Contract

UYGULAMA SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, bir taraftan (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan ……............................. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında …./…./202.. tarihinde akdedilmiştir.
1. Yapılacak iş, yapılacağı adres ve tamamlanma tarihi aşağıda yazılıdır;
• Yatırımın Yeri			:	……………………..
• Yapılacak İş			:	……………………..
• Tamamlanma Tarihi			:	……………………..
2. Yüklenici ekli Teknik Şartnamede teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan işi (mal, makine ve ekipmanı) işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste yatırımcıya anahtar teslimi olarak yapmayı taahhüt eder.
3. Satın alınacak mal/mallar, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.
Satın Alınacak Malın/İşin Tanımı:					……………………..
4. Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak mal ve hizmetlerin Teknik Şartname’de istenen koşullarda, belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde yatırımcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim/kurulum/ekim/dikim….. işlemlerini yapacaktır.
5. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak malların toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç .................. (.......................................)’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
6. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.
• Yatırımcı :		……………………..
• Yüklenici :		……………………..
7. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süreler içinde malların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, yatırımcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir.
8. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Mal ve Hizmetlerin tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşılamadığı tespit edilirse her türlü eksiklikler Yüklenici tarafından giderilecektir.
9. Hibe Sözleşmesinde Belirtilen Proje bitim tarihinden önce yüklenicinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanacak olan hak kayıpları yüklenici tarafından telafi edilecektir.
10. KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir.
11. Satın alınacak Mal ve Hizmetlere ait teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir.
12. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.
13. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Karaman Mahkemeleri yetkilidir.
14. Eki: 1-Teknik Şartname
İşbu Sözleşme tarafların rızası ile …./…./202.. tarihinde müştereken imzalanmıştır.
		YÜKLENİCİ				YATIRIMCI
Adı - Soyadı	:				Adı - Soyadı	:
İmza/Kaşe	:				İmza	:

………………………………………….

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. Eğitim

1. Yükleniciler tarafından makinelerle ilgili kullanma, kontrol ve bakım eğitimi ücretsiz olarak verilecektir.

B. Dokümantasyon ve belgelendirme

1. Makinelerin üzerinde uyarı levhaları, uyarı ışıkları, anahtar ve düğmeler üzerindeki etiketler ve açıklayıcı bilgiler eksiksiz olmalıdır.

2. Makinelerle ilgili olarak motor ve diğer malzemelerin katalogları, kullanım ve bakımlarına yönelik bilgiler elektronik ortamda ve/veya basılı halde teslim edilmelidir.

3. Makineler ile ilgili gerekli belge ve sertifikalar basılı halde teslim edilmelidir.

…………………………..

İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Küçük tarım makineleri hibesi Karaman İlinin Merkez İlçesinin proje köylerinde (54 köy), Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler İlçelerinde ve bu ilçelere bağlı mahalle, köylerde ve beldelerde gerçekleştirilecektir. Makine tedarik işi, İl/İlçelerde hibeye hak kazanan yararlanıcılara, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.

2. Makine bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

3. Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

a. Yüklenici makineleri eksiksiz olarak kurar/teslim eder.

b. Yüklenici makineleri Teslim Tesellüm Xxxxxxx ile yararlanıcıya teslim eder.

c. Yararlanıcı İl/İlçesindeki ÇDE’ye makinelerin teslim edildiğini haber verir.

d. ÇDE ve İPYB personeli, makineleri yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Yatırım Tespit Tutanağı hazırlar.

e. Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder. f. Yüklenici SGK ve vergi borçlarının olmadığına, yararlanıcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder. g. Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV’yi banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır. h. Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine teslim tesellüm belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eder.
	YÜKLENİCİ		YATIRIMCI
Adı - Soyadı	:	Adı - Soyadı	:
İmza/Kaşe	:	İmza	: