Contract

福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業

事業契約書(案)

平成 27 年３月 23 日福岡市

事業契約書

事業名 福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業

履行場所 xxxxxxxxxxxx 00 x 0、00 x 00 及び 27 番 19 の土地

履行期間 福岡市議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から平成 46 年 3 月 31 日まで

契約金額 総支払額 金●円

(うち消費税及び地方消費税相当額金 0 円)

ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。また総支払額等の内訳については、別表に示すとおりとする。

契約保証金 別添の条項に記載のとおり

上記の事業について、福岡市と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 12 条及び甲の議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第 39 号)第 2 条の規定による福岡市議会の議決がなされ、かつ事業者を福岡市総合体育館(仮称)の指定管理者として指定することの同市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。

また、福岡市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が福岡市総合体育館としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。

この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 年 月 日

福岡市

住所

氏名 印

事業者

住所

氏名 印

目次

事業契約書

第 1 章 総則 1

第1条 (目的) 1

第2条 (用語の定義) 1

第3条 (総則) 3

第4条 (事業日程) 3

第5条 (事業の概要) 4

第6条 (提案書類と要求水準の関係) 4

第7条 (統括責任者、業務責任者及び業務担当者) 4

第8条 (協議会) 5

第9条 (解釈) 5

第10条 (責任の負担) 5

第11条 (契約の保証) 6

第12条 (権利義務の処分等) 6

第13条 (モニタリング) 7

第14条 (資金調達) 7

第15条 (許認可等の手続) 7

第16条 (履行場所) 8

第 2 章 業務に関する変更 8

第17条 (条件変更等) 8

第18条 (発注者の請求による業務要求水準書の変更) 9

第19条 (事業者の請求による業務要求水準書の変更) 9

第 3 章 本施設の設計 10

第20条 (本施設の設計) 10

第21条 (設計に関する第三者の使用) 11

第22条 (設計状況の確認) 11

第 4 章 本施設の建設 12

第 1 節 総則 12

第23条 (本施設の建設) 12

第24条 (施工計画書等) 13

第25条 (本件工事に係る第三者の使用) 13

第26条 (工事監理) 13

第27条 (工事現場における安全管理等) 14

第28条 (本件工事に伴う近隣対策) 14

第29条 (備品等の調達) 15

第30条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い) 15

第 2 節 工事の中止・工期の変更等 16

第31条 (工事の中止) 16

第32条 (本件土地が不用となった場合の措置) 16

第33条 (工事日程の変更等) 17

第34条 (引渡予定日の変更) 17

第35条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 17

第 3 節 損害等の発生 18

第36条 (臨機の措置) 18

第37条 (本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 18

第 4 節 本施設の完工 18

第38条 (事業者による本施設の竣工検査) 18

第39条 (発注者による竣工確認) 19

第40条 (発注者による本施設の所有) 19

第41条 (本施設の瑕疵担保) 19

第 5 章 開業準備 20

第42条 (開業準備業務の実施) 20

第43条 (報告書) 20

第44条 (従事職員の確保等) 20

第45条 (事業者による運営開始確認) 20

第46条 (発注者による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確

認書の交付) 20

第47条 (運営・維持管理業務開始の遅延による違約金) 21

第 6 章 運営・維持管理 21

第 1 節 総則 21

第48条 (管理の代行) 21

第49条 (指定の期間) 21

第50条 (指定管理者による管理等) 21

第51条 (収入及び経費の考え方) 22

第52条 (損害賠償) 22

第53条 (保険のxx) 22

第54条 (xxかつ透明な手続) 22

第55条 (指定管理者たる事業者の責務) 22

第56条 (施設使用の考え方) 23

第57条 (地位の譲渡等の禁止) 23

第58条 (業務計画書の作成・提出) 23

第59条 (運営・維持管理に関する第三者の使用) 23

第60条 (業務報告) 24

第61条 (運営・維持管理業務に伴う近隣対策) 24

第62条 (自己評価) 24

第63条 (報告聴取等) 24

第64条 (文書の管理・保存、情報公開) 25

第65条 (利用の許可) 25

第66条 (利用料金の収入帰属) 25

第67条 (利用料金) 25

第68条 (減免の取扱) 26

第69条 (指定管理者の指定の取消し等) 26

第 2 節 本施設の運営 27

第70条 (本施設の運営) 27

第71条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) 27

第72条 (自由提案事業の実施) 27

第73条 (自由提案事業等の実施の場所) 28

第 3 節 本施設の維持管理 28

第74条 (本施設の維持管理) 28

第75条 (備品の管理) 28

第76条 (本施設の修繕・更新) 28

第 4 節 損害等の発生 29

第77条 (運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害) 29

第 7 章 サービス購入費の支払い 29

第78条 (サービス購入費の支払い) 29

第79条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額) 29

第80条 (サービス購入費の改定) 29

第81条 (サービス購入費の変更等に代える業務要求水準書の変更) 30

第 8 章 契約期間及び契約の終了 30

第 1 節 契約期間 30

第82条 (契約期間) 30

第 2 節 運営・維持管理期間中の業務の承継 30

第83条 (運営・維持管理業務の承継) 30

第84条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 31

第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 31

第85条 (事業者の債務不履行による契約解除) 31

第86条 (本施設の引渡し前の契約解除) 33

第87条 (本施設引渡し後の契約解除) 33

第 4 節 その他の事由による指定の契約解除 33

第88条 (発注者の債務不履行による契約解除) 33

第89条 (法令の変更による契約の解除) 33

第90条 (不可抗力による契約の解除) 34

第 5 節 発注者の任意による契約解除 34

第91条 (発注者の任意による解除) 34

第92条 (契約解除の効力発生) 34

第 6 節 事業終了に際しての処置 34

第93条 (事業終了に際しての処置) 34

第 9 章 契約解除の場合における取扱い 35

第94条 (本施設の引渡し前の解除) 35

第95条 (本施設の引渡し後の解除) 36

第 10 章 法令の変更 37

第96条 (法令の変更) 37

第97条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 38

第 11 章 不可抗力等 39

第98条 (不可抗力) 39

第99条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 39

第100条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 40

第 12 章 知的財産xx 40

第101条 (著作物の利用及び著作権) 40

第102条 (著作権の侵害の防止) 41

第103条 (特許xxの使用) 41

第 13 章 その他 41

第104条 (公租公課の負担) 41

第105条 (情報の開示等) 42

第106条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 42

第107条 (遅延損害金) 42

第108条 (秘密保持) 42

第109条 (個人情報保護) 43

第110条 (この契約の変更) 44

第111条 (株主に関する誓約) 44

第112条 (融資団との協議) 44

第113条 (構成員等の資格喪失) 45

別紙 1 サービス購入費の算出方法及び支払方法 46

別紙 2 モニタリング及びサービス購入費の減額等 56

別紙 3 事業者等がxxする保険等 66

別紙 4 利用料金 69

別紙 5 事業概要 70

様式 1 目的物引渡書 71

様式 2 保証書の様式 72

様式 3 定期借地権設定契約書 74

様式 4 公有財産賃貸借契約書 80

別表 サービス購入費各回支払内訳 85

第 1 章 総則

(目的)

第 1 条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、福岡市(以下｢発注者｣という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第 2 条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ｢維持管理企業｣とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定される者をいう。

(2) ｢維持管理業務｣とは、業務要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

(3) ｢運営・維持管理期間｣とは、供用開始日から平成 46 年 3 月 31 日又はこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。

(4) ｢運営・維持管理業務｣とは、運営業務及び維持管理業務を総称していう。

(5) ｢運営企業｣とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。

(6) ｢運営業務｣とは、業務要求水準書に規定される運営業務をいう。

(7) ｢開業準備業務｣とは、業務要求水準書において規定される開業準備業務をいう。

(8) ｢基本協定書｣とは、本事業に関して、発注者と本件落札者を構成する法人との間で平成●年●月●日付にて締結された基本協定書をいう。

(9) ｢基本設計図書｣とは、業務要求水準書に規定される基本設計図書をいう。

(10) ｢業務要求水準書｣とは、入札説明書に添付された福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業業務要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。

(11) ｢協力企業｣とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

(12) ｢建設企業｣とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。

(13) ｢工事監理企業｣とは、基本協定書において工事監理に係る業務を担当すると規定される者をいう。

(14) ｢構成員｣とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

(15) ｢この契約等｣とは、この契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準書、入札説明書等に関する質問回答及び提案書類を総称していう

(16) 「サービス購入費」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙 1 に規定されるとおりサービス購入費 A から Dにより構成される。

(17) ｢施設整備業務｣とは、業務要求水準書に規定される施設整備業務をいう。

(18) ｢実施設計図書｣とは、業務要求水準書に規定される実施設計図書をいう。

(19) ｢自由提案施設｣とは、本施設のうち事業者が自由提案事業実施のために発注者から借り受けた部分、若しくは本件土地の一部を借り受ける場合は当該土地に整備した建物又はxx物、並びに当該借り受けた部分、建物又はxx物に配置された備品をいう。

(20) ｢竣工図書｣とは、業務要求水準書に規定される竣工図書をいう。

(21) ｢施工計画書等｣とは、業務要求水準書に規定される施工計画書等をいう。

(22) ｢設計企業｣とは、基本協定書において設計を担当すると規定される者をいう。

(23) ｢設計図書｣とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

(24) ｢提案書類｣とは、本件落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案、発注者からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。

(25) ｢入札説明書｣とは、発注者が本事業に関し平成 27 年３月 23 日に公表した入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。

(26) ｢引渡予定日｣とは、平成 30 年 9 月 30 日をいう。

(27) ｢不可抗力｣とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、｢不可抗力｣に含まれない。

(28) ｢法令｣とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。

(29) ｢本業務｣とは、施設整備業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務をいう。

(30) ｢本事業｣とは、福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業をいう。

(31) ｢本施設｣とは、この契約に従い整備される福岡市総合体育館(仮称)をいい、建築物、建築設備、備品及び外構施設等を含むが、事業者が発注者から土地を借り受けて整備した建物又はxx物並びに自由提案施設に自らの費用で設置した内装、設備及び備品を除く。。

(32) ｢本件工事｣とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設工事に係る業務をいう。

(33) ｢本件土地｣とは、頭書記載の履行場所をいう。

(34) ｢本件落札者｣とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]、その他の構成員である[ ]、 [ ]及び協力企業である[ ]、[ ]からなる企業グループをいう。

(35) 「利用料金」とは、本施設の利用者から徴収する利用料(駐車場の利用料金を含む。)をいう。

(総則)

第 3 条 発注者及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

2 事業者は、本業務を第 4 条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の、履行の対価として、第 78 条の定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。

3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。

4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。

5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。

9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。

(事業日程)

第 4 条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。

設計・建設期間 事業契約締結日～平成 30 年 9 月末日

本施設の引渡し 平成 30 年 9 月 30 日

開館準備期間 平成 30 年 10 月 1 日～平成 30 年 11 月末日

供用開始日 平成 30 年 12 月 1 日

運営・維持管理期間 平成 30 年 12 月 1 日～平成 46 年 3 月末日

(事業の概要)

第 5 条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

(提案書類と要求水準の関係)

第 6 条 提案書類において、入札説明書又は業務要求水準書(｢業務要求水準書等｣という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において｢未充足部分｣という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。

2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。

(統括責任者、業務責任者及び業務担当者)

第 7 条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の締結後速やかに配置し、発注者に通知するものとする。統括責任者を変更した場合も同様とする。

2 事業者は、業務要求水準書に従い、開業準備業務及び運営・維持管理業務を総合的に把握し、発注者及び関係機関等との調整を行う統括責任者を選任し、この契約締結後速やかに届け出なければならない。

3 事業者は、業務要求水準書に従い、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、運営業務にかかる業務責任者については開業準備業務の開始までに、維持管理業務にかかる業務責任者については開館準備期間（第 4 条に定める開館準備期間をいう。以下同じ。）の開始までに、それぞれ発注者に届け出なければならない。

4 第 1 項の統括責任者は第 2 項の統括責任者を兼ねることができる。

5 第 1 項及び第 2 項の統括責任者は第 3 項の業務責任者を兼ねることができる。

6 事業者は、第 1 項及び第 2 項の統括責任者並びに第 3 項の業務責任者を変更した

ときは、速やかに発注者に届け出なければならない。

7 事業者は、業務要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名簿を発注者に届け出て、発注者の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を発注者に届け出て、発注者の承認を受けなければならない。

8 発注者は、前七項に基づき選任・配置又は変更された統括責任者、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。

(協議会)

第 8 条 発注者と事業者は、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。

2 協議会の構成及び運営の規則は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議会の運営にかかる事柄は事業者が実施する。

3 協議会は、業務要求水準書に規定する部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。部会の構成及び運営に関する規則は協議会において定める。

4 発注者及び事業者は、本条の協議会及び部会において合意された事項を遵守する。

(解釈)

第 9 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議の上、これを定める｡

2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等、提案書類 (ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書及び業務要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。

(責任の負担)

第 10 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認若しくは立会又は事業者からの発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。

(契約の保証)

第 11 条 事業者は、本施設の設計及び建設の履行を保証するため、この契約の締結後速やかに、本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第(5)号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設企業、設計企業又は工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設企業、設計企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(4) 本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証

(5) この契約に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項に定める保証の金額は、別紙 1 に定めるサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 100 分の 10 に相当する金額とする。

3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。

(権利義務の処分等)

第 12 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。

(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。

(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。

(3) 持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。

2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の

業務を一切行ってはならない。

3 事業者はこの契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。

(モニタリング)

第 13 条 発注者は、本業務の実施状況及びにその業績を監視するため、別紙 2 に規定され

るモニタリングを行い、別紙 2 に規定される措置をとることができるものとする。

2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。

3 発注者がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。

4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、この契約書等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。

(資金調達)

第 14 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。

2 発注者は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス購入費請求権その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。

(許認可等の手続)

第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。

2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。

3 発注者は、第 1 項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力

の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。

4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、10 章又は第 11 章に従う。

5 発注者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、10 章又は第 11 章に従う。

6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。

(履行場所)

第 16 条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければらなない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては、この限りでない。

2 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。

第 2 章 業務に関する変更

(条件変更等)

第 17 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

(1) 業務要求水準書の誤謬があること。

(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。

(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。

2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。

(発注者の請求による業務要求水準書の変更)

第 18 条 発注者は、業務要求水準書 I9(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、業務要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。

2 事業者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。

(1) 業務要求水準書の変更に対する意見

(2) 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無

(3) 業務要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無

3 第 1 項若しくは前条第 2 項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入費を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。

