Contract

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：中华人民共和国海南海事局地址：xxxxxxxxxx 000 x联系人及电话：朱工，0000-00000000
2	工程名称	三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程
3	建设地点	本项目位于三亚市崖州区四马路
4	资金来源及比例	100%财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	采购范围	见第一章招标公告
7	计划工期	工期：45 日历天
8	质量要求	符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行验收规范合格标准。
9	投标人资格要求	本次采购采取资格后审，采购人对投标人资格要求具体如下： 1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供有效的企业营业执照副本复印件加盖公章）。 2、本项目要求供应商须具备建筑工程施工总承包三级或以上资质（或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》[建市 (2020)94 号] 的规定已换发新证的取得相应资质），同时具备有

序号	条款名称	编列内容
		效的安全生产许可证，并在人员、设备方面具有相应的施工能力。其中，项目经理具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格，并未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供企业资质证书、安全生产许可证复印件，项目经理提供注册证复印件、无在建承诺书、身份证及 2024 年 01 月至今任意 1 个月在本单位社保证明复印件加盖公章）。 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供 2024 年 01 月至今任意 1 个月的公司纳税证明和社保缴费记录复印件加盖公章。 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2022 年度会计师事务所出具的财务审计报告或 2024 年 01 月至今任意 1 个月的财务报表（包含资产负债表、损益表或利润表）复印件加盖公章；未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至投标截止时间为准。 5、参加政府采购活动前三年内（2021 年 1 月 1 日起至今，成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录声明。 6、负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得进行同一标段投标； 7、供应商未被列入“信用中国”网站（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.x x ）重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx ）政府采购严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网（http：//xxxx.xxxxx.xxx.xx/）失信被执行人； 8、本项目不接受联合体。
10	踏勘现场		组织	√	不组织
10	踏勘现场	采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取有关编制投标文件的资料，投标人可自行现场踏勘，现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题均由投标人自己承担和解决。
11	偏离		允许	√	不允许。
12	投标截止时间	2024 年 7 月 25 日 15:00 时
13	投标有效期	自开标之日起 60 日历天
14	投标保证金	无
15	签字或盖章具体要求	凡采购文件中有具体要求须由投标人签字盖章的，按采购文件规定签字并加盖投标人单位公章。
16	投标文件份数	正本 1 份，副本 2 份。
17	装订要求	投标文件采用 A4 纸幅面，不得采用活页夹或订书针等可无痕拆换的方式装订，采用可无痕拆换方式装订的投标文件不予接受。封面注明正副本字样。
18	递交投标文件地点	地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxxx 0000 x
19	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点
20	开标程序	(1)投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议。 (2)密封情况检查：由监督部门（监标人）和投标人的代表检查投标文件的密封情况。 (3)开标顺序：按投标人递交投标文件时间的逆序开标。
21	评标委员会的组建	采购人自行组建
22	评标办法	综合评标法
23	是否授权评标委员会确定中标人	是 √否，推荐的中标候选人数： 3 名

序号	条款名称	编列内容
24	履约担保	履约担保的形式：投标人通过支付履约保证金或提供履约担保函；履约担保的金额：含增值税签约合同总价的 10%。
25	签订合同	采购完成后 5 个工作日，签订合同，签订相应的廉政合同和安全（环保）协议。
26	其他说明	1、如经过对所有投标人的投标文件进行评审，若有效投标不足三家使得投标缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 2、若中标人无法满足业主及采购人关于工程质量、安全、工期要求，或中标人未按投标文件描述投入相应人员、设备，或采购人认为中标人未积极履行合同约定的义务，采购人有权单方面解除合同，安排其他预中标人直接以原中标人的合同单价进场完成施工任务。

2.2 投标人须知

2.2.1 投标费用

投标人承担其参加本工程招标投标活动自身所发生的所有费用。

2.2.2 中标人的确定

评标小组会根据各投标人递交的投标文件进行综合评定，根据第三章评标办法规定的量化因素及量化标准进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，由采购人确定中标人。

2.2.3 投标文件的提交

技术部分：主要为施工方案。

经济部分：主要为工程量清单报价。

2.2.4 合同签订及履约保证金

中标人须在收到中标通知书后 5 个工作日内签订施工合同。履约保证金采用如下方式进行收取：签订合同金额（含增值税）的 10%履约保证金或履约担保函，由乙方在签订合同后 7 个工作日内提交。

2.2.5 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如有效投标人不足 3 个的，且使得投标明显缺乏竞争的，评标小组可以否决全部投标，采购人将重新组织采购。

2.2.6 不再采购

重新采购后投标人少于 3 个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，不再采购。

第三章评标办法

条款

号

评审因素

评审标准

分值构成

(总分 100 分)

经济分： 30 分；商务分： 15 分；技术分： 45 分；管理人员：10 分

评标基准价

计算方法

本项目采用综合评标法。

允许偏差范

围

不采用

评标程序

1、初步评审，按采购文件进行资格审查，资格审查有一项不合格采购文件作废标处理。

2、对资格审查合格的投标人的采购文件，按本章评标办法进行详细评审及打分。最后汇总投标人最后得分，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。

