надалі– „Виконавець", з однієї Cторони, та

Договір №

про виконання робіт з утеплення фасаду

м. Дніпро « » 2017 р.

Фізична особа – підприємець Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

, надалі– „Виконавець", з однієї Cторони, та

, надалі „Замовник”, який надалі іменуються також окремо „Сторона”, а разом „Сторони”, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає Xxxxxxxxx, а Xxxxxxxxxx бере на себе зобовязання власними силами, будівельними матеріалами та технічними засобами виконати роботи по проведенню утепленню стін (далі – Роботи) на об’єкті Замовника за адресою: , буд. , кв. .

1.2. Роботи будуть виконуватися з 2017р.

1.3.Замовник зобовязаний прийняти роботи, виконані Xxxxxxxxxx, та оплатити їх вартість відповідно до умов Договору.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

№ п/п	Вид роботи	Кількість, од. вим.	Ціна (в грн.)	Сума (в грн.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всього до сплати:

2.1. Загальна вартість робіт погоджена Сторонами становить грн.

( грн.. 00 коп.).

2.2. Оплата робіт здійснюється на умовах попередньої оплати в гривнях у розмірі грн.

2.3. Об’єм робіт (м. кв., м. пог.) вважається попередньо встановлений, і остаточно коригується при здачі робіт.

2.4. Ціна за одиницю виміру Xxxxx є остаточною і незміною.

2.5. Виконавець закуповує будівельні матеріали, доставляє їх на об’єкт Замовника, та виконує Роботи, на умові попередньої оплати, відповідно п. 2.2.

2.6. Після закінчення робіт Xxxxxxxx приймає роботи, після чого Xxxxxxxxx підписуються Акти виконаних робіт, а також сплачує решту 50% суми оплати в гривнях.

2.7. Всі розрахунки між Xxxxxxxxx по даному Договору проводяться у готівковій або безготівковій формі.

2.8. Датою платежу Сторони вважають дату передачі Виконавцю, чи уповноваженій особі готівки в гривнях.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Даний Xxxxxxx набирає чинності з моменту його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за даним Договором.

3.2. Виконавець зобов’язується виконати роботи протягом ( ) календарних днів з моменту попередньої оплати робіт згідно п. 1.2 та п. 2.2 даного Договору, але при умові сприятливих погодних умов.

3.3. Строк дії Договору - до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань та умов цього Договору.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язується:

4.1.1. Своєчасно проводити оплату в строки, вказані в даному Договорі;

4.1.2. Підписувати надані Виконавцем Xxxx або надавати мотивовану відмову від підписання протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх отримання. На підставі мотивованої відмови Xxxxxxxxx, сторони складають Акт розбіжностей з переліком необхідних до виконання додаткових робіт та строків усунення недоліків.

4.1.3.Забезпечити надання доступу підключення до електричного струму та надати доступ до водогіну.

4.1.4.Виділитислужбовеприміщення для зберігання матеріалів, інструментівтатехнічних засобів, дезабезпечуватимеїх повнезберігання.

4.1.5.Замовник має право контролювати хід і якість робіт, які виконуються Виконавцем, без втручання в його господарську діяльність.

4.2.Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Забезпечити високоякісне та безпечне виконання робіт в строки передбачені п.3.2. даного Договору;

4.2.2. Надати Замовнику Xxxx в термін, встановлений даним Договором, рахунки, що підлягають оплаті;

4.2.3. Нести повну матеріальну відповідальність у випадку втрати або пошкодження майна Замовника, яка є результатом дій Xxxxxxxxx або його робітників при проведенні Xxxxx;

4.2.4. Забезпечити за власний рахунок та власними силами організацію безпечного виконання Робіт та додержання і виконання робітниками Виконавця всіх чинних норм, правил та вимог з охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії. Кваліфікація та підготовка персоналу Виконавця для проведення Робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою, повинна відповідати вимогам чинного законодавства з охорони праці;

4.2.5. Використовувати технічно справні механічні, електричні та інші технічні засоби і обладнання, що відповідають вимогам чинних технічних правил та стандартів безпеки, для належного виконання робіт;

4.2.6. Здійснювати контроль за умовами експлуатації, технічного обслуговання механічних, електричних та інших технічних засобів і обладнання, що необхідні для проведення Робіт.

