MKGS MORGAN KARBON GRAFİT SAN. A.Ş. STANDART SATIŞ KAYIT VE KOŞULLARI
MKGS XXXXXX XXXXXX GRAFİT SAN. A.Ş. STANDART SATIŞ KAYIT VE KOŞULLARI
1.TANIMLAR
1.1.Sözleşmede:
“İş Günü” Cumartesi, Pazar haricindeki bir gün veya Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan bankaların genel işler için açık olmadığı günler dışındaki herhangi başka bir günü ;
“Alıcı” sözleşme uyarınca Mal veya Hizmet alan kişiyi;
“Alıcının Tasarladığı Ürün” Alıcının Tasarım Gereklerine uygun olarak Satıcı tarafından üretilen her bir ürünü;
“Alıcının Tasarım Gerekleri” Alıcı tarafından Satıcıya verilen ve Satıcının yazılı olarak kabul ettiği tasarımlar, çizimler, parametreler veya özellikleri;
“Gizli Bilgi” Madde 10.1’de bu terime verilmiş olan karşılığı;
“Koşullar” bu belgede düzenlenen hüküm ve koşulları;
“Sözleşme” Madde 2.3. ve 3.5.’e uygun olarak Mal ve/veya Hizmet alım satımı için Satıcı ile Alıcı arasında akdedilen her bir sözleşmeyi;
“Teslime Hazır Emtialar” Satıcı tarafından üretilen ve Alıcıya tedarik edilen (Mal haricindeki) hizmetin bir parçası olan kalemleri;
“Teslim Tarihi” taraflar arasında kararlaştırılan veya Satıcı tarafından zaman zaman yazılı olarak Alıcıya Bildirilen Ürün teslimi veya Hizmetin tamamlanması için tahmin edilen tarihi;
"Teslimat Yeri" Taraflar arasında zaman zaman yazılı olarak kararlaştırılan Ürünlerin teslim edileceği yeri;
"Vade Tarihi" Madde 8.2'de bu terime verilen karşılığı;
"FMH" Madde 9.1'de bu terime verilen karşılığı;
"Sipariş" Alıcının vermiş olduğu Ürün ve/veya Hizmeti (ancak her türlü siparişte Alıcının uygulamak istediği her türlü hüküm ve koşullar bunun dışındadır);
“Sipariş Numarası” Satıcı tarafından Alıcıya yazılı olarak bildirilen Siparişe ilişkin numarayı;
“Taraf” Alıcı veya Satıcıyı, “Taraflar” hem Alıcı hem Satıcıyı;
"Bedel/Fiyat" Madde7.1 'e uygun olarak zaman zaman artırılabilecek olan, Siparişte ayrıntıları düzenlenen, Ürün ve Hizmetlerin her birinin bedelini;
"Ürünler" Alıcının Tasarladığı Ürünleri ve Standart Ürünleri;
"Satıcı" bir sözleşmeye göre Ürün veya Hizmetleri tedarik eden kişiyi; "Satıcı Malzemeleri" madde 9.2'de bu terime verilen karşılığı; "Hizmetler" Siparişte açıklanan (varsa) hizmetleri;
"Hizmet Şartnamesi" Taraflar arasında zaman zaman yazılı olarak kararlaştırılan, Hizmetlerin tanım ve özelliklerini;
"Standart Ürünler" Satıcı tarafından genel olarak müşterilerinin herhangi birine "raftan/kullanıma hazır" satılan ürünleri;
"Standart Şartname" Standart bir Ürün için Satıcının şartnamesini; ve
"Garanti dönemi" (a) Alıcının Tasarladığı Ürünlerle ilgili olarak Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre veya (b) Standart Ürünler söz konusu olduğunda ise Satıcının o Ürün için vermiş olduğu standart garanti dönemini veya standart bir garanti döneminin olmaması halinde ise Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren olan 30 günlük süreyi ifade eder.
2.SATIN ALMA ESASLARI
1.1. Sipariş, işbu Koşullara uygun olarak Alıcının Ürün ve Hizmet satın alımına yönelik teklifiyle oluşturulur.
2.2. Satıcı tarafından Ürünler veya Hizmetler için verilmiş olan hiçbir fiyat teklifi Satıcının bağlayıcı teklifi olarak kabul edilmez ve fiyat teklifi düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün için geçerlidir. 2.3.Sipariş yalnızca, Satıcının Sipariş ve Sipariş Numarasına ilişkin yazılı onayı sonrasında kabul edilmiş olacaktır.