3、如经过对所有投标人的采购文件进行评审，若有效投标不足 3 个使得

投标缺乏竞争，评标委员会可以否决全部投标。

经济部分评分标准

（30 分）

采购人设最高限价，投标人报价高于限价的投标文件无效 1、评审报价单价构成是否合理。

投标报价分值计算：低于最高限价的投标报价为有效报价，高于最高限价的投标报价为无效投标。

2、价格得分计算公式：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

注：（1）价格得分取小数点后两位，四舍五入。

（2）有效供应商为未被评审委员会判定为无效投标的供应商。

3、当所有投标报价均高于最高限制价时，采购人将宣布采购失败。

商务部分评分标准

（15 分）

项目业绩：每个 1 个类似项目业绩的得 5 分，总分 15 分。

技术部分评分标准

（45 分）

内容完整性和编

制水平

5 分编制要点：施工方案内容完整、全面、重点突出；

施工方案与技术

措施

8 分编制要点：施工方案有针对性，施工技术措施全

面，针对性强、安全性好；

质量管理体系与

措施

7 分编制要点：施工质量保证措施合理、完善，针对

性好；

安全生产、xx

施工管理体系与措施

7 分编制要点：施工安全保障措施合理、完善，针对性好，措施可靠；

环境保护管理体

系措施

6 分编制要点：环境保护措施合理、完善，针对性好，

措施可靠；

工程进度计划与

措施

6 分编制要点：施工进度计划满足采购文件工期要求，

进度计划合理，有针对性；

条款号	评审因素	评审标准
		资源配备计划与先进性	6 分编制要点：机械设备、人员配置满足施工要求；
8	管理人员（10 分）	项目经理	5 分要点：高级工程师得 5 分，中级工程师得 3 分
8	管理人员（10 分）	项目技术负责人	5 分要点：高级工程师得 5 分，中级工程师得 3 分

3.2 评标办法

投标人必须以确保工程质量、满足工程进度、控制施工成本、按时完成施工任务为前提进行投标报价，本次评标采取综合评标法。

3.3 投标报价

本次报价按工程量清单进行报价，投标人必须唯一报价，采购人不接受有任何选择的报价。投标报价以人民币为单位。

投标报价未在有效报价范围内的，由评标小组认定为无效报价并作废标处理。

3.5 技术部分

依据项目实际情况，投标人自行编制施工方案，评标小组会根据方案的合理性及可行性进行评判。

3.6 定标和确定中标人的原则

评标小组会根据各投标人递交的采购文件进行综合评定，根据第三章评标办法规定的量化因素及量化标准进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，由采购人确定中标人。

当确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（价格以第一中标人报价为谈判依据）；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人（价格以第一中标人报价为谈判依据）。

第五章工程量清单及控制价

编制说明

5.1 工程概况

5.1.1.项目名称：三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程

5.1.2.建设地点：海南省三亚市崖州区

5.1.3.编制范围：三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程从三亚海事工作船码头变电所接入低压电缆到后方陆域，并经由配电箱引至后方陆域各用电单元。

5.2 工程编制依据

5.2.1.建设单位提供的设计图纸及相关资料；

5.2.2.《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》没有定额的参考类似定额子目。

5.3 计算说明

5.3.1.人工按海南省住房和城乡建设厅琼建规[2022]03 号文执行；

5.3.2.《海南工程造价信息》信息价按照 2024 年 5 月，海南省三亚地区最新市场价格信息；

5.3.3.本预算不作为结算依据，结算时按照现场实际发生进行计取；

5.3.4.《三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程量清单》。

第六章工程概况

三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程

本项目位于三亚市崖州区四马路。

三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程是从三亚海事工作船码头变电所接入低压电缆到后方陆域，并经由配电箱引至后方陆域各用电单元。

6.1.4 合同工期

本次招标项目合同工期 45 日历天。

6.1.5 质量要求

符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

应提供设计图纸给投标单位。

三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程

采购文件

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日

一、投标函

致：中华人民共和国海南海事局

1、我方已仔细研究了采购文件的全部内容，投标报价如下：投标报价总价：报价为人民币（大写），¥ （小

写）。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）¥ 。

3、在采购文件规定的投标有效期内，我方遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照投标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假情形。

6、无(其他补充说明)。

投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）

时间：年月日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

投标人：（盖单位公章）

年月日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。代理人无转委托权。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证反面复印件

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

投标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）

身份证号码：授权代理人：（签字）身份证号码：

年月日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入采购文件一并递交，另需提供一份原件在开标时出示。

3、未按上述要求其采购文件将被拒绝。

三、投标人主要业绩

序号	工程名称	业主或总包单位	合同价款	开、完工时间
1
2
3

备注：主要业绩应附证明材料（业绩证明材料以中标通知书或施工合同为准）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

四、其他资料

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供有效的企业营业执照副本复印件加盖公章）。

2、本项目要求供应商须具备建筑工程施工总承包三级或以上资质（或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》[建市 (2020)94号] 的规定已换发新证的取得相应资质），同时具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备方面具有相应的施工能力。其中，项目经理具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格，并未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供企业资质证书、安全生产许可证复印件，项目经理提供注册证复印件、无在建承诺书、身份证及2024年01月至今任意1个月在本单位社保证明复印件加盖公章）。

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供2024年01月至今任意1个月的公司纳税证明和社保缴费记录复印件加盖公章。

5、参加政府采购活动前三年内（2021年1月1日起至今，成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录声明。

6、负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得进行同一标段投标；

7、供应商未被列入“信用中国”网站（xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx ）重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网

（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx ）政府采购严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网

