Contract

达陕路、巴达路、达万路 2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养工程施工

招 标 文 件

招标人：四川达陕高速公路有限责任公司二○一八年五月

前 言

本招标文件是以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）、国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49 号等）、国家九部委《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（2013 年第 23 号令）、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》（2003 年第 30 号令，2013 年 23 号令修改）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015 年第 24 号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017年第 25 号）、《公路工程建设项目评标工作细则》、《公路工程标准施工招标资格预审文件》、《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则（试行）》（川交函

〔2017〕29 号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家发展改革委等七部委令第 11 号）为依据等相关文件的要求为依据，由招标人与四川公路工程咨询监理公司结合本项目实际情况共同编写的。

执行中如对本文件进行任何修改都须经招标人书面同意。本招标文件的解释权归招标人。

本招标文件未经许可不得翻印，否则将依法予以追究。

目 录

第一卷 1

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 7

第三章 评标办法 21

第四章 合同条款及格式 28

第五章 工程量清单及说明 56

第六章 图纸（另册） 57

第三卷 58

第七章 技术规范（工作质量要求） 58

第八章 工程量清单计量规则（另册） 90

第 四 卷 91

第九章 投标文件格式 91

第一卷

第一章 招标公告

达陕路、巴达路、达万路 2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养工程施工

招标公告

1.招标条件

本次招标系达陕路、巴达路、达万路 2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养工程（以下简称“本项目”），经四川高速公路建设开发集团有限公司批准实施。三条高速项目名称分别为：西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路万源（川陕界）至达州（徐家坝）高速公路

（简称“达陕路”，由四川达陕高速公路有限责任公司管理）；巴中至达州高速公路（简称“巴 达路”，由四川巴达高速公路有限责任公司管理）；达州至万州高速公路（四川境）（简称“达 万路”，由四川达万高速公路有限责任公司管理）。资金来源为各公路通行费收入；现由四川 达陕高速公路有限责任公司作为招标人(简称 “招标人”) ，代上述管理公司（简称为“发包人”）统一实施本项目招标工作。本项目已具备招标条件，现对本项目实行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 工程概况

达陕路起自陕西境大巴山隧道北口，路线入川后经官渡、万源、白沙、石塘、铁矿、新华、普光、宣汉等地，止于达州徐家坝互通式立交，主线全长 139.52 公里，隧道（双向）

29525 延米/27 座，特大桥、大、中桥共 268 座，主线收费站 1 处、匝道收费站 9 处；

于 2012 年 4 月底全线建成通车。

巴达路西接广元至巴中高速公路止点穆家坝，东接达州至万州(川渝界)高速公路的起点，以巴中、平昌、达州为路线主要控制点。路线起于广元至巴中高速公路止点巴中东互通式，止于魏兴枢纽互通式立交，主线全长 110.75 公里，隧道（双向）24706 延米/20 座，特大 桥、 大、中桥共 181 座，匝道收费站 10 处；于 2013 年 12 月底全线建成通车。

达万路起于达州市通川区xxx，设魏兴枢纽互通接达陕高速公路，路线途经磐石、七里、开江、讲治、宝石等地，穿猴子岩隧道进入重庆境。主线全长 63.79 公里，隧道（双

向） 11615 延米/7 座，大、中、小桥共 72 座，主线收费站 1 处、匝道收费站 4 处；于

2012 年 12 月底全线建成通车。

三条高速公路的技术标准主线全线均采用双向四车道高速公路标准，设计速度 80 公里

/小时，x x宽度 24.5 米，桥涵宽度 24.5 米。互通匝道设计速度 40 公里/小时。主线及互通采用沥青 砼路面，收费站采用水泥混凝土路面。

2.2 招标范围

2.2.1 招标内容：达陕路、巴达路、达万路 2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养。

2.2.2 标段划分：划分为 1 个标段，标段号为JDYH1，中标后与发包人分别签署各路段合同。

2.2.3 工作内容（包括但不限于）：达陕路、巴达路、达万路 2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养，包括达陕路、巴达路和达万路全线供配电、通信、收费、监控、消防、通风、计重设备、ETC、排污设备、收费站、服务区上所有设备以及隧道机电系统按规定频率的日常巡查、清洁维护、保养和检修、调试测试和定期检定检测工作；特殊、突发、应急情况下以上设施设备、系统的检修、恢复等工作；负责发包人委托的维修维护所需的备品备件、更换设备的采购安装工作；负责组织设施设备的返厂维修和设施设备厂家到现场维修维护及测试调校等。后续新增机电设备纳入日常维修养护工作范围。

2.3 服务周期

合同工期为 3 年（达陕路工期 36 个月，巴达路、达万路工期 29 个月）。合同采用分路段分年度签订的方式，每年合同期满经发包人考核合格，可续签次年施工合同。

对于合同期限内所更换的设备，其缺陷责任期与产品本身的质保期一致，并且不少于 24 个月（自第一次更换之日起计算）。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有：

（1）独立法人资格、持有有效营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证；

（2）具有住房和城乡建设部颁发的公路工程交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；

（3）近 5 年（2013 年 1 月 1 日起至今，新建项目以交工验收时间为准，日常维护、维修工程以完工时间为准）至少完成 1 条里程不小于 100Km 的新建（或日常维修、保养）高速公路的机电系统项目（同时包含收费、通信、监控系统）；且至少完成 1 座单洞长度不小于 3Km（双洞不累加，左右洞长度不同时，取平均值）的新建（或日常维修、保养）高速公路隧道机电系统工程业绩（可为单独合同，也可为高速机电系统新建或日常维修、保养项目合同中的内容）。

（4）财务要求：近1年（2016年或2017年）度财务净利润大于或等于零；

（5）投标人在人员、设备等方面具有相应的施工及管理能力；

（6）投标人必须在投标截止日前已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理

系统（xxxx://xxxx.xxx.xxx.xx）”中的公路工程施工企业资质名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致（以在交通运输部网站上核查的结果为准）。

（7）投标人必须在投标截止日前，在四川省交通运输厅进行了企业信用等级评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内。本次招标不接受信用等级为D级的投标人的投标。本招标文件所指信用等级均指投标截止日前在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准。

（8）在“信用中国”网站（xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx）中被列入失信被执行人名单的投标人，其投标无效。

（9）在国家企业信用信息公示系统（xxx.xxxx.xxx.xx）中未被列入严重违法失信企业名单。

（10）经人民检察院查询投标人（单位）、法定代表人、项目经理至少在 2015 年 1 月 1

日至 2017 年 12 月 31 日之间无行贿犯罪档案记录（此行贿犯罪记录由投标人自行查询，并按照招标文件规定将行贿犯罪记录查询告知函影印件附于投标文件之中）。

3.2 本次招标不接受联合体投标申请。不允许转包或违法分包。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。管理关系，是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理和被管理关系，如一些事业单位。）

4.评标办法

本次评标采用综合评分法（单信封形式），资格后审。

5.招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2018 年 5 月 23 日开始在四川达陕高速公路有限责任公司（xxx.xxxxx.xxx）上免费匿名下载招标文件。

5.2 招标文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）公布在四川高速公路建设开发集团有 限 公 司 网 站 （ xxx.xxxx.xxx.xx ） 和 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 四 川 省 ）

（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）上，由投标人自行下载。

投标人应在投标期间实时关注招标人指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标

人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负。

6.投标文件的送交及相关事宜

6.1 现场踏勘及投标预备会议

现场踏勘：招标人不组织，由投标人自行组织前往，投标人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议时间：招标人不召开投标预备会。

6.2 投标文件的递交

投标文件送交的时间为 2018 年 6 月 14 日上午 8:30 时（北京时间），截止时间为 2018年 6 月 14 日上午 9:00 时（北京时间），投标人必须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达招标人指定地点：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（xxxxxx                                                                                                          xxx 00 x）本项目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。

6.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

7.投标保证金：

投标人在递交投标文件时，应向招标人提交如下金额的投标保证金：

（1）B 级及以上信用等级投标人：人民币 10 万元；

（2）C 级信用等级投标人：人民币 15 万元。

投标保证金可采用银行保函或采用现金担保形式。若采用银行保函方式递交，银行保函由投标人开立基本账户的银行出具，如投标人开立基本账户的银行不具备开具银行保函的资格，则由该银行系统内其他支行及以上银行出具；若采用现金方式递交，则现金担保须通过银行电汇或现金转账的方式由投标人的基本账户一次性划入招标人的指定账户，且须在投标截止期前（在投标截止期前一天）到账（由招标人进行核查）。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）、四川高速公路建设开发集团有限公司网站（xxx.xxxx.xxx.xx）、四川达陕高速公路有限责任公司（xxx.xxxxx.xxx）等媒体上发布。

9.招标工作公开接受社会监督

9.1 公示制度

9.1.1 招标人将对投标人投标文件下述内容作为公示资料进行公示：

（1）近年完成的类似项目情况表（见投标文件“七．资格审查资料（四）近年完成的类似项目情况表”）

（2）拟委任的项目经理和项目总工资历表（见投标文件“七．资格审查资料（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表”）

各投标人应将上述公示资料的Word 格式的电子文件（U 盘）单独密封，与投标文件一同提交。招标人将按照投标人所提供的公示资料在四川高速公路建设开发集团有限公司网站（xxx.xxxx.xxx.xx）上公示，公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。投标人应确保电子文件与投标文件内容的一致性，若在公示前发现不一致时，将以投标文件为准进行公示；若在公示期间发现公示资料与投标文件不一致时，将以投标文件为准对该投标人的公示资料重新进行公示。

9.1.2 评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果即评标委员会推荐的中标候选人名单在全国公共资源交易平台（四川省）（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）、四川高速公路建设开发集团有限公司（xxx.xxxx.xxx.xx）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.2 投诉处理：招标人、招标人上级主管部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家发展改革委等七部委令第 11 号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015 年第 24 号令）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则（试行）》（川交函〔2017〕29 号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和（川交函〔2017〕29 号）对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

10.联系方式

招标人：四川达陕高速公路有限责任公司

招标人地址：xxxxxxxxxxxxx 000 x

电 话：0818-2633459（达州） 传 真：0818-2692538（达州）邮 编：635006 联系人：孙女士、xxx

四川达陕高速公路有限责任公司 2018 年 5 月 23 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名 称：四川达陕高速公路有限责任公司 地 址：xxxxxxxxxxxxx 000 x电 话：0818-2633459（达州） 传 真：0818-2692538（达州）邮 编：635006 联系人：孙女士、xxx
1.1.3	招标代理机构	/
1.1.4	招标项目名称	达陕路、巴达路、达万路 2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养工程施工
1.1.5	标段建设地点	达陕路、巴达路、达万路
1.2.1	资金来源及比例	通行费收入，比例 100%
1.2.2	资金落实情况	资金已落实
1.3.1	招标范围	本次招标范围及内容详见招标公告
1.3.2	计划工期	合同工期为 3 年（达陕路工期 36 个月，巴达路、达万路工期 29 个月）。对于合同期限内所更换的设备，其缺陷责任期与产品本身的质保期一 致，并且不少于 24 个月（自第一次更换之日起计算）
1.3.3	服务质量要求	承包人维护小组在接到发包人维修指令后，其维修人员须在相应故障等级要求的响应时间内完成维修工作、恢复设备的正常运转。机电设施故障及相应响应时间分为四个等级 一级故障：通信设备（包括 ADM、OLT、ONU、光缆线路等）故障、收费设备和供配电设备故障等严重影响本项目正常收费通行的情况 定性为一级故障，响应时间为 2 个小时，8 小时内修复； 二级故障：通信设备（包括非主干光缆中断）故障，风机故障，隧道通行信号灯、远程控制、隧道报警、紧急电话等故障为二级故障，响应时间为 5 个小时，48 小时内修复； 三级故障：监控光缆、电缆故障，视频监控设备，气象检测仪，能见

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

		度检测仪、事件检测设备、CO/VI、风速风向、可变情报板，限速标志等故障定性为三级故障，响应时间为 8 个小时，72 小时内修复；四级故障：灯具等故障定性为四级故障，按发包人要求处理
1.3.4	安全要求	鉴于本项目在已通车高速公路上进行维修养护施工，投标人须按照高 速公路养护施工有关规定执行，承担一切安全管理责任，杜绝重特大事故的发生，预防、减少一般事故的发生
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1．资质条件：见本须知附录 1 2．财务要求：见本须知附录 2 3．业绩要求：见本须知附录 3 4．信誉要求：见本须知附录 4 5．项目经理和项目总工要求：见本须知附录 5 6．其他要求：详见第三章评标办法 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第九章投标文件格式中要求为准
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在 的其他关联情况	/
1.4.4	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用	第（6）项修改为： 经人民检察院查询投标人（单位）、法定代表人、项目经理至少在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间无行贿犯罪档案记录（此行贿犯罪记录由投标人自行查询，并按照招标文件规定将行贿犯罪记录查询告知函影印件附于投标文件之中）
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/
		形式：/
1.11.1	分包	☑不允许，本项目严禁转包和违法分包 □允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标人在递交投标文件截止之日 18 天前
		形式：以书面形式要求澄清招标文件，且无需提供投标人信息
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	送交投标文件截止之日 15 天前，招标人将以补遗书形式对招标文件进行澄清，补遗书公布在招标人指定网站（见招标公告）上。投标人应在投标期间实时关注招标人指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负

2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：由投标人在招标人指定网站上自行查阅形式：不要求投标人向招标人发出确认函
2.3.1	招标文件修改发 出的形式	同本须知前附表第 2.2.2 款
2.3.2	投标人确认收到 招标文件修改	同本须知前附表第2.2.3款
3.1.1	投标文件密封的形式	□双信封 ☑单信封
3.1.1	构成投标文件的其他资料	补遗书（如有）、通知书（如有）
3.2.1	增值税税金的计算方法	投标报价为含税价，增值税税金按国家规定计税方法计算
3.2.1	工程量清单的填写方式	□投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网站：同招标公告第 5 条内容 ☑投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单
3.2.3	报价方式	☑单价 □总价
3.2.6	是否接受调价函	□是 ☑否
3.2.8	最高投标限价	□无 ☑有，投标报价比例的最高限价为 100%
3.2.9	投标报价的其他要求	中标人的结算金额=实际完成工程量×招标文件公布的单价×中标的报价比例，但安全生产费按每期计量金额的 1.5％单独列支，不需要报价，合同执行期间不调价
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日期起计算 90 日
3.3.3	招标人通知延后投标截止时间的时间	增加： 原定截止时间 3 天前，招标人将以通知书形式对递交投标文件的时间和地点的变更告知各投标人，通知书公布在招标人指定网站（见招标公告）上，由投标人自行下载查阅。投标人收到通知后不再向招标人发出确认函 投标人应在投标期间实时关注招标人指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人自负

3.4.1	投标保证金	（1）投标保证金的金额 投标人在递交投标文件时，应按投标人须知的规定向招标人提交如下金额的投标保证金： ①B 级及以上信用等级投标人：人民币 10 万元； ②C 级信用等级投标人：人民币 15 万元。 （2）投标保证金的形式：银行保函或现金担保形式。 1）若采用银行保函形式，须满足： ①银行保函由投标人开立基本账户的银行开具，如投标人开立基本账户的银行不具备开具银行保函的资格，则由该银行系统内其他支行及以上银行出具。 ②银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，保函内容不得做实质性修改。保函有效期至少应包含投标有效期。招标人如果按本章 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 ③银行保函原件单独密封，统一装入外层总封套内，与投标文件一起开封；银行保函的影印件（彩色或黑白）应装订在投标文件正本之中 2）若采用现金担保形式，须满足： ①现金担保须通过银行电汇或现金转账方式由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定的账户，且须在投标截止时间前（宜在投标截止期前一天）到账。 ②现金担保提交至招标人的如下开户银行及账号：账户户名 1：四川达陕高速公路有限责任公司 开户银行：建行达州市分行营业部      账 号：51001758636051507465     账户户名 2：四川达陕高速公路有限责任公司开户银行：建设银行成都新华支行       账 号：51001870836051522380     ③投标人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件（彩色或黑白）装入 投标文件。
3.4.3	投标保证金的退还	退还时间：招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以 外的其他投标人开始退还投标保证金，与中标人签订书面合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人开始退还投标保证金；投标人在投标截止时间前撤回投标文件但已递交投标保证金的，招标人将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内开始退还其投标保证金 退还方式：①现金担保的退还：各投标人的投标保证金将在投标人法定代表人或其委托代理人本人持单位介绍信，身份证，中标通知书（或中标结果通知书或退还申请函）和基本账户开户许可证复印件在招标人财务处办理退还手续后，一次性退还至投标人的基本账户；②银行保函的退还：银行保函由投标人法定代表人或其委托代理人本人凭单位介绍信及身份证在招标人处领取

