Н І « I m c v s Ззалбунівської міської ради
00« жовтня 2017 року
: Н І « I m c v s Ззалбунівської міської ради
і дреж т х і -г ш т п п Серпя Володимировича., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони,та
ь. ' ~ Нерудиром ЛТД» в особі директора Нітовського Д.Б., діючого на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про
1.Предмет договору
Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Фестивальна в м. Здолбунів.
2.Договірна ціна
.1 Вартість робіт по даному договору становить 3500,00 грн. (три тисячі п ’ятсот гри 00 коп.). 2.2. Договірна ціна є твердою і може уточнюватись в разі
- зміни обсягів робіт залежно від реального фінансування;
- виникнення обставин непереборної сили;
- внесення змін до проектної документації;
- погреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якої покладено на Замовника;
- інфляційного подорожчання матеріалів і робіт;
- підвищення рівня заробітної плати на державному рівні;
- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт; 2.3.Зміна договірної ціни оформляється сторонами шляхом укладання додаткової угоди.
З,Строки виконання робіт.
3.1. Початок виконання робіт -
Закінчення виконання робіт -
_ 2017 року.
2017 року.
3.2. Рішення про перегляд строків виконання робіт з обгрунтуванням причин оформляється додатковою угодою.
4. Порядок розрахунків.
4.1 .Розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює на підставі фактично виконаних робіт на розрахунковий рахунок Виконавця на протязі 10-ти дні з дня підписання акту форми КБ-2.
НАС У /
^-Проектно-технічна лок>чентіиа-
ик не пізніше 5 днів до початку робіт передає Підряднику затверджену і підписану 'до виконання роогг' проектно-кошторисну
ж має право вносити зміни у проектно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, шо вартість і робі. викликаних змінами, не перевищує 10 % договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі підряду.
б.Будівельний майданчик.
іх і Ь а я є г я х зобов язаний передати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) дозвільну та іншу документацію і ресурси відповідно до
-МГ-Жфу підряду
7.Контроль якості виконаних робіт.
З м ж я і х має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом , кистю та обсягами виконаних робіт.
* 1 ;.і ч : вник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, Якщо Підрядник не зацзави ть у встановлений строк неякісно виконанні роботи , замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок ттлрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконанні роботи.
8.3дача і приймання робіт.
Замовник після повідомлення Підрядника приймає виконанні роботи шляхом підписання актів форми КБ-2.
9.Гарантія якості виконаних робіт.
9.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом одного року з моменту прийняття робіт.
10. Відповідальність.
10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони статися не з їх вини. Сторона
вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
10.3. Ж одна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили ( форс - мажорних обставин). Сторона, для якої
с а л а к а о г о . - м ж л о а :с с ~ш > р >. ї й : = ізан а не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу
Старе*»
- і о і егш --ч=»я тдгтезг і і я * : сплачує Виконавшо пеню із розрахунку від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу 1/365 від
- 3 - ж я і т ж « : і . т о -3'.- т е ; - з,- ; задню, тобто згідно з Положенням Закону України від 22.11.1996 № 543 «Про відповідальність за
іесш єчкас ш ш ю - у о : ц з їб и с а н ь -
11. Термінн ди даного договору.
: з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань але не пізніше 31 грудня
12.1 нші умови.
: ;• двох примірниках по одному для кожної із сторін. Додатки договору :ведений та п о р ве, договірна ціна
• ті: договору оформляються як додаткові угоди до даного договору, підписуються сторонами, скріплюються печатками.
.Адреси, банківські реквізити та підписи сторін.Виконавець
Виконавець
т-.лична адреса: 35700,, Рівненська обл..м.Здолбунів. вул. Незалежності.42 Код ЄДРПОУ: 32497433
Телефон : 0972341011
7ео / | |
( о / | ґ / |
* / / | |
X.X. Xxxxxxxxxx | |
ПАТ АТ «Райффайзенбанк Аваль» Розрахунковий рахунок 26007136522 М ФО 380805
ШН 324974317071
№ св. 100054018 Директор
.с Ю
Д К А
у'4\ ч
Замовник Назва: КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради Юридична адреса: м. Здолбунів
вул. Коротка, 9
Код ЄДРПОУ: 37992989
Телефон 03652 2-26-29
УДКСУ в Рівненській області, МФО: 833017
Розрахунковий р аху н о к
Директор В. Xxxxxxxx
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.30 -1 - 1544 кб2в
Примірна форма № КБ-2в ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, Додаток Т
найменування підприємства, організації Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Замовник: Комунальне підприємство "Здолбунівське" Здолбунівської міської ради Генпідрядник: ТзОВ "Нерудпром Лтд"
Субпідрядник:
Договір № від " / У " / $ 2</^року Найменування будівництва та його адреса:
Найменування об'єкта: Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фестивальна в м. Здолбунів (ямковий ремонт з використанням автомобіля Зауаісо ЯК 800)
АКТ№^//іР
приймання виконаних будівельних робіт
за 2017 р.
Поточна ціна одиниці, грн.
у тому числі
Витрати праці робітників будівельни ків на обсяг робіт, люд.год.