2.4. İşbu Sözleşme taraflar arasında tam bir mutabakat teşkil eder. Alıcı, Satıcı adına verilen ve bu sözleşmede yer almayan hiçbir beyan, söz veya taahhüde itibar etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 2.5.İşbu Sözleşmede belirtilen koşullar Alıcının uygulanmasını veya derç edilmesini isteyebileceği, veya kanunun izin verdiği en geniş ölçüde ticaret, gelenek, uygulama veya anlaşılamayan hükümlerin yorumlanması için uygulanabilecek her türlü diğer hüküm ve koşulları dışarıda bırakır. Satıcının söz konusu ilave, farklı veya çelişkili hüküm ve koşullara cevap vermemesi ve/veya Satıcının işi başlatması bunların onaylandığı anlamına gelmez.
2.6.Alıcı:
2.6.1. Alıcının Tasarım Gerekleri içeriğinin tamamından kendisinin sorumlu olduğunu; ve
2.6.2. Standart Ürünler’in ticari raf ürünleri olduğunu ve Alıcının ihtiyaçlarından herhangi birini karşılamak için yapılmamış olduğunu
kabul ve beyan eder.
3. TESLİMAT VE KABUL
3.1. Satıcı Ürün teslimatının her bir kısmı ile birlikte Sipariş tarihini, Sipariş Numarasını, Ürünlerin çeşit ve miktarını ve (varsa) Ürünler için her türlü özel saklama talimatlarını ve Sipariş kısımlar halinde teslim ediliyor ise Siparişin teslim edilmemiş kısımlarını gösteren bir teslimat notunun da gönderilmesini sağlayacaktır.
3.2. Teslimat Tarihi yaklaşık bir tarihtir ve Ürünlerin teslimatı ve Hizmetlerin tamamlanma tarihi Sözleşmenin esasını teşkil etmez. Satıcı her türlü Teslimat tarihine uymak için gereken makul çabayı gösterecek, ancak bunun haricindeki herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
3.3. Ürünler satıcı tarafından "fabrika teslimi" (Incoterms 2010'da belirtilen anlamıyla) olarak tedarik edilecektir ve Alıcı, Satıcının Ürünlerin teslime hazır olduğuna dair bildiriminden itibaren 3 İş Günü içinde Ürünleri Teslimat Yerinden teslim alacaktır.
3.4.Satıcı, Ürünlerin Teslimat Yerinden iyi bir durumda alınabilmesi için gereken uygun paketlemenin yapılmasını sağlayacaktır.
3.5.Satıcı Ürünleri kısımlar halinde teslim edebilir. Söz konusu kısımların her biri ayrı bir Sözleşme olarak kabul edilecek olup Hizmetler bu Ürünlerin ayrı sözleşmelerine tabi olacaktır. Herhangi bir teslimat gecikmesi veya herhangi bir kısımdaki veya hizmetteki kusur, Alıcıya ayrı sözleşmenin konusu olan veya olacak Mal veya Hizmetlerin diğer kısımları için iptal etme hakkı vermez.
3.6. Satıcının, faturada teslim edilen Ürün miktarını doğru olarak belirtmiş olması kaydıyla, Satıcı sipariş edilen miktardan yüzde 10 eksik veya daha fazla mal teslimatı yaptığında Alıcının teslimatı reddetme hakkı yoktur.
3.7. Madde 11’e tabi olarak, Satıcı Ürünlerden herhangi birini teslim edemezse, Satıcının bu konudaki sorumluluğu Alıcının aynı nitelikteki ve piyasadaki en ucuz ikame malını alırken yapmak zorunda kalacağı doğrudan ek masraf ve harcamalarla, toplamda ödenmiş veya ödenecek olan Bedelin üzerine çıkan kısmı ile sınırlı olacaktır. Şüpheye mahal bırakmamak için, satıcı sadece fazla bedelden sorumlu olacaktır.
3.8.Alıcı 3.3. maddede yer alan koşulları yerine getirmezse, Satıcı teslimat gerçekleşene kadar Ürünleri depolayacaktır. Satıcı depolama ile ilgili tüm maliyet ve giderleri (sigorta ve depolama maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak) Alıcıya yansıtabilir. Bu süre içerisinde Ürünler’e herhangi bir zarar gelmesi halinde Satıcı bu durumda sorumlu olmayacaktır. Söz konusu gecikme 10 iş gününü geçtiği takdirde, Xxxxx’xxx Ürünleri teslim almaması halinde Satıcı Alıcı’ya derhal haber
verip Sözleşme’den dönebilir. Bu durumda Satıcı işbu maddede bahsi geçen maliyet ve giderler ile her türlü satış masrafını alınan depozitodan düşerek peşinatı iade eder.