3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）如果投标人在投标截止后撤销投标文件； （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同； （3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件； （4）中标人不按招标文件要求提交履约保证金； （5）发生招标文件明确规定可以不予以退还投标保证金的其他情形
3.5	资格审查资料的特殊要求	□无 ☑有，投标文件提供的资格审查资料必须满足资格审查最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料以第九章投标文件格式中要求为准
3.5.2	近年财务状况的年份要求	近 1 年（2016 年或 2017 年）
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	近 5 年（2013 年 1 月 1 日起至今，新建工程以交工验收时间为准，日常维护、维修工程以完工时间为准）。
3.5.4	近年发生的诉讼及仲裁的年份要 求	近 3 年（2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）
3.5.10	投标文件的真实性要求	本项修改为： 投标人若在投标文件中（资质、业绩、主要人员、信用等级等信息）提供了虚假资料，在评标阶段发现的，评标委员会应否决其投标；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人的中标资格，并上报省级交通运输主管部门，并依据“《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》的通知”（川交函〔2016〕84 号）给予信用处理
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☑不允许 □允许
3.7.3	签字或盖章要求	本款补充以下内容： （1）法定代表人或授权的代理人必须在投标文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （2）投标文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位章（法定名称），不得使用专用印章，单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （3）投标文件格式中对应内容在提交的投标文件中的任何改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 （4）法定代表人身份证明、授权委托书（如有）具体要求见第九章 投标文件格式
3.7.4	投标文件副本份数及其他要求	投标文件副本份数：1 本 其他要求同招标文件相关条款要求

3.7.5	装订的其他要求	（1）投标文件的正本、副本（副本是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”、不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时投标文件应编制目录、且逐页标注连续编码，否则，招标人将对投标文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。招标文件要求附原件的资料，应一律附于投标文件“正本”内。 （2）公示资料以 Word 格式的电子文档置于U 盘内，且电子文档应能正 常打开
4.1.1	投标文件的密封	（1）投标文件封套：投标文件（含正本、副本）、投标人公示资料的电子文件（U 盘）、银行保函原件（如有）应分别包封在规定的内层封套内，然后统一密封在一个外层总封套中。内层封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 （2）银行保函原件（如有）：若采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的内层封套中。内层封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 （3）外层总封套：将上述单独密封的内容（含投标文件正副本、公示资料电子文件 U 盘、银行保函原件（若有））统一装入一个外层总封套中。外层封套应加贴封条或加盖密封章，且外层封套上不应有任 何投标人的识别标志。
4.1.2	封套上应载明的信息	（1）外层总封套写明以下内容: （项目名称） 第 标段施工招标投标文件在 2018 年 月 日 时 分前不得开启 （2）投标文件内层封套写明以下内容: （项目名称）   第 标段施工招标投标文件（含正本、副本）投标人名称： （项目名称）   第 标段施工招标公示资料电子文件（U 盘）投标人名称： 银行保函原件封套（若有） （项目名称）   第 标段施工招标银行保函原件投标人名称：
4.2.3	是否退还投标文件	☑否 □是，退还时间：按照本须知前附表第 5.2.1 款办理
4.2.5	投标文件的拒收	投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收： （1）逾期送达或者未送达指定地点； （2）未按本须知前附表第4.1.1、4.1.2款要求密封或标记
5.1	开标时间和地点	同招标公告

5.2.1	开标程序	（4）由投标人或其推选的代表检查所递交的投标文件密封情况，检查投标文件是否存在提前开启情况和密封情况 （5）按照随机原则当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金递交情况、工期及其它内容，并记录在案；当标段投标人少于 3 个（不含 3 个）将不予开标，原封退还
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表  2 人，专家 5 人；评标专家确定方式：从四川省综合评标专家库中随机抽取
6.3.1	评标办法	本次评标采用综合评分法（单信封形式），资格后审
6.3.2	评标委员会推荐 中标候选人的人数	1～3 人（若不足 3 名时取相应的数量）
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介： 全国公共资源交易平台（四川省）（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）、四川高速公路建设开发集团有限公司（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx） 公示期限： 3 个工作日 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人 公示期间提出。
7.2	评标结果异议	本投标人或其他利害关系人对招标文件、开标、评标结果有异议的，应当依法向招标人提出。具体方法按照《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交函〔2017〕29 号）的规定执行
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	□是 ☑否
7.6	中标结果公告	公示媒介：同第 7.1 款内容 公示期限：同第 7.1 款内容 公示的其他内容：同第 7.1 款内容
7.7.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，中标履约保证金的金额分别为：达陕路 40 万、巴达路 30 万、 达万路 20 万，履约担保应在中标通知书发出后且在合同签订之前提交。 履约担保由中标人自主选择采用银行保函或现金方式进行提交: （1）履约担保若采用银行保函形式，银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行开具； （2）若采用现金或支票则必须从投标人基本账户中转出或开立基本账户的银行开具 □不要求

7.8.1	签订合同	（1）签约合同价：中标人投标报价； （2）招标人将把合同授予按7.7.1 款要求提交履约担保的中标人； （3）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价格、质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议； （4）中标人拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并将上报省级交通运输主管部门建议给予相应的信用处理
7.8.5	签订合同事项	（1）招标人和中标人在签订合同协议书的同时需按本招标文件规定的格式（必要时可做修改）和要求签订本招标文件第四章合同附件格式所列相关合同，明确双方的权利和义务以及应承担的违约责任。合同采用每年签订一次的方式，每年合同期满，维修保养单位履约良好，经考核合格后可续签次年合同，否则发包人有权另行选择维修保养单位； （2）合同协议书乙方必须由承包人法定代表人签署。合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需要由招标人与中标人协商确定。在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书将约束双方
8.5.1	监督部门	四川高速公路建设开发集团有限公司 地 址：xxxxxxxxx00x（四川高速大厦）电 话： 028-61556183 邮 编： 610041 四川达陕高速公路有限责任公司纪检监察室电 话：0818-2692539 地 址：xxxxxxxxxxxxx 000 x 邮 编：635006
9	是否采用电子招标投标	☑否 □是，具体要求：
需要补充的其他内容
10.1 投标人的 通讯和其他要求 （新增）		（1）投标人在送交投标文件之前无需向招标人登记有关投标人信息，不提供联系方式，应按招标文件要求自行参加开标会，自行从招标人指定网站查阅和下载有关资料，不能下载的应及时与招标人联系，否则后果自行承担。投标人收到补遗书后，不再向招标人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。 （2）投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，否则招标人不承担由此引起的一 切后果

10.2 报价要求 （新增）	（1）报价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、施工、安全、xx、环保、缺陷修复、运输费、过路费、交通管制、管理、保险、税费、利润等所有费用；报废材料的运输入库保存、各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等所有费用；和合同所有责任、义务和一般风险。 （2）合同清单未包含单价的设备或配件采购及更换，单价原则上由承包人上报，由发包人通过市场询价或造价咨询审核后再乘以报价比例来确定，可委托承包人采购，亦可由发包人采购。 （3）维护所需的零星物件采购、设备返厂维修及厂家到现场维护检修、调试发生的费用已包含在报价中。 （4）在养护作业时，对已运营道路交通的疏导进行合理地组织，以保证道路的安全、正常运通行和使用；并按交通运输部《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）经有关部门同意后自行摆放并维护交通安全设施。 （5）安全生产费按每期计量金额的 1.5％支付。
10.3 放弃中标的处理	（1）投标截止时间后投标人撤销投标文件，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金； （2）中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金，并将上报省级交通运输主管部门给予信用处理; （3）合同协议书签订后，中标人放弃合同，招标人将不退还中标人履约担保，并将上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，同时承担相应的法律责任
10.8 招标技术咨询服务费 (新增)	招标技术咨询服务费 115000 元(大写：壹拾壹万伍仟元)。该费用包含在报价中。 支付方式：中标人在领取中标通知书后签订合同之前，将招标技术咨询服务费直接支付给招标技术咨询服务机构。 招标技术咨询服务单位：四川公路工程咨询监理公司账号：51001875136050668235 开户银行：建行成都南郊支行

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

标段	资质等级要求
JDYH1	（1）独立法人资格、持有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证； （2）具有住房和城乡建设部颁发的公路工程交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

标段	财务最低要求
JDYH1	近 1 年（2016 年或 2017 年）度财务净利润大于等于零

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	基本要求
JDYH1	近 5 年（2013 年 1 月 1 日起至今，新建项目以交工验收时间为准，日常维护、维修工程以完工时间为准）。至少完成 1 条里程不小于 100Km 的新建（或日常维修、保养）高速公路的机电系统项目（同时包含收费、通信、监控系统）；且至少完成 1 座单洞长度不小于 3Km（双洞不累加，左右洞长度不同时，取平均值）的新建（或日常维修、保养）高速公路隧道机电系统工程业绩（可为单独合同，也可为高速机电系统新建或日常维修、保养项目合同中的内容） 备注 1、同一年度同一路段日常维修、保养项目如果有多个合同视为一个业绩 备注 2、项目里程长度左右不累加，计算平均值

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段	信誉要求
JDYH1	（1）投标人必须在投标截止日前已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（xxxx://xxxx.xxx.xxx.xx）”中的公路工程施工企业资质名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致（以在交通运输部网站上核查的 结果为准）。

（2）投标人必须在投标截止日前，在四川省交通运输厅进行了企业信用等级评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内。本次招标不接受信用等级为D级的投标人的投标。本招标文件所指信用等级均指投标截止日前在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准。

（3）在“信用中国”网站（xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx）中被列入失信被执行人名单的投标人，其投标无效。

（4）在国家企业信用信息公示系统（xxx.xxxx.xxx.xx）中未被列入严重违法失信企业名单。

（5）经人民检察院查询投标人（单位）、法定代表人、项目经理、项目总工至少在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间无行贿犯罪档案记录（此行贿犯罪记录由投标人自行查询，并按照招标文件规定将行贿犯罪记录查询告知函影印件附于投

标文件之中）。

附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

标段	人员	数量	人员要求
			（1）中级及以上职称；
			（2）一级注册建造师证书（注册专业为“机电工程”）
			（3）安全生产考核合格证 B 类；
	项目经理	1	（4）至少担任过一个高速公路机电系统施工或机电系统维护工程的项
			目经理；
			（5）提供开标前上上个月开始，往前连续 6 个月在该投标人单位的养
JDYH1			老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明
			（1）高级及以上职称；
			（2）安全生产考核合格证 B 类
			（3）至少担任过一个高速公路机电系统施工或机电系统维护工程的项
	项目总工	1
			目总工；
			（4）提供开标前上上个月开始，往前连续 6 个月在该投标人单位的养
			老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明

二、投标人须知（正文）

本须知另见中华人民共和国《标准施工招标文件》（2017 年版）和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）由投标人自行购买。

附件 1 项目建设概况

见招标公告

第三章 评标办法

一、评标办法前附表

条款号及内容		评审因素与评审标准
1	评标办法	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）若多名投标人在综合得分相同，按投标报价低的投标人优先； （2）若投标报价相同，按信用等级高（由四川省交通运输厅评定）的投标人优先； （3）若信用等级相同，按商务及技术得分较高的投标人优先； （4）若商务及技术得分相同，按近1年（2016年或2017年）度财务报告中货币资金大的投标人优先； （5）当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐
2.1	2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准	（1）投标文件的重要内容（如投标函及其附录、承诺书等）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人签字、投标人单位公章齐全，符合招标文件规定； （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金； （4）投标人法定代表人的授权代理人，提交了符合要求的授权书； （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件，提供了符合要求的法定代表人身份证明； （6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件； （7）同一份投标文件只有一个报价比例，不得提交选择性报价，也不得有调价函； （8）投标文件的招标项目工期符合招标文件规定； （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （10）权利义务符合招标文件要求； （11）投标文件正、副本份数符合招标文件规定； （12）投标文件未附有招标人不能接受的条件
	2.1.2 资格评审标准	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户许可证等； （2）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定； （3）投标人的财务状况符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定； （4）投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定； （5）投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定； （6）投标人的项目经理和项目总工资格符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”正文第 1.4.3 项、1.4.4 项规定的任何一种情形； （8）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项的规定
2.2.1	分值构成	商务部分：类似项目业绩 20 分，主要人员 5 分 技术部分：施工组织设计 15 分 报价分：投标报价 60 分

《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与招标文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

条款号	评分因素与权重分值				评分标准
	评分因素	权重分值	评分因素细分项	分值
2.2.4（1）	类似项目业绩	20 分	类似项目业绩	20 分	（1）满足投标人须知类似业绩最低要求得 12 分； （2）扣除满足资格审查条件最低要求后，自 2013 年 1月 1 日起至今每完成 1 条里程不小于 100KM 新建（或日常维修、保养）高速公路机电系统（同时包含收费、通信、监控系统）项目加 1 分，此项最多加 4 分； （3）扣除满足资格审查条件最低要求后，自 2013 年 1 月 1 日起至今每完成 1 座单洞长度不小于 3km（双洞不累加，左右洞长度不同时，取平均值）的新建（或日常维修、保养）高速公路隧道机电系统工程项目加 1 分， 此项最多加 4 分
2.2.4（2）	主要人员	5 分	项目经理	3 分	（1）满足投标人须知项目经理最低要求得 1.8 分； （2）扣除满足资格审查条件最低要求后，项目经理为高级工程师及以上加 0.4 分； （3）扣除满足资格审查条件最低要求后，每担任 1 条高速公路机电系统施工或机电系统维护工程的项目经理加 0.4 分，此项最多加 0.8 分
			项目总工	2 分	（1）满足投标人须知项目总工最低要求得 1.2 分； （2）扣除满足资格审查条件最低要求后，每担任 1 条担任高速公路机电系统施工或机电系统维护工程项目的项目总工业绩加 0.4 分，此项最多加 0.8 分
2.2.4（3）	施工组织设计	15 分	安全保通措施	3 分	措施具体可靠，可实施性强，得 3～2.4 分；措施及可实施性较好，得 2.3～1.9 分； 措施及可实施性一般，得 1.8 分，没有此项内容得 0 分
			质量保证措施	3 分	措施具体可靠，可实施性强，得 3～2.4 分；措施及可实施性较好，得 2.3～1.9 分； 措施及可实施性一般，得 1.8 分，没有此项内容得 0 分
			施工时效性保证措施	3 分	措施具体可靠，应对及时，可实施性强，得 3～2.4 分；措施及可实施性较好，得 2.3～1.9 分； 措施及可实施性一般，得 1.8 分，没有此项内容得 0 分
			xx环境保护措施	3 分	措施具体可靠，可实施性强，得 3～2.4 分；措施及可实施性较好，得 2.3～1.9 分； 措施及可实施性一般，得 1.8 分，没有此项内容得 0 分
			对本项目的事故应急预案措 施	3 分	对本项目的事故应急预案措施具体可靠，可实施性强，得 3～2.4 分；措施及可实施性较好，得 2.3～1.9 分；措施及可实施性一般，得 1.8 分，没有此项内容得 0 分

条款号	评分因素与权重分值				评分标准
	评分因素	权重分值	评分因素细分项	分值
2.2.4（4）	投标报价	60 分	投标报价	60 分	报价得分=60 -（∣d - D∣/ D） *100*E d-经评审有效投标文件的修正后的投标报价比例 D-评标基准比例 ①D 的确定：将数值在“80%-95%（含 80%、95%）范围内”的所有 d 值取算术平均值再乘以 98%，作为评标基准比例；但如果所有 d 值均不在该范围内，直接取 90%作为评标基准比例。 ②E 的确定：当 d≤D 时取 1；当 d﹥D 时取 2。
条款号	条款内容		评审因素与评审标准
3.7.1	澄清和说明		本项补充：投标人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，投标人的澄清必须加盖投标人单位章或法定代表人或其委托代理人签字 当投标人收到问题澄清通知后未在规定的时间内予以确认的，评标委员会将按照有利 于招标人的原则处理

1.评标办法

（二）评标办法（正文）

1.1 评标委员会由四川省综合评标专家库随机抽取抽取的专家 5 人和招标人代表 2 人，共 7 人组成。

1.2本次评标采用综合评分法(单信封形式)，评标委员会对通过了初步评审的投标文件，按照本评标办法规定的评分标准进行打分，按综合得分由高到低的顺序推荐3名（若不足3

名，则选取相应数量）中标候选人。

2.评审标准

2.1.1 形式评审评标：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审评标：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审评标：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据评标办法前附表规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按评标办法前附表规定的评审因素和评分值对投标人的商务部分、技术部分以及报价部分进行评分，得分分别为 A、B、C，最终投标人的综合得分=A+B+C(四舍五入，保留到小数点 2 位)。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假行贿等违法行为的,评标委员会应否决其投标

(1)有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2)有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 (3)有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、编造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假行为。 3.7.投标文件的澄清和补正

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2 xx、说明、和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明

和补正属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会对投标人提出的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标

委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。 3.9.评标结果

4.1 评标委员会按照评标办法前附表内容推荐中标候选人。

4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2017 版）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

一、公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》

（2018 年版）“公路工程专用合同条款”。

二、项目专用合同条款

1．项目专用合同条款数据表

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：四川达陕高速公路有限责任公司 地 址：xxxxxxxxxxxxx 000 x电 话：0818-2633459（达州） 传 真：0818-2692538（达州）邮 编：635006 联系人：孙女士、x先生
2	1.1.2.6	监理人：（发包人另行通知）
3	1.1.4.3	合同工期为 3 年（达陕路工期 36 个月，巴达路、达万路工期 29 个月）。合同采用每年签订一次的方式。每年合同期满，维修保养单位履约良好，经考核合格 后可续签次年合同，否则发包人有权另行选择维修保养单位
4	4.2	履约保证金的金额分别为：达陕路 40 万、巴达路 30 万、达万路 20 x
5	5.2	发包人是否提供材料或工程设备：否
6	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
7	16	合同执行期间均不调价
8	17.2.1	开工预付款金额：无
9	17.4	质量保证金为第一年计量支付金额的 3% 。
10	19.6	缺陷责任期：对于合同期限内所更换的设备，其缺陷责任期与产品本身的质保期一致，并且不少于 24 个月（自第一次更换之日起计算）。在此期间由于产品本身的质量原因造成的损坏或不能正常使用，承包人应提供无条件免费更换服 务。
11	24.1	争议的最终解决方式：诉讼； 诉讼单位名称：项目发包人所在地具有管辖权的人民法院

