19999.8 ㎡（其中人防建筑面积 11730.2 ㎡），建筑高度 50.45 米，地下二层、地上十二 层的现浇混凝土框剪结构。智能化工程包括以下子系统：综 合布线系统、计算机网络、视频监控系统、报警系统、教学中心系统、机房工程、门禁系统、停车场管理系统、车位引导系统、公共广播系统、直播室系统、会议预约系统、多媒体 会议系统、LED大屏系统、楼宇自控系统、五方通话系统（含在综合管路系统内）、综合管路系统、防雷接地系统。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：温岭市第一人民医院
承包人（全称）：航天科工广信智能技术有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市公共卫生临床中心项目智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.工程名称：温岭市公共卫生临床中心项目智能化工程。
2.工程地点：温岭市第一人民医院内。
3.工程立项批准文号：温发改设计【2021】4 号、温发改设计【2021】16 号。
4.资金来源：市财政资金。
5.工程内容：总建筑面积 42998.0 ㎡，其中地上建筑面积 22998.2 ㎡，地下建筑面积
19999.8 ㎡（其中人防建筑面积 11730.2 ㎡），建筑高度 50.45 米，地下二层、地上十二 层的现浇混凝土框剪结构。智能化工程包括以下子系统：综合布线系统、计算机网络、视频监控系统、报警系统、教学中心系统、机房工程、门禁系统、停车场管理系统、车位引导系统、公共广播系统、直播室系统、会议预约系统、多媒体会议系统、LED大屏系统、楼宇自控系统、五方通话系统（含在综合管路系统内）、综合管路系统、防雷接地系统。
6.工程承包范围：施工图范围内发包人指定的智能化工程。
计划开工日期：2024 年 2 月 20 日。
计划竣工日期：2024 年 12 月 1 日。
工期总日历天数：配合总工程进度，且在总承包项目竣工验收前 30 天完成。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求；质量目标：配合总包单位 创“钱江杯”优质工程。
1.签约合同价为：
人民币（大写）壹仟肆佰壹拾捌万叁仟伍佰捌拾玖元整(¥14183589 元)；其中：
（1）中标价：
人民币（大写）壹仟肆佰壹拾捌万叁仟伍佰捌拾玖元整 (¥14183589 元)；
（2）安全文明施工费：
人民币（大写）壹拾万壹仟零伍拾肆元整 (¥101054 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）贰拾柒万元整 (¥270000 元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） / (¥ / 元)。
（5）渣土、泥浆消纳费（含税）
人民币（大写） / (¥ / 元)。 2.合同价格形式：单价合同。
3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账 户，承包人收取款项时开具增值税发票。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法。
（2）本工程为 甲供 工程，按简易计税方法。
承包人项目经理： 徐雅琪 。
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：工程招标文件、《温岭市政府投资项目工程变更管理办法》
（温政发〔2020〕58 号）（项目实施过程中，若出台新的变更规定的，则按新规定执行）、
除投标函及其附录和已标价工程量清单外的其它部分投标文件、建设工程监理合同、经批准
的施工组织设计、专项施工方案。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名 称： 浙江恒超工程管理有限公司 ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.2.5 设计人：
名 称： 浙江华艺建筑设计有限公司 ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9 永久占地包括：无。
1.1.3.10 临时占地包括：施工用地，工程完工后恢复。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》，《房屋建筑与
装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855
－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》
（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858－2013）、《建设工程工程
量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63 号）、《建设工程工程量清单计
算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31 号）等工程所在地现行的有
关工程造价方面规定。《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安
装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化和
仿古建筑工程预算定额》（2018 版）等浙江省 2018 版计价依据、关于增值税调整后我省建
设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92 号）等省、市有关
文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款。
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：招标文件中明确的技术标准和
要求。
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图 肆 套并附目录清单及与其一致的电子版
施工图（PDF 或 CAD 等格式）；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、变
更联系单编号等。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工
程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不应低
于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、总进度计划在接到开工通知（或确定开工
日期）后 7 天内，专项施工方案在相应部位施工前 7 天；发包人对承包人的施工组织设计（或
方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在 7 天内修正完成并重新提交；每月
20 日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的数量为：纸质资料肆套及与其一致的电子版资料；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后 7 天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场提供一套完整施工图，供发包人、监理人及
有关人员进行工程检查等活动时使用。
1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：温岭市城西街道川安南路 333 号；
发包人指定的接收人为： ；
承包人接收文件的地点： ；
承包人指定的接收人为： ；
监理人接收文件的地点： ；
监理人指定的接收人为： 。
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款。
关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，由承办人
自行负责解决，费用已在投标报价中已综合考虑。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，由承办人自行负责解决，费用已在投标报价 中已综合考虑。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条
款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的，予以调整；
（2）工程量清单中组价内容与项目特征不一致的，不予以调整；
（3）工程量清单中项目特征与施工图纸不一致的,予以调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：分部分项清单项中工程量增加或减少的，均不予
以调整该分部分项清单的单价。
2. 发包人
姓 名： 丁弋 ；
职 务： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对
分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对
工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持
竣工验收的权利。
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 14 天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：是。
发包人提供支付担保的形式、金额及期限的：形式：银行保函、融资担保公司保函、保
险公司保单、现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的 2%。 期限：银行保函（融资担
保公司保函或保险公司保单）在竣工验收合格后 10 天内解除；现金在竣工验收合格后 10
天内退还。（在签订合同时明确）。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的
竣工资料并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件叁套，电子文件及扫描件壹套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 7 天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件、电子文件及扫描件。
（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各 1 间免费使用。
b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，
对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
c.本项目施工安全由承包人负总责。
d.按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手
续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名： 徐雅琪 ；
建造师执业资格等级：一级注册建造师；
建造师注册证书号： 浙 1332022202300823 ；
建造师执业印章号： / ；
安全生产考核合格证书号：浙建安 B（2021）3197296；
通信地址： 杭州市萧山区钱江世纪新城平澜路 518 号悦盛国际中心 29 楼 ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到 24 天（以发包人的要求的
考勤方式和考勤记录为准）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有
权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到 24 天（以发包人
的要求的考勤方式和考勤记录为准），不足天数，每天扣除履约担保金额的 0.1%，每月结算，
在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权解除
合同，履约担保金不予以退还，归发包人所有，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。
另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、
终止劳动合同关系（须提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，
确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建
设行政主管部门批准，更换到位的项目经理资格不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按
每更换一人次扣除履约担保金额的 20%，在当期工程款支付时扣除；擅自更换二人次以上，
发包人有权解除合同，所有履约担保金不予退还，归发包人所有，同时赔偿发包人由此造成
的损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合
同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条
款，承包人主要施工管理人员见合同附件。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人
解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行；另遇
有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、因生病住
院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形（须提供相关部门或单位证明材
料），确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并
报工程所在地建设行政主管部门批准，对更换到位的技术负责人资格应不低于原技术负责
人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的 10%,其他关键岗位
人员每更换一人次扣除履约担保金额的 5%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗率达不到
27 天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的 0.05%，每月结算，在当期工程款支付时
扣除。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围： 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：银行保函（融资担保公司保函或保
险公司保单）；金额：按签约合同价的 2%（即 283671.78 元）。 期限：银行保函（融资担保
公司保函或保险公司保单）在竣工验收合格后 10 天内解除，在竣工验收合格之前有效期到
期的，承包人须提前办理延期手续并经发包人确认。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参
建各方变更）均需报发包人审批后生效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费