Ч.ч.
лк
Найменування робіт і витрат
Обгрунтування (шифр і № позиції нормативу)
Одиниця виміру
Кількість
В С Ь О Г О
заробітна плата
експлуатац ія машин та механізмів
у т.ч. заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та ТО
Виконано робіт, (витрати) грн.
Витрати праці робітників, що обслуговую ть машини, на обсяг робіт, люд.год.
і 2 3 4 5 6 7 8 9 10
і Ямковий ремонт 3 ДА 10-2-19-2 100 м2
і використанням машини Бауаісо К16=1,2 площі 8Г< 800, при глибині вибоїни: 50 фактично мм го
ремонту 0,02 17 153,19 169,33 6 664,46 343 0,18
701,50 0,47
2 Ямковий ремонт 3 ДА 10-2-19-2 100 м2
2 використанням машини Зауаісо К16=1,2 П Л О Щ І
вД 800, при глибині вибоїни: 50 фактично
М М Г О .
ремонту 0,06 17 153,19 169,33 6 664,46 1 029 0,55
701,50 1,42
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.30 - 2 - 1544_кб2в
3 Ямковий ремонт 3 ДА 10-2-19-3 100 м2
3 використанням машини Бауако К0=-2,0; площі вК. 800, при глибині вибоїни: на К16=1,2 фактично кожні 5 мм зміни глибини го
додавати або виключати за нормами 2-19-1 та 2-19-2
ремонту
0,06 -3 098,66 -25,71 -1 012,75 -186 -0,08
-106,65 -0,22
4 Ямковий ремонт 3 ДА10-2-19-1 100 м2
4 використанням машини Бауаісо К16=1,2 П ЛОЩ І 811 800, при глибині вибоїни: 20 фактично мм ГО
ремонту 0,07 7 852,68 92,65 3 639,63 550 0,35
383,22 0,90
5 Ямковий ремонт 3 ДА 10-2-19-3 100 м2
5 використанням машини Бауаісо К0=2; П ЛОЩ І •
БІІ800, при глибині вибоїни: на К16=1,2 фактично кожні 5 мм зміни глибини ГО
додавати або виключати за нормами 2-19-1 та 2-19-2
ремонту
0,07 3 098,66 25,71 1 012,75 217 0,10
106,65 0,25
6 Ямковий ремонт 3 ДА10-2-19-1 100 м2
6 використанням машини Бауаісо К 16=1,2 П ЛОЩ І
8Я 800, при глибині вибоїни: 20 фактично
ММ ГО
ремонту 0,11 7 852,68 92,65 3 639,63 864 0,55
383,22 1,42
7 Переміщення автомобіля ДА5-13-1 1 км
7 Бауаісо до місця роботи і назад 3,0 15,46 - 15,46 46 - 1,20 0,12
Разом прямих витрат по кошторису: грн. 2 863 1,65
4,36
I. Разом прямі витрати грн. 2 863 1,65 4,36
у тому числі -
Заробітна плата грн. 29 1,65
Вартість матеріалів, виробів та
конструкцій грн. 1 590
Вартість експлуатації
будівельних машин грн. 1 244
-
4,36
II. Загальновиробничі витрати грн. 29 0,34
Всього прямі і загальновиробничі витрати | грн. | --- 2 892 | 1,99 |
Кошти на зведення та | 4,36 | ||
розбирання тимчасових будівель | |||
і споруд | грн. | ||
-| | |||
Додаткові витрати при | |||
виконанні будівельно- | |||
монтажних робіт у зимовий | |||
(літній) період | грн. | ||
І | |||
Разом вартість будівельних робіт | |||
(І+ІІ+ІІП-^) | грн. | 2 892 | 1,99 |
Інші супутні витрати | грн. | - | 4,36 |
Разом (I+II+III+IV+V) | грн. | 2 892 | 1,99 |
Прибуток | грн. | 17 | 4,36 |
--------* ;
III.
IV.
V.
VI.
Строительньїе Технологии - Смета™ ред. 7.9.30 - 3 -
VII. Адміністративні витрати грн.
VIII. Кошти на покриття ризику грн.
IX. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
інфляційними процесами грн.
Разом
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) грн.
X. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва
(без ПДВ) грн.
1544 кб2в
Разом
(М І+ ІІІ+ Г/ч Л ^ Ь ^ ІН Л П ІІ+ ІХ )
грн.
XI. Податок на додану вартість грн. Всього за актом грн.
Загальна вартість кошторисної заробітної плати , грн. утом у числі:
- заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
- заробітна плата в вартості експлуатації будівельних машин , грн. плата в загальновиробничих витратах, грн.
8 | |
- | |
2917 | 1,99 |
4,36 | |
2 917 | |
1,99 | |
4,36 | |
583 | |
3 500 | 1,99 |
4,36 |
КП "Здолбунівське" Здолбунівської місі
2 ( У г р .
М.П. Здав Підрядник Директор ТзОВ "Нерудпром ЛТД"
■ / з ■ / О 2 0 / / у .
Xxxxxxxx X.X.
Д.Б.
у / у о
. о с і