3.9.Alıcı, ambalajların tamamını çevrenin korunması ile ilgili mevzuata uygun olacak şekilde imha edecektir.
4. GARANTİ
4.1.Satıcı Garanti Süresi boyunca, ürün içeriklerinin tamamının Standart Şartname veya Alıcının Tasarım Gereklerini (hangisi geçerli ise) karşılayacak şekilde olacağını garanti eder.
4.2.Alıcı Garanti Süresi boyunca Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünlerin tamamını inceleyecek ve kontrol edecektir. Eğer Alıcı Garanti Süresi içerisinde Satıcıya (iddia edilen arızanın makul detaylarını içerecek şekilde) Ürünlerin bazılarının veya tamamının Madde 4.1'de belirtilen garantiye uygun olmadığına dair yazılı bildirimde bulunursa, Satıcı, Ürünler söz konusu garantiye uygun değilse arızalı Ürünleri tamir edecek veya değiştirecek ya da Ürünlerdeki arızanın etkisi ile orantılı olarak para iadesinde bulunacaktır.
4.3.Satıcı Alıcının iddiasının doğruluğunu saptamak için arızalı olduğu öne sürülen Ürünlerin geri gönderilmesini (navlun peşin ödenmiş olarak) talep etme hakkına sahiptir.
4.4.Satıcı aşağıdaki belirtilen haller sonucunda ortaya çıkabilecek arıza veya hasardan sorumlu olmayacaktır:
4.4.1. Alıcı tarafından Satıcının onayı olmaksızın Ürünlerde yapılan her türlü tamir veya değişiklik; veya
4.4.2. Alıcının Ürünlerin kullanım, kurulum, bakım ve depolamasını Satıcının talimatlarına uygun olarak yapmaması; veya
4.4.3. Satıcının, Alıcının Tasarım Gereklerini göz önünde bulundurmasından kaynaklanan her türlü arıza; veya
4.4.4. Alıcının Tasarladığı Ürünün yürürlükteki yasal veya düzenleyici standartlara uymasını sağlamak amacıyla Alıcının Tasarım Gereklerinin herhangi birinden sapma;
4.4.5. Ürünlerin Satıcı tarafından onaylanmayan veya tedarik edilmeyen herhangi bir başka ürün veya hammadde ile birlikte kullanılması;
4.4.6. Normal aşınma veya yıpranma, uygun olmayan çalışma veya depolama koşulları veya Satıcı ya da alt yüklenicilerinin dışında herhangi bir kişinin ihmali veya kasti zararı sonucunda ortaya çıkan her türlü arıza; veya
4.4.7. Herhangi bir kaza veya Alıcının yanlış kullanımı ya da Alıcının Sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesi sonucunda ortaya çıkan arıza.
4.5.Satıcı Hizmetlerin makul bir özen ve basiretle, yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapılacağını ve esasa ilişkin her konuda Hizmet Şartnamesine uygun olacağını garanti eder.
4.6.Satıcı Hizmetlerde, yürürlükteki kanun veya emniyet şartlarına uymak için gerekli değişiklikleri veya Hizmetlerin yapısı veya kalitesinin esasını değiştirmeyen her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Satıcı bu durumlarda Alıcıya bildirimde bulunacaktır.
4.7.Hizmetlerde herhangi bir kusur olması halinde, Alıcı Satıcıya yazılı bir bildirimde bulunarak söz konusu kusurun derhal düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
4.8. İşbu madde 4'de öngörülen durumların haricinde, Satıcı Ürünler veya Hizmetlerdeki herhangi bir kusur ile ilgili olarak Alıcıya karşı sorumlu değildir.
5.RİSK VE MÜLKİYET
5.1. Madde 3 uyarınca Ürünlerin Alıcı tarafından teslim alınmasından sonra mülkiyet ve zarar riski Alıcıya geçer.
5.2. Ürünler, bedelleri ödenmeden Satıcı tarafından Alıcı’ya devredildiği durumda, Xxxxx’xxx Sözleşme bedelini ödemede temerrüde düşmesi halinde Satıcı’nın Alıcı’ya bildirimde bulunarak Sözleşme’den
dönme ve Ürünler’i geri alma hakkı saklıdır. Bu durumda Alıcı Satıcı’ya Ürünler’i derhal iade etmekle yükümlüdür.