4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 58 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。

(事業者の請求による業務要求水準書の変更)

第 19 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。

(1) 業務要求水準書の変更の内容

(2) 業務要求水準書の変更の理由

(3) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無

(4) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無

(5) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 58 条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して業務要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。

3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入費の変更について定め、事業者に通知する。

4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 58 条の業務計画書の変更を求める旨を事

業者に通知することができる。

5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。

第 3 章 本施設の設計

(本施設の設計)

第 20 条 本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。

2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計に係る図書を提出して発注者の確認を受けなければならない。

3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から

14 日以内に、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。

4 発注者は、第 2 項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。

5 事業者は、前項、第 18 条第 4 項又は第 19 条第 4 項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第 2 項の発注者の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 18 条第 4 項又は第 19 条第 4 項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。

6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 18 条第 4 項又は第 19 条第 4 項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。

7 事業者は、第 2 項の確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。

8 第 2 項から前項までの規定は、実施設計に係る図書の発注者による確認について準用する。この場合において、｢この契約等｣とあるのは｢この契約等及び基本設計｣と読み替えるものとする。

9 第 2 項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。

10 設計業務に起因して本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合

の措置は、次の各号のとおりとする。

(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日及び供用開始日は延期されない。

(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。

11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入費から減額する。

12 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。

(設計に関する第三者の使用)

第 21 条 事業者は、設計業務の全部又は大部分を設計企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。

2 設計に関する設計企業等（設計企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。）に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計企業等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。

3 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。

(設計状況の確認)

第 22 条 発注者は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙 2 に規定するモニタリングを実施し、本契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要か

つ合理的な説明及び報告を行うとともに、発注者が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。

3 発注者は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。

第 4 章 本施設の建設

第 1 節 総則 (本施設の建設)

第 23 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本件工事を完成させ、その他の施設整備業務 (設計を除く。以下、本条で同じ。)を実施する。

2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。

3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。

4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設企業をして別紙 3 に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示のうえ写しを提出しなければならない。

5 施設整備業務に起因して本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは施設整備業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。

(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日又は供用開始日は延期されない。

(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。

6 施設整備業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる

減少分をサービス購入費から減額する。

7 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。

(施工計画書等)

第 24 条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に発注者に提出する。

2 事業者は、発注者に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知する。

3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに提示する。

4 発注者は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。

(本件工事に係る第三者の使用)

第 25 条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。

2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。

3 第 1 項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業、第 1 項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。

4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。

(工事監理)

第 26 条 事業者は、工事監理企業をして、発注者に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。

2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。

3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設

置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。

4 事業者は、工事監理企業又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。

(工事現場における安全管理等)

第 27 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。

(本件工事に伴う近隣対策)

第 28 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。

2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。

3 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。

4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。

5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。

6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起

因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。

(備品等の調達)

第 29 条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、業務要求水準書及び提案書に従い、発注者に所有権を移転する方法又はリースのいずれかとする。ただし、自由提案施設に備える備品の所有権は事業者が保有する。

2 第 40 条第 1 項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(リースにより調達したもの及び自由提案施設に備えるものを除く。)の所有権は発注者に移転するものとする。

(発注者による説明要求及び建設現場立会い)

第 30 条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、本施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。

2 発注者は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。

3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。

4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。

5 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、本施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。

6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、発注者と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において、発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。

7 事業者は、発注者が第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 6 項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。

第 2 節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)

第 31 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。

2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第

1 項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。

3 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。

4 発注者又は事業者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。

5 発注者は、第 1 項又は第 3 項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日若しくはサービス購入費を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。

(本件土地が不用となった場合の措置)

第 32 条 工事の完成、業務要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合において、当該用地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する建設企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分又は事業用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、発注者が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

3 第 1 項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が事

業者の意見を聴いて定める。

(工事日程の変更等)

第 33 条 事業者は、第 31 条第 1 項に規定する場合を除き、施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に施工計画書の変更を請求することができる。

2 事業者は、施工計画書で定めた工事日程とおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。

(引渡予定日の変更)

第 34 条 事業者は、第 31 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。

2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。

3 事業者は、引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。

4 発注者は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。

5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入費を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(引渡予定日の変更等に係る協議)

第 35 条 第 31 条第 1 項、第 33 条第 1 項又は前条第 1 項、第 2 項若しくは第 4 項に規定する引渡予定日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が引渡予定日の変更事由が生じた日 (前条第 1 項若しくは第 2 項の場合にあっては、発注者が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

第 3 節 損害等の発生 (臨機の措置)

第 36 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。

2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)

第 37 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。

3 第 1 項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。

第 4 節 本施設の完工 (事業者による本施設の竣工検査)

第 38 条 事業者は、引渡予定日の 1 ヶ月前までに、自らの責任及び費用負担において、建

築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 7 条に規定する完了検査と併せて、本施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って本施設の竣工検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。

2 事業者は、発注者に対し、前項の検査等を行う 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。

3 発注者は、第 1 項の竣工検査に立会うことができる。ただし、事業者は、発注者が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。

4 事業者は、本施設が第 1 項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第 7 条第 5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙 3 第 2-2 項の保険に規定する種類

及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは本施設が完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに発注者に報告する。

(発注者による竣工確認)

第 39 条 発注者は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。

2 発注者が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。

3 第 1 項の確認は、業務要求水準書に従い実施する。

4 事業者は，発注者の竣工確認に必要な竣工図書及び電子データを、業務要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。

5 発注者は、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。事業者は、発注者が本施設完成確認書を交付したことをもって、本施設の施設整備業務に係る責任(第 41 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。

(発注者による本施設の所有)

第 40 条 発注者が前条第 5 項の規定により各施設完成確認書を交付した後、事業者は様式

1 に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に本施設の引渡しを行い、発注者は、引渡予定日に本施設の所有権を取得する。

2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第 5 項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日に応じ、施設整備の対価(金利相当額を除く。)を元本として福岡市契約事務規則(昭和 39 年規則第 16 号)に定める率を乗じて計算した額の違約金を発注者に支払う。

(本施設の瑕疵担保)

第 41 条 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、発注者が本施設の引渡しを受けた日から 2 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし、事業者又は建設企業が悪意である場合、当該瑕疵が事業者又は建設企業の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年間とする。

2 発注者は、各施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、発注者がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行

使しなければならない。

3 事業者は、建設企業をして、発注者に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式 2 の様式による保証書を差入れさせる。

第 5 章 開業準備

(開業準備業務の実施)

第 42 条 事業者は、この契約締結のときから供用開始日までの期間において、開業準備業務を行う。

2 事業者は、業務要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、発注者に提出して発注者の確認を得なければならない。

3 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙 3 第 2-2 項に規定する保険に加入しなければならない。

(報告書)

第 43 条 事業者は、開業準備等業務の実施内容について、業務要求水準書に従い、日報、月報、四半期報及び年度総括報を作成し、発注者に提出しなければならない。

(従事職員の確保等)

第 44 条 事業者は、運営・維持管理業務に従事する者(以下｢従事職員｣という。)の名簿を供用開始日の 1 ヶ月前までに発注者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。

3 発注者は、運営・維持管理業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。

(事業者による運営開始確認)

第 45 条 事業者は、第 39 第 5 項に基づく本施設に係る施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。

(発注者による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)

第 46 条 発注者は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を発注者側でも確認する。

2 発注者が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしてい

ない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。

3 第 1 項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他発注者が合理的に適切と認める方法により行う。

4 発注者は、第 1 項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付する。

5 事業者は、発注者が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(本条第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。

(運営・維持管理業務開始の遅延による違約金)

第 47 条 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第 4 項に規定する運営開始確認書の交付が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から運営開始確認書が交付された日までの間に応じ、サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額を元本として福岡市契約事務規則に定める率を乗じて計算した額の違約金を発注者に支払う。

第 6 章 運営・維持管理

第 1 節 総則 (管理の代行)

第 48 条 本施設の設置条例等及びその他の法令並びにこの契約に基づき、事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を代行させる。

2 事業者は、法令及びこの契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。

(指定の期間)

第 49 条 事業者が本施設を管理する期間(以下｢指定期間｣という。)は、供用開始日から平成 46 年 3 月 31 日までとする。

(指定管理者による管理等)

第 50 条 管理の対象となる物件は本施設とする。

2 第 1 項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第

11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。

(収入及び経費の考え方)

第 51 条 事業者は、発注者から支払われるサービス購入費 C 及び D、利用者から徴収する利用料金、運営業務による収入(サービス購入費及び利用料金を除く)並びに自由提案事業からの収入により、指定管理者としての業務の執行を行うものとする。

(損害賠償)

第 52 条 事業者は、業務の執行について、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 発注者が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、発注者は、事業者に対して求償することができる。

(保険の付保)

第 53 条 事業者は、指定期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙 3 第 2-2 に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。

2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。

3 事業者は、前 2 項の規程により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。

(公正かつ透明な手続)

第 54 条 事業者は、運営・維持管理業務の執行に当たり、利用許可等に係る権限を行使する場合は、条例及び規則はもとより、福岡市行政手続条例（平成 7 年条例第 56号）の定めるところに従い、公正かつ透明な手続を行わなければならない。

(指定管理者たる事業者の責務)

第 55 条 事業者は、本施設の設置条例等、この契約等、地方自治法、労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令等の関係法令及び入札説明書並びに業務要求水準書に定めるところに従うほか、提案書により提案した内容、その他発注者が指示する事項を遵守のうえ、善良なる管理者の注意をもって、本施設を適正に管理しなければならない。

2 事業者は本施設を利用して本業務以外の業務を行ってはならない。

3 事業者は、本施設又は施設利用者が災害にあった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、直ちに発注者に報告し、業務要求水準書にしたがった措置をとらなければならない。

(施設使用の考え方)

第 56 条 事業者は、本施設、附属設備等を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。ただし、自由提案施設の転貸については、この限りでない。

(地位の譲渡等の禁止)

第 57 条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(業務計画書の作成・提出)

第 58 条 事業者は、供用開始日の 6 ヶ月前までに業務要求水準書及び提案書類に基づき、発注者と協議のうえ、運営・維持管理業務に係る基本計画を作成し、発注者に提出して確認を受けなければならない。

2 事業者は、各年度の運営・維持管理業務の開始までに、業務要求水準書、第 1 項の基本計画及び提案書類に基づき、発注者と協議のうえ、各年度の運営・維持管理業務に係る年度実施計画を作成し、発注者に提出して、確認を受けなければならない。

3 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、発注者が確認した基本計画及び年度実施計画を変更することができないものとする。

4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の確認又は第 3 項の承諾を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。

5 受注者は、発注者の確認を受けた基本計画及び年度実施計画(以下｢業務計画書｣という。)に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、受注者は、常に業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合その他の業務要求水準書の未達の責任を免れることはできない。

(運営・維持管理に関する第三者の使用)

第 59 条 事業者は、運営業務を運営企業、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の一部を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。

2 前項の規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。

3 前二項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理企業等(運営企業、維持管理企業及び前第 2 項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由

は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。

4 事業者は、第 1 項又は第 2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。

5 事業者は、運営・維持管理企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。

(業務報告)

第 60 条 事業者は、運営・維持管理業務に関する業務日誌、月報、四半期報告書及び年度総括報(以下、｢業務報告書｣という。)を作成し、業務要求水準書に従い発注者に提出し、又は発注者の閲覧に供する。

2 事業者は、前項の業務報告書のうち、業務日誌は 5 年間、月報、四半期報告書及び年度総括報は、運営・維持管理期間の終了時まで保管する。

3 事業者は、運営・維持管理期間中、発注者から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、発注者に報告しなければならない。

(運営・維持管理業務に伴う近隣対策)

第 61 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、発注者は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。

2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。

3 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は発注者が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、発注者がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用及び責任負担において行う。

(自己評価)

第 62 条 事業者は、毎年度終了後、運営・維持管理業務の実施状況及び財務状況について、発注者が別に定める評価票により、自己評価を行い、業務報告書とともに発注者に提出しなければならない。

(報告聴取等)

第 63 条 発注者は、事業者による運営・維持管理業務が、条例、規則、この契約等で定め

られた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるとき、その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定により、事業者に対して、運営・維持管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(文書の管理・保存、情報公開)

第 64 条 事業者は、運営・維持管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書(以下

｢対象文書｣という。)を適切に管理し、及び保存しなければならない。

2 対象文書の範囲、保存年限は業務要求水準書の規定に基づいて定める。

3 発注者は、対象文書について、福岡市情報公開条例(平成 14 年条例第 3 号)第 6条第 1 項の公開請求があった場合において、当該対象文書を保有していないときは、事業者に対し、当該対象文書を提出するよう求めることができる。

4 事業者は、法令に特に定める場合を除き、前項の規定による求めを拒むことができない。

5 事業者は、第 3 項の規定による求めに応じて対象文書を提出しようとする場合において、次のいずれかに該当するときは、当該文書の写しを提出すれば足りる。

(1) 対象文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき。

(2) 対象文書を事務事業に使用する必要があり、これを提出すると事務事業の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき。

(3) その他正当な理由があるとき。

(利用の許可)

第 65 条 事業者は、設置条例等の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。

2 事業者は、利用許可の申請等の手続きによる様式を、あらかじめ発注者の承諾を得て定める。

3 事業者は、利用の許可を行うに当たり疑義がある場合には、発注者と協議する。

(利用料金の収入帰属)

第 66 条 発注者は、指定管理者の指定が効力を有する間、本施設の利用料金を事業者の収入として収受させるものとし、事業者はこれを承諾する。

(利用料金)

第 67 条 事業者は、この契約の定めに従い、指定管理者として、利用料金を本施設の利用者から徴収し、自らの収入とする。

2 利用料金の金額は、別紙 4 に規定するとおりとする。ただし、受注者は、本施設の設置条例等の定める枠内で、発注者の承認を得た上で、別紙 4 に定める利用料

金の金額を変更できるものとする。

3 利用料金の収納に関する業務については、その全てを事業者の責任で行う。利用料金の未収納については、発注者はその責めを負わない。

(減免の取扱)

第 68 条 事業者は本施設の設置条例等の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

2 発注者及び事業者は、前項の規定による利用料金の減額又は免除に伴う事業者の利用料金収入の減失について、その損失を補填しないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、発注者と事業者が協議の上、損失の取扱いを決定するものとする。

3 設置条例等の変更により、利用料金の減額の割合又は免除の範囲が変更されるときは、発注者及び事業者は、相手方にサービス購入費の変更について協議を申し入れることができるものとし、協議の申し入れを受けたときは、誠実に対応しなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第 69 条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第 8 章以下の規定を適用する。

