XX公司
財團法人生物技術開發中心暨
XX公司
採購案號:PO 109110166
財團法人生物技術開發中心
「電腦租賃專案」採購契約書
立約人 財團法人生物技術開發中心 (以下簡稱「甲方」)及XX公司 (以下簡稱「乙方」 ),鑒於甲方向乙方採購「電腦租賃專案」,雙方同意訂定條款如后,並遵守甲方招標相關文件、政府採購法及其他相關法令:
第一條 履約標的
一、 乙方應依甲方招標規範書(如附件一)內容,提供「電腦租賃專案」(以下統稱履約標的)。
二、 履約標的以外之事項者,須經雙方評估議定作業內容及費用後執行之;相關費用,乙方應以市場最優惠價格計算。
三、 經甲方同意或請求,乙方至現場或經由電腦網路進行履約標的之系統維護,並應遵守甲方資訊安全相關規定。
四、 除本契約本文另有約定外,乙方應盡善良管理人之責任履行本契約。第二條 履約標的之交付與執行期限
一、 履約標的之執行期間自雙方完成簽約之日起至民國XXX年12月31日止。契約期限已屆,甲方未及招標完成時,乙方應依照本契約價格繼續供貨至甲方招標完成為止,惟最長以三個月為限。
二、 乙方應於接獲甲方訂貨單後30天(日曆)內,將訂購標的送達指定地點,並依招標規範書第四條規定完成交付。
三、 本採購保留未來向得標廠商增購之權利,得標廠商於履約期間之服務品質及配合度皆能依約執行,符合本中心之需求。本中心得以限制性招標方式辦理增購,其後續
擴充期間為三年,金額為新台幣XXX元整。
四、 除天災、事變等不可抗力事故或不可歸責於乙方之事由外,乙方不得以任何理由要求延長。如有前述事由發生,乙方應負舉證責任並儘速以書面向甲方申請展延履約期限,並於原因消滅後立即恢復履約。
第三條 價金給付
一、 契約價金之給付依實際供應數量結算,以契約中所列履約標的之項目及單價(如附件二),由甲方依完成履約實際供應數量依招標規範書第四條第三項說明給付。
二、 乙方須開立以甲方為抬頭之發票及相關單據,依甲方付款程序申請撥款。
三、 契約單價在契約有效期間內不得以任何理由漲價。標的規格受市場因素停產時,乙方須以新一代相同或優於之規格產品替換。
四、 乙方履約有下列情形之一者,甲方得暫停給付契約價金至該情形消滅為止:
(一) 因非可歸責於甲方之事由,乙方遲延給付者;
(二) 履約標的有瑕疵,經甲方書面通知改善而未改善者;
(三) 乙方未履行契約應辦事項,經通知仍延不履行者;
(四) 乙方履約人員不適任,經通知更換仍延不辦理者;或
(五) 乙方其他違約情形。
五、 乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、減少履約事項等情形者,甲方得自應付價金中扣抵;其有不足者,得通知廠商給付或自履約保證金扣抵。
第四條 驗收
一、 乙方須於約定期限內將租用設備標的送交資訊管理組,依招標規範書內容完成安裝
設定等相關工作項目後交付(甲方)指定之同仁,並由(甲方)同仁線上點收確認。
二、 乙方依契約規定應履行之義務,須經甲方之同意後方得進行,且不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除其責任。
三、 乙方應免費提供甲方依契約辦理查驗、測試或檢驗所必須之資料與設備。契約規定以外之查驗、測試或檢驗,其結果不符合契約規定者,由乙方負擔所生之費用;結果符合者,由甲方負擔費用。
四、 驗收結果與履約標的不符,乙方應按甲方指示,於所定相當期內更換;若不妨礙安全及使用需求,亦無減少契約預定效用,經甲方檢討無需更換,甲方得依其認定減價收受。逾期未改正、拒絕改正或瑕疵不能改正者,按逾期日數,每日1000計算逾期懲罰性違約金。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者,得按未完成履約部分之契約價金,計算逾期懲罰性違約金。逾期懲罰性違約金之總額(含逾期未改正之懲罰性違約金),以契約價金總額之20% 為上限。
五、除前項約定外,乙方不於前項期限內改正、拒絕改正、瑕疵不能改正,或改正次數逾二次仍未能改正者,甲方得採行下列措施:
(一)終止或解除契約或減少契約價金。
(二)請求損害賠償。第五條 保固與維護服務
