İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0018

İZMİR ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İESOB BİLGİ ENTEGRASYON PROJESİ (İBEP)

MAL ve HİZMET ALIM İHALE DOSYASI

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Mal Alımı İçin İhale İlanı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İzmir’de yürütülen İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) Lot-1: Bilgisayar, Lot -2: Teknik Altyapı Ekipmanları, Lot-3: Yazılım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası xxx.xxxxx.xxx.xx xxx.xxxx.xxx.xx internet adreslerinden görülebilir. Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosyasını XXXXX XXXXX XXX XXX. XX: 00/0 XXXXXX XXXXX XXXXX/XXXXX adresinden bedelsiz olarak imza karşılığında almaları gerekmektedir”

Teklif teslimi için son tarih ve saati: Tüm lotlar için: 20.03.2015 Tarihinde Saat: 09.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; xxx.xxxxx.xxx.xx ve xxx.xxxx.xxx.xx internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler: 20.03.2015 Tarihinde Lot1 için saat 09.30 ’da, 20.03.2015 Tarihinde Lot2 için saat 10.30 ’da, 20.03.2015 Tarihinde Lot3 için saat 13.30 ’da XXXXX XXXXX XXX XXX. XX: 00/0 XXXXXX XXXXX

XXXXX/XXXXX adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

TEKLİF DOSYASI

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

(Aşağıda yer alan maddeler içerisindeki boş yerler ve <…/…..> içerisindeki tercihler belirlenerek Sözleşme Makamı tarafından, ihalesinin şartlarına göre doldurulacaktır. İhaleye çıkmadan önce, bu işlemleri yaptıktan sonra bu metni ve ihalenize uygun olmayan tercihleri siliniz. Diğer metinleri hiçbir şekilde değiştirmeyiniz.)

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a)	Adı/Ünvanı	:	İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
b)	Adresi	:	Xxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX XXXXXXX
c)	Telefon numarası	:	000 000 00 00
d)	Faks numarası	:	232 482 05 60
e)	Elektronik posta adresi	:	xxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.xx - xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
f)	İlgili personelinin Adı-soyadı/Unvanı		Xxxxxxxx Xxx XXXXXX Xxxx ÇEKİŞBAŞ Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Uzmanı

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

a) Projenin Adı: İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP)

b) Sözleşme kodu: TR31/14/BTD01/0018

c) Fiziki Miktarı ve türü: Lot-1: Bilgisayar Alımı , Lot -2: Teknik Altyapı Ekipmanları Alımı , Lot-3:

Yazılım Hizmeti Alımı

d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Xxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: Xxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX XXXXXXX

c) İhale tarihi: 20.03.2015

d) İhale saati: Lot1 için saat 09.30 ’da, Lot2 için saat 10.30 ’da, Lot3 için saat 13.30 ’da

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı alması zorunludur.

İstekli ihale dosyasını, bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Xxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX XXXXXXX

b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 20.03.2015

c) Son teklif verme saati (İhale saati) : Tüm lotlar için 09:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Xxxxx (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İhaleye davet mektubu

b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, (Bölüm D.Teklif Sunum Formu)

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat istenmemektedir.

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhalede İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile teklif verebileceklerdir. Ancak ihaleye konsorsiyum halinde teklif verilemeyecektir,

i) İhale dosyasının alındığına dair belge,

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye konsorsiyum halinde teklif verilemeyecektir”

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, SM-MM tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat mektubu, mevduat hesap dökümü, pazar payları vb.) belgeler

l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

Lot 1: Teklif tutarının %75’ine tekabül eden iş bitirme belgesi, sözleşme veya faturalar,

Lot 2: Teklif tutarının %75’ine tekabül eden miktarda iş bitirme belgesi, sözleşme veya faturalar,

• Yüklenici firmanın Network veya Ağ sistemleri konusunda sertifikasyon sahibi olmalıdır.

Lot 3: Teklif tutarının toplamda %35’ine tekabül eden miktarda iş bitirme belgesi, sözleşme veya faturalar,

• TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalı

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalı

m) Başvuru sahibinin Türkiye genelinde SGK prim borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle geçerli belge. (İhalenin gerçekleştirileceği ay içerisinde alınmış olmalıdır.).

n) Başvuru sahibinin Türkiye genelinde vergi borcu olmadığını veya borcunun yapılandırıldığını ve taksitlerinin düzenli olarak ödendiğini gösteren ihale tarihi itibariyle geçerli belge (İhale tarihinden önceki 14 gün içinde alınmış olmalıdır.)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

Her lot için ayrı ayrı kısmi teklif verilebilir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamıın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde “KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere

uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye′de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Xxxxxxxxx, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

• Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Xxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX XXXXXXX

• Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Xxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX XXXXXXX adresine teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13) Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir1.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

c) (Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç)2;

d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

1 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Tüm ihalelerde, mali teklifleri, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir”.

2 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;”.

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Xxxxınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200... İmza

Teklif Veren

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

Bir tarafta

MAL ALIM SÖZLEŞMESİ – LOT1

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ŞEHİT XXXXX XXX CAD. NO: 49/1 BİRLİK PLAZA KONAK/İZMİR

("Sözleşme Makamı"), ve Diğer tarafta

< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >

< Hukuki statüsü / ünvanı > 3

< Resmi tescil numarası >4

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (1) Konu

Bu Sözleşmenin Konusu İzmir‘de uygulanacak İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında Bilgisayar Alımı’dır.

Madde (2) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli TL’dir.

Sözleşme tarihini takiben ilk 15 gün içerisinde %25 , iş bitiminde ise %75 olarak ödeme yapılacaktır.

Madde (4) Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih’tir.

Madde (5) Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 30gündür.

Madde (6) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (7) İletişim-Tebligat Adresleri

3 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

4 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (8) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (9) Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık İzmir mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin	Sözleşme Makamının
Adı:	Adı:İESOB
Unvanı:	Unvanı:
İmzası:	İmzası:
Tarih:	Tarih:

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

Bir tarafta

MAL - HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ – LOT2

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ŞEHİT XXXXX XXX CAD. NO: 49/1 BİRLİK PLAZA KONAK/İZMİR

("Sözleşme Makamı"), ve Diğer tarafta

< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >

< Hukuki statüsü / ünvanı > 5

< Resmi tescil numarası >6

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (10) Konu

Bu Sözleşmenin Konusu İzmir‘de uygulanacak İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında Teknik Altyapı Ekipmanları Alımı’dır.

Madde (11) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (12) Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli TL’dir.

Sözleşme tarihini takiben ilk 15 gün içerisinde %25 , iş bitiminde ise %75 olarak ödeme yapılacaktır.

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih’tir.

Madde (13) Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 30gündür.

Madde (14) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (15) İletişim-Tebligat Adresleri

5 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

6 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

7.3 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

7.4 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (16) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

8.3 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

8.4 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (17) Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık İzmir mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin	Sözleşme Makamının
Adı:	Adı:İESOB
Unvanı:	Unvanı:
İmzası:	İmzası:
Tarih:	Tarih:

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

Bir tarafta

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ – LOT3

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ŞEHİT XXXXX XXX CAD. NO: 49/1 BİRLİK PLAZA KONAK/İZMİR

("Sözleşme Makamı"), ve Diğer tarafta

< Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı >

< Hukuki statüsü / ünvanı > 7

< Resmi tescil numarası >8

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

Madde (18) Konu

Bu Sözleşmenin Konusu İzmir‘de uygulanacak İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında Yazılım Hizmeti Alımı’dır.

Madde (19) Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (20) Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli TL’dir.

Uygulama başlama süresi sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilecektir. Başlama tarihinden itibaren ödeme planı aşağıdaki gibi olacaktır.

İlk ödeme : Uygulama başlama tarihinden sonraki ilk 15 günde sözleşmede belirtilen miktarın %30 luk kısmı ödenecektir.

İkinci ödeme : Uygulama iş planının 5.ayının ilk 15 günü içinde %30 luk kısmı ödenecektir. Üçüncü Ödeme : Uygulama iş planının 7.ayının ilk 15 günü içinde %15 lik kısmı ödenecektir Dördüncü Ödeme : Uygulama iş planının bitiminden 1 ay sonra %25 lik kısmı ödenecektir.

Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih’tir.

Madde (21) Uygulama Süresi

7 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

8 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşmenin II ve III xx.xx ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren projenin bitiş tarihine kadardır.

Madde (22) Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (23) İletişim-Tebligat Adresleri

7.5 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

7.6 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (24) Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

8.5 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

8.6 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (25) Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık İzmir mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin	Sözleşme Makamının
Adı:	Adı:İESOB
Unvanı:	Unvanı:
İmzası:	İmzası:
Tarih:	Tarih:

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

Madde 3) Sözleşmeye davet

(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 4) İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Madde 5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 6) Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Madde 7) Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8) Bilgi/doküman temini

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9) Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme

konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Xxxxxx tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

Madde 10) İş ahlakı / davranış kuralları

(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

Madde 11) Çıkar çatışması

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Xxxxxx tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

Madde 12) İdari ve mali cezalar

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Madde 13) Xxxxxx etme yükümlülüğü

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

Madde 16) Personel ve ekipman

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

(4) Yüklenici:

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

Madde 17) Personelin değiştirilmesi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

Madde 18) Sözleşmenin ifasında gecikmeler

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

Madde 19) Sözleşmede değişiklikler

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

Madde 20) Çalışma saatleri

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

Madde 21) Xxxxxxx

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

Madde 22) Kayıtlar

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

Madde 24) Ara ve nihai raporlar

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ

Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

(1) İhtiyaç görmesi halinde Xxxxınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta,

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Xxxxınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

Madde 31) Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

Madde 32) Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

a. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

d. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

c) Sözleşme Xxxxxx tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

a) Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Xxxxxx tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

b) Sözleşmeyi feshedebilir.

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

Madde 33) Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

Madde 34) Sözleşmenin ihlali

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

a) Genel zarar-ziyan bedeli veya

b) Maktu zarar-ziyan bedeli.

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

Madde 35) Sözleşmenin askıya alınması

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 36) Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

Madde 37) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

a) Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

b) Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

Madde 38) Vefat

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

A. Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurunm/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

B. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri

30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 40) İhtilafların halli

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 41) Hüküm bulunmaxxx xxxxxx

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

LOT - 1

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı : İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında Bilgisayar Alımı

Yayın Referansı : TR31/14/BTD01/0018

1. Genel Tanım

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm Mali destek programı kapsamında uygulanan İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında mal alımı yapılacaktır.

Alınacak olan makine ve ekipmanlar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Meslek Odalarında proje kapsamında hazırlanacak yazılımdan yararlanmak için kullanılacaktır.

1. LOT: Bilgisayarlar İESOB tarafından belirlenen meslek odalarının adreslerinde kurulacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 1/1	Notebook Bilgisayar CPU Ailesi: 3.0Mb-8Mb önbellek, 1.90 – 2.80 GHZ aralığında çalışma hızına sahip, 2 veya 4 çekirdekli olmalıdır. Standart Sistem Belleği 2-8 GB aralığında olmalıdır. Ekran kartı standart paylaşımlı ekran kartı olmalıdır. Sabit Disk 500 GB ila 1 TB arasında olmalıdır Sabit Disk Devir Hızı 5400 - 5600 RPM olmalıdır. Sabit Disk Arabirimi S.ATA 3 olmalıdır. Ekran tipi LED HD olmalıdır. Ekran Boyutu 15,6" – 17" aralığında olmalıdır. Optik sürücü tipi DVD±RW olmalıdır. USB Girişi 2-4xUSB 2.0 + 1xUSB 3.0 VGA Çıkışları olmalıdır. Klavye türü STANDART Tuş Dizimi Q Tr olmalıdır. Fare bağlantısı USB olmalıdır. Network 100/1000 Mb. Destekli olmalıdır. İşletim Sistemi en güncel sürüm olmalıdır.	43
LOT 1/2	Mouse Bağlantı şekli USB olmalıdır. En az üç tuşlu olmalıdır Scroll Özelliği olmalıdır Hareket algılama teknolojisi Optik olmalıdır. Uyumlu işletim sistemi:Windows 7- 8 - 8.1 , Mac OS X 10.4 + sistemlerinde çalışabilmelidir.	43
LOT 1/3	Bilgisayarların kurulum hizmeti Alınacak olan bilgisayarların donanımsal kurulumu, programların bilgisayarlara yüklenmesi, gerekli ayarlamaların yapılması, bilgisayarların internete bağlanması ve bir yıl süre ile teknik destek sağlanması, olası aksaklıklarda sistemin yeniden çalışır hale getirilmesi hizmetini kapsayacaktır	43

STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Teklif edilen mala ait, Ulusal standartlara (TSE/TSEK belgesi) veya dengi uluslararası standartlara (CE, DIN, TÜV, IAC, UL vb. herhangi birini) uygunluğunu gösteren ürün kalite belgesi verilecektir.

SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

Makineler aksesuarları ile birlikte taşınmaya uygun, orijinal ambalajları içerisinde Şxxxx Xxxxx Xxx Xxx.Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX XXXXXXX xdresine teslim edilecektir. Ambalajlar TSE Standartlarına uygun teslim edilecektir.

Aksesuar listesi, Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi, makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

Makine tablası üzerine yüklenici firmanın adresi ve telefon numarası (alan kodu ile) silinmeyecek ve düşmeyecek şekilde plastik veya alüminyum folyo etiket üzerine yazılarak yapıştırılacaktır.

MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA

Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma veya malın yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. İzmir ili merkez sınırları içerisindeki 43 adet meslek odasına yerinde kurulum yapılacaktır.

1	İzmir Bakkallar Ve Bayiler Esnaf Odası
2	İzmir Otobüsçüler Ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası
3	İzmir Kamyoncular Kamyonetçiler Esnaf Odası
4	İzmir Pazarcılar Esnaf Odası
5	İzmir Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası
6	İzmir Kahveciler Esnaf Odası
7	İzmir Lokantacılar Ve Gazinocular Esnaf Odası
8	İzmir Kuaförler Manikürcüler Ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
9	İzmir Berberler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
10	Çiğli Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
11	İzmir Terziler Ve Konfeksiyoncular Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
12	İzmir Demir İşleri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
13	Buca Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
14	İzmir Oto Tamircileri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
15	İzmir Marangozlar Ve Bilumum Ağaç İşleri İle Uğraşanlar Esnaf Ve San. Odası
16	Bornova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
17	İzmir Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası
18	İzmir Elektrik Teknisyenleri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
19	İzmir Milli Piyango Satıcıları Ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası
20	İzmir Büfeciler Ve Kantinciler Esnaf Odası
21	İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
22	İzmir Tuhafiye Manifatura Ve Benzerleri Esnaf Odası
23	İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası
24	Yeşilyurt (İzmir) Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
25	Çamdibi Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
26	İzmir Elbiseciler Ve Benzerleri Esnaf Odası
27	İzmir Ayakkabı İmalatçıları Satıcıları Ve Tamircileri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
28	Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
29	İzmir Şekerciler Ve Pastacılar Esnaf Odası
30	İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Ve Benzerleri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
31	Bornova Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası

32	Çiğli Şoförler Ve Otomobilciler Kamyonlar Ve Kamyonetçiler Esnaf Odası
33	Bornova Oto Tamircileri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
34	Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
35	İzmir Kantinciler Esnaf Odası
36	İzmir Kuyumcular Ve Sarraflar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
37	Gültepe Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
38	İzmir Oto Galericileri, Oto Alım Satım, İş Takip, Yıkama Ve Yağlama Esnaf Odası
39	İzmir Kaloriferciler Ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
40	Narlıdere Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
41	İzmir Kitap Ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası
42	Altındağ Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
43	İzmir Matbaacılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

Montaj için gerekli malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Tüm makinelere İZKA görünürlük rehberinde belirlenen format ve ebatta etiket yapıştırılacaktır. xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/0000/XxxxxxxxxxXxxxxxx_XXXXXX.xxx‌

Malın teslimi itibariyle sistemin kurulumu senkronizasyonu ve yaşatılmasıyla ilgili teknik ve idari destek ücretsiz sunulacaktır. Herhangi bir arıza durumunda 3 gün içerisinde sitemin iyileştirilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi sağlanacaktır.

(İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEĞİYLE TEMİN EDİLMİŞTİR. “Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır” ibaresi ve 3 kurum logosu koyulacaktır.)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Mal – Hizmet Alımı ihaleleri için)

LOT - 2

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı : İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında Teknik Altyapı Ekipmanları Alımı

Yayın Referansı : TR31/14/BTD01/0018

1. Genel Tanım

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm Mali destek programı kapsamında uygulanan İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında mal alımı yapılacaktır.

Alınacak olan makine ve ekipmanlar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde Şxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX xdresinde bulunan Merkez binasında kullanılacaktır.

2. LOT: Teknik Altyapı Ekipmanları ve Kurulumu konusunda malzemelerin tümü İESOB merkez binasında kullanılacaktır.

• İESOB genelinde çalışacak bir kablosuz ağ sistemi kurdurulacaktır.

• Sistemin kurulumu sırasında kablosuz ağ cihazının toplanacağı noktalara bu şartnamede özellikleri verilmiş kabinete ve mevcut kabinetlere switch cihazları monte edilecektir

• Yüklenici firma en yakın mevcut anahtardan ya da yeni kurulacak toplama noktasından tüm kablosuz erişim noktalarına kablo çekecektir.

• Kablosuz erişim noktaları için uygun PoE enjektörler yüklenici tarafından temin edilecektir. Kablosuz erişim noktalarının tamamı PoE enjektör ile beslenecektir.

• Yeni kurulacak kabinet ve toplama noktasına fiber optik kablo çekilecektir. Kullanılacak fiber kablo ve sonlandırma ekipmanları şartnameye uygun olmalıdır.

• Teklif edilen tüm sistem yüklenici tarafından çalışır durumda Kurumumuza teslim edilecektir.

