Contract
工程施工合同协议条款
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：北京市昌平区北七家镇人民政府
1.1.2.3 承包人：xx飞建筑装饰工程有限公司
1.1.2.6 监理人： 筑福(北京)城市更新建设集团有限公司
1.1.2.8 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。姓名： xxx
职称：
联系电话： 00000000 电子信箱：
通信地址：北京市昌平区北七家镇
1.1.3 工程和设备
1.1.3.2 永久工程：图纸显示的全部工作内容
1.1.3.3 临时工程：为完成合同约定永久工程所修建的各类临时工程
1.1.3.10 永久占地：为实施合同工程需永久占用的土地
1.1.3.11 临时占地：为实施合同工程需临时占用的土地
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期期限：24 个月。
1.1.8 其他需要补充的内容
除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或） 专用合同条款。
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）已标价的工程量清单；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）其他合同文件。
（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）
合同生效的条件：双方签字并盖章之日起生效
1.6.1 图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：根据监理人批准的最新的图纸供应计划提供图纸。
发包人提供图纸的数量：施工图 4 套，如需增加，由承包人自行复制并承担相应费用。其他约定：/
1.6.2 承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件范围：承包人检查由发包人提供的所有图纸和文件以及监理 人审批的施工作业图、大样图、安装图和配合图，并查清这些图纸或文件中的不一致处或其他缺陷和错误，承包人并应立即以书面形式将此类差异或缺陷和错误报告给监理人并请求澄清。如果承包人需要任何进一步的图纸，承包人应在相关工作开始前充裕的时间内以书面形式向监理人请此类图纸。承包人应注意图纸和文件中要求的预留洞和预埋件等，并在工程实施过程中严格检查落实。
如果合同文件中约定部分永久工程由承包人负责设计，承包人应当具有相应的设计资质 或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量责任（设计费用包含在内）。承包人同时应当将相关图纸、规范、计算书及其他资料报监理人，并经监理人报发包人、设计人或相关图纸审批单位批准。
承包人还应当依据竣工资料的相关要求将详细的使用维修手册及竣工图纸等报监理人。承包人提供文件的期限：承包人应当按照工程技术规范的相关要求及工程实际需要制作 图纸（加工图、大样图、安装图、协调配合图、竣工图等）并提供相关文件；发包人或监理人根据工程实际需要要求承包人提供的其他文件和图纸，承包人应及时提供。
承包人提供文件的数量：满足工程需要及审批需要。
监理人批复承包人提供文件的期限：收到文件后 7 日内提出审核意见。
其他约定：监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监 理人的审查或批复并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任和义务。承包人提供本条约定的所有文件和图纸的费用以及全部包括在合同价内，不得要求发包人另行支付费用。
1.7.2 联络来往函件的送达和接收
（2）发包人指定的接收地点： 发包人指定的接收人为：
（3）监理人指定的接收地点： 筑福(北京)城市更新建设集团有限公司 监理人指定的接收人为： 申甲由
（4）承包人指定的接收地点：施工现场
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期 7 天前移交给承包人。
（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：/
发包人应当履行的其他义务：/
3.1.1 发包人需批准明确行使的权力：开工令、复工令、停工令，工程变更、工期延 长、预付款、拨款、工程量确认、工程结算、索赔事项、影响工程造价及建筑效果的签证等必须经发包人签字或盖章方可生效。包括但不限于（1）因施工工艺变化、设计变更导致的合同价款是否调整的确认权；（2）工程拨付款的批准权；（3）暂估价材料、设备的价格确认权；（4）其他涉及工程费用的确认权；（5）工程月进度计划及更高级别计划的变更审批权；（6）重大质量事故的处理权。（7）洽商变更的签订；（8）进度请款单的确认；（9）进度付款单的签字支付；（10）施工进度的更改或对工期给予延长的批准；
（11）承包人使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目；（12）工程验收报告的 确认，以发包人与监理人签署合同约定的职责范围为准。不管通用合同条款第 3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
4.1.8 为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：承包人负责协调其他 独立承包人与发包人、监理人、其他分包人等在工作中已发生或将发生的工作面交叉、工作配合、现有场内外脚手架和垂直运输装置等。
4.1.10 承包人的设计工作
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：/
4.1.12 其他义务
承包人应履行的其他义务：1)承包人对施工现场的全面安全管理和xx施工管理并对现 场安全负责，包括建立安全生产责任制度、配置足够数量的专职安全员、对现场所有人员的安全培训及登记造册工作、审核各项现场专项安全施工组织设计、监督检查特殊作业环境人员的劳动保护措施、保证安全技术费用专款专用、书面记录各项安全管理活动。发包人可要求承包人撤换任何不遵守这些企业政策的雇员或人员。
2）承包人对施工现场既有设备设施都负有保护责任，由此产生的费用已包含在合同价 款中。
3)施工过程中承包人应确保施工不影响其他相关单位,如产生影响所发生费用有承包人 自行承担。
4）承包人应协助发包人办理施工所需证件、批件、绿化协调，由此产生的费用已包含 在合同价款中。
5）承包人自行安装水表、电表计量，准备连接电缆及必要的配电保护设备等，其费用 及施工用水、用电费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付；若发包人代缴税费、电费，发包方有权在结算时扣除此项费用；
6）承包人采购的材料设备到货后，仓储场地由承包人负责，发包人不提供仓储场地， 承包人应组织发包人及监理人进行验收，经发包人及监理人验收合格后的材料设备方可运至施工现场，并负责材料设备的二次运输，相关费用已包含在合同价款中。
7）承包人使用本工程技术成果获技术方案时，需征得发包人书面同意，不得擅自复印 或提供给第三人。承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
8）发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给 他人或公开发表与引用。
9)在工程实施过程中如因施工造成地上建筑物、地上永久设施出现裂纹、发生沉降，造
成质量问题，均由承包人负责并承担经济损失。
10）竣工图编制费用由承包人承担，此费用已包含在合同价款中。
11）负责本工程新增道路未完工而临时使用的维护工作及费用。
12）承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的 分包人和其他承包人（如果有）工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。任何未完成的分包人和其他承包人（如果有）工程或工作的成品保护由相关工程负责，但并不免除承包人的管理责任；工作面移交后，承包人负责工程整体的成品保护。成品保护所有费用被认为在编制投标文件时已经全部考虑进去，包含在措施费项目中。 13）在工程施工中由于承包人原因延误工期，监理工程师认为工程进度过慢，无法确保工程按规定的时间完成时，监理工程师向承包人发出要求加快进度的通知，承包人应立即采取必要的措施，加快工程进度，确保工程按期完成，所发生费用由承包人自行承担。 14）承包人有义务在发包人上级领导或兄弟单位来施工现场参观检查时，根据检查需要，完成施工现场的自检、清洁、迎检工作，承包人承担因此发生的全部费用。
15）承包人承诺工程款专款专用，保证不挪用，否则，一经查实，承包人承担相应责任。
16）承包人应在指示规定的时间（如果有）内执行发包人指令，或在规定的情形下立即 执行。如承包人在拒绝执行发包人指令，则发包人有权另行委托第三方执行指令。如此指令的工作在原合同范围内，则因承包人拒绝执行指令而产生的所用费用，由承包人全额承担。承包人必须按本合同进行施工组织，如需变更人员、机械设备、施工方案等，必须提前一周书面上报发包人和监理人，并经书面同意方可执行，发包人同意变动并不减轻或免除发包人的责任。
17）及时并足额支付农民工工资：承包人严格按照相关法律法规要求，及时并足额支付 农民工工资，如发生任何因拖欠工资造成农民工投诉或群体性上访事件，由承包人承担所有责任。承包人确保其劳务分包人与其全部员工（包括正式工与临时工）签署劳动合同、并按照国家和北京市的规定为该等人员办理各项社会保险以及必要的人身意外伤害保险（如涉及危险作业），如发生任何由此造成的损失，由承包人承担所有责任。
18）在发包人发出工程接收证书，或因承包人违约而引致发包人解除合同而令工程停工， 发包人有权指令承包人全部撤离现场，承包人应当在接到发包人发出书面形式通知后 5天内无条件全部撤离现场。承包人不可以以任何理由而拒绝或推迟撤离施工现场。如 5天内承包人未能全部撤离现场，发包人有权处置施工现场的设备、材料等设施，并要求承包人赔偿发包人由此造成的损失。
19）承包人应对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或接收到的发包人 任何资料、文件及信息的内容（一下统称为“保密信息”）保守秘密，未经发包人书面许可，承包人及其知悉保密信息的人员违反上述保密约定，承包人应承担合同总额 20%的违约责任，造成其他损失的，承包人还应据实赔偿。在任何情形下，本条所规定的保
密条款应永久持续有效。
20）施工现场需要排放有害物质、污水、生活及建筑垃圾时，由承包人办理有关手续， 费用包含在投标报价中。
21）承包人负责疫情期间，按照中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅下发的《房屋 建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》要求所发生的所有费用。
4.2.1 承包人履约担保的格式和金额
发包人不要求 （要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。
4.11.1 不利物质条件的范围：不利物质条件是指地下已存在的但未探明的非自然物质 障碍和污染物等，包括地下和水文条件，但不包括气候条件和不可抗力。
5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：签订合同后 7 天内，承包人负责采购的所有材料、设备报送发 包人审批，如果承包人未通知监理人组织三方检验，则承包人应负责材料和工程设备的保管，丢失损坏由承包人负责。
6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围：/
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：临时占地的全部费用由承包人承担， 发包人可以协助承包人办理相关手续。
发包人提供的施工设备和临时设施：/ 。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：/ 。
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人:承包人。
7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人承担，该 费用已经计入投标报价中。
8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合 同签订并完成备案后 7 天内
8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：由承包人承担施工设备和临时设施的运行、 维护、拆除、清运，并承担相应费用。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内。
9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条 款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内。
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。
9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人。
9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工令下达后 7 天内。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。
10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工进度计划的内容包括施 工进度说明书、施工进度计划表、工期一览表、资源需要量。施工方案说明的内容包括：工程概况、施工图纸说明、人力和设备筹备计划、各种人数和临时设施安排、各工种施工细节步骤、施工安全计划、工期把控计划、收尾工作。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。
10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：在 合同进度计划的基础上编制分阶段和分项目的进度计划。时限要求为总计划批准后 14天内。
10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：/。
10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：合同签订并完成备 案后 7 天内。
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申 请报告和相关资料后 7 天内。
10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申 请报告和相关资料后 7 天内。
（8）发包人造成工期延误的其他原因：由发包人原因造成的延误、干扰或阻碍等延误 承包
人关键线路工作的情况。因发包人原因造成工程延误的，工期顺延，但发包人不再另行 向承包人支付其他任何费用。
异常恶劣的气候条件的范围和标准：20 年一遇的最大降水（雪）量、最高温度 45℃、 最低温度-30℃。
11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：结算价款的万分之二/天;计算方法:逾
期天数×结算价款的万分之二/天,其中:逾期天数=实际工期-合同工期-发包人同意延 长的工期。
逾期竣工违约金最高限额：不超过结算价款的 3%。
提前竣工的奖励办法：/ 。
（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：工程若因施工质量问题需暂停施工而影响 正常施工的，承包人应制订赶工计划，赶工造成的费用由承包人承担，工期不予顺延，发包人不予增加相应的费用。
13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后 7 天内。监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到工程质量保证措施文件后 7 天内。
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：质量检查前 24 小时内。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：质量检测相关文件真实、完整。监理人审查工程质量报表的期限：收到报表后 7 日内。
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：监理人指定的任何工作地。
13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 12 小时内。
15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（6）变更的其他情形：/。
15.3.2 变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天内， 逾期未提交的，视为承包人执行该命令不会引起合同价款调整，承包人再提交其他相关的工程价款调整要求，将不予考虑。
（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内。
15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15%以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 1%时，由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。