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

二、项目专用合同条款

招标人根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”，本项目《项目专用合同条款》是对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充细化的内容不得与 “通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。未列明的内容参见《公路工程专用合同条款》。

1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：四川达陕高速公路有限责任公司、四川巴达高速公路有限责任公司、

四川达万高速公路有限责任公司

招标人：四川达陕高速公路有限责任公司作为招标人(简称 “招标人”) ，代上述管理公

司（简称为“发包人”）统一实施本项目招标工作。

1.1.2.3 承包人：通过公开招标确定的与发包人签订合同协议书的当事人

1.1.2.6 监理人：（发包人另行通知）。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 工程内容：达陕路、巴达路、达万路 2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养,包括达陕路、巴达路和达万路全线供配电、通信、收费、监控、消防、通风、计重设备、 ETC、排污设备、收费站、服务区上所有设备以及隧道机电系统按规定频率的日常巡查、清洁维护、保养和检修、调试测试和定期检定检测工作；特殊、突发、应急情况下以上设施设备、系统的检修、恢复等工作；负责发包人委托的维修维护所需的备品备件、更换设备的采购安装工作；负责组织设施设备的返厂维修和设施设备厂家到现场维修维护及测试调校等。后续新增机电设备纳入日常维修养护工作范围。

1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人驻地建设的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场，材料堆放场地、仓库、进场临时道路等。

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期

合同工期为 3 年（达陕路工期 36 个月，巴达路、达万路工期 29 个月）。合同采用分路段分年度签订的方式，每年合同期满后经发包人考核合格，可续签次年施工合同。

1.1.4.6 质量保证期

对于合同期限内所更换的设备，其缺陷责任期与产品本身的质保期一致，并且不少于 24 个月（自第一次更换之日起计算）。在此期间由于产品本身的质量原因造成的损坏或不能正常使用，承包人应提供无条件免费更换服务。

1.4 合同文件的优先顺序

本款细化为：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（含投标报价函）；

（4）项目专用合同条款

（5）公路工程专用合同条款

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则

（8）技术规范；

（9）图纸（如有）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

1.5 合同协议书

本条款最后增加：承包人应签订并履行合同协议书，该协议书由承包人按照招标文件所附格式拟定，必要时可作修改经发包人审查同意后签订。合同文件的备制及费用，由承包人负责。合同文件的份数视需要由发包人与承包人协商确定。在合同协议书签订并生效之前，投标文件和中标通知书将约束双方。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 修改为“发包人根据工程实际情况及时向承包人提供必要的机电系统图册、操作手册、软件、系统管理账号密码等”。

1.9 严禁贿赂

本款补充：在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正

当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

1.10 故障相应等级和时间（新增）

承包人维护小组在接到发包人维修指令后，其维修人员须在相应故障等级要求的响应时间内完成维修工作、恢复设备的正常运转。机电设施故障及相应响应时间分为四个等级，

一级故障：通信设备（包括 ADM、OLT、ONU、光缆线路等）故障、收费设备和供配电设备故障等严重影响本项目正常收费通行的情况定性为一级故障，响应时间为 2 个小时，

8 小时内修复；

二级故障：通信设备（包括非主干光缆中断）故障，风机故障，隧道通行信号灯、远

程控制、隧道报警、紧急电话等故障为二级故障，响应时间为 5 个小时，48 小时内修复；三级故障：监控光缆、电缆故障，视频监控设备，气象检测仪，能见度检测仪、事件

检测设备、CO/VI、风速风向、可变情报板，限速标志等故障定性为三级故障，响应时间为 8 个小时，72 小时内修复；

四级故障：灯具等故障定性为四级故障，按发包人要求处理。

上述设施故障等级及响应时间与发包人下发的运营管理制度不一致时，以运营管理制度为准。

2.发包人义务

2.2 发出开工通知

发包人发现故障后应及时通知承包人，并描述所了解的故障现象；先派专人负责相应系统的接洽工作，并客观公正的监督承包人维护服务情况。

2.3 提供施工场地 将该款全文修改为：

（1）永久占地：本项目为养护工程，其施工所需的永久占地属现有，由发包人提供。

（2）临时用地：见合同专用条款第 4.1.10 款。

2.6 支付合同价款

发包人应按相应合同专用条款的规定支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

针对工程项目比较零星，局部工程量小的特点，由发包人实时进行的验收即等同于交（竣）工验收。

2.8 其他义务

发包人委托其下属养护部进行现场管理。养护部依据合同文件，对工程项目的实施、工

程质量、工程数量、计量支付、变更设计等具体内容进行检查和验收。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

段后增加：投标报价为含税价，增值税税金按国家规定计税方法计算。承包人在每期进度款支付前应按国家相关规定向发包人提交增值税发票，否则发包人将拒绝支付工程款。

4.1.3 完成各项承包工作增加以下内容：

（1）承包人必须确保工程质量养护规范及本项目补充技术规范要求。如果因承包人原因使其施工质量达不到规范要求，发包人可责令其限期整改。整改仍旧达不到要求的，发包人可依据专用条款第 22.1.2 款规定进行违约处理。

（2）承包人要针对施工过程中可能出现的紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）制定相应的应急措施，其费用包含在合同总价中。

（3）承包人对其承包工程施工期间的职工聘（雇）用方式及劳动（劳务）合同执行到位，尤其是民工工资的发放计划要合理。无保留的执行通用条款第 4.8 款的相关规定。

（4）承包人在每次养护施工时应严格按照有关的现行养护规范和规程执行，并认真作好现场记录，确保工程质量。

（5）鉴于高速公路养护的特殊性，承包人除具备完成机电系统养护工作的能力外，还必须具备灾害性预防、处置突发性事件、突击抢险的能力，制定抢险预案，配备人员、抢险设备、材料和资金，保证与辖区高速公路应急救援体系实施联动，在接到发包人通知时应及时实施抢险工程和作业。

（6）承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建（完工）的道路设施，除设计文件中要求拆除部分，承包人不得损坏、污染相关xx、路面、桥梁、隧道、交安等已有工程设施等，如因承包人原因损坏的，承包人应无条件按原标准予以恢复并自行承担相关费用。对施工现场各类安全设施及道路交通标志承包人应负责照管和维护，在需要时，可在征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业后按原标准进行恢复。施工区域内原有交安设施（波型梁护栏，标志标牌及隔离栅等）属于发包人财产，承包人应在施工前完好拆除并保管好，在施工完成后自行将其恢复。若工程不再需要，应将其移交发包人，其所需费用由承包人承担。

（7）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的或与第

4.1 款所述有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

（8）本工程施工，应对现有生态环境进行保护，包括水资源保护、植被保护、特殊地质段保护、环境污染的防治（污水、烟气污染、粉尘污染、施工噪声污染、拌和场污染等）。

堆料场、轧石场、拌和场等距居民区不宜小于 300m，而且应设于居民区主要风向的下风处。机械设备操作应尽量减少噪声，遵守当地有关部门对夜间施工的规定。所需费用分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

（9）本项目系在通行高速公路运营期间施工，承包人应保证施工作业现场规范化，不得擅自将工程设备（车辆）停放于施工范围之外的车道上，也不得在上述区域堆放材料，否则发包人有权强制将其移除，同时，承包人须承担由此产生的一切经济、法律责任。

（10）其它未尽事宜，应严格按照现行相关养护施工技术规范及招标文件规定执行。

4.1.10 其他义务本项（1）目补充：

①施工前应建立完善的安全制度，有完善的交通安全施工组织设计，做好施工组织和交通组织等各项工作，确保在养护施工期间交通顺畅，以减小社会影响。

②本项目系运营公路养护工程施工，其每一个分项工程的工程内容、工程规模在投标时均不能明确，同时在已通车高速公路上施工受到行车干扰较大，由此产生的费用，由承包人计入相关单价中，不再另行计费。

③承包人临时工程用地所需费用包含在报价中，发包人不再另行支付。该临时用地费用包括开工使用的平整和完工后恢复到使用前的状况，并符合环保、水保的要求。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复，由此所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

④承包人在接到故障报修单后，必须及时安排故障处理，未在工单规定期限内完成者，按 1000 元/次进行处罚。

⑤日常维护数据、报表、检查、运行记录等内业资料，必须在发包人的规定期限内报送，违者按 1000 元/次进行处罚。

⑥日常维护中每一个分项工程，必须报送安全技术施工组织方案，确保施工安全正常进行。

⑦人员进出场必须进行安全检查及登记。

4.1.12 养护系统信息化施工管理（新增）

如根据上级部门或发包人要求采用养护系统进行信息化施工管理时，承包人应自行安装养护系统软件，做好日常系统维护，确保系统稳定及信息系统的安全。其费用包含在报价中，不再单独计列。

4.1.13 承包人节假日施工（新增）

承包人在夜间或国家规定的节假日进行施工，应向发包人报告。但是为了抢救生命或财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的短暂作业，则事先不必向发包人报告。但承包人

应在事后立即向发包人报告。本项规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的提交（新增）

承包人应在收到中标通知后，在签订合同协议书之前按投标人须知第 7.7.1 款有关规定向发包人提交履约担保。

4.2.2 履约担保的退还（新增）

履约担保（银行保函或现金、支票）应在第一年度合同期满 28 天内退还给承包人（含发包人开户银行同期活期存款利息，如有）。

4.3 分包

全款修改为：本项目严禁转包，不允许违法分包。

4.4 联合体

本项目不接受联合体。

4.6 承包人人员的管理

4.6.3 将本项条款修改为：

1、承包人进场的人员应与投标人须知前附表附录 5 中的人员一致，并保持相对稳定，

必须是能确保进场的人员，且必须坚持常驻现场（每月不少于 22 天）。除非有确凿证据表明非承包人原因，否则，发包人不同意更换任何人员。

如有必要更换人选，必须经发包人同意，替换者应有与原推荐人相当或更好的资历和经历。未经发包人同意擅自更换人员的，将对承包人处以违约金。经发包人同意更换人员属相应备选人员的，不视为违约。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换人员需报请发包人批准，并不免除其违约责任，按违约处理，即：

当项目经理更换时：承包人提出，未经发包人同意的对承包人按每人次课以 3～5 万元人民币违约金；承包人提出，经发包人同意的对承包人按每人次课以 1～3 万元人民币违约金；承包人提出，经发包人同意，但进场后经发包人考核不能胜任工作需要，发包人要求承包人更换的，对承包人按每人次课以 1 万元人民币违约金。

2、所有人员必须常驻现场，施工期内，每月不得少于 22 天，否则每人按不足天数课以

人民币2000 元/天违约金；离开3 天以下向发包人管理处请假，离开3 天以上向发包人请假，

未经批准擅自离开，发包人有权对承包人每人次每天课以人民币 2000 元违约金。

本款补充第 4.6.5 项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和

（或）质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和

（或）工期延误由承包人承担。

4.8 保障承包人人员的合法权益补充 4.8.7 项：

4.8.7 农民工管理

承包人对其所管理的农民工行为向发包人承担全部责任。发包人负责对农民工合法权益的监督管理。

4.8.7.1 岗前教育、食宿、安全及保险

(1)农民工到项目后，在务工前，承包人必须就项目基本情况、安全管理、农民工管理、质量控制、地方风俗、宗教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位农民工参加不少于 2 天的岗前教育和培训，并做好相关文字、声像资料的收集工作。

(2)承包人应负责按照发包人要求为农民工安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护和安全措施，以保护农民工的健康和安全。对生病的农民工，承包人要妥善给予治疗，并不得安排其带病务工。

(3)承包人必须负责农民工的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。承包人对施工现场安全负总责，对于承包人或专业分包、劳务合作企业的任何农民工发生的安全事故，均不能免除承包人应负的责任。

(4)在工程实施过程中，承包人必须保证每一位在场的农民工在人身意外伤害险团体范围内，否则视其为违约并课以 200 元/人违约金，承包人缴纳违约金并不能使其违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

4.8.7.2 农民工合同纠纷处理

（1）按照“谁承包，谁负责”及“谁管理工程、谁预防拖欠”的原则，建立施工企业、分包单位（如有）、劳务单位和发包人总负责的农民工工资预防拖欠责任机制。承包人应对专业分包和劳务合作企业农民工情况负管理责任和连带清偿责任。

（2）承包人依据与劳务合作企业签订的协议或与农民工签订的合同，确保按期足额支付农民工工资。如承包人不及时支付农民工工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。

若专业分包劳务合作企业拖欠劳务工资的，由承包人先行垫付，双方结算时按合同约定予以抵扣；若承包人拖欠劳务合作企业劳务工资的，发包人可以先行动用承包人农民工工资应急xx金及应付或到期应付给承包人的任何款项代为支付。发包人保留停止对承包人进度付款的权利，直至承包人妥善处理好上述事件或纠纷为止。

（3）承包人与专业分包、劳务合作企业的农民工纠纷，按照双方合同约定处理。如双方未按合同约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执行。

（4）对于承包人恶意拖欠农民工工资、或未与农民工签订劳务合同、或未给农民工购

买保险等违约行为，发包人将按照四川省交通运输厅《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84 号）要求进行信用评价。情节严重的，发包人有权解除合同。

4.9 工程价款应专款专用本款补充：

（1）在合同执行期间,承包人必须保证发包人按合同条款规定支付的各项建设资金专款专用，不允许擅自调走资金或挪作它用。承包人凡是将项目建设资金汇往其上级部门、基地或其所属部门、单位的款项，不论其以任何理由、用途和采取何种方式，都须经发包人批准。 (2)合同执行期间，工程资金的支配权必须在承包人项目经理部，发包人将定期、不定

期检查各项目经理部资金流向，若发现异常情况及时向发包人报告并责令承包人限期改正，否则，将终止支付，直至承包人改正为止；同时，发包人有权监督和检查承包人的财务核算和资金使用情况，承包人应每月向发包人上报其资金使用情况报告。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 新增

（1）所有用于本工程项目的成品材料进场以前，承包人必须向发包人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书、证明材料应符合本合同工程的技术规范、设计图纸的规定，并报经发包人批准。

（2）承包人应随时按发包人的指令在施工现场对材料进行检验，并应为检验提供一切必要的协助。在材料用于工程之前，承包人应按照发包人的要求提供材料样品以供检验。

（3）所有施工操作工艺均应符合本合同工程的合同条件，技术规范，设计图纸的规定，或发包人的指令。

（4）材料供应商必须具有一定的生产规模和生产能力，其材料产品应达到国家规定的技术标准，并取得国家有关部门产品生产许可证。

（5）如果发包人根据检查或检验的结果，确定其材料有缺陷或不符合本合同要求，发包人可以就此立即通知承包人，说明发包人的拒用理由。承包人应立即替换被拒用的货物使其符合合同工程的规定。

5.1.4（新增）承包人还应通过现场调查自行确定料场的选用和储量、品质等，自行询价，自行承担因料场发生变化而引起的风险。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本合同工程发包人不提供工程材料、工程设备。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备第 5.4.1 项补充：

承包人提供的材料或工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在发包人要求的

合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6．施工设备和临时设施

第 6.1.1 项补充：

施工机械设备必须不限于投标文件承诺，须按工程实际需要配置且设备完好，数量能够满足施工安排需要；施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，所有设备进出场和更换都应得到发包人批准，否则将按项目专用合同条款第 22.1 款视为承包人违约。如监理工程师认为承包人配备的施工设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，发包人有权要求承包人增加或更换某些机械设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按项目专用合同条款第 22.1 款视为承包人违约。

6.1.2 承包人提供的特种设备必须在进场时获得当地有关部门的鉴定，并承担相关费用。

6.1.3 承包人的装备、材料所有权应向发包人提交足够的有关设备、物质或材料的所有权证明或被他人租用或占有的设备、物资或材料的协议书。

6.1.4 承包人的装备、材料还应充分考虑到保证防洪渡汛，抢险、处置突发性事件的需要。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 发包人不提供施工设备和临时设施。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本条款后增加：鉴于本次招标的营运公路的养护维修工程的可能出现点多、面广的特殊性，要求承包人应建立一处养护基地（基地应配备满足养护需求的人员、设备等）。

6.4.1 原条款后增加：承包人应保证合同文件中所列的施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、更不得短缺或任意更换，否则将按第 22.1.2 款视为违约，课以违约金。

7．交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

将该款全文修改为：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在报价中，不单独报价。修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在报价中，不单独报价。承包人在施工过程中所使用的工程、材料运输车辆，要求车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为工程车辆。为保证安全，承包人施工车辆的转向必须通过进出收费站调头（不得违规调头）。

7.7 保通（新增）

施工单位应按照施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的方针、政策和法律、法规及发包人的要求，正确处理好养护施工与安全畅通的关系，坚持当“养护

施工与安全畅通发生矛盾时，养护施工必须无条件服从安全畅通的需要”和“安全畅通第一,养护施工第二”的原则，及时化解矛盾，高度认识施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的重要性，全力做好施工交通管制路段的施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作，并接受发包人的监督、检查、指导，确保施工作业的顺利进行和交通管制路段的安全畅通和整洁、卫生。

并按照“谁施工，谁负责”的原则，施工交通管制路段的安全责任一律由施工单位承担。施工单位应与发包人签订安全协议，明确安全责任，自觉接受发包人有关职能部门的安全管理和监督、检查、指导。对此要求承包人须制订出切实可行的保通措施和应急预案，以保证道路的畅通及施工、运营安全。

如果发生由于交通管制原因造成的交通事故或交通安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任，发包人将扣除相应款项。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 细化为：承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示，以及发包人有关安全工作的指令。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议 书后 28 天内，报发包人批准。该施工安全技术措施（包括但不限于）施工安全保障体系， 安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施 工安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案。对影响安全的重 要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，报发包人批准后实施，由专职安全生产管 理人员进行现场监督。发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按第 22.1 款的规定办理。

9.2.2 细化为：承包人在进行养护工程施工时，应与高速交警、路政执法部门联系，完善相关手续，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全维护人员。承包人应按照交通部

《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015 和发包人安全管理规定，在养护作业时按规范设置施工标牌、道路封闭标牌、限速标志、交通安全锥，并在施工中采取有效的保通、保安全措施，确保交通不中断和车辆、人员安全。

（1）养护作业现场至少有一名专职安全员，负责作业现场的安全管理。

（2）作业人员必须接受安全培训，未接受培训不得上路作业。上路作业时不得违章作业，作业机械车不得违章行驶。禁止拆除中央分隔带活动护栏，违规调头。凡是人员，机械

在作业中发生的安全事故均由承包人自行承担。

（3）交通标志牌应按照《公路养护作业规程》要求配置与摆放（承包人进场前，发包人将对用于养护作业的安全设施种类、规格、材料等做统一规定）。如有缺失应及时补充与更换，并及时清洁，确保标志牌有良好的警示效果。

（4） 如因施工对高速公路路产造成损失，发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除直接损失金额。如因承包人的过错造成第三方的生命和财产损失，应由承包人承担全部责任。发包人保留向承包人追偿损失的权利。

9.2.5 根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16 号），安全生产费按每期计量金额的 1.5％单独列支，包干使用。其他子目号不再重复计列相关安全生产费用。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目报价时予以考虑，发包人不再另行支付。如果承包人的安全措施达不到安全生产要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）其他与安全生产直接相关的支出。

9.2.12（新增）安全生产费的支付：安全生产费按每期计量金额的 1.5％支付。如果发生由于交通管制原因造成的交通事故或交通安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权扣除相应款项。

9.2.13 网络安全要求：

（1）网络正常运行。在受到攻击的情况下，能够保证网络系统继续运行；

（2）网络管理、网络部署的资料不被窃取；

（3）具备先进的入侵检测及跟踪体系；

（4）提供灵活而高效的内外通讯服务。

9.2.14 机械设备安全要求：

（1）供电安全必须满足国家强制性条件；

（2）机油切忌只加不换

（3）在有触电、割伤、高温、低温、化学品危害的场合，人员必须使用不同的防护手套；

（4）化学品应储存在专用场地或仓库内，并有专人管理。

9.3 治安保卫

9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人完成，发包人予以协助。

9.3.2 原条款修改为：根据第 9.3.1 款完成相应的工作。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人负责。

9.4 环境保护

9.4.12（新增）所需费用包含在报价中，不单独支付。如未按照发包人的要求，保持现场整洁、文明，影响高速公路正常运营及造成其他不便，则发包人可以：

（1）委托他人将承包人的装备、材料、设备妥善堆放；

（2）委托他人清除并运走垃圾、废料；

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可以动用承包人的任何款项用以支付上述费用。同时按第 22.1 款视为违约，并课以相应的违约金。

9.5 事故处理

本款补充：事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》

（国务院第 493 号）、交通部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90 号）附件《公路工程质量事故等级划分和报告制度》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225 号）、《四川省政府安委会办公室关于做好生产安全事故统计联网直报工作的通知》（川安办〔2016〕8 号）的要求办理及四川省有关规定的质量安全报告程序进行。

9.6 文明施工要求

承包人生产区和办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条，干净清爽，以人为本，科学合理。

承包人在进行养护工程施工时，应做到文明施工，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全员。

（1）养护人员现场作业时着装整齐、统一，穿反光背心。现场安全设施齐全，并随时保证标志、标牌、交通锥、彩钢板的清洁和完好。

（2）凡养护施工作业时间超过 7 天，或作业时间少于 7 天，但现场材料、弃物、机械较多，有防碍高速公路形象的作业现场，除按照规范设置施工标志、标牌外，还必须采用彩钢板对现场进行遮掩。

（3）承包人应全面负责照管与维护施工现场的各类安全设施及道路交通标志，在必要时征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，妥善保管并在施工作业完成后按原标准进行

恢复。

（4）施工作业现场规范化，材料、施工机械设备不得乱停乱放，不得擅自在原有道路上堆放材料及用作拌和场。因承包人原因造成对原有道路及附属设施损坏、污染的，由承包人负责修复、清洁，其费用由承包人自行承担，情节严重者，发包人将按专用条款 22.1 款对承包人课以违约金。

（5）承包人的所有养护车辆必须按有关规定配置黄色警灯和多音警报器，车辆尾部必须有养护作业标志警示、红旗、左右导向标志，并通过公路管理部门的验收，作业时按规定开启警示声（光）信号。

（6）驻地建设规范化，材料、施工机械设备不得乱停乱放，保持驻地的清洁卫生，工程废料和建筑垃圾，不得任意弃置，并做好水土保护工作。

（7）在施工过程中发包人不定期对施工单位的文明施工情况进行检查，若承包人不按要求进行施工，将进行口头警告，如承包人在 3 天之内未采取整改措施，发包人将对承包人

进行书面警告，如承包人受到 2 次书面警告，发包人将视为其违约，并按 22.1 条的相关规定课以违约金。

（8）协调好与施工当地政府及老百姓的关系，避免发生不必要的冲突。

（9）文明施工费包含在报价中，不单独支付。如果发现承包人不按文明施工要求施工或地方协调措施实施不到位，将提出口头警告，如果承包人在 3 天之内未采取整改措施，发包人可要求承包人停工整改，直至发包人满意为止。

10．进度计划

10.1 合同进度计划

全款修改为：承包人在合同签订后，即向发包人提供全年工作计划，并在每月 20 日向发包人提交下月工作计划。计划包括工作项目、人员、设备、工期、费用。由发包人实时进行交（竣）工验收，达到养护规范及本项目补充技术规范的要求。

10.2 合同进度计划的修改

全款修改为：承包人可根据监理人要求或工程实际情况，对工程进度计划进行修订，但必须及时将修订后的进度计划提交给监理人，并不能影响既定工期。

10.5 统计报表的提交(新增)

承包人应按合同规定，按月向发包人提交合同完成情况统计报表。报表须经发包人签字，报表格式按照川高及高管局相关要求执行。

11．开工和交工

11.1 开工

删去(1)项目开工全文。

(2)分部工程开工：修改为：施工单位在收到发包人的维修通知单后，或在特殊情况下接到发包人的电话维修通知后（工作指令或通知单后补），须在发包人指定的时间内，或维修通知单所载明的时间内开始并完成道路缺陷维修。

11.1.1 工期

删去全款内容，修改为：

养护合同工期为 3 年（达陕路工期 36 个月，巴达路、达万路工期 29 个月）。对于合同

期限内所更换的设备，其缺陷责任期与产品本身的质保期一致，并且不少于 24 个月（自第一次更换之日起计算）。合同采用每年签订的方式，每年合同期满后，发包人从合同履行、养护工程质量、及时性、主要人员、设备到位率、安全生产、文明施工、环境保护等方面对承包人进行考核，如考核合格，可逐年续签合同。如果发包人不续签合同，承包人须在发包人通知的期限内完善相关手续并退场，且发包人不承担由此造成的承包人的任何损失。

11.4 异常恶劣的气候条件

本合同中，工期的延长指单项养护工程工期的延长。将通用条款中的(3)子款，补充如下：

异常恶劣的气候条件指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门 40 年的统计资料，

以 20 年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由发包人根据承包人提交的证明予以论定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计。 11.5（1） 要求和审批延期的拖延

在通用条款本款末增加：在工程延期的审批中；

（1）必须是非承包人自身的原因造成的工程延误，发包人才考虑是否受理承包人的延期申请；

（2）若只是局部工程受影响，承包人应采取补救措施加以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期；

（3）延期的工程项目如果不在工程施工进度网络计划关键路线上，即使是关键工序但在非关键路线上，发包人亦不应考虑延长工期。

12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任本款第（6）项细化为：

（6）承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人要求在节假日或其他特殊情况下需要暂停施工时，承包人必须无条件执行，发包人将视实际产生的影响结果做出是否适当延长工期的决定。承包人在编制投标文件时应充分考虑因此停工产生的费用及工期延误，不得

因此而拖延总工期，除非发包人同意的工期延长。由此可能产生的费用摊入工程量清单相关子目单价或总额价中，不单独计量与支付。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收标准：由发包人实时进行交（竣）工验收，达到养护规范及相关技术规范的要求。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人签订合同后 14 天之内，向发包人提交 2 份工程质量保证措施文件。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知发包人检查的期限：承包人应通知发包人在 24 小时内检查。

13.5.2 发包人未到场检查

原通用条款第一句修改为：发包人未在第 13.5.1 项约定的时间后 12 小时内到场的。

14．试验和检验

14.4 试验和检验费用

按照技术规范或国家相关质量检验标准规定，承包人需要对分项工程完成质量情况进行自检。若某些检验项承包人自身不能完成时，可委托具有相应资质的试验检测单位进行检测，其费用包含在报价中，不单独支付。

15．变更

（1）合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更、解除合同，如出现单方擅自变更、解除合同，或不履行合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任。

（2）经双方协商一致，可以签署补充协议或对合同进行变更、解除。

（3）本合同期内，发包人新增系统或设施设备的维护保养属于本合同范围，不调整合同费用。

（4）合同清单未包含单价的设备或配件采购及更换，单价原则上由承包人上报，由发包人通过市场询价或造价咨询后审批确定，可委托承包人采购，亦可由发包人采购。

（5）合同解除后，有关结算条款和争议解决条款仍然有效。

16.价格调整

合同执行期间均不调价。

17.计量与支付

除非双方另有其他正式洽谈、协商、变更等，本项目按签约的单价合同据实使用。具体

支付按照实际完成的工作量，按季度进行计量支付。承包人在提交计量支付申请时，应同时提交计量周期内完整的维护记录报告（含维护前后的图片、影响等证明材料）作为计量支付的附件。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留为第一年度每期计量金额的 3%，第二年度和第三年度不再扣质量保证金。

17.4.2 质量保证金的退还

在合同总工期结束，且最后一个分项工程的缺陷责任期满，承包人已按合同约定完成缺陷责任且取得发包人签发的缺陷责任终止证书后 28 天内返还质量保证金。

17.5 交工结算

即承包人在完成当年的机电系统养护工程经过交工验收到缺陷责任期满并经发包人验收合格后的结算。

17.5.1 交工付款申请单的份数和提交期限：工程交工验收合格后 28 天内，承包人应按发包人要求份数提交付款申请单。

交工付款申请单的内容：按发包人要求。

17.6 最终结清

17.6.1（1）最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期满后 28 天内，承包人应提交发包人要求份数的最终结清申请单。

17.6.2（2）发包人应在发包人出具最终结清证书后 42 天内，将应支付款支付给承包

人。

18.交工验收

删去本款全文，本项目由发包人按照相关规定实时组织进行的验收即等同于交（竣）工验收。

18.9 竣工文件

承包人应按发包人有关规定及现行公路工程竣工文件编制办法要求，在工程完工时向发包人提交竣工文件、图纸资料和技术总结，经审查同意后，方能进行交工验收。

内业资料格式和提交时间由发包人统一规定。单项工程完工后，承包人应参照交通部的

《公路工程竣工文件验收办法》的规定和其附件一的内容和要求编制竣工图表和竣工文件，交发包人审查。资料份数由发包人确定。如未能按发包人要求及时提交竣工资料，将被视为违约，在合同总工期结束时，没收履约担保。承包人编制竣工文件编制费包含在工程量清单

相应细目中，不单独列支。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期与产品本身的质保期一致，并且不少于 24 个月（自第一次更换之日起计算）。在此期间由于产品本身的质量原因造成的损坏或不能正常使用，承包人应提供无条件免费更换服务。

每一个分项工程均在发包人实时进行单项工程交工验收合格后进入各自的缺陷责任期。在约定的缺陷责任期，包括根据延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经

发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还质量保证金。

19.7 保修责任

删去本款全文。

20．保险

20.1 工程保险

本条款全文修改为：

当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告，并抄送发包人。如果损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每七天报告一次，直到损害结束。办理本款所述的保险并不限制第六、第七条规定的发包人和承包人的义务和责任。

工程一切险承包人必须以单独名义自行投保，投保内容为本合同工程的永久工程、临时工程和设备、已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。投标人在办理保险时，如需委托保险经纪人，保险经纪人的选择须遵从发包人上级单位的规定。

工程一切险的保费包含在报价中，不单独支付。

20.2 人员工伤事故的保险

本款全文内容修改为：承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在报价中，不单独支付。

20.3 人身意外伤害险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险。该部分保险费用承包人必须投保，其费用包含在报价中，不单独支付。承包人为履行合同所雇佣的全部人员若发生一切意外事故，均由承包人自行负责与死伤者家属协调解决。

20.4 第三者责任险

第三者责任险本款补充：第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产（本工程除外）的损失或损害，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任所负责任进行的保险。承包人必须投保，且第三者责任险的累计赔偿限额不低于人民币 500

万元 ，费率由承包人自行调查 ，事故次数不限，不计免赔额。包含在报价中，不单独支付

20.5 其他保险

本项目要求承包人根据合同工程以及自身情况考虑为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险并承担相应费用。其费用包含在报价中，不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 28 天内。承包人未按合同约定办理保险，发包人有权代为办理，保险费用全部由承包人承担，同时不免除承包人责任。

20.6.4 保险金不足的补偿本项细化为：

承包人应充分认识到在高速公路通行期间进行作业的风险，足额进行保险。当上述保险不足以补偿损失时（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），由承包人自行承担不足部分，发包人不在另行给予补偿。

本款补充 20.6.7、20.6.8 项

20.6.7 遵守保险单的条件

如果承包人或发包人未能遵守根据合同生效的保险单规定的条件，一方应保障另一方不受由于未能遵守保险单的条件而造成的全部损失和索赔。

20.6.8 未能取得保险赔偿的责任

由于下列情况本应却未能从保险人处收回偿额，应由承包人承担全部责任：

（1）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况；

（2）承包人未按 20.6.1 项要求的期限投保；

（3）承包人未按 20.6.3 项要求投保足够的保险额；

（4）因承包人的其他原因导致本应却未能从保险人处收回偿额的。

22.违约

22.1 承包人的违约

22.1.2 对承包人违约的处理

（2）在原条款后增加：

①发生 22.1.1（1）所述情况(发生了违规分包情况)，发包人将驱逐私自分包人，并向承包人课以不超过履约保证金 20%的违约金并按川交函（2016）84 号文相关规定执行。

②发生 22.1.1（2），（3），（4）所述情况（私自运走设备、材料，工程质量不达标，工

期延误），发包人可向承包人课以不超过履约保证金 20%的违约金。

③发生 22.1.1（5），（6），（7）所述情况(违反合同专用条款规定的其他重要规定)，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 20%的违约金。

④发包人将在承包人完成安排的工作内容后按有关技术规范组织验收，以及每月不定期对承包人的工作进行考核和检查（考核标准见技术规范及发包人《维修养护工程施工单位考核办法（试行）》），作为确定计量支付的金额依据。凡检查不合格，又不能在限期内整改合格者，累计 3 次后，发包人有权要求承包人支付不低于 3 万元的基本违约金，且发包人有权终止其合同。

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

新增（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

22.1.3（新增）对于上述条款未涉及到的承包人违约情况的处理

①承包人无视发包人书面警告，一贯公然忽视履行合同规定的义务，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 20%的违约金。

②承包人违反关键人员和关键设备配置规定，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 20%的违约金。

③承包人不执行材料修复或运走，替换不合格材料、设备通知，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 20%的违约金。

④承包人接到发包人施工任务通知单后，在消除安全隐患的前提下按照机电系统养护病害轻重缓急的原则合理安排施工作业，对应项安全的病害要按照要求及时处治，对任务通知作出积极响应。没有响应或达不到及时性要求的除在考核中扣分外，按照每张通知单计量总额的 20%扣款，每处不超过 500 元，抢险工程不能及时响应的在考核中扣除相应的分值。（具体详见招标人《维修养护工程施工单位考核办法（试行）》的要求）。

⑤承包人无正当理由未按规定开工或无正当理由未能采取措施加快维修工程进度和关键部份的施工，发包人有权将相应工程转交给具有同样施工能力的其它养护单位实施，该笔工程费用从承包人的其他应计量款中扣除，同时可向承包人课以履约保证金人民币 3000 元/天延期违约金，情节严重者可终止合同。

⑥承包人的安全措施和文明施工措施不满足国家相关法律法规的要求，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 10%的违约金。

⑦承包人违反合同专用条款规定的其他重要规定，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 10%的违约金。