• Sistem kurulumu, kurumumuzun tümünün kapsama alanına alınması, güvenlik duvarı kurulması ve 5651 sayılı kanuna göre bağlantı günlüklerinin kayıt altına alınması içindir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/1	RACK KABİNET (560mm Duvar Tipi) 1. 19” Rack Kabinetin genişliği 555mm, derinliği 560mm olacaktır. 2. Yüksekliği 12U olacaktır. (1U=44,45mm) 3. Kabinetin içinde cihazların bağlanacağı iki profil dikme arası 19” ölçüsünde olmalı ve bu profiller kabinet derinliğince hareket edebilmelidir. 4. Kabinet sistem gereksinimi olarak üç tarafından müdahale edebilmek için yan ve ön kapakları açılabilir, kilitlenebilir ve kolayca çıkarılabilir kapaklı olacaktır. 5. Arka kapak duvara montaj imkânı sağlayan deliklere sahip olmalı ve mukavemeti yüksek en az 1,5mm DKP çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır. 6. Kabinetin 2’li bilyeli fan düzenine sahip, dijital termostatlı, bakım ve tamir amacıyla kolay sökülebilir düzende havalandırma sistemi olacaktır. 7. Kabin içi montaj dikmeleri üzerinde montaj işlemini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için U işaretlendirmeleri yapılmış olmalıdır. 8. Kabinet içerisine takılacak priz grubu en az 6’lı alüminyum gövdeli grup priz olup 19” ve 16A sigorta korumalı olacaktır. 9. Kabin içi kablo düzenini sağlamak için en az 2 adet yatay kablo düzenleyiciler bulunmalıdır.	1

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
LOT 2/1		10. Kabinetler darbelere karşı yüksek mukavemetli ince pütürlü elektrostatik Ral 7035 Gri boyalı olacaktır. 11. Kabinetin alt, üst şasesinde ve arka kapağında kablo geçiş noktaları olacaktır. 12. Gerektiğinde sabit ayak ya da tekerlek takılabilmelidir. 13. Kabinetin 3 kapağı da kilitlenebilir ve aynı şifreli anahtar ile açılabilir yapıda olacaktır.Kabinet en az 1 adet 6’lı sigortalı priz ve dijital termostatlı fan ile verilmelidir.
		Açıklama	Adet
		RACK KABİNET 12U 560 Duvar Tipi Kabinet, 6'lı sigortalı priz grubu, 2'li termostatlı fan grubu, 2 adet organizer ile, nakliye dahil.	1
		Kabinet montaj işçiliği	1
		Kabinet düzenleme işçiliği	1
LOT 2/2		FİBER OPTİK KABLOLAMA 1. Yeni kurulacak kabinetlere, kurumumuzun göstereceği noktalardan fiber optik kablo çekilecektir. 2. Çekilecek fiber optik kablolar dış ortam tipi ve kemirgenlere karşı çelik zırh korumalı olmalıdır. 3. 50/125 μm (mikron) Multi Mode Fiber Optik kablo kullanılacaktır. 4. Fiber Optik kablolamanın, oluşturulacak omurga üzerinde en az Gigabit iletişim yapılmasına uygun standartta olması gerekmektedir. 5. Kullanılacak Fiber Optik kablo, MM Tight Buffer ve Metalik Zırhlı olmalıdır. 6. Kullanılacak, Fiber Optik kablo damar sayısı en az 4 olacaktır. 7. Fiber Optik kablonun suya karşı koruma özellikleri olmalıdır. 8. Fiber Optik kablonun her damarında en az 900 μm ek koruyucu tampon zırhı olmalıdır. 9. Fiber Optik kablo yangını iletmeyecek özellikte olmalıdır. 10. Kullanılacak fiber optik kablo tek parça olmalı, füzyon veya başka bir birleştirme metodu kesinlikle kullanılmamalıdır. Füzyon yapılması zorunlu olan yerlerde KURUMUN onayı alınarak füzyon için gerekli ek kaseti, ek kutusu gibi malzemeler ile kullanılabilir. 11. Tüm fiber optik kablolar Rack tip patch panellerde sonlandırılmalıdır. 12. Fiber Optik kablo sonlandırmalarında kullanılacak tüm konnektörler ve coupler(birleştirici konnektör) birimleri SC tip olmalıdır.
		Açıklama	Adet
		FİBER OPTİK KABLO, OM2, 4 Damar, Outdoor, 50/125μ Multimode, çelik zırh korumalı	70 metre
		FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELİ SC duplex, boş	2
		FİBER OPTİK ADAPTÖR	4
		FİBER OPTİK EK KASETİ	2
		FİBER OPTİK UÇ	8

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
LOT 2/2		FİBER OPTİK ARA KABLO ( En az 2 metre)	2
		Fiber optik kablo çekim işçiliği	70 metre
		Fiber optik kablo sonlandırma işçiliği	8
		LOT 2/3		BAKIR KABLOLAMA 13. Anahtarlardan kablosuz erişim cihazlarına kadar Cat6 standartlarında bakır kablo çekilecektir. 14. Kablo katı bakır olmalı; bakır harici metal içermemelidir. 15. Kablo 8 damarlı olmalı ve dama kalınlığı 23AWG ölçüsünde olmalıdır. 16. Kablo ANSI/TIA/EIA 568C standartlarıyla uyumlu olmalıdır. 17. Kablo direnci 100 Mhz iletişimde 100 +/-5 Ohm olmalıdır. 18. Kablo kapasitansı 100 metrede 40pF’ı geçmemelidir. 19. Kablonun dış kaplaması LSHF özellikli olmalı, yandığında zehirli gaz çıkartmamalıdır. 20. Kablo -20 +75 C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. 21. Kablo gigabit hızında Ethernet bağlantısını sorunsuz sağlayabilmelidir. 22. Kullanılacak kablolar PoE enerji geçişinde sorun çıkarmamalıdır. 23. 3P veya UL standartlarından birinden sertifikasyonu olmalıdır.
Açıklama	Adet
CAT6 KABLO	305 metre
Cat.6 kablo çekimi	305 metre
Cat.6 sonlandırma işçiliği	14 adet
	OMURGA ANAHTARI
	1. IEEE 802.3 (10BaseT Ethernet), 802.3u (100BaseT), 802.3z (1000BaseX),
	802.3ab (1000BaseT) standartlarını desteklemelidir.
	2. Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 4
	adet SFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 1000BASE-LX/LH,
	1000BASE-SX, 1000BASE-BX ve 1000BASE-ZX fiber arayüzleri
	takılabilmelidir. Cihaz üzerinde en az 1 adet 1000BASE-SX gbic ile
	verilmelidir.
	3. Anahtarın, switching kapasitesi en az 88 Gbps olmalıdır. Anahtarın L2
	anahtarlama performans değeri en az 45 Mpps olmalıdır.
LOT 2/4	4. Anahtar üzerinde 24 adet 10/100/1000 BaseT portu bulunacaktır. 5. Anahtar yığınlanabilir olmalıdır. Anahtar üzerinde yığınlama için iki adet stack portu bulunmalıdır. Stack için kullanıcı portları kullanılmamalı, veya
	stack çalıştırıldığında hiç bir kullanıcı portu devre dışı kalmamalıdır. Bür
	yığın içinde en az 9 adet anahatar yer alabilmelidir. Yığın bant genişliği en az
	160 GBPS olmalıdır.
	6. Anahtar üzerinde genişleme yuvası bulunmalıdır. Bu yuvaya 2 adet 10
	Gigabit SFP portu ya da 4 adet 1000BaseX SFP portu takılabilmelidir. Bu
	SFP yuvaları, 100BaseFX, 1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseBX,
	CWDM, 10GBase-SR, 10Gbase-ER ve 10GBase-LR portlar ile
	doldurulabilmelidir. Anahtar 4 adet gigabit SFP uplink portu ile verilmelidir.
	7. Anahtar, 24 adet 10/100/1000 BaseT portu ve 4 adet 1000BaseX portu aynı

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/4	anda aktif olarak çalıştırabilecek mimariye sahip olacaktır. 8. Anahtar, üzerine 4 adet 1000BaseX portu takılı olarak teklif edilecektir. 1000BaseX portlar üzerinde 2 adet SX SFP/GBIC ve 2 adet 1000BaseT SFP/GBIC arayüzü bulunacaktır. 9. Arıza durumunda, anahtarın güç kaynağı ve fanı sahada değiştirilebilir özellikte olacaktır. 10. Anahtar, IPv4 Dinamik IP yönlendirme protokollerinden, RIP v1, v2 protokollerini destekleyecek ve istenmesi durumunda yazılım arttırımı ile OSPF ve BGPv4 protokollerini de destekleyebilecektir. 11. Anahtar, IPv6 dinamik yönlendirme protokollerinden, RIPng protokolünü destekleyecek ve istenmesi durumunda yazılım arttırımı ile OSPFv3 protokolünü de destekleyebilecektir. 12. Anahtar, istenmesi durumunda yazılım yükseltimi ile politika tabanlı yönlendirme yapabilecektir. 13. IGMP v1,v2,v3 ve IGMP Snooping desteklenecektir. 14. Anahtar, istenmesi durumunda multicast trafiği yönlendirebilmek için PIM- SM (PIM Sparse Mode), PIM-DM (PIM Dense Mode) ve PIM-SM/DM (PIM Sparse/Dense Mode ) protokollerini destekleyebilecektir. 15. Anahtar üzerinde dahili yedek güç kaynağı bulunmalıdır. 16. Anahtar üzerinde teklif edilen tüm arayüz kartları ve arayüzler anahtar üreticisi tarafından üretilen yeni, kullanılmamış ve orjinal ürünler olmalıdır. 17. Anahtar, en az 32,000 adet MAC adresi destekleyecektir. 18. Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1Q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir. Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı en az 4000, aktif VLAN sayısı en az 1000 olmalıdır. Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir. 19. Anahtar, dinamik VLAN konfigürasyonunu desteklemelidir. Yeni bir VLAN’ın tek bir anahtar üzerinde yaratılması, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarda da otomatik olarak yaratılmasını sağlamalıdır. 20. Anahtar, IEEE 802.1d “spanning tree” protokolünü desteklemelidir. En az 128 spanning tree instance desteği olacaktır. 21. Anahtar üzerinde her VLAN için farklı “spanning tree” kullanılabilmelidir. IEEE 802.1s protokolü desteklenmelidir. 22. Anahtar, kullanıcı ve trunk portlarında spanning tree hesaplarını hızlandırabilmelidir. IEEE 802.1w protokolü desteklenmelidir. 23. Anahtarın PVST+ desteği bulunacaktır. 24. IEEE 802.3ad port aggregation standartı desteklenmeli ve anahtar üzerinde aynı tipten en az 8 adet port aynı kanal altında toplanıp, tek port gibi çalışabilmelidir. En az 48 adet kanal tanımlanabilmelidir. 25. IEEE 802.3x standardı desteklenmelidir. 26. Anahtar, jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu, en az 9000 byte olmalıdır. 27. Cihaz üzerinde en az 4 GB RAM, 2 GB flash bellek bulunmalıdır. 28. Anahtarın broadcast, multicast ve unicast fırtına kontrol mekanizmaları bulunucaktır. 29. Anahtar, “DHCP request broadcast” paketlerini, ayrı bir VLAN’deki DHCP sunucuya taşıyabilmek için DHCP relay özelliğini desteklemelidir. Ayrıca anahtarın kendisi de, DHCP sunucu olarak kullanılabilmelidir. 30. Anahtarın IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery Protocol) desteği bulunacaktır. 31. Anahtar, statik IP yönlendirmeyi destekleyecektir. 32. Anahtar, VRRP veya benzeri ağ geçidi yedekleme protokollerini

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/4	destekleyecektir. 33. Cihazın "QoS (Quality of Service)" desteği bulunmalıdır. 34. Üçüncü seviyede (L3) DiffServ Code Point (DSCP) ya da ikinci seviyede (L2) IEEE 802.1p CoS (Class of Service) ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. 35. Paketleri, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre sınıflandırabilmelidir. 36. Cihaz üzerindeki her portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır. 37. Xxxxxxxxx, DHCP Snooping ve DHCP Snooping Option 82 desteği bulunacaktır. Bu sayede, anahtar üzerinden geçen kullanıcı DHCP istekleri, her bir kullanıcı için anahtar üzerinde IP ve MAC binding tablosunda tutulacaktır. 38. Anahtar, MAC adresi tablosuna yeni bir adres eklendiğinde, ya da bu tablodan bir adres silindiğinde, bu durumu SNMP yönetim sunucusuna raporlamalıdır. 39. IP Spoofing ataklarının engellenebilmesi için, otomatik olarak anahtarın belirtilen portlarına kaynak IP address filtreleri yazılabilecektir (IP Source Guard). 40. Anahtarın Dynamic ARP Inspection (DAI) özelliği bulunacaktır. Bu sayede bazı tip man-in-the-middle atakları engellenebilecektir. Anahtar, üzerinden geçen tüm ARP istek ve cevaplarını incelemeli ve her ARP paketi, IP-MAC binding tablosu ile eşleştirebilmelidir. Eşleşmeyen paketler drop edilebilmelidir. 41. Anahtarın BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Guard özelliği bulunacaktır. Bu sayede Spanning Tree grubunda olmayan portlara, o grubun BPDU paketlerinin girişi engellenecektir. 42. Anahtarın Spanning Tree Root Guard (STRG) özelliği bulunacaktır. Bu sayede network yöneticisinin kontrolünde olmayan anahtarların, Spanning Tree protokolü için root anahtar olması engellenebilecektir. 43. Anahtarın, IGMP filtering özelliği bulunacaktır. Bu sayede multicast grubuna üye olmayan kullanıcıların multicast yetkilendirmesi ve port bazında multicast yayın sınırlandırması yapılabilecektir. 44. Anahtar üzerinde bulunan her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir. 45. Cihaz kullanıcalın bağlı olduğu portlarda Layer 2 seviyesinde donanım tabanlı kriptolama desteklemelidir. Bu amaçla IEEE 802.1AE standardı desteklenmelidir. 46. Anahtarın IEEE 802.1x desteği bulunacak ve aşağıda belirtilen 802.1x özellikleri desteklenecektir. • 802.1x VLAN assignment; Radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme ve dinamik VLAN tahsisi • 802.1x Port Security; Port security özelliği, 802.1x etkin bir port üzerinde tanımlanabilmelidir. • 802.1x Guest VLAN; 802.1x uyumlu olmayan kullanıcılar ve network’e giriş için yeterli yetkiye sahip olmayn kullanıcılar Guest VLAN’a aktarılabilecektir. • 802.1x ve dinamik erişim kontrol listesi ataması, 802.1x kullanıcı yetkilendirmesi tabanlı olarak porta dinamik olarak erişim kontrol listesi ataması yapabilecektir. Bu sayede yetkilendirme seviyesine göre, kullanıcıların

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/4	network segmentlerine erişimine izin verilebilecektir. • 802.1x Web yetkilendirmesi, 802.1x desteği bulunmayan kullanıcıların networke erişimlerini sağlayabilmek için SSL tabanlı Web browser üzerinde erişim yetkilendirmesi yapılabilecektir. • 802.1x Accounting, Anahtar, Radius Server’a yetkilendirme mesajları (başarılı ve başarısız yetkilendirme istekleri), link down, kullanıcının network’den çıkması gibi durumlarda kayıt gönderebilmelidir. 47. Cihaz, paketleri L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre erişim denetiminden geçirebilmelidir (standart ve extended IP access control lists). 48. Anahtarın konsol port erişiminde farklı seviyelerde yetkiler tanımlanabilecektir. Bu sayede yetkilendirme sonrası, cihaza farklı seviyelerde (kısmi yönetim, tam yönetim, izleme gibi) erişim sağlanabilecektir. 49. Anahtar, kendisine doğrudan bağlı diğer anahtarları öğrenme (neighbor learning) özelliğine sahip olacaktır. 50. Anahtarın tüm portları en az 4 adet RMON grubunu (history, statistics, alarms, events) desteklemelidir. 51. Anahtar, SNMP v3, telnet, Secure Shell (SSH) v2, SSL ve konsol aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir. 52. Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius ve Tacacs+ sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidir. 53. TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir. 54. Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir. Aynı anda en az iki port mirroring oturumu desteklenmelidir. 55. Aynı LAN’daki farklı bir anahtar üzerindeki port da kaynak portu olarak seçilebilmeldir (remote port mirroring). 56. Anahtarın MTBF değeri 660.000 saatten az olmayacaktır. 57. Anahtarın saat ve tarih bilgisi, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarla senkron hale getirilebilecektir.
LOT 2/5	KENAR ANAHTAR 1. Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 4 adet SFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-BX ve 1000BASE-ZX fiber arayüzleri takılabilmelidir. Cihaz üzerinde en az 1 adet 1000BASE-SX gbic ile verilmelidir. 2. Anahtarın tüm portları tıkanmasız ve line-rate çalışmalıdır. 3. Anahtarlama bant genişliği en az 216 Gbps olmalıdır. 4. Anahtarın 64-Byte’lık L3 paketlerinde en az L2 anahtarlama performans değeri en az 71 Mpps olmalıdır. 5. En az 16,000 adet unicast MAC adresi destekleyebilmelidir. 6. En az 512MB DRAM’e sahip olmalıdır.	1

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/5	7. En az 128MB Flash belleği olmalıdır. 8. Cihazın MTBF (mean time between failure) değeri 560.000 saatten daha az olmayacak ve açıkca belirtilecektir. 9. Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1Q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir. Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı en az 4000, aktif VLAN sayısı en az 1000 olmalıdır. Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir. 10. Cihaz üzerinde en az 8 adet 10/100/1000Base T port ayrı ayrı kanal altında toplanıp, tek port gibi çalışabilmelidir. En az 24 adet kanal (Port-Channel) tanımlanabilmelidir. IEEE 802.3ad standardı desteklenmelidir. 11. Bütün 10/100/1000BaseT portlar hem half-duplex hem de full-duplex çalışabilir olmalıdır. Port hızları otomatik olarak algılanabilmelidir. IEEE 802.3x standardı desteklenmelidir. 12. Cihazın "QoS (Quality of Service)" desteği bulunmalıdır. Üçüncü seviyede (L3) DiffServ Code Point (DSCP) ya da ikinci seviyede (L2) IEEE 802.1p CoS (Class of Service) ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Paketleri, ayrıca L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre sınıflandırabilmelidir. Cihaz üzerindeki her portun en az 4 adet kuyruğu bulunmalıdır. 13. Anahtarın her 10/100/1000 bakır portunda auto-MDIX (automatic medium- dependent interface crossover) özelliği bulunmalıdır. 14. Anahtar üzerinde, her porta ait durum/duplex/hız bilgisi veren LED’ler bulunmalıdır. 15. IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab standartlarını desteklenmelidir. 16. Anahtar, gerektiğinde harici bir güç kaynağı takılarak, güç kaynağı yedeklemesine sahip olabilmelidir. 17. Anahtar, TDR (Time Domain Reflector) özelliğini destekleyecektir. 18. Anahtar, jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu, en az 9216 byte olmalıdır. 19. Fiber kablolardaki arızalar nedeniyle oluşabilecek tek yönlü trafik problemlerini belirleyip ilgili portu kullanım dışı bırakarak, olası bir loop oluşmasını engelleyebilmelidir (UDLD) 20. Anahtar yığınlanabilir (stackable) yapıda olmalı veya istenmesi halinde yığınlanabilir hale getirilebilmelidir. Yığınlama için özel yığınlama portları kullanılmalı, kullanıcı veya uplink portları kullanılmamalıdır. Anahtar üzerinde 2 adet yığınlama arayüzü bulunmalı veya istenmesi halinde ayrıca eklenebilmelidir. 21. En az 8 adet anahtar tek bir yığın içinde bulunabilmelidir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/5	22. Yığınlama yapılması halinde, yığındaki anahtarlar arasındaki band genişliği en az 80 Gbps olmalıdır. 23. Yığınlama yapılması halinde yığın içindeki anahtarlardan birisinin arızalanması durumunda, yığın içindeki diğer anahtarlar çalışmaya devam edebilmelidir. 24. Yığın tek bir IP adresi üzerinden yönetilebilmeli, yığındaki anahtarların ayrı ayrı yönetilmesi gerekmemelidir. 25. Yığın içindeki farklı anahtarlara ait portlar tek bir kanal altında toplanabilmelidir. (Cross-stack Etherchannel) 26. Yığına yeni bir anahtar eklendiğinde otomatik olarak yazılımı güncellenmeli ve herhangi bir konfigürasyon yapılmadan yığının bir üyesi olabilmelidir. 27. En az 0.5m, 1m ve 3m boyutlarında yığınlama kablosu çeşitliliğine sahip olmalıdır. 28. Anahtar, IEEE 802.1d, 802.1w ve 802.1s “spanning tree” protokollerini desteklemelidir. 29. Anahtar üzerinde her VLAN için farklı “spanning tree” kullanılabilmelidir. 30. Anahtar, kullanıcı ve trunk portlarında spanning tree hesaplarını hızlandırabilmelidir. (Port-fast) 31. Anahtarın BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Guard özelliği bulunacaktır. Bu sayede Spanning Tree grubunda olmayan portlara, o grubun BPDU paketlerinin girişi engellenecektir. 32. Anahtarın Spanning Tree Root Guard (STRG) özelliği bulunacaktır. Bu sayede network yöneticisinin kontrolünde olmayan anahtarların, Spanning Tree protokolü için root anahtar olması engellenebilecektir. 33. Anahtar statik routing yapabilmelidir. Anahtar üzerinde en az 16 adet statik route tanımlanabilmelidir. 34. Cihaz, erişim kontrol listeleri ile paketleri L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre erişim denetiminden geçirebilmelidir. Cihaz Erişim Kotrol Listeleri direk olarak L2 veya L3 porta ugulanabileceği gibi VLAN içindeki trafiği de filtreleyebilmelidir. (Router ACL, VLAN ACL, Port- Based ACL) 35. Anahtar üzerinde bulunan her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir. (Port-Security) 36. Anahtar, MAC adresi tablosuna yeni bir adres eklendiğinde, ya da bu tablodan bir adres silindiğinde, bu durumu SNMP yönetim sunucusuna raporlamalıdır. (MAC Address Notification) 37. Anahtarın IEEE 802.1x desteği bulunacak ve aşağıda belirtilen 802.1x özellikleri desteklenecektir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/5	• 802.1x VLAN assignment; Radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme ve dinamik VLAN tahsisi • 802.1x Port Security; Port security özelliği, 802.1x etkin bir port üzerinde tanımlanabilmelidir. • 802.1x Guest VLAN • 802.1x Web yetkilendirmesi 38. Anahtar, IEEE 802.1x protokolünü kullanarak, radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme desteklemelidir. Xxxxxxx, Xxxxxx tarafından gönderilen yetkilendirme değişiklik taleplerini yerine getirebilmeilidir. (Change of Authorization) 39. Anahtarın 802.1X MAC authentication bypass özelliği bulunacaktır. 40. Anahtar aynı port üzerindeki birden farklı domain’deki cihazların kimlik doğrulama işlemlerini yapabilecektir. Böylece aynı porttaki bir PC ile IP Telefonun ayrı ayrı kimlikleri doğrulayıp uygun veri ve ses VLAN’ilerine atamalarını yapabilecektir. (Multi-Domain Authentication) 41. IP Spoofing ataklarının engellenebilmesi için, otomatik olarak anahtarın belirtilen portlarına kaynak IP address filtreleri yazılabilecektir (IP Source Guard). 42. Anahtarın Dynamic ARP Inspection (DAI) özelliği bulunacaktır. Anahtar, üzerinden geçen tüm ARP istek ve cevaplarını incelemeli ve her ARP paketi, IP-MAC binding tablosu ile eşleştirebilmelidir. Eşleşmeyen paketler drop edilebilmelidir. 43. Erişim seviyesindeki IPv6 adres spoofing, yanlış yönlendirici anonsları gibi IPv6 ataklarını engelleyebilmeldir. (IPv6 First Hop Security) 44. Anahtarın multicast desteği olmalıdır. IGMP filtering, ve IGMP Snooping v1-v2-v3, IPv6 MLD v1-v2 snooping desteklenmelidir. 45. Anahtar, en az 1000 adet IGMP grubu desteklemelidir. 46. Anahtar, IGMP snooping timer, IGMP throttle, IGMP querier ve Configurable IGMP leave timer özelliklerini desteklemelidir. 47. Portlardaki trafik yoğunlukları arasındaki sessiz anları belirleyerek, bu zaman aralıklarında portların daha az güç tüketmesini sağlayabilmelidir. (Energy Effıcıent Ethernet) 48. Anahtar, gece veya haftasonu gibi kullanılmadığı zaman aralıklarında çok düşük güç tüketeceği uyku modunu desteklemelidir. Bu işlem için ‘EnergyWise’ uyumlu yazılımlar ile uyumlu çalışabilmelidir. (Switch Hibernation Mode) 49. Anahtarın yalnızca yönetim amacıyla kullanılan 10/100 Mbps Ethernet portu olmalıdır.

