金融城 AT090958 地块施工总承包
金融城 AT090958 地块施工总承包
招标文件
招 标 单 位：广州市城祥房地产开发有限公司
广州银行股份有限公司
招标代理单位：广州市市政工程监理有限公司
日 期： 2019 年 11 月 日
1
可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启） 38
第六章 图纸及勘察资料 287
第七章 工程量清单 288
第八章 最高投标限价 289
第一章 投标须知
声明：本投标须知前附表使用 GZZB2018-3 招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本
项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：广州市城祥房地产开发有限公司、广州 银行股份有限公司 招标代理：广州市市政工程监理有限公司设计单位：广州瀚华建筑设计有限公司 监理单位： 检测机构： |
2 | 2.2 | 工程名称 | 金融城 AT090958 地块施工总承包 |
3 | 2.2 | 建设地点 | 广州市天河区临江大道广州市金融城 AT090958 地块 |
4 | 2.2 | 建设规模 | 详见本工程招标公告 |
5 | 2.2 | 承包方式 | 包施工、包材料、包工期、包质量、包安全、包xx施工、包承包范围内验收。 除幕墙、电梯、抗震支架专业工程采用总价包干形式外，其他均采用综合单价包干形式、工程量按实结算。 措施项目费以综合合价包干。 |
6 | 2.2 | 质量标准 | 按现行工程质量验收标准达到质量一次竣工验收合格，并取得广东省建设工程优质奖或国家级工程质量奖项（仅指国家优质 工程质量奖、鲁班奖、詹天佑奖，下同）。 |
7 | 2.2 | 招标范围 | 详见本工程招标公告 |
8 | 2.2 | 工期要求 | 2019 年 12 月 28 日计划开工，施工总期： 852 个日历天。 |
9 | 3.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
10 | 4.1 | 投标人资质等级及项目负责人等级要求 | 详见本工程招标公告。 |
11 | 资格审查方式 | 详见本工程招标公告。 | |
12 | 13.1 | 报价以及单价和 总价计算方式 | 工程量清单计价。 |
13 | 15.1 | 投标有效期 | 120 日历天。（从投标截止之日计起） |
《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。
项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
14 | 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、支票、投标保函、 投标保证保险的形式，须在递交投标文件載止时间前完成缴 纳。 1、投标担保额度：人民币 50 万元（在招标过程中不可调整）。 2、收取方式： （1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，投标保证金从投 标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。 （2）如采用保函或保险等形式提交的，银行保函需开具给招 标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险有效期不少于投标有效期。须在投标截止时间前将凭证原件单独密封递交至开标室（时间及地点按递交备用投标文件电子光盘的时间及地点）。 |
15 | 5 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
16 | 8 | 投标答疑 | 疑问提交时间： 年 月 日 时前； 形式：投标人的疑问通过 交易平台提交。 具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进 行操作，详见： 。 提问一律不得署名。 |
17 | 20.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时（北京时间）。 |
18 | 20.1 | 开标开始时间和地点 | （技术标和经济标同时开标） 1、开标开始时间： 年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间），地点： 注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。 2、递交投标文件备用光盘时间： 年 月 日 时分至 年 月 日 时 分；递交地点： 。(建议安排在投标文件截止时间前 15 分钟至投标文件截止时间）上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关 信息。 |
19 | 26 | 开标评标办法 | 方式一：选取方法 办法六（适合综合评分法三，技术标与经 济标同时开启） ； |
20 | 29.1 | 履约担保 | 方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的 10%。 |
项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
21 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币 391876480.27 元。（其中，幕墙工程 最高投标限价为人民币 71540616.47 元、电梯工程最高投标 限价为人民币 24120892.16 元、抗震支架工程最高投标限价为人民币 5357447.59 元）。 | |
22 | 非竞争费用 | x项目绿色施工安全防护措施费为 22080846.71 元，暂列金额为 0 元，暂估价为 0 元。（未按招标文件规定的金额填写 的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） | |
23 | 保修期 | 按照《建设工程质量管理条例》规定。 | |
24 | 计算评标参考价的等分点值 | 本项目不适用。 | |
25 | 进入第二阶段评审的家数 | ①通过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段（适用于通过技术有效性审查家数在[3,12 ]中的）。 ②将第一阶段得分由高至低排序，前 名投标人进入第二阶段评审（适用于通过技术有效性审查家数大于 12 家的，招标人可根据工程具体情况，确定不少于 12 家进入第二阶段）。 注：本款适用于选择评标办法一至评标办法六。进入第二阶段 的投标人家数应符合行政监管部门的要求。 | |
26 | 工程成本警戒价 | 工程成本警戒价为 333095008.23 元。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价 由招标人决定。 | |
27 | 第一阶段各分值的权重 | 技术分（或其他评审因素，由招标人自定）权重为 80 %，综合诚信评价分数权重为 20 %。 注：综合诚信评价得分权重按《广州市住房和城乡建设委员会关于完善施工和监理企业综合诚信评价体系的通知》（穗建规字〔2018〕19 号）规定执行，招标人可在[0,20%]选择。技术 分权重=100%-综合诚信评价得分权重 | |
28 | 评标委员会人数 | 评标委员会由招标人依法组建。 | |
29 | 企业综合诚信评价分数 | x项目的企业综合诚信评价分数，以施工-房屋建筑施工总承 包排名为准。 |
项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
30 | 第二阶段投标人名次的排序方法 （适用于办法一、 办法二） | 本项目不适用。 | |
31 | 经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法 四） | 本项目不适用。 | |
32 | 第二阶段投标人名次的排序方法 （适用于办法五、办法六） | 选取方法 二 方法二：评标委员会按照“总分= 技术分×技术权重（40%）+ 经济分×经济权重（60%） 的公式，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排序。总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；总得分与报价均相同的投标文件，以综合诚信评价排名较高的排前；总得分、报价与综合诚信评价排名均相同的投标文件，以诚信综合评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。 | |
33 | 13.4 、 13.5.2 | 合同价款的调整办法 | 按施工合同条款 |
34 | 建设工程质量检测管理办法 | 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以 此条为准。 | |
35 | 分包 | ■不允许； □允许：分包内容要要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求：对分包人的其他要求： |
项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
36 | 电子招标投标解密失败及突发情况的补救 | 1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站 http:// xxx.xxxxxx.xx） 《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 2、提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF 格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第 18 项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 x遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台 网上递交的电子投标文件为准。 |
注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价 60 日诚信分，以下同。
声明：本投标须知使用 GZZB2018-3 招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/）下载查阅。
条款号：5.1 修改类型：修改
原文：5.1 投标人应按本投标须知前附表第 15 项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
现文：5.1 投标人应按本投标须知前附表第 15 项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。招标人不受理因投标人缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔。考察现场的费用由投标人自己承担。
条款号：8.1 修改类型：修改
原文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过 交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第 16 项。
现文：8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招
标控制价、合同条款）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提
问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登
陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目
→在上述的答疑时间内点击“提问” →输入密码（密码为：83313605）进入到提问区域→提出问题
(提问一律不得署名)以及查看所有的问题。
条款号：8.2 修改类型：修改
原文：8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间 15 日前在 交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在 交易平台发布，视作已发放给所有投标人。现文：8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间 15 日前在广州公共资源交易中心网
站“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放
给所有投标人。
条款号：9.2 修改类型：修改
原文：9.2 招标文件的澄清或修改将在 交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在 交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以 交易平台上网发布时间作为送达时间。
现文：9.2 招标文件的澄清或修改将在广州公共资源交易中心网站“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资
源交易中心网站发布时间作为送达时间。
条款号：9.4 修改类型：修改
