ODTÜ KKK 2016 YILI GENEL KLİMA TEMİNİ, MONTAJI VE BAKIR BORULAMA
ODTÜ KKK 2016 XXXX XXXXX KLİMA TEMİNİ, MONTAJI VE BAKIR BORULAMA
İŞİ
-SÖZLEŞME -
İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE’NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………..bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1.İdarenin adresi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC olup
Tel No : x00 000 0000000
Faks No : x00 000 0000000
Elektronik Posta Adresi : xxxxxx@xxxx.xxx.xx ’ dir.
2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi :
Tel No :
Faks No :
Elektronik Posta Adresi: ‘dur.
2.3.Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4.Taraflar elden teslim veya iadeli taahhütlü posta tebligatı yolları ile bildirimde bulunabilir.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler, metin başka türlü gerektirmedikçe sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur.
Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Yönetmelik”: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve İhale Yönetmeliği,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,
“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden tasdik yetkisine sahip kişi ve kurumlar tarafından düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Xx, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,
“Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teknik Doküman”; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,
“Sözleşmenin Süresi”; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olduğu süreyi,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Teklif”; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul” İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, İfade eder.
Madde 5- Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme ekinde görülen tanım, tafsilat ve şartlarla İdare’nin ihtiyacı olan
.............................’nın ihale dokümanı, şartname ve iş bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanmasıdır..
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
İş bu sözleşme Birim Fiyat esasına dayalı olup, toplam …………….... (…………....) bedel üzerinden akdedilmiştir. Sözleşme süresi içinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile ihale tarihindeki sözleşme birim fiyatına esas döviz cinsinden alım yapılabilir.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler ve Hariç Olan Giderler
7.1.Taahhüdün ODTÜ KKK’da yerine getirilmesine ilişkin tüm masraflar sözleşme bedeline dahildir.
7.2.60/2003 sayılı yasa uyarınca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu KKTC’de gümrük vergisinden muaf olup, bu hak geçerliliğini koruduğu sürece İdare’ce Yükleniciye kullandırılacaktır.
7.3. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu KKTC’de Katma Değer Vergisine tabidir.
7.4.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Yüklenici personelinin her türlü çalışma izni, iaşe, ibate, ulaşım, sigorta, vergi resim ve harç giderleri ile iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir alınması Yüklenicinin sorumluluğunda olup İdarenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını Yüklenici peşinen kabul eder.
7.5. İdarenin talebi halinde cihazların montajı, devreye alınması ve eğitimine dair giderler sözleşme bedeline dahildir.
7.6.Yukarıdaki maddelerde yer alan gider kalemlerinde artış olması veya bir ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
İhale dokümanı, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Sözleşme’de yer alan hükümler esas alınır.
Madde10- Sözleşmenin Süresi
Sözleşme, garanti süresinin dolmasını takip eden 2 (iki) ay sonunda sonlanacaktır.
Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri
Teslim Yeri: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı –Güzelyurt KKTC
11.2. Xxx Xxxxxma Tarihi:
Sözleşmenin imza altına alındığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
11.3. Teslim Şekli
Yüklenici, cihazları ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı-Güzelyurt, KKTC teslim koşullarına uygun olarak tek seferde teslim edecektir (montaj dahil).
11.4. Xxxx Xxxxxx ve Montaj:
11.4.1.İşin süresi: Sözleşme akdini müteakip 8 (sekiz) haftadır.
11.4.2.Yüklenici, klimaları ODTÜ KKK Kampusu içinde “Yer Görme” sırasında idare tarafından gösterilen yerlere monte edecek ve çalışır halde teslim edecektir.
11.4.3. Montaj yerinde ve mevcut cihazlarda oluşacak arıza veya tahribatlar Yüklenici tarafından derhal giderilecektir. Xxxxxxxx giderilememesi halinde arızalı çıkan ürünler bir tutanakla Yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici arızalı cihazları 4 hafta içerisinde yenileriyle değiştirilecektir.
11.4.4.Temin edilecek ürünlerin, montaj yerine kadar taşınması, yerleştirilmesi ve gerekli iş gücünün temini, ücreti ve iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler yükleniciye aittir. Tüm bu işlemler yüklenici tarafından ve İdare ile koordinasyon sağlanarak tamamlanacaktır.