（http：//xxxx.xxxxx.xxx.xx/）失信被执行人； 8、本项目不接受联合体；

9、投标人认为其他应附的材料。

五、工程量清单报价表

工程量清单报价表格式见第五章，不得调整清单项目顺序、工程名称、项目特征、单位、工程量等。

六、技术部分

方案内容至少包含以下 6 项内容 1.施工方案与技术措施

2.质量管理体系与措施

3.安全生产、xx施工管理体系与措施

4.环境保护管理体系措施

5.工程进度计划与措施

6.资源配备计划与先进性

附件 1：建设工程施工合同

建设工程施工合同

第一条工程概况及技术要求第二条合同工期

第三条合同价款第四条工程的计量

第五条工程款的结算和支付

第六条履约保证金、质量保证金和农民工工资保证金、农民工专项资金第七条工程质量及进度

第八条安全、环保与xx施工第九条其他权利与义务

第十条农民工工资的特别约定第十一条违约责任

第十二条争议的解决第十三条联系方式第十四条效力及文本

发包方：中华人民共和国海南海事局（以下简称“甲方”）住所地：

法定代表人：

承包方：（以下简称“乙方”）住所地：

法定代表人：

为了保护合同双方当事人的合法权益，明确甲、乙双方的权利与义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲方将三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程交由乙方承担施工。经双方协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条工程概况及技术要求

（一）工程名称：三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程

（二）工程地点：本项目位于三亚市崖州区。

（三）工程内容：低压配电箱系统工程。

（四）工程范围：三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程从三亚海事工作船码头变电所接入低压电缆到后方陆域，并经由配电箱引至后方陆域各用电单元。

（五）计量标准：

1、按照本项目设计文件中列出的有效工程净量进行计量；

2、本次招标工程量均为暂定量，合同将以本次招标量为基础签订，但是不作为结算的依据。投标人需考虑工程量增减的风险，投标人自行对照图纸和现场复核工程量，最终有效工程量是按照设计断面尺寸计算并经业主复核认可的工程净量。

3、不论工程量计算采用何种方式，中标人应按设计和规范要求完成施工全部内容，且达到设计要求。

4、如有审计，乙方对所承包的施工内容承担审计结果。

（六）质量要求：符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

第二条合同工期

（一）开工日期：暂定开工时间为 2024 年月日。

（二）合同工期总天数： 45 日历天。

（三）乙方同意并理解：因业主、监理原因或不可抗力等非甲方原因的影响，包括业主、监理下达开工令滞后、征地、拆迁、施工图纸不到位等影响工期的情形，乙方同意工期顺延并按工期顺延履行本合同权利义务，且乙方不得向甲方追究工期、费用等任何责任。

（四）乙方同意并理解，本合同工期（含顺延工期）及价款报酬已包含施工过程中可能遭遇的停工、窝工风险，无权向甲方主张在合同工期（含顺延工期）内停工、窝工等费用增加的各种损失。

（五）乙方同意并理解，工程施工存在不确定性，各工序的搭接和交❹或其它施工干扰必然存在，赶工或间歇性开工不足等情况在所难免，因此甲方应视施工管理需要及时发出工期或阶段性工期调整指令，乙方应予接受并理解为甲方的指令符合合同规定，承诺不得因此向甲方提出工期、费用的索赔要求。

（六）乙方理解，因乙方原因延误工期致使甲方延误阶段性工期或总工期导致甲方需赔偿损失赔偿金给业主时，乙方同意无条件全额承担甲方赔偿给业主的损失赔偿金。

（七）工期改变：除以下原因外工期不得延长，且工期改变必须获得甲方的书面文件确认：

（1）总包合同规定的不可抗力或其他原因的影响，按业主确认的延长工期，结合对乙方的实际影响程度，由甲方确定相应应延长的工期；

（2）其它经甲方批准的工期延长。第三条、合同价款

（一）本合同含税金额元（大写：），乙方理解本合同所列工程数量和价款为预计数额，仅作为签约双方衡量合同规模的基础，而不能作为工程款结算支付的依据；双方最终以业主工程合格认定的工程量和结算价款为准。

（二）乙方理解本合同为固定单价合同。合同单价为综合单价，综合单价中已包括为完成本合同工程任务所需的所有人工费、材料费（甲方供应材料除外）、辅助机械费、调迁费、管理费、税金和利润及合同明示或暗示的所有一切费用，包含了物价、人工价上涨的风险，乙方自行承担施工风险，独立核算，自负盈亏。

（三）本合同实行差额结算，按实际计费工程量和综合单价计算的价款扣除甲方供应材料、水电费。代付款项等费用（包含但不限于）后的金额结算。

（四）凡业主实施或同意的工程变更和设计变更，无论工程量及其价款的增减，乙方均同意接受；涉及已标价工程量清单漏项和新增减或变更工程项目的单价，按本合同已标价工程量清单子目中有适用或类似的单价。

第四条工程的计量

1.乙方在完成工程施工后及时向甲方申报工程项目数量，甲方按图纸或计量表或其他方式进行核实后，确定乙方完成的工程数量；如乙方因自身原因造成的工程量增加，甲方不认可。

2.工程量确认：在设计工程量范围内，以甲方确认量为准，现场收方量须以甲方现场代表签字为准，否则甲方不认可。

第五条工程款的结算和支付

1.双方签订合同且乙方支付履约保证金后，乙方开具合同金额 30%发票后，甲方支付合同金额 30%工程款，即人民币元；

2.乙方完成本工程且通过甲方验收后，乙方开具合同金额 60%发票后，甲方支付合同金额 60%工程款，即人民币元；

3.工程尾款的支付：甲乙双方办理最终结算并通过审计，乙方支付工程质保金（最终结算总金额的 3%），甲方支付工程款至最终结算额。

4.如业主计量、结算拖延，工程款支付时间顺延，双方相互理解，愿共同承担因业主原因产生的工程款拖欠风险，乙方不向甲方主张工程款本金、利息和相关索赔。

5.甲方向乙方支付工程款前，有权按本合同及相关规定扣除甲方代支费用、违约金、安全措施费、税金；有权监督乙方的人工、材料、设备等费用，发现乙方恶意拖欠的，甲方可暂停支付或有权在告知乙方后代为支付。乙方同意并理解，甲方收到业主相应款项后向乙方支付相应款项。