15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：/。
15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：双方协商后另行签订补充协议。
15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：
（4）承包人报送招标计划期限：在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少 7 天向 发包人提交推荐参与投标单位的资审情况，经发包人确认后参加投标。
发包人审批招标工作计划时限：收到承包人报送的招标工作计划后 7 天内给予批准或者 提出修改意见。
（5）承包人报送相关文件时限：承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者 投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少 7 天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批。
发包人审批相关文件时限：收到承包人报送的相关文件后 7 天内给予批准或者提出修 改意见。
（10）承包人申报合同文件时限：承包人应尊重联合招标事实，并应以中标价格与联
合招标的中标人签订合同。承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 7 天，应 当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核。
发包人审批合同文件时限：收到相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见。
承包人报送正式签订合同副本时限：合同订立后 7 天内，承包人应当将其中的两份副 本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：发包人指定的造价机构。
物价波动引起价格调整方法：采用造价信息调整价格差额。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围：引起价格调整的物价波动风险范围：施工期内的钢 材、木材、水泥、预拌混凝土、电线、电缆的主要材料价格及人工费、机械费的市场价格变化幅度在± 6%（ 不含） 以外时,对合同价款的调整给于调整，计价依据京建法[2013]7 号文。
引起价格调整的物价波动风险幅度： ±6%（含） %
16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
（1）投标报价基准期： 2021 年 9 月。
（2）《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：造价信息价格 中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。
（3）合同施工期市场价格的确定方法：以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京 工程造价信息》基准期的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的。
16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法
（1）本工程单价调整方法采用 算数平均法 （加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。采用加权平均法： / 采用算数平均法：以采购期内每月价格进行算术平均 采用其他计算方法： /
16.1.2.4 其他约定： /
16.1.3 其他价格调整方法
/
17.1.3 计量周期
（1）每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
（3）总价子目计量方式采用/ （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5 总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
（1）采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：/
17.1.5 总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：因非承包人原因引 起相关总价子目费用发生变化的，承包人应针对总价子目的变化提交调整实施方案及价格调整报告，由监理人核准确定需调整的项目价款
17.2.1 预付款
（1）预付款额度
预付款额度：扣除全部安全xx施工费、全部农民工工伤保险费、全部暂估价以及全部暂列金额后的签约合同金额的 30%。
其中：安全xx施工费用预付额度：按投标报价中安全xx施工费额度的 100%。其他预付款额度：发包人向承包人一次性支付农民工工伤保险费的 100%
（2）预付办法
预付款预付办法：在收到承包人提交正式发票后，发包人一次性向承包人支付预付款。预付款的支付时间：本合同签订后 30 天内，或不迟于约定的开工日期前 7 天内。
17.2.2 预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：预付款在进度款中不扣回，直接抵作工程款。
17.3.2 进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式六份。
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：说明承包人认为自己在该付款周 期内有权得到的款项，同时提交包括进度款报告在内的任何必要的计算书、清单或其他证明文件。
承包人应按监理人同意的格式，向监理人提交请款报告，监理人审核后向发包人提交一
式四份的财务支付报告，说明承包人应得到的款额，作为发包人支付费用的参考。
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：本次付款周期工程价款的百分之 十五。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（2）逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。逾期付款违约金的计算方法：逾期付款时间*中国人民银行发布的同期同类贷款利率* 应付款项总金额。
（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：工程进度完成一半时支付至合同价款的 60%，剩余金额经工程竣工验收合格后提交结算书及相关施工资料后以结算审计金额支付至 合同价款的 97％；
17.4.1 质量保证金处理
（3）质量保证金形式：采用扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式
╱采用扣留质量保证金）。
质量保证金约定比例：结算总价的 3%。待质量责任期届满且承包人完全履行了质保义务后，发包人应将质量责任保修金本金（无利息）返还承包人。
17.5.1 竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：一式六份
承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内。
（2）竣工付款申请单的其他内容：竣工结算总价、已支付的工程价款、应扣回的预付 款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。
17.6.1 最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：一式六份，结清申请单给监理人，监理人初 审后提交发包人审批。
承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。发包人向承包人不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/。
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：在竣工验收前 30 个工作日内须 向发包人提供相关行政主管部门验收备案所用的竣工资料及图纸；在工程竣工验收后 15 个工作日内提交竣工资料及图纸，具体要求见技术规范；竣工资料及图纸（应符合城建档案馆的要求）的费用由承包人承担。
竣工验收资料的份数：一式六份。
竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担。
18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/。
18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限： 10 天内，承包人应将施工人员和施工设备全部撤离施工场地。
18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：/。
18.9.2 验收不合格的，承包人在 7 天期限内进行修改后重新验收。
19.7.1 工程质量保修范围：按《建设工程质量管理条例》相关规定执行。工程质量保修期限：按《建设工程质量管理条例》相关规定执行。
工程质量保修责任：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。②发 生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。③质量保修完成后，由发包人组织验收。
本工程 投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：/，并符合以下约定：
（1）投保人：承包人
（2）投保内容：建筑工程一切险
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：
（5）保险期限：
20.4.2 保险金额：/，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由/承担。
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：/。
20.6.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订且备案后 14 日内。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊： /
21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：政府征收、 征用、禁令，罢工、骚乱、非法集会，非合同一方造成的火灾、爆炸，飞行器坠毁、离子辐射或放射性污染，由于适用法律的变更或任何适用的后继法规的颁布导致本合同的履行不再合法。
不可抗力的等级范围约定：50 年一遇且经合同一方或双方以最大谨慎和最大努力仍不 能防止或合理避免、克服的的自然灾害或社会性突发事件。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（贰）种方式解决：
（壹）提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：/
24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：/
合同协议书
编号：
发包人（全称）： 北京市昌平区北七家镇人民政府 法 定 代 表 人： xx 法定注册地址： 北京市昌平区北七家镇 承包人（全称）： xx飞建筑装饰工程有限公司 法 定 代 表 人： 叶飞 法定注册地址： xxxxxxxxxxxxxx 0 x X x 0000 x
发包人为建设 昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目 （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称： 昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目 工程地点： 北京市昌平区北七家镇 工程内容： 本工程的建筑及景观、地下管线改造、电气工程改造等施工图纸所示的全 部工程。
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）
工程立项批准文号： CPCG-202109139099 资金来源： 政府投资 二、工程承包范围
承包范围： 本工程的建筑及景观、地下管线改造、电气工程改造等施工图纸所示的全 部工程。
详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。三、合同工期
计划开工日期： 2021 年 11 月 25 日计划竣工日期： 2022 年 02 月 23 日
工期总日历天数 90 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。四、质量标准
工程质量标准： 合格。
五、合同形式
本合同采用 工程量清单计价 合同形式。六、签约合同价
金额（大写）： xxx拾玖万捌仟捌佰伍拾xx贰角伍分 （人民币）
（小写）￥： 5598856.25 元
其中：安全xx施工费： 224055.70 元暂列金额（含税）： / 元专业工程暂估价（含税）： / 元
……
七、承包人项目经理：
姓名： xxx ；职称： 高级工程师 ；
身份证号： 441523198007186778 ；
建造师执业资格证书号： JZ00402053 ；
建造师注册证书号： x 1112014201427907 。建造师执业印章号： x 1112014201427907 。
安全生产考核合格证书号： 京建安 B（2015）0108562 。八、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件： 1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、合同条款专用部分；
5、合同条款通用部分；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 肆 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
中标通知书
投标函及投标函附录
附件二：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构 | 数 | 跨度 (米) | 设备安装内容 | 工程造价 (元) | 开工日期 | 竣 工日期 |
承包人提供的材料和工程设备一览表
序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货方式 | 交货地点 | 计划交货时间 | 备注 |
发包人提供的材料和工程设备一览表
序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货方式 | 交货地点 | 计划交货时间 | 备注 |
备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。
承包人履约保函
（发包人名称）：
鉴于你方作为发包人已经与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于
年 月 日签订了 （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 元
（大写）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指： 。
担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真：
年 月 日
备注：本承包人履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：支付担保格式
发包人支付保函
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于
年 月 日签订了 （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币 元
（大写： ）。二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的 支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届
满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指： 。
担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真：
年 月 日备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与承包人履约担保对等。
房屋建筑工程质量保修书
发包人： 北京市昌平区北七家镇人民政府 承包人： xx飞建筑装饰工程有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小 区底商环境改造项目 （工程名称）签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
保修内容：建筑及景观、地下管线改造、电气工程改造等本次施工范围内的项目
。二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 / 年；外窗工程为 2 年，外窗防渗漏为 2 年；
装修工程为 2 年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；其他项目保修期限约定如下：
/ 。
三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。
附件八：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人： 北京市昌平区北七家镇人民政府 承包人： xx飞建筑装饰工程有限公司