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
XXX 0/0		00. Xxxxxxx, XXXX x0, x0, x0, telnet, Secure Shell (SSH), SSL, SCP (Secure Copy Protocol), HTTP (web) ve konsol aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir. 51. Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler. 52. TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir. 53. Cihazın tüm portları en az 4 adet RMON grubunu (history, statistics, alarms, events) desteklemelidir. 54. Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir. Aynı anda en az 4 adet port mirroring tanımlanabilmelidir. 55. Anahtarın saat ve tarih bilgisi, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarla senkron hale getirilebilecektir.
		Açıklama FİBER OPTİK BAĞLANTI MODÜLÜ (SWITCH İÇİN) OEM SFP SX GBIC	Adet 2
		LOT 2/6	KABLOSUZ AĞ KONTROL CİHAZI (1adet) 1. Kendi markasına sahip 6 adet Erişim Noktası cihazını (Access Point) destekleyecek lisansa sahip olmalıdır. Desteklenen lisans sayısı donanım değişimi yapılmadan 50’ye çıkarılabilmelidir. 2. 1250 adet bilgisayar bağlantısına olanak sağlamalıdır. 3. Bağlı olduğu network üzerinde kendi markasına sahip AP cihazlarını otomatik olarak keşfedebilmeli ve konfigürasyonlarını yapabilmelidir. 4. 32 adet kablosuz ağ (32 adet BSSID) desteklenmelidir. 5. DHCP server görevi yapabilmelidir. 6. Kolay kurulum sihirbazında sahip olmalıdır. 7. Otomatik olarak senkonize olabilen 1+1 yedeklilik desteklenmelidir. 8. Akıllı mesh ağların (birbirleriyle kablosuz olarak haberleşen AP ağları) otomatik olarak yaratılmasını ve denetlenmesini sağlayabilmelidir. 9. Gerçek zamanlı kullanıcı erişim kontrolü sağlayabilmelidir. 10. Yük paylaşımı yapabilmelidir. 11. İhtiyaca göre değiştirilebilen göstergeye paneline sahip olmalıdır. 12. Dinamik olarak RF kanal ve güç yönetimi yapabilmelidir. 13. AP yazılımlarını otomatik olarak güncelleyebilmelidir.			1 adet

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/6	14. Performans değerlerini ve istatistiki bilgileri gösterebilmelidir. 15. SNMP ile yönetilebilmelidir. 16. Komut satırından, web ara-yüzünden ve SNMP tabanlı yönetim yazılımı üzerinden konfigürasyon yapılabilmelidir. 17. Aşağıdaki servis kalitesi özelliklerine sahip olmalıdır. • Kablosuz ağ bazında öncelik ayarları yapabilmelidir. • Bant güdümü yapabilmelidir (yük paylaşımı için bazı bilgisayarları farklı bir frekans bandından bağlanmaya zorlayabilmelidir). • Adil zaman kullanımı yapabilmelidir (Airtime fairness) • VoIP için tünel oluşturulabilmelidir. • 802.11e desteği olmalıdır. • Kullanıcı başına ve trafik başına yazılımsal kuyruklara sahip olmalıdır. • Hız kısıtlaması desteklenmelidir. 18. Aşağıdaki güvenlik özellikleri olmalıdır. • Captive Portal özelliğine sahip olmalıdır. • Active Directory, RADIUS, LDAP ile çalışabilmelidir. • Kimlik kontrolü için yerel veri tabanı uygulamasına sahip olmalıdır. Yerel veri tabanı 1250 kullanıcı destekleyebilmelidir. • 802.1Q Dinamik VLAN ayarları desteklenmelidir. • Misafir network oluşturulabilmelidir. • Dinamik olarak her kullanıcı için farklı PSK (Pre Shared Key) üretebilmelidir. • Rogue (sahtekar, kötü niyetli) Erişim Noktalarını tespit edebilmeli ve yerini gösterebilmelidir. • Hot-Spot için kimlik doğrulama yapabilmelidir. • WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i özellikleri desteklenmelidir. • MAC adresine göre (Layer-2) ve IP adresine göre (Layer-3) Erişim Hakları Listeleri (ACL) oluşturulabilmelidir. • Layer-2 istemci izolasyonu oluşturulabilmelidir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/6	• DoS saldırılarına karşı önlem alabilmelidir. • Şifre kırılmasına yönelik saldırılara karşı önlem alabilmelidir. 19. Aşağıdaki fiziki özelliklere sahip olmalıdır: • En fazla 1U yüksekliğinde olmalıdır. • 110-240 VAC arasında çalışabilmelidir. • -25°C ile +70°C arasında çalışabilmelidir. • %15 ile %95 arasında bağıl nem ortamlarında çalışabilmelidir. • Üzerinde en az iki adet 10/100/1000BaseT, auto MDI/MDIX, auto sense Ethernet port olmalıdır. 20. İmalat ve işçilik hatalarına karşı kısıtlı ömür boyu garanti sağlanmalıdır.
LOT 2/7	KABLOSUZ AĞ ERİŞİM CİHAZI (6 adet) 1. 2.4GHz ve 5 GHz Frekans bantlarında aynı anda çalışabilmelidir. 2. IEEE 802.11b/g/a/n/ac standartlarını desteklemelidir. 3. 802.11n teknolojisinde hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bantlarında 20 MHz, ve 40 Mhz sinyalleri desteklemelidir. 802.11ac teknolojisinde 5 GHz bandında 80 MHz sinyali desteklemelidir. 4. Aşağıdaki performans değerleri desteklenmelidir: a. 802.11ac: 6.5Mbps – 173.4Mbps (20MHz) 13.5Mbps – 400Mbps (40MHz) 29.3Mbps – 867Mbps (80MHz) b. 802.11n: 6.5Mbps – 130 Mbps (20MHz) 6.5Mbps – 300 Mbps (40MHz) c. 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps d. 802.11a 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps e. 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps 5. Transmit BeamForming teknolojisini desteklemelidir. 6. Dinamik olarak yayın alanını şekillendirebilen akıllı bir anten teknolojisine sahip olmalı ve anten kapsama alanlarını değiştirerek ileri düzey RF yönetimi sağlamalıdır. En az 100 adet farklı yayın alanı dinamik olarak yaratılabilmelidir. Bu sayede anten gücüne Transmit yönünde en az 3 dB ilave kazanç sağlanabilmelidir. Dinamik olarak şekillendirilebilen yayın alanı sayesinde haberleşmenin olmadığı yönlere sinyal gönderilmemeli, diğer yönlerden gelen girişimsel yayınlar en az 10 dB oranında zayıflatılmalıdır. 7. Radyo Frekansı çıkış gücü 2.4 GHz için en az 22 dBm, 5 GHz için en az 22	6

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/7	dBm olmalıdır. 8. Alış hassasiyeti en az -100 dBm olmalıdır (-99 daha kötü, -101 daha iyi). 9. En az 2x2 MIMO anten yapısına sahip olmalıdır. 10. En az 2 Spatial-Stream desteklenmelidir. 11. Polarization Diversity özelliğine sahip olmalıdır. 12. Aynı anda 500 kullanıcı desteklemelidir. 13. Kanal seçimini otomatik yapabilmelidir. 14. Background Scanning yaparak yüksek yoğunluklu ortamlardaki girişimleri (paraziti) belirli periyotlarla tespit edebilme ve bunlardan sakınarak uygun kanalı otomatik olarak seçme özelliği bulunmalıdır. 15. IP multicast video stream desteği bulunmalıdır. 16. IPv6 desteği bulunmalıdır. 17. Cihaz paketleri otomatik olarak analiz edebilmeli, gecikmeye duyarlı trafik için ileri düzey servis kalitesi, paket sınıflandırma ve otomatik öncelik belirleme özelliklerini kullanarak bunları ilgili kuyruklara atayabilmelidir. 18. Adil yayın zamanı kullanım desteği (Airtime Fairness) olmalıdır. 19. En yüksek performanslı kanalı otomatik olarak tespit edip kendisini o kanala ayarlama özelliği olmalıdır. En yüksek performanslı kanalı tespit amacıyla tüm kanalları tararken bilgisayarlarla olan iletişimi kesmemelidir. 20. VLAN desteği olmalıdır. 21. WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i güvenlik özelliklerini desteklemelidir. 22. Port tabanlı 802.1x güvenlik özelliklerini RADIUS üzerinden desteklemelidir (hem authenticator hem de supplicant olarak). 23. BandSteering özelliği olmalı ve gerekli gördüğünde yük paylaşımı için hem 2.4 GHz hem de 5 GHz destekli bilgisayarları öncelikle 5 GHz üzerinden bağlanmaya zorlayabilmelidir. 24. Güvenlik ve servis kalitesi politikalarının ayrı ayrı ayarlanabileceği en az 40 adet BSSID desteklenmelidir . 25. HotSpot WLAN için dinamik olarak kullanıcı bazında hız kısıtlama özelliği olmalıdır. 26. Bağımsız olarak komut satırından (Telnet/SSH), Web ara-yüzünden (http/s), Controller switch üzerinden, SNMP v1,2,3 yazılımı üzerinden konfigürasyonu yapılabilmelidir. TR-069 desteği olmalıdır. 27. FTP ve TFTP ile yazılım güncellemeleri yapabilmelidir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/7	28. Bağımsız olarak veya bir controller denetiminde çalışabilmelidir. Bağımsız olarak çalışması için herhangi bir yazılım yüklenmesine, lisans alınmasına gerek duyulmamalıdır. Lisans veya ek yazılım gerekiyorsa bunlar teslim sırasında eklenmiş olmalıdır. 29. Bağımsız olarak çalışırken merkez ile arasında L2TP ve PPPoE tünel oluşturabilmelidir. 30. Controller ile birlikte kullanıldığında aşağıdaki özellikleri desteklemelidir a. Kimlik doğrulama işlemleri controller üzerindeki yerel veri tabanı üzerinden, Active Directory, LDAP veya RADIUS server üzerinden yapabilmelidir. b. Zero-IT ve Dynamic Pre Shared Key desteği bulunmalıdır. Bu sayede network ortamına ilk defa bağlanan kullanıcıların her biri için ayrı bir anahtar üretilebilmeli ve bu anahtar o kullanıcıya özel diğer parametrelerle birlikte kullanıcı bilgisayarına otomatik olarak aktarılabilmelidir. c. Erişim kontrolü ve AP cihazları arasında yük paylaşımı olmalıdır. d. AP cihazının Transmit gücü otomatik olarak ayarlanabilmelidir. e. Web üzerinden kimlik doğrulaması yapabilen Captive Portal ve Misafir kullanıcı hesapları desteklenmelidir. f. VoIP ve 802.1x EAP ile ilgili uygulamalarda hızlı roaming yapabilmek için controller ile AP arasında tünel oluşturulabilmelidir. 31. Aşağıdaki fiziki özelliklere sahip olmalıdır: a. 12 VDC ile veya PoE üzerinden beslenebilmelidir. DC adaptör alınmışsa 110-240 VAC arasında çalışabilmelidir. b. 0°C ile +50°C arasında çalışabilmelidir. c. %10 ile %95 arasında bağıl nem ortamlarında çalışabilmelidir. d. Çalınmaya karşı Kensington kilit imkânı olmalıdır. e. Monte edildiği yerden kazara çıkmayı/düşmeyi engelleyecek bir kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. f. Üzerinde başka bir aktif ağ cihazına da data geçişi yapabilmek amacıyla iki adet 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet port olmalıdır ve bu port PoE üzerinden elektrik alabilmelidir. Port’ların hepsi auto MDX, auto-sensing özelliğini desteklemelidir. g. PoE güç ihtiyacı 802.3af standartları içinde olmalıdır. h. Enerji tasarruf özelliği olmalıdır. 32. İmalat ve işçilik hatalarına karşı kısıtlı ömür boyu garanti sağlanmalıdır.

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
LOT 2/7
		Açıklama	Adet
		Kablosuz ağ kurulum ve konfigürasyon ücreti	1
		802.3af PoE injector (kablosuz ağ erişim cihazları için güç ünitesi)	6
		KABLOSUZ AĞ BAĞLANTI ADAPTÖRÜ (PC İÇİN) 433Mbps 802.11ac Dual Band Wireless USB Adapter	80
		LOT 2/8	Ağ Güvenlik Cihazı Birleşik Tehdit Yönetimi Uygulama Özellikleri 1.1 Genel Özellikler 1.1.1 Ürünün iso 9001-2000 sertifikası olmalıdır. 1.1.2 Önerilecek cihaz log ve raporlamayı dahili harddisk içinde tutabilmelidir. 1.1.3 Önerilecek çözüm UL,FCC ve CE standartlarına uygun olmalıdır. 1.1.4 Önerilecek çözüm en az aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır. a. Donanım platformu 64 bit olmalıdır. b. 8 adet 10/100/1000 mbps Ethernet portu olmalıdır. c. Saniyede 60000 (altmış bin) yeni oturumu desteklemelidir. d. 1250000 (bir milyon iki yüz elli bin) eşzamanlı oturumu desteklemedir. e. Güvenlik Duvarı kapasitesi TCP 3500(üç bin beş yüz) mbps, UDP 4500(dört bin beş yüz) mbps olmalıdır. f. IPS kapasitesi 1200 (bin iki yüz) mbps olmalıdır. g. UTM kapasitesi 750 (yedi yüz elli) mbps olmalıdır. h. Anti virüs kapasitesi 1400 (bin dört yüz) mbps olmalıdır. 1.1.5 Önerilecek çözüm sınırsız kullanıcı lisansına sahip olmalıdır. 1.1.6 Önerilecek çözüm tek başına Güvenlik duvarı, Anti virüs, Anti Spam, İçerik filtreleme ve atak önleme sistemi için HTTP proxy sunucusu olarak çalışabilmelidir. 1.1.7 Önerilecek çözüm kullanıcı kimliğine göre güvenlik ve internet yönetimi politikalarını desteklemelidir. 1.8 Önerilecek çözüm sadece ip adresine göre değil kullanıcı kimliğine göre raporlama sunabilmelidir. 1.9 Önerilecek çözüm elektriksel arızalara karşı en az 2 donanım baypas segmenti barındırmalıdır. 1.2 Yönetim, Kimlik Doğrulama ve Genel Ayarlar 1.2.1 Önerilen sistem Web-tabanlı (HTTP-HTTPS) ve güvenli konsol (SSH) tabanlı uzaktan yönetim özelliği sağlamalıdır. 1.2.2 Önerilen çözümün kullanıcı nesneleride dahil olmak üzere ayarları yedekleyip yedek geri alabilme özelliği olmalıdır. 1.2.3 Önerilen çözüm yönlendirme(3. katman)/ transparan mod (2. katman) desteği olmalıdır. 1.2.4 Önerilecek çözümün kullanıcı kimlik doğrulaması için NTLM, Active Directory, LDAP, Radius veya lokal veritabanı desteği olmalıdır. 1.2.5 Önerilen çözüm kullanıcı kimlik doğrulaması için Otomatik Tekil Abonelik Entegrasyonu (ASSO) desteği olmalıdır. Tekil Abonelik Entegrasyonu proxy bağımsız ve tüm uygulamalar için geçerli olmalıdır. 1.2.6 Önerilen çözümle Dinamik DNS ayarlanabilmelidir. 1.2.7 Önerilen çözüm günlük, haftalık, aylık yada yıllık toplam yada tekil ISP linki için bant genişliği kullanım grafikleri sunabilmelidir. 1.2.8 Önerilen çözüm gerçek zamanlı bilgi transferi/bant genişliği kullanımı bilgisini kullanıcı/IP/uygulama bazında verebilmelidir. 1.2.9 Önerilen sistem Parent (ebeveyn) Proxy desteklemelidir. 1.2.10 Önerilen çözüm NTP desteklemelidir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/8	1.2.11 Önerilen çözüm kullanıcı - mac adresi eşleştirmesi yapabilmelidir. 1.2.12 Önerilen çözümün web konsolunun birden fazla dil seçeneği olmalıdır. 1.2.13 Önerilen çözümün versiyon geri dönüş (roll back) desteği olmalıdır. 1.2.14 Önerilen çözümün kullanıcı oturum için; oturum zaman aşımı ve boş kullanım zaman aşımı ile oturum sonlandırma özelliği olmalıdır. 1.2.15 Önerilen çözümle farklı haklara sahip yönetici profilleri yaratılabilmeli. 1.2.16 Önerilen sistem içerde yapılandırılmış PPPoE istemcisi sağlamalıdır ve her PPPoE IP adresi değiştiğinde tüm gerekli yapılandırmayı otomatik olarak güncelleştirecek kapasitede olmalıdır (NAT İlkeleri, VPN Yapılandırması, Güvenlik Duvarı Kuralları). 1.2.17 Önerilen sistem SNMP ajanı yetkisinde fonksiyonel olmalıdır ve SNMP v1, v2 ve v3 uyumluluğu taşımalıdır. 1.2.18 Önerilen çözüm esnek ve granüler rol tabanlı kullanıcı grafik ara yüzü sağlamalıdır. 1.2.19 Önerilen çözüm çoklu kimlik doğrulama serverı seçeneği sağlamalıdır. (Güvenlik duvarı ve VPN tipleri için). 1.2.20 Önerilen çözümün ince istemci (Thin Client)(Microsoft TSE, Citrix) desteği olmalıdır ve aynı IP'den gelen farklı kullanıcıları ayırt edebilmelidir. 1.3 Çoklu Link Yönetimi, Yük Dengeleme ve Yedekli Çalışma 1.3.1 Önerilen sistem dışardaki trafik akışı için tümleşik çoklu ISP yük dengeleme ve yedekte bulundurma sağlamalıdır 1.3.2 Önerilen sistem kullanıcı, uygulama, kaynak ve hedef tabanlı yönlendirme yapabilmelidir (explicit routing). 1.3.3 Önerilen sistem her bağlantıya bir yükleme yapılmış çoklu bağlantılar üzerinde trafik yükünü dengelemeye dayalı ağırlıklı dairesel bir denetim sağlamalıdır 1.3.4 Önerilen sistem kullanıcı yapılandırılabilir ICMP, TCP and UDP tabanlı kurallar kümesine dayalı bağlantı hatası tespiti yapabilmelidir. 1.3.5 Önerilen sistem ağ geçidi durumunda bir değişim olursa posta ile bildirim yapabilmelidir. 1.3.6 Önerilen sistem aktif/aktif ve aktif/pasif ağ geçidi yük dengelemesi yapabilmelidir. 1.4 Yüksek Elde Edilebilirlik (High Availability) 1.4.1 Önerilen sistemde Aktif-Pasif destek altında donanım telafi koruması olmalıdır. 1.4.2 Önerilen sistemde Aktif-Aktif güçlü telafi desteği altında yük dengeleme donanım telafi koruması bulunmalıdır 1.4.3 Önerilen sistemde manuel senkronizasyon özelliği bulunduğu gibi otomatik senkronizasyon özelliği de bulunmalıdır. 1.4.4 Önerilen sistem cihaz konumu değiştiğinde uyarılar göndermelidir . 1.4.5 Yüksek Elde Edilebilirlik trafiği iki nokta arasındaki haberleşmede şifreli olmalıdır. 1.4.6 Önerilen çözüm Yüksek Elde Edilebilirlik için ICSA sertifikası sahibi olmalıdır. 1.5 Güvenlik Duvarı 1.5.1 Güvenlik Duvarı bağımsız bir cihaz olarak anılmalıdır 1.5.2 Önerilen sistem ICSA, Westcoast Labs Checkmark kurumsal Güvenlik Duvarı sertifikasına sahip olmalıdır. 1.5.3 Önerilen sistem sadece ana makine ve subnet tabanlı değil de kullanıcı adı tabanlı güvenlik duvarı kuralları oluşturabilmelidir (ör: kural; ftp, ssh bazı özel erişim izinleri verme yetkisine sahip olan sistem yöneticilerinin adlarına göre oluşturulabilir. (xxxxx, xxxxxx gibi) Böylece ana makine adlarını, IP ya da Subnet adlarını birer birer kullanmaya gerek olmayacaktır.) 1.5.4 Önerilen sistem güçlü paket filtreleme teknolojisine sahip olan ve kullanıcı adı, kaynak ve hedef IP adresi, ana makine IP aralığı ve ağ tabanlı kural oluşturma özelliği ile birebir ya da dinamik kullanıcı tabanlı NAT destekleyen bir güvenlik duvarına sahip olmalıdır. 1.5.6 Önerilen sistemin güvenlik duvarı güçlü bir OS tabanına sahip olmalıdır, ağ geçidi seviye seçeneklerini belirlemenin yanı sıra tüm katmanlarda ağ güvenliği