原文：9.4 招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
现文：9.4 招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站“项目答疑纪要”专区公开发
布。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
条款号：11.2 修改类型：修改
原文：11.2 投标文件技术标部分主要包括下列内容:
11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明；
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；
（3）企业营业执照（取自库内上传件）；
（4）企业资质证书（取自库内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自库内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）
（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）
（9）拟委派项目负责人的建造师或临时建造师证书或二级注册建造师电子注册证书或小型项目负责人相关证明（取自库内上传件）；
（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B 类）（取自库内
上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C 类）（取自库内上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。
（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方诚信档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；
（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价 50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
11.2.3 项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4 投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。
11.2.5 施工组织设计或施工方案。
11.2.6 按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。现文：11.2 投标文件技术标部分主要包括下列内容:
11.2.1 投标书(见招标文件第四章 “技术标投标文件格式”附件二)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明（提交原件扫描件）（见招标公告附件一）；
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书（见招标文件第
四章 “技术标投标文件格式”格式三）；
（3）企业营业执照（取自库内上传件）；
（4）企业资质证书（取自库内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自库内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）；
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）；
（8）拟委托技术负责人的建筑工程相关专业高级工程师或以上职称证书（提交原件扫描件）；
（9）拟委派项目负责人的建造师证书（取自库内上传件）；
（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B 类）（取自库内
上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的
网页截图；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C 类）（取自库内上传件），或提供
广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（12）用于资格审查的业绩（业绩取自广州市房建和市政企业库，提交《企业类似工程业绩信
息表（资格审查）》扫描件（见招标文件第四章 “技术标投标文件格式”附件四）；
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担任本工程项
目负责人、专职安全员须是本企业诚信档案中的在册人员。企业诚信档案取自投标截止时间投标人
在企业库内的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，诚信档案
信息的评审时点也相应延长。
（14）《扩大承包工程范围承诺书》（符合扩大承包范围的提供）（见招标公告附件二）；
11.2.3 项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人（见本招标文
件第四章 “技术标投标文件格式”格式五）；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中
拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”
格式六《投入主要人员汇总表》和格式七《主要人员简历表》）；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4《投标函》（须按招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式八）。
11.2.5 施工组织设计或施工方案（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式九）。
11.2.6《承诺书》（须按招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式十）
11.2.7 投标人结合中《技术标详细审查评分表》提供相应资料（须按招标文件第四章 “技术
标投标文件格式”格式十一）。
11.2.8 用于技术标评分的业绩（业绩取自广州市房建和市政企业库，提交《企业类似工程业绩
信息表（技术标评分）》（须按招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式十二）；
11.2.9 按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（须按招标文件第四章
“技术标投标文件格式”格式十三）。
条款号：11.3 修改类型：修改
原文：11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：
11.3.1 经济标投标文件(按招标文件的要求填写)。
11.3.2 投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：
（1）投标总价封面、扉页；
（2）总说明
（3）工程项目投标报价汇总表；
（4）单项工程投标报价汇总表；
（5）单位工程投标报价汇总表；
（6）分部分项工程清单与计价表；
（7）单价措施项目清单与计价表；
（8）总价措施项目清单与计价表；
（9）综合单价分析表；
（10）其他项目清单与计价汇总表；
（11）暂列金额明细表；
（12）材料（工程设备）暂估价明细表；
（13）专业工程暂估价明细表；
（14）计日工表；
（15）总承包服务计价表；
（16）规费和税金项目计价表；
（17）人工、主要材料和设备一览表
11.3.3 按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。
11.3.4 若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。
现文：11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：
11.3.1 投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：
（1）投标总价封面、扉页；
（2）总说明
（3）建设项目投标报价汇总表；
（4）单项工程投标报价汇总表；
（5）单位工程投标报价汇总表；
（6）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
（7）总价措施项目清单与计价表；
（8）综合单价分析表；
（9）其他项目清单与计价汇总表；
（10）暂列金额表；
（11）材料（工程设备）暂估价及调整表；
（12）专业工程暂估价及结算价表；
（13）计日工表；
（14）总承包服务费计价表；
（15）消纳费表
（16）规费、税金项目清单与计价表；
（17）承包人提供主要材料和工程设备一览表；
11.3.2 按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》（须按招标文件第四章 “经济标投标文件格式”格式三）。
11.3.3《对投标文件编制的承诺》（须按招标文件第四章 “经济标投标文件格式”格式四）。
11.3.4 若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。
条款号：12.2、12.3 修改类型：修改
原文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 。
12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制， 详见： 。
现文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位
数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后
扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中
心网站 http:// xxx.xxxxxx.xx）《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：广州公共资
源交易中心网站 http:// xxx.xxxxxx.xx）《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
条款号：13.1 修改类型：修改
原文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第 12 项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。
现文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第 12 项所规定的方式。投标报价（含单价
及总价）精确到“分”。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
条款号：13.5 13.5.1 13.5.2 13.5.3 13.5.4 修改类型：修改
原文：13.5 工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。
现文：13.5 变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。
条款号：16.2、 16.3 修改类型：修改
原文：16.2 招标人可委托 交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。通过 交易平台递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询 交易平台。
16.3 交易平台代收投标保证金的，其缴纳情况以 交易平台数据库记录的信息为准。
现文：16.2 招标人可委托广州公共资源交易中心 交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。通过广州公共资源交易中心交易平台递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询 广州公共资源交易中
心。
现文：16.3 广州公共资源交易中心交易平台代收投标保证金的，其缴纳情况以 广州公共资源
交易中心交易平台数据库记录的信息为准，投标保证金的到账情况以开标时广州公共资源交易中心
查询的信息为准。
条款号：17.1 修改类型：修改
原文：17.1 投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 。
现文：17.1 投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文
件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站 http:// xxx.xxxxxx.xx）《房屋建筑和市政基础设施工
程全流程电子化项目专章》。
条款号：18.1 修改类型：修改
原文：18.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 。
现文：18.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。见：广州公共资源交易中心网站 http:// xxx.xxxxxx.xx）《房屋