发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除违约金。承包人缴纳违约金并不能使违

约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

24．争议的解决

24.1 争端的解决方式

本项目争端解决方式约定为诉讼方式，诉讼法院为：发包人所在地具有管辖权的人民法院。

25. 车辆通行费

本项目为在运营的高速公里进行的维护与保养工程，发包人不办理任何免费车辆，承包人实施本工程所产生的车辆通行费包含在报价中，不单独支付。

26．后续管理办法

在项目实施过程中，如果有新的规范、办法、规程的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行；发包人后续制定的管理文件、制度、办法等视同本合同的补充和延伸，承包人应遵照执行。

27．新增工程（工作）

如发包人根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程或工作内容按 15.4 条规定确定单价进行计量与支付。

第三节合同附件格式

附件一 合同协议书附件二 廉政合同

附件三 安全生产合同

附件四 其他管理和技术人员最低要求附件五 主要设施设备要求

附件六 项目经理委任书附件七 履约保证金格式

履约保证金（银行保函）（一）履约保证金（现金担保）（二）

附件八 工程资金监管协议格式 附件九 环境保护和水土保持合同

注：附件一、二、三、六、七（银行保函格式）、八另见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版），其中“附件四 其他管理和技术人员最低要求”、“附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求”、“附件七：履约保证金格式的履约现金担保（二）”、“附件九：环境保护和水土保持合同”附后。

附件四：其他管理和技术人员最低要求

标段号	人 员	数 量	资 格 要 求
JDYH1	安全负责人	1	初级及以上职称，具有 C 类安全生产考核合格证书。
	通信系统维护人员	3	具有中级及以上职称，从事高速公路机电系统施工或维护 3 年以上
	监控系统维护人员	3	具有中级及以上职称，从事高速公路机电系统施工或维护 3 年以上
	收费系统维护人员	6	具有中级及以上职称，从事高速公路机电系统施工或维护 3 年以上
	隧道机电系统维护人员	6	具有中级及以上职称，从事高速公路机电系统施工或维护 3 年以上
	软件维护工程师	1	从事高速公路机电系统施工或维护 3 年以上
	现场安全员	3	具有 C 类安全生产考核合格证书
	技术员	3	从事高速公路机电施工或维护 3 年以上，具有供配电、通信、监控、消防、收费等系统专业知识

注：1．表内人员不作为评标阶段否决投标条件。

2．在中标通知书发出之后，签订合同协议书之前，中标人必须填报满足招标文件要求的其他人员表，经发包人核实确认后将此作为合同文件的一部分签订合同。中标人拟派驻的人员数量和资格条件必须满足机电施工相关要求，包括但不限于表内人员。

附件五：主要设施设备要求

序号	设备名称	规格、功率及容量	单位	数量	备注
1	车辆		辆	9
2	工程宝（带光功率计)		台	3
3	光时域反射仪		台	3
4	光缆熔接机		台	3
5	兆欧表	500V 以上	台	3
6	笔记本电脑		台	3
7	红光笔		个	3
8	高空脚手架		套	3
9	万用表		台	3
10	压线钳		把	3
11	电锤		把	3
12	电镐		把	3
13	接地电阻测量仪	台	个	3

注：1.表内设备不作为评审阶段否决投标条件。

2.投标人对应本表内容的响应偏差为细微偏差。为确保工程顺利实施，机械设备配置必须满足招标文件要求和现场实际需求。且设备须外观整洁、技术性能良好、运转正常。中标人拟提供的主要设施设备必须满足施工现场的需要，包括但不限于表内设备。

附件七：履约保证金格式

履约保证金（现金担保）（二）

致：（发包人全称）

鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)签订 （项目

名称）第标段合同协议书，并保证按合同规定承担该标段工程的实施和完成及其缺陷修复，承包人愿意出具按投标人须知第 7.3.1 款提交的银行汇票（或现金支票）为本项目的履约现金担保，担保金额人民币（大写）    元(¥    元)。

履约现金担保的义务是：在接到发包人提出的因承包人在履约合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的 14 天内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除承包人按本履约现金担保所应承担的义务。

本担保在担保金额支付完毕，或发包人按招标文件专用条款第 4.2 款执行完毕之日起失效。

承包人：（全称）（盖章）

法定代表人

或

其委托代理人：（职务）

（姓名）

（签字）

日期： 年 月 日

附件九：环境保护和水土保持合同格式

环境保护和水土保持合同（格式仅供参考）

为减少工程施工环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（发包人全

称）（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、 甲方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2．按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5．凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、 乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2．坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、 违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、违约金或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以 1～10 万元违约金；

2．累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在标段的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：         （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：    

地址： 地址：          

电话： 电话：          

日期：     年    月   日 日期：     年    月   日

第五章 工程量清单及说明

（详见第九章 投标文件格式）

第二卷

第六章 图纸（另册）

第三卷

第七章 技术规范（工作质量要求）

（一）适用国家、部技术规范和发包人管理制度等

本项目的材料、设备、维护施工须达到中华人民共和国国家标准、中华人民共和国交通部标准、中华人民共和国工业和信息化部(包括原邮电部、信息产业部)标准、中华人民共和国公安部消防安全条例、产品生产国的国家标准及相关国际标准，需满足《公路工程质量检验评定标准》(机电工程)(JTG F80/2-2004)、《公路养护技术规范》(JTG H10－2009)、《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、交投集团

《关于印发《高速公路养护管理暂行办法》的通知》（川交投发[2012]80 号）文等发包人各相关制度的要求。承包人履行合同时使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人的同意；在合同履行过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

（二）达陕高速公路机电工程日常维护任务内容及要求

达陕高速公路机电工程日常维护标段主要包括：达陕路、巴达路和达万路全线供配电、通信、收费、监控、消防、通风、计重设备、ETC、排污设备、收费站、服务区上所有设备以及隧道机电系统按规定频率的日常巡查、清洁维护、保养和检修、调试测试和定期检定检测工作；特殊、突发、应急情况下以上设施设备、系统的检修、恢复等工作；负责发包人委托的维修维护所需的备品备件、更换设备的采购安装工作；负责组织设施设备的返厂维修和设施设备厂家到现场维修维护及测试调校等。

达陕高速公路机电工程日常维护要求严格按照规范和发包人相关制度要求认真开展日常巡查、清洁维护、机电检修与评定等工作，始终保持和恢复达陕高速公路机电系统处于良好的技术状况和整洁的外观状态，并建立规范的维修档案；

(1)日常巡查是指在巡视车上或通过步行目测以及其他信息化手段对机电设施外观和

运 行状态进行的一般巡视检查，并对检查结果及时记录 频率详见附表。

(2)清洁维护是指隧道机电设施外观的日常清洁，以经常保持机电设施外观的干净整洁。

(3)机电检修与评定时至通过检查工作发现机电设施完好情况，系统掌握和评定机电设施技术状况，确定相应的养护对策或措施。机电检修工作主要内容包括经常性检修、定期检修和应急检修。

1)经常性检修是指通过步行目测或使用简单工具，对设施仪表读数、运转状态或损坏情

况进行检查并对检查结果定性判断，对破损零部件应及时进行维修更换。频率详见附表 2。

2)定期检修是指通过检测仪器对机电设施运转情况和性能进行的较全面检查、标定和维修。频率详见附表。

3)应急检查是指达陕高速公路隧道内或相关机电设施发生异常事件、、重大事故和自然灾害后对机电设施进行的检查和维修。

（三）承包人作业流程

（1）驻地维护小组严格按要求检查、检修，并做好相关维修记录（含图片、影像等相关资料）。如有更换配件的故障维修要报发包人（技术人员）确认，由发包人下达维修任务单，并按照发包人要求，在川高系统机电运维管理平台上登记作业流程及相关记录；

（2）接到发包人维修任务单后，严格按照故障响应时间排除故障；

（3）在维护现场时，需设置警示灯或反光标志，停靠路边必须严格按照规范设置施工安全设施，加强现场管理，保证道路畅通和人身安全。

（4）维护完成后，必须将设备归位，机柜门关好，清运施工垃圾至高速公路范围之外。

（5）认真填写机电设备故障维修相关记录。

（6）对承包人日常检查及维修的强制性要求：

①如果报修的故障难度性比较高或专业性比较强，维护小组无法独自完成的，须通过承包人本部专业工程师或厂家外维才能解决问题的，维护小组必须确定下次维修服务的时间，并告知发包人管理人员。

②如果维护小组判定故障设备需要返厂维修，必须及时为该设备提供备件顶替该设备。

③如果维护小组判定故障设备报废或无法修理，必须对发包人进行告知。

④如果两处或多处机电设施都出现一、二级故障，维护小组必须及时和维护部门沟通，加派人手和车辆，不得延误维修响应时间。

⑤对于其他养护施工开挖导致光缆或电缆损坏的，维护小组必须告知发包人管理人员，在修复的时候必须先拍照再接缆。

⑥对于电缆被盗，修复电缆前必须得到发包人管理人员的确认。

⑦维护小组必须对所负责路段的线缆贴标，使发包人管理人员对线路情况都能得到了解。

⑧维护小组在节假日接到故障报修不得以任何理由拒绝或拖延维修时间。

⑨维护小组不允许集体休假，休假的话必须保证队长或队员有 1 人在岗。

⑩对涉及安全营运的检测设备，如隧道火灾自动报警系统、CO/VI 检测器、能见度检                                                                                                           测器、气象检测器、消防水池液位检测器、电力系统检测仪表等每年至少标定或调校 1 次，至少组织 1 次火灾点火试验。

（四）机电设施故障等级及维修响应时间

承包人维护小组在接到发包人维修指令后，其维修人员须在相应故障等级要求的响应时间内完成维修工作、恢复设备的正常运转。机电设施故障及相应响应时间分为四个等级，

一级故障：通信设备（包括 ADM、OLT、ONU、光缆线路等）故障、收费设备和供配电设备故障等严重影响本项目正常收费通行的情况定性为一级故障，响应时间为 2 个小时，

8 小时内修复；

二级故障：通信设备（包括非主干光缆中断）故障，风机故障，隧道通行信号灯、远

程控制、隧道报警、紧急电话等故障为二级故障，响应时间为 5 个小时，48 小时内修复；三级故障：监控光缆、电缆故障，视频监控设备，气象检测仪，能见度检测仪、事件

检测设备、CO/VI、风速风向、可变情报板，限速标志等故障定性为三级故障，响应时间为 8 个小时，72 小时内修复；

四级故障：灯具等故障定性为四级故障，按发包人要求处理。

上述设施故障等级及响应时间与发包人下发的运营管理制度不一致时，以运营管理制度为准。（五）机电设备维护考核目标

(1)确保本项目机电系统设备外观完好,各部件能正常工作，设备完好率达到《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求。即供配电设施设备完好率不低于 98%，照明设施的完好率不低于 95%，消防设施的设备完好率应达到 100%，救援设施的设备完好率不低于 98%，监控设施的设备完好率不低于 98%。

设备完好率=（1-设备故障台数*故障天数/设备总台数*日历天数）*100%

(2)确保本项目机电设施故障修复率达 100%(故障修复率=修复的故障数量/总故障数量)。

（3）确保本项目机电设施维修质量达到《公路工程质量检验评定标准（机电工程）》（JTG F80/2-2004）的要求。

以下表格中为“经常性检修、定期检修主要项目和周期”，但中标人工作内容是包括但不限于表中内容，最终以发包人运营管理的实际需要为准。

表 1-1 通信设施经常性检修、定期检修主要项目和周期

项目名称	检修项目	检修内容	检修周 期次/年
光纤数字传输系统	传输网管系统数据备份	1、子系统数据库转储和备份 2、子系统配置数据库备份 3、传输网元数据备份	4
	系统时间校正	传输主机系统时间校正	4
	通信线缆	定期检查所有内部线缆与外部线缆是否 存在破损、老化、腐蚀等隐患	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	接地系统	定期测量设备接地阻值，≤1 欧，阻值不 达标，及时提出整改方案	2
接入网设备	接入网网络时间校正	定期通过网管软件进行时间校正	4
	用户接口数据和半永久性数据接口一 致性检查	定期通过网管软件进行一致性检查	4
	设备柜体检查	定期检查柜体门板能否被正常关闭	4
	通信线缆	定期检查所有内部线缆与外部线缆是否 存在破损、老化、腐蚀等隐患	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	接地系统	定期测量设备接地阻值，≤1 欧，阻值不 达标，及时提出整改方案	2
通信电源	检查电缆连线	定期检查所有内部线缆与外部线缆是否 存在破损、老化、腐蚀等隐患	4
	接地系统	定期测量设备接地阻值，≤1 欧，阻值不 达标，及时提出整改方案	2
	电池	1、检查电池外观 2、做充放电测试	4

表 1-2 收费设施经常性检修、定期检修主要项目和周期

项目名称	检修项目	检修内容	检修周期 次/年
车道控制器	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	内部连线	检查内部连线是否松动、脱落、标识是否 清晰	4
	防雷器	检查防雷单元是否完好	4
	工控机	系统清理，硬盘检测	4
	收费终端	图像显示清闲，无抖动	4
电动栏杆机（含高速栏杆机）	缓冲脚垫	检查缓冲胶垫磨损情况，及时更换	4
	机械传动装置	检查传动装置的磨损情况，及时添加润滑 剂	4
	电动机	检查电动机有无异响，栏杆机动作时是否 输出无力	4
	机体固定	检查机体固定螺栓，及时紧固	4
	内部连线	检查内部连线是否松动、脱落、标识是否 清晰	4
	检测线圈	检查线圈电感量（70~1000μ H）和电阻（≤ 10 欧）	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	机体	定期检查柜体门板能否被正常关闭，机体 是否漏水	4
费额显示器	显示面板	检查有无显示不全等现象，及时维修	4
	报价	检测语音报价声音是否清晰，音量是否合 适	4
	红绿灯	检查显示及切换状态是否正常	4
	声光报警器	检查声光报警器是否正常	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	机体	定期检查柜体门板能否被正常关闭，机体 是否漏水	4
ETC 天线控制器	除尘	检测设备内部灰尘堆积情况，必要时对设 备进行关机除尘	4
	设备连线	检查设备连线是否松动、脱落、标识是否 清晰，天线控制器与天线连接就否可靠	4

	ETC 天线	ETC 天线是否工作正常、稳定。	4
亭内摄像机	视频图像角度及清晰度	根据实际情况调整视频角度及焦距	4
	除尘	清洗护罩内积尘和镜头	4
车道摄像机	视频图像角度及清晰度	根据实际情况调整视频角度及焦距	4
	除尘	清洗护罩内积尘和镜头	4
	护罩	定期检查护罩密封性是否完好	4
站房摄像机	视频图像角度及清晰度	根据实际情况调整视频角度及焦距	4
	除尘	清洗护罩内积尘和镜头	4
广场摄像机	视频设备箱柜体	定期检查柜体门板能否被正常关闭，箱体 是否漏水	4
	防雷器	检查防雷单元是否完好	4
	内部连线	检查内部连线是否松动、脱落、标识是否 清晰	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
广场配电箱	内部连线	检查内部连线是否松动、脱落、标识是否 清晰	4
	防雷器	检查防雷单元是否完好	4
	箱体	定期检查柜体门板能否被正常关闭，箱体 是否漏水	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
称重控制器	箱体	定期检查柜体门板能否被正常关闭，箱体 是否漏水	4
	内部连线	检查内部连线是否松动、脱落、标识是否 清晰	4
	防雷器	检查防雷单元是否完好	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
车辆分离器	机体	定期检查机体门板能否被正常关闭，机体 是否漏水	4
	电加热玻璃	清洗玻璃，检查电加热功能是否正常	4
	分车功能	测试分车时状态指示是否正常	4
称重设备	外观	检查秤台下部是否积水、积淤、必要时排	4

		水清理。检查台面支撑是稳固。检查井盖 是否完好。接线是否松动、破损。
车牌识别设备	视频图像角度及清晰度	根据实际情况调整视频角度及焦距	4
	除尘	清洗护罩内积尘和镜头	4
	补光灯	过车检查补光灯是否正常工作	4
收费站服务器	数据库备份	定期进行数据库备份	4
	操作系统	检查系统日志，磁盘清理	4
	磁盘阵列	检查磁盘阵列有无告警，及时更换硬盘	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
收费管理计算机	操作系统	检查系统日志，磁盘清理	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	显示器	显示器画面正常，无抖动	4
打印机	打印测试	检测硒鼓或色带	4
收费站数字视频管理平台	视频图像切换功能	通过键盘在主监视器上切换图像	4
	云台控制功能	通过键盘对广场摄像机操作	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	光链路检测	检测接入光链路状态	4
视频工作站	操作系统	检查系统日志，磁盘清理	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	显示器	显示器画面正常，无抖动	4
视频存储服务器	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
	录像回放	定期检查录像文件，和录像存储周期	4
	磁盘阵列	检查磁盘阵列有无告警，及时更换硬盘	4
收费分中心服务器	数据库备份	定期进行数据库备份	4
	操作系统	检查系统日志，磁盘清理	4

	磁盘阵列	检查磁盘阵列有无告警，及时更换硬盘	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
收费机柜及柜内设备	内部连线	检查内部连线是否松动、脱落、标识是否 清晰	4
	除尘	检查设备内部灰尘堆积情况，必要情况下 设备关机进行除尘作业	4
防雷系统		按国家规范要求在每年雷雨季节前后对 防雷系统进行全面检测	2