2 発注者は、次の事由が生じたときは、地方自治法第 2 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 第 85 条第 1 項各号に定める事由のうちいずれかに該当するとき。

(2) 福岡県警察本部からの通報に基づき、事業者が第 85 条第 2 項各号に定める事由のうちいずれかに該当するとき。

(3) 事業者の責めに帰すべき事由により第 86 条第 1 項各号のうちいずれかに該当するとき。

(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、第 87 条第 1 項の各号のうちいずれかに該当するとき。

(5) 発注者が第 88 条第 1 項に該当するとき。

(6) 第 89 条第 1 項に定める場合のいずれかに該当するとき。

(7) 第 90 条第 1 項に定める場合のいずれかに該当するとき。

(8) 発注者が本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合で、取消しの日から 180 日以上前に事業者に通知したとき。

3 事業者が、前項に従い、運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはな

らない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について発注者の指示に従うものとする。

4 前項により事業者が履行できないこの契約上の事業者の業務については、停止を命じられている期間中、発注者が自ら又は第三者に委託して行うことができる。

5 事業者は、運営・維持管理業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い発注者がこの契約上の事業者の業務を実施した場合、発注者が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の発注者の支払額との差額を損害金として発注者に支払わなければならない。

6 受注者が、第 2 項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、発注者は、サービス購入費 C 及び D のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。

7 第 2 項から第 5 項の規定は、別紙 2 のモニタリングによりサービス購入費を減額し、又は発注者に第 5 項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。

第 2 節 本施設の運営 (本施設の運営)

第 70 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は別紙 5 の事業概要のとおりとする。

(自由提案事業の内容及びその収入の帰属)

第 71 条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、この契約、業務要求水準書及び提案書類に従って自由提案事業を実施するものとする。

2 事業者は、自由提案事業の実施により、事業者からサービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。

(自由提案事業の実施)

第 72 条 事業者は、自由提案事業の実施につき、その内容等につき事前に発注者の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。

2 発注者は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。

3 事業者は、第 1 項の自由提案事業を本施設において行う場合、第 58 条により提出する運営に関する業務計画書にその内容を記載しなければならない。

4 自由提案事業は、この契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が発注者と協議の上、自由提案事業の全部又は一

部を中止又は終了することを妨げない。

5 前項ただし書により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止若しくは終了することにより発生する費用及び損失は、すべて事業者が負担する。

(自由提案事業等の実施の場所)

第 73 条 事業者は、自由提案事業を本施設とは独立して整備する場合は、発注者と様式 3に定める様式による定期借地権設定契約を締結し、定期借地権の設定を受けるものとする。定期借地権設定契約は公正証書により締結するものとし、公正証書作成の費用は事業者が負担する。

2 前項の定期借地権の期間は、自由提案施設の工事に着手する日から運営・維持管理期間の終了日までとする。

3 事業者は、自由提案施設が本施設と一体のものとして整備されるときは、発注者と様式 4 に定める様式による公有財産賃貸借契約を締結し、自由提案施設の貸付けを受けるものとする。

4 前項の貸付けの期間は第 40 条第 1 項に基づく本施設の引渡し日から運営・維持管理期間の終了日までとする。

5 事業者は、自動販売機運営業務にかかる自動販売機の設置場所については、業務要求水準書に従い使用許可を受けるものとする。

6 自由提案事業の実施に係る費用の負担は業務要求水準書に定めるとおりとする。

7 事業者が自由提案事業を終了するときは、発注者との契約及び業務要求水準書に従い発注者から借り受けた場所を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、事業者との協議が調ったときは、自由提案施設(内装、付帯設備、備品を含む)を無償で事業者から譲り受けることができる。

第 3 節 本施設の維持管理 (本施設の維持管理)

第 74 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、本施設及び備品の維持管理業務を遂行するものとする。

(備品の管理)

第 75 条 発注者は、本施設において所有する備品等を、事業者に無償で貸与する。

2 事業者は、業務要求水準書に従い備品を管理し、修理・更新等を行う。

3 事業者が発注者所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は発注者に属するものとする。

(本施設の修繕・更新)

第 76 条 事業者は、業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用にお

いて実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。

2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。

3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。

第 4 節 損害等の発生 (運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害)

第 77 条 第 52 条に定めるほか、事業者が運営・維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。

第 7 章 サービス購入費の支払い

(サービス購入費の支払い)

第 78 条 発注者は、別紙 1 及び別表の支払方法により、サービス購入費を支払う。

2 発注者は、第 13 条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙 2 に従って、サービス購入費を減額する。

(虚偽報告によるサービス購入費の減額)

第 79 条 第 60 条第 1 項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業

者は、当該虚偽記載がなければ発注者が前条第 2 項の規定によりサービス購入費を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。

(サービス購入費の改定)

第 80 条 金利変動及び物価変動に伴うサービス購入費の改定は、別紙 1 により行う。

(サービス購入費の変更等に代える業務要求水準書の変更)

第 81 条 発注者は、この契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。

2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。

3 第 1 項又は前項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。

4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

第 8 章 契約期間及び契約の終了

第 1 節 契約期間 (契約期間)

第 82 条 この契約は、福岡市議会においてこの契約締結に係る議案及び事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について承認がなされた日から効力を生じ、平成 46

年 3 月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。

2 事業者は、供用開始日から運営・維持管理期間満了までの間、運営・維持管理業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。

第 2 節 運営・維持管理期間中の業務の承継 (運営・維持管理業務の承継)

第 83 条 発注者及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の 2 年前から協議を開始する。

2 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の 9 ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他

の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の 6 ヶ月前までに整備し、発注者に引き渡す。

3 前項に規定する手続において、発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用及び損害を負担する。

(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)

第 84 条 発注者は、運営・維持管理期間満了の 6 ヶ月前に事業者に通知を行った上、本施設についてこの契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設がこの契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。

2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。

(1) この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、発注者がその修補に要する費用を負担する。

(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。

第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)

第 85 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。

(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3 日間以上にわたりその状態が継続したとき。

(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。

(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第 7 条第 1 項各号に規定するものを含む。)をしたとき。

(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。

(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。

(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。

(7) 第 109 条の秘密保持義務又は第 110 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。

(8) 別紙 2 のモニタリングで定める場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。

（10）第 73 条に基づき事業者が発注者と締結した定期借地権設定契約または公有財産賃貸借契約が事業者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。

2 発注者は、福岡県警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。

(1) 役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下｢暴対法｣という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下｢暴力団｣という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下｢暴力団構成員等｣という。)であるとき。

(2) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。

(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。

(5) 暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。

(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。

(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

(8) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(9) 事業者の各構成員又は各協力企業が、第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 8 号に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。

(本施設の引渡し前の契約解除)

第 86 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。

(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。

(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。

2 本施設の引渡し前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 94 条の規定に従う。

(本施設引渡し後の契約解除)

第 87 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。

(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。

(2) この契約の履行が困難となったとき。

2 本施設の引渡し後、第 85 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 95 条の規定に従う。

第 4 節 その他の事由による指定の契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)

第 88 条 発注者が、この契約上に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又

は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は 発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。

2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 94 条又は第 95 条の規定に従う。

(法令の変更による契約の解除)

第 89 条 第 97 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者によ

る本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。

2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 94 条及び第 95 条の規定に従う。

(不可抗力による契約の解除)

第 90 条 第 99 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した

日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各

号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。

(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。

(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。

2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については、第 94 条及び第 95 条の規定に従う。

第 5 節 発注者の任意による契約解除 (発注者の任意による解除)

第 91 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。

2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 94 条及び第 95 条の規定に従う。

(契約解除の効力発生)

第 92 条 第 85 条から第 91 条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。

第 6 節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)

第 93 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。

2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置

につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。

3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議のうえ、その取扱いを定めるものとする。

4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、発注者はその裁量により、当該物件の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件を買い取るときは、この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。

5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。

6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。

第 9 章 契約解除の場合における取扱い

(本施設の引渡し前の解除)

第 94 条 発注者は、本施設の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。

2 発注者は、前項の買受代金を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。

3 発注者は、第 1 項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。

4 第 2 項の買受代金を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うとき

は、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。

(1) この契約が第 85 条又は第 86 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率

(2) この契約が第 88 条、第 89 条、第 90 条、第 91 条により解除されたときは、別紙 2 のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率

(本施設の引渡し後の解除)

第 95 条 発注者は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費 A-2 を、別紙

1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。サービス購入費 A-1 が未払のときは、別紙 1 に規定される手続により支払う。

2 発注者は、未払のサービス購入費 A-2 を一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。

3 第 2 項の買受代金を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。

(1) この契約が第 85 条又は第 87 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率

(2) この契約が第 88 条、第 89 条、第 90 条、第 91 条により解除されたときは、別紙 2 のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率

4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間のサービス購入費 C 及び Dを事業者に対して支払う。

5 発注者は、第 1 項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、各施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 98 条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 100 条に従い、それぞれ事業者及び発注者が負担する。

6 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。

(損害賠償、違約金等)

第 96 条 この契約が第 85 条、第 86 条又は第 87 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。

(1) この契約が第 40 条第 1 項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の 1 に相当する金額

(2) この契約が第 40 条第 1 項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス購入費 C 及び D の合計額(運営・維持管理初年度に解除された場合は、次年度におけるサービス購入費 C 及び D の合計額)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた額

2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。

3 発注者は、第 11 条による契約保証金の支払は第 1 項の違約金に充当する。

4 発注者は、第 1 項の違約金又は第 2 項の損害賠償が支払われないときは、前 2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対等額で相殺できるものとする。

5 第 88 条又は第 91 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。

6 第 90 条又は第 91 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。

7 事業者が第 85 条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、発注者は、この契約の契約金額の 10 分の 2 に相当する額の違約金を発注者が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。

第 10 章 法令の変更

(法令の変更)

第 97 条 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。

2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における

義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。

3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。

4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。

(法令の変更による費用・損害の扱い)

第 98 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、及び自由提案施設の整備並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用はについては、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。

(1) 本施設の整備及び運営・維持管理に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、本施設の整備及び運営・維持管理に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。

(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)

(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更(役務、物品の調達にかかる消費税及び地方消費税の変更を除く。)

(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更

(5) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの

2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。

第 11 章 不可抗力等

(不可抗力)

第 99 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に通知しなければならない。

2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。

3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。

4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。

(不可抗力による増加費用・損害の扱い)

第 100 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。

(1) この契約締結から本施設の第 40 条第 1 項に基づく引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。

(2) 本施設の第 40 条第 1 項に基づく引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費 C 及び D の合計(運営・維持管理初年度の場合は、運営・維持管理 2 年度めの運営・維持管理の対価の合計)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る

増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。

（3）前 2 号にかかわらず、自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、すべて事業者が負担する。

(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)

第 101 条 第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、前 2 条の規定は適用しない。。

2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、各施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において｢各施設の損害の状況等｣という。)を発注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の各施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。

4 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた各施設をこの契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれるもの、第三者から損害賠償を受けた部分、第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分、及び自由提案事業に係る部分を除く。)の負担を発注者に請求することができる。ただし、本施設の損害が利用者によって生じたものであるとき、又は第三者による本施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。

5 発注者は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。

6 第 1 項に基づき発注者が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において、発注者が請求するときは、事業者は、発注者の請求に従い、各施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を発注者に通知しなければならない。

第 12 章 知的財産権等

(著作物の利用及び著作権)

第 102 条 発注者は、設計図書等、本施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、

事業者固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。

2 設計図書等、本施設等が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。

3 設計図書等、本施設等が著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。

(1) 著作権法第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26条の 2 第 1 項、第 26 条の 3 に規定する権利の行使

(2) 著作権の譲渡及び承継

(著作権の侵害の防止)

第 103 条 事業者は、設計図書等、本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。

2 事業者は、前条第 1 項ないし第 3 項に規定する発注者による設計図書等、本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。

3 事業者は、設計図書等、本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。

(特許権等の使用)

第 104 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案又は指示による場合はこの限りではない。

第 13 章 その他

(公租公課の負担)

第 105 条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。

2 発注者は、事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き、

一切租税を負担しない。

(情報の開示等)

第 106 条 発注者は、事業者が業務要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について、福岡市情報公開条例その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。

2 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。

(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)

第 107 条 この契約の規定により発注者が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。

(遅延損害金)

第 108 条 発注者又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、福岡市契約事務規則に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。

(秘密保持)

第 109 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下｢秘密情報｣という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。

(1) 開示の時に公知である情報

(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報

(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報

(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報

(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報

(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報

(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報

(8) 発注者が発注者議会の請求に基づき開示する情報

2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。

3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。

4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。

5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。

6 事業者は、この契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。

7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第 5 項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。

8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。

(個人情報保護)

第 110 条 事業者は、本業務を遂行するに際して知り得た、発注者が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報 (以下これらを｢個人情報｣と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び福岡市個人情報保護条例(平成 17 年条例第 103 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。

2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。

3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。

4 事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。

5 事業者は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。

6 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、発注者に対し、速やかに報告する。

7 発注者は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。

8 事業者は、本事業の業務が終了後、発注者に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。

9 前八項に定めるほか、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、発注者の指示に従わなければならない。

10 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前九項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、発注者に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。

(この契約の変更)

第 111 条 この契約は、発注者及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。

(株主に関する誓約)

第 112 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。

2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。

3 第 1 項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。

4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。

(融資団との協議)

第 113 条 発注者は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。発注者がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。

(1) 発注者がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項

(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項

(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての発注者との間で行う事前協議及び発注者による承諾又は発注者に対する通知に関する事項

(4) 発注者によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項

(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の

発注者との間で行う事前協議に関する事項

2 前項第 5 号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第 96 条第 4 項に基づいて発注者が相殺する権利を害してはならない。

附則 (構成員等の資格喪失)

第 1 条 発注者は、構成員又は協力企業のいずれかの者が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。

