NORD DRIVESYSTEMS
NORD DRIVESYSTEMS
Güç Aktarma Sistemleri San. Ve Tic. Ltd.Şti
Tel:0000 000 00 00 Fax:0000 000 00 00 EEmail: xxxx@xxxx.xxx
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.Taraflar:
Satıcı: NORD DRIVESYSTEMS Güç Aktarma Sistemleri Xxx.xx Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 0.Xxx. Xx:0 00000 Xxxxx/Xxxxxxxx
İletişim bilgileri: Tel :
Faks : E-mail :
0216 5933237
0216 5933368
Vergi Sicil numarası : 6310089599
Alıcı :
(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ADRES:
İletişim bilgileri:
Tel : Faks :
E-mail :
Vergi Sicil numarası :
2. Konu: Teknik özellikleri ekte belirtilen temini
Sözleşmede niteliği belirtilmiş bulunan ürünün, alıcı tarafından sipariş edilmesi ve siparişin onayı üzerine SATICI tarafından temini (üretimi, ithali vb.) ile alıcıya teslim edilmesidir. İşbu sözleşmenin konusu ferden muayyen bir ürün (meta) satım sözleşmesidir.
3. Sözleşme konusu ürün: Teknik özelliklerin tamamı, ekte bulunan liste altında belirtilmiştir
Teknik özelliklerin tamamı, ek’te bulunan teknik özelliklerde belirlenmiştir.
4. Bedel ve ödeme:
a) Sözleşmeye konu ürünün toplam bedeli # # Avrodur.
Alıcının borcu her halükarda Euro olup fiili ödeme tarihindeki TCMB. Euro efektif satış kuru esas alınır. Sipariş onayından sonra KDV ve gümrük vergisi ve buna benzer vergi harçlardaki artışlar fiyatlara ilave edilir. Alıcı, yukarıda belirlenen sürede ürün bedelini ödemede temerrüde düştüğü takdirde, aylık % 5 gecikme faizi ödeyecektir.
b) Ödeme: Sevk edilen malzeme;
5. Teslim süresi ve şekli:
a. Teslim süresi,
müteakip;
iş haftasıdır. Ancak
bu süreye SATICI tarafından durum ve şartlara göre 2 hafta ilave edilebilir ve SATICI dilerse bu süreler içinde teslime ilişkin kısmi sevkiyatlar yapabilir.
b. Sözleşmeye konu ürün yukarıda belirtilen süre sonunda alıcı veya çalışanlarına veya alıcının belirleyeceği kişiye yapılır. Alıcı, sipariş onayını müteakip veya teslim tarihinden hemen önce malın kime teslim edileceğini satıcıya sözlü veya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Teslim, irsaliye ve teslim zaptıyla yapılır ve hasar ve ziyan teslimle birlikte alıcıya geçer. Alıcı ürünün hasarsı ve eksiksiz teslimat anında kontrol etmekle yükümlüdür. Malın teslim yeri satıcının işyeri/deposudur veya SATICI’nın gümrükçüsünün antreposudur. Nakliye alıcıya aittir. Alıcı isterse, ücretini sigorta ya da buna benzer giderlerini ödemek kaydıyla SATICI tarafından, ALICI nam ve hesabına kargo veya nakliye şirketleri ile gönderebilir.
6. Mücbir sebep:
Yangın, sel, olumsuz hava koşulları, grev, lokavt, ithalat ve ihracat rejiminde ve gümrük mevzuatındaki değişiklikler ve kısıtlamalar, öngörülemeyen derin ekonomik krizler, NORD açısından mücbir sebep sayılır. Bu gibi hallerde teslim süresinin uzaması ve imkansızlaşması halinde BK nun 000.xx maddesi uygulanır.
7. Vazgeçme:
Alıcı malı teslim almaktan vazgeçtiği takdirde mal bedelini aynen ödemekle yükümlüdür ancak NORD dilerse bu ürünü alıcının nam ve hesabına üçüncü bir şahsa satabilir ve varsa aradaki bedel farkı ayrıca alıcı tarafından ödenecektir.
8. Delil sözleşmesi:
Taraflar, uyuşmazlık halinde satıcının ticari defter ve kayıtlarının kesin delil olarak kabul edileceğini kabul ve beyan ederler.
9. Yetkili mahkeme:
Taraflar, uyuşmazlık halinde İstanbul mahkemelerini yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
10. Teknik şartlar:
a. Alıcı ürünü teknik tarifnamesinde belirtilen ve satıcının bildirdiği teknik spesifikasyonlara ve kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak zorundadır, aksi takdirde meydana gelecek hasar ve zararlardan SATICI sorumlu değildir.
b. İşbu satış sözleşmesine konu ürünün üretimden kaynaklanan hatalardan dolayı Garanti süresi, fatura tarihinden itibaren 24 ay veya montaj edilip çalışmasından sonra 18 aydır.
11.Tebligat adresleri:
Taraflar yukarıda belirtilen adresleri kanuni ikametgahları olarak kabul ederler. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar 7201 sayılı tebligat kanuna göre geçerli tebligat sayılacaktır.
İş bu 11 maddeden ibaret sözleşme .../..../ tarihinde taraflarca okunup imzalanmıştır.
12.Diğer hususlar:
İş Bu anlaşma, en geç
tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar
adet
sözleşme konusu ürün sevk edilmiş ve ödemesi yapılmış olacaktır.
Bu tarihe kadar, adet sözleşme konusu ürün ALICI tarafından talep edilmezse,
SATICI tek taraflı olarak anlaşma şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
SATICI ALICI
EKLER :
1.Tarafların imza sirkülerleri 2.Teknik özellikleri içeren bilgiler