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/8	servislerini dağıtabilecek özelliğe sahip olmalıdır anti-virüs, anti-spam, saldırı tespiti ve önlem alma, içerik filtreleme, çoklu ISP yük dengeleme ve yedekli çalışma çözümleri. 1.5.7 Önerilen sistemin güvenlik duvarı ağdaki IP yapılandırılması değiştirilmeden var olan ağ içine bağlantısız konuşlandırma sırasında etkin olan saydam mod/köprü mod özelliklerini destekleyebiliyor olmalıdır. 1.5.8 Önerilen sistem kullanıcı ara yüzünde bir uyarı sistemi sağlamalıdır ve varsayılan şifreler değiştirilmediğinde, güvenli olmayan bir erişim yapılandırıldığında ve bileşen aboneliği dolmaya yaklaştığında bilgi vermelidir. 1.5.9 Önerilen sistemin güvenlik duvarı aygıtları mantıksal olarak bölmek için etiketleyen 802.1q tabanlı VLAN desteklemelidir ve oluşturulan VLAN sayısında sınırlama olmamalıdır. 1.5.10 Önerilen sistem RIP1, RIP2, OSPF, BGP gibi dinamik yönlendirme protokolü için destek sağlamalıdır. 1.5.11 Önerilen sistemin güvenlik duvarı port sayıları ve Katman 7 uygulama imzaları ve güvenlik duvarı kuralları oluşturmaya yönelik kullanıcı tabanlı servisler oluşturmaya dayalı ön-tanımlı servisler sağlamalıdır. 1.5.12 Önerilen sistem statik / dinamik yönlendirme yönetimi için Cisco Uyumlu Komut Satırı Ara yüzü (CLI) sağlamalıdır. 1.5.13 Önerilen çözümün IP6 desteği olmalıdır. 1.5.14 Önerilen çözüm usb portundan 3G UMTS,GSM,GPRS modem ile VPN ve Ağ geçidi yedeklemesi yapabilmelidir. 1.6 Saldırı Tespiti ve Önleme 1.6.1 Önerilen sistemin bir imzası olmalıdır ve anormali tabanlı bir saldırı tespit ve önleme sistemi olmalıdır. 1.6.2 Önerilen sistem özel IPS imzalarının açılmasını desteklemelidir. 1.6.3 Önerilen sistemin Webcoast sertifikası olmalıdır. 1.6.4 Önerilen sistemin IPS veri tabanı 4500'den fazla imza barındırmalıdır. 1.6.5 Önerilen sistem çoklu IPS ilkeleri sağlayabilmelidir ve bir IPS ilkesini bir güvenlik duvarına ekleyebilmelidir. Bu, yöneticiye güvenlik ve bildirim gereksinimleri bakımından özel IPS ilkelerini özelleştirmede yardımcı olur. 1.6.6 Önerilen sistem bilgisayar adları ve IP adreslerine göre değil de kullanıcı adlarına dönük iç bildirimleri raporlamalıdır. 1.6.7 Önerilen sistem saldırı imza veritabanlarını merkezi bir veritabanı sunucucundan otomatik olarak güncellemelidir. 1.6.8 Önerilen sistem HTTP proxy yoğunluğunu tespit edebilir ve bloke edebilir olmalıdır. 1.6.9 Önerilen sistem Skype, Windows Live Messenger, Rediffbol vb gibi P2P tabanlı Hızlı Mesajlaşma uygulamalarını tespit edebilir ve bloke edebilir olmalıdır. 1.6.10 Önerilen çözüm ataklar için alarmlar üretebilmelidir. 1.6.11 Önerilen çözüm geçmişe yönelik IPS raporlaması verebilmelidir. 1.7 Ağ Geçidi Anti-Virus 1.7.1 Önerilen sistem Westcoast Labs Checkmark Anti-Virüs Ağ geçidi sertifikasına sahip olmalıdır. 1.7.2 Önerilen sistem Westcoast Labs Checkmark Anti-Spyware ağ geçidi sertifikasına sahip olmalıdır. 1.7.3 Önerilen sistem eşzamanlı olmayan bloke etmeyen bir Anti-virüs Motoru için cihazın yükünü azaltmak için I/O model kullanabilmelidir. 1.7.4 Önerilen sistem birleşik Anti-Virüs çözümüne sahip olmalıdır ve HTTP Internet trafiği kapsamında HTTP, SMTP, POP3, IMAP ve FTP için ağ geçidinde eş zamanlı virüs ve kötü niyetli kodların tespitini sağlamalıdır. 1.7.5 Önerilen Sistemin Temel Virüs İmza Veritabanı tüm "Wild List" İmzalarını ve değişkenlerini dolandırıcılık mailleri ve casus yazılımlar vb içermelidir. Anti- virüs sistemi deneme amaçlı, ya da ücretsiz olmamalıdır. 1.7.6 Önerilen sistemde imza / feragatname ekleme özelliği bulunmalıdır. 1.7.7 Önerilen sistemde yönetime e-posta yoluyla virüs bilgi bildirimi yollama özelliği bulunmalıdır. 1.7.8 Önerilen sistem virüs bulaşmış e-postaları cihazın kendi içinde karantina

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/8	bölümünde tutmalıdır 1.7.9 Önerilen sistemde değişik tür dosyaları bloke edebilmek için yapılandırılabilir ilke özellikleri bulunmalıdır (Hariç Tutulanlar ve Dinamik dosyalar gibi...) 1.7.10 Önerilen sistemde özelleştirilmiş dosya türleri ve eklentileri bloke edebilmek için yapılandırılabilir ilke özellikleri bulunmalıdır. (.doc, .xls, .ppt vb...) 1.7.11 SMTP Anti-virüs tarama alt sisteminde, eğer e-posta mesajı virüs bulaşmışsa, şüpheliyse ya da korumalı eklenti içeriyorsa, aşağıdaki seçenekler bulunmalıdır ve buradan orijinal e-postayı almayı ya da, almamayı ya da eklenti kaldırılıp alınması seçilebilmelidir. Buna benzer bildirimler yöneticiye yukarıdaki seçenekler ile mevcut olmalıdır. 1.7.12 SMTP terimlerine bağlı olarak önerilen sistem yapılandırılmadıkça kendi kendine posta yedekleme ya da MTA işlemleri uygulamamalıdır. 1.7.13 SMTP sisteminde, özelleştirilmiş tarama kuralları oluşturma özelliği desteklenmelidir. 1.7.14 Özelleştirilmiş tarama kuralları ilkelerde gönderici/alıcı e-posta adresleri ya da adres gruplarının bildirim ayarlarının, karantina ayarlarını ve dosya uzantılarının bloke edilmesinin yapılandırılmasına izin vermelidir. 1.7.15 Önerilen sistem imza veritabanını otomatik olarak 1 saatin altında bir frekans içinde yapılandırılmamış bir aralıkta ve elle güncelleme ile güncelleyebilmelidir. 1.7.16 POP3 & IMAP sistemlerinde, önerilen sistem e-postada bir virüs tespit edildiğinde mesajdan virüs bulaşmış olan eklentiyi çıkarabilmelidir ve ileti gövdesini bir bildirim mesajı ile değiştirebilmelidir. 1.7.17 HTTP Anti-Virüs ağ geçidi kaynaklarına, hedeflerine ve URL düzenli ifadelerine göre sitelerde tarama gerçekleştirebilmelidir. 1.7.18 HTTP Anti-Virüs sistemi kaynak ve hedef bilgisayarları bypass edebilmelidir. 1.7.19 HTTP Anti-Virüs gerçek modunda ve taramak için dosya boyutunu kısıtlama seçeneğine sahip grup modunda tarama seçenekleri olmalıdır. 1.7.20 Kişiselleştirilmiş bireysel kullanıcı karantina desteğini desteklemelidir. 1.7.21 Önerilen sistem kullanıcı, protokol, IP adresi, gönderici, alıcı, konu ve virüs adları tanımlı uyarı ve raporlara sahip olmalıdır. 1.8 Ağ geçidi Anti-Spam 1.8.1 Önerilen sistem cihazda tümleşik bir Anti-Spam çözümü bulundurmalıdır. 1.8.2 Önerilen sistem SMTP, POP3 ve IMAP trafiğini filtreleyebilmelidir. 1.8.3 Önerilen sistem spam taraması yapabilecek olan trafiği seçebilecek yapılandırılabilir ilke seçenekleri bulundurmalıdır. 1.8.4 Önerilen sistemde yönetici tarafından belirlenmiş e-posta adresine ait tüm gelen ve giden e-postaların bir kopyasını işaretleyebilme özelliği bulunmalıdır 1.8.5 Önerilen sistemde e-posta adresi ya da adres grubu başına yapılandırılabilir bir spam ilke seçeneği olmalıdır 1.8.6 Önerilen çözüm spam filtreleme karşılaştırma kriterine göre e-posta konularını etiketleyebilmelidir. 1.8.7 Önerilen sistem minimum ölçüde aşağıdakilere dayanarak SPAM filtreleme sağlamalıdır: a) IP adresi Kara/Beyaz listeleri b) Gerçek zamanlı xxxx xxxxx listesi (RBL) ya da Açık Veritabanı Listesi (ORDBL) sunucuları 1.8.8 Önerilen sistem kullanıcı adına, posta protokol IP adresine, göndericiye, alıcıya, konuya ve spam-kategorilerine dayalı uyarılar ve raporlar sağlamalıdır. 1.8.9 Önerilen sistem kullanılan dilden bağımsız spam tespit fonksiyonelliği taşımalıdır. 1.8.10 Önerilen sistem SMTP yetkilendirilmiş trafiği için anti-spam fonksiyonelliğini açıp kapatabilme seçeneğine sahip olmalıdır. 1.8.11 Önerilen sistem eşzamanlı spam tespit özelliği olmalıdır. 1.8.12 Önerilen sistemin imaj tabanlı spam iletileri filtreleme özelliği olmalıdır ör: bir imaj dosyası içine gömülü bir metin içeren e-posta mesajı.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/8	1.8.13 Yinelenen Patern Tespiti (RPD) kullanarak spam tespit özelliğini desteklemelidir böylelikle en son çıkan spam dosyaları hakkında bilgilenmelidir. 1.8.14 Önerilen sistem son çıkanları anında ve kesin olarak tespit edip bloke eden Ön görümlü Virüs Tespit Teknolojisi sağlamalıdır (Virüs Çıkış Tespit Teknolojisi) 1.9 Web Filtreleme ve Uygulama Kontrolü 1.9.1 Önerilen sistem Westcoast Labs Checkmark URL Filtreleme sertifikası almış olmalıdır. 1.9.2 Önerilen sistem cihazdaki yükü yarılamak için Web Filtreleme ve Uygulama Kontrolü için eşzamanlı olmayan ve bloke etmeyen bir I/O model kullanmalıdır. 1.9.3 Önerilen sistem Web Filtreleme çözümünü cihaz ile bütünleştirilmiş olmalıdır. 1.9.4 Web siteleri ve kategori bilgisi yerel olarak cihazın içinde saklanmalıdır ve veri merkezlerinde üçüncü parti ya da uzak kontrollü sunucular sorgulanmamalıdırlar. 1.9.5 Sistem web tabanlı dosya eklentilerinin gönderilmelerini bloke etmelidir 1.9.6 Web içeriği filtreleme çözümü aynı zamanda bağımsız HTTP proxy server olarak da kullanılabilmelidir 1.9.7 Önerilen sistem web içeriği filtreleme özelliklerini aşağıdakiler gibi sağlamalıdır: a) URL veritabanı en az 44 milyon site ve 82‟in üzerinde varsayılan kategorisi olmalıdır. b) Regular Expression‟lara dayalı URL‟ler bloke edilmelidir c) Regular Expression‟lara dayalı hariç tutulan URL „ler bloke edilmelidir. Google‟ın kaşede tutulan bağlantıları kategorilerine gore belirlenebilmeli ve bloke edilebilmelidir d) “Akamai” tarafından sağlanan veritabanına göre web siteleri bloke edilebilir olmalıdır. e) Bir proxy sunucu ardında istekleri belirleyebilmelidir ve kullanıcı adları ve IP adreslerinden gelen istekleri bir proxy sunucusunun ardında olsa bile bloke edebilmelidir. f) URL çevirici web sunucusunu belirleyebilir ve bazı sunuculardan istekleri bloke edebilmelidir. 1.9.8 Önerilen sistem uygulama kontrol öğelerini aşağıdaki gibi saptayabilir olmalıdır: a) yahoo, jabber, msn, AOL messenger vb… gibi ünlü sohbet ve hızlı mesajlaşma uygulamalarını ve port bakımından özgür hareket eden imzalı uygulamaları bloke edebilir. b) IM, FTP protokollerinden dosya gönderimlerini bloke edebilir. c) Kullanıcıların halka açık HTTP proxy‟lerine erişimini port 80‟den çalışan herhangi başka bir port gibi kısıtlamalıdır 1.9.9 Önerilen sistemde Windows PDC, Windows AD, LDAP, RADIUS sunucu ve içsel veritabanına yönelik kullanıcı yetkilendirme desteği olmalıdır 1.9.10 Önerilen sistem her kategori için ileti bloke etme özelleştirmesi yapmalıdır 1.9.11 Önerilen sistem kayıt tutmalı ve kullanıcı adlarına, IP adresi isteklerine, domain adına, URL‟ye, web sitesi kategorisine göre ve kategori türüne göre raporlar düzenlemelidir. 1.9.12 Önerilen sistem üretken, sade ve üretken olmayan web sitelerine dayalı olarak trafiği yönetimin belirlediği gibi belirleyebilmelidir. 1.9.13 Önerilen sistem yetkisiz HTTP Proxy kullanıcıları için varsayılan internet erişim ilkesi sağlamalıdır. 1.9.14 Önerilen sistem CIPA uyumlu olmalıdır ve önceden yapılandırılmış CIPA tabanlı Internet Erişim ilkesini sağlamalıdır. 1.9.15 Önerilen sistem ile Web kategorisi tabanlı bant genişliği atanabilmelidir. 1.9.16 Önerilen sistem ile MSN messenger ve Yahoo messenger için aşağıdaki ayrıntılı yönetim özellikleri uygulanabilir olmalıdır. a) Messenger hesabı tabanlı oturum açma politikası uygulanabilmelidir b) Kurallarla Messenger hesabı yada messenger hesap grupları bazında yazışma, sesli konuşma, kamera ve dosya paylaşımı izin/yasak olarak

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
LOT 2/8	belirlenebilmelidir. c) Oturum açma esnasında kullanıcıya kayıt için uyarı mesajı verebilmelidir. d) Transfer edilen dosyalar anti virüs taramasında geçirilebilmelidir. e) Oturum kayıtlarının yanı sıra istenirse konuşma içeriği de raporlanabilmelidir. f) Belirlenen meesenger hesap yada grupları arasında konuşma engelleme/izin verme yapılabilmelidir. 1.10 Sanal Özel Ağ (VPN) 1.10.1 Önerilen sistem Westcoast Labs Checkmark VPN sertifikasına sahip olması gerekmektedir. 1.10.2 Önerilen sistem VPNC Basic Interop sertifikasına sahip olmalıdır. 1.10.3 Önerilen sistem VPNC AES Interop sertifikasına sahip olmalıdır. 1.10.4 Önerilen sistem IPSec (Net-to-Net, Host-to-Host ve Road warrior connection), GRE, L2TP , PPTP VPN ve SSL VPN bağlantılarının oluşturulup kurulmasına izin vermelidir. 1.10.5 Önerilen sistem ön-paylaşımlı anahtar ve sayısal yetkilendirme sertifikasına izin vermelidir. 1.10.6 Önerilen sistem Net-to-Net, Host-to-Host ve Road Warrior bağlantısı için bağlantı telafisi desteği vermelidir. 1.10.7 Önerilen sistem aşağıdaki şifreleme algoritmasını desteklemelidir: 3DES, DES, AES, Twofish, Blowfish, Serpent. 1.10.8 Önerilen sistem dış sertifika otoritelerini desteklemelidir. 1.10.9 Önerilen sistem VPN istemcisi tarafından kullanılması için Road Warrior bağlantısının yapılandırılmasını sağlamalıdır. 1.10.10 Önerilen sistem en genel ulaşılabilir VPN IPSec istemcilerini desteklemelidir. 1.10.11 Önerilen sistem yerel otorizasyon sertifikası sağlamalıdır ve kendinden imzalı sertifikaları oluşturacak/yenileyecek/silecek bir özelliği sağlamalıdır. 1.10.12 Önerilen sistem içinde Verisign/Xxxxxxx.Xxx/Xxxxxxxxx un da yer aldığı üçüncü parti otorizasyon sertifikası bulundurmalıdır ve herhangi bir üçüncü parti bir otorizasyon sertifikasının gönderimini sağlamalıdır. 1.10.13 Önerilen çözüm SSL-VPN yapabilmeli ve Web erişim (istemciye yazılım kurmaksızın) , Tam erişim yada Bölünmüş erişim sağlayabilmelidir. Bu erişimleri kullanıcı yada kullanıcı grubu başına verebilmeli ve bu sınırsız ve ücretsiz lisanslı olmalıdır) 1.11 Raporlama 1.11.1 Önerilen sistem aynı cihazda çalışan raporlama çözümlerini birleştirmelidir. Raporlar HTTP yada HTTPS üzerinden erişilebilir olmalıdır. 1.11.2 Önerilen sistem bireysel kullanıcı ve gruplara indirme ve gönderme trafik raporlarını sağlamalıdır. 1.11.3 Önerilen sistem kullanıcı ve grup ve IP tabanlı trafik belirleme, ağ geçidi seviyesi anti-virüs, anti spam, saldırı tespiti ve önleme ve web içeriği filtreleme raporları sağlamalıdır. 1.11.4 Önerilen sistem raporları HTML, Grafiksel ve CSV biçiminde vermelidir 1.11.5 Önerilen sistemde raporları posta üzerinden e-posta adreslerine gönderilebilmesi için yapılandırılabilir seçenekler olmalıdır. 1.11.6 Önerilen sistemde değişik erişim haklarıyla kullanıcı oluşturma seçenekleri olmalıdır (ör: sadece raporları görebilen ve sistemi yönetemeyen kullanıcılar) 1.11.7 Önerilen sistem kullanıcı, uygulama, kaynak ve hedef IP adresi, kaynak ve hedef port ve protokol için bağlantı yolu ile ilgili raporlar oluşturmalıdır. 1.11.8 Önerilen sistemin raporlama çözümü sistem içinden geçen posta etkinliği ile ilgili detaylı raporlar sağlayabilmelidir. 1.11.9 Önerilen sistemin raporlama çözümü iz sürme ve auditing(Denetleme) sistemi için detaylı audit(denetleme) kayıtları sağlayabilmelidir. 1.11.10 Önerilen çözüm ile raporlama ile ilgili tüm işlemler ayrı bir bileşen ile değil; Güvenlik duvarı ve diğer çözümleri içinde barındıran tek bir cihaz üzerinden sağlanabilmelidir.