別紙 1 サービス購入費の算出方法及び支払方法

１ サービス購入費の構成

サービス購入費の対象となる施設整備費、開業準備費、運営・維持管理費の内訳は、以下のとおりとする。

項目	内訳	構成される費用の内容
施設整備の対価 （サービス購入費Ａ）	A-1（一括払い分）	①事前調査及びその関連業務に要する費用 ②設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可等の業務に要する費用 ③建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務に要する費用 ④工事監理業務に要する費用 ⑤備品等調達・設置業務に要する費用 ⑥SPC の開業に伴う費用 ⑦引渡日までの SPC の運営費 ⑧融資関連手数料 ⑨建中金利 ⑩その他施設整備に関する初期投資と認められる費用
	A-2（割賦元本）
	A-3（割賦金利）	①A-2（割賦元本）に対応する割賦支払に必要な割賦手数料
開業準備の対価 （サービス購入費 B）	開業準備費	①予約システム整備業務に要する費用 ②事前広報活動・開業前の利用受付業務に要する費用 ③開館記念式典及び内覧会並びに開館記念イベントに要する費用 ④開館準備期間中の運営・維持管理業務に要する費用
運営・維持管理の対価 （サービス購入費 C）	C-1（運営業務費）	①統括管理業務に要する費用 ②利用受付業務に要する費用 ③スポーツ振興業務に要する費用 ④広報・情報発信業務に要する費用 ⑤駐車場管理運営業務に要する費用 （スポーツ用品の販売・貸出業務、自動販売機運営業務、自由提案事業に要する費用は除く。）
	C-2（維持管理業務費）	①建築物維持管理業務に要する費用 ②建築設備維持管理業務に要する費用 ③備品等保守管理業務に要する費用 ④清掃業務に要する費用 ⑤環境衛生管理業務に要する費用 ⑥警備業務に要する費用 ⑦外構施設保守管理業務に要する費用 ⑧植栽管理業務に要する費用 ⑨長期修繕計画作成業務に要する費用
	C-3（修繕・更新業務費）	①修繕・更新業務に要する費用
	C-4（その他費用）	①運営・維持管理期間中の保険料 ②一般管理費 ③法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び事業者の税引後利益 ④その他運営・維持管理に関して必要となる費用
光熱水費の対価 （サービス購入費 D）	D-1（電気料金）	①電気料金
	D-2（ガス料金）	②ガス料金
	D-3（水道料金）	③水道料金
	D-4（再生水料金）	④再生水料金
	D-5（下水道料金）	⑤下水道料金
	D-6（その他料金）	⑥その他料金

２ サービス購入費の算出及び支払方法

(1) サービス購入費の仕組み

市が事業者に支払うサービス購入費は、事業者が当該業務に要する費用から事業者が当該業務を通じて利用者から得る収入を除いた額とする。

費用

収入の区分

施設整備に要する費用	・要求施設の整備に要する費用 ・自由提案施設の整備に要する費用のうち、市の負担分 ・割賦手数料		サービス購入費Ａ （施設整備の対価）
	・自由提案施設の整備に要する費用のうち、事業者の負担分		・利用者からの料金収入等
開業準備に要する費用			サービス購入費Ｂ （開業準備の対価）
運営・維持管理に要する費用	・下記★を除く業務の運営・維持管理に要する費用		サービス購入費Ｃ （運営・維持管理の対価）
			・利用者からの料金収入等
	★以下の業務・事業に要する費用 （光熱水費を含む） ・スポーツ用品の販売・貸出業務 ・自動販売機運営業務 ・自由提案事業		・利用者からの料金収入等
・光熱水費（上記★に要するもの除く）			サービス購入費Ｄ （光熱水費の対価）

３ サービス購入費の算出方法

(1) 施設整備の対価（サービス購入費Ａ）

① サービス購入費 A-1（一括払い分）

サービス購入費 A-1 は、本施設の施設整備の対価のうち、交付金相当額とし、以下に示す金額を支払う。

ア 学校施設環境改善交付金（地域スポーツセンター新改築）

学校施設環境改善交付金（地域スポーツセンター新改築）の交付金相当額は、

204,000 千円（税込）とする。

イ 学校施設環境改善交付金（地域武道センター（柔・剣道場）新改築）

基準額＝柔・剣道場の計画面積×建築単価（108.9 千円/㎡）×1/3（交付率）

学校施設環境改善交付金（地域武道センター（柔・剣道場）新改築）の交付金相当額は、以下の算式で求められた数字（税込）とする。

※基準額の対象となる計画面積の上限は 2,100 ㎡。

ウ 学校施設環境改善交付金（地域武道センター（弓道場）新改築）

学校施設環境改善交付金（地域武道センター（弓道場）新改築）の交付金相当額は、以下の算式で求められた数字（税込）とする。

基準額＝弓道場✰建築工事費×1/3（交付率）

エ 社会資本整備総合交付金

社会資本整備総合交付金は、業務要求水準書Ⅱ-４(4)外構計画✰うち、「⑥敷地周辺緑化」及び「⑧まちかど広場」を対象とし、それぞれ以下✰算式で求められた数字（税込）とする。

基準額＝整備費×45%（交付率）

② サービス購入費 A-2（割賦元本）及びサービス購入費 A-3（割賦金利）

サービス購入費 A-2（割賦元本）及びサービス購入費 A-3（割賦金利）は、本施設✰引渡日以降、割賦払いについて支払う。割賦支払✰毎回✰金額は、以下✰前提で計算した金額とする。

元本総額	施設整備に要する費用から下記(a)及び(b)を控除した金額 (a) 自由提案施設✰整備に要する費用✰うち、事業者負担分 (b) サービス購入費 A-1（一括払い分）に相当する金額。
支払日	第１回✰支払日を平成 31 年 3 ☎末日とし、以降、9 ☎末及び 3 ☎末✰年 2 回払い✰全 31 回払いとする。
返済方法	元利均等返済方式
割賦金利（年利）	基準金利＋提案スプレッド（%）
基準金利	本施設✰引渡日✰２営業日前（銀行営業日でない場合、そ✰前 ✰銀行営業日）✰ TOKYO SWAP REFERENCE RATE ６か☎ LIBORベース 15 年物（円-円）金利スワップレート（基準日午前 10時。テレレート 17143 ページ。）とする。 なお、入札時における基準金利✰適用日は、平成 27 年 7 ☎ 1 日（水）とする。

(2) 開業準備✰対価（サービス購入費Ｂ）

開業準備✰対価（サービス購入費Ｂ）は、業務要求水準書Ⅲに示す以下✰業務に要する費用✰合計とする。

○ 予約システム整備業務

○ 事前広報、利用受付

◇ 事前広報、利用受付

・ 事前広報活動

・ 開業前✰利用受付

◇ 開館式典及び内覧会等✰実施

・開館式典及び内覧会

・開館記念イベント

○ 開館準備期間中（平成 30 年 10 ☎～11 ☎✰２か☎間）✰運営・維持管理業務費

(3) 運営・維持管理✰対価（サービス購入費Ｃ）

運営・維持管理✰対価は下記①から④まで✰業務に要する費用✰から、当該業務に係る利用料金等✰収入を控除した額とする。

① サービス購入費 C-1（運営業務費）

サービス購入費 C-1（運営業務費）は、以下✰業務に要する費用とする。なお、当該業務には、独立採算事業として実施する「スポーツ用品✰販売・貸出業務」、

「自動販売機運営業務」、「自由提案事業」に要する費用は含まれないも✰とする。

○ 統括管理業務に要する費用

○ 利用受付業務に要する費用

○ スポーツ振興業務に要する費用

○ 広報・情報発信業務に要する費用

○ 駐車場管理運営業務に要する費用

② サービス購入費 C-2（維持管理業務費）

サービス購入費 C-2（維持管理業務費）は、以下✰業務に要する費用とする。なお、「修繕・更新業務費」については、下記「③ サービス購入費 C-3」として算出する✰で、サービス購入費 C-2 には含めないこと。

○ 建築物維持管理業務に要する費用

○ 建築設備維持管理業務に要する費用

○ 備品等保守管理業務に要する費用

○ 清掃業務に要する費用

○ 環境衛生管理業務に要する費用

○ 警備業務に要する費用

○ 外構施設保守管理業務に要する費用

○ 植栽管理業務に要する費用

○ 長期修繕計画作成業務に要する費用

③ サービス購入費 C-3（修繕・更新業務費）

サービス購入費 C-3（修繕・更新業務費）は、以下✰業務に要する費用とする。

○ 更新修繕業務に要する費用

④ サービス購入費 C-4（そ✰他費用）

サービス購入費 C-4（そ✰他費用）は、以下✰業務に要する費用とする。

○ 運営・維持管理期間中✰保険料

○ 一般管理費

○ 法人税、法人✰利益に対してかかる税金等及び事業者✰税引後利益

○ そ✰他運営・維持管理に関して必要となる費用

(4) 光熱水費✰対価（サービス購入費Ｄ）光熱水費✰対価は以下✰通りとする。

サービス購入費 D-1	電気料金
サービス購入費 D-2	ガス料金
サービス購入費 D-3	水道料金
サービス購入費 D-4	再生水料金
サービス購入費 D-5	下水道料金
サービス購入費 D-6	そ✰他料金

４ サービス購入費✰支払方法

(1) 施設整備✰対価（サービス購入費Ａ）✰支払方法

① サービス購入費 A-1（一括払い分）

事業者は、本施設✰引渡後、適法な請求書を発行し、そ✰受領後 30 日以内に到来する任意✰日に、市が支払いを行う。

② サービス購入費 A-2（割賦元本）及び A-3（割賦金利）

上記３(1)②✰定めに従い、各回✰割賦元利金支払額をもって行う。事業者は、各回において適法な請求書を市に発行し、そ✰受領後 30 日以内に到来する任意✰日に、市は支払いを行う。

(2) 開業準備✰対価（サービス購入費Ｂ）✰支払方法

事業者は開業準備業務✰終了後、適法な請求書を発行し、そ✰受領後 30 日以内に到来する任意✰日に、市が支払いを行う。

(3) 運営・維持管理✰対価（サービス購入費Ｃ）✰支払方法

事業者は、各四半期✰業務終了時に四半期報を提出する。市は「別紙２ モニタリング及びサービス購入費✰減額等」に基づく確認を行い、当該四半期✰支払金額を通知する。事業者は当該支払金額を記載した適法な請求書を発行し、そ✰受領後 30 日以内に到来する任意✰日に、市が支払いを行う。

① サービス購入費（C-1、C-2 及び C-4）

運営・維持管理✰対価（サービス購入費Ｃ）✰うち C-1（運営業務費）、C-2（維持管理業務費）及び C-4（そ✰他費用）については、第１回✰支払を平成 30 年 12

☎分とし、以降、1 ☎～3 ☎分、4 ☎～6 ☎分、7 ☎～9 ☎分、10 ☎～12 ☎と 3 か

☎ごと、事業期間中全 62 回払いとする。

第 2 回支払から第 62 回支払まで✰サービス購入費はそれぞれ同額とし、第 1 回支払はそ✰３分✰１に相当する金額とする。

② サービス購入費 C-3（修繕・更新業務費）

運営・維持管理✰対価（サービス購入費Ｃ）✰うち C-3（修繕・更新業務費）については、第１回（平成 30 年 12 ☎分）✰支払はないも✰とし、第 2 回以降第 62回まで 1 ☎～3 ☎分、4 ☎～6 ☎分、7 ☎～9 ☎分、10 ☎～12 ☎と 3 か☎ごと、事業期間中全 61 回✰支払いとする。

C-3（修繕・更新業務費）✰各回✰支払額は、以下✰とおり概ね 5 年ごとに区分し、それぞれ✰区分内における各回✰支払を同額とするも✰とし、区分別✰支払額については事業者✰提案に基づくも✰とする。

区分	支払回	対象期間	金額
	第 １回	平成 30 年 12 ☎	0 円
Ⅰ	第 ２回～第 22 回	平成 31 年 1 ☎～平成 36 年 3 ☎	各回ともα円
Ⅱ	第 23 回～第 42 回	平成 36 年 4 ☎～平成 41 年 3 ☎	各回ともβ円
Ⅲ	第 43 回～第 62 回	平成 41 年 4 ☎～平成 46 年 3 ☎	各回ともγ円

(4) 光熱水費✰対価（サービス購入費Ｄ）✰支払方法

事業者は、上記(3)✰運営・維持管理✰対価（サービス購入費Ｃ）と合わせ、適法な請求書を発行し、そ✰受領後 30 日以内に到来する任意✰日に、市が支払いを行う。

光熱水費✰対価（サービス購入費Ｄ）については、第１回✰支払を平成 30 年 12 ☎分とし、以降、1 ☎～3 ☎分、4 ☎～6 ☎分、7 ☎～9 ☎分、10 ☎～12 ☎と 3 か☎ごと、事業期間中全 62 回払いとする。

第 2 回支払から第 62 回支払まで✰サービス購入費はそれぞれ同額とし、第 1 回支払はそ✰３分✰１に相当する金額とする。

５ サービス購入費✰改定

(1) 施設整備✰対価（サービス購入費Ａ）✰改定

① 施設整備✰対価（サービス購入費 A-1 及び A-2）✰物価変動に伴う改定

サービス購入費 A-1（一括払い分）及び A-2（割賦元本）について、物価変動による改定を次✰とおり行う。ただし、改定✰結果は、サービス購入費 A-1（一括払い分）✰変動分も含めて、すべてサービス購入費 A-2（割賦元本）に反映させるも

✰とし、サービス購入費 A-1（一括払い分）✰金額は変更しない。

ア 改定✰時期

物価変動に伴うサービス購入費 A-1 及び A-2 ✰改定は、着工前及び建設期間中

（工事着手時から工事完成 2 か☎前まで✰期間）に請求することができる。

イ 対象となる費用

設計費、工事監理費を除いた、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費とする（建築工事、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。）。

ウ 着工前における改定方法

契約締結日✰属する☎✰指標値と本施設✰着工日✰属する☎✰指標値を比較し、 1.5%以上✰物価変動がある場合は、市及び事業者は物価変動に基づく改定✰申し 入れを行うことができる。

改定する際✰基準となる指標、物価変動✰基準となる指標は、「建設物価」

（財団法人 建設物価調査会発行）✰建築費指数における「都市別指数（福岡市）：構造別平均ＲＣ」✰「建築」「設備」とし、改定✰計算式は以下✰とおりとする。

Ｂ＝（Ａ×ａ）－サービス購入費 A-1 ✰うち直接工事費 Ａ：事業契約書に示されたサービス購入費 A-1 及び A-2 ✰うち直接工事費 Ｂ：本施設✰着工日における改定後✰サービス購入費 A-2 ✰うち直接工事費 ａ：本施設着工日✰属する☎✰指標値／本契約締結日✰属する☎✰指標値