11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, sözleşmede beliritlen teslim süresine aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Xxxxxxxx uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere en fazla on (10) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe dair teminat tutarı sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında olup kesin teminat miktarı ( )’dir.
12.2.Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, garanti süresinin dolmasını müteakip 30 gün içerisinde Yükleniciye iade edilir.
12.3.Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 13- Ödeme yeri ve şartları
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme iş bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
13.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı:
Ödeme, muayene ve kabul tutanağının imzasını müteakip 10 işgünü içerisinde Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği banka hesabına, banka masrafları Xxxxx tarafından karşılanarak yapılacaktır.
Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı
15.1.Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3.Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Gecikme Cezası
16.1.İdare tarafından İdari Şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden on binde altı (% 0,06) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde Sözleşme Bedelini aşamaz.
16.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece on gün (10) süreli gecikme ihtarı verilecek olup bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren on günü (10) geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacaktır.
Madde 17- Garanti, Teknik Destek ve Bakım Onarım Koşulları
17.1.Garanti dönemi, muayene ve kabul tutanağının imza edildiği tarihte başlayacaktır. Cihazlar, kabul tutanağının imza tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile Yüklenici firma'nın garantisi altında olacaktır.
17.2.Yüklenici bu cihazlara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.
Yüklenici garanti süresi boyunca oluşabilecek her tür hata, ayıp ve eksikliğin giderilmesi için her türlü masrafı karşılayacaktır. Eğer malın tamirat ve onarım için KKTC hudutları dışarısına çıkarılması gerekiyor ise KKTC yurt içi ve uluslararası her türlü nakliye giderleri ve gümrük giderleri, eğer KKTC hudutları dışına çıkarılmadan tamirat ve onarım yapılabiliyor ise gelecek olan teknik servis elemanlarının her türlü iaşe, ibate ve nakliye giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
17.3. Arızalı cihaz olması halinde İdare elektronik posta yolu ile durumu Yükleniciye ihbar edecektir. Yüklenici elektronik posta ihbarını izleyen en çok 1 (bir) işgünü içinde arızalı cihazlara müdahale ederek mümkün ise arızaları giderecektir. Yedek parça olmaması nedeni ile arızaların giderilememesi halinde ise en geç 8 (sekiz) hafta içerisinde gerekli yedek parçayı temin ederek onarımı gerçekleştirecektir. Her ne sebeple olursa olsun 8 (sekiz) haftanın sonunda arızaların onarımı yapılamaz veya arızalı ürünün yedek parçası temin edilemezse, Yüklenici arızalı ürünü yenisiyle veya aynı model yoksa bir yeni modeliyle ücretsiz değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder.
17.4.Garanti süresi içinde meydana gelebilecek üretim hatası ve hatalı işçilikten
kaynaklanan arıza durumlarında, arızalı cihazların çalıştırılamadığı sürelerde garanti süresi işletilmeyecektir. Garanti süresi, cihazların çalışır halde doldurdukları süre olarak kabul edilecek ve bu çalışırlık süresi 2 (iki) yıllık süreye eşit olacaktır.
18. Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini
18.1. Bu dönemde bakım-onarım masrafları ve yedek parçaya ilişkin ödemeler İdare’ye ait olacaktır.
18.2.Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır.
18.3. Yüklenici, garanti döneminin bitişinden sonra 5 (beş) yıl süreyle cihazlara ait yedek parçaları temin etmekle yükümlüdür. Cihazın üretimden kalkması bu durumu değiştirmez.
18.4.Yüklenici, Garanti döneminin bitişinden sonra klima sistemlerindeki arızalar için İdarenin talep edeceği parçaları en çok 4 (dört) hafta içinde ücreti karşılığında temin etmekle yükümlüdür.
Madde 19- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İdare, İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı yüklenici hakkında KKTC’de gerekli cezai başvurularda bulunabilir.
Madde 20- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ve yüklenici arasında çözümlenememesi durumunda konu ile ilgili KKTC mahkemeleri yetkilidir.
Madde 21- Yürürlük
İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 22- İmza
Bu sözleşme 22 madde ve ….…sayfa ekten ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……………… tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınarak, birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide ) alıkonulmuştur.