6. 甲乙双方明确约定：遵循“先开票、后付款”的原则。甲方向乙方支付工程款（包括但不限于预付款、进度款、结算款质保金等）前，乙方均应按合同约定及实际提供应税服务情况，向甲方开具真实、有效、合规且与当期结算应付金额一致的增值税专用发票，准确填写相关发票项目，否则甲方有权拒付，且不承担违约责任。合同执行过程中，如发生国家财税政策调整或身份变化，乙方开具发票的类型或税率(征收率)与合同约定不一致，本合同不含增值税价不因增值税税率(征收率)变化而调整，增值税额将随适用的、可抵扣的增值税税率(征收率)调整而同步调整，合同含增值税总价相应调整。

7.本合同约定甲乙双方的开票信息如下：

①甲方（发票接受方）信息

单位名称：中华人民共和国海南海事局纳税人识别号：

开户银行：银行账号：单位地址：联系电话：

②乙方（发票开具方）信息单位名称：

纳税人识别号：开户银行：

银行账号：单位地址：联系电话：

第六条履约保证金、质量保证金、农民工工资保证金、农民工专项资金

（一）履约保证金

1.乙方确认并理解工程量、综合单价、施工条件以及双方的责任和义务，向甲方按含增值税合同总价的 10％缴纳履约保证金，其缴纳方式为：乙方通过转账或者提供履约担保函。

2.履约保证金作为乙方履行本合同义务的担保，在乙方怠于履行、不履行本合同义务或违反本合同约定时，甲方有权扣罚部分或全部履约保证金作为乙方的违约金，不予退还。扣罚履约保证金并不免除乙方任何责任，甲方保留进一步追究乙方违约责任的权利。如因本合同产生的乙方应向甲方支付的赔偿金、补偿金、垫付款项或者其他任何费用，甲方有权从履约保证金或应付的工程款中予以扣除，如甲方选择扣除履约保证金的，乙方应当在扣除后立即向甲方补足履约保证金。

3.乙方工程完工交工验收后 10 日内，经甲方确认乙方按本合同全面适当履行了义务，甲方一次性无息返还剩余履约保证金。

（二）工程质量保证金

1. 甲方按含增值税合同总价的 3 ％收取工程质量保证金，质量保证金缴纳方式：工程竣工结算时乙方一次性支付质量保证金。

工程完工交验 12 个月后，工程质量缺陷得以修复且甲方收到业主返还的质

保金后，根据双方清算和乙方申请，甲方在乙方申请后 14 日内无息返还。

2.质保金的清算原则：在维护责任期间出现的工程质量缺陷，由乙方负责修补承担费用；如乙方不及时修补，甲方在发出通知 7 天后，有权组织修补，其修补的一切相关费用从乙方的质保金中扣除；如缺陷严重，超过质保金数额，由甲方向乙方追偿。

第七条工程质量及进度

（一）乙方必须严格按施工图纸、说明文件、质量管理体系和国家有关规范、规程组织施工，并接受甲方、业主和监督现场代表的管理和监督、检查，保证所承担的工程内容的施工质量满足设计、监理、业主及规范的要求，产品全部合格。

甲方支付乙方任何阶段的合同款和甲方向乙方发出接收证书，以及甲方的审查、检查、检验和验收过程中的同意和批准，不免除或减少乙方应承担的质量责任。

（二）甲方有权通过旁站等各种方式对乙方施工的全过程进行监督、检查，发现乙方违反施工管理、施工技术规范和业主、监理要求等影响工程质量的情形，甲方有权责令其整改或停工、返工重做；对不符合技术规范和质量要求的材料和设施设备，有权要求退场。

（三）进度要求：乙方应根据本合同约定的开工时间，适时组织设备和人员进入施工现场；同时根据本工程工况条件并按照甲方和业主对工程进度的要求，配置足够、适当的设备和人员施工，保证达到工程总工期要求。

第八条安全xx施工

（一）乙方对本合同范围内的安全工作负全责，自行承担为完成工程施工任务的一切安全风险和法律责任，包括对第三人或被第三人侵害的责任。应严格按照安全规章制度和操作规程作业，加强安全教育，配齐安全设施，制定和落实安全措施，保证足够的安全投入。

（二）乙方为完成本工程任务所组织的设备和人员（包括特种设备及特殊工种作业人员）应当符合并达到安全生产作业条件，证照齐全，持证上岗；并按有关主管部门和业主、监理的要求，向甲方提供各类证书和证件，由甲方向报监理审查备案。

（三）乙方应经常性开展安全自检，并接受甲方、监理和业主的安全检查，及时纠正不安全作业行为，及时整改并落实甲方、监理和业主提出的安全管理要求。

（四）乙方应按规定为其施工作业人员购买工伤保险，为其设备等购买保险，保险费用由乙方承担。

（五）乙方在施工中应加强所属队伍、设备和人员的管理，加强施工区域和周围环境的管理、协调，防范和妥善处理可能发生的内部矛盾和与第三人之间的侵害、纠纷。乙方管理不善，发生的各种纠纷、侵害和赔偿由乙方自行负责，引发甲方参与诉讼的，甲方因此发生的诉讼相关费用及可能带来的不利后果，由乙方承担。