建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
条款号：18.2 修改类型：修改
原文：18.2 未按要求加密的投标文件， 交易平台将予以拒收。
现文：18.2 未按要求加密的投标文件， 广州公共资源交易中心 交易平台将予以拒收。
条款号：19.1 修改类型：修改
原文：19.1 投标人通过 交易平台递交电子投标文件。
现文：19.1 投标人通过广州公共资源交易中心 交易平台递交电子投标文件。
条款号： 19.2 修改类型：修改
原文：19.2 投标人完成电子投标文件上传后， 交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
现文：19.2 投标人完成电子投标文件上传后， 广州公共资源交易中心 交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
条款号：19.3 修改类型：修改
原文：19.3 逾期送达的电子投标文件， 交易平台将予以拒收。
现文：19.3 逾期送达的电子投标文件， 广州公共资源交易中心 交易平台将予以拒收。
条款号：19.5 修改类型：删除
原文：19.5 如技术标和经济标先后分别开启， 交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。
条款号：19.6 修改类型：删除
原文：19.6 在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。
条款号：21.1 修改类型：修改
原文：21.1 本须知前附表第 17 项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件， 交易平台将予以拒收。
现文：21.1 本须知前附表第 17 项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源
交易中心交易平台将予以拒收
条款号：27.1 修改类型：修改
原文：27.1 招标人将在 交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。
现文：27.1 招标人将在广州公共资源交易中心交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投
标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。
条款号：27.4 修改类型：修改
原文：27.4 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）在 交易平台和广东省招标投标监管网公开。
现文：27.4 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）在广州公共资源交易中心交易平台。
条款号：28.1 修改类型：修改
原文：28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
现文：28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投
标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如签订合同及办理施工许可前，招标人核查到中标人委派的项目负责人已在其他在建项目中任职，则招标人根据相关法律法规及建设行政主管部门监管规定有权要求中标人更换同等资历的项目负责人，如不同意更换，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
条款号：29.2 修改类型：修改
原文：29.2 中标通知书发出之日起 15 日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：29.2 在签订合同后的 30 日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将有权解除
中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成
的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院
起诉。
条款号：31 修改类型：修改
原文：31．其它费用现文：31．其它费用
按广州市政府相关文件的规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。
条款号：34 修改类型：增加
现文：中标单位在中标公示后，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质
文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用 Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中
心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用 Microsoft Word 软件或广州公
共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用 CD-R 光
盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
1、定义
x招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。
（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
2、招标说明
2.1 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。
2.2 工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3 设计说明：详见招标图纸。
2.4 工程施工特点：详见招标图纸。 3．资金来源
3.1 本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第 9 项 4．合格投标人的条件
4.1 详见本项目招标公告 5．踏勘现场
5.1 投标人应按本投标须知前附表第 15 项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
6．投标费用
6.1 不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。
7.招标文件的组成
7.1 本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第 8 条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第 9 条发出的澄清或修改：
第一章 投标须知
第二章 开标、评标及定标办法第三章 合同条款
第四章 投标文件格式
第五章 技术条件（工程建设标准）（另册）第六章 图纸及勘察资料（另册）
第七章 招标工程量清单（另册）第八章 最高投标限价
7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。 8．招标答疑
8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过 交
易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第 16 项。
8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间 15 日前在 交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在 交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
8.3 答疑会会议纪要为招标文件的一部分。
8.4 若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。
9.招标文件的澄清与修改
9.1 招标文件发出后,在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2 招标文件的澄清或修改将在 交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在 交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以 交易平台上网发布时间作为送达时间。
9.3 招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。
9.4 招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
9.5 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。xxx或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
10．投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11．投标文件的组成
11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。
11.2 投标文件技术标部分主要包括下列内容:
11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明；
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；
（3）企业营业执照（取自库内上传件）；
（4）企业资质证书（取自库内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自库内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）
（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）
（9）拟委派项目负责人的建造师证书或二级注册建造师电子注册证书或小型项目负责人相关证明（取自库内上传件）；
（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B 类）
（取自库内上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C 类）（取自库内上传件），或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；
（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。
（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方诚信档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；
（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价 50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
11.2.3 项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4 投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。
11.2.5 施工组织设计或施工方案。
11.2.6 按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：
11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。
11.3.2 投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：
（1）投标总价封面、扉页；
（2）总说明
（3）工程项目投标报价汇总表；
（4）单项工程投标报价汇总表；
（5）单位工程投标报价汇总表；
（6）分部分项工程清单与计价表；
（7）单价措施项目清单与计价表；
（8）总价措施项目清单与计价表；
（9）综合单价分析表；
（10）其他项目清单与计价汇总表；
（11）暂列金额明细表；
（12）材料（工程设备）暂估价明细表；
（13）专业工程暂估价明细表；
（14）计日工表；
（15）总承包服务计价表；
（16）规费和税金项目计价表；
（17）人工、主要材料和设备一览表
11.3.3 按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。
11.3.4 若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。
12．投标文件格式
12.1 投标文件包括本须知第 11 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 。
12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见： 。
如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。 13．投标报价及造价承包和变更结算方式