5. ПЕРЕДАЧА ТА ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. Виконання робіт підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт, що складається Xxxxxxxxxx та передається Замовнику у 2-х примірниках в термін 2 (двох) робочих днів після завершення виконання робіт, одночасно з рахунком-фактурою.

5.2. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання вищезгаданого Акту приймання та передачі виконаних робіт розглядає його, підписує або ж повертає Виконавцю із мотивованими зауваженнями щодо недоліків у виконаних роботах.

5.3. У разі отримання Виконавцем від Замовника зауважень щодо недоліків у виконаних роботах, Виконавець повинен протягом двох робочих днів усунути виявлені недоліки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку прострочення Замовником строків оплати, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,5 % за кожен день прострочення, від суми, що підлягає перерахуванню. Сплата пені не звільняє Замовника від проведення передбачених Договором розрахунків.

6.2. У випадку прострочення Виконавцем строків проведення робіт передбачених даним Договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5 %, за кожен день прострочення від вартості невиконаних в строк робіт.

6.3. У випадку неякісного виконання робіт, Виконавець зобов’язаний переробити їх.

Виконавець зобов’язаний компенсувати будь-який збиток, завданий майну, яке належить Xxxxxxxxx, якщо такий збиток є результатом дій Xxxxxxxxx або його персоналу.

6.4.Відповідальність за дотримання персоналом Виконавця правил безпеки робіт несе сам Xxxxxxxxxx.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Виконавець робіт надає Гарантію на Роботи терміном на 5 （п’ять）років.

7.2. Підрядник гарантує якість виконаних ним робіт та відповідність вимогам застосовних стандартів.

7.3. Гарантії Підрядника не поширюються на механічні пошкодження в результаті експлуатації.

7.4. У разі виявлення будь-яких пошкоджень, які виникли в наслідок неякісного виконання робот, Підрядник зобов’язаний усунути пошкодження, не пізніше ніж через 30 днів (своїми силами та за власні кошти).

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

До таких обставин надзвичайного характеру відносяться повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, та будь-які інші обставини поза контролем Xxxxxx.

8.2. Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про настання і припинення обставин непереборної сили протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня їх настання. Сторони можуть не повідомляти одна одну, якщо настання обставин непереборної сили є загальновідомим для громадян України фактом. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені цим розділом Договору, продовжують існувати більше, ніж 3 (три) місяці, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості. Крім того, кожна із сторін даного Договору має право розірвати договір у випадках, коли обставини непереборної сили та їх наслідки, передбачені цим розділом Договору, продовжують існувати більше, ніж 3 (три) місяці

8.3. Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України або відповідною регіональною Торгово-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

8.4. У разі руйнування або пошкодження об'єкта внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором строку здачі робіт, а також у разі неможливості завершити роботи з інших

причин, що не залежать від Замовника, Виконавець не має права вимагати від Замовника плату за роботу або оплату витрат.

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Сторони зобов’язуються докласти зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо. Сторони встановлюють підписанням даного Договору, що претензія за Договором повинна бути розглянута Стороною, яка її отримала, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання претензії.

9.2. Якщо Xxxxxxx не зможуть дійти до згоди, щодо врегулювання розбіжностей і суперечок при виконанні даного Договору, то всі спори по даному Договору вирішуються Господарським судом за встановленою законодавством підсудністю. Підписанням даного договору Xxxxxxx встановлюють, що належним судом належної юрисдикції для вирішення спорів по даному Договору є Господарський суд м. Дніпро.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний Xxxxxxx вступає в дію з моменту його підписання й діє до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.

10.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення - несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Xxxxxxxxx та скріплені їх печатками і підписами.

10.4. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

10.5. Даний Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну чинність і знаходяться по одному екземпляру у кожної з Сторін.

АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець:

ФОП:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, номер паспорта: АО 345537 ІПН: 3452711852

x00 000 000 0000

x00 000 000 0000

Замовник:

,

буд. , кв.

Паспорт: ІПН:

код ЕГРПОУ 3452711852,

р/с 26008050305396 в

ПАО КБ "ПриватБанк", МФО 305299

Підпис: