（二）项目编号：DDJJ-2024-1223245
广东政府采购智慧云平台电子卖场定点竞价采购公告
广东省阳春监狱采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。
一、项目基本信息
（一）项目名称：广东省阳春监狱修缮工程定点采购
（二）项目编号：DDJJ-2024-1223245
（三）预算金额：205,677.33
（四）采购需求：
编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价 （元） | 计量单位 |
1 | 工程周期：30 工程工期总日历天数：30 安全xx施工费(元)：5114.15余泥渣土场外运输排放费(元)：0暂列金额(元)：0 承包范围：本工程对铲除原有硅PU涂料层、新建 PU地面等内容。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 | 本工程对铲除原有硅PU涂料层、新建 PU地面等内容。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。 | 1 | 200,563.18 | 项 |
商务需求
编号 | 需求内容 |
1 | （一）项目施工地点：xxxxxxxxxxx大院阳春监狱监管区内 （二）工程预算：205677.33元 （含暂列金及税费）；固定总价包干。 工程内容：本工程对铲除原有硅PU涂料层、新建PU地面等内容。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。 报价及最高限价：投标报价为人民币含税包干价，投标人根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包xx施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收以及施工总承包管理配合服务等方式完成工程的一切费用，价格精确到分。 |
2 | （四）承包人作为规范成熟的服务方，报价是应认真复核招标图纸及工程量清单，充分 考虑服务过程可能的估算错误漏量及漏项，采购人报价即视为对项目清单工程量、施工图纸的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项情况。况。（五）报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任。（一）通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表（加盖公章）、预算书清单（加盖公章PDF版）和 |
3 | 预算书清单（Excel版））；（二）本工程的响应报价采用工程量清单计价方式。供应商设置本工程竞价控制价为人民币205677.33元（大写：贰拾万零伍仟陆佰柒拾柒元叁角叁分）；（三）税金必须按工程量清单列明的税率9%填报，否则按废标处理。竣工结算时，按供应商所开具的发票税率据实结算。已缴部分据实结算，未缴部分根据供应商所缴税率现行政策文件执行。 |
4 | （一）具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料； （二）施工单位资质情况：施工总承包三级或以上资质要求； 三、工作要求 1、对维修过程产生的废弃物不得随意乱倒乱卸，需按照国家环保部门的规定清理转、处理； |
5 | 2、施工人员的食宿由施工单位安排； 3、施工期间，施工人员所发生的一切人身安全、伤害等意外事故由施工单位负全部责任； 4、因施工造成的损坏由施工单位恢复原状。 四、质量保证期限： 2年，从本项目竣工验收合格之日起算； 质量保证金：施工方需在工程竣工验收合格后向采购人支付合同总价款3%的质量保证金，质保期间工程没有相关质量问题，质保期满建设方根据施工方提供的相关凭证一个月内退还相应质量保证金。 |
6 | 五、支付方式： 1.合同签订后10天内，中选人向采购人支付合同总价3%的履约保证金。 2.（1）施工单位组织人员材料进场施工时，甲方按照合同金额的30%支付工程预付款。（2）第二期为竣工验收，结算审核完成后，支付至结算价的100%，履约保证金转作质量保证金， 2 年保修期后无质量问题无息退还。六、违约责任与赔偿损失 1、承包人提供经监理或发包人单位审定的施工组织计划，按照施工组织计划划分的进度款支付时限作为各阶段工期控制的依据。如未按施工组织计划时限完成相应阶段工作，发 |
7 | 包人不予支付工程进度款，并视情况给予相应的处罚。 （1）责令整改时限，应在处罚通知书下发一周内完成规定时限的阶段性工作，否则从超期第一天起，每天罚没合同价格的1?。 （2）当整个施工期间扣罚比例累计超过合同价格的3%时，发包人有权终止合同并扣罚履约保证金，并要求承包人赔偿发包人的一切损失。 （3）若各阶段工期出现延误被扣罚合同款，而承包人最终仍能够确保在合同工期完成项目进度的情况，发包人将在项目验收时一并返还已被扣罚的进度款。成交人交付的货物、服 |
8 | 务不符合竞价文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交人须向采购人支付本合同总价 5%以上的违约金。 2、如承包人没有将工程款用于本工程，造成停工、窝工。发包人有权停付下一期工程进度款。承包人在发包人指正后如仍不改正，发包人有权单方面解除本合同，并要求承包人无条件无偿在发包人限期内退场，同时承包人应赔偿发包人损失。 3、若发生承包人拖欠分包单位工程款或所属工人工资的情况，发包人有权在预先付给承包人的工程款中暂扣所拖欠的款项，直至承包人向其分包单位或所属工人付清应支付工程 |
9 | 款为止。若发生此情况10天内，承包人仍未支付的，承包人在此承诺并同意发包人将所拖欠的款项直接支付给分包单位或所属工人，该代为支付的款项在工程结算款中扣除，承包人应发包人提供该款项的等额、有效的税务发票。 4、如因承包人原因发生工期延误情况，凡工期延误超过半年以上的，发包人将通告相关管理部门并录入不良行为记录，并对施工单位按《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法》 （试行）进行处罚。 5、其它违约责任《中华人民共和国民法典》处理。 |
10 | 七、争议的解决 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，采购人和成交人双方一致同意向采购人所在地人民法院提起诉讼。 八、不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 九、税费 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由成交人负担。 |
（五）竞价公告时间：2024-07-18 15:04:58 ~ 2024-07-24 00:00:00
（六）供应商报价时间：2024-07-24 09:00～16:00
（七) 本项目采用的是总价包干的报价方式。
二、需求信息
合同份数：4
争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）本项目的供应商采用公开邀请的方式，符合需求的供应商都可以参与。
（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。
（三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（四）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。
（五）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。
（六）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点竞价规则
（一）报价规则
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价应不高于最高限价。
（3）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后1次报价为最终报价。
（二）实质性响应审核
报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。
（三）成交规则、终止规则
（1）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价由低到高的顺序，默认最低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，系统按照报价时间由早到晚的顺序，默认报价时间最早的供应商为成交供应商。
（2）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。
五、项目联系方式
联系方式：林警官 0662-7806467
采购单位：广东省阳春监狱
2024年07月18日