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作
32
第七章 技术标准和要求
1.1.1 本工程基本情况；
1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置：北京市昌平区北七家镇；
1.1.3 本工程招标范围为：本工程的建筑及景观、地下管线改造、电气工程改造等施工
图纸所示的全部工程，详见工程量清单。
1.1.4 质量等级达到合格标准。
1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径：满足施工条件；施工场地（现场）临时排污管径：满足施工条件；
施工场地（现场）临时雨水管径：满足施工条件；
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：满足施工条件。
1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：
1.2.3.1 本工程发包人不单独提供加工区和生活区等临建区域，由承包单位自行考虑，
费用应综合考虑至投标报价中，不另外计取。
现场地质及水文资料和信息数据：/
2.1.1 承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围：详见招标范围。
2.1.2 承包范围内的暂估价项目
2.1.2.3 上述暂估价项目与第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分：
/。
2.1.3 承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：/。
2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：/。
承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分：/。
2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：/。
有关本工程质量方面的特殊要求：/。
5.1 适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程:现行标准
6.1.2 在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（11）其他要求：/
6.1.18 安全防护方面的其他要求：
（1）工程总承包单位对建设工程安全防护、xx施工措施费用的使用负总责。施工单
位必须确保安全防护、xx施工措施费用专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、
xx施工措施项目费用清单备查。
（2）根据京建施[2005]802 号关于转发《建筑工程安全防护、xx施工措施费用及使
用管理规定》的通知以及京建发〔2016〕116 号文件投标方应当根据现行标准规范，结
合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、
xx施工措施，并按照招标文件要求结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全
防护、xx施工措施项目单独报价。投标人的安全防护、xx施工措施费（即安全x
x施工费）的报价，应当不低于《北京市建设工程计价依据-预算定额》中规定的费率。
（3）建筑工程施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44 号）
中的安全xx施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程
及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆
费、脚手架工程费组成。其中安全xx施工费由环境保护费、xx施工费、安全施工
费、临时设施费组成。
6.2.5 临时消防方面的其他要求：符合规范要求
6.3.6 临时用电方面的其他要求：/。
6.4.6 劳动保护方面的其他要求：/。
6.5.6 脚手架的其他要求：/。
6.6.2 施工安全措施计划内容包括：
（9）其他要求：/。
6.7.11 xx施工方面的其他要求：符合xx施工要求
6.8.10 环境保护方面的其他要求：/
6.9.1 施工环保措施计划内容应包括：
（15）其他要求：符合环保施工要求
7.7 突发治安事件紧急预案的要求：按属地公安机关的相关要求，设立安全保卫机构，
并组建安保队伍。
7.8 治安保卫管理方面的其他要求：建立健全应对突发事件、群体事件等的相关措施，
确保施工场地安全，保证施工正常进行。
8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和xx建筑物的保护：投标人需
在投标报价中充分考虑施工现场地上、地下设施和xx建筑物的保护，并在施工措施
中予以说明，待进场施工后需向发包人提供具体保护方案，经发包人及监理人确认后
实施。
8.4 地上、地下设施和xx建筑物的临时保护的其他要求：/。
9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：/。
10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：/。
10.1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：
序号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备注 |
1 | 无 | |||
2 | ||||
…… | ||||
10.1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为
10.2.1 本工程需要进口的材料和工程设备：/。
10.2.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：/。
11.1.7 有关进度报告的其他要求：/。
11.2.4 有关进度例会的其他要求：/。
12.1 本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：/。
12.3 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：按照国家和本市 现行规范标准规定执行。
12.4 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：按照国家和本市现行规范标准规定执行。
12.8 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：在北京市住建 委备案的具有相应资质质量检测单位。
13.7 关于计日工的其他约定：/。
其他约定内容：/。
15.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款第 18.2 款附上下列内容：
（8）其他要求：/。
承包人向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告和竣工图【四】套（竣工图费在
投标报价时考虑，结算时不再调整和追加费用），同时提供资料电子档一套。
第二节特殊技术标准和要求
1.材料和工程设备技术要求
1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：/ 。
上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。
1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：
序号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备注 |
1 | / | / | / | / |
2 | / | / | / |
1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为预拌。 2.特殊技术要求
2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：/。 3.新技术、新工艺和新材料
3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：/。
二、工程建设标准
一、关于分部分项工程技术规范的一般说明
除非设计文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。
本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求监理工程师予以澄清；除非监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高
的标准。
施工图所用规范如下：
类别 | 名称 | 编号 |
1 | 国家 建筑结构荷载规范 | GB50009-2012 |
2 | 混凝土结构设计规范 | GB50010-2010 |
3 | 建筑抗震设计规范 | GB50011-2010 |
4 | 建筑地基基础设计规范 | GB50007-2011 |
5 | 砌体结构设计规范 | GB50003-2011 |
6 | 工业建筑防腐蚀设计规范 | GB50046-2008 |
7 | 给排水工程构筑物结构设计规范 | GB50069-2002 |
8 | 建筑设计防火规范 | GB50016-2006 |
9 | 采暖通风与空气调节设计规范 | GB50019-2015 |
10 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB50116-1998 |
11 | 城市污水处理厂工程质量验收规范 | GB50334-2002 |
12 | 工程测量规范 | GB50026-2007 |
13 | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2008 |
14 | 建筑边坡工程技术规范 | GB50330-2013 |
15 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GB50119-2003 |
16 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
17 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB502039-2002 |
18 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 | GB13013-91 |
19 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 | GB/T1499.3-2012 |
20 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2011 |
21 | 钢结构工程施工质量验收规范 | GB50205-2001 |
22 | 工业金属管道工程施工规范 | GB50235-2010 |
23 | 地下防水工程施工质量验收规范 | GB50208-2011 |
24 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB50209-2010 |
25 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB50210-2001 |
26 | 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 | GB50212-2002 |
27 | 给水排水构筑物工程施工及验收规范 | GB50141-2008 |
28 | 建筑防雷设计规范 | GB50057-2010 |
29 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 |
30 | 工业金属管道工程施工及验收规范 | GB50235-2010 |
31 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 | GB50236-2011 |
32 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | GB50231-2009 |
33 | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 | GB50275-2010 |
34 | 国家 桥式和门式起重机制造及轨道安装规范 | GB/T10183-2005 |
35 | 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 | GB50185-2010 |
36 | 工业自动化仪表工程施工及验收规范 | GB50093-2002 |
37 | 自动化仪表工程质量检验评定标准 | GB50131-2007 |
包括但不限于如下规范、规程，以现行、有效的国家、地方及行业规范、标准和规程执行。
38 | 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范 | GBJ147-2010 |
39 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验 收规范 | GBJ148-2010 |
40 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GBJ149-2010 |
41 | 泡沫灭火器系统施工及验收规范 | GB50281-2006 |
42 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2011 |
43 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2011 |
44 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线及验收规范 | GB50171-2012 |
45 | 建设工程项目管理规范 | GB/T50326-2006 |
46 | 建设工程文件归档整理规范 | GB/T50328-2002 |
47 | 建设项目工程总承包管理规范 | GB/T50358-2005 |
48 | 屋面工程技术规范 | GB50345-2012 |
49 | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB50194-2014 |
50 | 建筑节能工程施工质量验收规范 | GB50411-2007 |
51 | 被动式低能耗建筑 | 16J908-8 |
52 | 行业 建筑地基处理技术规范 | JGJ79-2012 |
53 | 建筑变形测量规程 | JGJ/T8-2007 |
54 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-2011 |
55 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T23-2001 |
56 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ55-2011 |
57 | 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 | JGJ28-2012 |
58 | 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 | JGJ53-2011 |
59 | 混凝土拌和用水标准 | JGJ63-2006 |
60 | 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 | JGJ95-2011 |
61 | 砌筑砂浆配合比设计规程 | JGJ98-2010 |
62 | 建筑玻璃应用技术规程 | JGJ113-2009 |
63 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ104-2011 |
64 | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ18-2012 |
65 | 钢筋焊接接头实验方法标准 | JGJ/T27-2001 |
66 | 钢筋机械连接通用技术规程 | JGJ107-2010 |
67 | 建筑钢结构焊接技术规范 | JGJ81-2002 |
68 | 工程网络计划技术规程 | JGJ/T121-99 |
69 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ/46-2005 |
70 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2012 |
71 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-2016 |
72 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程（2002 版） | JGJ137-2001 |
73 | 地方 建筑工程施工技术管理规程 | DBJ/T01-80-2003 |
74 | 市政基础设施工程资料管理规程 | DB-808-2011 |
75 | 建筑工程资料管理规程 | DBJ01-71-2009 |
76 | 预防混凝土结构工程碱集料反应规程 | DBJ01-95-2005 |
77 | 地方 建筑内外墙涂料应用技术规程 | DBJ/T01-107-2006 |
78 | 厨房、厕浴间防水施工技术规程 | DBJ01-105-2006 |