提供办公室 1 间使用。
4.2 监理人员 总监理工程师：
姓 名： 陈腾飞 ；
职 务： ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定： 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异
议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前 48
小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否
则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
5. 工程质量
5.1.1 特殊质量标准和要求：配合总包单位创“钱江杯”优质工程。
关于工程奖项的约定：获奖后不另外增加费用。
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主
要验收人员相片、影像等资料。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管
理规定》（浙建建〔2012〕54 号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管
理规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费包含在
工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加
费）总额的 100%。安全文明施工费的使用按通用合同条款执行。
安全文明施工费包含在签约合同价内，承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所
产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加的费用。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较
大分部分项工程施工（如模板工程及支撑体系，起重吊装及起重机械安装拆卸工程，脚手架
工程，拆除工程，暗挖工程，建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程等）应
按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计在合同签订后 7 天内，专项
施工方案在相应部位施工前 7 天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合
理修正时，承包人应 7 天内完成修正并重新提交；每月 20 日前向发包人提交下一月进度计
划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文
件后 7 天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文
件后 7 天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后 7 天
内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 14 天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 14 天。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人
有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.6、7.7 条款规定的情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金
5000 元，并承担发包人由此而造成的相关损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 2%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过 8 小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的
保护要求。
（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8 级以上持续 24 小时的大风（台风）；
（2）24 小时内持续降雨且降水量为 200mm 以上；
（3）2 天及以上且持续 40 摄氏度及以上的高温天气。
7.9.2 提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.1 发包人供应材料与工程设备：无。
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。
本工程材料使用品牌，具体如下：
序号 | 材料名称 | 品牌（规格、型号、厂家） | |
1 | 镀锌钢管 | 浙江金洲 | |
2 | JDG、KBG 电线管 | 河北鹏创 | |
3 | 电线电缆 | 开开电缆 | |
4 | 电缆桥架 | 浙江信一 | |
5 | 抗震支架 | 优瑞朗实业有限公司（优瑞朗） | |
6 | 综合布线（网线、光缆、配线架等） | 一舟 | |
7 | 机柜 | 一舟 | |
8 | 计算机网络 | 交换机、光模块、网管平台 | 华为 |
无线 AP | 华为 | ||
数据库权限管控系统 | 杭州美创 | ||
数据库防火墙 | 杭州美创 | ||
服务器 | 超聚变 | ||
超融合一体机 | 深信服 | ||
超融合业务交换机、超融合存 储交换机、存储万兆交换机 | 深信服 | ||
分布式存储 | 深信服 | ||
终端安全管理系统 | 深信服 | ||
9 | 视频监控系统 | 海康 | |
10 | 报警系统 | 海康 | |
11 | 教学中心 | 商用台式电脑 | 联想 |
投影机、投影幕 | 爱普生 | ||
教学多媒体 | ITC | ||
移动屏、智慧屏 | 海康 | ||
12 | 机房工程 | UPS、冷通道机柜、行间精密空 调 | 一舟 |
动环监控系统、通道管控设备 | 一舟 | ||
通道门禁、视频监控 | 海康 | ||
序号 | 材料名称 | 品牌（规格、型号、厂家） | |
顶端接布线系统 | 一舟 | ||
气体灭火控制系统 | 赋安 | ||
无管网气体消防柜、药剂 | 江西剑安 | ||
13 | 门禁系统 | 汉军 | |
14 | 停车场管理系统 | 海康 | |
15 | 车位引导系统 | 海康 | |
16 | 公共广播系统 | ITC | |
17 | 直播室系统 | 移动屏、无线传屏器 | 海康 |
4K 高清摄像机 | 索尼 | ||
音频设备 | ITC | ||
NAS 硬盘存储服务器 | 群晖 | ||
舞台灯光 | ITC | ||
18 | 会议预约系统 | 星神 | |
19 | 多媒体会议系统 | 音箱、专业数字功率放大器、专 业音频处理器、无线话筒、调音台、数字会议系统 | ITC |
智能语音转写服务器（含软件） | ITC | ||
高青混插矩阵主机、IP 分布式 智能中控系统、可视化操控节点 | ITC | ||
无纸化会议系统 | ITC | ||
会议平板 | 华为 | ||
高清会议摄像机、数字会议录播 主机等 | ITC | ||
液晶电视 | 创维 | ||
舞台灯光系统 | ITC | ||
20 | LED 大屏系统 | 海康威视 | |
21 | 楼宇自控系统 | 霍尼韦尔 | |
22 | 联网温控系统 | 霍尼韦尔 | |
23 | 防雷接地 | 梅赛比克 | |
（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装
水泥、新型墙体材料、商品混凝土、商品砂浆的使用须符合相关规定，竣工结算时承包人提