13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第 12 项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。
13.2 招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。
13.3 投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第 8 项的工期要求，在投标须知前附表第 3 项的建设地点，完成投标须知前附表第 7 项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
13.4 投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、
材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
13.5 工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：
13.5.1 中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
13.5.2 中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。
13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。
13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。
13.6 暂列金额、暂估价
13.6.1 暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。
13.6.2 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。
13.6.3 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定
后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。
13.6.4 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知
13.5 款规定确定。
13.6.5 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。
13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、xx施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。
13.7 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.8 属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于 3 个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。
13.9 招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。
14．投标货币
14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。 15．投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第 13 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第 16 条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。
16．投标保证金
16.1 投标人应按投标须知前附表第 14 项所述金额和时间递交投标保证金。招标人不得限定投标保证金只能以现金形式提交。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。
16.2 招标人可委托 交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。通过 交易平台递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询 交易平台。
16.3 交易平台代收投标保证金的，其缴纳情况以 交易平台数据库记录的信息为准。
16.4 开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决。
16.5 中标候选人以外的投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过中标通知书发出之日起五日内。
16.6 中标人和其他中标候选人的投标保证金，在书面合同订立之日起五日内予以退还。
16.7 如有下列情况之一的，招标人不予退还投标保证金：
16.7.1 因投标人原因造成投标文件未解密的；
16.7.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件；
16.7.3 中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；
16.7.4 中标人未能在规定期限内签署合同协议。 17．投标文件的签署
17.1 投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 。
18．投标文件的密封和标记
18.1 递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 。
18.2 未按要求加密的投标文件， 交易平台将予以拒收。 19．投标文件的递交和接收
19.1 投标人通过 交易平台递交电子投标文件。
19.2 投标人完成电子投标文件上传后， 交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3 逾期送达的电子投标文件， 交易平台将予以拒收。
19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。
19.5 如技术标和经济标先后分别开启， 交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。
19.6 在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。
20．投标文件提交的截止时间
20.1 投标人应在投标须知前附表第 17 项所述的时间前提交投标文件。
20.2 招标人可按本须知第 9 条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3 家的，招标人将重新组织招标（当 N 个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足 N+2 家，则重新组织招标）。
21．迟交的投标文件
21.1 本须知前附表第17 项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件， 交易平台将予以拒收。
22．投标文件的修改与撤回
22.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以
书面形式通知招标人。
22.2 投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
22.3 修改后再次递交的，按 19 点的规定执行。
22.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
23、开标。
详见第二章开标、评标及定标办法 24．评标过程的保密
24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
25．投标文件的澄清，计算错误的修正
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法 26．投标文件的评审、比较和否决
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。 27．中标通知书
27.1 招标人将在 交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。
27.2 招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。
27.3 中标人必须在收到中标通知书后 24 小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。
27.4 在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括报价清单、人员、业绩、奖项等资料）在 交易平台和广东省招标投标监管网公开。
28．合同协议书的签订
28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
28.2 中标通知书发出之日起 30 日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
28.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。
28.4 招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。
29．履约担保
29.1 在收到中标通知书后的 15 日内，中标人应按本须知前附表第 20 项的规定向招标人提交履约担保。
29.2 中标通知书发出之日起 15 日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
30．合同生效
30.1 在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
31．其它费用
32．腐败与欺诈行为
在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
32．1 对本条款的规定，特定义如下词汇：
1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；
2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
32．2 如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资
32.3 投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。
33. 投标人信誉的要求
存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（需在招标文件中明确评定方法）
（1）被住房城乡建设行政主管部门在全国建筑市场监管一体化工作平台列入建筑市场主体“黑名单”；
（2）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”网站中列入联合惩戒失信黑名单。
第二章 开标、评标及定标办法一、开标、评标及定标办法修改表
声明：本开标、评标及定标办法使用 GZZB2018-3 招标文件范本的开标、评标及定标办法通用
条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址： xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/）下载 GZZB2018-3 范本查阅。
条款号：35.10 修改类型：增加
现文：35.10《广州市住房和城乡建设委员会关于完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通
知》（穗建规字〔2018〕19 号）。
条款号： 36.1 修改类型：修改
原文：36.1 招标人按投标须知前附表第 18 项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标
人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。现文：36.1 招标人按投标须知前附表第 18 项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标
人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交
易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。
条款号： 36.3 修改类型：删除
原文：36.3 根据投标须知前附表第 19 项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开
标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。
条款号：36.5.1 修改类型：修改
原文：36.5.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过 交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