79 | 预拌混凝土质量管理规程 | DB11/T385-2011 |
80 | 建设工程检测试验管理规程 | DB11/T386-2006 |
81 | 建筑施工测量技术规程 | DB11/T446-2007 |
82 | 公共建筑节能施工质量验收规程 | DB11/T510-2007 |
83 | 北京市建筑工程施工安全操作规程 | DBJ/T01-62-2002 |
84 | 建设工程安全监理规程 | DB11/382-2006 |
85 | 建设工程施工现场安全资料管理规程 | DB11/383-2006 |
86 | 协会 混凝土及预制混凝土构件质量控制规程 | CECS40:92 |
87 | 砂、石碱活性快速实验方法 | CECS48:96 |
88 | 给排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程 | CECS117:2000 |
89 | 混凝土碱含量限值标准 | CECS53:93 |
90 | 建筑排水用应聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程 | CECS94:2002 |
91 | 钢结构防火涂料应用技术规范 | CECS24:90 |
92 | 埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术规范 | CECS10:89 |
93 | 埋地聚乙烯给水管道工程技术规程 | CECS164:2004 |
2、依据的主要标准见下表：
序号 | 名称 | 编号 |
1 | 国家 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
2 | 混凝土质量控制标准 | GB50164-2011 |
3 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ107-2010 |
4 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | GB/T50080-2002 |
5 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | GB/T50081-2002 |
6 | 水泥比表面积测定方法（勃氏法） | GB8074-87 |
7 | 建筑施工厂界噪声限值 | GB12523-2011 |
8 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-2011 |
9 | 施工企业安全生产评价标准 | JGJ/T77-2010 |
10 | 建筑施工现场环境与卫生标准 | JGJ146-2004 |
11 | 地方 北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准 | DBJ/T01-69-2003 |
12 | 地方 北京市建筑长城杯工程质量评审标准 | DBJ/T01-70-2003 |
13 | 北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准 | DBJ/T01-72-2003 |
14 | 北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保 卫消防标准 | DBJ/T01-83-2003 |
3、依据的主要图集见下表：
序号 | 名称 | 编号 |
1 | 国家 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详 图 | 11G101-1 |
2 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（筏 形基础） | 11G101-3 |
3 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现 浇混凝土楼面与屋面板） | 11G101-1 |
4 | 建筑物抗震构造详图 | 03G329-1 |
5 | 蒸压加气混凝土砌块建筑构造 | 03J104 |
6 | 钢筋混凝土过梁 | 03G322-1 |
7 | 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 | 01J925-1 |
8 | 建筑设备施工安装图集 | 91SB |
9 | 建筑电气通用图集 | 92DQ |
10 | 钢套管配线安装 | 03D301-3 |
11 | 等电位联结安装 | 02D501 |
12 | 地方 建筑构造通用图集 | 08BJ 系列 |
13 | 北京市钢筋混凝土过梁图集 | 京 92G21 |
4、依据的主要法规见下表：
序号 | 名称 | 文号 |
1 | 国家 中华人民共和国建筑法 | 1997 年国家主席令第 91 号 |
2 | 中华人民共和国环境保护法 | 1989 年国家主席令第 22 号 |
3 | 建设工程质量管理条例 | 2000 年国务院令第 279 号 |
4 | 国家 建设工程安全生产管理条例 | 2002 年国务院令第 393 号 |
5 | 行业 建设工程施工现场管理规定 | 建设部令 1991 年第 15 号 |
6 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和 送检的规定 | 建建【2000】第 211 号 |
7 | 地方 北京市建设工程深基坑护坡桩设计、施工管理 规定 | 94 京建施字第 285 号 |
8 | 预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定 | 京建科【1999】230 号 |
9 | 《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检 制度的暂行规定》的通知 | 京建法【1997】172 号】 |
10 | 《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检 制度的暂行规定》的补充通知 | 京建法【1998】50 号 |
11 | 《北京市建设工程见证取样质量检测单位资质管理 规定》的通知 | 京建质【2001】229 号 |
注：其他规范、标准和规程均以最新标准执行
工程名称：昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 子目名称 | 除税金额 （元） | 含税金额 （元） | 备注 |
1 | 安全xx施工 | 205555.69 | 224055.7 | 明细详见表4.9-1 | |
2 | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 16273.84 | 17738.49 | 明细详见表4.9-2 | |
3 | 夜间施工费 | ||||
4 | 二次搬运费 | ||||
5 | 冬雨季施工费 | ||||
6 | 施工困难增加费 | ||||
7 | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费 | ||||
8 | 高台建筑增加费（高在2 M以上） | ||||
9 | 高台建筑增加费（高在5 M以上） | ||||
10 | 超高增加费（高在25～4 5M） | ||||
11 | 超高增加费（高在45M以上） | ||||
12 | 施工排水、降水费 | ||||
13 | 大型机械设备进出场及安拆 | ||||
14 | 赶工增加费 | ||||
15 | 非夜间施工增加费 | ||||
16 | 反季节栽植影响措施费 | ||||
17 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 | ||||
18 | 已完工程及设备保护费 | ||||
19 | 行车、行人干扰费 | ||||
合计 | 221829.53 | 241794.19 | |||
注： 1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全xx施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9- 2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全xx施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行201
8年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。
工程名称：昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 子目名称 | 除税金额（元） | 含税金额 （元） | 备注 | |||
实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） | 小计 （元） | |||||
1 | 管理目标等级（达标）对应的《图集 》标准内项目措施费 | 181266.04 | 14501.28 | 9788.37 | 205555.69 | 224055.7 | ||
1.1 | 安全施工费 | 40737.71 | 3259.02 | 2199.84 | 46196.57 | 50354.26 | ||
1.2 | xx施工费 | 29973.43 | 2397.87 | 1618.57 | 33989.87 | 37048.96 | ||
1.3 | 环境保护费 | 39603.18 | 3168.25 | 2138.57 | 44910 | 48951.9 | ||
1.4 | 临时设施费 | 70951.72 | 5676.14 | 3831.39 | 80459.25 | 87700.58 | ||
2 | 特殊安全xx施工措施费 | |||||||
2.1 | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 | |||||||
2.2 | 超过一定规模的危大工程对应的安全xx施工增加措施费 | |||||||
2.3 | 其他特殊安全xx施工措施费 | |||||||
合计 | 181266.04 | 14501.28 | 9788.37 | 205555.69 | 224055.7 | |||
注： 1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4
.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全xx施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全xx施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。
3. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
工程名称：昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目
第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 | 明细详见表4.10-1 | |
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - | 明细详见表4.10-2 | |
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表4.10-3 | ||
3 | 计日工 | 明细详见表4.10-4 | ||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表4.10-5 | ||
合计 | - | |||
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。
工程名称：昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目
暂列金额明细表
第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注 | ||
除税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） | ||||
1 | ||||||
合计 | ||||||
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。
工程名称：昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） | 备注 |
1 | 建筑及景观 | |||
1.1 | 建筑工程 | |||
1.1.1 | 1#楼 | |||
1.1.1.1 | 1#楼-装修工程 | |||
1.1.1.2 | 1#楼-电气工程 | |||
1.1.2 | 2#楼 | |||
1.1.2.1 | 2#楼-装修工程 | |||
1.1.2.2 | 2#楼-电气工程 | |||
1.1.3 | 11#楼 | |||
1.1.3.1 | 11#楼-装修工程 | |||
1.1.3.2 | 11#楼-电气工程 | |||
1.1.4 | 21#楼 | |||
1.1.4.1 | 21#楼-装修工程 | |||
1.1.4.2 | 21#楼-电气工程 | |||
1.1.5 | 22#楼 | |||
1.1.5.1 | 22#楼-装修工程 | |||
1.1.5.2 | 22#楼-电气工程 | |||
1.2 | 景观工程 | |||
1.2.1 | 庭院工程 | |||
1.2.2 | 绿化工程 | |||
2 | 地下管线改造 | |||
2.1 | 管线工程 | |||
2.2 | 道路工程 | |||
2.3 | 供水管线改移 | |||
2.4 | 燃气管线改移 | |||
2.5 | 电缆改移 | |||
3 | 电气工程改造 | |||
3.1 | 电气工程改造 | |||
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
工程名称：昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 | 备注 | |||
除税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） | 人+机占比 （%） | ||||
1 | |||||||
合计 | |||||||
注： 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（除税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全xx施工方案计算安全xx施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
工程名称：昌平区北七家镇基层治理类项目老旧小区底商环境改造项目 第 1 页 共 1 页
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
一 | 劳务（人工） | ||||
1 | |||||
人工小计 | |||||
二 | 材料 | ||||
1 | |||||
材料小计 | |||||
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括规费和税金）在内的固定百分比： | % | ||||
三 | 施工机械 | ||||
1 | |||||
施工机械小计 | |||||
总 计 | |||||
注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。
项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额(元) | |
1 | ||||||
合 计 | ||||||
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | |
1 | 规费 | 195923.85 | |||
1.1 | 项目：安全文明施工费规费 | 项目安全文明施工人工费 | 47129.17 | 23.07 | 10872.7 |
1.2 | 项目：计日工规费 | 项目计日工人工费规费 | 0 | 0 | |
1.3 | 建筑及景观 | 133293.77 | |||
1.3.1 | 建筑工程 | 102194.73 | |||
1.3.1.1 | 1#楼 | 19715.28 | |||
1.3.1.1.1 | 1#楼-装修工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 72316.25 | 23.07 | 16683.36 |
1.3.1.1.2 | 1#楼-电气工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 13142.26 | 23.07 | 3031.92 |
1.3.1.2 | 2#楼 | 17694.25 | |||
1.3.1.2.1 | 2#楼-装修工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 63555.85 | 23.07 | 14662.33 |
1.3.1.2.2 | 2#楼-电气工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 13142.26 | 23.07 | 3031.92 |
1.3.1.3 | 11#楼 | 17973.46 | |||
1.3.1.3.1 | 11#楼-装修工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 63033.01 | 23.07 | 14541.72 |
1.3.1.3.2 | 11#楼-电气工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 14875.33 | 23.07 | 3431.74 |