供相关资料，否则相关押金由承包人承担，在工程结算中扣回。
（3）本工程要求使用材料要求：商品砼，保温节能材料，商品砂浆的使用应符合《关
于进一步加强建筑工程使用预拌砂浆管理工作的通知》（温发改〔2015〕16 号）的规定。
（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报
发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。
（5）凡是招标文件注明规格、型号或参照相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包
人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用参照或相当于的厂家（品牌、产地），如需
调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。
（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等
必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验
收合格后方可使用。
（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料
价格由发包人签证进行结算。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责，综合考虑在签约合同
价中。
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的范围：
（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和
市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规
定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程
质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药
品等费用由承包人承担；工程质量验收所需的专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏
性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷
时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验
和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人
承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质
量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、
建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）
验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复
费用。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： / 。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的增加或减少，承包
人不得因此拒绝施工。
10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。
（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按招标建安工
程造价编制依据、编制方法计算综合单价，乘以投标总报价相对招标建安工程造价下降幅度
【即结算综合单价=按上述方式编制的综合单价×投标总报价（14183589 元）/招标建安工
程造价（16138499 元）】编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单
价，人工、材料、机械按实际施工期台州信息价（正刊）的平均价（有温岭价的按温岭价，
无温岭价的按台州价，温岭、台州均无价格的，按发包人签证价）。
10.4.2 变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后 14 天内向发包人提交变更估价申
请。
承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
发包人收到承包人的变更申请的估价程序：按《温岭市政府投资项目工程变更管理办法》
（温政发〔2020〕58 号）执行（项目实施过程中，若出台新的变更规定的，则按新规定执
行），其余按通用合同条款。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价：
暂估价材料和工程设备的明细：⑴电动幕布系统暂估 7 万元（由专业厂家深化）；⑵灯
光吊杆升降系统（含检修马道栅顶转换钢结构施工）暂估 20 万元（由专业厂家深化）。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第 1 种方式：按通用合同条款执行。
第 2 种方式：按通用合同条款执行。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承包人按招标控制价编制依据、编制方法；
人工、材料、机械按实际施工期台州信息价的平均价【有温岭价的按温岭价，无温岭价的
按台州价，温岭、台州信息价均无价格，按发包人签证价），费用计取标准均按招标控制价
中计算标准，计算综合单价，乘以投标总报价相对招标控制价下降幅度（即结算综合单价=
按上述方式编制的综合单价×（投标报价 14183589 元）/（招标建安工程造价 16138499 元）】
编制暂估价项目的综合单价，报发包人审核后确定。
10.8 暂列金额：无。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工价格涨跌超过 3%时，超过部分按以下办
法予以调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息方式对合同价格进行调整：
（1）关于基准价格（A1）的约定：
A1=2023 年 10 月的《台州造价》正刊对应人工信息价（除税价），在该月《台州造价》
正刊中没有信息价（除税价）的材料，则不予以调整。
（2）市场价格 A2 约定：
①人工按合同施工工期《台州造价》正刊（温岭）信息价平均价【平均价计算中，按程
序办理的或发包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理的停工或发包
人签证确定停工（停工≧15 天不计平均价，停工＜15 天计平均价﹚】。
以上合同施工工期是指：合同施工工期为合同约定开工、竣工日期，开工通知签发开工
日期与合同约定开工日期不一致的，以开工通知的开工日期为准，并顺延竣工日期。
（3）调整方法：
① 当 A2>A1*1.03 时，价差= A2-A1*1.03；当 A2<A1*0.97 时，价差= A2-A1*0.97。
② 人工的数量按定额的消耗量计算。
③ 以上人工价差调整部分只计取税金，单独计算，不下浮，计入结算价。
11.2 法律变化引起的调整 ：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致
工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本工程结算价的计算方式同投标价的计算方式。除风险范围
以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：