（六）乙方应按甲方要求并配合甲方进行施工铭牌、标语、项目部布设等工作，配合甲方开展各类xx创建和工程创优。

第九条乙方的权利和义务

1.乙方完成施工任务获得工程款的权利。

2.乙方负责组织施工人员进场认真施工，并派专业人员进行管理，服从甲方调度和指挥；

3.乙方必须对施工工期、工程质量、安全生产、xx施工进行规范管理，严格按照施工图纸操作施工，确保工程质量，抓好xx，安全施工，按合同规定工期竣工；

4.施工中发生的一切安全事故由乙方负责，遵守工程建设安全生产有关规定、严格按安全标准组织施工，采取有效的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全，若发生安全事故，其产生的经济赔偿及法律责任概由乙方全部承担；

5.非甲方原因，乙方不得无故停工，乙方若无故停工，其所造成甲方的经济损失由乙方负责；

6.乙方应严格按照有关规定进行施工，若因乙方原因造成质量安全问题，乙方应负责由此引起的一切损失；

7.乙方应妥善保管由甲方所提供的材料；若因乙方施工技术力量、相关施工经验不足造成的材料损失，由乙方自行承担。

8.乙方应自行配备辅助机械设备。

9.甲方认为乙方指派的现场代表不能或不适合履行本合同，乙方应当更换现场代表，在接到甲方通知后，乙方应在 7 天内调离该人员并在规定时间前改派现场代表，否则视为乙方违约。如乙方未在规定时间前改派现场代表，甲方可拒绝接受除乙方法定代表人外由乙方任何人签署的任何文件及接收除乙方法定代表人外由乙方任何人组织实施的任何工作，由此而造成的一切损失均由乙方负责。

乙方要严格遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定，不得对交通设施、通行等造成危害和阻碍，以及对施工区域（包括xx环境）造成影响,否则，一切后果均由乙方自行承担。

10.甲方有权根据业主要求和整个总包合同进度的需要，调整工作进度以保证本工程全面完工。在接到甲方指令后，乙方应当及时调整人力、设备以保证工程按期完成，这种增加所发生的费用全部由乙方承担。甲方有权对乙方的设备进行检查验收，如甲方发现有不适合的施工设备和设施，乙方应当自费调整、修理、更换相关施工设备和设施或视需要增加必要的施工设备和设施。

11、甲方有权在任何时候经通知乙方后扣除乙方在本工程中所欠甲方的款项，以及将工作变更而减少的工作量所对应的费用和未发生或多出的费用从合同款中扣除。

12、由于乙方原因造成工期进度滞后，乙方应当加大投入，追赶进度。第十条农民工管理的特别约定

1、乙方招用的农民工，应依照《劳动合同法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。

2.乙方应建立全体农民工花名册，为全体农民工办理符合甲方要求的工资卡，并如实上报甲方核实备案，乙方每月据实向甲方项目部上报上个月农民工人员工资结算表向甲方申请代为支付，由甲方或其项目部委托银行代发农民工工资。甲方有权通过任何方式对乙方现场农民工和工资情况进行检查，乙方需为甲方的查验工作提供便利。

3.若发生乙方隐瞒部分农民工不报或克扣少报该部分农民工工资、乙方工作人员携工程款潜逃等严重情形，甲方有权替乙方向农民工支付拖欠的工资，支付的工资从农民工工资保证金或应付工程款中抵扣。如发现乙方虚报农民工工资的，甲方按照虚报金额的 20%向乙方收取违约金。如发现因乙方原因导致欠付农民工工资，甲方按照欠付农民工工资的 20%向乙方收取违约金。如发现乙方虚报农民工工资或者农民工因乙方原因工资发放不到位而发生罢工、聚众闹事、上访以及其他事件的，甲方有权要求乙方支付 20000 元/次的违约金。情节特别严重的，甲方有权解除与乙方合同。

第十一条违约责任

（一）甲方未按时、足额向乙方支付工程款，视为甲方违约，自延迟支付开始，甲方按照人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准向乙方支付利息。

（二）未经甲方批准，xx擅自将已按合同约定进入工地的工程设备、施工设备或材料撤离工地。乙方应向甲方支付合同总价 2 %/次的违约金。

（三）乙方未按本合同加强质量控制和管理，造成工程质量问题，乙方必须进行无偿修复，并向甲方支付 2 万元/次的违约金；造成质量事故、工程永久性缺陷的，乙方必须承担由此造成的所有损失，并向甲方支付合同总金额

3 %的违约金。

（四）因乙方原因，施工进度不能达到本合同有关工期(含节点工期、总工期)要求，乙方每拖延一天，按合同总价的 3 ‰的标准向甲方支付违约金，逾期竣工违约金最高不超过合同总价的 10 %。