6. XXXXXXXX YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Alıcı:
6.1.1. Sipariş ve Alıcının Tasarım Gerekleri koşullarının tam ve doğru olmasını sağlayacaktır;
6.1.2. Sözleşme ile ilgili her konuda Satıcı ile işbirliği yapacaktır;
6.1.3. Satıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken ihtiyaç duyabileceği bilgi ve malzemeleri Satıcıya sağlayacak ve söz konusu bilgilerin esasa ilişkin olarak doğruluğunu sağlayacaktır;
6.1.4. Alıcının Ürünleri satın alması, nakliyesi ve kullanımı ve Satıcının Hizmeti sağlarken ihtiyaç duyabileceği (tarafların bu konularda Satıcının sorumlu olduğuna dair yazılı bir anlaşması olmaması halinde) gerekli bütün ruhsatları, izinleri ve onayları alacak ve bunların devamlılığını sağlayacaktır.
6.1.5. Satıcının tüm malzemelerini, ekipmanını, belgelerini ve diğer mallarını Alıcının tesislerinde iyi koşullarda emanet olarak saklayacak ve koruyacak ve Satıcının yazılı izni veya yetkilendirmesi haricinde bunları elden çıkarmayacaktır; ve
6.1.6. Herhangi bir ülke veya bölgeye gönderilen Ürün veya Teslime Hazır Emtianın ihracat veya ticaret kanunları ya da söz konusu ülke veya bölgeye karşı herhangi bir veya birden fazla ülke tarafından uygulanan yaptırımlar ihlal edilerek gönderildiğinden haberdar olduğu takdirde derhal Satıcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir.
6.2. Satıcının yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesi Alıcının herhangi bir eylemi veya ihmali ya da Alıcının ilgili yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi dolayısıyla engellenir veya gecikirse, diğer hak ve başvuru yolları sınırlanmaksızın Satıcı:
6.2.1. Alıcı söz konusu temerrüt halini ortadan kaldırıncaya kadar ve yükümlülüklerin söz konusu temerrüt hali ile ortadan kalktığına dayanarak Sözleşmenin uygulanmasını askıya alabilir;
6.2.2. Satıcının hatalarından veya yükümlülüklerini yerine getirmesindeki gecikmeleri sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak Alıcının maruz kaldığı veya katlandığı herhangi bir masraf veya zarardan sorumlu olmayacaktır; ve
6.2.3. Doğrudan veya dolaylı olarak Alıcının temerrüdünden dolayı Satıcının maruz kaldığı veya katlandığı her türlü masraf veya zarar için yazılı talep üzerine Alıcıdan Satıcıya geri ödeme yapmasını isteme hakkına sahiptir.
7. ÜCRETLENDİRME
7.1.Bedel Siparişte belirtilen bedel olacaktır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça geçerli tarife üzerinden Alıcı tarafından ödenecek tüketim vergisi, satış vergisi, katma değer vergisi veya diğer hiçbir vergi, harç ve ücretler bedele dahil değildir.
7.2. Satıcı teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıya yazılı bir bildirim ile aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan maliyet artışını yansıtmak için Ürünlerin veya Hizmetlerin bedellerini artırabilir. Söz konusu bu artışlar bir sonraki sipariş için geçerli olacaktır:
7.2.1.Ürünlerin üretimi ve/veya teslimatı veya Hizmetlerin yerine getirilmesi maliyetini etkileyen hammadde, parça, ısı ve güç, ücretler, masraflar veya diğer tüm unsurların bedellerindeki dalgalanmalar;
7.2.2. Alıcının Teslimat Tarihini, sipariş edilen Ürün veya Hizmetlerin miktar veya çeşitlerini, Hizmet Şartnamesi veya Alıcının Tasarım Gereklerini değiştirme talebi;
7.2.3. Alıcının herhangi bir talimatından veya Alıcının Satıcıya yeterli ya da doğru bilgi veya talimat vermemesinden kaynaklanan her türlü gecikme;
7.2.4. Alıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmekte gecikmesi.
8. ÖDEME KOŞULLARI
8.1.Satıcı Ürünler ile ilgili olarak, Ürünlerin teslime hazır olduğuna dair bildirimde bulunduğunda veya sonrasında herhangi bir zaman Alıcıya fatura kesme hakkına sahiptir. Hizmetler ile ilgili olarak, Satıcı Alıcıya aylık olarak bakiyeyi faturalandırma hakkına sahiptir.
