilen nitelikleri kaybetme ile sınırlı olmaksızın her türlü hata, hasar ve kırılmaya karşı, Kesin Kabul Belgesi'nin imzalanmasından itibaren 2 yıl garanti verecektir.
24. Sipariş muhtemel bir bozulması durumunda Alıcı, bu rahatsızlık ile ilgili yazılı bir bildirim gönderecektir.
25. Bu bildirimin alınmasını takiben Satıcı, sipariş ile ilgili gerekli müdahaleleri 48 saat içinde yapacaktır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa durdurulacaktır.
26. Yukarıdaki maddede belirtilen şekilde bir arızanın meydana gelmesi durumunda, Satıcının servisi, Revizyon durumunu analiz etmek ve tamir süresini minimum düzeye indirmek için(48 saat içinde) müdahale edecektir. Satıcının garantisi kapsamındaki kusurlar, ilk müdahalenin sonrasındaki maksimum ( yurt içinde stoğu bulunana malzemeler için ) 10 gün içinde, Yurt Dışıalım gerekmesi halinde malzemenin teslim
durumuna göre minimum 6 hafta teslim süresi beklenecektir telafi edilecektir. Bununla ilgili tüm maliyet Satıcının hesabına doğacaktır.
27. Aynı kusurun bir yılda 3 defa tekrar etmesi halinde Alıcının, Sipariş i geri verme ya da yenisiyle değiştirilmesini isteme hakları olacaktır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa durdurulacaktır.
28. Revizyon gerekli bileşenleri ve yedek parçaları, yukarıdaki teslim koşullarına ve Uluslararası Ticari Teslim Şekillerine uygun olarak değiştirilecektir. sipariş bileşenleri ve yedek parçalarını değiştirmek için meydana gelen herhangi bir masraf(nakliye masrafları, gümrük vergileri ve diğer masraflar dahil) Satıcı tarafından karşılanacaktır.
29. Garanti süresi, bildirim zamanı ve onarım zamanı arasında geçen süre kadar otomatik olarak uzatılır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa durdurulacaktır.
30. Satıcı, garanti yükümlülüklerinin güvencesi olarak, Alıcı lehine, birinci sınıf bir Avrupa bankasından alınmış olan XXXX,00 Euro değerinde kesin teminat mektubunu Alıcıya verecektir. Garanti yükümlülüklerinin belirtilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde, teminat mektubu Alıcı tarafından herhangi yazılı bir bildirim yapılmaksızın paraya çevrilecek ve bu miktar kazanç olarak Alıcının ticari defterine işlenecektir.
31. Alıcının kasti veya ihmali bir hareketinden dolayı meydana gelen bir zararda
Satıcının kusuru, Alıcının kusuru oranında azaltılır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Alıcı, Satıcının genel mali sorumluluk sigortası kapsamında karşıladığı ölçüde, tedarikçiden ekonomik zararlarını tazmin edebilir.