（五）乙方严重违反安全管理规定或延迟整改安全隐患，甲方有权要求乙方立即停工整改，且乙方需要向甲方支付每次 20000 元的违约金；

（六）乙方有下述情况之一的（包括但不限于），视为乙方根本违约，甲方有权没收乙方交纳的履约保证金，有权单方面解除合同，并向乙方追究违约责任或由此造成的全部损失。

1.将承包的工程分包和转包他人的；

2.在接到甲方通知后 15 天以内仍不能按时进场或开工的；

3.施工进度严重滞后，不能满足业主、监理进度要求的；或经甲方书面催告，仍不能满足进度要求的；

4.乙方擅自停工的；

5.乙方未按批准后的方案施工；

6.未经甲方同意，中途将核心设备和关键管理技术人员撤离现场的；

7.以甲方名义刻制各种印章、为第三方担保以及以甲方的名义对外发生债务关系的行为的；

8.所属民工队伍集体向业主或政府上访的；

9.乙方明示不履行合同主要义务，或经甲方催告后拒不履行合同义务的；

10.发生质量、安全事故，严重影响本合同继续履行的；

11、因乙方进度、质量、安全等方面原因，导致甲方声誉受损或受到业主或主管部门相应处罚的。

（七）因乙方原因导致本合同解除的，乙方除向甲方支付合同总金额的 20 %的违约金外，乙方在收到甲方解除合同通知书后 10 日内无条件退场，并按以下方式确认工程余款及支付：

1.工程量的确认：按乙方已完成，并经监理、业主签认的工程量作为结算依据。

2.单价的确认：双方按本合同单价的 50 %办理结算。

3.工程余款的确认和支付：甲方按本条第 1 和第 2 项确认乙方的工程余款，甲方在清算和扣除乙方造成损失费用后，若有余款在甲方收到业主工程款且乙方已完成的工程质量缺陷责任期满后，支付乙方。

第十二条争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方应本着公平、合理原则及时协商解决；协商不成的，依法向甲方住所地人民法院起诉。违约方应向守约方支付其因违约方违约所遭受的一切损失，包括但不限于律师费、诉讼费、评估费、鉴定费、保全费、诉讼差旅费、误工费和对第三方造成的经济损失等。

第十三条联系方式

甲方通信地址：乙方通信地址：

联系人：联系人：

电话：电话：

本合同履行期间及本合同约定的质保期内双方往来的书面文书、法律文书、诉讼文书都以其前述地址作为送达地。任何一方向另一方地址寄送文书，后经查明已为该地址所接收或拒收，则均视为确定该地址的一方已经取得了该文书。

任何一方如变更上述送达地址，需以书面形式及时通知另一方，否则引发的法律责任由变更者承担。

第十四条效力及文本

（一）本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字及加盖公章之日起生效。合同内容完成后经业主交工验收合格，以及缺陷责任期满，费用结清后终止。

（二）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲	方：（合同章）	乙	方：（合同章）
地	址：	地	址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

经

办

人：

经

办

人：

开

帐

户

行：

号：

开

帐

户

行：

号：

签字日期：签字日期：

附件 2：安全环保协议

安全环保协议

甲方：

乙方：

乙方安全生产许可证号：安全生产许可证有效期：

为全面履行甲乙双方签订的建设施工合同内容，进一步明确双方在施工过程中的安全责任，保护施工作业人员的安全和健康，杜绝生产安全责任事故和环境污染事件的发生，依据国家《安全生产法》、《环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规和其他要求，以及甲方与业主的安全责任内容，签订本协议。

本协议为施工分包合同补充条款，在双方签订施工分包合同的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，与施工分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、工程概况

（一）工程名称：三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程

（二）工程地点：本项目位于三亚市崖州区。

（三）合同工期： 45 日历天。

（四）合同金额：

二、工程范围

（一）三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程从三亚海事工作船码头变

电所接入低压电缆到后方陆域，并经由配电箱引至后方陆域各用电单元。

三、施工准备阶段的安全管理

（一）甲方的职责和义务

1、审核乙方提供的企业资质（如有）、营业执照（三证合一）、安全生产许可证（如有）、安全管理机构，保存相关资料。

2、向乙方提供的设计图纸、地勘资料、地下管网资料及其相关的资料。

3、组建由项目经理为组长的安全生产领导小组，安全生产领导小组可包括分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员，按相关行业的要求履行职责。

4、审核乙方提交的项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资质。

（二）乙方的职责和义务

1、提供合法有效的企业资质、营业执照（三证合一）、安全生产许可证、安全管理机构等证明文件，报项目部备案。

2、积极参加总包单位组建的安全生产领导小组，或自行建立现场安全环保管理机构，按分包合同要求配备安全负责人和专（兼）职安全管理人员，报项目部备案，并按相关行业的要求和项目部安全管理制度履行职责。

3、向项目部提交合法有效的乙方项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资质。

4、按本合同约定及时交纳安全履约保证金。

5、及时为乙方现场管理人员、作业人员购买有效的意外伤害保险，报项目部备案。

6、编制安全管理和技术文件。四、施工过程阶段的安全管理

本阶段的主要内容是，甲方按安全生产xx施工的法律法规和其他要求对乙方进行监督管理，乙方按安全生产xx施工的法律法规和其他要求执行。双方共同搞好安全生产xx施工。

（一）甲方的职责和义务

1、与乙方确定具体的项目范围区域。必要时还应确定作业区域、现场资源和在甲方作业区域的进出场道路，当有调整时应及时确认。

2、及时、足额向乙方支付安全生产xx施工措施费，并监督乙方安全生产费用的使用情况。

3、提供或转达政府监督部门、行业管理部门、业主和监理单位关于安全生产xx施工和环境保护的有关要求。

4、对乙方的施工现场进行安全隐患检查，对检查中发现的隐患提出整改意见或按项目部安全管理制度进行处理，并督促乙方整改。必要时，检查单位有权责令乙方停工，甚至根据合同约定进行清退出场。