8.2. Alıcı Satıcının faturayı kesme tarihinden itibaren ("Vade Tarihi") bedelin tamamını Satıcı tarafından bildirilen banka hesabına eksiksiz ve tam olarak ödeyecektir. Ödeme zamanı Sözleşmenin esaslı unsurudur.
8.3. Alıcı herhangi bir ödemeyi Vade Tarihinde yapmadığı takdirde, Alıcı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve vadesi geçen tutar için avans faizi uygulanır. Bu anlamda vade kesin vadedir.
8.4. Kanunun mecbur tuttuğu haller dışında, Alıcı işbu Sözleşme uyarınca, vadesi gelen tutarların tamamını herhangi bir mahsup, kesinti veya stopaj olmaksızın ödeyecektir.
9. FİKRİ MÜLKİYET
9.1. İşbu Sözleşme kapsamında, "FMH" know-how, icatlarla ilgili bilgiler, gizli süreçler ve imalat teknikleri, patentler, patent uygulamaları, faydalı modeller, telif hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, ticari isimler ve alan adları, rüçhan hakkı, haksız rekabetle ilgili haklar, iyi niyet hakları veya marka ihlaline yönelik dava açma hakları, tasarım hakları, bilgisayar yazılımı hakları, veri tabanı hakları, topografi hakları, manevi haklar, Gizli Bilgiler üzerindeki haklar ve diğer her türlü fikri mülkiyet hakları ve her halükarda dünyanın herhangi bir yerinde şimdi veya gelecekte söz konusu haklar ve benzeri veya eşdeğer haklar ya da koruma şekillerinin her türlü yenileme veya uzatmaları için yapılan bütün başvurular (veya başvurma hakkı) anlamına gelmekte olup tescil edilmiş veya edilmemiş bütün çeşitleri buna dahildir.
9.2.İşbu Sözleşme kapsamında "Satıcının Malzemeleri" Satıcının ürünleri üretmek veya Hizmetleri yerine getirmek için kullanmış olduğu aşağıdaki malzemeler anlamına gelmektedir:
9.2.1. Satıcı tarafından hazırlanan her türlü plan, çizim ve şartname;
9.2.2. kullanılan her türlü malzeme veya malzeme karışımı ile ilgili her türlü detay;
9.2.3. kullanılan her türlü baskı, kalıp veya yakma/sinterleme metodu; ve
9.2.4. Satıcı tarafından kullanılan diğer her türlü süreç, aparat, standartlar veya ölçüm teknikleri.
9.3. Alıcının sahip olduğu ve Alıcının Gizli Bilgilerini (Alıcının Tasarım Gerekleri dahil ancak bununla sınırlı olmayarak) oluşturan FMHler hariç, Ürünler, Satıcının Malzemeleri veya Teslime Hazır Emtialar ile ilgili bütün FMHler Satıcının mülkiyetindedir ve Alıcı tarafından sadece Ürünler, Hizmetler ve Teslime Hazır Emtialar ile ilgili iç işleri ile bağlantılı olarak kullanılacaktır.
9.4. Alıcı Ürünlerin Üretilmesi ve Hizmetlerin sağlanması amacıyla Alıcının Satıcıya vermiş olduğu Alıcının Tasarım Gerekleri veya her türlü diğer Gizli Bilgi ile bağlantılı olarak bütün FMHlerin kullanımı, çoğaltılması, değiştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda Satıcıya münhasır olmayan, dünya çapında, kesintisiz, sonlandırılamaz, geri alınamayan, telif bedeli olmayan bir lisans vermiştir.