表 1-3 供配电设施经常性检修、定期检修主要项目和周期

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
照明线路	供电线缆	满足供电容量,防火等级要求	因负载过大引起的烧坏雷电击穿，外力损坏中断供电回路是否正常	4
	信号线缆	带屏蔽层，满足距离要求	信号中断，雷电击坏外力损坏	4
	线缆标记	统一编号，防水处理	标记是否清楚	4
	避雷器	抗冲击电流≥65KA 漏电电流＜20μ A	避雷器外观有无损伤有无放电痕迹	4
	智能多功能仪表	额定电压 AC90V-265V （50-60HZ）或 DC24±10%V 继 电器容量 3A/220VAC 或 3A/24VDC	表面有无破损，屏显是否变色，有无数字，显示、参数是否正确线路集成块板是否烧坏。	4
	连接线缆	满足瞬间最大电流冲击要求， 接地电阻＜10Ω	连接线缆有无松动接地装置有无腐蚀接 地电阻是否小于 10Ω 及其他预防性试验	4
		额定电压 12KV
	隔离开关	额定电流 630A/630 机械寿命 5000 次	隔离开关分合闸位置是否正确，操动机构 是否断裂变形	4
		速断 10ms
	电流电压互 感器	额定电压：10KV，准确等级： 3P，0.2 级	检查二次线路是否松动，开路测量是否开 路	4
高压进线柜	操作电动机	额定电压：110/220V AC/DC 频率：50HZ	检查电动机操作运行期间的电机频繁操 作导致烧坏	4
	跳闸线圈	额定电压：110/220V AC/DC 频率：50HZ	检查其断路器的电动机构能否分闸还是 合闸即跳	4
	合闸线圈	额定电压：110/220V AC/DC 频率：50HZ	检查合闸的状态是否正常测量	4
	操动机构	能迅速合闸与分闸 动作机构之间间隙小	操动机构有无污染 有无卡塞、转动是否灵活	4
		直流电阻:89（Ω ）
	综合自动化 保护装置	吸合电流:5（A） 释放电流:4（A）	功能检查，外观有无变形	4
		线圈功率:23（W）
	温湿度监控 器	控温设定范围：下限值：-55℃ ~30℃;上限值：30℃~90℃	功能检查，外观有无变形烧坏	4
		额定电压：12KV AC
	带电显示装 置	频率：50HZ，局部放电 PC≤10 机械破坏负荷：KN≮8	检查指示灯是否工作正常	4
		电容式电容量（±10%）：110

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
	真空断路器	工作寿命不小于 2 万次，短路 电流开断次数不少于 50 次，断路器燃弧时间不大于 15ms。分断电流能力＞25KA	额定电压电压 10KV额定开距/mm9~12额定电流：8000A 每相的接触电阻不要大于 100 μ Ω	4
	电流电压互感器	额定电压：10KV准确等级：3P 0.2 级	检查二次线路是否松动，开路测量是否开路	4
	隔离开关	额定电压 12KV 额定电流 630A/630机械寿命 5000 次 速断 10ms	隔离开关位置是否正确，操动机构是否断裂变形	4
	高压控制模块	响应速度：<20ms 绝缘阻抗：分 20K,80K 两级报警 功耗：<1.1W；	控制功能是否正常	4
	指示灯	额定电压：220 AC 频率：50HZ	检查指示灯是否工作正常	4
	加热器	额定电压：220AC额定频率：50HZ 额定功率：100W	检测其加热功能是否正常	4
	转换开关	额定电压：220AC 额定频率：50HZ CW39A-162	检查接触是否良好验证转换失效	4
高压计量柜	避雷器	抗冲击电流≥65KA接地电阻＜10Ω 漏电电流＜20μ A	避雷器外观有无损伤检查接地电阻是否正常，接地线是否松动有无放电痕迹	4
	电流互感器	额定电压：10KV准确等级：3P 0.2 级	检查二次线路是否松动，开路测量是否开路	4
	电压互感器	额定电压：10KV准确等级：3P 0.2 级	检查二次线路是否松动，开路测量是否开路	4
	高压熔断器	断路器可以手车分离 开断时母排和馈电回路 之间应保证隔离	.外观有无污染、烧伤痕迹熔断丝是否熔断	4
	计量仪表	外壳防护等级≥IP45 准确等级 CT=0.2s PT=0.2 电气间隙＞125mm 二次回路 1分钟工频耐压 2KV	计量仪表有无污染 计量是否准确仪表检验参照国家相关标准的检验方法执行，并递交当地供电部门进行检验	4
高压出线 柜	触头	接触面积大，不易氧化加装灭弧装置	有无污染,损伤接触是否紧密 灭弧装置是否烧坏	4

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
	综合自动化保护装置	直流电阻:89（Ω ）吸合电流:5（A） 释放电流:4（A） 线圈功率:23（W）	功能检查，外观有无变形	4
	操动机构	能迅速合闸与分闸 动作机构之间间隙小	操动机构有无污染 有无卡塞、转动是否灵活	4
	高压熔断器	断路器可以手车分离 开断时母排和馈电回路 之间应保证隔离	.外观有无污染、烧伤痕迹熔断丝是否熔断	4
	母线排	采用刚性、硬拉高导 电的电解铜，截面在整个长度内应均匀，承载连续的负载电流	外观有无污染，柜与 柜之间的隔板是否松动	4
	真空断路器	工作寿命不小于 2 万次短路电流开断次数不少于 50 次断路器燃弧时间 不大于 15ms。分断电流能力＞ 25KA	额定电压电压 10KV额定开距/mm9~12额定电流：8000A 每相的接触电阻不要大于 100 μ Ω	4
	其它附属设 施	柜体外壳防护等级 达 IP4X	柜体接地线是否松动 接地电阻是否＜10Ω	4
	中间继电器	在电压不超过 250V、电流不超过 1A 的直流有感负荷（时间常数τ =5±0.75ms）中，断开容量为 50W；在电压不超过 250V、电流不超过 3A 的交流回路中为 250VA，功率因数 Cos Φ =0.4±0.1 允许长期接通 5A 电流	1.继电器外观检查 2.动作准确性校验	4
	检修照明	额定电压 AC220V±10% 工作频率：50Hz	开关试验	4
	零序互感器	额定频率：50Hz 电压：10KV 环境温度：－10～ 60℃ 日平均不超过+40℃环境湿度：≤85%RH	外观检查，功能测试	4
	电磁锁	DSN-2 额定电压：AC220V±10%工作频率：50Hz	1.机械性测试 2.有无卡塞	4
	储能旋钮	CAY50-22D-11XK 额定电压：AC220V±10%工作频率：51Hz	旋钮旋转试验，以检验旋钮储能工作是否正常	4

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
	隔离接地刀开关	额定电压：12KV 雷电冲击耐压：95/125KV关合能力：50/40	分合闸位置是否正确触头是否拉弧烧坏，机构是部件是否灵活	4
电力变压器	变压器	电压：10／0.4 相数：三相联结组别：干式 Dynll 绝缘水平： LI75AC35／LI0AC3 冷却方式：自冷（应配备降温风机）调压 方式：干式无载调压	照明、门窗是否完好，有无异味，异常振动，有无异常声响和温度过热	4
	油漆和面漆	所有的金属部件应彻底的清洗脱油处理然后涂一层防锈底漆和二层瓷漆以适应铁心和变压器支架的运行 温度	外观有无污染，面漆是否有脱落	4
	温度传感器	灵敏度可达 1.32mV/℃ 偏置源的依赖为 100mV/V 总线协议输出：I2C	接线是否松动，温度校验检查	4
	散热系统	工作电压：220V±10% 功率：≤10W，转速：3500/m风量：50CFM 噪声：小于 38.8dBA	与温度传感器的联动检测	4
	温度显示器	控温设定范围：下限值： -10℃;上限值：100℃	功能检查，外观有无变形烧坏	4
	零件及附件	变压器前面板应标有铭牌，应标有端子标记板 支架可靠接地	标记是否清晰，支架接地电阻＜10Ω	4
电力电容器柜	电力电容器	工作温度-40℃至 70℃ 串联适当的感抗以减小谐波电流	电容器的损坏与更换	4
	避雷器	抗冲击电流≥65KA 漏电电流＜20μ A	避雷器外观有无损伤 有无放电痕迹	4
	电流互感器	额定电压：12kV二次侧电流：5A 热稳定电流：25kA/3s工频耐压：42Kv/min 绝缘体局部放电：＜10pC 准确等级：0.2S 级	1.有无污染 2.绝缘是否良好 3.外部接线是否断开	4
	低压控制模块	响应速度：<10ms 绝缘阻抗：分 110V,220V 两级报警功耗：<1.1W；	控制功能是否正常	4

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
	电抗器	型号：CLKG2-0.8-30KV 额定电压：380V工作频率：50HZ	电抗器的损坏与更换	4
	旋转刀开关	旋转开启式额定电压 380V HD13 工作频率 ∶50HZ	检查刀触头是否烧坏或位置偏离不正，机 构卡塞、断裂	4
	交流接触器	额定电压∶380v 操作线圈电压∶220v 工作频率∶50HZ 分断主触点＞10000 次无 故障，长时间工作通电持续率 ＜40 外壳防护等级＞IP54	有无机械卡塞 噪音是否符合要求 ，触头有无烧伤痕迹，闭合是否紧密，动静触头是否中心相 对 ，能否正常动作，引线接头有无污染、松动	4
	自动投控制器	灵敏度＜150mA 功率因数投入 门限 0.7~1.0 连续工作，循环投切	是否正常动作 自动/手动功能正常	4
	转换开关	机械寿命∶100×10；额定电 压∶380v 工作频率∶50HZ	检查接触是否良好 验证转换失效	4
	熔断器	额定电流=1~1.1 倍线路 额定电流，上下级熔断器有良好的协同配合防止越级熔断	有无烧伤痕迹 电熔丝是否完好	4
	微型断路器	分断电流：10-100A	接触是否良好 是否有烧焦痕迹	4
	热继电器	额定工作电压：≥380VAC工作频率 45~62HZ 整流范围和动作时间满足 所控制电路要求	外部检查，校验动作的准确性	4
	仪表	选择适当比例仪表，和 柜体整体协调	仪表有无污染 仪表能否正常显示	4
低压开关柜	万能断路器	额定工作电压：≥380VAC额定绝缘电压：≥660V 操作机构形式：弹簧储能 （手动/电动）	1.外观有无污染、裂痕 2.触头有无烧伤、接触是否紧密 3.有无明显的噪声 4.脱扣器是否正常 5.绝缘是否良好 6.引线接头有无污染松动	4
	分合闸线圈	合闸时间∶100mms;分闸时间 ∶60mms 额定电压： 220AC 工作频率：50HZ	合闸电源工作是否正常、线圈是否有烧坏	4
	欠压线圈	电压不低于∶85％不高于 105％额定电压：220AC工作频率：50HZ	合闸电源工作是否正常、线圈是否有烧坏	4
	脱扣线圈	额定电压：24DC 工作频率：50HZ	能否复位、线圈是否有烧坏	4

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
	智能多功能仪表	额定电压 AC90V-265V （50-60HZ）或 DC24±10%V 继 电器容量 3A/220VAC 或 3A/24VDC	表面有无破损，屏显是否变色，有无数字，显示、参娄是否正确线路集成块板是否烧坏。	4
	电流互感器	额定电压：12kV二次侧电流：5A 热稳定电流：25kA/3s工频耐压：42Kv/min 绝缘体局部放电：＜10pC 准确等级：0.2S 级	1.有无污染 2.绝缘是否良好 3.外部接线是否断开	4
	低压控制模块	响应速度：<10ms 绝缘阻抗：分 110V,220V 两级报警 功耗：<1.1W；	控制功能是否正常	4
	塑壳断路器	额定电压：380VAC 工作频率：50HZ	分合闸工作是否正常，接触是否良好	4
	电压互感器	额定变比：10/0.1kV工频耐压：42Kv/min冲击耐压：75kV 绝缘体局部放电：＜10pC 准确等级：0.2S 级	1.有无污染 2.绝缘是否良好 3.外部接线是否断开	4
	过压保护器	工作电压：AC380V工作频率：50HZ	过电压是否有保护作用，外观是否有烧坏	4
	二次线	BVR1.5	外观是否有烧毁痕迹，电源工作是否正常	4
	二次回路	辅助开关的切换接点 应动作准确，接触可靠	端子排是否污染、接线是否松动	4
	指示灯	额定电压：220V/380 AC 频率：50HZ	检查指示灯是否工作正常	4
	按钮	额定电压：220V AC 频 率：50HZ	按钮接触是否正常	4
	转换开关	EMC 电磁兼容性：抗干 扰 A 类，发射和传导B 类转换动作时间＜100ms	外部检查,检验动作的准确性	4
	计量表计	电压 380V 相数：三相四线制计量费用，有功表、无功表	计量是否精确表计过流烧坏表计过负荷烧坏	4
低压双电源控制柜	指示灯	额定工作电压：220V/380V 工作频率：50HZ	指示灯不亮，检查显示正常，二次线路是 否断开	4
	双电源控制器	额定电压：AC 380V额定频率：50HZ 双路进路可切换装置	检查切换是否正常，显示切换控制器指示正常，机械部变形移位，保险是否烧坏。	4

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
配电箱、插座 箱、控制箱	箱体	所有箱体外壳应用 1～2mm 厚的薄钢板制造，构造坚固，并配以活盖板，隧道内柜体须完全防水防尘（IP55 级）。防触电类别为I 类所有钢件及钢板 应热镀锌锌层厚度≥85μ m	接地是否良好	1
	转换开关	EMC 电磁兼容性：抗干 扰 A 类，发射和传导B 类 转换动作时间＜100ms	外部检查,检验动作的准确性	4
	照明控制箱	照明控制箱为金属外 壳，室内型防护等级为 IP20。正面与背面 双门式箱体，正背面以 安装板隔离	1.可编控制程序是否正确性 2.自动集控手动操作是否正确	1
	指示灯	额定电压：220V/380 AC 频率：50HZ	检查指示灯是否工作正常	1
	按钮	额定电压：220V AC 频 率：50HZ	按钮接触是否正常	1
	小型变压器	额定电压：380V AC 频 率：50HZ	检测输出电压是否正常，是否烧坏。	1
	塑壳断路器	额定电压：380VAC 工作频率：50HZ	分合闸工作是否正常，接触是否良好	1
	风机启动及控制柜	热镀锌材质，内外双门式 防护等级为 IP65，风机控制按钮应布置在控制箱内面板上。按钮应设计采用蘑菇头状的、旋转解锁掌推操作式按钮。按钮开关应为金属包层型，火灾时能在 250℃温度条件下作用 1 小时	1.有无腐蚀及积水 2.接触是否良好 3.传感器	1
	智能多功能仪表	额定电压 AC90V-265V （50-60HZ）或 DC24±10%V 继 电器容量 3A/220VAC 或 3A/24VDC	表面有无破损，屏显是否变色，有无数字，显示、参娄是否正确线路集成块板是否烧坏。	1
	主控制板	工作电压：5V DC 功耗：0.2W	功能是否正常	1
	软起动器	起动器 230/415V-5/60HZ208/690V-5 0/6HZ 额定电流22/2075A 以现场设备参数为准	软起系统程序是否正确，有无误动、设备、电机保护功能是否正常，控制功能不符	1
	附属设施	安装螺栓材质为不锈钢盘柜的漆层应完整，无损伤	安装件是否松动，漆是否有脱落	1

项目 名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 次/年
电力电缆	电缆	类型满足供电负荷类型需要， 避免交叉敷设	1.外表有无损伤有无过热	1
	桥架	桥架应为热镀锌钢制槽式电 缆桥架，规格为 2000*200*100mm，壁厚不应低 于 2mm	安装件是否松动，腐蚀	1
	标识	统一标号	标识有无模糊不清	1
直流 电源、 UPS/E PS 电源	电池组	免维护密封铅酸蓄电池组电压，容量，规格满足要求	1.电池外观有无污染损伤，电池的电解液是否正常，温度是否正常，电池的电压是否正常。 2.按规定对电池组进行充放电维护。 3.电池的绝缘是否正常。	4
	指示灯	额定电压：220V/380 AC 频率：50HZ	检查指示灯是否工作正常	4
	充电机及浮充电机	电压范围：交流 380V （－45%～＋25%）频率：50HZ±10% 输入功率因数：≥0.99 切换时间：零切换	1.输出直流电压、电流是否正常 2.整流装置是否正常	4
继电器屏	继电器	采用固态继电器，动作时间＜ 10ms	1.外部检查继电器外壳是否清洁、完整嵌接良好 2.外壳与底座是否紧密牢固，防尘密封是否良好、安装 是否端正	4