（1）综合单价；
（2）施工组织措施费费率；
（3）施工技术措施费，以项报价的，按该项的总价包干计算，以量报价的，按该项的
单价包干计算；
（4）规费费率；
（5）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工 280 元/工日、普工 200
元/工日计取，不下浮）；
（6）其他可能发生的费用：
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施
工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工
期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中
扣回。
b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。
c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用已包含在签约合
同价内。
风险费用的计算方法：已包含在合同价格内。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）工程量按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算
规范》（GB 50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《通用安装工
程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园
林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013），）《建设工程工程量计算规范（2013）浙江
省补充规定》（浙建站计〔2013〕63 号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规
则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。
（2）因市场价格波动引起的调整按本专用合同条款第 11.1 款的约定调整。
（3）发包人提供的工程量清单项目漏项、缺项、差错、工程变更引起的新增项目、工
程量清单局部变更工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致，与已标价工程量清单项目不
同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本专用合同条款 10.4.1（2）款约定执行。
（4）因分部分项工程量清单漏项、缺项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发
生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组
价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按专用合同条
款 10.4.1（2）款约定方法调整。但合同中注明一次性包定的措施项目，不作调整。
（5）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照专
用合同条款 10.4.1（2）款约定方法确定或签证。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价的 10%，金额 1418359 元，其中含专用条款 6.1.6
条所列的安全文明施工费 101054 元。
预付款支付期限：开工通知下达并按投标承诺的人员、机械设备进场后 7 天内。
预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工
内容按实计算，工程量计算规则按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（ GB
50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《通用安装工程工程量计
算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程
工程量计算规范》（GB 50858-2013），《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》
（浙建站计〔2013〕63 号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，工程变更按规定办理完毕的，计入当
期工程价款。但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度
款两类，分别按下列约定拨付：（1）、关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。（2）、
关于其他工程进度款的付款周期约定：按月支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。
（2）工资性工程进度款：每月根据实际发生的民工工资且不低于当期工程款的 20%，
凭民工工资清单和考勤清单，由承包人上报，经发包人审核后，拨付至承包人开设的农民工
工资专用账户（详见 12.5 条款的账号）。在足额支付前期和当期农民工工资后，工资专用账
户自有资金结余较多的，经发包人和承包人协商一致并报行业主管部门备案后，在下一期工
程进度款总额不变的前提下，建设单位可适当降低人工费分账比例。
其他工程进度款：发包人向承包人支付当期按 12.1、12.3 款计量工程量价款的 70%工
程价款（含已发放的工资性工程进度款）。
竣工验收合格后二十天内支付至合同价格的 85%工程价款（含预付款、已发放的工资性
工程进度款、其他工程进度款）；由于发包人原因造成无法组织竣工验收的，在项目完成预
验收，并对存在的质量问题整改完毕后，承包人向发包人提交工程竣工报告超过六个月的，
先支付至合同价格 80%工程价款（含预付款），剩余 5%的工程价款在竣工验收合格后二十天
内支付（含预付款）。其余按通用合同条款执行。
发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后 14 天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按届时
全国银行间同业拆借中心发布的年化 1 年期贷款市场报价利率（LPR）(不计复利)，时间为
从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明
发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程
款支付依据。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
12.5 支付帐户：
发包人应将合同价款（每月支付的农民工工资除外）支至合同协议书中约定的承包人帐
户：开户行： 帐号： 。
承包人在 银行开设本工程农民工工资款专用账户，账
号： 。承包人保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行直接发
放到每个农民工个人银行账户，不得挪作他用，工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24 小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验
收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违
约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成验收，