一、 乙方針對履約標的完成最終驗收之日起,依本契約、招標規範書內容,提供三年之保固服務,以確保履約標的功能之正常運作。
二、 乙方於保固期間,對履約標的應提供甲方專人即時電話服務,廠商於收到本中心保固維護需求後,需於二個工作小時內電話回覆,並於本中心通知叫修後四小時到場
或經本中心同意後透過電腦網路進行系統維護,並應遵守本中心資訊安全相關規 定。系統如有故障(由本中心認定)或功能不符時,應於一個工作日內排除故障,並回覆處理狀況,逾期未解決者,每日1000元計算逾期懲罰性違約金。
三、 保固期間,履約標的有不符第一條第一項之約定或驗收之功能或效益時,均屬乙方保固範圍內。保固期內如有擴充需求,則經雙方同意後另案請購,擴充之標的納入契約內保固。
四、 除第一、二項之約定外,於保固期間:(一)乙方應負責履約標的異常狀況之測試及修正維護、系統諮詢(包括但不限於系統管理、使用操作、功能擴充等諮詢)、顧問諮詢、問題解決與說明。(二)乙方得協助甲方同仁資料備份及回復,但甲方應自行補齊遺失之資料。(三)甲方應對履約標的提供電腦病毒常駐偵測設定,並定期檢測;如因病毒造成損毀,乙方應協助系統重建工作。(四)應甲方之需求進行履標的之系統重建或升級作業。
五、 招標規範書內所載之保固維護條件與前五項有抵觸者,甲方認為或同意其功能、效益或規格較高或優者,從招標規範書內之約定。
第六條 智慧財產權歸屬與運用
一、乙方因履行本契約所生一切履約標的或成果(以下簡稱成果),包括但不限於專利權、著作權或其他智慧財產權皆歸甲方所有,乙方不得將其向任何機關申請專利權、著作權或其他智慧財產權之註冊登記。甲方將成果向任何有關機關申請專利權、著作權或其他智慧財產權之登記者,乙方應提供一切必要之協助。
二、前項成果之行使或一切利用有需乙方之授權行為者,視為乙方已同意非專屬授權甲方於台灣地區為之。
三、乙方同意如有任何本條第一項成果產生或完成時,應立即告知甲方,並依甲方之指示以書面敘明全部創作過程。
四、因前兩項之行為須向乙方給付費用者,該費用已包含於總價款之內而無須另為給付。第七條 保密義務
一、本契約所稱之專有資訊係指任一方所有或持有他方之一切商業、技術、生產或其他業務資訊,而無論其是否標註機密字樣。但不包括下列事項:(一)該資訊於提供時,已屬公開或眾所週知者;(二)該資訊係取自第三人所取得,而該第三人對資訊未負任何保密義務者;(三)非因任一方或彼等之關係企業之作為或不作為而成為眾所週知者;(四)該資訊於提供前,已為收受者所知悉且無保密義務者。
二、任一方因履行本契約而知悉或取得他方或其關係企業之專有資訊僅得為執行本契約所必須知悉之員工使用,且非經他方事前之書面同意,不得揭露予他人或非為執行本契約之使用。任一方應與前揭人員簽訂保密有關協議以予維護專有資訊機密義務或責任。
三、任一方不得揭露其他人之機密資料予他方,亦不得自行或促使他人違法使用該機密資料於他方。
四、任一方應盡善良管理人之注意義務保護機密資料。
五、本條於契約終止、無效、不成立或解除後三年內,仍有其效力。第八條 招標規範書變更
甲方於必要之情形,得以書面載明理由通知乙方變更附件所載之功能與規格。經乙方同意後自收受通知之翌日起十日內,提出對於原定時程與費用合理影響之書面評估報告,經甲方同意後執行之。費用因而增加者,乙方應以市場最優惠之價格計算之;費用因而
減少者,減少之費用應自原定價款中扣除之。第九條 擔保或保證
乙方擔保或保證履約標的具有本契約約定之功能與效益。因而侵害第三人之專利權、著作權、營業秘密、其他智慧財產權或其他權益者,乙方應負責賠償責任。
第十條 保證金
一、 乙方應於簽約後七日內繳納履約保證金(NT$XXX元/履約保證金為總價款之百分之五)。所繳納之履約保證金,於甲方完成最後履約標的驗收且無待解決事項後三十日內發還。
二、 乙方有下列情形之一,其所繳納之履約保證金及其孳息得不予發還。其情形屬契約一部未履行者,甲方得視其情形不發還履約保證金及其孳息之一部:
(一) 有採購法第五十條第二項前段追償損失之情形者,與追償金額相等之保證金。
(二) 違反採購法第五十九條第二項規定致終止或解除契約者。
(三) 違反不得轉包之規定者。