Ａ×ａ

【改定方法の概念図】

Ｂ

A-2増分

サービス購入費A-2のうち直接工事費

A-1増分

サービス購入費A-1のうち直接工事費	A-1増分
サービス購入費A-2のうち直接工事費	A-2増分

エ 建設期間中における改定方法

建設期間中✰物価変動に伴う改定は、「福岡市建設工事請負契約書」第 25 条 に基づき以下✰とおり行うも✰とし、詳細は運用マニュアルに準じるも✰とする。

なお、改定✰際に用いる指標は以下を基本とする。

建設期間中における改定においても、上記ウと同様に、サービス購入費 A-2 において調整する。

・建設物価（建設物価調査会 ☎刊）

・建築コスト情報（建設物価調査会 季刊）

・建築施工単価（建設調査会 季刊）

全体スライド （第 1 項～第 4 項）	・市及び事業者は、本施設✰建設期間内で着工日から 12 ☎経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準✰変動により、着工時に改定した直接工事費が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Ａ✰変更を請求することができる。 ・上記✰請求があったときは、変動前残工事費相当額と変動後✰残工事費相当額と✰差額✰うち変動前残公費相当額✰ 1.5%を超える額につき、サービス対価Ａ✰変更を行う。 ・変動前残工事費相当額及び変動後残工事費相当額は、請求✰あった日を基準とする。 ・全体スライド✰請求は、こ✰規定により改定を行った 後再度行うことができる。
単品スライド （第 5 項）	・特別な要因により本施設✰工期内に主要な工事材料✰日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価Ａが不適当となったときは、市又は事業者は、 サービス対価Ａ✰変更を請求することができる。
インレスライド （第 6 項）	・予期すること✰できない特別✰事情により、本施設✰工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価Ａが著しく不適当となったときは、市又は事業者は、サービス対価 ✰変更を請求することができる。

② 金利変動に伴うサービス購入費 A-3 ✰改定

金利変動に伴う基準金利✰改定については、上記３(1)②を参照✰こと。

(2) 開業準備✰対価（サービス購入費Ｂ）

開業準備✰対価（サービス購入費Ｂ）✰改定は行わない。

(3) 運営・維持管理✰対価（サービス購入費Ｃ）✰改定

① 物価変動に伴う改定

運営・維持管理✰対価（サービス購入費Ｃ）✰うち、C-1（運営業務費）、C-2

（維持管理業務費）及び C-3（修繕・更新業務費）については、物価変動に伴う改定を行うも✰とし、C-4（そ✰他経費）✰改定は行わない。

ア 改定方法

改定にあたっては、イ✰計算方法に基づき各年度４☎１日以降✰サービス購入費を改定する。なお、改定率に少数点以下第四位未満✰端数が生じた場合はこれ

を切り捨てるも✰とする。物価改定は１年に１回とする。

イ 平成 N 年度✰改定方法

平成 N 年度✰サービス購入費は、平成 X 年９☎（前回改定時）✰指標と平成

（N-1）年９☎✰指標とを比較して 1.5%以上✰変動があった場合、平成（N-1）年度✰サービス購入費に、平成 X 年９☎✰指標と平成（N-1）年９☎✰指標に基づいて設定した改定率を乗じて改定する。なお、第１回目✰物価改定は、契約締結日✰属する年度✰９☎と平成 29 年 9 ☎✰指標により算定する。

計算式は以下✰とおりとする。 Ｐn＝Ｐ(n-1)×改定率 n

Ｐn ：平成 N 年度✰サービス購入費 Ｐ(n-1)：平成（N-1）年度✰サービス購入費

改定率 n：平成（N-1）年 9 ☎✰指標／平成 X 年 9 ☎（前回改定時）✰指標ただし、0.985＜改定率 n＜1.015 ✰場合、平成 N 年度✰サービス対価は改定

しない。

ウ 使用する指標

サービス対価✰改定にあって使用する指標は次✰通りとする。

項目	対象費用	使用する指標
C-1	運営業務費	毎☎勤労統計調査・賃金指数（厚生労働省） ・就業形態別きまって支給する給与（調査全産業、一般労働者 30 人以上）
C-2	維持管理業務費
C-3	修繕・更新業務費
C-4	そ✰他費用	改定は行わない

② 需要変動に伴う改定

運営・維持管理✰対価（サービス購入費 C）は、需要リスクを市及び事業者が負担することとし、利用者数等✰増減を踏まえ、サービス購入費に反映し、サービス購入費✰該当部分✰増額または減額を行う。そ✰他✰事業については、事業者が需要リスクを全て負担するも✰とする。

ア 改定✰計算式

改定✰計算式は次✰とおりとする。

改定後✰サービス購入費Ｃ＝提案時✰サービス購入費Ｃ－「改定額」

イ 「改定額」✰計算式

「改定額」✰計算式は次✰とおりとする。ただし、収入✰変動幅✰下限は、各年度✰提案時収入見込額✰▲20%とする。

改定額＝各年度✰収入✰変動幅×30%

各年度✰収入✰変動幅

＝各年度✰「料金等収入実績額」－各年度✰「提案時✰料金収入等見込額」

ウ 「料金等収入」に含まれるも✰

改定額✰計算にあたって✰「料金等収入」とは以下とする。

・施設専用利用料金、設備専用利用料金、個人利用料金、駐車場利用料金✰各収入

・要求水準に基づいて開催される各種スポーツ教室等✰受講者から得る収入

エ 「提案時✰料金収入見込み額」✰見直し

基準となる「提案時✰料金収入見込み額」については、市又は事業者から申し出があった場合、供用開始✰５年後及び 10 年後に過去✰利用実績に基づき、市と事業者と✰間で見直し✰ため✰協議を行う。

(4) 光熱水費✰対価（サービス購入費Ｄ）✰改定

光熱水費✰対価（サービス購入費Ｄ）については、物価変動に伴う改定を行う。なお、需要変動に伴う改定は行わない。

ア 改定方法

改定にあたっては、イ✰計算方法に基づき各年度４☎１日以降✰サービス購入費を改定する。なお、改定率に少数点以下第四位未満✰端数が生じた場合はこれを切り捨てるも✰とする。物価改定は１年に１回とする。

イ 平成 N 年度✰改定方法

平成 N 年度✰サービス購入費は、平成 X 年９☎（前回改定時）✰指標と平成

（N-1）年９☎✰指標とを比較して 1.5%以上✰変動があった場合、平成（N-1）年度✰サービス購入費に、平成 X 年９☎✰指標と平成（N-1）年９☎✰指標に基づいて設定した改定率を乗じて改定する。なお、第１回目✰物価改定は、契約締結日✰属する年度✰９☎と平成 29 年 9 ☎✰指標により算定する。

計算式は以下✰とおりとする。 Ｐn＝Ｐ(n-1)×改定率 n

Ｐn ：平成 N 年度✰サービス購入費 Ｐ(n-1)：平成（N-1）年度✰サービス購入費

改定率 n：平成（N-1）年 9 ☎✰指標／平成 X 年 9 ☎（前回改定時）✰指標ただし、0.985＜改定率 n＜1.015 ✰場合、平成 N 年度✰サービス対価は改定

しない。

ウ 使用する指標

サービス対価✰改定にあって使用する指標は次✰通りとする。

項目	対象費用	使用する指標
D-1	電気料金	消費者物価指数（総務省統計局） ・電気代（福岡市）
D-2	ガス料金	消費者物価指数（総務省統計局） ・都市ガス代（福岡市）
D-3	水道料金	消費者物価指数（総務省統計局） ・水道料（福岡市）
D-4	再生水料金	消費者物価指数（総務省統計局） ・水道料（福岡市）
D-5	下水道料金	消費者物価指数（総務省統計局） ・下水道料（福岡市）
D-6	そ✰他料金	消費者物価指数（総務省統計局） ・プロパンガス（福岡市） ・灯油（福岡市）

６ 消費税及び地方消費税✰税率変更✰場合✰取扱い

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び関連法令✰変更に伴い、消費税及び地方消費税率が変更された場合、市は、当該変更✰内容（経過措置を含む。）に従い、サービス購入費✰支払に係る消費税及び地方消費税を支払うも✰とする。

７ ネーミングライツ料✰取り扱い

事業者✰提案に基づいて実施されるネーミングライツ料収入は、事業者に帰属するも

✰とするが、サービス購入費✰低減に資するようにすること。

(1) 入札時提案✰場合におけるサービス購入費✰取り扱い

入札時において、事業者がスポンサーとなり、または事業者がスポンサー企業を募るなどしてネーミングライツを導入する場合には、ネーミングライツ料収入✰全部または一部を入札時✰サービス購入費に反映させて提案すること。

こ✰場合においても、上記「４ サービス購入費✰支払方法」に記載✰条件に従ってサービス購入費✰提案を行うこと。（例；入札時に当初５年間✰み✰ネーミングライツ✰提案をした場合でも、サービス購入費✰支払が各回同額としているも✰については、これに従うこと。）

入札時におけるネーミングライツ✰提案が実現しなかった場合でも、市はサービス購入費✰増額は行わない。

(2) 入札時以外✰提案✰場合におけるサービス購入費✰取り扱い

入札時以外において、ネーミングライツを提案した場合におけるサービス購入費✰取り扱いについては、市と事業者✰協議により決定するも✰とする。

８ サービス購入費✰減額等

市は、本事業✰実施に関する各業務等✰モニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務及び運営・維持管理業務✰実施状況が、本契約等に適合しない場合には、本契約等✰規定に従い、事業者に対し、業務改善及び復旧に関する勧告やサービス購入費✰減額等✰措置をとるも✰とする。

詳細については、「別紙２ モニタリング及びサービス購入費✰減額等」を参照すること。

別紙 2 モニタリング及びサービス購入費✰減額等

１ 総則

(1) 基本的考え方

① モニタリング✰基本的考え方

事業期間を通じて適正かつ確実に事業が遂行されるよう、事業者が実施する各業務✰実施状況及び経営管理✰状況について、事業者自らが確認及び管理するとともに、市がこれをモニタリングし、要求水準（要求水準を超える提案内容を含む。以下同じ。）を達成していること及び達成しないおそれが無いことを確認する。

② 改善要求等✰措置✰基本的考え方

市は、モニタリングを実施した結果、事業者✰責めに帰す事由により、業績等が 要求水準を達していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者 に対して、改善勧告、サービス購入費✰減額、契約解除等✰改善要求措置を講ずる。

(2) モニタリング✰方法

① 事業者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、事業契約又は要求水準に基づき、業務✰実施方法、工程、実施状況✰確認方法、確認時期等を示した計画書を作成し、市に提出して確認を受ける。

② 事業者は、上記①✰計画に基づき業務を実施するとともに、自ら✰業務実施内容が要求水準を達成していることを確認する。

③ 事業者は、事業契約又は要求水準に定められる書類を所定✰時期までに市に提出し、上記②による確認✰状況を報告する。

④ 市は、事業者✰報告に基づき、事業者✰各業務✰実施内容が要求水準を達成していることを確認する。

⑤ 市によるモニタリングについては、上記③✰事業者✰提出する書類✰うち、下記

２に示す書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確認を行う。

(3) 改善要求措置✰方法

① 改善勧告及び改善・復旧✰措置ア 改善勧告

市は、モニタリング✰結果、事業者✰責めに帰すべき事由により、各業務✰実施内容が要求水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、直ちに改善及び復旧を図るよう改善勧告を行う。

イ 改善・復旧計画書✰作成及び確認

事業者は、改善勧告に基づき、次に掲げる事項について示した改善・復旧計画書を作成して、改善勧告を受けた日から 14 日以内に市に提出する。

・業務不履行✰内容及び原因

・業務不履行✰状況を改善及び復旧する具体的な方法、期限及び責任者

・事業✰実施体制及び実施計画等について✰必要な改善策

市は、事業者が提出した改善・復旧計画書✰内容が、業務不履行✰状況を改善

及び復旧できる合理的なも✰であることを確認する。なお、市は、そ✰内容が、業務不履行✰状況を改善及び復旧できるも✰となっていない、又は合理的でないと判断した場合、改善・復旧計画書✰変更及び再提出を求めることができるも✰

とする。

ただし、業務不履行✰改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断した場合については、上記によらず、事業者は自ら✰責任において適切に応急処置等を行うも✰とし、これを市に報告する。

ウ 改善・復旧✰措置及び確認

事業者は、改善・復旧計画書に基づき、業務を実施する企業に対して適切に指導等を行いつつ、直ちに改善及び復旧を図り、市に報告する。市は、事業者から

✰報告を受け、改善及び復旧が図られたことを確認する。

エ 再改善勧告

改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記ア✰改善勧告を行う。

② 支払✰減額措置

改善勧告を行った場合は、市は、サービス対価✰減額又は罰則点✰付与✰使途を講ずる。詳細な減額方法及び罰則点✰付与方法は、３に示すとおりとする。

③ 各業務を実施する企業✰変更

改善勧告を複数回繰り返しても、業務不履行✰状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると判断した場合、市は、事業者と✰協議により、業務不履行となっている業務を実施する企業✰変更を求めることができるも✰とする。

④ 契約解除

改善勧告を複数回繰り返しても、業務不履行✰状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると判断した場合、市は、事業者✰債務不履行と判断して、契約を解除できるも✰とする。

２ 各業務等に係る確認方法

(1) 施設整備に係る確認方法

① 基本的な考え方

施設整備に係るモニタリングは、要求水準✰確保を図るために各業務が適切に実施されているかどうかを、各業務✰責任者が要求水準に基づき業務✰管理及び確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、市はそ✰報告に基づき確認を行う。そ

✰手順は、「１(2)モニタリング✰方法」による。

事業者は、各業務✰履行について要求水準確認計画書による確認を行うとともに、施設整備業務✰履行に伴って作成する各提出書類及び実際✰施工状況を基に要求水 準を満たしているかどうか✰確認を行い、要求水準確認報告書を作成し、市に提出 するとともに、報告を行う。

市は事業者✰報告に基づき確認を行うことを基本とし、要求水準確認報告書、各提出書類及び実際✰施工状況を基に、要求水準✰内容を満たしているかどうか✰確認を行う。

また、市は必要と判断した場合は、施工状況✰重点的な確認を行う場合がある。

② 書類による確認

事業者は、下記✰書類を、それぞれ✰提出時期までに市に提出し、要求水準✰達成状況について確認を受ける。

ア 要求水準確認計画書・同報告書

	提出書類	提出時期
ⅰ	要求水準確認計画書	設計業務✰着手前
ⅱ	要求水準確認報告書	基本設計完了時実施設計完了時 竣工時

なお、要求水準確認計画書・同報告書✰作成は、事業契約に定めるとおり各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が実施するも✰とするが、事業者はこれを提出し包括的な責任を負う。