或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金 5000 元，并
承担发包人由此而造成的相关损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：无。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按照通用合同条款。
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位
等）对工程验收并签署工程质量合格文件后 90 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，
并提交完整的工程结算资料一套。
承包人超过 90 天未提交竣工结算资料，经发包人催告后 28 天，承包人还不提交竣工结
算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料
后，在六个月内审核完毕，并签发竣工结算证书，否则，视为发包人认可竣工结算报告。
由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的
利息，利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款基准利率，利息计算时间为应付工程款
日至支付工程款日止。
（2）发包人在签发竣工结算证书后 14 天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣
工付款（如需有关部门审核的项目，先付至工程结算款的 95%，待有关部门审核后付清扣留
工程质量保证金后的结算款）。发包人逾期支付竣工结算款的违约金的计算方式：支付应付
竣工结算款的利息，按应付款额的月 5‰支付利息；逾期超过 56 天，超过部分按应付款额
的月 10‰支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算
款。异议部分重新进行复核或按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。
结算特殊要求：工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进
一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84 号）文计算，其中结算超过 5%
核减率（超过送审造价 5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互
抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：按照通用合同条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用合同条
款。
（2）发包人完成支付的期限：按照通用合同条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期 24 个月，其余按通用合同条款执行。
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用
合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函（指银行保函或者保险公司保单），保证金额为： 1.5 %的工程结
算价款；
（2）1.5%的工程结算价款；
（3）其他方式: / 。
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：采用直接扣留工程结算价款时，利率按中国人民银行发布
的同期同类活期存款利率计取，在每期质量保证金返还时计算。
工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的 30%，满二年返还质量保证金的 50%，
达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量保修期后返还全部预留的质量保证金。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：三年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。
16. 违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：发包人逾期支付预付款的违约金的计算方式：支付应付预付款
的利息，利率按届时全国银行间同业拆借中心发布的年化 1 年期贷款市场报价利率（LPR）(不
计复利)，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：开始计算
第 7 天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为
应付工程款的利息，利率按届时全国银行间同业拆借中心发布的年化 1 年期贷款市场报价利
率（LPR）(不计复利)，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担给承包人造成的损失。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过
2 天可工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担给承包人造成的损失，超
过 2 天可工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过 30 天承包人有权解除合同。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安
全文明施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺
的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信和技术标准。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金 2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标文件承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原
因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整
充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包
人损失。
（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保金归发包人，同时赔
偿发包人损失，并责令退出工地。
（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的 10%。
（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误
引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下
降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期 60 天以上时，可解除施工
合同。
（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知
承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工
机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本