1.3.1.4 | 21#楼 | 25147.49 | |||
1.3.1.4.1 | 21#楼-装修工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 92474.86 | 23.07 | 21333.95 |
1.3.1.4.2 | 21#楼-电气工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 16530.3 | 23.07 | 3813.54 |
1.3.1.5 | 22#楼 | 21664.25 | |||
1.3.1.5.1 | 22#楼-装修工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 77510.83 | 23.07 | 17881.75 |
1.3.1.5.2 | 22#楼-电气工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 16395.77 | 23.07 | 3782.5 |
1.3.2 | 景观工程 | 31099.04 | |||
1.3.2.1 | 庭院工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 101722.45 | 18.55 | 18869.51 |
1.3.2.2 | 绿化工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 65927.36 | 18.55 | 12229.53 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
1.4 | 地下管线改造 | 49837.01 | |||
1.4.1 | 管线工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 102694.84 | 21.72 | 22305.32 |
1.4.2 | 道路工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 35180.72 | 21.72 | 7641.25 |
1.4.3 | 供水管线改移 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 44912.32 | 21.72 | 9754.96 |
1.4.4 | 燃气管线改移 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 41534.04 | 21.72 | 9021.19 |
1.4.5 | 电缆改移 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 5852.35 | 19.04 | 1114.29 |
1.5 | 电气工程改造 | 1920.37 | |||
1.5.1 | 电气工程改造 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 | 8324.08 | 23.07 | 1920.37 |
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目 +其他项目+规费 | 5136565.37 | 9 | 462290.88 |
合计 | 658214.73 | ||||
单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | ||
暂估价 （元） | 弃土或渣土运输和消纳费 （元） | |||
1 | 分部分项工程 | 2965948.65 | 45091.83 | |
1.1 | 建筑工程 | 2092262.12 | 8385.48 | |
1.1.1 | 1#楼 | 429252.62 | 1676.16 | |
1.1.1.1 | 1#楼-装修工程 | 366249.55 | 1676.16 | |
1.1.1.2 | 1#楼-电气工程 | 63003.07 | ||
1.1.2 | 2#楼 | 425564.67 | 1676.16 | |
1.1.2.1 | 2#楼-装修工程 | 362561.6 | 1676.16 | |
1.1.2.2 | 2#楼-电气工程 | 63003.07 | ||
1.1.3 | 11#楼 | 319765.89 | 1677.72 | |
1.1.3.1 | 11#楼-装修工程 | 252993.9 | 1677.72 | |
1.1.3.2 | 11#楼-电气工程 | 66771.99 | ||
1.1.4 | 21#楼 | 460268.94 | 1677.72 | |
1.1.4.1 | 21#楼-装修工程 | 388097.59 | 1677.72 | |
1.1.4.2 | 21#楼-电气工程 | 72171.35 | ||
1.1.5 | 22#楼 | 457410 | 1677.72 | |
1.1.5.1 | 22#楼-装修工程 | 385995.22 | 1677.72 | |
1.1.5.2 | 22#楼-电气工程 | 71414.78 | ||
1.2 | 景观工程 | 873686.53 | 36706.35 | |
1.2.1 | 庭院工程 | 517675.18 | 36706.35 | |
1.2.2 | 绿化工程 | 356011.35 | ||
2 | 单价措施项目 | 3787.2 | ||
2.1 | 建筑工程 | |||
2.1.1 | 1#楼 | |||
2.1.1.1 | 1#楼-装修工程 | |||
2.1.1.2 | 1#楼-电气工程 | |||
2.1.2 | 2#楼 | |||
2.1.2.1 | 2#楼-装修工程 | |||
2.1.2.2 | 2#楼-电气工程 | |||
2.1.3 | 11#楼 | |||
2.1.3.1 | 11#楼-装修工程 | |||
2.1.3.2 | 11#楼-电气工程 | |||
2.1.4 | 21#楼 | |||
2.1.4.1 | 21#楼-装修工程 | |||
2.1.4.2 | 21#楼-电气工程 | |||
工程名称：建筑及景观 第 2 页 共 2 页
2.1.5 | 22#楼 | |||
2.1.5.1 | 22#楼-装修工程 | |||
2.1.5.2 | 22#楼-电气工程 | |||
2.2 | 景观工程 | 3787.2 | ||
2.2.1 | 庭院工程 | 3787.2 | ||
2.2.2 | 绿化工程 | |||
合 计 | 2969735.85 | 45091.83 | ||
工程名称：建筑工程 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | |
暂估价 （元） | 弃土或渣土运输和消纳费 （元） | |||
1 | 分部分项工程 | 2092262.12 | 8385.48 | |
1.1 | 1#楼 | 429252.62 | 1676.16 | |
1.1.1 | 1#楼-装修工程 | 366249.55 | 1676.16 | |
1.1.2 | 1#楼-电气工程 | 63003.07 | ||
1.2 | 2#楼 | 425564.67 | 1676.16 | |
1.2.1 | 2#楼-装修工程 | 362561.6 | 1676.16 | |
1.2.2 | 2#楼-电气工程 | 63003.07 | ||
1.3 | 11#楼 | 319765.89 | 1677.72 | |
1.3.1 | 11#楼-装修工程 | 252993.9 | 1677.72 | |
1.3.2 | 11#楼-电气工程 | 66771.99 | ||
1.4 | 21#楼 | 460268.94 | 1677.72 | |
1.4.1 | 21#楼-装修工程 | 388097.59 | 1677.72 | |
1.4.2 | 21#楼-电气工程 | 72171.35 | ||
1.5 | 22#楼 | 457410 | 1677.72 | |
1.5.1 | 22#楼-装修工程 | 385995.22 | 1677.72 | |
1.5.2 | 22#楼-电气工程 | 71414.78 | ||
2 | 单价措施项目 | |||
2.1 | 1#楼 | |||
2.1.1 | 1#楼-装修工程 | |||
2.1.2 | 1#楼-电气工程 | |||
2.2 | 2#楼 | |||
2.2.1 | 2#楼-装修工程 | |||
2.2.2 | 2#楼-电气工程 | |||
2.3 | 11#楼 | |||
2.3.1 | 11#楼-装修工程 | |||
2.3.2 | 11#楼-电气工程 | |||
2.4 | 21#楼 | |||
2.4.1 | 21#楼-装修工程 | |||
2.4.2 | 21#楼-电气工程 | |||
2.5 | 22#楼 | |||
2.5.1 | 22#楼-装修工程 | |||
2.5.2 | 22#楼-电气工程 | |||
合 计 | 2092262.12 | 8385.48 | ||
工程名称：1#楼 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | |
暂估价 （元） | 弃土或渣土运输和消纳费 （元） | |||
1 | 分部分项工程 | 429252.62 | 1676.16 | |
1.1 | 1#楼-装修工程 | 366249.55 | 1676.16 | |
1.2 | 1#楼-电气工程 | 63003.07 | ||
2 | 单价措施项目 | |||
2.1 | 1#楼-装修工程 | |||
2.2 | 1#楼-电气工程 | |||
合 计 | 429252.62 | 1676.16 | ||
工程名称：1#楼-装修工程 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 366249.55 | |
1.1 | 地面工程 | 105976.65 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 1145.44 | |
1.2 | 门窗工程 | 49741.85 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 墙面工程 | 20927.15 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 530.72 | |
1.4 | 顶面工程 | 101762.24 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 主题墙 | 11266.11 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.6 | 家具、小品 | 76575.55 | |
1.6.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 366249.55 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
地面工程 | 105976.65 | |||||||
1 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.面层材料品种:面砖楼地面拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 313.27 | 30.52 | 9561 | |
2 | 911209002001 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:80mm厚C15预拌混凝土 | m3 | 25.06 | 711.07 | 17819.41 | |
3 | 911209002002 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:50厚C20细石混凝土 | m3 | 15.66 | 716.8 | 11225.09 | |
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10 | t | 0.69 | 9138.3 | 6305.43 | |
5 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型:20mmDS砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆类型:5厚DTA砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚铺地砖 4.嵌缝材料种类:DTG 砂浆擦缝 | m2 | 313.27 | 194.93 | 61065.72 | |
分部小计 | 105976.65 | |||||||
门窗工程 | 49741.85 | |||||||
6 | 911507001001 | 金属窗拆除 | 1.窗类型:钢窗拆除 | 樘 | 23 | 46.8 | 1076.4 | |
7 | 911507010001 | 金属窗安装 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 30.15 | 509.72 | 15368.06 | |
8 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.门类型:金属门拆除 | 樘 | 13 | 54.43 | 707.59 | |
9 | 911502010001 | 金属(塑钢)门安装 | 1.门类型:铝合金平开门 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 44.85 | 726.64 | 32589.8 | |
分部小计 | 49741.85 | |||||||
墙面工程 | 20927.15 | |||||||
10 | 911301001001 | 墙面抹灰铲除 | 1.装饰面材料种类:水泥砂浆面层拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 193.53 | 17.8 | 3444.83 | |
本页小计 | 159163.33 | |||||||
工程名称：1#楼-装修工程 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
11 | 911301003001 | 墙面一般抹灰新做 | 1.底层厚度、砂浆类型:12mmDPM10-HR砂 浆 2.面层厚度、砂浆类型:6mmDPM15-HR砂浆 | m2 | 193.53 | 39.65 | 7673.46 | |
12 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.腻子种类:2mm耐水腻子 2.涂料品种、遍数: 白色乳胶漆 | m2 | 382.71 | 25.63 | 9808.86 | |
分部小计 | 20927.15 | |||||||
顶面工程 | 101762.24 | |||||||
13 | 911402004001 | 格栅吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:金属花格栅吊顶 | m2 | 304.65 | 334.03 | 101762.24 | |
分部小计 | 101762.24 | |||||||
主题墙 | 11266.11 | |||||||
14 | 911307003001 | 墙饰面新做 | 1.面层材料品种、规格、颜色:金属铁网主题墙 | m2 | 15.59 | 722.65 | 11266.11 | |
分部小计 | 11266.11 | |||||||
家具、小品 | 76575.55 | |||||||
15 | 011501019001 | 书架 | 1.名称:书架 2.材料种类、规格:2 000*1000*400 | m | 8 | 1853.43 | 14827.44 | |
16 | AB-001 | 植物种植箱 | 1.名称:植物种植箱 | m | 31.2 | 1720.36 | 53675.23 | |
17 | 050305010001 | 塑料、铁艺、金属椅 | 1.座椅规格、颜色: 成品座椅 | 个 | 4 | 2018.22 | 8072.88 | |
分部小计 | 76575.55 | |||||||
措施项目 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | 207086.22 | |||||||
合 计 | 366249.55 | |||||||
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 63003.07 | |
1.1 | 配电箱 | 3531.99 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.2 | 电缆 | 28086.21 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 防雷接地 | 2089.93 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.4 | 照明系统 | 14417.62 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 应急照明疏散 | 14877.32 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 63003.07 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
配电箱 | 3531.99 | |||||||
1 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:暗装 4.回路数:12回路 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 台 | 1 | 2247.58 | 2247.58 | |