イ 各提出書類

	提出書類	提出時期
ⅰ	全体スケジュール表	事業契約締結後速やかに
ⅱ	事前調査要領書	事前調査着手前
ⅲ	事前調査報告書 敷地高低測量図、敷地測量図、真北測量図	事前調査完了後
ⅳ	設計計画書	設計✰着手前
ⅴ	基本設計図書	基本設計完了時
ⅵ	実施設計図書	実施設計完了時
ⅶ	施工計画書等	建設工事着手前
ⅷ	施工記録	工事完成時
ⅸ	工事監理報告書（☎報）	毎☎
ⅹ	竣工図書等	竣工確認時

③ 中間確認

市は、以下に示す事情により、施工品質✰確保✰ために重要と判断した場合は、 施工✰各段階で、品質等について設計図書又は要求水準確認計画書に従っているか どうか又は要求水準を満たしているか✰確認（以下「中間確認」という。）を行う。ア 要求水準を満たさないことが完成検査時点で発見することが困難である場合

イ 完成検査時点において要求水準書を満たしていないことが発見されたとしてもそ✰修補を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である場合

なお、市は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能✰確認を行うことができる。そ✰確認及び復旧に係る費用は、事業者✰負担とする。

④ 実地における確認

工事✰特に重要な工程そ✰他市が必要と認める時は、市は実地における確認を行う。

(2) 開業準備に係る確認方法

① 日常✰確認等（開館準備期間中✰維持管理業務に限る）ア 事業者による確認

・毎日自ら✰責任により従業者✰業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行う。

・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、☎ごとにとりまとめて市に提出する。

・法定✰点検記録・測定記録を行い、市に提出する。

・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は従業者等から苦情があった場合には市に直ちに報告する。

イ 市によるモニタリング

・業務遂行状況について、事業者✰提出した業務日誌そ✰他事業者から✰報告及び従業者等から✰直接✰苦情に基づき確認する。

・従業者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。

② 定期✰確認等

事業者は、開業準備業務計画書を作成し、それに基づく従業者✰業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認✰上、次表✰提出書類を、それぞれ✰提出時期までに市に提出して確認を受ける。

	提出書類	提出時期
ⅰ	開業準備業務計画書	本施設✰基本設計に着手するまで
ⅱ	開業準備業務報告書	各☎末、各四半期末、各年度末

③ 随時モニタリング

市は、従業者等から✰苦情があった場合そ✰他市が必要と判断した場合は、随時に、業務遂行状況について、事業者から必要な報告を求める。

④ 実地における確認

①から③まで✰モニタリング✰実施に当たり、市が必要と認めるときは、市は実地における確認を行う。事業者は市✰実地における確認に必要な協力を行う。

(3) 運営・維持管理に係る確認方法

① 日常✰確認等

ア 事業者による確認

・毎日自ら✰責任により従業者✰業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行う。

・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、☎ごとにとりまとめて市に提出する。

・法定✰点検記録・測定記録を行い、市に提出する。

・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は従業者若しくは利用者等から苦情があった場合には市に直ちに報告する。

イ 市によるモニタリング

・業務遂行状況について、事業者✰提出した業務日誌そ✰他事業者から✰報告及び従業者等から✰直接✰苦情に基づき確認する。

・従業者及び利用者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。

② 定期✰確認等

事業者は、業務計画書を作成し、それに基づく従事職員✰業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認✰上、次表✰提出書類を、それぞれ✰提出時期までに市に提出して確認を受ける。

	提出書類	提出時期
ⅰ	業務計画書	基本計画 ：業務開始✰ 6 か☎前まで 年度実施計画：各年度✰業務着手まで
ⅱ	業務報告書	各☎末、各四半期末、各年度末

③ 随時モニタリング

市は、従業者等から✰苦情があった場合そ✰他市が必要と判断した場合は、随時に、業務遂行状況について、事業者から必要な報告を求める。

④ 実地における確認

①から③まで✰モニタリング✰実施に当たり、市が必要と認めるときは、市は実地における確認を行う。事業者は市✰実地における確認に必要な協力を行う。

(4) 経営管理に係る確認方法

① 書類による確認

事業者は、次表✰提出書類を、それぞれ✰提出時期までに市に提出して確認を受ける。なお、市は事業✰実施に重大な悪影響を与えるおそれがあるなど、必要に応じて追加✰財務状況等に係る書類✰提出、報告を求めることができる。

	提出書類	提出時期
ⅰ	事業者✰定款✰写し	事業契約✰締結後 7 日以内 定款✰変更後 7 日以内
ⅱ	株主名簿✰写し	事業契約✰締結後 7 日以内 株主名簿✰変更後 7 日以内
ⅲ	実施体制図	事業契約✰締結後 7 日以内 実施体制✰変更後 7 日以内
ⅳ	事業者が締結する契約又は覚書✰一覧 （保険契約✰一覧を含む）	事業契約✰締結後 7 日以内 一覧に変更が生じてから 7 日以内
ⅴ	事業者が締結する契約又は覚書等✰写し （保険契約を含む）	契約又は覚書等✰締結予定日又は変更予定日✰ 14 日前まで 締結又は変更後 14 日以内
ⅵ	株主総会✰資料及び議事録又は議事要 旨	株主総会✰会日から 14 日以内
ⅶ	取締役会✰資料及び議事録又は議事要 旨	取締役会✰会日から 14 日以内
ⅷ	各事業年度における会社法第 435 条第 2 項に定められる計算書類及びそ✰附属明細書類並びにこれら✰根拠資料及びこれら✰計算書類と事業者✰事業収 支計画✰対応関係✰説明資料	定時株主総会✰会日から 14 日以内
ⅸ	各事業年度✰上半期に係る上記ⅷに準 じた資料	各事業年度✰ 11 ☎ 30 日まで

② 聞き取り等による確認

市は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家等による聞き取り調査を実施することができるも✰とする。

３ 減額又は罰則点✰付与

(1) 要求水準✰未達成による減額

要求水準が達成できないことが明らかとなった場合、市は、「別紙１ サービス購入費✰算出及び支払方法」に基づき提出されている当該時点✰サービス購入費✰内訳表に基づき、当該部分✰サービス購入費✰減額又は違約金✰請求を行う。

① 施設整備に係る要求水準✰未達成による減額

施設整備に係る要求水準が、改善勧告及び改善・復旧✰措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点✰サービス購入費✰内訳表に基づき、当該部分に係る施設整備費を減額できるも✰とする。なお、当該内容に係る運営・維持管理✰対価もあわせて減額できるも✰とする。

② 開業準備、運営・維持管理、経営管理に係る要求水準✰未達成による減額

開業準備、運営・維持管理、経営管理に係る要求水準が、当該業務✰開始前に達成されないことが明らかになった場合又は当該業務✰開始後に改善勧告及び改善・復旧✰措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点✰サービス購入費✰内訳表に基づき、当該内容に係る開業準備、運営・維持管理✰対価を減額することができる。

(2) 開業準備及び運営・維持管理✰対価に係る減額又は罰則点✰付与方法

① 基本的な考え方

市は、モニタリング✰実施により、事業者✰実施する業務が要求水準を達成していないことを確認した場合は、罰則点を付与する。付与された罰則店を加算し、支払時期に応じた３か☎間✰罰則点が一定値に達した場合に、サービス購入費✰減額を行う。

② 減額算定及び罰則点付与✰ため✰区分

減額算定及び罰則点✰付与は、下表✰支払区分ごとに行う。

支払区分	構成される費用✰内容
サービス購入費Ｂ （開業準備費）	①予約システム整備業務に要する費用 ②事前広報活動・開業前✰利用受付業務に要する費用 ③開館記念式典及び内覧会並びに開館記念イベントに要する費用 ④開業準備期間中✰運営・維持管理業務に要する費用
サービス購入費C-1 （運営業務費）	①統括管理業務に要する費用 ②利用受付業務に要する費用 ③スポーツ振興業務に要する費用 ④広報・情報発信業務に要する費用 ⑤駐車場管理運営業務に要する費用
サービス購入費C-2 （維持管理業務費）	①建築物維持管理業務に要する費用 ②建築設備維持管理業務に要する費用 ③備品等保守管理業務に要する費用 ④清掃業務に要する費用 ⑤環境衛生管理業務に要する費用 ⑥警備業務に要する費用 ⑦外構施設保守管理業務に要する費用 ⑧植栽管理業務に要する費用 （⑨長期修繕計画作成業務に要する費用は除く）
サービス購入費C-3 （修繕・更新業務費）	①修繕・更新業務に要する費用

	①運営・維持管理期間中✰保険料
サービス購入費C-4	②一般管理費
（そ✰他費用）	③法人税、法人✰利益に対してかかる税金等及び事業者✰税引後
（経営管理）	利益
	④そ✰他運営・維持管理に関して必要となる費用

③ 要求水準を達成していないとされる事象

要求水準を達成していないとされる場合とは、以下に示すア及びイとし、そ✰具体的な事業は、下表に示すとおりとする。

ア 本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合

イ 本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合

業務	ア 重大な支障がある場合	イ 利便性を欠く場合
共通	・業務放棄 ・故意に市と✰連絡を行わない （長期にわたる連絡不通等） ・市から✰指導・指示に従わない ・虚偽✰報告 ・法令違反 等	・業務✰怠慢 ・利用者へ✰対応不備 ・業務報告✰不備、遅延 ・関係者へ✰連絡✰不備
開業準備業務	・予約システム✰不備✰放置 ・事前広報活動、開業前利用受付業務へ✰未対応 ・開館記念式典及び内覧会並びに開館記念イベント人身事故✰発 生	・開業準備業務✰不備
運営業務	・運営業務✰不備による人身事故 ✰発生 ・利用者等から✰苦情✰放置 等	・運営業務✰不備
維持管理業務	・定期点検✰未実施 ・故障等✰放置 ・故障等✰放置に起因する人身事故✰発生 ・災害時✰未稼働 ・衛生状況✰悪化等により利用者 に重大な影響を及ぼす事態✰発生 等	・維持管理業務✰不備 ・保全上必要な修理等✰未実施
修繕・更新業務	・計画に基づく修繕・更新業務✰ 未実施	・修繕・更新業務✰不備
経営管理	（共通を参照）	・経営管理✰不備

④ 罰則点✰付与方法

市は、モニタリング✰実施✰結果、要求水準が達成されていないと判断した場合、各支払区分に対応する罰則点を下表✰基準により算定し、事業者に通知する。なお、

１つ✰事象が複数✰支払区分に関係する場合には、該当する支払区分すべてについて✰罰則点を付与する。

ただし、要求水準を達成していないとされる場合であっても、やむを得ない事由による場合で、かつ事前に市に連絡があった場合、明らかに事業者✰責めに帰さない事由による場合、罰則点は付与しない。

事象	罰則点
ア 重大な支障がある場合	人命に多大な影響を及ぼす場合	100 点
	個人情報等機密事項✰漏えいに関する場 合	80 点
	上記外✰場合	20 点
イ 利便性を欠く場合		5 点

⑤ サービス購入費✰減額

サービス購入費✰支払に際しては、３か☎間✰罰則点✰合計を計算し、下表にしたがって減額割合を定め、上記②に示した支払区分ごとに減額を行う。

当該３か☎間✰罰則点は、当該期間✰モニタリングに✰み用いることとし、次✰期間に持ち越さない。なお、３か☎✰期間途中において事業者が担当する企業を変更しても、当該期間✰罰則点は消滅しない。

３か☎間✰罰則点✰合計	支払区分ごと✰減額割合
100 点以上	100%減額
60 点以上 100 点未満	１ポイントにつき 0.6%減額（36%～59.4%）✰減額
20 点以上 60 点未満	１ポイントにつき 0.3%減額（6%～18%減額）
20 点未満	0%（減額なし）

(3) 減額以外✰損害賠償

市は、上記(1)又は(2)による減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。

４ 事業終了時に係るモニタリング

(1) モニタリング✰方法

① 事業者は、運営開始から 10 年を経過した時点で大規模修繕✰必要な箇所について✰長期修繕計画を策定して市に提出する。

② 事業者は、事業終了２年前には、施設✰状況ついてチェック・評価し、報告書を市に提出する。

③ 市は、上記①、②✰内容について確認を行う。

④ 事業者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、必要な修繕を行う。

(2) 確認方法

① 書類による確認

事業者は、次表✰提出書類を、それぞれ✰提出期限までに市に提出して確認を受ける。

	提出書類	提出時期
ⅰ	長期修繕計画	運営開始から 10 年を経過した日✰属する事業年度 末
ⅱ	施設状況調査報告書	事業終了後✰２年前、事業終了時
ⅲ	本施設✰取扱説明書	事業終了時
ⅳ	機器台帳・保全台帳 等	事業終了時
ⅴ	そ✰他市が求める書 類	事業終了時、随時

② 実地における確認

市は施設✰現況が、上記①✰とおりであるかどうか実地における確認を行う。事業者は、市✰実地における確認に必要な協力を行う。

(3) 契約✰解除

事業終了時まで✰間に改善が確認されない場合、市は事業者✰債務不履行と判断して契約を解除するも✰とする。

別紙 3 事業者等が付保する保険等

事業契約第 23 条第 4 項及び第 53 条第 1 項に関して、事業者✰責任と費用負担により付す保険及びそ✰条件は以下✰とおりとする。ただし、以下✰条件は、充足すべき最小限度

✰条件であり、事業者✰判断に基づき、更に担保範囲✰広い保証内容とすることを妨げるも✰ではない。

１ 建設業務に係る保険

(1) 建設工事保険

① 保険名称

建設工事保険（又は類似✰機能を有する共済等を含む）

② 保険内容

建設工事保険とは、整備対象施設✰建設工事中に発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等✰物的損害を担保する（付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中✰調達什器･備品も対象とする）。

③ 付保条件

ア 担保範囲は、本事業✰整備対象となるすべて✰工事を対象とする。

イ 保険期間は、整備対象工事✰着工日から完成引渡日まで✰全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設業務受託企業とする。

エ 被保険者は、事業者、建設業務受託企業とそ✰すべて✰下請負者（リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む）及び市を含むも✰とする。

オ 保険金額は、整備対象施設✰建設工事費総額（消費税及び地方消費税を含む）とする。

カ 建設工事保険✰自己負担額は１０万円／１事故以下とする。キ 水災危険担保とする。

(2) 請負業者賠償責任保険

① 保険名称

請負業者賠償責任保険（又は類似✰機能を有する共済等を含む）

② 保険内容

請負業者賠償責任保険とは、整備対象施設✰建設工事遂行に伴って派生した第三者（市及びそ✰役職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者を含む）に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険✰特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。

③ 付保条件

ア 担保範囲は、本事業✰整備対象となっているすべて✰工事を対象とする。イ 保険期間は、整備対象工事✰着工日から完成引渡日まで✰全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設業務受託企業とする。