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
LOT 2/8
		Açıklama	Adet
		FİREWALL CİHAZI	1
		FİREWALL CİHAZI GÜNCELLEME LİSANSI 2 YILLIK Total Value Subscription (1+1 Yıl)	1
		Kurulum hizmeti	1
		Standart destek paketi	2 yıl
		LOT 2/9	5651 Sayılı Kanına Uygun Raporlama Yazılımı ve Hotspot Sistemi 1. İnternet çıkışında bulunan erişim cihazlarına entegre çalışarak internet çıkışında kullanıcılara kullanıcı adı ve şifre ile giriş imkânı sağlamalıdır. 2. Sistem kullanıcı internet erişimi sırasında SMS ve TC kimlik NO entegrasyonu özelliklerini desteklemelidir. 3. Sistem merkezi bir operatör tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreler ile kullanıcılara erişim yetkisi verebilmelidir. 4. Sistem kullanıcıların erişimleri için paket, tarife yönetimi özelliklerini desteklemelidir. 5. Sistem birden fazla uzak lokasyonda bulunan ağ erişim cihazlarına entegre olarak uzak noktalarda da erişim yetkilendirme yapabilmelidir. 6. Sistem eş zamanlı en az 100 kullanıcı için hotspot hizmeti verebilmelidir. 7. Sistem de kullanıcıların erişim sırasında görüntüledikleri giriş ekranları özelleştirilebilir özellikle olmalıdır. 8. Sistem gerektiğini de aktif-aktif yada aktif-pasif yedeklilik de çalışabilmelidir. 9. Sistem email ile doğrulama yönetimi ile sponsor bağlantı özellikte olmalıdır. 10. Sistem gerektiğinde SQL, Oracle vb veri tabanı sistemlere entegre çalışabilmelidir. 11. Sistem 5651 sayılı yasa gereğince gerekli erişim loğlarını toplayabilmeli, imzalamalı ve saklamalıdır. 12. Sistem toplanan loglar üzerinden detaylı sorgulama, arama ve raporlama özelliklerini desteklemelidir. 13. Sistem en az 50 farklı ağ cihazından log toplayabilmelidir. 14. Sistem de bulunan raporlar özelleştirilebilir özellikte olmalıdır. 15. Sistem gerekirse özel raporları sihirbaz ile ekleme özelliklerinde olmalıdır. 16. Sistemde birden fazla raporlama kullanıcısı tanımlama ve yetkilendirme özelliklerinde olmalıdır. 17. Sistem istenen tüm kolon isimleri kolon değerleri ve en detay veriler ile özel alarm üretme özelliklerinde olmalıdır. 18. Sistem PDF formatında mail yolu ile rapor gönderebilme özelliklerinde olmalıdır. 19. Sistem de web üzerinden erişilen raporlar içinde detaylı gezinme, zaman analizi vb özelikleri bulunmalıdır. 20. Sistem toplanan logları yedekleme, tekrar kurtarma, sıkıştırarak saklama özelliklerini desteklemelidir. 21. Sistem toplanan loglar için korelasyon özellikleri desteklemelidir. 22. Sistem harita raporlar, zamansal analizler, gruplanmış ve tablo raporları desteklemelidir. 23. Sistem Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve uluslararası RFC3161 standartlarına sahip tüm zaman damgası hizmeti sağlayan sistemlere entegre olabilmelidir. 24. Sistem toplanan loğlar üzerinden detaylı arama ve raporlama özelliklerine sahip olmalıdır. 25. Sistem BTK talep etmesi durumunda BTK sistemine uyumlu olarak hizmet tipli,			1

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
LOT 2/9		kullanıcı bilgileri, lokasyon vb bilgileri içerecek şekilde log üretebilmelidir. 26. Sistem BTK sistemine entegre olması durumunda 1 saatlik paketler halinde logları gönderilmeye hazır şekilde sıkıştırarak saklamalıdır. 27. Sistem BTK sistemine otomatik log aktarabilecek özellikte olmalıdır.
		Açıklama	Adet
		Kablosuz Hotspot yazılımı, En az 100 Eş Zamanlı Hotspot Kullanıcı , En az 1 Log Kaynağı , En az 1 Lokasyon , 5651, Raporlama	1

STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Teklif edilen mala ait, Ulusal standartlara (TSE/TSEK belgesi) veya dengi uluslararası standartlara (CE, DIN, TÜV, IAC, UL vb. herhangi birini) uygunluğunu gösteren ürün kalite belgesi verilecektir.

SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

Makineler aksesuarları ile birlikte taşınmaya uygun, orijinal ambalajları içerisinde teslim edilecektir. Ambalajlar TSE Standartlarına uygun teslim edilecektir.

Aksesuar listesi, Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi, makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

Makine tablası üzerine yüklenici firmanın adresi ve telefon numarası (alan kodu ile) silinmeyecek ve düşmeyecek şekilde plastik veya alüminyum folyo etiket üzerine yazılarak yapıştırılacaktır.

5. MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA

Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma veya malın yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. Montaj için gerekli malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

EĞİTİM

Yüklenici firma, İESOB tarafından belirlenen kişilere makinanın kullanımı, bakım-onarım gibi konularda eğitim verecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Tüm makinelere İZKA görünürlük rehberinde belirlenen format ve ebatta etiket yapıştırılacaktır..

Malın teslimi itibariyle sistemin kurulumu senkronizasyonu ve yaşatılmasıyla ilgili teknik ve idari destek ücretsiz sunulacaktır. Herhangi bir arıza durumunda 3 gün içerisinde sitemin iyileştirilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi sağlanacaktır.

Teslimat ve kurulum sonrasında oluşabilecek tüm problemlere 6 boyunca bedelsiz destek verilecektir. Yüklenici firmanın Network veya Ağ sistemleri konusunda sertifikasyon sahibi olmalıdır.‌

(İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEĞİYLE TEMİN EDİLMİŞTİR. “Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır” ibaresi ve 3 kurum logosu koyulacaktır.)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Hizmet Alımı ihaleleri için)

LOT - 3

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı : İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi (İBEP) kapsamında Yazılım Hizmeti Alımı

Yayın Referansı : TR31/14/BTD01/0018

1. Genel Tanım

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm Mali destek programı kapsamında uygulanan İESOB Bilgi Entegrasyon (İBEP) Projesi kapsamında mal alımı yapılacaktır.

Alınacak olan makine ve ekipmanlar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde Xxxxx Xxxxx Xxx Xxx. Xx: 00/0 Xxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxx XXXXX adresinde bulunan Merkez binasında kullanılacaktır.

3. LOT: Yazılım Hizmeti Alımı – İBEP Yazılımı kapsamında, İESOB altyapısı dahilinde Esnaf ve Sanatkar portalinin oluşturulması, web ve mobil ara yüzlerinin tasarlanması ile uygulamanın ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemleri ile entegrasyon hizmetlerinin alınması işidir.

2. Tedarik Edilecek Yazılım, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
LOT 4/1	1. İşin Konusu İBEP Yazılımı kapsamında, İESOB altyapısı dahilinde Esnaf ve Sanatkar portalinin oluşturulması, web ve mobil ara yüzlerinin tasarlanması ile uygulamanın ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemleri ile entegrasyon hizmetlerinin alınması işidir. 2. Amaç Bu hizmet alımı ile İBEP Yazılımının, günümüz son teknolojilere uygun olarak geliştirilerek; kullanıcılar arasında yazılı ve görsel iletişimin sistemler üzerinde sağlanması, on-line ve off-line eğitim alt yapısının kurulması, insan kaynakları ve dokümantasyon yönetiminin sağlanması ile ayrıntılı raporlar sunabilmesi; sistem kullanıcılarına ve Esnaf-Sanatkârlarımıza daha hızlı, kolay ve etkin hizmet sunması amaçlanmaktadır. 3. Kısaltmalar 3.1. İdari Kısaltmalar			1
		ESGM	Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü
		İESOB	İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği
		BİM	İESOB Bilgi İşlem Müdürlüğü
		İDARE	İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği
		FİRMA	Üzerine İhale yapılan istekli
		İBEP Yazılımı	Projenin adı

A	B			C
Sıra No	Teknik Özellikler			Miktar
		İESOB Web Sayfası	İESOB halka açık web sayfası
	3.2. Teknik Kısaltmalar
		PDF	Archival PDF
		SEO	Arama Motoru Optimizasyonu
		SOAP	Simple Object Access Protocol
		WSDL	WEB Service Definition Language
		XHTML	Extensible HyperText Markup Language
		XML	Extensible Markup Language
		SSL	Secure Sockets Layer
		SQL	Structured Query Language
	4. Alınacak Hizmetlere İlişkin Esaslar (Firma) 4.1. Yüklenici aşağıda yer alan özelliklere göre herhangi bir xxxx xxxxxx kodlu veya ticari portal altyapısı kullanmaksızın idareye özgü bir portal altyapısı geliştirecektir. 4.2. Portalde; idare ve odaların kullanımına yönelik bir intranet bölümü oluşturacaktır. 4.3. İntranet bölümünde, bilgi yayınlamak ve odalarla etkin iletişimin kurulması amacıyla aşağıda belirtilen asgari içeriği sağlanacaktır: 4.3.1. Kullanıcı Modülü 4.3.1.1. Kullanıcı yetkilendirmeleri ve yönetiminin yapılacağı modüldür. Bu modül üzerinden tanımlamaları, kullanıcı güncellemeleri, kullanıcı rol yönetimi ve diğer modüller için yetkilendirme düzeylerinin kontrolü gerçekleştirilebilecektir. 4.3.1.2. Sistem girişi bu modül kapsamında ele alınacaktır. Sisteme giriş yapan kullanıcı Login sayfasına yönlendirilecek ve kendilerine tanımlanmış olan kullanıcı ismi ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapacaktır. 4.3.1.3. Sistem Yöneticisi rolündeki kullanıcılar için yeni kullanıcı yaratma, kullanıcı bilgilerini güncelleme, şifre resetleme ve yetkilendirme ekranları oluşturulacaktır. 4.3.1.4. Kullanıcılar kendi bilgilerini ve şifrelerini güncelleyebilecektir. 4.3.2. E-posta Modülü 4.3.2.1. Kurumsal e-mail entegrasyonu için hazırlanan modüldür. Bu modül üzerinden kullanıcılar kurumsal e-mail adreslerinin yanında Sistem Yöneticileri tarafından oluşturulmuş ve kişilere tanımlanmış ortak e- mail kutularına otomatik olarak hesapları üzerinden erişebilecektir. 4.3.2.2. 2. Tanımlanan kurumsal e-mail kutuları mevcutta kullanılan e- mail sistemine sistem yöneticisi tarafından tanımlanmış e-mail konfigürasyon ayarları kullanılarak authenticate edilerek kullanıcıya sunulacaktır. 4.3.2.3. 3. Sistem Yöneticisi rolü için tanımlanacak iki ekran olacaktır. Bunlar; oluşturulan ortak e-mail bilgilerinin sisteme girildiği ekran

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	ve kullanıcılar için bu ortak e-maillerin tanımlandığı ekran olacaktır. 4.3.2.4. 4. Kullanıcıların kendi kişisel kurumsal e-mail hesaplarının yanında birden çok kurumsal e-postanın tanımını yaparak takip edebileceklerdir. (Örn : xx.xxxxx@xxxxx.xxx.xx mail adresleri var iken, sistemde xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx mail adresini tanımlayarak bu mail adresiyle de işlem yapabilecektir.) 4.3.3. Elektronik Evrak Modülü 4.3.3.1. Kurumsal evrak ve belge trafiğini dijital ortamdan sağlayabilmek için yapılandırılacak modüldür. Birlik bünyesinde yürütülen belge trafiğini dijital ortamdan yürütülebilmesi için yapılandırılacaktır. Bu modül üzerinden birlik kullanıcıları kuruma gelen evrakları sisteme yükleyebilecek ve istedikleri birim veya hiyerarşik gruplara onay için yönlendirebileceklerdir. 4.3.3.2. İlgili birimler kendilerine yönlendirilmiş belgeleri takip edebilecek ve bu belgeler ile ilgili notlar ve cevaplar ekleyebilecektir. Yine ilgili birimler dijital onay süreci ile dokümanların belirlenen iş ve onay akışları üzerinden ilerletilebilmesi, akışın sonlanmasını sağlayabilecektir. 4.3.3.3. İş akışı tanımlanan dokümanlar kendilerine ait akış ve onay geçmişi ile birlikte sistemde arşivlenecektir. Arşivlenen dokümanlar hazırlanan doküman izleme ekranlarından yetkisi olan kullanıcılar tarafından izlenebilecektir. 4.3.3.4. İş akışı sonlandırılmış dokümanlar read only moda alınacak ve üzerlerinde ek işlem yapılması engellenecektir. Ancak Sistem Yöneticileri tarafından evrak statüleri aktife çekilerek iş akışı devam ettirilebilir olacaktır. 4.3.3.5. Bu modül kapsamında üç ekran tasarlanacaktır. Bunlar evrakların yükleneceği ve iş akışında yönlendirilebileceği ekran, iş akışı sonlanmış evrakların izlenebileceği ve belli kriterler üzerinden arama yapılabilecek listeleme ekranı ve Sistem Yöneticilerinin iş akışının düzenlenmesi (yeniden başlatmak, iptal etmek, içeriğini güncellemek) için tasarlanacak ekran şeklinde olacaktır. 4.3.3.6. Doküman tipleri analiz aşamasında netleştirilecek olup, ilk aşamada geliştirmeler standart ofis doküman tipleri ve PDF formatı olacak şekilde yürütülecektir. 4.3.4. SMS ve E-mail Bildirim Modülü 4.3.4.1. Haberler, Duyurular, Etkinlikler, Eğitim, E-Bülten gibi aktif paylaşım alt modülleri ile entegre çalışacak olan modüldür. Bu modül üzerinden kullanıcılar yetkileri paralelinde aktif paylaşım içerikleri hakkında SMS ve/veya E-mail ile bilgilendirilmelerine yönelik kayıt yaptırabilecek veya mevcut kayıtlarını iptal edebileceklerdir. 4.3.4.2. SMS ve E-mail Modülüne ait bir web kontrol tasarımı yapılacak ve ilgili modüllerin paylaşım widgetları altında yer alacaktır. 4.3.4.3. SMS ve E-mail Modülüne ait bir yönetim ekranı tasarlanacaktır, bu ekran üzerinden Sistem Yöneticileri kullanıcılar için aktif paylaşım modülleri için SMS veya E-mail alma kaydı gerçekleştirebilecektir. Yine aynı ekranın bir parçası olarak Sistem Yöneticileri SMS ve E- mail şablonlarını güncelleyebilecek ve içeriğin ne şekilde gönderileceğini belirleyebilecektir. 4.3.4.4. SMS ve E-mail Modülü kapsamında sistem üzerinden SMS ve E- mail gönderme işlemini gerçekleştirecek nesne tasarımları hazırlanacaktır. SMS’ler İESOB’un anlaşmalı olduğu servis sağlayıcılar üzerinden gönderilecektir. Servis sağlayıcı bilgileri Sistem Yöneticileri tarafından güncellenebilir olacaktır. Benzer şekilde sistem üzerinden e-mail gönderimi için İESOB kurumsal e- mail sağlayıcı kurum kullanılacaktır. E-mail konfigürasyon ayarları

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Xxxxxx
	XXXXX tarafından yönetim ekranı üzerinden düzenlenebilecektir. 4.3.5. Duyuru Modülü 4.3.5.1. Sistemde anlık duyuru paylaşımı için tasarlanacak modüldür. Bu modül ile birlik bünyesinde yeni duyurular eklenebilecek ve eklenen duyuruların seçilen kullanıcı profil ve rolleri ile paylaşılabilmesi sağlanacaktır. 4.3.5.2. Her kullanıcının kendisine bağlı organizasyon şeması içerisinde duyuru ekleyebilmesi mümkün olabilecektir. Duyuru ekleyebilme yetkisi kullanıcılara Sistem Yöneticileri tarafından tanımlanabilecektir. Örnek olxxxx Xxx başkanları verilen yetki kapsamında kendi odaları ile ilgili duyuruları sisteme girebilecektir. 4.3.5.3. Eklenecek olan duyuruların paylaşımdan önce bir onay akışına sokulması analiz aşamasında ele alınacaktır. Paylaşılan duyurular anında ilgili platform üzerinden görünmeye başlayacaktır. 4.3.5.4. Sistem Yöneticileri eklenen bir duyuruyu güncelleyebilecek ya da silebilecektir. 4.3.5.5. Modül kapsamında yetkili kullanıcılar yeni duyuru ekleme ekranı, duyuruların listelendiği bir ekran ve seçilen duyuruların detayının görüntülendiği bir ekran oluşturulacaktır. 4.3.5.6. Sistem Yöneticisi için duyuru paylaşım yetkilendirme ekranı, mevcut duyuruları belli kriterlere göre sorgulama, güncelleme ve silme ekranı olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.5.7. Duyuru ekleme ekranı üzerinden sınırsız dosya ve fotoğraf ekleyebilmek mümkün olacaktır. 4.3.6. Haber Modülü 4.3.6.1. Sistemde anlık haber paylaşımı için tasarlanacak modüldür. Bu modül ile birlik bünyesinde yeni haberler eklenebilecek ve eklenen haberler seçilen kullanıcı profil ve rolleri ile paylaşılabilmesi sağlanacaktır. 4.3.6.2. Her kullanıcının kendisine bağlı organizasyon şeması içerisinde haber ekleyebilmesi mümkün olabilecektir. Haber ekleyebilme yetkisi kullanıcılara Sistem Yöneticileri tarafından tanımlanabilecektir. Örnek olxxxx Xxx başkanları verilen yetki kapsamında kendi odaları ile ilgili haberleri sisteme girebilecektir. 4.3.6.3. Eklenecek olan haberlerin paylaşımdan önce bir onay akışına sokulması analiz aşamasında ele alınacaktır. Paylaşılan haberler anında ilgili platform üzerinden görünmeye başlayacaktır. 4.3.6.4. Sistem Yöneticileri eklenen bir haberi güncelleyebilecek ya da silebilecektir. 4.3.6.5. Modül kapsamında yetkili kullanıcılar yeni haber ekleme ekranı, haberlerin listelendiği bir ekran ve seçilen haber detayının görüntülendiği bir ekran oluşturulacaktır. 4.3.6.6. Sistem Yöneticisi için haber paylaşım yetkilendirme ekranı, mevcut haberleri belli kriterlere göre sorgulama, güncelleme ve silme ekranı olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.6.7. Haber ekleme ekranı üzerinden sınırsız dosya ve fotoğraf ekleyebilmek mümkün olabileceği gibi eklenen haberlere özel foto galeri oluşturulması da kapsama alınacaktır. 4.3.7. Etkinlik Modülü 4.3.7.1. Birlik bünyesinde yapılacak olan seminer, eğitim, gezi, ziyaret gibi etkinliklerin kurum içerisinde paylaşımını sağlamak için tasarlanacak modüldür. Bu modül ile birlik bünyesinde yeni etkinlikler eklenebilecek ve eklenen etkinlikler seçilen kullanıcı profil ve rolleri ile paylaşılabilmesi sağlanacaktır. 4.3.7.2. Her kullanıcının kendisine bağlı organizasyon şeması içerisinde etkinlik ekleyebilmesi mümkün olabilecektir. Etkinlik ekleyebilme yetkisi kullanıcılara Sistem Yöneticileri tarafından