2 | 930209002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电箱调试 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 路 | 1 | 1284.41 | 1284.41 | |
分部小计 | 3531.99 | |||||||
电缆 | 28086.21 | |||||||
3 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.敷设方式:穿导管敷设 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 233.2 | 78.38 | 18278.22 | |
4 | 930206010001 | 电力电缆头制作 、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 1 | 223.67 | 223.67 | |
5 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.配置形式:地下埋设 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 229.95 | 41.68 | 9584.32 | |
分部小计 | 28086.21 | |||||||
防雷接地 | 2089.93 | |||||||
本页小计 | 31618.2 | |||||||
工程名称：1#楼-电气工程 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
6 | 930207001001 | 接地极制作、安装 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 根 | 6 | 195.25 | 1171.5 | |
7 | 930207003001 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:避雷引下线 2.接地母线材质、规格:扁钢、40*4mm 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 9.75 | 51.23 | 499.49 | |
8 | 930209005001 | 接地装置 | 1.名称:接地极 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 组 | 2 | 209.47 | 418.94 | |
分部小计 | 2089.93 | |||||||
照明系统 | 14417.62 | |||||||
9 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:单管LED直管灯 2.规格:1.8米 3.安装形式:管吊安装 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 34 | 172.68 | 5871.12 | |
10 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:暗装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 2 | 34.2 | 68.4 | |
11 | 930210003002 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 167.39 | 29.72 | 4974.83 | |
本页小计 | 13004.28 | |||||||
工程名称：1#楼-电气工程 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
12 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 505.46 | 5.5 | 2780.03 | |
13 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 36 | 20.09 | 723.24 | |
分部小计 | 14417.62 | |||||||
应急照明疏散 | 14877.32 | |||||||
14 | 930211012001 | 标志灯安装 | 1.名称:事故照明灯 （自带蓄电池） 2.规格:2×5W 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 20 | 115.88 | 2317.6 | |
15 | 930211012002 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （单向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 18 | 100.73 | 1813.14 | |
16 | 930211012003 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （双向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 2 | 100.73 | 201.46 | |
17 | 930210003003 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 210.05 | 29.72 | 6242.69 | |
18 | 930210011002 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 636.15 | 5.5 | 3498.83 | |
本页小计 | 17576.99 | |||||||
工程名称：1#楼-电气工程 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
19 | 930210015002 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 40 | 20.09 | 803.6 | |
分部小计 | 14877.32 | |||||||
措施项目 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | 803.6 | |||||||
合 计 | 63003.07 | |||||||
工程名称：2#楼 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | |
暂估价 （元） | 弃土或渣土运输和消纳费 （元） | |||
1 | 分部分项工程 | 425564.67 | 1676.16 | |
1.1 | 2#楼-装修工程 | 362561.6 | 1676.16 | |
1.2 | 2#楼-电气工程 | 63003.07 | ||
2 | 单价措施项目 | |||
2.1 | 2#楼-装修工程 | |||
2.2 | 2#楼-电气工程 | |||
合 计 | 425564.67 | 1676.16 | ||
工程名称：2#楼-装修工程 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 362561.6 | |
1.1 | 地面工程 | 105976.65 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 1145.44 | |
1.2 | 门窗工程 | 49741.85 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 墙面工程 | 20927.15 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 530.72 | |
1.4 | 顶面工程 | 101762.24 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 主题墙 | 11266.11 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.6 | 家具、小品 | 72887.6 | |
1.6.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 362561.6 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
地面工程 | 105976.65 | |||||||
1 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.面层材料品种:面砖楼地面拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 313.27 | 30.52 | 9561 | |
2 | 911209002001 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:80mm厚C15预拌混凝土 | m3 | 25.06 | 711.07 | 17819.41 | |
3 | 911209002002 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:50厚C20细石混凝土 | m3 | 15.66 | 716.8 | 11225.09 | |
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10 | t | 0.69 | 9138.3 | 6305.43 | |
5 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型:20mmDS砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆类型:5厚DTA砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚铺地砖 4.嵌缝材料种类:DTG 砂浆擦缝 | m2 | 313.27 | 194.93 | 61065.72 | |
分部小计 | 105976.65 | |||||||
门窗工程 | 49741.85 | |||||||
6 | 911507001001 | 金属窗拆除 | 1.窗类型:钢窗拆除 | 樘 | 23 | 46.8 | 1076.4 | |
7 | 911507010001 | 金属窗安装 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 30.15 | 509.72 | 15368.06 | |
8 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.门类型:金属门拆除 | 樘 | 13 | 54.43 | 707.59 | |
9 | 911502010001 | 金属(塑钢)门安装 | 1.门类型:铝合金平开门 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 44.85 | 726.64 | 32589.8 | |
分部小计 | 49741.85 | |||||||
墙面工程 | 20927.15 | |||||||
10 | 911301001001 | 墙面抹灰铲除 | 1.装饰面材料种类:水泥砂浆面层拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 193.53 | 17.8 | 3444.83 | |
本页小计 | 159163.33 | |||||||
工程名称：2#楼-装修工程 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
11 | 911301003001 | 墙面一般抹灰新做 | 1.底层厚度、砂浆类型:12mmDPM10-HR砂 浆 2.面层厚度、砂浆类型:6mmDPM15-HR砂浆 | m2 | 193.53 | 39.65 | 7673.46 | |
12 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.腻子种类:2mm耐水腻子 2.涂料品种、遍数: 白色乳胶漆 | m2 | 382.71 | 25.63 | 9808.86 | |
分部小计 | 20927.15 | |||||||
顶面工程 | 101762.24 | |||||||
13 | 911402004001 | 格栅吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:金属花格栅吊顶 | m2 | 304.65 | 334.03 | 101762.24 | |
分部小计 | 101762.24 | |||||||
主题墙 | 11266.11 | |||||||
14 | 911307003001 | 墙饰面新做 | 1.面层材料品种、规格、颜色:金属铁网主题墙 | m2 | 15.59 | 722.65 | 11266.11 | |
分部小计 | 11266.11 | |||||||
家具、小品 | 72887.6 | |||||||
15 | 011501019001 | 休息区及绿植 | 1.名称:休息区及绿植 2.材料种类、规格:1 100*3260*800 | 个 | 5 | 8555.98 | 42779.9 | |
16 | AB-002 | 碳化木凳 | 1.名称:碳化木凳 | m2 | 9 | 1530.9 | 13778.1 | |
17 | 050305010001 | 塑料、铁艺、金属椅 | 1.座椅规格、颜色: 桌椅组合 | 个 | 18 | 907.2 | 16329.6 | |
分部小计 | 72887.6 | |||||||
措施项目 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | 203398.27 | |||||||
合 计 | 362561.6 | |||||||
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 63003.07 | |
1.1 | 配电箱 | 3531.99 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.2 | 电缆 | 28086.21 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 防雷接地 | 2089.93 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.4 | 照明系统 | 14417.62 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 应急照明疏散 | 14877.32 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 63003.07 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
配电箱 | 3531.99 | |||||||
1 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:暗装 4.回路数:12回路 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 台 | 1 | 2247.58 | 2247.58 | |
2 | 930209002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电箱调试 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 路 | 1 | 1284.41 | 1284.41 | |
分部小计 | 3531.99 | |||||||
电缆 | 28086.21 | |||||||
3 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.敷设方式:穿导管敷设 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 233.2 | 78.38 | 18278.22 | |
4 | 930206010001 | 电力电缆头制作 、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 1 | 223.67 | 223.67 | |
5 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.配置形式:地下埋设 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 229.95 | 41.68 | 9584.32 | |
分部小计 | 28086.21 | |||||||
防雷接地 | 2089.93 | |||||||
本页小计 | 31618.2 | |||||||
工程名称：2#楼-电气工程 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
6 | 930207001001 | 接地极制作、安装 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 根 | 6 | 195.25 | 1171.5 | |
7 | 930207003001 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:避雷引下线 2.接地母线材质、规格:扁钢、40*4mm 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 9.75 | 51.23 | 499.49 | |