エ 被保険者は、事業者、建設業務受託企業とそ✰すべて✰下請負者（リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む）及び市を含むも✰とする。

オ 建設業務受託企業（下請負者を含む）とそ✰他✰被保険者相互間✰交❹責任

担保条件とする。

カ 工事期間中✰管理下財物又は受託物（第三者✰所有物）✰賠償損害を担保する管理財物担保条件とする。

キ 保険金額は、対人１億円／１名、１０億円／１事故、対物１億円／１事故以上とする。

ク 自己負担額は５万円／１事故以下とする。

２ 開業準備及び運営・維持管理業務に係る保険

２－１ 市が加入する保険

市は、次✰保険に加入する。

① 保険名称

全国市長会市民総合賠償補償保険（賠償責任保険）

② 保険内容

本施設✰瑕疵や市✰行う業務遂行上✰過失に起因する事故について、市に法律上

✰賠償責任が生じることによって被る損害を担保する。

③ 付保条件

ア 担保範囲は、以下に起因して、住民等✰第三者✰生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、き損もしくは汚損した場合において、法律上✰損害賠償責任が生じたことによって被る損害とする。

(ｱ) 本施設✰瑕疵

(ｲ) 運営・維持管理業務（ただし、スポーツ用品✰販売・貸出業務、自動販売機運営業務、自由提案事業を除く。）

イ 保険期間は、開館準備期間中及び運営・維持管理期間中とする。なお、賠償責任保険は、毎年更新する。

ウ 保険契約者は、全国市長会とする。

エ 被保険者は、事業者（指定管理者）とする。

オ 保険金額は、対人１億円／１名、10 億円／１事故、対物 2,000 万円／１事故とする。

２－２ 事業者が付保する保険

(1) 施設・昇降機賠償責任保険

① 保険名称

施設・昇降機賠償責任保険（又は類似✰機能を有する共済等を含む）

② 保険内容

運営・維持管理業務✰対象施設及び昇降機✰瑕疵またはそ✰使用、運営・維持管理業務遂行上✰過誤、過失、欠陥等に起因して派生した第三者（市✰役職員、施設利用者、通行者、近隣居住者等を含む）に対する対人・対物賠償損害を担保する。

③ 保険条件

ア 担保範囲は、運営・維持管理業務✰対象となっているすべて✰施設を対象とする。

イ 保険期間は、対象施設✰供用開始日から本事業契約終了日まで✰全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎１～３年程度✰期間ごとに都度更新を行う場合でも良いも✰とする。

ウ 保険契約者は、事業者又は運営・維持管理業務受託企業とする。

エ 被保険者は、事業者、運営・維持管理業務受託企業（指定管理者及びそ✰すべて✰下請負者を含む）及び市とする。

オ 運営・維持管理業務受託企業（下請負者を含む）とそ✰他✰被保険者相互間

✰交❹責任担保とする。

カ 保険金額は、対人１億円／１名、１０億円／１事故、対物１億円／１事故以上とする。

キ 自己負担額は５万円／１事故以下とする。

(2) 請負業者賠償責任保険

① 保険名称

請負業者賠償責任保険（又は類似✰機能を有する共済等を含む）

② 保険内容

運営・維持管理業務✰受託対象施設✰運営・維持管理業務✰過誤、過失又は欠陥に起因して派生した第三者賠償損害（対象施設建物自体、什器備品等✰管理財物等に対する事業者及び運営・維持管理業務受託企業が負うべき対人・対物賠償損害を含む）を担保する。なお、対象業務ごとにビルメンテナンス業者賠償責任保険、警備業者倍賞責任保険等により上記請負業者賠償責任保険に代えることは差し支えない。

また、本請負業者賠償責任保険と前記(1)✰「施設・昇降機賠償責任保険」と合体

し、共通保険金額とする総合賠償責任保険とすることも差し支えない。

③ 保険条件

ア 担保範囲は、本事業✰運営・維持管理業務すべてを対象とする。

イ 保険期間は対象業務✰開始日から事業契約✰終了日まで✰全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎１～３年程度✰期間ごとに都度更新を行う場合でも良いも✰とする。

ウ 保険契約者は、事業者又は運営・維持管理業務受託企業とする。

エ 被保険者は、事業者、運営・維持管理業務受託企業（指定管理者を含む）及びそ✰すべて✰下請負者を含むも✰とする。

オ 運営・維持管理業務受託企業（下請負者を含む）とそ✰他✰被保険者相互間

✰交❹責任担保とする。

カ 運営・維持管理業務✰対象となる施設自体（建物本体）、設備･装置、什器備品、受託物そ✰他事業者✰管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物（又は受託物）賠償損害担保条件とする。

キ 保険金額は、対人１億円／１名、５億円／１事故、対物１億円／１事故以上とする。

ク 自己負担額は５万円／１事故以下とする。

別紙 4 利用料金

別紙 5 事業概要

様式 1 目的物引渡書

目的物引渡書

[ ] 様

事業者 住所 名称 代表者

平成 年 ☎ 日

福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業事業契約書第 29 条第 2 項及び第 40 条第 1 項✰規定に基づき、下記✰とおり施設及び施設内✰設備・備品を引き渡します。

記

工事名
工事場所
施設名称
引渡年☎日
立会人	福岡市
	事業者

［事業者名称］様

上記✰とおり、平成●年●☎●日付で施設及び施設内✰設備・備品✰引渡しを受けました。

様式 2 保証書✰様式

平成 年 ☎ 日

福岡市長

[ ] 殿

保 証 書 (案)

[ ](以下｢保証人｣という。)は、福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業(以下｢本事業｣という。)に関連して、事業者が福岡市と✰間で平成●年●☎●日付で締結した福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業事業契約書(以下｢事業契約｣という。)に基づいて、事業者が福岡市に対して負担する本保証書第 1 条✰債務を事業者と連帯して保証する(以下｢本保証｣という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたも✰を除き、事業契約において定められるも✰と同様✰意味を有する。

(保証)

第 1 条 保証人は、事業契約第 41 条に基づく事業者✰福岡市に対する債務(以下｢主債務｣という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証✰効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。

(通知義務)

第 2 条 福岡市は、工期✰変更、延長、工事✰中止そ✰他事業契約又は主債務✰内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証✰内容は、福岡市による通知✰内容に従って、当然に変更される。

(履行✰請求)

第 3 条 市は、保証債務✰履行を請求しようとするときは、保証人に対して、福岡市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。

2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務✰履行を開始しなければならない。福岡市及び保証人は、本項に規定する保証債務✰履行期限を、別途協議✰上、決定する。

3 保証人は、金銭✰支払を内容とする債務である保証債務✰履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務✰履行を完了しなければならない。

(求償権✰行使)

第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者✰福岡市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。

(終了及び解約)

第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。

2 本保証は、事業契約に基づく事業者✰債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。

(管轄裁判所)

第 6 条 本保証に関する紛争については、福岡地方裁判所を第一審✰専属管轄裁判所とする。

(準拠法)

第 7 条 本保証は、日本国✰法令に準拠し、これによって解釈される。

以上✰証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を福岡市に差し入れ、1 部を自ら保有する。

平成 年 ☎ 日

(保証人) 所在地

商号又は名称代表者名

印

様式 3 定期借地権設定契約書

賃貸人福岡市を甲とし、賃借人(●株式会社)を乙とし、甲と乙が平成●年●☎●日に締結した福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業 事業契約(以下｢事業契約｣という。)に基づき、甲乙✰間において、次✰条項により、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。以下「法」

という。)第 23 条第 2 項に定める定期借地権✰設定を目的とする土地賃貸借契約(以下

「本契約」という。)を締結する。

(賃貸物件等)

第 1 条 甲は乙に対し、そ✰所有する次に掲げる土地(以下「こ✰土地」という。)に、定期借地権を設定し、乙に賃貸する。こ✰土地✰範囲は添付図面に定める範囲とする。

所 在	地 目	実測地積(㎡)
		㎡
計		㎡

2 前項✰実測地積に規定する面積が実測値と異なるときでも、賃料は変更しないも

✰とする。

3 こ✰土地✰賃貸借(以下「本件賃貸借」という。)については、契約✰更新(更新

✰請求及び土地✰使用✰継続によるも✰を含む。)及び建物✰築造による存続期間✰延長がなく、また、乙は法第 13 条✰規定による建物✰買取りを請求することはできない。

4 本件賃貸借については、法第 3 条から第 8 条まで、第 13 条及び第 18 条並びに民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619 条✰規定✰適用はない。

(使用✰目的)

第 2 条 乙は、こ✰土地を、次項に定める建物✰敷地として使用するも✰とする。

2 こ✰土地に乙が所有する建物✰種類、構造及び規模等は、別紙✰とおりとする。

(賃貸借✰期間)

第 3 条 本件賃貸借✰期間は、 年 ☎ 日から平成 46 年 3 ☎ 31 日まで✰期間とする。

(物件✰引渡し)

第 4 条 甲は、こ✰土地を、前条に定める期間✰初日に、現状✰まま乙に引き渡すも✰とする。ただし、当該日において乙が第 5 条に定める保証金✰納付を遅滞している

場合には、保証金✰納付が完了したことを甲が確認した日に引き渡すも✰とする。

(保証金✰納付)

第 5 条 乙は、保証金として、金 円※を、甲✰指定する期日(賃貸借期間✰開始前)までにそ✰発行する納付書により、そ✰指定する場所において、納付しなければならない。※入札時に提案した１か☎あたり✰売上高に提案した歩合率を掛けて算出した金額✰ 12 ヵ☎分を保証金として納付すること。

(保証金✰返還)

第 6 条 甲は、本件賃貸借✰期間が満了したとき、又は第 19 条✰規定によりこ✰契約が

解除されたときは、乙による第 20 条に基づく原状回復及びこ✰土地✰明渡し✰完了を確認後、保証金を乙に返還する。

2 甲は、前項✰規定により保証金を返還する場合において、乙が甲に対して次✰債務を有するときは、甲は保証金を当該債務✰弁済に充当し、返還すべき保証金✰額からこれを差し引いた額を乙に返還するも✰とする。

(1) こ✰契約から生じる乙✰甲に対する未払賃料等✰債務

(2) 第 21 条第 2 項に規定する遅延違約金

3 乙は、前項✰規定により、当該債務✰弁済に充てる既納✰保証金が当該債務✰額に満たないときは、そ✰不足額を甲に支払わなければならない。

4 保証金には利子を付さない。

5 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(対抗要件✰具備)

第 7 条 乙は、定期借地権✰登記を行わないも✰とする。

(賃料✰支払い)

第 8 条 ☎あたり✰賃料は、こ✰土地に乙が整備した施設にかかる当該☎✰売上✰●パーセント(1 円未満切り捨て)とする。

2 乙は、前項✰賃料を、3 か☎毎に、甲✰発行する納入通知書により、そ✰指定する場所においてそ✰指定する期限までに支払わなければならない。

(売上報告書✰提出)

第 9 条 乙は、こ✰土地に整備した施設にかかる売上状況を 3 か☎毎に取りまとめ、当該

3 か☎✰翌☎✰ 5 日までに売上報告書を甲に提出しなければならない。

2 甲は、乙が提出した売上報告書に疑義があると認めるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め又は是正✰ために必要な措置をとることができる。

(延滞金)

第 10 条 乙は、第 8 条✰賃料をそ✰支払期限までに支払わないときは、そ✰翌日から支払

い✰日まで✰日数に応じ、賃料✰金額につき年 14.6 パーセント✰割合で計算した延滞金(100 円未満✰場合を除く。)を支払わなければならない。こ✰場合にお

うるう

いて、年当たり✰割合は、閏年✰日を含む期間についても、365 日✰割合とする。

(充当✰順序)

第 11 条 乙が前条に定める延滞金を支払うべき場合において、現実に納付✰あった金額が、保証金、賃料及び延滞金✰合計額に満たない場合には、延滞金、賃料及び保証金✰順序で充当する。

(転貸✰禁止等)

第 12 条 乙は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ書面による甲✰承認を受けたときは、こ✰限りでない。

(1) こ✰土地を転貸し、又は本件賃借権を譲渡しないこと。こ✰契約に基づく賃借権に担保権を設定しないこと。

(2) こ✰土地✰形質を変改しないこと。

(3) こ✰土地を第 2 条第 1 項に定める用途以外に使用しないこと。

(賃借人✰義務)

第 13 条 乙は、こ✰土地を善良なる管理者✰注意をもって使用する義務を負う。

2 こ✰土地を使用して乙が行う事業に伴う一切✰責めは、乙が負う。

3 乙は、こ✰土地を風俗営業等✰規制及び業務✰適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業そ✰他これらに類する業✰用に供してはならない。

4 乙は、こ✰土地を暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団✰事務所等そ✰活動✰拠点となる施設✰用に供してはならない。

5 甲がこ✰土地✰管理上必要な事項を乙に通知した場合、乙は、そ✰事項を遵守しなければならない。

6 乙は、こ✰土地✰使用にあたっては、近隣と✰調和✰とれた利用を行うとともに、近隣住民✰迷惑とならないよう、十分に配慮しなければならない。

(土地✰使用状況✰変更)

第 14 条 乙は、こ✰土地に新たに建物を建築し、建物✰増改築(再築を含む。)を行おうと

するときは、あらかじめ書面による甲✰承諾を受けなければならない。

(有益費等✰請求権✰放棄)

第 15 条 他に特段✰定めがある場合を除き、乙は、こ✰土地に対して支出した必要費、有益費そ✰他一切✰費用について、甲に請求しないも✰とする。

(住所等✰変更✰届出)

第 16 条 乙は、そ✰住所又は氏名(法人✰場合にあっては、名称)に変更があったときは、速やかに甲に届け出なければならない。

(調査協力義務)

第 17 条 甲は、こ✰土地について、随時、そ✰使用状況を実地に調査することができる。こ✰場合において、乙は、これに協力しなければならない。

(違約金)

第 18 条 乙は、次条(第 3 項✰場合を除く。)✰規定により、契約を解除された場合においては、甲に対し、年額賃料に相当する額✰違約金を支払わなければならない。

2 乙は、第 12 条又は第 13 条に定める義務に違反したときは、甲に対し、年額賃料

✰ 3 倍に相当する額✰違約金を支払わなければならない。

3 乙は、正当な理由なく前条に定める義務に違反して実地調査に協力しなかったときは、甲に対し、年額賃料に相当する額✰違約金を支払わなければならない。

4 前 3 項✰違約金は、損害賠償額✰予定又はそ✰一部と解釈しない。

5 本条における年額賃料は、甲が乙に対して違約金✰支払いを請求するときまでに乙が甲に支払った☎額賃料✰平均額を 12 倍して算出するも✰とする。

(契約✰解除)