9.5. Alıcı tarafından tedarik edilmedikçe veya aksi yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, Satıcının Ürünlerin üretilmesi için kullandığı her türlü model, kalibre ve ekipman, Satıcı tarafından üretimleri için yapılan masraflara rağmen, Satıcının malı olacaktır. Alıcının talebi üzerine Satıcının Alıcıya ait model, kalibre veya aletleri kullanması durumunda, gereken her türlü bakım veya yenileme masrafları Alıcı tarafından ödenecektir. Birbirini izleyen 2 yıl boyunca Alıcı tarafından tedarik edilmiş veya maliyetinin tamamı Alıcı tarafından Satıcıya ödenmiş bir aletle Ürün üretilmesi için Alıcıdan bir Sipariş alınmazsa, Satıcı aleti istediği gibi kullanmaya ve Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın aleti elden çıkarma dahil her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
10. GİZLİLİK
10.1. Taraflar, Madde 10.2'de izin verilen hallerin dışında diğer tarafın veya dahil olduğu grubun herhangi bir üyesinin işleri veya hizmetleri ile ilgili, taraf faaliyetlerini, süreçleri, planları, ürün bilgilerini, know-how’u, tasarımı, ticari sırları, yazılımı, pazar fırsatlarını ve müşteri bilgilerini
kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü gizli bilgiyi ("Gizli Bilgiler"), her ne sebeple olursa olsun başka bir kişiye açıklamayacak, ifşa etmeyecek ve aktarmayacaktır.
10.2. Aşağıdaki hallerde Taraflar, diğer Tarafın Gizli Bilgilerini açıklayabilirler:
10.2.1. Bilgiyi paylaşan Taraf, aşağıda belirtilen hallerin geçerli olması kaydıyla Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için bu bilgileri bilmesi gerekli olan çalışanları, yetkilileri, acenteleri, danışmanları veya alt yüklenicileri ile paylaşabilir:
10.2.1.1. Bu kişilerin, bu Sözleşmeye Tarafmışçasına işbu maddede yer alan gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacak tüm makul adımları atmak kaydıyla; ve
10.2.1.2. Bu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüklerine uyulmasından sorumlu olmak kaydıyla;
10.2.2. Kanun, mahkeme emri veya herhangi bir yetkili devlet makamı veya düzenleyici makamca istendiğinde;
10.2.3. Söz konusu tarafın hiçbir hatası olmaksızın söz konusu bilgilerin kamuoyunca bilinir hale gelmesi durumunda; veya
10.2.4. Diğer Tarafın yazılı onayı ile.
11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
11.1. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm Taraflardan herhangi birinin aşağıda sayılan haller için sorumluluğunu sınırlamayacak veya ortadan kaldırmayacaktır:
11.1.1. ihmal sonucu ölüm veya yaralanmalar;
11.1.2. sahtecilik veya yalan beyan; veya
11.1.3. sorumluluğu ortadan kaldırmayı veya sınırlandırmayı kanuna aykırı hale getiren her husus.
11.2. Madde 11.1 uyarınca, Satıcı sözleşme gereği olsun veya olmasın, haksız fiil (ihmal halini kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak) veya yasal yükümlülüğün ihlali halinde;
11.2.1. doğrudan veya dolaylı kar kaybı;
11.2.2. Sözleşme ile bağlantılı veya ondan kaynaklanan özel, dolaylı veya arızi zararlar;
11.2.3. doğrudan veya dolaylı iş kaybı;
11.2.4. doğrudan veya dolaylı itibar kaybı;
11.2.5. doğrudan veya dolaylı iş fırsatı kaybı; veya
11.2.6. doğrudan veya dolaylı tasarruf beklentisi kaybı; sebebiyle Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır:
Madde 11.1 uyarınca, Satıcının ve/veya çalışanlarının, acentelerinin veya alt yüklenicilerinin sözleşmenin kasıtlı olarak ihlalinden kaynaklanan zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak, Alıcıya karşı toplam yekûn sorumluluğu, İddianın konusu olan Ürün veya Hizmetlerin tedariki için sözleşmeye göre ödenen veya ödenecek toplam Bedeli aşmayacaktır veya iddia herhangi belirli bir Ürün veya Hizmet ile ilgili değilse, Sözleşme sebebiyle ödenen veya ödenecek olan toplam Bedel ile sınırlı olacaktır.
12.TAZMİNAT
Ürünler Alıcının Tasarım Gereklerine uygun olarak üretildiği takdirde, Alıcı söz konusu ürünün tasarımı, imalatı, satışı, yeniden satışı veya kullanımı ile ilgili tamamen veya kısmen sözleşmeden kaynaklı veya haksız fiil ya da herhangi bir başka sebeple herhangi bir kişi tarafından söz konusu Ürünler sebebiyle ölüm veya yaralanma, FMH ihlali, mal zararı veya diğer ekonomik kayıplar öne sürülmesi halinde Satıcının maruz kaldığı tüm sorumluluklara, taleplere, masraf iddialarına, giderlere, hükümlere, kararlara, yaptırımlara, cezalara, uzlaşmalara, zarar ve ziyana karşı Alıcı Satıcıyı savunacak ve tazmin edecektir.
