1、施工方案应符合广东省建设厅《新建房屋白蚁预防技术规程》（DB44T-/857-2011）要求。
佛山市xx区白蚁防治工程合同书
乙 方：
项目名称：xx区大沙二站重建工程白蚁防治
签订地点：xx区
签订时间：2019年 月 日
佛山市xx区白蚁防治工程合同书
甲方（委托方）：佛山市xx区水利投资建设有限公司
乙方（白蚁防治单位）：
注册地址：
营业执照注册号：
法定代表人： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、建设部《城市房屋白蚁防治管理规定》，《佛山市城市房屋白蚁防治管理办法》等相关精神，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，现就白蚁防治工程有关事宜订立本合同，双方共同遵照执行。
甲方委托乙方对其在xx区大沙二站重建工程项目白蚁预防防治进行白蚁防治处理。
本工程设计总建筑面积3588平方米；甲方委托乙方对本工程进行白蚁防治处理。
白蚁防治工程施工工期。
白蚁防治工期与xx区大沙二站重建工程项目施工工期一致。
四、白蚁防治范围和施工方案：
本白蚁防治工程是根据白蚁的生物习性与建筑物的特点，使用长效白蚁药剂进行处理，制造不利于白蚁生存的生态环境而达成预防白蚁的目的。
1、施工方案应符合广东省建设厅《新建房屋白蚁预防技术规程》（DB44T-/857-2011）要求。
2、白蚁预防施工方案应包括：工程的建筑面积、工程概况、施工范围承包方式、工程质量标准、对施工质量的承诺、对建筑物的药物处理要求、药物使用（此处请乙方填写药物相关信息内容）、浓度、用药量、施工程序、施工方法、施工安全措施、验收内容（标准）、白蚁预防工程施工用药表、白蚁预防工程施工记录表、白蚁预防工程验收证明书（表）等内容。
3、室内地坪药物处理：建筑物室内地面平整完毕，在铺设混凝土垫层前后，使用预防白蚁药剂全面处理土壤，使建筑物形成预防白蚁水平屏障。
4、室内墙体药物处理：各楼层室内墙体砌筑完毕，墙体批荡或饰面之前，地下室、首层墙体距地面1米高度以内全面喷洒预防白蚁药剂；二层以上墙体距楼面0.5米高度以内墙面全面喷洒预防白蚁药剂。
5、各楼层门洞、管道井、管道出入口、伸缩缝、沉降缝洒预防白蚁药剂。
6、建筑物防蚁线处理：除墙边土壤回填平整完毕，沿墙边地面约0.3米宽范围内灌淋预防白蚁药剂，使建筑物形成防白蚁垂直屏障。
五、验收方法：
本工程以白蚁防治工程施工方案、施工现场记录和隐蔽验收记录等作为验收依据，符合广东省《新建房屋白蚁防治技术规程》（DB44T-/857-2011）要求。
六、甲方权利与责任
1、电缆沟入口详图及乙方设计时需要的图纸（其中给排水管、电力、电话互联网、电视、煤气等地下出入缆沟，管道有变更或未确定时，应明确或及时提供新资料）。
2、指派 xxx联系电话：00000000为甲方代表，负责监督合同及施工方案的履行，对白蚁预防工程质量、进度进行监督检查，签署现场施工记录、办理隐蔽验收记录，办理竣工验收和其它有关事宜。
3、甲方代表根据土建工程的进度，至少提前二天通知乙方进场施工，确保白蚁预防工程和土建工程顺利衔接及白蚁预防工程的质量。
4、协调有关施工协调工作，便于乙方进场施工。
5、在本合同有效期内，甲方因故变动房屋结构设计，进行扩建、改建或有木地（模）板、木吊顶、木护墙板等木装饰装修，需提前与乙方联系，经双方商量后，另订补充协议。
七、乙方权利与责任
1、指派 联系电话： 为乙方现场施工代表，负责履行、落实合同及施工方案的要求，确保白蚁防治工程质量，按期完成白蚁预防工程施工任务。
2、乙方应建立健全白蚁防治质量保证体系，严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的施工技术规范和操作程序进行防治。严格按照建设部颁发《房屋建筑白蚁预防工程施工技术规定》操作，保证施工质量，确保新建房屋预防处理不受危害，对每个工程都要进行定期回访。预防处理十五年内，灭治处理三年内出现白蚁危害，白蚁防治机构必须免费进行灭治处理。
3、乙方应当使用经国家有关部门批准生产的药剂，并建立药剂进出领料制度，药剂必须转仓储存、专人管理。乙方应严格管理施工现场的白蚁预防药物，防治盗窃及中毒事件发生。
4、乙方应当对每次施工情况进行记录，主要部位施工要拍照存档备查验。已施药完成的部位，经自检符合设计要求后，及时提请甲方现场管理人员办理隐蔽验收手续。
5、本工程白蚁预防包治期限为15年（不得少于15年），包治期限自工程交付使用之日起计算。在此期间，甲方负责人，如发现白蚁迹象，应保护好现场，及时通知乙方处理，乙方接到通知后必须在24小时内前往灭治，跟进至全巢消灭为止，单位负责人应签字或盖章予以确认。
6、每次复查完毕，甲方负责人员或单位签字或盖章确认。乙方不按时回访复查，甲方负责人员等发现有蚁迹，通知乙方24小时未能前来灭治时，视为违约行为。甲方工程交付使用后二次装修的乙方不包白蚁防治。
八、白蚁预防工程费用和付款方式：
1、白蚁预防工程费用：
合同价款：人民币¥28500.00元（大写：贰万捌仟xx元整），固定总价承包，本合同价款含税。
2、付款方式：双方同意按以下方式付款。
乙方完成甲方要求的白蚁防治预防服务内容（即全部整体预防工程施工完成）并提交验收报告通过验收后甲方三个月内一次性不计息付清。
九、违约责任
1、由于甲方原因导致合同无法履行的，双方应签订有关补充协议妥善处理防蚁药物及有关设施的保护工作，甲方应按合同约定支付乙方已完成的白蚁预防工程费用,具体支付费用以区财政审核为准。
2、乙方未按合同约定完成白蚁预防工程的，支付甲方两倍合同违约金。
3、乙方未按有关规定开展白蚁预防工作，造成甲方不能按时办理工程报建，不能通过有关工程竣工验收时，所造成的一切损失由乙方负责。
十、双方发生争执时由xx仲裁委员解决。仲裁不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式8份，其中甲方执6份，乙方执2份（均具有同等法律效力）。
十二、双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十三、补充协议：无
（以下无正文）。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人
（或委托代理人签字）： 代表人（签字）：
经办人： 经办人：
地址： 电话：
电话： 地址：
传真： 帐户：
银行：
帐号：
签订日期：2019年12 月 日
发包人:(全称) 佛山市xx区城市重建和项目代建中心
承包人:(全称)
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1 双方权利和义务
1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。
2 发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3 承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4 违约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5 双方约定
x合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6 合同生效
x合同的有效期，自双方签署之日起至本合同终止之日止。
7 合同法律效力
x合同作为xx区大沙二站重建工程白蚁防治合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
发包人：佛山市xx区城市重建和项目 承包人：
代建中心（公章） （公章）
地 址：佛山市xx区荷城街道xx大 地 址：
道东380号
法定代表人： 法定代表人（签字）： .
（或委托代理人）：
经 办 人： 经 办 人（签字）： .