（二）乙方的职责和义务

1、按分包合同与甲方确定具体的项目范围区域。必要时还应确定现场资源和在甲方作业区域的进出场道路，当有调整时应及时确认。

2、乙方配备的专职安全生产管理人员数量满足相关行业和分包合同规定。

3、乙方必须严格落实和执行甲方、项目部相关安全环保管理制度和要求，接受并服从甲方的检查和监督，主动服从甲方单位对施工现场的管理和监督，参加甲方的安全环保管理活动，执行甲方的指令，提供甲方需要的资料或报表。

4、乙方应进一步细化甲方各项安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制和安全生产xx施工目标，形成乙方的安全管理文件，并定期开展学习培训，建立安全教育培训记录。

5、乙方应按规定接受项目部安全技术交底，并逐级对乙方各班组和人员进行安全技术交底。

6、乙方须建立人员、设备信息台账，及时登记人员、设备基本信息和进出现场时间，并报项目部备案。

7、乙方现场安全管理人员的增减、变更须经过甲方审批同意。

8、乙方应对进场人员应进行身体体检和能力评价，符合要求后方可上岗，特种人员必须持有特种作业证书。乙方应全员、有效开展三级安全教育培训。当本协议甲方需要时，乙方应如实上报人员的进出数量、资格及其它信息。

9、乙方须严格执行特种设备的管理规定，特种设备在投入使用前须经检查合格，其安装、使用和拆除按国务院第 549 号令及其他有关特种设备的规定执行。

10、乙方应确保采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件进场时验收合格，机械设备的使用必须经安装验收合格，相关证明材料报项目部备案。

11、乙方应对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案，其编制、审批、验收和使用按相关行业规定，且对施工技术方案、安全专项施工方案、施工工序或部位进行安全技术交底。

12、乙方安全管理人员须定期参加甲方组织召开的安全生产例会，并认真落实会议要求。

14、乙方应编制安全xx施工措施费使用计划，保证安全生产条件所需资金的投入和使用，按甲方要求做好安全技术措施、安全环保防护、安全环保警示标志的设立等工作，不得因安全经费投入不足而造成事故隐患。

15、乙方应按甲方要求编制应急预案或熟悉项目部应急预案内容，配备应急队伍和应急物资，参与甲方组织的应急培训和演练。

16、乙方须督促作业人员做好劳动防护用品的正确佩戴和使用。

17、乙方须严格落实节假日（重要时段）的现场带班值班制度和事故隐患排查制度，认真开展安全检查自查自纠和隐患排查治理工作，自觉纠正违章行为。

18、乙方应积极配合甲方及上级单位的安全环保检查，并指派项目负责人和专职安全管理人员参与，按时完成甲方及上级单位提出的安全隐患整改要求，不得拖延。

19、乙方应对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取必要的防护措施。同时，乙方应及时掌握项目相邻或有不利影响的xx单位安全生产情况，及时告知甲方并协助甲方与相邻或有不利影响的其他单位签订《安全生产管理协议》。

20、乙方应全面主动执行法律法规和其他要求，执行甲方为确保安全生产和xx施工其他所有文件，确保施工安全，做到xx施工。

21、环境保护工作按项目所涉及的类别和当地主管部门要求选择做好以下内容：

🗹配备环保相关设施，做好噪声、扬尘控制，规范施工现场设备设施维护保养过程及生活所产生的废油、废水和和生活固废等环境危害因素的合规处理；

五、发生事故后的报告与应急救援

（一）事故发生后，乙方应立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时应按《生产安全生产报告和处理条例》（493 号令）的规定立即上报项目部主要负责人。

（二）事故发生后，乙方有关单位和人员应当立即妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做书面记录，妥善保存现场的重要痕迹、物证。

（三）乙方对事故不得迟报、漏报、谎报或瞒报。

（四）乙方应积极开展事故善后处置，配合甲方及上级单位开展事故调查工作，并按“四不放过”原则进行事故处理。

六、其它规定

（一）施工期间，甲方将不定期对乙方施工现场及作业人员的安全情况进行监督检查。如乙方同一作业人员发生第三次违章行为被查，甲方有权要求乙方无条件将其清退出场。当清退出场人员达到 3 人以上时，甲方可单方面终止与乙方签订的分包合同并勒令退场，按乙方违约进行结算，不良行为纳入甲方信用评价系统。

（二）甲方有权对乙方及作业人员的违章行为按相关规定进行处理，乙方不得拒绝。

（三）在乙方分包作业区域内，为乙方加强安全管理而投入的现场资源和进行施工作业活动而发生的费用，由乙方承担。

（四）在乙方作业区域以内，因乙方的现场资源和施工作业活动导致本区域（或相邻区域）发生安全事故，由乙方承担全部责任。若此类事故发生后，乙方拒不支付经济费用的，甲方有权以乙方的分包工程款作价代为支付。

（五）在乙方作业区域以内，非乙方的现场资源和施工作业活动导致的事故，由事故造成方承担事故责任和经济费用；当责任难以界定时，由当事双方协商处理，协商不成的，在国家行政主管部门确定责任单位后，由责任单位承担事故责任和经济费用。

（六）在作业区域以外但处于甲方作业区域以内的其它区域，由造成方的现场资源和施工作业活动导致的事故，由造成方承担事故全部责任和经济费用；当责任难以界定时，由当事双方协商处理，协商不成的，由国家行政主管部门确定责任单位，由责任单位承担事故责任和经济费用。