8 | 930209005001 | 接地装置 | 1.名称:接地极 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 组 | 2 | 209.47 | 418.94 | |
分部小计 | 2089.93 | |||||||
照明系统 | 14417.62 | |||||||
9 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:单管LED直管灯 2.规格:1.8米 3.安装形式:管吊安装 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 34 | 172.68 | 5871.12 | |
10 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:暗装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 2 | 34.2 | 68.4 | |
11 | 930210003002 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 167.39 | 29.72 | 4974.83 | |
本页小计 | 13004.28 | |||||||
工程名称：2#楼-电气工程 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
12 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 505.46 | 5.5 | 2780.03 | |
13 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 36 | 20.09 | 723.24 | |
分部小计 | 14417.62 | |||||||
应急照明疏散 | 14877.32 | |||||||
14 | 930211012001 | 标志灯安装 | 1.名称:事故照明灯 （自带蓄电池） 2.规格:2×5W 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 20 | 115.88 | 2317.6 | |
15 | 930211012002 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （单向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 18 | 100.73 | 1813.14 | |
16 | 930211012003 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （双向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 2 | 100.73 | 201.46 | |
17 | 930210003003 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 210.05 | 29.72 | 6242.69 | |
18 | 930210011002 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 636.15 | 5.5 | 3498.83 | |
本页小计 | 17576.99 | |||||||
工程名称：2#楼-电气工程 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
19 | 930210015002 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 40 | 20.09 | 803.6 | |
分部小计 | 14877.32 | |||||||
措施项目 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | 803.6 | |||||||
合 计 | 63003.07 | |||||||
工程名称：11#楼 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | |
暂估价 （元） | 弃土或渣土运输和消纳费 （元） | |||
1 | 分部分项工程 | 319765.89 | 1677.72 | |
1.1 | 11#楼-装修工程 | 252993.9 | 1677.72 | |
1.2 | 11#楼-电气工程 | 66771.99 | ||
2 | 单价措施项目 | |||
2.1 | 11#楼-装修工程 | |||
2.2 | 11#楼-电气工程 | |||
合 计 | 319765.89 | 1677.72 | ||
工程名称：11#楼-装修工程 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 252993.9 | |
1.1 | 地面工程 | 114942.29 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 1240.73 | |
1.2 | 门窗工程 | 41097.52 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 墙面工程 | 17227.6 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 436.99 | |
1.4 | 顶面工程 | 25559.34 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 主题墙 | 11266.11 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.6 | 家具、小品 | 42901.04 | |
1.6.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 252993.9 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
地面工程 | 114942.29 | |||||||
1 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.面层材料品种:面砖楼地面拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 339.33 | 30.52 | 10356.35 | |
2 | 911209002001 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:80mm厚C15预拌混凝土 | m3 | 27.15 | 711.07 | 19305.55 | |
3 | 911209002002 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:50厚C20细石混凝土 | m3 | 16.97 | 716.8 | 12164.1 | |
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: φ10 | t | 0.75 | 9138.32 | 6853.74 | |
5 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.找平层厚度、砂浆类型:20mmDS砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆类型:5厚DTA砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚铺地砖 4.嵌缝材料种类:DTG 砂浆擦缝 | m2 | 339.93 | 194.93 | 66262.55 | |
分部小计 | 114942.29 | |||||||
门窗工程 | 41097.52 | |||||||
6 | 911507001001 | 金属窗拆除 | 1.窗类型:钢窗拆除 | 樘 | 6 | 46.8 | 280.8 | |
7 | 911507010001 | 金属窗安装 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 18.9 | 509.72 | 9633.71 | |
8 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.门类型:金属门拆除 | 樘 | 11 | 54.43 | 598.73 | |
9 | 911502010001 | 金属(塑钢)门安装 | 1.门类型:铝合金平开门 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 42.09 | 726.64 | 30584.28 | |
分部小计 | 41097.52 | |||||||
墙面工程 | 17227.6 | |||||||
10 | 911301001001 | 墙面抹灰铲除 | 1.装饰面材料种类:水泥砂浆面层拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 159.35 | 17.8 | 2836.43 | |
本页小计 | 158876.24 | |||||||
工程名称：11#楼-装修工程 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
11 | 911301003001 | 墙面一般抹灰新做 | 1.底层厚度、砂浆类型:12mmDPM10-HR砂 浆 2.面层厚度、砂浆类型:6mmDPM15-HR砂浆 | m2 | 159.35 | 39.65 | 6318.23 | |
12 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.腻子种类:2mm耐水腻子 2.涂料品种、遍数: 白色乳胶漆 | m2 | 314.98 | 25.63 | 8072.94 | |
分部小计 | 17227.6 | |||||||
顶面工程 | 25559.34 | |||||||
13 | 911609007001 | 天棚喷刷涂料新做 | 1.基层类型:天棚 2.涂料品种、遍数: 喷涂防火涂料 | m2 | 339.93 | 75.19 | 25559.34 | |
分部小计 | 25559.34 | |||||||
主题墙 | 11266.11 | |||||||
14 | 911307003001 | 墙饰面新做 | 1.面层材料品种、规格、颜色:金属铁网主题墙 | m2 | 15.59 | 722.65 | 11266.11 | |
分部小计 | 11266.11 | |||||||
家具、小品 | 42901.04 | |||||||
15 | 011501019002 | 植物架 | 1.名称:植物架 | m | 31.2 | 1039.74 | 32439.89 | |
16 | AB-003 | 帐篷 | 1.名称:帐篷 | m2 | 20.5 | 510.3 | 10461.15 | |
分部小计 | 42901.04 | |||||||
措施项目 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | 94117.66 | |||||||
合 计 | 252993.9 | |||||||
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 66771.99 | |
1.1 | 配电箱 | 3531.99 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.2 | 电缆 | 27830.16 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 防雷接地 | 2126.82 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.4 | 照明系统 | 23616.27 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 应急照明疏散 | 9666.75 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 66771.99 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
配电箱 | 3531.99 | |||||||
1 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:暗装 4.回路数:12回路 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 台 | 1 | 2247.58 | 2247.58 | |
2 | 930209002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电箱调试 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 路 | 1 | 1284.41 | 1284.41 | |
分部小计 | 3531.99 | |||||||
电缆 | 27830.16 | |||||||
3 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.敷设方式:穿导管敷设 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 231.05 | 78.38 | 18109.7 | |
4 | 930206010001 | 电力电缆头制作 、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 1 | 223.67 | 223.67 | |
5 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.配置形式:地下埋设 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 227.85 | 41.68 | 9496.79 | |
分部小计 | 27830.16 | |||||||
防雷接地 | 2126.82 | |||||||
本页小计 | 31362.15 | |||||||
工程名称：11#楼-电气工程 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
6 | 930207001001 | 接地极制作、安装 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 根 | 6 | 195.25 | 1171.5 | |
7 | 930207003001 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:避雷引下线 2.接地母线材质、规格:扁钢、40*4mm 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 10.47 | 51.23 | 536.38 | |
8 | 930209005001 | 接地装置 | 1.名称:接地极 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 组 | 2 | 209.47 | 418.94 | |
分部小计 | 2126.82 | |||||||
照明系统 | 23616.27 | |||||||
9 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:筒灯 2.型号:1×11W 3.安装形式:嵌入式 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 88 | 110.25 | 9702 | |
10 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:暗装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 4 | 34.2 | 136.8 | |
11 | 930210003002 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 275.96 | 29.72 | 8201.53 | |
12 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 831.17 | 5.5 | 4571.44 | |
本页小计 | 24738.59 | |||||||
工程名称：11#楼-电气工程 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
13 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 50 | 20.09 | 1004.5 | |
分部小计 | 23616.27 | |||||||
应急照明疏散 | 9666.75 | |||||||
14 | 930211012001 | 标志灯安装 | 1.名称:事故照明灯 （自带蓄电池） 2.规格:2×5W 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 14 | 115.88 | 1622.32 | |
15 | 930211012002 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （单向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 12 | 100.73 | 1208.76 | |