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	tanımlanabilecektir. Örnek olxxxx Xxx başkanları verilen yetki kapsamında kendi odaları ile ilgili etkinlikleri sisteme girebilecektir. 4.3.7.3. Eklenecek olan etkinliklerin paylaşımdan önce bir onay akışına sokulması analiz aşamasında ele alınacaktır. Paylaşılan etkinlikler anında ilgili platform üzerinden görünmeye başlayacaktır. 4.3.7.4. Sistem Yöneticileri eklenen bir etkinliği güncelleyebilecek ya da silebilecektir. 4.3.7.5. Modül kapsamında yetkili kullanıcılar yeni etkinlik ekleme ekranı, etkinliklerin listelendiği bir ekran ve seçilen etkinlik detayının görüntülendiği bir ekran oluşturulacaktır. 4.3.7.6. Sistem Yöneticisi için etkinlik paylaşım yetkilendirme ekranı, mevcut etkinlikleri belli kriterlere göre sorgulama, güncelleme ve silme ekranı olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.7.7. Etkinlik ekleme ekranı resim veya doküman içermeyecek şekilde tasarlanacaktır. Etkinlik yeri, zamanı ve açıklaması tanımlanabilecektir. 4.3.7.8. Etkinlik modülü takvim ile entegre çalışacaktır. Eklenen etkinlik, yetkileri dahilinde olan kullanıcıların takvimleri üzerinde görüntülenecektir. 4.3.8. Eğitim Modülü 4.3.8.1. Kurum içi eğitim materyallerinin (Video ve Doküman) yüklendiği ve yönetildiği modüldür. Eğitim materyalleri genel ve özel olmak üzere iki kategori ile sisteme yüklenebilecektir. Genel eğitimler anonim olarak web servis üzerinden dış sistemlere sunulabilecekken, özel eğitimler yalnızca sisteme giriş yapan kullanıcılar tarafından görülebilecektir. 4.3.8.2. Sistem hem uygulama sunucusu üzerinde dosya ve video yüklenebilecek şekilde hem de youtube üzerine eklenen içeriklerin embeded kodları ile çalışacak şekilde tasarlanacaktır. 4.3.8.3. Online eğitimler (Webinar) formatında oluşturulacak, eğitimcinin bilgisayarından yada video kamerasından sisteme canlı veri akışı sağlanacaktır. Kullanıcılar sistem üzerinden Eğitim etkinliğinin zamanını ve konusunu bilecek ve takip edebileceklerdir. Zamanı gelince sistemden online eğitimi izleyebileceklerdir. Verilen online eğitim kayıt altına alınarak arşive yüklenecektir. Eğitimi izleyemenler geçmişe dönük olarak izleyebileceklerdir. 4.3.8.4. Özel eğitim materyalleri eklendiği yetki düzeyine göre yalnızca ilgili kullanıcı gruplarına görünür ve erişilebilir olacaktır. 4.3.8.5. Sistem yöneticileri, sisteme yüklenmiş olan bir eğitim dokümanını sorgulayabilecek, güncelleyebilecek veya silebilecektir. 4.3.8.6. Modül kapsamında yetkili kullanıcılar için eğitim materyali ekleme ekranı, eğitim materyallerinin listelendiği bir ekran ve seçilen materyalin detayının görüntülendiği bir ekran oluşturulacaktır. 4.3.8.7. Sistem Yöneticisi için etkinlik materyali yetkilendirme ekranı, mevcut etkinlikleri belli kriterlere göre sorgulama, güncelleme ve silme ekranı olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.9. Anlık Yazışma Modülü 4.3.9.1. Sistem kullanıcılarının birbirleri ile anlık yazışmaları ve dosya alış verişi yapabilmeleri için tasarlanacak modüldür. 4.3.10. Sesli Ve Görüntülü Arama Modülü 4.3.10.1.Sistem kullanıcılarının birbirleri ile sesli ve görüntülü arama yapabilmeleri için tasarlanacak modüldür. 4.3.10.2.Belirlenecek yetki ve hiyerarşi düzenine göre sistem üzerinden kullanıcılar birbirleriyle yazışma, dosya gönderimi gibi işlemler yapabilecekledir. 4.3.10.3.Bu sistemde Başkan->Başkan, Başkan->Genel sekreter gibi yetkiler sistem yöneticileri tarafından oluşturularak konuşma düzeni planlanabilecektir. 4.3.10.4.Her kullanıcı, sık kullanılanlar listesi formatında bir kişi listesi

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	oluşturabilecektir. 4.3.11. Görüş Al Modülü 4.3.11.1.Kurum içeresindeki herhangi bir konu hakkında seçilen sistem kullanıcı ve rollerinden görüş talep etmek için tasarlanacak modüldür. Bu modül ile birlik bünyesinde yeni görüş talepleri eklenebilecek ve eklenen taleplerin seçilen kullanıcı profil ve rolleri ile paylaşılabilmesi sağlanacaktır. 4.3.11.2.Her kullanıcının kendisine bağlı organizasyon seması içerisinde görüş talebi ekleyebilmesi mümkün olabilecektir. Görüş talebi ekleyebilme listesi kullanıcılara Sistem Yöneticileri tarafından tanımlanabilecektir. 4.3.11.3.Eklenecek olan görüş talepleri paylaşımdan önce bir onay akışına sokulması analiz aşamasında ele alınacaktır. Paylaşılan görüş talepleri anında ilgi platform üzerinde görünmeye başlayacak ve SMS/E-mail bildirimleri gönderilecektir. 4.3.11.4.Modül kapsamında yetkili kullanıcılar için görüş talebi ekleme ekranı, görüş taleplerinin listelendiği bir ekran ve seçilen talebin görüntülendiği bir ekran oluşturulacaktır. 4.3.11.5.Sistem Yöneticisi için görüş alma yetkilendirme ekranı tasarlanacaktır. 4.3.11.6.Görüş alınmak için tanımlanan kullanıcı listesine SMS ve E-mail gönderilerek sistemde kendilerinden beklenen bir görüş talebi olduğu bildirilecektir. 4.3.12. E-Bülten Modülü 4.3.12.1.Kurumsal düzeyde hazırlanan tüm E-Bültenlerin sisteme aktarılacağı ve ilgili kişiler konu ve kategori yapısında paylaşıma açılacağı modüldür. E-Bülten ekleyebilme yetkisi kullanıcılara Sistem Yöneticileri tarafından tanımlanabilecektir. 4.3.12.2.Her kullanıcının kendisine bağlı organizasyon şeması içerisinde E- Bülten ekleyebilmesi mümkün olabilecektir. E-Bülten ekleyebilme yetkisi kullanıcılara Sistem Yöneticileri tarafından tanımlanabilecektir. 4.3.12.3.Eklenecek olan E-Bültenler paylaşımdan önce bir onay akışına sokulması analiz aşamasında ele alınacaktır. Paylaşılan E-Bültenler anında ilgili platform üzerinde görünmeye başlayacaktır. 4.3.12.4.Sistem Yöneticileri eklenen bir E-Bülten’in detaylarını güncelleyebilecek veya silebilecektir. 4.3.12.5.Modül kapsamında yetkili kullanıcılar için E-Bülten ekleme ekranı, E-Bültenlerin listelendiği bir ekran ve seçilen bültenlerin detaylarının görüntüleneceği bir ekran oluşturulacaktır. 4.3.12.6. Sistem Yönetici için E-Bülten eklemek için yetkilendirme ekranı, mevcut bültenleri belli kriterlere göre sorgulama, güncelleme ve silme ekranı olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.12.7.Görüş alınmak için tanımlanan kullanıcı listesine SMS ve E-mail gönderilerek sistemde kendisinden beklenen bir görüş talebi olduğu bildirilecektir. 4.3.12.8.Sistem E-Bülten paylaşımı PDF veya Word dokümanları üzerinden yapılacaktır. 4.3.13. Dijital Almanak Modülü 4.3.13.1.Tüm teşkilat kullanıcılarının limitlendirilmiş bilgilerinin yer alacağı bir almanak modülüdür. Bu modül ile kullanıcıların resim, kan grubu, doğum tarihi ve kısa öz geçmiş bilgisi ile sisteme yüklenebilecek ve kurum içerisinde paylaşıma açılabilecektir. 4.3.13.2. Girilen bilgilerin listelendiği, kişilerin kendi bilgilerini güncelleyebilecekleri ve sistem yöneticilerinin kişilerin bilgilerini güncelleyebileceği ekranlar olmak üzere üç ekran tasarlanacaktır. 4.3.14. Takvim – Xxxxxx Xxxxxx

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	4.3.14.1.Teşkilattaki kullanıcılarının kendilerine özel takvim tutabilecekleri ve diğer kullanıcı veya odalara ait takvim bilgilerini yetki dahilinde görüntüleyebileceği modüldür. Bu modül üzerinden kişiler kendi takvimlerine Özel veya Genel olmak üzere iki kategoride ekleme yapabilecektir. 4.3.14.2.Sistem yöneticileri kişilere, diğer kullanıcılara ait genel takvim girdilerini görebilmeleri için yetki tanımlayabilecektir. Bu tanımlama sonrası yetki alan kullanıcı, kendi takvimi üzerinde diğer kişilere ait genel girdileri de görebileceklerdir. 4.3.14.3.Özel takvim girişleri kişiye özel olup diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacaktır. 4.3.14.4.Kişiler takvimlerine yeni ekleme yapabilecek, var olan girdileri güncelleyebilecek veya silebilecektir. 4.3.14.5.Genel takvim görünümü, yeni girdi ekleme/var olan girdileri güncelleme/silme ve sistem yöneticilerinin takvim yetkilendirmeleri için kullanacağı üç adet ekran tasarlanacaktır. 4.3.15. İş Takip Modülü 4.3.15.1.Kurum içerisinde hiyerarşik iş ve görev atamaları ve takibin yapılacağı modüldür. Bu modül üzerinde yetki dahilinde yeni iş girişleri yapılabilecek ve bu işler ile ilgili kullanıcı veya rollere atanabilecektir. 4.3.15.2.Üzerine iş atanmış kullanıcı veya gruplar ilgili sayfalarında bekleyen işlerini görebilecekler, not ekleyebilecekler ve tamamlandığında işi oluşturan kişiye işi kapatmak üzere geri gönderebileceklerdir. 4.3.15.3.İş atama akışında aktif, tamamlandı, askıya alındı, kapatıldı, statüleri mevcut olacaktır. İş yaratıldığında aktif olarak sisteme giriş yapacaktır. Atanan kişi tamamlandı veya askıya alındı statüsünde işi oluşturan kişiye geri gönderebilecektir. İşi oluşturan kişi ise iş/görev üzerine notlar ekleyerek kapatabilir veya tekrar aktif statüsüne çekerek yeniden atama gerçekleştirebilir. 4.3.15.4.İş atamalarının akış statüleri iş akış geçmişinde eklenen notlar ile birlikte listelenecektir. 4.3.15.5.Sistem yöneticileri iş ve görev ekleme yetkisini yönetebileceklerdir. 4.3.15.6.Sistem yöneticilerinin yetkilendirme ekranı, yetkili kullanıcıların iş ve görev eklemesi yaptığı ekran, atanan kişilerin iş akışını ilerletebileceği ekran olmak üzere üç ekran tasarlanacaktır 4.3.15.7.Kullanıcı hiyerarşisinde kimin kime iş ve görev atayabileceği sistem yöneticileri tarafından yönetim ekranı üzerinden yapılandırılabilecektir. 4.3.16. İnsan Kaynakları Modülü 4.3.16.1.Teşkilat içerisinden bir personel arayışı oluşması durumunda ilk önce kurum içerisinde bunların duyurulduğu modüldür. 4.3.16.2.Sistem yönetici hangi kullanıcıların iş arama duyurusu yapabileceğini yetkilendirebilecektir. 4.3.16.3.Yetkisi olan kullanıcılar açık pozisyon hakkında duyuru yayınlayabilecekler, önceden yayınladıkları bir pozisyon duyurusunu güncelleyebilecek veya silebileceklerdir. 4.3.16.4.Eklenecek olan pozisyon duyurularının paylaşımdan önce bir onay akışına sokulması kapsamında ele alınmamıştır. Paylaşılan pozisyon talepleri anında ilgili platform üzerinde görünmeye başlayacaktır. 4.3.16.5.Sistem Yöneticileri eklenen bir pozisyon duyurusunu güncelleyebilecek veya silebilecektir. 4.3.16.6.Modül kapsamında yetkili kullanıcılar için yeni pozisyon açığı duyurusu ekleme ekranı ve açık pozisyonların listeleneceği bir ekran olmak üzere iki ekran oluşturulacaktır.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	4.3.16.7.Sistem Yöneticisi için insan kaynakları modülü yetkilendirme ekranı, mevcut pozisyonları belli kriterlere göre sorgulama, güncelleme ve silme ekranı olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.16.8.İnsan kaynakları paylaşımları Dashboard üzerinde tanımlanacak ve bir IK ikonu üzerinden bütün kullanıcılara görünür olacaktır. 4.3.17. Görev ve İş Tanımlama Modülü 4.3.17.1.Unvanlara bağlı iş tanımlarının sisteme yükleneceği modüldür. Her kullanıcı kendisine ait görev tanımını görüntüleyebilecektir. Örnek olarak sisteme Genel Sekreter rolü ile tanımlanmış yeni bir kullanıcı sistemden bu unvana ait iş tanımını görüntüleyebilecektir. 4.3.17.2.Sistem yöneticileri yönetim ekranları üzerinden unvanlar ile ilgili iş tanımlarını yükleyebilecek, mevcut tanımları güncelleyebilecek veya silebilecektir. 4.3.17.3.Kullanıcıların görev tanımlarını görüntüleyebileceği ekran ve sistem yöneticilerin tanımları yönetebileceği ekran olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.17.4.Görev tanımları PDF formatında yüklenebilecek veya düz metin hainde giriş yapılabilecektir. 4.3.18. Finans Modülü 4.3.18.1.Teşkilatı yakından ilgilendiren finansal değerlerin paylaşılacağı modüldür. Bu veriler daha sonra İESOB ile netleştirilecek kuruluşun verilerinin ön yüze yansıtılacağı modüldür. Günlük kur bilgileri, borsa akış bilgileri dış kaynak sistemlerinden toplanarak sistemde gösterilecektir. 4.3.18.2.Bunun yanında finans dokumanı ekleme akranı üzerinden yetkili kullanıcıların sisteme finans raporları yükleyebilmesi ve eklenen dokümanları istedikleri kullanıcı grupları ile paylaşabilmeleri mümkün olacaktır. 4.3.18.3.Finans içerik paylaşım yetkileri oluşturulacak olan finans içerik yönetim ekranı üzerinden sistem yöneticileri tarafından verilecek, mevcut paylaşımlar sorgulanabilecek ve dokümanlar sistemden kaldırılabilecektir. 4.3.18.4.Sistem Yöneticileri eklenen bir finans dokümanını silebilecektir. 4.3.18.5.Modül kapsamında yetkili kullanıcılar için finans dokümanı yüklenmesi için bir ekran ve yüklenen bütün finans dokümanlarını listeleyebilecekleri bir listeleme ekranı olmak üzere iki ekran tasarlanacaktır. 4.3.19. Form Modülü 4.3.19.1.Sistem içerisinde dinamik formlar oluşturularak farklı birimlerden bu formlar üzerinden bilgi toplanabilmesi için kullanılacak modüldür. Dinamik oluşturulacak formlar belli bir şablon üzerinden ilgili kullanıcı grubu ile paylaşılabilir olacaktır. 4.3.19.2.Formların oluşturulması sistem yöneticilerin tarafından gerçekleştirilecek. Yönetim ekranları üzerinden sistem yöneticileri formların görüneceği kullanıcı kitlesini belirleyebilecektir. 4.3.19.3.Form sonuçları ortak cevap havuzuna kaydedilip raporlama amaçlı kullanılabilecektir. 4.3.19.4.Formlar içerisinde eklenecek dinamik dosya yükleme konusu analiz aşamasında netleştirilecektir. 4.3.19.5.Modül kapsamında Form oluşturma için yönetim ekranları, formların kullanıcılara görüntülenebileceği liste ekranı ve gönderilen formların cevaplandırılacağı bir ekran oluşturulacaktır. 4.3.20. Rapor Modülü

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	4.3.20.1.Sisteme girilen veriler üzerinde yapılacak analizlerin sonuçlarını rapor formatında kullanıcılara sunulacağı modüldür. Rapor modülü İESOB ve firmanın karşılıklı mutabakat ve yönlendirmeleriyle genişletebilecektir. 4.3.20.2.İlk aşamada kapsama alınacak raporlar; Duyuru Paylaşım Raporları, Haber Paylaşım raporları, E-Bülten okuma raporları gibi modül başına bir rapor oluşturulacak şekilde ilerlenecektir. 4.3.20.3.Raporların formatı export pozisyonları excelle aktarma kapsamında olacak şekilde ilerlenecektir. 4.3.21. Arama Modülü 4.3.21.1.Sisteme yüklenmiş olan aktif paylaşım içerikleri içerisinden kullanıcı yetkilerinde arama yapılabilmesi için geliştirilecek modüldür. Bulunan içerikler seçildiğinde ilgili detay sayfasına yönlenecek ve süreç ilerleyecektir. 4.3.21.2.Arama modülü kapsamında doküman içi aramalar dahil edilmeyecektir. Yalnızca sisteme düz metin olarak eklenmiş içerikler aranacaktır. 4.3.22. Rehber Modülü 4.3.22.1.Odalar ve üyelere ait bilgilerin kurum içerisinde paylaşılması için oluşturulan modüldür. Kurum ve kuruluşlar ile üyelere ait telefon ve adres bilgileri bu modül üzerinden kullanıcılar ile paylaştırılacaktır. 4.3.22.2.Rehber modülüne yeni kayıt girişleri yalnızca Sistem Yöneticileri tarafından yönetim ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 4.3.22.3.Sisteme giriş yapmış tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak ve yetkilendirme dahilinde olmayacaktır. Sistem Yöneticileri tarafından kullanılacak bir giriş ekranı, bilgilerin tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebileceği, arama ve sorgulama yapılabilen ve detayların görüntülendiği ekranlar tasarlanacaktır. 4.3.23. Bize Sorun Modülü 4.3.23.1.Mevcutta kurumsal web sitesi üzerinde bulunan Bize Sorun formunun yönetim modülüdür. Bu modül üzerinden sistem yöneticileri veya yetkili kullanıcılar gelen soruları ilgili kişi veya gruplara yönlendirebilecektir. 4.3.23.2.Sistemde bu modül için bir liste ekranı ve bir cevap ekranı tasarlanacaktır. 4.3.23.3.Bize sorun modülü için Web Servis Alt yapısında hazırlanacak iki yeni servis olacaktır. Bunlar; cevapların soru idleri üzerinden çekildiği bir web servis ve yeni soru ekleme için oluşturulacak bir web servis şeklinde olacaktır. 4.3.24. Entegrasyon Kapsamında Oluşturulacak Ekranlar 4.3.24.1.Sosyal Medya Entegrasyonu kapsamında Sistem altyapısındaki haber, duyuru, etkinlikler, yetki ve seçenekler dahilinde kurum sosyal medya sayfalarında paylaşılabilecektir. Bu gereksinim Facebook, Twitter ve Instagram API’ları ile paylaşımların yapılabilmesi için alt yapı kurgulanacaktır. Sistem Yöneticileri Sosyal Medya API’ları için kullanılacak bilgileri yönetim ekranı üzerinden güncelleyebilecektir. 4.3.24.2.“Birlik Cari Sistemi” Delphi ile yazılmış InterBase üzerinde veri tutan geliştirmeye kapalı durumda bir yazılımdır. Bu yazılım içerisindeki tablolar taşınacak ve mevcut verilerin ekranlarda gösterilebileceği ekranlar tasarlanacaktır. 4.3.24.3. SRP ( Sicil Rapor Programı) uygulaması mevcutta İESOB içerisinde kullanılan ve PHP platformu ile yazılmış bir programdır. Bu uygulamanın yeni sisteme aktarılması ve ekranlar tasarlanması gerekmektedir. 4.3.25. Dashboard