现文：36.5.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易中心 交易平台对已
递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人或招标代理机构进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容。
条款号：38.1 修改类型：修改
原文：38.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
现文：38.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经综合评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，综合评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对
投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容
作出澄清。
条款号： 评标办法 修改类型：删除
原文：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）
可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）
可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）
可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）
可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）
可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）
可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）
条款号：41.1 修改类型：修改原文：41.1 开标由招标人主持
现文：41.1 开标由招标人或招标代理主持
条款号：41.2.1 修改类型：修改
原文：41.2.1 投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至 交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
现文：41.2.1 投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至广州公共资源交易中心交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
条款号： 42.1 修改类型：修改
原文：42.1 评标委员会的组成：方式 。
方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。
方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。
现文：42.1 评标委员会的组成：方式 一 。
方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。
条款号：42.3.2 修改类型：修改
原文：42.3.2 详细审查评分：评标委员会按照本办法附表 《 详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出 得分。
现文：42.3.2 技术标详细审查评分：综合评标委员会按照本办法附表四《技术标详细审查评分
表》的标准对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，投标人的技术
得分为各评委评分去掉一个最高分和最低分后的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后
二位，第三位小数四舍五入）。
条款号：42.3.4 、 42.3.5 修改类型：修改
原文：42.3.4 评标委员会按照“第一阶段得分= 的公式及投标须知前附表第 27 项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）
42.3.5 招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。
现文：42.3.4 综合评标委员会按照“第一阶段得分=技术分（满分为 100 分）×技术分权重（80%）
+综合诚信评价分数×综合诚信评价得分权重（20%）”的公式及投标须知前附表第 27 项的规定，计
算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，
若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。
42.3.5 企业的综合诚信评价分数按投标截止当天广州公共资源交易中心网站上公布的企业综
合诚信评价 60 日诚信分为准。本项目的企业综合诚信评价分数，以施工—房屋建筑工程总承包排名
为准。
条款号：42.4.2 修改类型：修改
原文：42.4.2 若进入第二阶段投标人中有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D 的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为： 元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
现文：42.4.2 若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价 100%（具体金额为：391876480.27 元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
条款号：42.4.3 修改类型：修改
原文：42.4.3 投标文件经济标的评分
42.4.3.1 按方法 计算评标参考价：方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前 N 名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将 N 名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权
重为（ ），第二名投标人的权重为（ ），以此类推，最后一名投标人的权重为（ ）。方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q 高-Q 低）/100*Ｘ+Q 低
Q 低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值； Q 高：为（最高投标限价*D%）（D 的取值范围为[94,100],由招标人自定）
X:为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取
现文：42.4.3 投标文件经济标的评分
42.4.3.1 按方法 一 计算评标参考价：方法一：加权平均法
进入第二阶段且经济报价在[工程成本警戒价，最高投标限价]区间中的投标人按第一阶段得分
由高至低排序后，得出的前 N 名(如满足前述条件的投标人大于等于 12 家，则 N=12；如满足前述条
件的投标人小于 12 家，则 N 为满足前述条件的投标人的数量。)投标人的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将 N 名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（ ），第二名投标人的权重为（ ），以此类推，最后一名投标人的权重为（ ）。
条款号：附表一：《资格审查表》 附表二：《技术标有效性审查表》 附表三：《经济标有效性审查表》 附表四：《技术标详细审查评分表》 修改类型：修改
原文：详见原范本附表一：《资格审查表》 附表二：《技术标有效性审查表》 附表三：
《经济标有效性审查表》 附表四：《技术标详细审查评分表》。
现文：详见本招标文件附表一：《资格审查表》 附表二：《技术标有效性审查表》 附表
三：《经济标有效性审查表》 附表四：《技术标详细审查评分表》。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
二、开标、评标及定标办法通用条款
35 开标、评标及定标所依据的规则
35.1《中华人民共和国招标投标法》；
35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第 12 号令）
35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 2003 年第 30 号令）
35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；
35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第 89 号）
35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4 号）；
35.8《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规〔2017〕5 号）。
35.9 本项目招标文件。 36．开标
36.1 招标人按投标须知前附表第 18 项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
36.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。
36.3 根据投标须知前附表第 19 项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。
36.4 若递交投标文件的投标人不足 3 家，则重新组织招标。（当 N 个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足 N+2 家，则重新组织招标）
36.5 按下列程序进行开标：
36.5.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过 交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
36.5.2 备用光盘的读取按投标须知前附表第 36 项的规定执行；
36.5.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；
36.5.4 开标结束。
36.6 投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。
36.7 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。
37．评标
37.1 评标委员会由招标人依法组建。
37.2 评标委员会的职责及守则：
37.2.1 根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；
37.2.2 向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。
37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
37.2.4 全体参与评标人员：
37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；
37.2.4.2 必须公正、不得循私；
37.2.4.3 必须科学、不得草率；
37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；
37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；
37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。
37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。 38．投标文件的澄清
38.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性
内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。
38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。
38.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
38.5 投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。
39．定标
39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。
39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
39.3 排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