13.FESİH
13.1. Taraflardan biri, Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini esaslı bir şekilde ihlal ederse, diğer Taraf, diğer hak ve başvuru yollarına herhangi bir sınırlama gelmeksizin, ihlal eden Tarafa yazılı bir bildirim göndererek ihlalin bildirimin alındıktan itibaren 20 İş Günü içerisinde (bu ihlal
giderilebilir bir ihlal ise) giderilmesini isteyebilir. Söz konusu ihlalin giderilmemesi halinde Sözleşmeyi ihlal eden Tarafa yazılı bir bildirim yaparak Sözleşmeyi feshedebilir.
13.2. Satıcı , diğer hak ve başvuru yollarına halel gelmeksizin, Alıcıya yazılı bir bildirimde bulunarak aşağıda belirtilen hallerde Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir veya edimlerini askıya alabilir:
13.2.1. Alıcı’nın acze ve ödeme güçlüğü içerisine düşmesi,
13.2.2. Alıcı’nın iflas etmesi, konkordato talebinde bulunması, iflas ertelemesi başvurusu yapması,
13.2.3. Alıcı’nın malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi herhangi bir sebeple tamamen ya da kısmen kısıtlanırsa herhangi bir alacaklı ile anlaşmaya gitmesi halinde bir tasfiye memuru, kayyım, vasi veya benzer yetkili atanırsa;
13.2.4. yeniden örgütlenme (gönüllü yeniden anlaşma, anlaşma şeması veya diğer) Varlıklarından herhangi biri üzerinde bir tedbir uygulaması söz konusu olduğunda;
13.2.5. Alıcı faaliyetlerinin tamamını veya önemli bir kısmını durdurur veya askıya alır ya da durdurma veya askıya alma tehdidi söz konusu olduğunda; veya
13.2.6. Satıcının düşüncesine göre Alıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme gücünü tehlikeye düşürecek kadar önemli bir mali durum bozulmasına maruz kalırsa, Alıcı acze düşerse, sermaye kaybı yaşarsa ve/veya borca batık hale gelirse.
13.3. İşbu Sözleşmenin her ne suretle olursa olsun sona ermesi üzerine:
13.3.1. Alıcı Sözleşmeye göre Satıcının alacağının tamamını derhal ödeyecektir;
13.3.2. Her bir Taraf Karşı Xxxxxx ait olan ve Karşı Tarafça işbu Sözleşme ile ilgili olarak tedarik edilen veya Karşı Tarafın Gizli Bilgilerini içeren ekipman, malzeme veya malın tamamını karşı tarafa iade edecektir;
13.3.3. Her bir Taraf Karşı Tarafın Gizli Bilgilerinin tamamını kendi bilgisayar sistemlerinden silecektir.
13.3.4. Talep üzerine her bir Taraf diğer tarafa yazılı olarak bu maddenin gereklerini yerine getirdiğini bildirecektir.
13.4. Sözleşmenin feshi, Taraflardan hiçbirinin fesih sırasında tahakkuk etmiş olan hak ve başvuru yollarını etkilemeyecektir.
13.5. Sözleşmenin feshinden sonra Madde 1, 2.4'den 2.6'ya kadar (2.6 dahil), 3.7, 3.9, 4.1'den 4.4'ye kadar (4.4 dahil), 4.7'den 4.8'a kadar (4.8 dahil), 5, 6.2, 7.1, 8'den 12'ye kadar (12 dahil), 13.3'den 13.5'e kadar (13.5 dahil), 14, 15.1 ve 16, ve Sözleşmenin hitamından sonrasında da yürürlükte kalacaktır.
