UYGULAMA SÖZLEŞMESİ
EK-6 KYO (Bireysel Hibeler) Uygulama Sözleşmesi
İşbu sözleşme, bir taraftan ......................................................... (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan .................................................................................. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında 2022 yılının 11. ayının ……. gününde imzalanmıştır.
Yapılacak iş, yapılacağı adres ve tamamlanma tarihi aşağıda yazılıdır;
Yatırımın Yeri |
: |
Yapılacak İş |
: Büyükbaş (Manda) Süt Sağim ve Muhafaza Paketi |
Tamamlanma Tarihi |
: 25.11.2022 |
2. Yüklenici ekli Teknik Şartnamede teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan işi işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste yatırımcıya anahtar teslimi olarak yapmayı taahhüt eder.
3. Satın alınacak mal ve hizmetler, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.
Satın Alınacak Malın/İşin Tanımı: Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen Büyükbaş (Manda) Süt Sağim ve Muhafaza Paketi
4. Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak makine-ekipmanın Teknik Şartname’de istenen koşullarda, belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde yatırımcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim işlemlerini yapacaktır.
5. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak malların toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç ............................... (………….......................................)’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
6. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.
A. Yatırımcı |
: |
B. Yüklenici |
: |
7. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süreler içinde makine-ekipmanların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez ise, yatırımcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir.
8. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak makine-ekipmanın tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşılamadığı tespit edilirse her türlü eksiklikler Yüklenici tarafından giderilecektir.
9. Hibe Sözleşmesinde Belirtilen Proje bitim tarihinden önce yüklenicinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanacak olan hak kayıpları yüklenici tarafından telafi edilecektir.
10. KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir.
11. Satın alınacak makine-ekipmana ait teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir.
12. Makine ve ekipmanlar Xxxxx Xxxxxx, CE Belgesi veya TSE/TSEK belgelerinden birine sahip olacaktır.
13. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.
14. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Bartın Mahkemeleri yetkilidir.
15. Eki: 1-Teknik Şartname
İşbu Sözleşme tarafların rızası ile ….../11/2022 tarihinde müştereken imzalanmıştır.
YÜKLENİCİ YATIRIMCI
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza/Kaşe İmza
... /11/2022 ... /11/2022
EK-13 Sipariş Formu
SİPARİŞ FORMU
Proje No |
|
Sipariş Tarihi |
|
Alıcının Adı |
|
Alıcının Posta Adresi |
|
Alıcının Telefon No |
|
Konu: Büyükbaş (Manda) Süt Sağim Ve Muhafaza Paketi makine-ekipman alımı temin işi.
KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}
Firma Adı |
|
Firma Adresi |
|
Sayın Yetkili: …………………………………………………..
Yukarıdaki Büyükbaş (Manda) Süt Sağim Ve Muhafaza Paketi makine-ekipman alımı için ......./11/2022 tarihinde vermiş olduğunuz ..................................................TL.(KDV ve varsa ÖTV hariç) tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.
Bu Sipariş Duyurusunu aldığınızı 5 (beş) gün içinde teyit ederek Sözleşmeyi imzalamak için yukarıda belirtilen adrese başvurunuz. (Sözleşmeyi imzalayacak kişi, teklif mektubunu imzalayan yetkili kişi olacaktır.) Saygılarımla.
Tarih
|
|
Yatırımcının Adı Soyadı |
|
İmzası |
|