39.4 排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。
39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。
注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市住房和城乡建设局网站上公布的企业综合诚信评价 60 日诚信分。
40．开标和评标程序：
40.1 投标人递交技术标、经济标投标文件；
40.2 技术标与经济标投标文件同时公开开标；
40.3 由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；
40.4 技术标投标文件有效性审查；
40.5 技术标详细审查评分；
40.6 计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告；
40.7 按投标须知前附表第 25 项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；
40.8 将进入第二阶段评审的投标人进行排序；
40.9 按排序对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出所有中标候选人；
40.10 评标委员会编写评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。
41. 开标细则
41.1 开标由招标人主持；
41.2 细则
41.2.1 投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至 交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
41.2.2 开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。
41.3 按 36.5.1 的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：
41.3.1 开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。
41.4 招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。
41.5 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。
42. 评标细则
42.1 评标委员会的组成：方式 。
方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。
方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。
42.2 投标人资格审查
42.2.1 资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
42.2.2 汇总资格审查情况，编写资格审查报告。
42.2.3 资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。
42.2.4 资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
42.2.5 资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。
42.2.6 资格审查合格的投标人少于 3 名的（当 N 个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于 N+2 名），则本项目招标失败。
42.3 第一阶段评审
42.3.1 技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当 N 个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足 N+2 家，则重新招标）
42.3.2 详细审查评分：评标委员会按照本办法附表 《 详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出 得分。
42.3.4 评标委员会按照“第一阶段得分= 的公式及投标须知前附表第 27 项的规定，计算各投标人第一阶段得分(按四舍五入的原则保留两位小数)，并按照得分从高到低排列先后次序，若投标人得分相同的，则名次并列，占用名次。编写第一阶段评审报告。（适用于进行了技术标评分的）
42.3.5 招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。
42.4 第二阶段评审
42.4.1 按照投标须知前附表第 25 项规定，确定进入第二阶段评审的投标人。若在进入第二阶段的最后名次发生并列的，则所有并列的投标人均进入第二阶段。
42.4.2 若进入第二阶段投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D 的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为： 元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
42.4.3 投标文件经济标的评分
42.4.3.1 按方法 计算评标参考价：方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分（具体由招标人自定）前 N 名（N
≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将 N 名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（），第二名投标人的权重为（ ），以此类推，最后一名投标人的权重为（）。
方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分或第一阶段入围得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q 高-Q 低）/100*Ｘ+Q 低
Q 低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；
Q 高：为（最高投标限价*D%）（D 的取值范围为[94,100],由招标人自定） X:为等分点值，从[0,100]整数中随机抽取
42.4.3.2 当标价等于评标参考价时得 100 分，标价每高于评标参考价 1%，扣 1.5分，每低于评标参考价 1%，扣 1 分，扣至 0 分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。
42.4.3.3 评标委员会按投标须知前附表第 32 项的规定确定排序。
42.4.4 经济标的有效性审查：按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审
的投标文件进行有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
42.4.5 经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：
42.4.5.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
42.4.5.2 经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；
42.4.5.3 当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；
42.4.5.4 当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；
42.4.5.5 如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；
42.4.5.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；
42.4.5.7 按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
42.4.5.8 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的
投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。
42.5 评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出 3 名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。
42.6 评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤 42.4 确定的投标人第二阶段排序，推荐前 3 名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。
42.7 若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当 N 个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足 N+2 家，应当依法重新招标）
附表一：
资格审查表
序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 | |
2 | 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营 | 营业执照在企业库内广州市房建和市政上传件 | |
3 | 投标人均持有建设行政主管部门颁发 的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求 | 1、资质证书及安全生产许可证在企业库内广州市房建和市政上传件； 2、《扩大承包工程范围承诺书》（符合扩大承包范围的） | |
4 | 投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求 | 建造师证书在广州市房建和市政企业库内上传件 | |
5 | 持有项目负责人安全培训考核合格证 （B 类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图 | 项目负责人安全培训考核合格证（B证）在广州市房建和市政企业库内上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图 | |
6 | 投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求 | 拟委托技术负责人的建筑工程相关专业高级工程师或以上职称证书扫描件 | |
7 | 专职安全员须具有安全生产考核合格 证（C 证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统 安全生产管理人员证书信息的网页截 图，项目负责人和安全员不为同一人。 | 专职安全员的安全生产考核合格证 （C 证）在广州市房建和市政企业库内上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图 | |
8 | 投标人完成过的类似工程业绩符合公告要求 | 业绩在广州市房建和市政企业库内的相关上传件，提供《用于资格审查的业绩信息表》 | |
9 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 投标人声明 |
工程名称： 投标人名称：
10 | 投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致 | 网上投标时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明 | |
11 | 关于联合体投标 | x项目不接受联合体投标 | |
12 | 资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担 任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业中的在册人员 | 投标人在广州市房建和市政企业库内企业诚信档案的企业和人员信息 | |
13 | 投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第七条内容进行评审）。 | 投标人声明 |
备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；
2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。
附表二
工程名称：
技术标有效性审查表
序号 | 投标人 评审内容 | ||||||
1 | 不能满足完成投标项目工期的； | ||||||
2 | 不符合招标文件及有关技术规格、质量要求、 检验标准和方法的； | ||||||
3 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书， 或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书； | ||||||