14.MÜCBİR SEBEPLER
14.1. Sözleşmenin diğer hükümlerine bağlı kalmaksızın, Satıcı eğer doğal afet, olumsuz hava koşulları, yol kapanması, kazalar, tıkanıklıklar veya (karayolu ağı dahil olarak ancak bununla sınırlı olmayarak) diğer toplu taşıma ağını olumsuz etkileyen diğer tüm durumlar, belediye-altyapı hizmetlerinin veya internetin kesintiye uğraması veya kapanması, yangın, savaş, terör eylemleri, ayaklanma, iç karışıklık, isyan, sabotaj, iş ihtilafı, grev, lokavt, endüstriyel eylem, yakıt sıkıntısı, hammadde sıkıntısı, tedarikçi veya alt yüklenicilerin taahhütlerini ifa etmemeleri, ve devletin eylemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak Satıcının makul kontrolünün dışındaki, yapısı gereği Satıcı tarafından öngörülemeyen veya öngörülebilecek olsa dahi kaçınılması mümkün olmayan herhangi bir olaydan dolayı Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirememesi veya geciktirmesinden dolayı ("Mücbir Sebep") Alıcıya karşı sorumlu olmayacak ya da sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır.
14.2. Mücbir Sebebin meydana gelmesinden sonra makul olan en kısa sürede, Satıcı Alıcıya Mücbir Sebebin yapısı ve kapsamını bildirecek ve söz konusu nedenleri ortadan kaldırmak ve Sözleşmeden kaynaklanan edimi ifa etmeye yeniden başlatmak için elinden gelen tüm makul girişimi gösterecektir.
15.UYGUNLUK
15.1. Alıcı her zaman Satıcı ve herhangi bir üçüncü kişi ile olan işbu Sözleşme ile ilgili işlerinde, yürürlükteki tüm rekabet ve ihracat/ticaret mevzuatına uyacaktır. Alıcı herhangi bir eylem veya ihmali ile Satıcının söz konusu kanun veya düzenlemeleri ihlal etmesine sebebiyet vermeyecektir.
15.2. İşbu Madde 15'in ihlali sözleşmenin esaslı ihlali olarak kabul edilecek ve Satıcıya diğer hak ve başvuru yollarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı verecektir.
16. GENEL
16.1. Satıcı dilediği zaman işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak veya yükümlülüklerinin herhangi birini temlik edebilir, devredebilir, ücretlendirebilir, alt yükleniciye yaptırabilir veya başka bir şekilde davranabilir.
16.2. Alıcı Satıcının önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile düzenlenen hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini temlik edemez, devredemez, geçiremez, alt yükleniciye yaptıramaz veya herhangi bir şekilde sözleşme konusu yapamaz.
16.3. İlave hüküm ve koşulların eklenmesini kapsayacak şekilde ancak bununla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşmedeki her türlü değişiklik, yazılı ve taraflarca imzalanmış olmalıdır.
16.4. Taraflarca yapılacak her türlü tebligat yazılı olarak diğer tarafın tescilli adresine veya ticari merkezine Noter aracılığı ile veya, iadeli taahhütlü mektup, ticari kurye veya faks ile gönderilecektir.
16.5. İşbu Sözleşmedeki herhangi bir hüküm ve koşulla ilgili hiçbir feragat yazılı olmadıkça geçerli olmayacak veya örnek teşkil etmeyecektir.
16.6. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm taraflar arasında herhangi bir türden bir ortaklık veya ortak girişim teşkil etmemektedir ve bu şekilde yorumlanmayacaktır ve Taraflardan biri herhangi bir amaçla diğer tarafın acentesi değildir.
16.7. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün herhangi bir kısmı) mer’i hukuki mevzuatta aykırılık teşkil etmesi nedeni ile geçersiz, kanuna aykırı, uygulanamaz hale gelmesi işbu sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz ve hükümsüz hale getirmez. Söz konusu hükümveya hükmün ilgili kısmı yazılmamış sayılacak ve Sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarının geçerlilik ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir.
16.8. İşbu Sözleşmedeki herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya kanuna aykırı hüküm veya koşul bir kısmı silinerek geçerli, uygulanabilir veya kanuna uygun hale gelebiliyorsa, hükmü yasal, geçerli ve uygulanabilir yapmak için yeterli asgari değişiklik yapılacaktır..
16.9. İşbu Sözleşmenin geçerliliği ve yorumlanması, görevlerin yerine getirilmesi hususunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir ve bu sözleşmede yer almayan konularda Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
16.10.Taraflar işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü için İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve icra dairelerinin münhasır yetkili kılınmıştır.
Alıcı’nın teklifi Satıcı’ya iletmesi halinde İşbu Sözleşmede yer tüm hususları kabul ettiği anlamına gelecek burada yer alan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlü olacak ve Tarafları bağlayacaktır. Alıcı’nın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi ve işbu Sözleşme düzenlemelerine uyamayacağını düşünmesi halinde teklif vermemesi gerekmektedir.