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	4.3.25.1.Her kullanıcının yetki ve rol durumuna göre modüllerin ve menülerin şekillendiği ana sayfadır. 4.3.25.2.Bu ekranda Modül menüleri, konuşma penceresi, duyuru ve haberler, takvim, gelen evrak uyarıları, görevler ve önemli finansal değerlerin aktığı pencerelerden oluşacaktır. 4.3.26. Web Uygulaması Yönetim Ekranları 4.3.26.1.Kullanıcı Modülü: Yönetim ekranları üzerinden yeni kullanıcı eklenebilecek, mevcut kullanıcıların bilgileri güncellenebilecek veya kullanıcı silinebilecektir. Eklenen kullanıcılar için rol ve yetki tanımı yapılabilecek, mevcut rol ve yetki tanımları güncellenebilecektir. Kullanıcı şifre bilgileri resetlenebilecek ve sistemin random şekilde yeni şifre ataması sağlanacaktır. Yönetim arayüzü üzerinden oluşturulan şifreler kullanıcılara e-mail veya SMS yolu ile gönderilebilecektir. 4.3.26.2. E-Posta Modülü: Yönetim ekranları üzerinden yeni e-mail kutusu konfigürasyonları sisteme tanımlanabilecektir. Tanımlanmış e-posta kutuları kullanıcı veya kullanıcı gruplarına tanımlanabilecektir. 4.3.26.3.Elektronik Evrak Modülü: Yönetim ekranları üzerinden Elektronik Evrak ekleyebilme yetkisi kullanıcı veya kullanıcı gruplarına tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden eklenmiş evraklar içerisinde arama yapılabilecek, mevcut içeriklerin güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.4. SMS ve E-mail Bildirim Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının sistem aktif paylaşım modüllerine SMS ve/veya E-mail konfigürasyon ayarları yapılandırılabilecektir. 4.3.26.5.Duyuru Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının Duyuru ekleyebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden duyurular içerisinde arama yapılabilecek, mevcut duyuruların güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.6.Haber Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının Haber ekleyebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden haberler içerisinde arama yapılabilecek, mevcut haberlerin güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.7.Etkinlik Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının Etkinlik ekleyebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden etkinlikler içerisinde arama yapılabilecek, mevcut etkinliklerin güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.8.Eğitim Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının Eğitim materyali ekleyebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden eğitim materyalleri içerisinde arama yapılabilecek, mevcut içeriklerin güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.9.Görüş Al Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya gruplarının Görüş Alma yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. 4.3.26.10. E-Bülten Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının E-Bülten ekleyebilme yetkisi tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden E-Bültenler içerisinde arama yapılabilecek, mevcut içeriklerin güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.11. Dijital Almanak Modülü: Yönetim ekranları üzerinden sistem yöneticileri yeni kişi bilgisi ekleyebilecek ve mevcut kişilerin bilgilerini güncelleyebilecek veya silebilecektir. 4.3.26.12. Takvim – Ajanda Modülü: Yönetim ekranları üzerinden sistem yöneticileri kullanıcı veya kullanıcı grupları arasında takvim paylaşımı yetkileri tanımlayabilecektir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	4.3.26.13. İş Takip Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının yeni iş/görev girebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden girilen iş ve görevler içerisinde arama yapabilecek, mevcut içeriklerin güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. Yine yönetim arayüzü üzerinden kullanıcı hiyerarşisinde kimin kime iş ve görev atayabileceği kuralları yapılandırılabilecektir. 4.3.26.14. İnsan Kaynakları Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının pozisyon duyurusu ekleyebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden aktif pozisyonlar içerisinde arama yapılabilecek, mevcut içeriklerin güncellenmesi ve silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.15. Görev ve İş Tanımları Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcıların görev ve iş tanımı içerikleri güncellenebilecektir. 4.3.26.16. Finans Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının finansal içerik girebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. Yönetim arayüzü üzerinden girilen içerikler içerisinde arama yapabilecek, mevcut içeriklerin güncellenmesi veya silinmesi mümkün olabilecektir. 4.3.26.17. Form Modülü: Yönetim ekranları üzerinden dinamik formlar oluşturulabilecek, mevcut formlar güncellenebilecek, silinebilecek, kullanıcı veya kullanıcı gruplarının formları kişi veya gruplara gönderebilme yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. 4.3.26.18. Rapor Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarına yetki tanımlamaları yapılabilecektir. Yetki tanımları rapor bazlı düzenlenebilir olacaktır. 4.3.26.19. Rehber Modülü: Yönetim ekranları üzerinden sistem yöneticilerinin yeni kontak ekleme, mevcut kontak arama, güncelleme veya silme işlemleri yapabilmesi mümkün olacaktır. 4.3.26.20. Bize Sorun Modülü: Yönetim ekranları üzerinden kullanıcı veya kullanıcı gruplarının bu modülü kullanma yetkisi sisteme tanımlanabilecektir. 4.3.26.21. Entegrasyon Kapsamında Oluşturulacak Ekranlar: Yönetim ekranları üzerinden Sosyal ağ erişim bilgileri gibi sisteme ait konfigürasyon parametreleri güncellenebilecektir. 4.3.27. Web Servis Altyapısı Oluşturulacak olan sistemin içerisindeki verilen dışarıya açılması için kurgulanacak olan web servis altyapısıdır. Eklenen duyuru, haber gibi tüm paylaşım tipleri oluşturulacak web metotları üzerinden diğer web sitelerine servis edilecektir. Ayrıca Bize Sorun modülü için yeni soru ekleme ve soru idsi üzerinden verilen cevapların çekilebileceği servisler hazırlanacaktır. 4.3.28. Mobil Uygulama İESOB iletişim ağı projesinin ek bir bacağı olarak bir Mobil versiyon hazırlanacaktır. Temanın Mobil uyumlu olması dışında, sadece belirlenecek modüllerin “view only” kısımları Mobil’de eksiksiz ve sorunsuz çalışacak şekilde dahil edilmiştir. Mobil uygulaması browser bazlı hazırlanacak olup sisteme giren kullanıcıların mobil cihaz ile giriş yaptığı otomatik tespit edilebilecek ve mobil versiyona yönlendirilecektir. Mobil versiyon üzerinde yönetim panelleri kapsam dışında bırakılacaktır. İlk aşamada mobil versiyon üzerinde ele alınacak mobil ekranları aşağıda belirtilmiştir. Bu ekranlar analiz aşaması sonrası netleştirilecektir. 4.3.28.1.Mobil Menu Ekranı 4.3.28.2.Duyuru Listesi ve Detay Ekranı 4.3.28.3.Haber Listesi ve Detay Ekran 4.3.28.4.Etkinlik Listesi ve Detay Ekranı 4.3.28.5.Eğitim Materyal Listesi ve Detay/Dokuman İndirme (PDF ve Ofis Dokümanları) Ekranı 4.3.28.6.Xxxxx Xxxxxxx ve Detay Ekranı 4.3.28.7. E-Bülten Listesi ve Detay Ekranı

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	4.3.28.8.Dijital Almanak Kişi Sorgulama ve Detay Ekranı 4.3.28.9.Takvim – Ajanda Görünüm Ekranı ve Girdi Detay Ekranı 4.3.28.10. İş Takip Listesi Ekranı ve İş Detay Ekranı 4.3.28.11. İnsan Kaynakları Açık pozisyon Listesi ve Detay Ekranı 4.3.28.12. Finans Rapor Listesi ve Detay/Doküman İndirme (PDF ve Ofis Dokümanları) Ekranı 4.3.28.13. Rehber Listesi ve Detay Ekranı 4.3.29. Entegrasyon Gereksinimleri 4.3.29.1.Sosyal Medya Entegrasyonu: Detaylar Entegrasyon Kapsamında Oluşturulacak Ekranlar kısmında belirtilmiştir. 4.3.29.2.Birlik Cari: Detaylar Entegrasyon Kapsamında Oluşturulacak Ekranlar kısmında belirtilmiştir. 4.3.29.3.SRP (Sicil Rapor Programı): Detaylar Entegrasyon Kapsamında Oluşturulacak Ekranlar kısmında belirtilmiştir. 4.3.29.4. E-mail Entegrasyonu: E-mail entegrasyonu mevcut kurum sistemine yapılacaktır. 4.3.29.5. SMS Entegrasyonu: SMS Entegrasyonu İESOB’ un mevcut servis sağlayıcı bilgileri üzerinden sağlanacaktır. 4.4. Portal ve intranette yer alacak içerik, analiz ve tasarım çalışmalarında belirlendikten sonra netleştirilecektir. 4.5. Portal kullanıcılarının, kendi yetkileri çerçevesinde izin verilen bütün sayfaları kolayca görüntüleyebilmesini ve sayfa geçişlerini kolayca yapabilmesini sağlayacaktır. 4.6. Portalın ana modüllerine, ana sayfadan bir ağaç yapısı mantığı ile erişilebilmeyi sağlayacaktır. 4.7. Portalın, yetkili kullanıcıların eriştiği modüller dışında, anonim erişim için de modüllere sahip olmasını sağlayacaktır. 4.8. Web arayüzünden içerik eklenmesini ve yönetilmesini sağlayacak şekilde geliştirecektir. 4.9. Portal ve modüllerini, internet konsorsiyum (worldwide web consortium) (x0.xxx) (w3c) standartlarını xhtml ve css için destekleyecek şekilde geliştirecektir. 4.10. Portal ve modüller tarayıcıları (Mozilla,Firefox,Safari,Chrome) destekleyecek şekilde geliştirilecektir. 4.11. Portalda mümkün olan modüllerde ajax teknolojisi kullanılabilecektir. 4.12. Portalın tüm modülleri kolay kullanılabilir şekilde geliştirilecektir. 4.13. Portala kimlik doğrulaması yapılmadan da erişim sağlanabilecektir. 4.14. Portal fonksiyonel kullanım esasına göre tasarlanacaktır. 4.15. Ekranda tasarlanan formlar HTML şeklinde hazırlanacaktır. 4.16. Portalda ‘Hızlı Erişim Menüsü’ ve ‘Site Haritası’ oluşturulacaktır. 4.17. Portaldaki bilgilere mobil cihazlarla ulaşılmasını sağlayacaktır. 4.18. İdarece belirlenecek fonksiyonların mobil cihazlardan izlenebilecek veya işlem yapılabilecek şekilde mobil uygulama geliştirecektir. 4.19. Farklı ekran çözünürlüklerinde sorunsuz görüntülenmeyi elde edebilmek için (Responsive Design) “Katlı Sayfa Yönergeleri” (Cascading Style Sheets-CSS) gibi sayfa yönergesi tekniklerinden faydalanılmasını sağlayacaktır.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	4.20. Sayfaların arama motorlarına “search engine optimizer” kaydını kolaylaştırabilmek için site ana sayfasında, xxx xxxxx sayfalarında ve arama motorlarına kaydolması gerektiği düşünülen diğer tüm sayfalarda yardımcı veri kullanımını sağlayacaktır. 4.21. Yardımcı veri, HTML biçimindeki her belgenin başlık bölümüne eklenebilecek ve özellikle tablo içeren HTML sayfalarında kullanılacaktır. 5. Alınacak Hizmetlere Ait Özellikler(Firma) 5.1. Veri aktarımı ve yeni sistemin kullanıma geçmesi sırasında sistemin minimum kesinti ile geçişini sağlayacaktır. 5.2. Sistemde oluşan tüm hatalar kullanıcı, ip, tarih ile saat, aktif sayfa, fonksiyon ve parametre bazında loglanacak ve oluşan hata loglarını İDARE’nin belirlediği bir sunucuya gönderilmesini sağlayacaktır. 5.3. Kullanıcı arayüzünde oluşan hatalara dair hata kodunun, Türkçe açıklamasının ve İDARE tarafından belirlenecek diğer parametrelerin gösterilmesini sağlayacaktır. 5.4. Kullanıcının, tek bir şifre girişi ile izin verilen modüllere erişebilmesini sağlayacaktır. 5.5. Sisteme bağlanmak için ardışık başarısız/yetkisiz erişim deneme sayısı üzerine limitler konulacaktır. Limit aşıldığında ilgili kullanıcıya uyarı mesajının otomatik olarak gönderilmesini sağlayacaktır. Sistemde tanımlı destek personeline ait şifrelerin kilitlenmesi durumunda süper kullanıcı tarafından tekrar aktive edilmesi mümkün olacaktır. 5.6. Programı, kullanıcının sisteme girdiğinde tamamen kendi yetki seviyesine özel menüleri ile kullanmasını ve diğer modüllerin varlığından bile haberdar olmamasını sağlayacak şekilde oluşturacaktır. 5.7. Yetkili olunmayan sayfa, modül ya da fonksiyonlara doğrudan çağrılsa bile erişimin engellenmesini sağlayacaktır. 5.8. Kaynak kod içerisinde statik tanımlamalar yapılmayacak, tüm yetkilendirilmeler, sistem işleyişine ait diğer parametreler arayüzlerden tanımlanabilecektir. 5.9. Yazılımın, donanımsal güvenlik çözümlerine uygun olarak tasarlanmasını sağlayacaktır. 5.10. Yazılımı, sistem ya da yazılım açıklarından faydalanarak yapılabilecek yetkisiz ya da kötü niyetli erişim taleplerinin saptanması, izlenmesi, log tutulması ve önlenmesine yönelik tasarlayacaktır. 5.11. Hatalı verilerin oluşmasını engellemek için uygulama seviyesinde önlemleri alacaktır. Veri bütünlüğü gerektiren işlemlerde verilerin tutarlı bir şekilde (transactional integrity) veri tabanına yazılmasını sağlayacaktır. 5.12. Veri kirliliğine yol açan, kullanıcı ara yüzlerinde eksik kalmış veri giriş doğrulamalarını ekleyecektir. 5.13. Kullanıcı ara yüzlerindeki manuel veri giriş alanları, ihtiyaç duyulması halinde listeden seçilebilir olarak değiştirilecektir. 5.14. Yazılım; veri katmanı, iş katmanı ve kullanıcı katmanı sağlayabilen, n katmanlı bir mimaride geliştirilecektir. Kullanacağı mimari yapıyı yazılı olarak İDARE’ye bildirecektir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	5.15. Ara yüzlerin X0X.xxx standartlarına uyumlu olmasını sağlayacaktır. 5.16. Yazılım kodlaması içerisindeki her bir blok\sınıf için açıklamaları kod içerisine ekleyecektir. 5.17. Sistemin tüm görsel özelliklerini CSS kullanarak hazırlayacaktır. 5.18. Yazılım geliştirme amacıyla kullanılacak olan ek programları (3rd party) lisansları ile birlikte İDARE’ye teslim edecektir. 5.19. Ara program yüklemelerine gerek kalmaksızın sistem kullanıcıları ve son kullanıcıların Sistemi kullanabilmelerini sağlayacaktır. 5.20. Sistem esnek bir yapıda tasarlanacak ve oluşacak ihtiyaçlar çerçevesinde genişleyebilecektir. 5.21. Geliştireceği çözümü; bakım, yeni versiyonların yüklenmesi, sistemin yönetim işlemlerini kolaylaştıracak modüllere sahip olacak şekilde oluşturacaktır 5.22. Listeden seçilen referans verilerinin düzenlenebilmesini ve sayısının artabilmesini sağlayacaktır. Uygulama içerisinde referans verilerinin gösterilmesi aşamasında performans artırıcı önlemler alacaktır. (Cache (bellek) ve veri tabanı ortak kullanımı) 5.23. Veri tabanı ve arayüz yazılımının birbiriyle uyumlu versiyonları takip edilecek, yeni versiyonlar yüklenmeden önce tüm veri tabanı, program ve dosyaların yedeği alınabilecek ve sorun çıkması halinde tüm sistemin veri kaybı olmadan geriye alınabilmesini sağlayacak yapıyı kuracaktır. 5.24. Tüm ekranlar, kısa yol tuşları, menüler, renkler, fontlar gibi biçimsel özellikleri, veri giriş ve raporlama gibi işlemleri yerine getirmek için birbirine benzer ve standart bir yapıda olacak ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde geliştirecektir. İDARE tarafından halihazırda sunulan kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak görseller ve tasarımlar gerçekleştirilecektir. Kılavuz İDARE’nin web adresinden veya istenmesi halinde elden teslim edilmek suretiyle temin edilecektir. 5.25. Sistem üzerinde yapılan tüm son kullanıcı ve sistem kullanıcılarının hareketlerini (ekleme, silme, güncelleme vb.) sistem performansını düşürmeyecek şekilde kayıt altına alıp (log tutma) raporlayacaktır. 5.26. Sistemin ziyaret oranı, Sisteme yönlendirme yapan diğer web siteleri, arama motorları, kullanılan tarayıcılar ve bu tarayıcıların kullanım oranı gibi bilgilere ait raporları sağlayacaktır. 5.27. Geliştireceği uygulamalara ait kaynak kodu İDARE’ye teslim edecektir. Bu kodlar üzerinde yapılacak değişikliklere ait tüm kaynak kodların sorumluluğu İDARE’ye aittir. 5.28. Tüm katmanlarda kullanılan kaynak kodları (publish edilmemiş hali, örn. .cs; .ascx; .aspx; .sln; dosyaları) ve kütüphaneleri IDARE’ye çalışır halde teknik dokümanlarla birlikte CD ortamına kayıt edilmiş olarak teslim edecektir 5.29. Bütün yazılımların hatasız çalıştırılmasını ve diğer projeler ile entegrasyonuna garanti, bakım, eğitim ve destek hizmetlerini sağlayacaktır. 5.30. Sisteme ait tüm kullanım, eğitim ve diğer gerekli dokümantasyonu Türkçe olarak hazırlayacaktır. 5.31. İstenilen zamanda veya önceden verilen zaman planı çerçevesinde tüm verilerin

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	yedeklenmesini ve aynı tutarlılıkta geriye yüklenmesini sağlayacak rutinler oluşturacaktır. 5.32. Sistemde işlem görecek (indirilecek\yüklenecek) dosyalardaki Türkçe karakterlerin projede sorunsuz olarak kullanılmasını sağlayacaktır. 5.33. Yazılımların Windows tabanlı sunucularda çalıştırılmasını sağlayacaktır. 5.34. Uç kullanıcıların, sistemi internet tarayıcısı üzerinden kullanırken herhangi bir ek program (ActiveX, dll, kurulma ihtiyacı olan üçüncül bir yazılım) kurulumuna ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlayacaktır. 5.35. Kurum dışına sunulacak ve dışarıdan alınacak servislerin geliştirilmesi sırasında seçilecek yöntem standartlara dayalı olacaktır. Diğer kurumların bu bilgiye erişimlerinde standart olmayan bir takım yöntemler önermeyecektir. Bu nedenle servisleri, World Wide Web konsorsiyumu (W3C\OASIS) tarafından kabul edilen Simple Object Access Protocol (SOAP), Extensible Markup Language (XML) ve Web Services Description Language (WSDL)’e uygun olarak hazırlayacaktır. Web servisleri ile ilgili tüm geliştirmeler WS-* standartları çerçevesinde yapılacaktır. 5.36. FİRMA’nın İzmir İlinde aktif çalışan bir ofisi olacaktır. 6. Proje Aşamaları 6.1. FİRMA işe başlarken proje planını ve takvimini hazırlayacak, bu planı İDARE onayına sunacaktır. Bu planı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim gününden önce hazırlanıp onaya sunulmak üzere İDARE’ye teslim edecektir. 6.2. Analiz; 6.2.1. FİRMA 4.3 üncu maddede yazılı hizmetler için analiz çalışması yapacaktır. 6.2.2. FİRMA proje planı sunduktan hemen sonra projenin analiz aşaması başlayacaktır. İDARE’nin belirleyeceği pilot kurumlarda analiz çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar İDARE proje ekibi koordinasyonunda, FİRMA tarafından yapılacaktır. 6.2.3. Yapılan analiz çalışmaları sonrasında bir analiz raporu hazırlanarak İDARE’ye sunulacaktır. 6.2.4. Analiz raporunun onaylanmasından sonra tasarım aşamasına geçilecektir. 6.2.5. Analiz raporu XXXXX tarafından onaylanmaz ise FİRMA, raporu revize ederek tekrar İDARE’nin onayına sunacaktır. 6.2.6. Analiz sırasında bilgi paylaşımı ve/veya alışverişi gündeme geldiği takdirde, İDARE’nin gerek görebileceği diğer kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde analizler yapılacaktır. 6.2.7. Sözleşmede belirtilen işlerin detayları ve iş akışı, FİRMA tarafından yapılacak analiz sonucu belirlenecektir. 6.3. Tasarım; 6.3.1. FİRMA; 4.3’uncu maddede yazılı alınacak hizmetler için tasarım çalışması yapacaktır. 6.3.2. Tasarım raporunda taslak arayüzler yer alacaktır. Arayüzler kolay ve anlaşılır şekilde düzenlenecektir. Alternatif arayüzler sunulacak ve