4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容 不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； | ||||||
5 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和 国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的； | ||||||
6 | 无《参与编制技术标投标文件人员名单》的 | ||||||
7 | 投标人未按要求提交投标保证金的 | ||||||
8 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑 机器特征码一致的(以广州公共资源交易中 心交易平台评标系统的检索信息为准) |
注：1.本表使用 GZZB2018-3 招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。
2.若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。
3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委签名：
46
附表三
工程名称：
经济标有效性审查表
序号 | 投标人 评审内容 | ||||||
1 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有xx哪个有 效； | ||||||
2 | 投标总报价或幕墙工程报价或电梯工程报价或抗震支架工程报价 高于相应最高投标限价的； | ||||||
3 | 投标报价低于成本的； | ||||||
4 | 算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在 1%或以上误差的； | ||||||
5 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模 糊、无法辨认的； | ||||||
6 | 不同投标人的投标报价中分部分项工程量清单综合单价相似度达到 80%及以上的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的 检索信息为准) | ||||||
7 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第 十六条所禁止的情形的； | ||||||
8 | 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； | ||||||
9 | 无《对投标文件编制的承诺》 |
注：1.本表使用 GZZB2018-3 招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。 2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委签名：
47
附表四
工程名称： 金融城 AT090958 地块施工总承包
技术标详细审查评分表
评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
一、投标人施工组织设计 | 投标人主要施工方案 | 10 | 优：施工组织方案及施工方法先进，有总体流程图、有劳动力组织、有垂直运输安排、有基坑支护、地下结构、上部主体结构、安装施工、装饰施工阶段施工区段划分，工程重点难点(如特殊地质处理、地下管线迁移、绿色建筑施工、防噪音措施、安保措施等)、施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产。得 10 分； 良：施工组织方案及施工方法较好，有总体流程图、有劳动力组织、有垂直运输安排、有基坑支护、地下结构、上部主体结构、安装施工、装饰施工阶段施工区段划分，工程重点难点(如特殊地质处理、地下管线迁移、绿色建筑施工、防噪音措施、安保措施等)、施工关键技术工艺把握及应用较好，技术措施能保障工程质量、工期和施工安全生产。得 8 分； 中：施工组织方案或施工方法一般，有总体流程图、有劳动力组织、有垂直运输安排、有基坑支护、地下结构、上部主体结构、安装施工、装饰施工阶段施工区段划分，工程重点难点(如特殊地质处理、地下管线迁移、绿色建筑施工、防噪音措施、安保措施等)、施工关键技术工艺把握及应用基本可行，或技术措施能基本保障工程质量、工期和施工安全生产。得 5 分； 差：不满足前述要求者，得 1 分。 |
投标人施工机械设备的配置 | 8 | 优：设备先进、性能优，所提供的机械设备优于招标文件第五章《主要设备(仪器)基本要求表》配置，且能提供自有设备或租赁设备的发票或租赁合同并承诺用于本项目的，得 8 分。 良：设备较先进、性能较优，所提供的机械设备满足招标文件第五章《主要设备(仪器)基本要求表》配置，且能提供自有设备或租赁设备的发票或租赁合同并承诺用于本项目的，得 6 分。 中：设备性能一般，所提供的机械设备基本满足招标文件第五章《主要设备(仪器)基本要求表》配置，且能提供部分自有设备或租赁设备的发票或租赁合同并承诺用于本项目的，得 3 分； 差：设备性能较差，所提供的机械设备不能满足招标文件第五章《主要设备(仪器)基本要求表》配置，不能提供自有设备或租赁设备的发票或租 赁合同或未承诺用于本项目的，得 1 分； | |
投标人安全xx施工 | 8 | 优：有安全xx施工管理目标及管理重点、安全、xx施工管理体系。相应安全生产措施、现场消防保证措施、雷电及台风应对措施、xx施工措施、环境保护及绿色施工措施、应急预案等均明确、具体、可行，确保获得省级或以上安全xx施工样板工地的，得 8 分； 良：有安全xx施工管理目标及管理重点、安全、xx施工管理体系。相应安全生产措施、现场消防保证措施、雷电及台风应对措施、xx施工措施、环境保护及绿色施工措施、应急预案等较明确、较具体、较可行，确保获得市级安全xx施工样板工地的，得 6 分； 中：有安全xx施工管理目标及管理重点、安全、xx施工管理体系。相应安全生产措施、现场消防保证措施、雷电及台风应对措施、xx施工措施、环境保护及绿色施工措施、应急预案等基本明确、基本具体、基本可行，得 3 分； 差：无安全xx施工管理目标及管理重点、安全、xx施工管理体系。无安全生产措施、现场消防保证措施、雷电及台风应对措施、xx施工措 施、环境保护及绿色施工措施、应急预案等或上述措施不明确、不具体、不可行，得 1 分； |
评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
施工质量目标 | 10 | 优：有完善的质量目标保证措施且质量目标符合招标文件要求，质量保证体系完善且质量保证措施非常完整、具体，确保获得省级或以上优质工程质量奖的，得 10 分； 良：有完善的质量目标保证措施且质量目标符合招标文件要求，质量保证体系完善且质量保证措施较完整、较具体，确保获得市级优质工程质量奖的，得 8 分； 中：有完善的质量目标保证措施且质量目标符合招标文件要求，质量保证体系完善且质量保证措施一般的，得 5 分； 差：无质量目标保证措施或质量目标不符合招标文件要求，质量保证体系不完善或质量保证措施较差的，得 1 分； | |
BIM 技术运用 | 6 分 | 优：针对 BIM 技术等有完善合理的新技术、新工艺应用方案和措施方法，有详尽的 BIM 专项实施方案、利用BIM 节约工期和投资的专项措施，且方案及措施明确、具体、可行，得 6 分； 良：针对 BIM 技术等有较完善合理的新技术、新工艺应用方案和措施方法，有较详尽的 BIM 专项实施方案、利用 BIM 节约工期和投资的专项措施，且方案及措施较明确、较具体、较可行，得 4 分； 中：针对BIM 技术的新技术、新工艺应用方案和措施方法一般，有 BIM 专项实施方案、利用 BIM 节约工期和投资的专项措施，方案及措施一般，得 2 分； 差：无针对BIM 新技术、新工艺应用方案和措施方法，无BIM 专项实施方案或无利用BIM 节约工期和投资的专项措施，得 1 分； | |
投标人劳动力投入 | 8 | 优:劳动力投入保证措施合理，施工高峰期劳动力投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理、保证措施具体，得 8 分； 良:劳动力投入保证措施较合理，施工高峰期劳动力投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划较合理、保证措施较具体，得 6 分；中: 劳动力投入保证措施一般，施工高峰期劳动力投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划、调配计划、保证措施一般，得分 3 分； 差: 劳动力投入保证措施较差，施工高峰期劳动力投入不能满足施工需要，投入计划与进度计划、调配计划、保证措施较差，得分 1 分； | |
投标人进度计划 | 10 | 根据本项目总工期要求及关键节点施工进度要求，结合自身的工程进度管理经验及实际情况，在满足开工、竣工以及招标文件规定节点工期的基础上，提出合理的工期优化建议并进行合理性分析，相应提出合理可行的工期保证措施。 优：进度计划安排合理并有合理性分析，在保证节点工期的基础上，针对项目工期紧，针对设计提出了合理的优化建议，并有具体的进度保证施措（如多工段并联施工、流水作业等工序安排，赶工措施，节假日施工措施等），能确保工期目标的实现，优得 10 分； 良：进度计划合理，进度保证措施详细、合理，能保证工期目标实现，得 8 分； 中：进度计划基本合理，进度保证措施比较简单、欠合理，得 5 分； 差：进度计划不合理，进度保证措施较差，得 1 分； |
评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
投标人施工管理机构骨干人员配备 | 10 | 投标人施工管理机构骨干人员配备全部满足招标文件第五章《项目经理部组成人员配备基本要求表》要求的，得 10 分；其中主要管理人员（指挥长、项目经理、总工程师、项目副经理、土建工程师、装修工程师、电气工程师、给排水工程师、通风空调工程师、BIM 工程师、造价工程师、质量工程师）未按该表足额配备的或配备人员未满足该表相应要求的，每名扣 2 分，最多扣至 0 分。 | |
二、投标人业绩、信誉（30分） | 工法奖项 | 6 | 1.投标人自 2015 年 1 月 1 日至今获得过房建类省级工法奖项 40（含）个以上的，得 6 分； 2、投标人自 2015 年 1 月 1 日至今获得过房建类省级工法奖项 35（含）个以上，40（不含）个以下的，得 4 分； 3、投标人自 2015 年 1 月 1 日至今获得过房建类省级工法奖项 30（含）个以上，35（不含）个以下的，得 2 分； 4、投标人自 2015 年 1 月 1 日至今获得过房建类省级工法奖项 30（不含）以下，得 1 分。 |
第三方评价 | 6 | 1、截止到 2018 年度（含 2018 年度），投标人有连续获得“守合同重信用”称号在 25 年（不含）及以上的，得 6 分； 2、截止到 2018 年度（含 2018 年度），投标人有连续获得“守合同重信用”称号在 20～25 年的，得 4 分； 3、截止到 2018 年度（含 2018 年度），投标人有连续获得“守合同重信用”称号在 15～19 年的，得 2 分； 4、其它得 0 分。 | |
业绩 | 9 | 投标人自 2015 年 1 月 1 日至今独立完成过质量合格的中标金额大于或等于 10000 万元的建筑工程施工总承包业绩（不含专业承包工程业绩）12 个的，得 5 分；每增加 1 个，加 0.5 分；不满足以上条件者，不得分。本项最多得 9 分。 | |
投标人业绩的获奖（5-12） | 9 | 投标人自 2015 年 1 月 1 日至今独立完成过质量合格的建筑工程施工总承包业绩（不含专业承包工程业绩）获得过国家级工程质量奖的，每个得 1.5 分；获得过省级工程质量奖的，每个得 0.6 分；获得过市级工程质量奖的，每个得 0.2 分；不满足以上条件者，不得分。本项累计最多得 9分。 | |
合计（一+二） | 100 | ||
备注：1、工法奖项可取自广州市房建和市政企业库信息，须提交网页信息打印件；也可提供经建设行政主管部门认定的获奖证书复印件并加盖公章，原件备查。注：工法奖项以提供的获奖证书为准，但证书上需明确其为房建类工法，若无法明确，需提供当地行政主管部门出具的科学技术成果鉴定证书，并且在科学技术成果鉴定证书中需明确该工法的研究背景项目为房建项目，无法提供证书复印件和科学技术成果鉴定证书的且无法证明该工法为房建项目获得的工法不得分。
2、业绩取自广州市房建和市政企业库。投标人须提供类似工程业绩的项目名称及业绩在广州市房建和市政企业库中项目编号及库内网页信息打印件。不提供项目名称、项目编号及网页信息打印件的业绩不予评审。若投标人提供的项目名称与项目编号不一致时：项目名称和项目编号在库内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准；项目名称存在对应业绩的，项目编号在库内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准；项目名称在库内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在库内业绩上传件为依据。②中标金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准；③完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。④库内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的，该项业绩不予认定。