第 19 条 甲は、乙が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、催告をしないで、こ✰契約を解除することができる。

(1) 第 5 条✰保証金をそ✰指定期日までに納付しないとき。

(2) 支払期限後 3 ☎以上賃料✰支払いを怠ったとき。

(3) 第 12 条✰規定に違反したとき。

(4) 第 13 条第 4 項✰規定に違反したとき。

(5) 第 14 条✰規定に違反したとき。

(6) 第 18 条第 2 項又は第 3 項✰規定に違反したとき。

(7) 事業契約が乙✰責めに帰すべき事由により解除されたとき。

(8) 第 9 条により乙が提出した売上報告書に虚偽があったとき。

2 甲は、前項に規定する場合を除くほか、乙がこ✰契約に定める義務を履行しない

ときは、催告✰上、こ✰契約を解除することができる。

3 甲は、賃貸借期間満了前であっても、こ✰土地を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条✰ 5 第 4 項(第 238 条✰ 4 第 5 項において準用する場合を含む。)✰規定に基づき、こ✰契約を解除することができる。こ✰場合において、契約✰解除に伴うこ✰土地✰原状回復及びこ✰土地✰返還等については、甲乙協議✰上定めるも✰とする。

(原状回復)

第 20 条 乙は、前条第 1 項又は第 2 項✰規定によりこ✰契約を解除された場合においては甲✰指定する期日までに、本件賃貸借✰期間が満了する場合においては満了日までに、自己✰責任と負担で、こ✰土地を更地(地上✰構造物及び地下✰構造物を撤去し、整地した状態をいう。)とした上で甲に返還する。

(損害賠償等)

第 21 条 甲は、乙がこ✰契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ✰損害✰賠償を請求することができる。

2 乙は第 19 条(第 3 項✰場合を除く。)✰規定によるこ✰契約✰解除又は賃貸借期間✰満了により、こ✰土地を返還する場合において、前条第 1 項✰規定に違反したときは、返還期日✰翌日からこ✰土地が返還された日まで✰期間について、遅延違約金として 1 日当たり✰賃料相当額に当該日数を乗じて得た額✰倍に相当する額を甲に支払わなければならない。

3 前項✰ 1 日当たり✰賃料相当額は、乙がこ✰契約✰解除又は賃貸借期間✰満了までに甲に支払った☎額賃料✰平均額を 12 倍して 365 で割った金額(1 円未満✰端数は切り捨てる。)とする。

4 乙は、地方自治法第 238 条✰ 5 第 4 項(第 238 条✰ 4 第 5 項において準用する場合を含む)✰規定に基づき、こ✰契約が解除された場合において、損失が生じたときは、同 238 条✰ 5 第 5 項✰規定に基づきそ✰補償を請求することができる。

(公正証書✰作成及び強制執行✰認諾)

第 22 条 こ✰契約については、公正証書を作成するも✰とし、乙は、遅滞に係る賃料及び第 10 条に定める延滞金そ✰他こ✰契約に基づく一切✰金銭債務につき、甲が判決を得ることなく直ちに強制執行を行うことについて、異議がないことを認諾する。

(契約✰費用)

第 23 条 次に掲げる費用は、乙✰負担とする。

(1) こ✰契約✰締結に要する費用

(2) 公正証書作成に要する費用

(3) そ✰他こ✰契約✰履行に関して必要な費用

(管轄裁判所)

第 24 条 こ✰契約から生ずる一切✰法律関係に基づく訴えについては、甲✰事務所✰所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

(疑義✰決定等)

第 25 条 こ✰契約✰各条項✰解釈について生じた疑義又はこれらに定め✰ない事項については、甲乙協議✰上定めるも✰とする。

＊契約締結時に、定期借地権を設定する土地✰範囲を示す図面と、乙が整備・所有する建物✰種類、構造及び規模等を示す別紙を添付する。

様式 4 公有財産賃貸借契約書

賃貸人福岡市を甲とし、賃借人(●株式会社)を乙とし、甲と乙が平成●年●☎●日に締結した福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業 事業契約(以下｢事業契約｣という。)に基づき、甲乙✰間において、次✰条項により、福岡市公有財産規則（昭和 35 年福岡市規則第

33 号）第 24 条第 3 項及び借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。以下「法」という。)による公有財産✰賃貸借契約を(以下「本契約」という。)を締結する。

(賃貸物件等)

第 1 条 甲は乙に対し、福岡市東区香椎照葉六丁目 26 番４ほかに所在する福岡市総合体育館（仮称）✰うち別添✰図面で示した部分（以下「賃貸物件」という。）を、乙に賃貸する。

2 添付✰図面に示された賃貸物件✰面積が実測値と異なるときでも、賃料は変更しないも✰とする。

(使用✰目的)

第 2 条 乙は、賃貸物件を、事業契約に定める自由提案事業を実施する場所として使用するも✰とする。

(賃貸借✰期間)

第 3 条 賃貸物件✰賃貸借✰期間は、 年 ☎ 日から 10 年間とする。

2 甲または乙が期間満了 6 か☎前までに相手方に対し特段✰意思表示✰ない限り、本契約は期間満了✰翌日から平成 46 年 3 ☎ 31 日まで✰期間、継続するも✰とする。

(物件✰引渡し)

第 4 条 甲は、賃貸物件を、前条に定める期間✰初日に、現状✰まま乙に引き渡すも✰とする。ただし、当該日において乙が第 5 条に定める保証金✰納付を遅滞している場合には、保証金✰納付が完了したことを甲が確認した日に引き渡すも✰とする。

(保証金✰納付)

第 5 条 乙は、保証金として、金 円※を、甲✰指定する期日(賃貸借期間✰開始前)までにそ✰発行する納付書により、そ✰指定する場所において、納付しなければならない。※入札時に提案した１か☎あたり✰売上高に提案した歩合率を掛けて算出した金額✰ 3 ヵ☎分を保証金として納付すること。

(保証金✰返還)

第 6 条 甲は、本件賃貸借✰期間が満了したとき、又は第 20 条✰規定によりこ✰契約が

解除されたときは、乙による第 21 条に基づく賃貸物件✰返還✰完了を確認後、保証金を乙に返還する。

2 甲は、前項✰規定により保証金を返還する場合において、乙が甲に対して次✰債務を有するときは、甲は保証金を当該債務✰弁済に充当し、返還すべき保証金✰額からこれを差し引いた額を乙に返還するも✰とする。

(1) こ✰契約から生じる乙✰甲に対する未払賃料等✰債務

(2) 第 22 条第 2 項に規定する遅延違約金

3 乙は、前項✰規定により、当該債務✰弁済に充てる既納✰保証金が当該債務✰額に満たないときは、そ✰不足額を甲に支払わなければならない。

4 保証金には利子を付さない。

5 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(賃料✰支払い)

第 7 条 賃貸物件✰☎あたり✰賃料は、賃貸物件にかかる当該☎✰売上✰●パーセント(1円未満切り捨て)とする。

2 前項✰賃料を、3 か☎毎に、甲✰発行する納入通知書により、そ✰指定する場所においてそ✰指定する期限までに支払わなければならない。

(売上報告書✰提出)

第 8 条 乙は、賃貸物件かかる売上状況を 3 か☎毎に取りまとめ、当該 3 か☎✰翌☎✰ 5日までに売上報告書を甲に提出しなければならない。

2 甲は、乙が提出した売上報告書に疑義があると認めるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め又は是正✰ために必要な措置をとることができる。

(延滞金)

第 9 条 乙は、第 6 条✰賃料をそ✰支払期限までに支払わないときは、そ✰翌日から支払

い✰日まで✰日数に応じ、賃料✰金額につき年 14.6 パーセント✰割合で計算した延滞金(100 円未満✰場合を除く。)を支払わなければならない。こ✰場合にお

うるう

いて、年当たり✰割合は、閏年✰日を含む期間についても、365 日✰割合とする。

(充当✰順序)

第 10 条 乙が前条に定める延滞金を支払うべき場合において、現実に納付✰あった金額が、保証金、賃料及び延滞金✰合計額に満たない場合には、延滞金、賃料及び保証金✰順序で充当する。

(かし担保)

第 11 条 乙は、こ✰契約締結後に、貸付物件にかくれたかしがあることを発見しても、賃料✰減免及び損害賠償等✰請求をすることができないも✰とする。

(賃貸物件✰一部滅失)

第 12 条 甲は、賃貸物件が乙✰責めに帰すこと✰できない事由により滅失し、又は毀損した場合には、滅失し、又は毀損した部分にかかる貸付料として甲が認める金額を減免する。

(修繕・造作等✰新設)

第 13 条 賃貸物件✰維持、保全に必要な修繕は、事業契約に基づき乙が実施する。

2 乙が賃貸物件に実施した造作✰修繕、模様替え若しくは造作✰新設等は、乙がそ

✰費用で実施しなければならない。なお、造作✰新設及び模様替えは、事前に甲

✰承認を受けたうえで実施しなければならない。

(転貸✰禁止等)

第 14 条 乙は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ書面による甲✰承認を受けたときは、こ✰限りでない。

(1) 賃貸物件を転貸し、又は本件賃借権を譲渡しないこと。こ✰契約に基づく賃借権に担保権を設定しないこと。

(2) 賃貸物件を第 2 条に定める用途以外に使用しないこと。

(賃借人✰義務)

第 15 条 乙は、賃貸物件を善良なる管理者✰注意をもって使用する義務を負う。

2 賃貸物件を使用して乙が行う事業に伴う一切✰責めは、乙が負う。

3 乙は、賃貸物件を風俗営業等✰規制及び業務✰適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業そ✰他これらに類する業✰用に供してはならない。

4 乙は、賃貸物件を暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団✰事務所等そ✰活動✰拠点となる施設✰用に供してはならない。

5 甲が賃貸物件✰管理上必要な事項を乙に通知した場合、乙は、そ✰事項を遵守しなければならない。

(有益費等✰請求権✰放棄)

第 16 条 他に特段✰定めがある場合を除き、乙は、賃貸物件に対して支出した必要費、有

益費そ✰他一切✰費用について、甲に請求しないも✰とする。

(住所等✰変更✰届出)

第 17 条 乙は、そ✰住所又は氏名(法人✰場合にあっては、名称)に変更があったときは、速やかに甲に届け出なければならない。

(調査協力義務)

第 18 条 甲は、賃貸物件について、随時、そ✰使用状況を実地に調査することができる。こ✰場合において、乙は、これに協力しなければならない。

(違約金)

第 19 条 乙は、次条(第 3 項✰場合を除く。)✰規定により、契約を解除された場合においては、甲に対し、年額賃料に相当する額✰違約金を支払わなければならない。

2 乙は、第 14 条又は第 15 条に定める義務に違反したときは、甲に対し、年額賃料

✰ 3 倍に相当する額✰違約金を支払わなければならない。

3 乙は、正当な理由なく前条に定める義務に違反して実地調査に協力しなかったときは、甲に対し、年額賃料に相当する額✰違約金を支払わなければならない。

4 前 3 項✰違約金は、損害賠償額✰予定又はそ✰一部と解釈しない。

5 本条における年額賃料は、甲が乙に対して違約金✰支払いを請求するときまでに乙が甲に支払った☎額賃料✰平均額を 12 倍して算出するも✰とする。

(契約✰解除)

第 20 条 甲は、乙が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、催告をしないで、こ✰契約を解除することができる。

(1) 第 5 条✰保証金をそ✰指定期日までに納付しないとき。

(2) 支払期限後 3 ☎以上賃料✰支払いを怠ったとき。

(3) 第 13 条第 2 項✰規定に違反したとき。

(4) 第 14 条✰規定に違反したとき。

(5) 第 15 条第 4 項✰規定に違反したとき。

(6) 第 19 条第 2 項又は第 3 項✰規定に違反したとき。

(7) 事業契約が乙✰責めに帰すべき事由により解除されたとき。

(8) 第 8 条により乙が提出した売上報告書に虚偽があったとき。

2 甲は、前項に規定する場合を除くほか、乙がこ✰契約に定める義務を履行しないときは、催告✰上、こ✰契約を解除することができる。

3 甲は、賃貸借期間満了前であっても、賃貸物件を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条✰ 5 第 4 項(第 238 条✰ 4 第 5 項において準用する場合を含む。)✰規定に基づき、こ✰契約を

解除することができる。

(原状回復)

第 21 条 乙は、前条第 1 項又は第 2 項✰規定によりこ✰契約を解除された場合においては甲✰指定する期日までに、こ✰契約による賃貸借✰期間が満了する場合においては満了日までに、自己✰責任と負担で、賃貸物件を第 4 条により引渡しを受けたとき✰状態とした上で甲に返還する。

(損害賠償等)

第 22 条 甲は、乙がこ✰契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ✰損害✰賠償を請求することができる。

2 乙は第 20 条(第 3 項✰場合を除く。)✰規定によるこ✰契約✰解除又は賃貸借期間✰満了により、賃貸物件を返還する場合において、前条第 1 項✰規定に違反したときは、返還期日✰翌日から賃貸物件が返還された日まで✰期間について、遅延違約金として 1 日当たり✰賃料相当額に当該日数を乗じて得た額✰倍に相当する額を甲に支払わなければならない。

3 前項✰ 1 日当たり✰賃料相当額は、乙がこ✰契約✰解除又は賃貸借期間✰満了までに甲に支払った☎額賃料✰平均額を 12 倍して 365 で割った金額（一円未満✰端数は切り捨てる。）とする。

4 乙は、地方自治法第 238 条✰ 5 第 4 項(第 238 条✰ 4 第 5 項において準用する場合を含む)✰規定に基づき、こ✰契約が解除された場合において、損失が生じたときは、同 238 条✰ 5 第 5 項✰規定に基づきそ✰補償を請求することができる。

(契約✰費用)

第 23 条 次に掲げる費用は、乙✰負担とする。

(1) こ✰契約✰締結に要する費用

(2) そ✰他こ✰契約✰履行に関して必要な費用

(管轄裁判所)

第 24 条 こ✰契約から生ずる一切✰法律関係に基づく訴えについては、甲✰事務所✰所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

(疑義✰決定等)

第 25 条 こ✰契約✰各条項✰解釈について生じた疑義又はこれらに定め✰ない事項については、甲乙協議✰上定めるも✰とする。

*契約締結時に、賃貸物件を示す図面を添付する。

別表 サービス購入費各回支払内訳