表 1-4 照明设施经常性检修、定期检修主要项目和周期

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修 周期次/年
隧道照明	照明系统		照明系统整体运行是否正常	4
	灯泡	显色指数较高，工作寿命不少于 100000h，闪烁频率低于 2.5Hz 或高于 15Hz	灯泡的损坏与更换 灯具的面板清洁，亮度是否正常	4
	镇流器	光输入比不低于 0.9，支持热启动,防护等级 IP65，工作电压：230±6%	镇流器的损坏与更换	4
	密封圈	防护等级不低于 IP65	灯具内是否有尘埃、积水、密封条是 否老化	4
	防爆灯具	灯具设备为 B 型防爆荧光灯管，防护等级 IP65，工作电压:220V±5%。工作频率： 50Hz	灯具的损坏与更换，表面清洁，亮度是否正常	4
	穿刺线夹	机械强度高，接头发热量小	穿刺线夹是否松动	4
	定时开关装置	频率(Hz) :46-50Hz 功耗(VA):≤2.5 精度 ：20℃时，±1 秒，触点容量（250VAC）：16A 或 4A 两次间隔时间：15min	定时的准确性与动作状态是否异常	4
	补偿电容	采用自愈式补偿电容	电容器的损坏与更换	4
	其他辅助 设施	重复接地电阻＜10Ω	脱漆部位补漆， 对地绝缘检查	4
洞外照明	灯杆	高度 10 米，壁厚≥3.75防腐处理	外观有无裂纹、焊接 及连接部位状况，有无损伤及涂装破坏，接地端子有无松动	1
	基础	尺寸 1000×1000×1000 倾覆抗性满足要求	设置状况是否稳定有无开裂、损伤 ， 锚具、螺栓有无生锈、松动	1
	灯泡	光通量 1700-1900LM 平均照度 8-12LUX	外表是否损坏，亮度是否正常	4
	灯体	防护等级不低于 IP65	灯具内是否有尘埃、积水、密封条是 否老化	1

表 1-5 通风设施经常性检修、定期检修主要项目和周期

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周 期次/年
		叶片为可调节式流线型表面，翼型剖面，叶片	叶片有无损害裂痕
		和叶毂上应当有安装对位标记，安装方位可调，	外表是否清洁，与机壳有无摩
	转轴和叶	叶片的材料和结构满足在 250℃下连续工作一	擦，涂漆有无脱落，转轴间隙	4
	片	小时	是否得当
		叶轮直径：1120mmØ 流量：≥30m3/sØ 出口风	1.运转中有无异响 振动、过热 2.连接部的工作状态是否正常 3.反转是否完全正常
		速：≥31m/sØ 轴向推力：≥1120NØ 电机功率：
	电动机	30kW(AC380V，50Hz)Ø 电机绝缘等级 H 级，防		1
		护等级 IP55 级 Ø 风机转速：≥1470rpmØ 风机
		运行方向：双向运转
		1mm 热镀锌钢制外壳内部衬以矿物棉隔音材料
		再护以 1 毫米厚的多孔不锈钢板内层，除多孔	外壳有无损害裂痕
	消音管	钢板内外表面以外		1
		其他部位涂漆，野外距风机出口 10 米且 45°	工作时有无异响
		处测量射流风机的 A 声级应小于 77dB(A)
隧道		风机支撑和悬挂装置的设计和制造应当针对风
通风 （射流风	风机悬挂装置	机或交通量产生的波动荷载采用刚性或柔性支护，并且应当使维修时拆卸和重新安装工作容 易进行，表面及焊接处防腐防酸处理，可承受	外表及焊接处有无损害，腐蚀	4
机）		大于 8 倍风机整体重量
		散射性：A 级	1.外观检查
		抗震性：2~13Hz 为 1.5mm	2.故障代码检查（01 为瞬停
	软启动器	13~200Hz 为 1gn 抗冲击性：15gn 持续 11ms	02 为启动时间过长 03 为过热 04 缺相 05 频率错 06 参数错	4
		相对湿度：95%无冷凝，无滴水	07 启动过流 08 运行过流 09
		防护等级：IP20	输出缺相）
		测量范围：±60m/s
		测量精度：风速±0.1m/s
	风速风向 检测器	模拟输出：2×4~20mA 电流隔离输出，最大负 载阻抗 500Ω ，数字接口 RS232，RS485	1.设备外观除尘 2。实际风速检测试验	4
		供电电压 220VAC±10%
		防护等级 IP67
	附属设施	所有螺栓、螺母和垫圈应当用 GB1250 的 1Cr13或 BS970 的 316S16 级不锈钢制造，并且在维修 时要易于拆卸	外表及焊接处有无损害，腐蚀	1

表 1-6 监控设施经常性检修、定期检修主要项目和周期

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
可变信息板	显示板、控制器	点间距：31.25mm，采用方，26mm 像素管通信接口：具有 RS232、RS485 通信接口，要求采用三级防雷保护措施，电源：AC380V±10%,50Hz 可视距离：≥210m 失效点： <1‰MTBF：≥10,000 小时工作温度：-10℃～+65℃工作湿 度：10%～95%防护等级：IP65	1.外观检查 2.检查自动闭合器的动作	4
	支撑结构	桁架式钢龙门架结构设有便于维修的梯子和平台，抗风速：不低于 40m/s，热浸镀锌防腐处理。镀锌量：立柱、横梁及连接件不小于 350g/m2 立柱镀锌防腐处理后，再做 喷塑防腐处理	1.外观检查 2.接地电阻测试	4
	通信供电线路		检查通信、供电线路连接是否松动，接触是否良好，线缆有无 破损、老化等。	4
隧道播音	中波播音装置	功率：60W， 输出电压：100V灵敏度：90dB 频率响应：100Hz—15KHz 防护等级：IP65。	1.行车接听试验 2.外观有无污染、损伤	2
	定压功放	4～16Ω 定阻输出 70V、100V 定压输出额定输出功率：1000W输入灵敏度：775mV。信噪比：95 dB。 频率响应：20Hz～20KHz≤2 dB。总谐波失真：<0.30% RCA 和 XLR 插口，方便实现链接扩容	外表有无污染、损伤输出测试	2
	前置放大器	大于 2 路话筒输入大于 4 路线路输入 2 路紧急输入，4 路输出。 各通道独立音量控制统一音调控制，自动默音、强切和优先功能 频率响应：20Hz—20KHz≤2 dB	外表有无污染、损伤接线有无松动	4
	电源控制器	16 路智能电源输出标准R232 接口插座总容量达 4.5KVA	1.输出接口电压检测 2.设备除尘	2
	话筒	灵敏度：-32 dB 频率范围：30-20000Hz 产品声压：145dB 产品声道：立体声 产品阻抗：100 欧姆 信噪比：82 dB, 1 kHz at 1 Pa外形设计：开关:10 dB pad; roll-off	1.外观检查 2.喊话试机	2
引导 系统	引导设施	包括消防器材指示标志、文字、消防疏散逃生指示标志。 材料采用高辉度蓄光自发光材料	外表有无污染、损伤	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
紧急电话	紧急电话	电池供电，多级防雷,每个紧急电话都有一个唯一的地址码用于上传控制中心，确定呼叫位置和接收呼叫、检测，语音频率：300～3400Hz，紧急电话分机额定声压级强度： ≥ 90dBA；	1.外观有无污染、损伤 2.通话效果实验	4
隧道内专用情报板	显示板	点间距：25mm，通信接口：具有 RS232、RS485 通信接口，要求采用三级防雷保护措施，电源：AC220V±10%,50Hz 可视距离：≥210m（车速 120Km/h 时）防护等级：IP65 失效点：<1‰	1.外观检查，有无渗水， 2.本地信息发布测试 3.手动检测显示点有无坏点 4.设备除尘	4
	控制器	内应装有一、二级简体汉字库，具有宋、楷、黑、仿宋、隶书五种以上的字体，其字体、粗细、汉字间隔、汉字在屏上的位置均可调。文字、图形均应具备闪烁、移动等功能，闪烁、移动的频率和速度可调，具有至少两个通信接口，接到监控计算机的指令能校验有效性和精确性，并有 反馈信号	1.控制器网络测试 2.控制器串行口测试 3.控制器手动检测	4
	设备机箱	箱体应为全封闭、全天候、防风雨型，符合 IP65 防护等级，其颜色应为不反光黑色或深灰色，箱体采用冷轧钢板材料，控制机箱安装于隧道预留洞室内，机箱尺寸应与预留洞室相匹配，控制器箱体内预留安装传输设备的基座、电源插座、供电接线柱和照明装置，并留有一个电源插座 以供维修之用	1.机箱外观检查 2.机箱箱内除尘	4
标志及信号灯	可变限速标志	限速值：120、100、80、60、40、30 等不同的显示值；	1.外观检查 2.检查自动闭合器的动作 3.检查显示板、继电器配线断路器、电磁接触器、变压器等有无异常 4.接发信号水平测定 5.更换坏灯	4
	隧道通行信号灯	红色 LED 发光亮度不小于 4000cd/m2 绿色 LED 发光亮 度不小于 5000 cd/m2 标志产品的视认角应不小于 30°。 车道指示标志应显示清晰，视距应不小于 250 米	1.发光体接触不良 2.指示灯的损坏与更换	4
	诱导灯	明暗衰减率＜15%	灯具的清洁与维护	4
立柱式信息发布系	显示板	点间距：25mm，通信接口：具有 RS232、RS485 通信接口，要求采用三级防雷保护措施，电源：AC220V±10%,50Hz 可视距离：≥210m（车速 120Km/h 时）防护等级：IP65 失效点：<1‰	1.外观检查，有无漏雨， 2.本地信息发布测 试	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
统			3.手动检测显示点有无坏点 4.设备除尘
	支持结构	单柱钢结构，抗风速：不低于 40m/s 热浸镀锌防腐处理。镀锌量：立柱、横梁及连接件不小于 350g/m2 立柱镀锌防腐处理后，再做喷塑防腐处理	1.外观检查，有无裂痕，有无锈蚀 2.接地电阻测量	4
	控制器	可能显示的内容如下： 限速值：120、100、80、60、40 等不同的显示值；交通提示：如减速缓行、小心路滑等； 交通指示：如减速停车、禁止通行等应存贮一些固定显示 内容（50 条以上）	1.控制器网络测试 2.控制器串行口测试 3.控制器手动检测	4
CO 检测仪	分析仪及自动校正装置	量程：0-999ppm 基本误差：＜±5%（F.S）最小读数：1ppm/0.1ppm 响应时间：≤25 秒防护等级：IP65工作温度：-10∽45℃ 工作湿度：5-90%RH	1.确认分析仪的指示值是否正确 2.空气过滤器是否有污染	4
	吸气装置	防护等级：IP65 工作电源：DC3.6V 锂电；2100mAh 连续工作时间：可燃气体不小于 8h；毒性气体不小于 48h	1.吸入泵的运转有无异响、过热、振动 2.外观有无污染、损伤 3.检查检测仪读数 有无异常	4
交通流检测仪	监控单元	自动检测、自动设定、自动校准≥6 个双向车道不受中央隔离带影响； 流量精确度≥97%；平均速度：精度误差 小于 3%，车速检测范围：10-255km/h；时间占有率：误差 小于 5%	1.外观有无污染、损伤 2.动作状态 3.各种测量数据可靠度	4
	数据传输	符合 IEEE802.3u 协议接口 100M；直通、交叉网线自适应，传输速率 100Mbps 物理接口 RJ45 接口，光接口（OPTTICAL) FC/ST，电源 适配器 AC：90V-264V DC：5V	1.外观检查 2.设备除尘 3.通信状态检查	4
	存储单元	通讯方式采用串口和 网络两种，可以通过 设备参数设置进行选择能够正确设置与读取系统时钟； 能够设置采集周期	1.记录状态是否正常 2.在数据存满状态下是 否能有效的数据覆 盖	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
		在网络中断情况，能 够保留至少 1 个星期的采集数据
车高仪	检测单元	防护等级：IP65 测量值：是否超高，是/否，开关量工作温度：-30℃~+70℃ 工作湿度：0~100%RH 工作电源：100~240VAC 工作寿命：≥50000 小时	1.外观有无污染、损伤 2.确认工作是否正常	4
	控制单元	多个串行接口，包括两个 16C550 工业 UART 高速 I2C 接口（400kbit/s）电源 AC220±20V，50Hz～60Hz	1.外观有无污染、损伤 2.工作状态 3.测量仪 显示灯有无异常	4
电力监控系统	前置通信处理系统	通信速率： 300bps~57600bps，接收多子站、多种规约的 RTU 信息或控制终端信息，根据相关规约完成规约转换，系统统一时钟，广播对时	数据合理性检查	4
	通信系统	遥信分辩率≤3ms 事故记录分辩率≤5ms 事故记录正确率≮99.9%遥控量正确率=100% 遥测遥信传送时间≤3ms 遥控输出；无源接点方式遥测量误差≤0.5%	通信测试	4
	以太网交换机	单模光口：100BASE-FX，单模光纤，SC 口，无中继传输距离 32.5Km，网络协议：TCP/IP 拓扑结构：交换式环型结构工作温度：-25℃～+70℃储藏/运输温度：-40℃～+80℃支持 VLAN 功能支持 SNMP V3 简单网络管理功能，支持故障自诊断功能	1.网络通信检查 2.设备除尘清洁	4
	通信管理机	电源交流 AC86～250V，或直流DC220V±20%，或 DC110V±20%，Ø 下行 12 路RS-232，RS-485 接口自适应 口，2 路CAN 网接口；2 路光纤（单模/多模）接口，通信上行 4 路以太网RJ45 接口 Ø 可以提供 2 路光纤以太网接口，支持光纤自愈环网功能 Ø 通过 CAN 网口与保护测控单元通讯速率 1250KBS，通讯距离 2KM 左右，可接入 110 个 单元节点	1.功能测试 2.设备除尘 3.通信网络测试	4
	激光打印机	分辨率：1200×1200dpi 打印速度：A3：11 页/分钟、A4：22 页/分钟打印机内存：标配 16MB 打印负荷：65000 页/月接口：IEEE 1284 标准并行口	1.打印清晰度测试 2.打印机碎纸屑清理	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
	监控工作站	CPU：Intel 酷睿 i5 以上处理器，主频 3.4GHz 以上 硬盘：320GB，光驱：60 速 CD-ROM，内存：DDR 1GB，扩展槽：2 个 PCI 插槽、1 个 AGP 插槽	1.各部位检查，除尘 2.病毒防治	4
监测保护系统	10kV 变压器出线保护测控模块	交流电压：100V、57.7 交流电流：5A、1A 频率：50Hz 直流电源：220V、110V，允许偏差+15%，-20%直流电压：+5V、±12V， 额定电流 5A 时，每相不大于 1.0VA，电流和电压定值误差： ＜± 5%整定值，时间定值误差： ＜±1%整定时间+30ms （延时段），＜40ms±10ms（无延时段）	1.本线路的遥跳、遥合 2.通讯功能测试	4
	10kV 线路 （进线/出线）保护测控装置	遥测：Ia、Ib、Ic、Ua 、Ub 、Uc 、F、P、Q、COSФ 、 3U0、3I0、UL 遥信：16 个遥信（其中压力异常、弹簧未储能、远方就地信号、闭锁合闸、闭锁分闸、闭锁分合闸、手合、手跳、合位、分位装置已经定义，其余 6 个遥信用 户可自行定义）遥控：本线路的遥跳、遥合	1.本线路的遥跳、遥合 2.通讯功能测试	4
	低压进出线测控终端	直流电源：220V±20% 或 110V±20%，交流电压 380/ V， 380V，100/ V，100V，交流电流 5A 或 1A，² 监测功能：三相电流三相电压功率频率等：F、P、Q、COSФ ，直流回路≤5W，合闸出口（常开接点）： 120mA ，DC 400V （关断）跳闸出口（常闭接点）： 120mA ，DC 400V （关断） 开关量输入： 空接点输入， 导通电流＜10 mA	1.本线路的通信功能测试 2. 监测精度测试	4
	低压补偿测控单元	直流电源：220V±20% 或 110V±20%，交流电压 380/ V， 380V，100/ V，100V，交流电流 5A 或 1A 环境温度：-20℃～ +60℃ 保证正常工作相对湿度：5～95%大气压力：86～ 106KPa² 测量精度电压,电流:0.5 级，频率:0.02HZ， P,Q,COSΦ : 1 级，遥信分辨率：＜2ms	1.本线路的通信功能测试 2. 监测精度测试	4
CCTV 监控系统	摄像机	摄像机类型：彩转 黑/PAL。图像传感器 （1）成像器件：1/3″或 1/4″CCD。 （2）信号系统：PAL 制式。 （3）水平解析度：≥570TVL。 （4）照度：≤0.03lux。 （5）信噪比：≥46dB。 （6）焦距：8-12mm。 （7）自动光圈调节	1.外观有无污染、损伤 2.动作确认 3 .防护罩的清洁 4.本地图像质量测试 5 本地图像控制测试	4
	控制装置	视频制式：PAL、NTSC 自动兼容； 视频参数：视频采样编码：8bit/10bit；微分增益：≤1.5%；微分相位：≤1.5°；信噪比：大于 65dB（加权）； 工作环境温度：0℃～50℃；工作环境相对湿度（非凝露）： 10%～90%； MTBF：100000 小时	1.外观有无污染、损伤 2.操作是否灵敏、正常 3.与紧急电话 等的联动试验 4.与 防灾控制的联动试 验 5.工作电压、电 流测量	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
	传送装置	RGB 输入电压:0.7Vp-p, HV 输入电压:3.3V-5V 标准 LVTTL-TTL 电平 全实时高质量的传输,无延迟信噪比:>58dB 其它: 电源 220V, 工作温度:-40 至 75 度, 相对湿 度:0-95%	1.外观检查是否有油 污损伤 2.图像传输有无延时	4
	操作台	柜体采用整体式拼接方式结构牢固外观优美，符合 人体工程学设计，底部安装可拆卸式进线孔盖板，材质为 热镀锌板，厚度≥1.2mm	1.外观有无污染、损伤 2.功能是否正常	4
	监视器	图像解析度:≥570 线制式: PAL 扫描频率：500Hz(H)4Hz(V)要求采用逐行扫描 电源：220V±10% 交流 50Hz±4% 监视器应有高质量、良好散热金属外壳	1.外观有无污染损伤 2.除尘 3.图像是否清晰、稳定	4
	录像机	模拟视频输入：BNC 接（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω ）音频输出：线性电平，阻抗：600Ω VGA 输出：分辨率：1024*768/60Hz 视频帧率：PAL：1/16--25 帧/秒， NTSC：1/16--30 帧/秒，工作电源：AC220V，47--63 HZ	1.图像回放，定时查询，拷贝检查 2.云台控制	4
	摄像机支撑结构	热浸镀锌防腐处理。镀锌量：立柱及连接件均不小于 350g/m2² 立柱镀锌防腐处理后，再做喷塑防腐处理	1.外表是否污损 2.安装件是否松动	4
	附属设施	所有设备应良好接地，接地电阻小于 10Ω	接地电阻测量，地网 接地可靠性测试	4
隧道管理所监控系统	容错服务器	单路四核 Intel Xeon 2.0GHz 处理器，二级缓存为 2×6MB，前端总线 1333MHzh；最少内存配置为 4GB DDR，Windows 2003 简体中文标准操作系统，并配置相应 ftserver 管理软件；采用工作标准热插拨内置硬盘并作 RAID1 保护，系统及应用程序采用 2×146GB，15000rpm SAS 硬盘，数据存储采用 4×500GB，7200rpm SATA 硬盘；集成一对双 10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网卡，每对网口可配置成同一 IP 地址，随时进行故障切换；配置远程维护用的调 制解调器或远程管理控制卡；配置一对 DVD 光驱	1.各部位检查、清洁除尘 2.病毒的防治	4
	视频管理计算机	CPU：英特尔酷睿双核处理器，主频≥2.6GHz，2MB 高速缓存；内存：≥2G DDR，可扩展至 4GB；硬盘：SATA 驱动器，至少 250G；16 倍速 DVD-ROM； 标准键盘、鼠标；以太网卡：10/100M 自适应	1.各部位检查、清洁除尘 2.病毒的防治	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
	液晶显示器	19”宽屏显示器，比例为 16：10，分辨率 1440×900； 液晶显示器色彩：16.7M；亮度：≥300nits；对比度：≥1000： 1；点距：0.285mm；可视角度（水平/垂直）：160°/160°；响应时间：5 ms；	1.各部位检查、清洁除尘 2.亮度手动调节测试	4
	交通监控计算机 火灾检测计算机 通风照明消防控 制计算机	CPU：英特尔酷睿双核处理器，主频≥2.6GHz，2MB 高速缓存内存：≥2G DDR，可扩展至 4GB； 硬盘：SATA 驱动器，至少 250G；16 倍速DVD-ROM；标准键盘、鼠标；以太网卡：10/100M 自适应	1.各部位检查、清洁除尘 2.病毒的防治	4
	串口服务器	处理器 32 位，100MHz； 内存：8M；提供 1 个自适应 10M/100M 自适应网口，具备连接/传送的 LED 显示； 提供 8 个具备 Tx/Rx LED 指示灯的高 RS232/422/485 串口；每个信号提供 15 KV 的浪涌保护； 串口速率可达 460.8Kbps ；支持 TCP/IP、PPP、DHCP等协议；工作温度 0~55ºC	1.串口功能测试 2.通信网络测试 3.设备除尘	4
	以太网交换机	(1) 支持VLAN 功能(2) 32Gbps 背板带宽 38.7Mpps 的转发速率(3) 128MB DRAM 和 32MB 闪存(4) 至少 24 个端口，不少于 2 个 1000M 端口，其它为 10/100M 口，模块化插槽，能扩充 (5) 网络协议：IEEE 802.3，802.3u，802.3z，802.3ab 等(6) 网管功能：SNMP，CLI，Web	1.设备外观有无灰尘 2.设备各个端口通信测试	4
	彩色扫描仪	光学分辨率：1200×2400dpi；彩色描述：42 位； 接口方式：USB； 扫描幅面：A4	1.设备外观有无灰尘 2.扫描精度测试	4
	光盘刻录机	最大打印幅面： A3； 打印速度:：35ppm；分辨率： 1200dpi×1200dpi；打印缓存：≥64MB。接口：10M/100M自适应网口	1.打印清晰度测试 2.打印机碎纸屑清理	4
	机柜	19＂标准机柜；框架采用 2.0mm 厚高强度钢材，最大承重至少为 500 公斤；全钢化玻璃前门；前后门及侧板带锁，加强保护效能；顶盖及底座电线进入通道；滑动层板；高速风扇至少 4 把；多功能电源插座至少 1 组	1.散热风扇检查 2.外观是否有变形 3.电源及设备外壳接地检查	4
中控室	监控室	导线间绝缘电阻：＞2MΩ /Km 导线对机壳地绝缘电阻：＞ 50MΩ ,信息中心联合接地电阻：≤1Ω ,工作接地电阻和保护接地电阻：≤4Ω ,防雷接地电阻：≤10Ω	1.温、湿度及清洁检查 2.地板抗静电检查	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
	视频分频器	信号类型：VIDEO、AUDIO 输入端口：1 Port 输出端口：4Ports 视频输入：1Vp-p / 75 欧 BNC 视频增益：0db≤DG≤1db 音频输入：2.2Vp-p / 2 千欧 RCA 音频增益：-3db≤DG≤0db 电源方式： AC 185V—250V 50Hz/60Hz 额定功率：6W	1.视频清晰度检查 2.输出端口检查	4
隧道控制系统 （PLC ）	本地控制器	高速 32 位 RISC CPU 芯片,基本指令处理速度＞0.04μ s， 程序容量：10K 步，主控 60K 步 I/O 点数：960 点，主控不少于 5120 点，最大可扩展容量：64MB	1.外表是否污损 2.本地控制试验 3.设备表面除尘	4
	数字量输入单元 （DI）	输入点数：16 点，光电隔离。运行环境湿度：90%连接方式：拆卸式端子排，防插错结构	检验输入量是否准确	4
	继电器输出单元 （DO）	输出点数：16 点，光电隔离。最大开闭能力：AC250V，2A （感性负载 COSΦ =1）。连接方式拆卸式端子排，防插错结构	检验输出量是否准确	4
	模拟量输入单元 （AI）	输入点数：8 点。输入范围：1～5V，0～10V，4～20mA。分辨率：1／4000。转换速度： ≤1ms／点。总精度：电 压 ±0.2％，电流 ±0.4％	检验输入量是否准确	4
	串行通信单元	端口类型： 一个RS232C 和一个 RS422A／RS485 口。具有自定义协议宏的通讯功能，能与其他厂商产品进行数据通讯。通讯方式：半双工。同步方式：起止同步式	检验与其他设备的协同	4
	以太网单元	传输率：10/100Mbps 自适应 端口类型：RJ45 口带有 E-mail 功能，能向 mail server 发送用户自定义信息，故障信息，状态信息等，带 RAS 功能，支持远程数据访问	网络通信检查	4
	触摸屏	显示分辨率：640×480。图象数据：256 色、高亮度、宽视角。显示色彩：真彩（TFT）。尺寸：不小于 10″。 显示文字：多语言支持。防护等级：表面可达 IP65，背板 IP30	表面除尘	4
	附属设施	所有设备应良好接地，接地电阻小于 10Ω	接地电阻测量，地网 接地可靠性测试	4
照度计	感光电池	长时间保持良好的稳 定性，含有余弦角度补偿器，灵敏性能好	动作状态是否有误，感光部的清洁维护	4
	毫安表	灵敏度高，误差率＜5%	安装是否松动	4
RTU 隧 道灯控制	CPU 单元	128kB 程序内存，8DI/6DO-T 晶体管输出，24VDC，集成 Ethernet 接口； COM1，SUB-D 型 9 孔接口.供电电压：24V DC	I/O 点输出量测试设备除尘	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期次/年
器	电源单元	输入电压范围：85-264VAC/90-375VDC 输出电压：24VDC(可调) 输出电流 (A)：5A	输出电压测量设备除尘	4
	数字量输入/输 出模块	开关量输入输出模块: 8DI/8DO,24VDC,晶体 管输出,最大 0.5A,不 带 PCB 接线端子,9 位螺钉 +11 位螺钉	输出电压测量设备除尘	4
	空气开关	脱扣特性：C 型脱扣曲线，保护常规负载和配电线缆抗湿热性：2 类 交流 50HZ,额定工作电压至 220V	1.开关试验 2.过载脱扣测试	4
	中间继电器	12A 250VAC RES 1.5A 240VAC AC15	1.外观检查是否有线包烧黑等 现象 2.动作的准确 性	4
	隔离变压器	工作频率：50-60Hz电压至：110~500V 工作温度：—5℃至+40℃	绕组的绝缘性检查	4
	PLC 控制箱	非国标，尺寸符合设计要求 热镀锌后再做防腐处理，下开孔，防护等级:IP65	1.安装连接件检查 2.接地电阻检查	4
	附属设施	所有设备应良好接地，接地电阻小于 10Ω	接地电阻测量，地网接地可靠性测试	4