工程施工所编制的相应文件等 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10 年一遇洪水、
暴风雪、干旱、罢工、政府禁令 。
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： / 。
18.2 工伤保险
关于工伤保险的特别约定：工伤保险按温政办发〔2012〕195 号执行。
关于其他保险的约定： 按照通用合同条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照通用合同条款。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用合同条款。
20. 争议解决
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。
选定争议评审员的期限：按照通用合同条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按照通用合同条款执行。
其他事项的约定： / 。
合同当事人关于本项的约定：按照通用合同条款执行。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用合同条款执行。
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
（1）承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作，应加强设置安全防护网、围栏等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。
（3）本工程施工期间若因政策原因导致增值税税率发生变更的，则税率按相应的政策规定调整。
（4）本工程施工用水、用电由承包人自行解决，其费用已在单价中综合考虑，因停水、停电原因的工期延长将不予批准。因此发生的相关费用不再另行增加。
（5）本项目的总承包服务费按本工程签约合同价的 2%计取，由中标方支付给本项目总包单位（天颂建设集团有限公司），已在签约合同价中综合考虑，结算时不予另行计取。
（6）本工程以下各系统针对施工图有所变动，具体配置详见设计联系单。
a、综合布线系统取消光纤墙面插座；
b、内网交换机全部改为接入万兆上行，POE 交换机接入千兆上行，无需核心交换机；
c、防火墙、入侵防御等软件更换为其他软件，详见设计联系单；
d、因外网系统接入原信息机房外网，故清单内的防火墙、路由器和核心交换机全部取消，无需另外单独配置；
e、监控网接入层全部考虑 24 口交换机，3 层弱电核心机房配备一台核心交换机，配备相应万兆光模块，跟原 1 期消控室内的原有监控网的核心交换机连通，取消 8 口交换机，另考务系统的监控不另外单独组网，全部接入医院监控局域网，统一消控室管理；
f、设备网按照一个配线间 1 台 24 口接入千兆交换机配置，3 层弱电核心机房配备一台
核心交换机，配备相应万兆光模块，跟原 1 期消控室内的原有设备网的核心交换机连通；
g、重点地方出入口增加配套人脸摄像机；
h、监控系统接入原 1 期消控中心，取消监控网系统图中三层弱电机房里的 40”液晶监视器、高清解码器、网络键盘、视频管理服务器；
i、考务系统内的监控点位接入监控网，统一平台管理，另外配套云存储设备，接入管理平台，按 1 个月存储计算，配置一台服务器及操作电脑；
j、探视系统、呼叫对讲、手术示教等内容，教育处无要求，现全部取消；
k、考务监控系统里只保留（前端设备）里的摄像机和全向拾音器（已整合至监控网清
单里），其余内容全部取消；另根据教育处要求，五楼 PBL 教室、六楼理论授课教室、机考考场等场合所需配置详见设计联系单；
l、门禁系统：所有弱电配线间需配备门禁，增加人脸识别读卡器，服务器等设备放在
3 层弱电核心机房，跟原有设备网连接；
m、车位引导系统里的终端查询机屏幕尺寸改为≥32 寸；
n、机房工程：
①UPS 系统配备 2 台主机，起到冗余作用；
②空调系统 2 台 40KW 行间级精密空调改为 3 台 25KW；
③IT 机柜内需配备光纤配线架、交互用的交换机，PDU 应该配 16*10A+4*16A 的插座口；
④增加配备无管网式的七氟丙烷灭火系统；
o、多媒体会议系统：
①26 人及 42 人会议室的音响设备建议前后各 2 个；
②可视化综合管理服务器和可视化综合管理软件只需配置 1 套，其他会议室共用；
③高清远程视频会议终端取消，录播系统主机根据需求保留，另保留相应的摄像头；
④11 层会议室需配备录音设备及录制下来的语音能直接转文字的软件；
⑤3 层会议室主席台有显示座位的，有线手拉手话筒改为无线话筒；
⑥300 人报告厅辅助液晶电视 55 寸*2 改为 65 寸*2；
p、直播室系统：增加盘塔和设备存储用的防潮箱；
q、公共广播系统前端喇叭和消防共用、取消前端线管和喇叭、取消多功能 DVD 播放器、24 口交换机，增消防强切模块；
r、LED 大屏系统：
①LED 大屏系统具体参数及配置详见设计联系单；
②1 层大厅增加宣传显示屏；
s、楼宇自控系统：
①取消打印机；
②空调工程前期已经完成招投标工作，考虑到与招标空调品牌的兼容性，对智能控制面板系统图进行修改，由温控控制器对空调主机进行控制，具体配置详见设计联系单；
t、智慧园区集成管理平台系统改为超融合一体机（包含服务器和超融合软件）。
（7）其他事项说明：
a、 无线 AP 系统原 1 期工程品牌为“Aruba” ，考虑到与原 1 期工程的兼容性，清单不另列无线控制器，只编列吸顶 AP 设备清单。投标时如选择原 1 期工程品牌，只需配备吸顶 AP 设备，无需配套无线控制器，但吸顶 AP 设备报价需包含对原有系统进行扩容升级费用；如选择其他品牌，则吸顶 AP 设备报价需考虑配套控制器和软件等全套系统设备（控制器和软件费用需在投标时综合考虑，不另计）。
b、 监控系统原 1 期工程品牌为“海康威视”，投标时需与原有品牌兼容，工作内容包含对原1 期工程消控中心内的存储设备，服务器等进行设备迁移至本大楼3 层弱电核心机房，由此产生的费用需在投标时综合考虑，不另计。
c、 停车场管理系统原 1 期工程品牌为“海康威视”，投标时需与原有品牌兼容，共用同一管理平台。服务器等设备放在 3 层弱电核心机房，数据连接至原消控中心，统一管理。
d、 门禁系统原 1 期工程品牌为“汉军”，投标时需与原品牌兼容。工作内容包含对原有系统的软件版本进行升级，建立新的数据库，整合原有的数据库内容，统一在新版本上管理。该部分费用已包含在一卡通平台系统软件中，请投标人在投标时综合考虑，不另计。
e、 入侵报警系统原 1 期工程品牌为“海康威视”，投标时需考虑原有品牌兼容，统一接入消控中心，统一管理。
f、 空调品牌为“三菱电机”，智能温控系统投标时需考虑与空调系统的兼容性。
g、 水晶头制作、安装已包含在各个网线清单中，结算时数量不再调整。
h、 电梯五方通话管线已经计入综合管路系统。
i、 多媒体桌面插座先按地面插座计算。
j、 SC 管指的是镀锌钢管。
k、本工程的清单子目报价要求根据施工图、项目特征内容及清单计价指引综合报价，设计图纸中未明确，但施工工艺要求的工作内容所需费用投标人在相应项目综合单价中综合考虑。
（8）承包人在签订合同后，需根据所选设备的具体品牌参数进行相关智能化系统的深化设计。设备选型由承包人上报，发包人确定，设计院负责审核。深化设计通过后性能、技术参数不得降低。深化设计图经设计院审查，经发包人确认后，方可按深化设计图施工，相关费用已在合同价中综合考虑，结算时不再增加。
（9）数据库权限管控系统、数据库防火墙、服务器、超融合一体机、分布式存储、终端安全管理系统、交换机设备进场时须随货提供原厂三年质保书、软件免费升级承诺书以及招标文件“主要系统设备参数偏离表”备注栏中所要求的证明材料。
（10）在施工过程中，材料（设备）色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不调整。