(四) 冒用他人名義或證件,或以偽造、變造之文件參加投標者。
(五) 擅自減省工料情節重大者。
(六) 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。
(七) 無正當理由而不履行契約之一部或全部者。
(八) 因可歸責於乙方之事由,致終止或解除契約者。
(九) 查驗或驗收不合格,且未於通知期限內依規定辦理者。
(十) 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。
(十一) 未依甲方通知改善違約情事者。
(十二) 有破產或其他重大情事,致無法繼續履約者。
(十三) 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經起訴者。但經判決無罪確定者,應發還之。
(十四) 招標文件中規定之其他情形。第十一條 契約終止、解除及暫停執行
一、 乙方履約,有下列情形之一,甲方得以書面通知乙方終止或解除契約,且不補償乙方因此所生之損失:
(一) 有採購法第五十條第二項前段之情形者。
(二) 有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。
(三) 違反不得轉包之規定者。
(四) 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪,經判決有罪確定者。
(五) 因可歸責於乙方之事由,致延誤履約期限,情節重大者。
(六) 偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。
(七) 擅自減省工料情節重大者。
(八) 無正當理由而不履行契約者。
(九) 查驗或驗收不合格,且未於通知期限內依規定辦理者。
(十) 有破產或其他重大情事,致無法繼續履約者。
(十一) 乙方未依契約規定履約,自接獲機關書面通知日起十日內或書面通知所載較長期限內,仍未改正者。
(十二) 契約規定之其他情形。
二、 契約經依前項規定終止或解除者,甲方得依其所認定之適當方式,自行或洽其他廠
商完成被終止或解除之契約;其所增加之費用,由乙方負擔。前項因可歸責於乙方之事由而終止或解除者,乙方應賠償甲方懲罰性違約金及因此所受之損害。
三、 甲方考量其整體計畫之執行認為有終止本契約之必要者,應於一個月前通知乙方,以便辦理契約終止日,搬離代管設備回復原狀及價金給付等相關事宜。甲方不負擔終止本契約所生之任何責任。但乙方於終止前依約已為之給付,甲方仍當給付相當之價金。
第十二條 通 知
一、 本契約有關之通知或請求應以書面送達下列處所及人員(以下簡稱「聯絡人」)。經送達該「聯絡人」者,視為已送達該方當事人。
甲方聯絡人
姓 名:曾慶隆
職 稱:專案管理員
聯絡電話:(00)0000-0000 分機 5270
地 址:115xxxxxxxxxxxx000x000xE棟乙方聯絡人
姓 名:聯絡電話:地 址:
二、 任何一方依本條之地址向他方為通知或請求而無法送達時,除明知或可得知他方地址已為變更外,自通知發出之翌日起算第三日,視為生送達之效力。
第十三條 契約修改
x契約之增刪或修改,非經雙方當事人以書面協議,不生效力。第十四條 一部無效
x合約中倘有一項或多項條款被認為無效或不能履行者,不影響本合約其他條款之效力,且解釋本合約時,應視為從未包含無效或不能履行之條款。
第十五條 合意管轄
x因本契約而涉訟時,甲乙雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。第十六條 效力完整
x合約及其各附件構成當事人間完整且唯一之協議。先前所有之聲明、討論及書面文件均被本合約取代。附件視為本契約之一部分,但附件與契約本文有牴觸時,以契約本文為準。
第十七條 契約份數
x契約壹式正本貳份,副本叁份;由甲乙雙方各執正本壹份副本貳份為憑。
立約人:
甲 方:財團法人生物技術開發中心代 表 人:xxx
職 稱:執行長
地 址:221新北市汐止區康寧街169巷101號統一編號:05600361
乙 方:XX公司代 表 人:
職 稱:
地 址:統一編號:
中 華 民 國 年 月 日