表 1-7 消防与救援设施经常性检修、定期检修主要项目和周期

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 (次/年)
火灾报警器	火灾检测器	输入电压: DC24V 或 DC48V，消耗电流:监视时 7mA，报警时 6530mA,信号以脉冲形式输出，触电容量： AC220V1A，使用温度范围: -30℃—+50℃，工作湿度:0~95% RH	1.检测部位是否清洁 2.各回路的报警随机抽检实验	4
	转换器	转换器可转换至少 20 套综合盘的火灾信号，消耗功率：100VA，防护等级：IP55，输入电压 AC220V±10%，输出电压 ：DV24，工作温度 ：-20℃ to 60℃（LPCB），环境湿度 ：10%～95% RH ±3%	1.外观检查，除尘 2.转换测试	4
	手动报警按钮	全过程智慧监测，无需单独电源；低静态电流；高抗躁声，通信稳定；内置测试开关；工作电压 24VDC；监视电流 0.25mA；报警电流：3mA；环境 温度：-20℃～+70℃	报警信号及传输测试	4
	火灾报警主机	消耗功率：监视状态 25W，报警状态 35W； 使用温度范围：0℃～40℃；回路容量：单回路连接 255 个智能地址控制器容量：系统最多连接 8 个火灾报警回路，单机最大容量不低于 2040 点； 通讯接口：RS232/RS485 回路距离：≥3000 米	发生火灾时，在主机面板上是否有声光显示、报警地址，是否能中文打印时间、地点等信息	4
隧道消防	消火栓	公称通径 65，出水口径 65mm,消火栓栓口应朝外,双口，自动稳压（SSNJSS65）消火栓栓口处水压力不小于 0.35Mpa。每支水枪设计流量不小于 5L/S，充实水柱不小于 10m。	1.有无漏水、腐蚀、软管损伤 2.室外消火栓的防水实验及水压实验	4

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 (次/年)
	水成膜泡沫系统	泡沫液混合比≥3%；混合液流量≥30 L/min；泡沫液贮量＝30L；抗寒、抗溶型泡沫液；混合比≥3%；喷射距离≥6m；喷射时间≥30min；供水压力 ≥0.4Mpa；发泡倍数≥4.5 倍	1.泡沫储量是否正常 2.不锈钢泡沫罐有无漏液 3.喷枪，软管是否正常	4
	地下式消火栓和 水泵接合器	在隧道洞外洞口处设置 SA100/65 室外消火栓，主要用于消防车补水，消火栓设计流量不小 10L/S，在隧道洞外横穿的消防干管上布置两组水泵接合器，用于消防车向消防管道内供水地下式消火栓和水泵接合器(SQX150-B。包括阀门、止回阀、安全 阀带明显地面标志	1.检查消火栓和水泵接合器是否有漏水，人为损坏等情况 2.反光标志是否老化，人为损坏等	4
	自动阀	温度范围：-60~+250℃ ，介质粘度：小于 50C ST ，防护性能：防水防爆防腐 ，接线方式：接线座式、引线式、插头式控制方式：常开、常闭电源电压： AV220V/380V，连接方式：内螺纹、法兰泄漏量：零	1.外观检查、有无漏水、腐蚀 2.操作实验是否正常 3.导通实验	4
	水泵	扬程：满足当地实际需要，容许温升：45K。功率： 15KW-45 KW	1.运转时有无异响、振动、过热、压力上升时阀闸的动作是否正常 2.外观有无污染与损失 3.轴承部位加油与排气检查 4.启动实验与自动阀同时进行	4
	电动机	功率：15KW-45 KW 功率因数=0.88 额定电压：Ve=380V	1.运转时有无异响、振动、过热 2.外观有无污染与损失 3.电压电流检查 4.启动实验	4
	配水管	消防水源至低位消防水池之间供水管线为 DN100镀锌钢管；低位消防水池至高位消防水池的供水管线选用 2DN150 镀锌钢管，隧道外管道敷设采用焊接连接方式，埋地敷设；隧道内管道敷设采用沟槽式卡箍连接方式连接，埋深＞1.2 米	1.有无漏水、阀闸操作是否灵活 2.配水管有无裸露出地表	4
	防火卷帘门	（1）防火等级：F4。 （2）耐火时间≥180 分钟 （3）材质：钢卷帘（4）控制：能实现本地手动、电动、远程遥控功能	1.有无污损，松动 2.本地和远程开关 试验 3.开关过程中有无异响	4
	人行横洞防火门	（1）防火等级甲级防火 （2）向内推开； （3）门上贴附推拉标志 （4）带顺序器	是否开关自如，在开 关过程中有无卡壳现象	4
	紧急停车带，人、车行横洞	为保证意外情况下人员迅速疏散，隧道行人、行车横洞设有照明设施。行人横洞在横洞顶部安装了 2*36W 荧光灯，布置间距 6.0m，行车横洞在横洞顶部安装了 2*58W 荧光灯，布置间距 5.0m	1.紧急停车带上是否有杂物 2.人、车横洞照明有无缺失	4
消防给水系统	高低位水池	1.池顶覆土高度H=1000mm2.导流墙布置可视进出水管位置进行调整，保证进出水管布置不产生水流短路 3.导流墙顶距池顶板底 200mm 4.池底排水坡 i=0.005 5.蓄水池溢水管喇叭口溢流边缘高出溢水井堰溢流边缘高度≥200mm	1.有无渗漏水 2.水位 是否正常及水位计是否完好 3.泄水孔是否畅通	2

项目名称	项目内容	技术规范要求	检查内容	检修周期 (次/年)
烟雾浓度探 测仪	感光单元	衰减系数 k=0～0.035m-1，精度：±0.0001m-1，电源：110~250VAC ；50Hz/60Hz 发射和反射间距： 3 米防护等级：P65；工作环境温度：-30-+50 度；通讯接口：RS232 或 RS485	1.外观有无污染、损伤 2.聚焦镜防护罩全面检查清洁	4
	监控单元	静态电流：≤10uA报警电流：≤15mA 工作温度：-10℃～+50℃	1.外观有无污染、损伤 2.调整工作状态、透过率指标	4
污水处理设备		运行情况检查	1.外观检查 2.工作状态检查	4

第八章 工程量清单计量规则（另册）

第 四 卷

第九章 投标文件格式

达陕路、巴达路、达万路

2018 年至 2021 年机电系统日常维护及保养工程第 标段施工招标

投 标 文 件

投标人：   （全称）（盖单位章）

年 月 日

目 录

一．投标函及投标函附录

二．授权委托书或法定代表人身份证明三．投标保证金

四．工程量清单及说明五．施工组织设计

六. 项目管理机构七．资格审查资料八．承诺书

九．其它资料

一．投标函

投标函

    （招标人名称）

1.我方已仔细研究了 （项目名称） 第 标段招标文件的全部内容（含补遗书），在自行考察工程现场后，愿意以   ％作为本项目报价比例，按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标截止期后不撤销投标文件

3.工程质量：满足招标文件要求，安全目标：满足招标文件要求，合同总工期：3 年。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。且在合同履行过程中，根据施工需要和发包人要求进行增派，如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                        （其他补充说明）。

投标人：（单位全称）     （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 投标人地址：

邮政 编码：电 话：

传 真：

网 址：

年 月 日

二．投标函附录

投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	产品本身的质保期一致，并且不少于 24个月
2	质量保证金金额	17.4.1	第一年度每期计量金额的 3%
3	安全生产费费率	9.2.12	计量金额的 1.5%
4	履约担保	4.2.1	达陕路 40 万元 巴达路 30 万元 达万路 20 万元
5	合同工期	1.1.4.3	合同工期为 3 年（达陕路工期 36 个月， 巴达路、达万路工期 29 个月）
6	依法纳税	4.1.2	其中投标人的增值税税率 %

投标人：（单位全称）   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

二．授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书（如果有）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）第 标段招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权

附：（1）法定代表人身份证明原件（具体格式见后页）

（2）委托代理人身份复印件。

投标人：         （全称）    （盖单位章）

法定代表人：           （签字） 身份证号码：                

委托代理人：            （签字） 身份证号码：                

     年   月 日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名