16 | 930211012003 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （双向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 2 | 100.73 | 201.46 | |
17 | 930210003003 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 134.92 | 29.72 | 4009.82 | |
18 | 930210011002 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 407.76 | 5.5 | 2242.68 | |
19 | 930210015002 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 19 | 20.09 | 381.71 | |
分部小计 | 9666.75 | |||||||
措施项目 | ||||||||
本页小计 | 10671.25 | |||||||
工程名称：11#楼-电气工程 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | 66771.99 | |||||||
工程名称：21#楼 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | |
暂估价 （元） | 弃土或渣土运输和消纳费 （元） | |||
1 | 分部分项工程 | 460268.94 | 1677.72 | |
1.1 | 21#楼-装修工程 | 388097.59 | 1677.72 | |
1.2 | 21#楼-电气工程 | 72171.35 | ||
2 | 单价措施项目 | |||
2.1 | 21#楼-装修工程 | |||
2.2 | 21#楼-电气工程 | |||
合 计 | 460268.94 | 1677.72 | ||
工程名称：21#楼-装修工程 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 388097.59 | |
1.1 | 地面工程 | 115390.57 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 1240.73 | |
1.2 | 门窗工程 | 57927.75 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 墙面工程 | 16538.66 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | 436.99 | |
1.4 | 顶面工程 | 138905.74 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 主题墙 | 11266.11 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.6 | 家具、小品 | 48068.76 | |
1.6.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 388097.59 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
地面工程 | 115390.57 | |||||||
1 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.面层材料品种:面砖楼地面拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 339.33 | 30.52 | 10356.35 | |
2 | 911209002001 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:80mm厚C15预拌混凝土 | m3 | 27.15 | 711.07 | 19305.55 | |
3 | 911209002002 | 楼地面垫层新做 | 1.垫层材料种类、厚度、规格:40厚C20细石混凝土 | m3 | 13.57 | 716.8 | 9726.98 | |
4 | 911201008001 | 自流平楼地面新做 | 1.面层材料种类:环氧地面漆自流平涂料 | m2 | 339.93 | 93.73 | 31861.64 | |
5 | 911203003001 | 橡胶楼地面新做 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚橡胶楼地面 | m2 | 339.33 | 130.08 | 44140.05 | |
分部小计 | 115390.57 | |||||||
门窗工程 | 57927.75 | |||||||
6 | 911507001001 | 金属窗拆除 | 1.窗类型:钢窗拆除 | 樘 | 15 | 46.8 | 702 | |
7 | 911507010001 | 金属窗安装 | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 34.05 | 509.72 | 17355.97 | |
8 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.门类型:金属门拆除 | 樘 | 14 | 54.43 | 762.02 | |
9 | 911502010001 | 金属(塑钢)门安装 | 1.门类型:铝合金平开门 2.后塞口类型:填充剂 | m2 | 53.82 | 726.64 | 39107.76 | |
分部小计 | 57927.75 | |||||||
墙面工程 | 16538.66 | |||||||
10 | 911301001001 | 墙面抹灰铲除 | 1.装饰面材料种类:水泥砂浆面层拆除 2.渣土运输:运距15 KM | m2 | 159.35 | 17.8 | 2836.43 | |
11 | 911301003001 | 墙面一般抹灰新做 | 1.底层厚度、砂浆类型:12mmDPM10-HR砂 浆 2.面层厚度、砂浆类型:6mmDPM15-HR砂浆 | m2 | 159.35 | 39.65 | 6318.23 | |
本页小计 | 182472.98 | |||||||
工程名称：21#楼-装修工程 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
12 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.腻子种类:2mm耐水腻子 2.涂料品种、遍数: 白色乳胶漆 | m2 | 288.1 | 25.63 | 7384 | |
分部小计 | 16538.66 | |||||||
顶面工程 | 138905.74 | |||||||
13 | 911609007001 | 天棚喷刷涂料新做 | 1.基层类型:天棚 2.涂料品种、遍数: 喷涂防火涂料 | m2 | 339.93 | 75.19 | 25559.34 | |
14 | 911402004001 | 格栅吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U形轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝方格栅吊顶、1 00*100*50 | m2 | 339.33 | 334.03 | 113346.4 | |
分部小计 | 138905.74 | |||||||
主题墙 | 11266.11 | |||||||
15 | 911307003001 | 墙饰面新做 | 1.面层材料品种、规格、颜色:金属铁网主题墙 | m2 | 15.59 | 722.65 | 11266.11 | |
分部小计 | 11266.11 | |||||||
家具、小品 | 48068.76 | |||||||
16 | AB-005 | 蹦蹦床 | 1.名称:蹦蹦床 | 套 | 3 | 793.8 | 2381.4 | |
17 | AB-006 | 树池休息凳 | 1.名称:树池休息凳 | 套 | 2 | 8556 | 17112 | |
18 | AB-007 | 秋千 | 1.名称:秋千 | 套 | 2 | 1360.8 | 2721.6 | |
19 | AB-008 | 攀爬架 | 1.名称:攀爬架 | 套 | 1 | 1701 | 1701 | |
20 | AB-009 | 爬梯攀爬 | 1.名称:爬梯攀爬 | 套 | 1 | 8505 | 8505 | |
21 | AB-004 | 植物种植箱 | 1.名称:植物种植箱 | m | 12 | 1303.98 | 15647.76 | |
分部小计 | 48068.76 | |||||||
措施项目 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | 205624.61 | |||||||
合 计 | 388097.59 | |||||||
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
1 | 分部分项工程 | 72171.35 | |
1.1 | 配电箱 | 3531.99 | |
1.1.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.2 | 电缆 | 28488.67 | |
1.2.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.3 | 防雷接地 | 2126.82 | |
1.3.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.4 | 照明系统 | 26869.92 | |
1.4.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
1.5 | 应急照明疏散 | 11153.95 | |
1.5.1 | 其中：弃土或渣土运输和消纳费 | ||
2 | 单价措施项目 | ||
合 计 | 72171.35 | ||
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
配电箱 | 3531.99 | |||||||
1 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:暗装 4.回路数:12回路 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 台 | 1 | 2247.58 | 2247.58 | |
2 | 930209002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电箱调试 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 路 | 1 | 1284.41 | 1284.41 | |
分部小计 | 3531.99 | |||||||
电缆 | 28488.67 | |||||||
3 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.敷设方式:穿导管敷设 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 236.58 | 78.38 | 18543.14 | |
4 | 930206010001 | 电力电缆头制作 、安装 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZYJY22-5* 16mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 1 | 223.67 | 223.67 | |
5 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.配置形式:地下埋设 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 233.25 | 41.68 | 9721.86 | |
分部小计 | 28488.67 | |||||||
防雷接地 | 2126.82 | |||||||
本页小计 | 32020.66 | |||||||
工程名称：21#楼-电气工程 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
6 | 930207001001 | 接地极制作、安装 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 根 | 6 | 195.25 | 1171.5 | |
7 | 930207003001 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | 1.名称:避雷引下线 2.接地母线材质、规格:扁钢、40*4mm 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 10.47 | 51.23 | 536.38 | |
8 | 930209005001 | 接地装置 | 1.名称:接地极 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 组 | 2 | 209.47 | 418.94 | |
分部小计 | 2126.82 | |||||||
照明系统 | 26869.92 | |||||||
9 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:筒灯 2.型号:1×11W 3.安装形式:嵌入式 4.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 97 | 110.25 | 10694.25 | |
10 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:暗装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 4 | 34.2 | 136.8 | |
11 | 930210003002 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 301.54 | 29.72 | 8961.77 | |
12 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 917.82 | 5.5 | 5048.01 | |
本页小计 | 26967.65 | |||||||
工程名称：21#楼-电气工程 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
13 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 101 | 20.09 | 2029.09 | |
分部小计 | 26869.92 | |||||||
应急照明疏散 | 11153.95 | |||||||
14 | 930211012001 | 标志灯安装 | 1.名称:事故照明灯 （自带蓄电池） 2.规格:2×5W 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 15 | 115.88 | 1738.2 | |
15 | 930211012002 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （单向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 14 | 100.73 | 1410.22 | |
16 | 930211012003 | 标志灯安装 | 1.名称:疏散指示灯 （双向） 2.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 套 | 1 | 100.73 | 100.73 | |
17 | 930210003003 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:沿钢结构支架配管 5.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 157.63 | 29.72 | 4684.76 | |
18 | 930210011002 | 电气配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | m | 475.88 | 5.5 | 2617.34 | |
19 | 930210015002 | 接线盒安装 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:详见并满足设计图及相关规范要求 | 个 | 30 | 20.09 | 602.7 | |
分部小计 | 11153.95 | |||||||
措施项目 | ||||||||
本页小计 | 13183.04 | |||||||
工程名称：21#楼-电气工程 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
分部小计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | 72171.35 | |||||||
工程名称：22#楼 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中： | |
暂估价 （元） | 弃土或渣土运输和消纳费 （元） | |||
1 | 分部分项工程 | 457410 | 1677.72 | |
1.1 | 22#楼-装修工程 | 385995.22 | 1677.72 | |
1.2 | 22#楼-电气工程 | 71414.78 | ||
2 | 单价措施项目 | |||
2.1 | 22#楼-装修工程 | |||
2.2 | 22#楼-电气工程 | |||