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Xxxxxx
	XXXXX’xxx onayı alınacaktır. 6.3.3. Hazırlanacak veri tabanı tasarımı, tasarım raporunda yer alacaktır. 6.3.4. Tasarım raporu işleme konmadan önce İDARE’ye sunulacak, XXXXX tarafından onaylandıktan sonra FİRMA kodlama işlemlerine başlayacaktır. 6.3.5. Tasarım raporu XXXXX tarafından onaylanmaz ise, FİRMA tasarımını revize ederek tekrar İDARE’nin onayına sunacaktır. 6.4. Kodlama; 6.4.1. FİRMA; 4.3’uncu maddede yazılı alınacak hizmetler için kodlama çalışması yapacaktır. 6.4.2. İlgili Tasarım Raporu onaylandıktan sonra FİRMA tarafından kodlama aşamasına geçilecektir. 6.4.3. Tasarım aşamasında belirlenemeyen hususların ortaya çıkması halinde kodlama aşamasında bu durumun uygulamaya aktarımı FİRMA tarafından sağlanacaktır. 6.5. Testler; 6.5.1. FİRMA; 4.3’uncu maddede yazılı alınacak hizmetler için test çalışması yapacaktır. 6.5.2. FİRMA yazılımların testlere hazır olacağı tarihleri, 5 takvim günü önceden İDARE’ye yazılı bildirecektir. 6.5.3. Testin başlayabilmesi için FİRMA, uygulamaları ve veri tabanını sisteme yükleyerek, kullanıma hazır hale getirecektir. 6.5.4. Testler sırasında FİRMA projede fiilen çalışmış kişileri bulunduracaktır. 6.5.5. Test süreleri boyunca, İDARE’den kaynaklanan durumlardan dolayı sürenin aşılması halinde FİRMA’ya aşılan süre kadar ilave süre verilecektir. 6.6. Geçici Kabul; 6.6.1. FİRMA; 4.3’uncu madde kapsamında alınacak hizmetler için Geçici Kabul çalışması yapacaktır. 6.6.2. Test aşamasında test formuna yazılarak kayıt altına alınan eksiklikler FİRMA tarafından tamamlanacaktır. 6.6.3. Teknik Şartname ve sözleşme esasları sağlanıyor ise geçici kabul tutanağı tanzim edilecek, şartname ve sözleşme esasları sağlanmıyor ise İDARE FİRMA’ya 30 iş gününe kadar süre verebilecek, bu sürenin sonunda FİRMA tarafından tüm istekler eksiksiz yerine getirilmiş ise geçici kabul yapılacaktır. 6.7. Kesin Kabul; 6.7.1. FİRMA; 4.3’uncu madde kapsamında alınacak hizmetler için Kesin Kabul çalışması yapacaktır. 6.7.2. Geçici kabul sürecinde çıkan eksikliklerin tamamlanması, sorunların giderilmesi ve eğitimlerin tamamlanmasından sonra kesin kabul süreci başlayacaktır. 6.7.3. Kesin kabul işlemi, teknik şartname ve sözleşme esasları sağlanıyor ise kesin kabul tutanağı tanzim edilerek yapılacaktır. Şartname ve sözleşme

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	esasları sağlanmıyor ise İDARE FİRMA’ya 30 iş gününe kadar süre verebilecek, bu sürenin sonunda FİRMA tarafından tüm istekler eksiksiz yerine getirilmiş ise kesin kabul yapılacaktır. 6.8. Yazılımların Kurulumu 6.8.1. FİRMA, İDARE için gerçekleştirilecek uygulama yazılımlarının bir bütün olarak, birbirleri arasında ilişki gerektiren kısımlarını da eksiksiz olarak hazırlayacaktır. 6.8.2. FİRMA, gerçekleştirdiği yazılımları İDARE tarafından sağlanacak sistemlere kurarak sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Testlerin bildirilen yerlerde yapılması zorunludur. 6.9. Teslimat Ve Takvim 6.9.1. FİRMA, İDARE’nin ihtiyaçları doğrultusunda yukarıda tanımlanan proje yazılımının teslimatını, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 270 takvim günü içerisinde tamamlayacaktır. Ayrıca, FİRMA Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere detaylı bir iş takvimini İDARE’ye sunacaktır. 6.9.2. FİRMA; Analiz ve Tasarım Raporlarını sözleşme tarihini takip eden en geç 60 gün içerisinde İDARE’ye teslim edecektir. 6.9.3. Projenin diğer aşamalarını Tasarım Raporunun kabulü sonrası 210 gün içerisinde tamamlanacaktır. 6.9.4. Toplam süreyi aşmamak kaydı ile proje fazları arasındaki süre geçişleri İDARE’nin onayı dahilinde olabilecektir. 6.9.5. FİRMA, bu proje kapsamında geliştirilen yazılımların (kaynak kodlar, işletilir kodlar vb.) eksiksiz bir setini, İDARE tarafından onaylanmış tüm belgeleri ile birlikte, kesin kabul öncesi bir bütün ve ilk sürüm olarak İDARE’ye teslim edecektir. 6.9.6. Ayda 2 defa olmak üzere 15 günlük periyotlar halinde değerlendirme toplantıları yapılacak ve FİRMA “Çalışma Programı” kapsamında yaptığı ve yapacağı işler hakkında ayrıntılı rapor sunacaktır. 6.10. Barındırma 6.10.1. FİRMA, Yazılım teslim edildikten sonra, hazırlanan yazılım ve yazılıma ait veritabanı hizmetlerini kendisi tarafından belirlenen özelliklerde Data Centerlarda 12 ay boyunca tutacak, her türlü kesintisiz teknik desteğin verilmesini sağlayacaktır. 6.10.2. Barındırma hizmetinin sunulduğu Data Center hizmet bedelleri proje süresince FİRMA tarafından karşılanacaktır. 6.11. Dokümantasyon 6.11.1. Dokümanlar Türkçe olacaktır. 6.11.2. Tüm dokümanların birer elektronik kopyası da İDARE’ye sağlanacaktır. 6.11.3. Kullanıcı Kılavuzları: FİRMA yazılım modüllerini kullanan personel için Türkçe olarak geliştirilmiş kullanıcı kılavuzları hazırlayacaktır. 150 adet kullanıcı klavuzu CD İDARE’nin onayından sonra hazırlanarak teslim edilecektir. 6.12. Eğitim

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	6.12.1. İDARE’nin belirleyeceği teknik personele tüm modeller ve teknik altyapı ile ilgili eğitimler verecektir. İDARE’ce belirlenecek eğitim planı çerçevesinde eğitimler 5 gün süreyle verilecektir. Eğitim, İDARE’nin belirlediği yerde gerçekleştirecektir. Eğitimlerde içeriğin, eğitim veren ve eğitim alan kişilerin bilgilerinin yer aldığı bir tutanak hazırlayacaktır. Eğitim alan kişiler, eğitim memnuniyet durumlarını belirten bir form oluşturacaktır. Katılımcıların memnun kalmaması halinde İDARE’nin talebi ile eğitimleri tekrarlayacaktır. 6.12.2. Sistem kullanıcılarına gruplar halinde en az 2 gün eğitim verilecektir. 6.12.3. Eğitimler İdarenin belirleyeceği yer ve tarihlerde verilecektir. 6.12.4. Eğitim sürecindeki eğitim salonu ve eğitim ekipmanlarının (Sunum yapılacak bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses sitemi v.b.) temini ile kullanıcıların ulaşım ve konaklama masrafları konusunda FİRMA’ya sorumluluk verilmeyecektir. FİRMA eğitimleri vermekle ve eğitim materyallerinin (sunu çıktıları, dokümantasyon vs.) temini sorumlu olacak ve eğitimleri verecek olup eğitimcilerin ulaşım ve konaklama masrafları FİRMA tarafından karşılanacaktır. 6.12.5. FİRMA, eğitimin kapsamı, eğitici personel ve nitelikleri hususlarını içeren detaylı bir eğitim planı hazırlayarak İDARE’nin onayına sunacaktır. 6.12.6. Son kullanıcı eğitiminde kullanılacak doküman veya kullanıcı kılavuzları Türkçe olarak FİRMA tarafından CD ortamında da sağlanacaktır. 6.12.7. İDARE, eğitimleri başarısız bulursa eğitimler, farklı bir eğitimci ve içerik değişiklikleri ile farklı bir biçimde tekrarlanacaktır. 6.12.8. Eğitimler geçici kabul yapıldıktan sonra başlayacaktır. Proje Yöneticisi; 6.12.8.1.FİRMA tarafından görevlendirilecek en üst düzeydeki kişidir. 6.12.8.2.Bilişim sistemleri, sistem çözümleme ve tasarım, yazılım geliştirme, yöneticilik ve proje yönetimi konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip olacaktır. 6.12.8.3. 4 (dört) yıllık mühendislik veya iktisadi idari bilimler fakültelerinin bölümlerinden mezun olacaktır. 6.12.8.4.En az 3 (üç) yılı proje yönetimi olmak üzere, 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olacaktır. 6.12.8.5.Sözleşme konusu işe benzer sayılabilecek en az 1 (bir) projede yönetici olarak görev almış olacaktır. 6.12.8.6.Proje Yöneticisi Proje Yönetimi eğitimi almış olacaktır. 6.12.9. FİRMA’nın talebi İDARE’nin onayı ile proje ekibi pozisyon profili şartlarını taşımayan, ancak projede olması projenin başarısı anlamında önem taşıyan kişi/ler proje ekibinde yer alabilirler. 6.13. İdare Proje Grubu 6.13.1. İşin, şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İDARE’ce oluşturulacak Proje Grubu aracılığıyla denetlenecektir.

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	6.13.2. Bu grup aynı zamanda kabul işlemlerini de gerçekleştirecektir. 7. Teslim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 7.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında FİRMA, işin/ilgili kısmın teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İDARE’ye başvuracaktır. 7.2. Sözleşme kapsamında alınacak hizmetler, FİRMA tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 270 gün içinde çalışır şekilde teslim edilecektir. 7.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılacaktır. 8. Cezai Şartlar 8.1. Mücbir sebep halleri hariç, işin zamanında teslim edilmediği takdirde, İDARE tarafından, geçen her takvim günü için FİRMA’ya yapılacak ödemelerden geç teslim edilen hizmet bedeli üzerinden %1 (yüzdebir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Bu gecikme, sözleşmede belirtilen teslim süresinin 2/3’üne tekabül eden günü aşamaz. 8.2. Ancak, FİRMA’nın talebi üzerine İDARE’ce uygun görülmesi halinde yukarıda belirtilen cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir. 8.3. FİRMA’nın, bu sözleşme kapsamında belirtilen işlerden ve hususlardan birini, İDARE’nin yazılı uyarısına rağmen kısmen veya tamamen yapmaması halinde, sözleşme bedelinin %1’i (yüzdebiri) oranında bir ceza ilgili husus veya işlem gerçekleştirilinceye kadar İDARE’ce uygulanır 8.4. Gecikme cezası ile 12.3’de belirtilen ceza FİRMA’ya ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerinden kesilir. 8.5. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde, FİRMA’dan ayrıca tahsil edilir. 8.6. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde fesih hükümleri yürürlüğe konulabilir. 8.7. Garanti kapsamında verilmesi gereken hizmetlerin FİRMA tarafından sözleşmede belirtilen şekilde ve süresi içinde sağlanmaması halinde bu sözleşmenin ilgili maddesi hükümleri uygulanacaktır. 8.8. Toplam gecikme cezası her halükarda sözleşme bedelinin % 35’ini geçemez. 9. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller Ve Şartları 9.1. Mücbir Sebepler: FİRMA’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, FİRMA’nın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde FİRMA’nın İDARE’ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 9.2. İDARE’den Kaynaklanan Sebepler: İDARE’nin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve şartnamede yer alan yükümlülüklerini FİRMA’nın kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve FİRMA’nın bu engeli

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
	kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İDARE’ce incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilecektir. 9.3. Her ne sebeple olursa olsun verilen süre uzatımı proje bitim süresi olan 30/12/2015 tarihini geçemez” ibaresini sözleşme tarihinize göre eklememiz gerekiyor. 10. Garanti İle İlgili Şartlar 10.1. FİRMA tarafından geliştirilen yazılımların garanti süresi, Kesin Kabul tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır. Garanti süresi tüm kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır. 10.2. FİRMA, garanti süresince mevzuatta meydana gelen değişikliklerden İDARE tarafından talep edilenleri İDARE’nin belirleyeceği sürede uygulamaya eklemekle yükümlüdür. 10.3. FİRMA, bu proje kapsamında temin ettiği yazılımları (ek bileşenler vb), garanti süresi olan 12 (oniki) ay boyunca güncelleme ve desteklerini de içerecek şekilde temin edecektir. 10.4. Proje bitiminden sonra FİRMA garanti süresi boyunca 5 gün x 8 saat (09.00- 18.00 mesai saatlerinde) bazında çağrı merkezi ile kullanıcılara destek verecektir. 10.5. FİRMA çağrı merkezi çalışma saatleri dışında (acil durumlar için) her zaman ulaşılabilecek bir personeline ait iletişim bilgilerini İDARE’ye verecektir. 10.6. FİRMA, sorunun İDARE tarafından bildirilmesiyle birlikte görevli personeli ile bildirimden itibaren dört saat içerisinde soruna yerinde müdahale edecektir. 10.7. FİRMA, tüm sistemi etkileyen bir sorun oluşması durumunda, en fazla 2 (iki) saatte müdahale edecek ve en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde sistemin çalışmasını sağlayacaktır. 10.8. Sistemin çalışmama nedeni FİRMA’dan kaynaklı değil ise, FİRMA durumu ayrıntılı olarak İDARE’ye bildirecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

• TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi sahip olmalı

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalı

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Hizmet Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3a)

<Serbest formatta aşağıdaki bilgileri içeren ve İş Tanımı (Şartname) ile uyumlu olarak teklifinizi hazırlayınız>.

• Hizmet için öngörülen yaklaşımın ana hatları (Organizasyon ve Metodoloji)

• Hazırlık safhası da dahil faaliyet planı

• Faaliyetlerin zamanlaması

• Teklif sahibinin vermekte olduğu hizmetler ile ilgili bilgi, belge, broşür, vs.

• Çalışacak uzmanların özgeçmişleri (CV)

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

Yayın referansı : … … … … … … … … …

Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …

A	B	D	E	F
Sıra No	Teknik Özellikler	Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil)	İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon	Değerlendirme Komitesinin notları
1
2
3
…
…

B Sütunu : “Teknik Özellikler”

• İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu : “Teklif edilen özellikler”

• İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Xxxxxx : “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

• İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu : “Değerlendirme Komitesi notları”

• Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Hizmet Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4a

Sözleşme başlığı Temini

Yayın referansı : … … … … … … … … …

Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …

Teklif Edilen Hizmet Hizmetin Bedeli (TL) Hizmetin Gerçekleştirileceği tarih aralığı

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

(Toplam teklif fiyatı ile ilgili bütçe dökümü ve çalışma günlerine ilişkin zaman çizelgesi de aşağıdaki formlara uygun olarak sunulmalıdır.)

Hizmet İhaleleri için Bütçe Dökümü ve Çalışma Günleri Çizelgesi

Her uzman kategorisi için birim ücretleri, arızi harcamalar için ön gördüğünüz miktar karşılığını giriniz

	Hesaplanan çalışma günü sayısı	Ücret (TL) /çalışma günü)	Tutar (TL)
	A	B	AxB
ÜCRETLER (genel giderler dahil):
Uzun dönem uzmanlar
- Takım lideri
- Kıdemli uzmanlar
- Kıdemsiz uzmanlar
Kısa dönem uzmanlar
- Kıdemli uzmanlar
- Kıdemsiz uzmanlar
Toplam ücretler (genel giderler dahil):
ARIZİ HARCAMA KARŞILIĞI
TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ

“Çalışma günleri ”

Sözleşmenin uygulama süresi boyuca her kategorideki uzman için hesaplanan çalışma günlerini giriniz.

Uzman Kategorisi

Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam

Uzun dönem uzmanlar

- Takım lideri

- Kıdemli uzmanlar

- Kıdemsiz uzmanlar

Kısa dönem uzmanlar

- Kıdemli uzmanlar

- Kıdemsiz uzmanlar

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b

Sözleşme başlığı : … … … … … … … … …

Yayın referansı : … … … … … … … … …

Xxxxxxxxxx adı : … … … … … … … … …

A	C	D	E	F
Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)	<DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam (TL)
1
2
3
4
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

MALİ KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5a)

HESAP SAHİBİ

ADI

ADRESİ

KASABA/ŞEHİR

ÜLKE

POSTA KODU

KDV SİCİL NO

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

TELEFON E - POSTA

FAKS

MALİ KİMLİK

BANKA

BANKA ADI

ŞUBE ADRESİ

KASABA/ŞEHİR

POSTA KODU

ÜLKE HESAP NO

IBAN

NOTLAR :

BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI:

(Her ikisi de gereklidir)

TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:

(Gereklidir)

SOYADI

İLK İSİM

2. İSİM

3. İSİM

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b) GERÇEK KİŞİ

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

T.C. KİMLİK NUMARASI

VERGİ NUMARASI

VERGİ DAİRESİ

KİMLİK BELGESİ TÜRÜ:

NÜFUS KAĞIDI

EHLİYET

PASAPORT

KİMLİK BELGESİ NO:

DOĞUM TARİHİ
	X	X		X	X		X	X	X	X

XXXXX XXXX- XX

DOĞUM YERİ-

ÜLKE

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

KAMU KURUM/KURULUŞLARI

TÜRÜ

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ
	G	G		A	Y		Y	Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:

❑ tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası

❑ eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

TARİH		DAMGA
YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ
İMZA

TÜZEL KİMLİK FORMU (Söz. EK: 5b)

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR

TÜRÜ

STK (Sivil Toplum Kuruluşu) EVET HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

GENEL MERKEZ

RESMİ ADRESİ

POSTA KODU POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ
	G	G		A	Y		Y	Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

❑ SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

❑ YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ Söz. Ek-5c

ÖZGEÇMİŞ

(Hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için) (Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)

Sözleşmede önerilen pozisyon:

1. Soyadı:

2. Adı:

3. Doğum yeri ve tarihi:

4. Tabiyeti:

5. Medeni durumu:

Adres (telefon/faks/e-posta):

6. Eğitim:

Eğitim Kurumları:

Tarih:

(ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar

Derece:

7. Yabancı Dil

(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):

Dil Okuma Konuşma Yazma

8. Mesleki kurumlara üyeliği:

9. Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):

10. Mevcut pozisyon:

11. Mesleki deneyim süresi:

12. Kilit özellikleri:

13. Bölgesel deneyimi:

Ülke/Bölge/Şehir Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar) Projenin adı ve kısa tanımı

14. Mesleki deneyim:

Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar

Yer

Şirket/kurum

Pozisyon

İş tanımı

15. Diğerleri:

15a. Yayınlar ve seminerler:

15b. Referanslar:

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN Söz. Ek-5d

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:

	AÇIKLAMA (tip/marka/model)	Güç/ kapasite	Ünite sayısı	Yaş (yıl)	Kendi mülkiyeti (KM) veya kira (K)/ ve mülkiyet yüzdesi	Menşei (ülke)	Cari yaklaşık değeri (TL)
A)	İNŞAAT TESİSİ / XXXXXXXXXX
					/
					/
					/
					/
X)	XXXXXXX XX XXXXXXXXX				/
					/
					/
					/
C)	DİĞER TESİSLER				/
					/
					/
					/

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................