（七）在甲方作业区域以外，乙方发生或被发生的事故，与本项目无关，由乙方按国家的有关规定处理。

（八）乙方对其提供的企业资质、安全生产许可证、人员证书的真实性、有效性负责，当甲方由于乙方的此项原因和以及其他原因受到了有关部门的处罚时，由乙方承担其全部责任和处罚费用。

（九）当乙方拒不执行甲方或项目部的安全检查指令或要求时，甲方将处以每次 5000 元的罚款，直至停工整改或解除合同。

上述其他规定，不包括政府或行业部门监督检查的其他指令或要求。七、对乙方的安全环保考核和评价

（一）安全环保考核

在工程结束后，及时按照合同和本协议要求，对乙方的安全环保管理工作

进行考核，结算兑现安全履约保证金。

（二）评价办法 1、评价不合格

（1）因为乙方的故意或过失，导致甲方承担相关责任，被暂停安全生产许可证，或被上级处理、有关职能部门通报、媒体曝光等

（2）乙方拒不执行甲方的安全环保管理指令或要求，造成严重后果的。 2、评价合格

未出现上述不合格情形时，则视为合格。

（三）评价期限与单位

1、评价期限：自乙方进场起至乙方撤出止。

2、评价时间：完工考核，考核截止时间为完工时间。

3、评价单位：甲方或安全环保主管部门评价。八、附则

（一）乙方承担责任的费用由乙方缴纳或从工程费用中扣除。

（二）本安全协议份数与分包合同相同。

（甲方）（章）乙方（乙方）（章）

法定代表人或授权人：法定代表人或授权人：年月日年月日

附件 3：廉政合同

廉政合同

甲方：中华人民共和国海南海事局

乙方：

为切实加强廉政建设和反腐败工作，规范甲乙双方的各项经济活动，促使双方工作人员廉洁从业，有效防止合同履约过程中发生腐败等违规现象以及发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益。现根据法律法规和廉政建设相关规定，经甲乙双方协商一致，订立如下合同。

第一条概念解释

关系人：指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女及其他关系亲密的亲属、朋友。

第二条甲乙双方的权利

1．甲乙双方应当自觉遵守国家和政府关于建设工程承发包工程规则以及有关廉政建设的各项规定。甲方的纪检、审计部门有权对双方合同的履行情况进行监督。

2．严格执行廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

3．发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒双方纠正和向对方纪检部门举报的权利。

4．双方单位必须指定专人负责项目建设过程中的廉政建设工作，双方单位

的监督部门要定期或不定期对本合同执行情况进行监督检查。发现对方严重违反本合同义务条款的行为，向其上级有关部门举报并要求告知处理结果的权利。

第三条甲方的义务

1．甲方工作人员及其关系人不得索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等。

2．甲方工作人员及其关系人不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员及其关系人个人支付的费用等。

3．甲方工作人员及其关系人不得借用乙方的钱款、住房、车辆。

4．甲方工作人员及其关系人不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位安排的宴请。

5．甲方工作人员及其关系人不得参加乙方和相关单位安排的旅游、健身、娱乐等活动；不得违反规定接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

6．甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。

7．甲方工作人员不得纵容、默许配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资供应、工程分包、提供劳务等经济活动或利用甲方工作人员职权或者职务上的影响谋取私利。

8．甲方及其工作人员不得以任何理由要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

9．甲方工作人员不得利用职务上的便利挪用或侵占乙方的财产或财物。

10．甲方工作人员应当向乙方介绍和说明本单位有关廉政的相关要求。第四条乙方的义务

1．乙方不得以任何理由向甲方工作人员及其关系人馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等。

2．乙方不得以任何名义为甲方或甲方工作人员及其关系人报销应由甲方或甲方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人个人支付的任何费用。

3．乙方不得以任何理由安排甲方工作人员及其关系人借用钱款、住房、车辆。

4．乙方不得以任何理由安排甲方工作人员及其关系人参加有可能影响公正执行公务的宴请。

5．乙方不得以任何理由安排甲方工作人员及其关系人旅游、健身、娱乐等活动。

6．乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其关系人的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。

7．乙方不得为甲方工作人员及其关系人配置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

第五条违约责任

1．甲方如果发现乙方有违反上述廉政条款的，甲方根据具体情节和造成的后果，取消乙方工程承包权或列入供应商“黑名单”，同时有权追究乙方相关责任。乙方行贿或变相行贿数额较大的或情节严重的，甲方将依法向司法机关移交，由司法机关追究乙方的法律责任。乙方违反本合同约定义务，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

2．乙方如发现甲方工作人员有违反上述廉政条款行为的，可向甲方纪检监

察部门或者甲方上级主管部门举报。甲方相关部门在查清事实的基础上，根据情节轻重及造成危害后果和不良影响的程度，根据相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；对于涉嫌违法的，移交司法机关追究法律责任。

第六条本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收合格之日止。

第七条本合同作为建设工程施工分包合同（低压配电箱系统工程）的附件，与分包合同具有等同法律效力，经合同双方签字盖章之日起生效。本合同一式 6 份，由甲方执 4 份，乙方执 2 份，交双方的纪律监督部门一份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

监督电话：监督电话：

日期：日期：

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata

Contract

三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程

采购单位：中华人民共和国海南海事局 2024 年 7 月

1.5 采购文件的获取

三亚海事工作船码头低压配电箱系统工程

采购文件

目 录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

建设工程施工合同

廉 政 合 同

Document Metadata

目录

廉政合同