3、业绩的获奖包括：①国家级质量奖包括：中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖银质奖和中国土木工程xxx奖；②省级质量奖包括：省建设工程金匠奖、省建设工程优质奖（原省优良样板工程）和省土木工程xxx故乡杯；③市级质量奖包括：市建设工程优质奖（原市优良样板工程）和五羊杯。同一项目的获奖只计算一次，且只计算最高级别的获奖。参建或联合单位获奖项目不予计算得分。④信息取自广州市房建和市政企业库，须同时提交企业库获奖业绩的网页信息打印页，没有提供不得分，时间以证书的发证时间为准。
4、“守合同重信用”或“重合同守信用”：以市级或以上工商（市场）监管部门颁发的证书为准，须提交证书扫描件并加盖投标人电子印章，不符合条件或无提交证书扫描件或无加盖投标人电子印章的不计分。
5、评标委员会成员的评分的算术平均值，即为该投标人的技术标详细审查评审得分，评分如出现小数点，则保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
评委签名： 日期：
附表五（适用于加权平均法）
工程名称：
经济标评分表
投标人名称 | ||||||||||||
投标报价 PT（元） | ||||||||||||
报价权重 | ||||||||||||
评标参考价 PC（元） | ||||||||||||
偏差（（PT-PC）/PC） （%） | ||||||||||||
减分（A） | ||||||||||||
得分(I=100-A) | ||||||||||||
得分排名次序 | ||||||||||||
评委签名：
附表六
算术复核表
工程名称： 投标人: 单位：元
编号 | 算术校核项目 | 修正前投标报价 A | 修正后投标报价 B | 修正率 r=|A-B|/A*10 0% | 经 评审 的 最终投标报价 | 当 B>A 时，修正后报价与原报价的差额；当 B≤A 时,R=0 |
1 | [单位工程 1] | |||||
2 | [单位工程 2] | |||||
… | … | |||||
… | … | |||||
… | … | |||||
n | [单位工程 n] | |||||
∑ | 投标总报价 | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |
修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
评委签名： 日期：
工程名称：
算术复核表
编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=|A-B|/A*100%） |
评委签名：
另册。
格式一：技术标封面
[工程名称]
投标文件
第一册 【技术投标文件（含资格审查文件）】
投标人： （填写投标人单位名称） （xx）
法定代表人或
其委托代理人： （签名或盖章）日 期：
格式二：广州建设工程施工招标投标书
广州建设工程施工招标投标书
工 程 名 称 | |
投标总报价（元） | |
其中：人工费（元） | |
其中：绿色施工安全防护措施费（元） | |
投 标 总工 期 | |
工程质量标准 | |
保 修 期 限 |
格式三：法定代表人证明书、授权委托书
法定代表人证明书、授权委托书
（1）法定代表人证明书
授权委
托证明书
（ ）第 号
注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。
（2）法定代表人授权委托书
（ ）第 号
现任我单位
职务，为法定代表人（负责人），
特此证明。
有效期限：
附：法定代表人（负责人）性别：
年龄：
身份证号码：
注册号码：
企业类型：
经营范围：
单位：
（盖章）
年 月 日
（2）法定代表人授权委托书
（ ）第 号
兹授权 为我方委托代理人，其权限是：
有效期限：
附：代理人性别： 年龄： 身份证号码：注册号码： 企业类型：
经营范围：
注：该格式供参考，原件装订于正本中。
法定代表人（负责人）： （签名或xx）授权单位：（xx）
注：该格式供参考。
年 月 日
格式四：企业类似工程业绩信息表（资格审查）
企业类似工程业绩信息表（资格审查）
项目名称 | 项目编号 |
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
格式五：施工组织架构图
施工组织架构图
注：
1、投标人应结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的施工组织架构；
2、施工组织架构图由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定；
3、可结合自身情况附相关辅助说明资料。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
格式六：投入主要人员汇总表
投入主要人员汇总表
序号 | 在本项 目担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事工 程工作年限 | 职称或执业 或上岗（或岗位）证号 | 备注 |
备注：1、本表为项目经理部主要人员的基本要求，投标单位可根据自身情况增加专业技术管理人员，各岗位人员不得相互兼职。
2、本表项目经理部主要人员需提供 2019 年 5 月至 2019 年 10 月连续社保证明文件复印件，并按《技术标详细审查评分表》的评分要求提供相应证明材料，否则相应评分项不得分，工作年限以毕业证发证日期起算。
3、人员仅指投标人自身人员，如投标申请人为集团公司，则不含集团下属分公司，专指集团本部人员，同样下属公司也不得使用集团公司的人员。
4、拟投入的项目部人员，未经招标人同意，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
格式七：主要人员简历表
主要人员简历表
姓名 | 性别 | 年龄 | |||
身份证号码 | |||||
在本项目任职 | 职称 | 学历 | |||
参加工作 年限 | 担任相应职务年限 | ||||
资格证书号 | |||||
业绩简介 | |||||
建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
我公司承诺上述内容真实有效。我公司知道隐瞒有关真实情况和填报虚假信息是严重的违法行为，上述内容如有虚假，我公司愿接受招标监管部门或其他有关部门依法给予的行政处罚，并接受招标人将我公司永久进入黑名单，不参与招标人今后所有项目的投标。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
格式八：投标函
投 标 函
致： （招标人名称）
1.根据招标人 （工程项目名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按我方投标总价并遵照上述文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3.如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。
4.如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，继续补充完善施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。
5.如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务 院令第 279 号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。
6.如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。
7.我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知中第 15 条规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9.随同本投标文件，我方已提交人民币 元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后 28 天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。
10.我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。
投 标 人：（xx）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：日 期： 年 月 日
格式九：施工组织设计方案
施工组织设计方案
注：投标人需根据本招标文件第五章中的“施工组织设计方案编制要点”的要求编制详细的施工组织设计方案，格式自定，但必须按下列格式签署盖章。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
附表 1：施工进度计划表
施工进度计划表
序号 | 工程项目 | 工程量 | 开工时间 | 完工时间 | 进度计划 | ||||||||
20 年 | |||||||||||||
1 | 施工准备 | ||||||||||||
2 | ……工程 | ||||||||||||
3 | ……工程 | ||||||||||||
4 | ……工程 | ||||||||||||
5 | ……工程 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | …… | ||||||||||||
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
附表 2：投入劳动力计划表
投入劳动力计划表
序号 | 工种 | 投入总数量 | 进场计划 | |||||
20 年 | ||||||||
×月 | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 | ×月 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | … | |||||||
注：本表后应附投入劳动力计划柱状图。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
附表 3：主要材料、设备采购计划表
主要材料设备采购计划表
序 号 | 材料设备名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 暂定数 量 | 采购合同签订 时间 | 到货时间 | 备注 |
投标人： （盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
附表 4：投入主要施工机械设备表
投入主要施工机械设备表
名称及型号 | 申请单位能达到的程度简述（由申请单位填写） | ||||||
机械最少投入数量 | 投入本项目施工机械的情况（台套） | ||||||
名 称 | 数量（台套） | 小计 | 新购 | 自有 | 租赁 | 型号 | |
施工机械设备 | |||||||
其他设备 | |||||||
… | |||||||
注：1、设备名称及要求数量由投标人视本工程具体情况结合招标人对本工程的具体要求自行配备；
2、投入的设备如为自有，须附购货发票、报关单（如为进口）；如为租用，须附租赁合同及上述证明资料，并准备原件待查。如无附发票或相关证明资料，则该设备不作评审。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：日 期： 年 月 日
附表 5：资金使用计划表
资金使用计划表
从开工月算起 的时间（月） | 资金使用计划 | 备注 | |
分期（%） | 累计（%） | ||
预付款 | |||
第 1 月 | |||
第 2 月 | |||
第 3 月 | |||
第 4 月 | |||
…… | |||
保修期 | |||
合计 | |||
说明 | |||
注：本表不得出现具体金额，仅以百分比表示。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：日 期： 年 月 日
格式十：承诺书
承 诺 书
致： ：
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，我司已理解招标人对本招标项目工程管理的高标准及严格要求，在此，我司xxxx以下承诺：
一、我司已按投标须知第 5 条的要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
二、我司已全面细致熟悉、复核和理解本招标项目招标时的所有图纸、资料和设计文件，已完全理解本工程的特点和设计意图。经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件完整，不存在错项、漏项的情况，满足和符合施工要求；如工程实施过程中发生因上述图纸、资料和设计文件不完整而导致的变更，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
三、经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件中不存在不能施工、不便于施工的技术问题；施工期间如仍需发生施工工艺、重大技术方案的调整，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
四、经认真进行市场调查，我司承诺本招标项目材料、设备来源有保证，可按投标承诺及时组织到货，无需代换，图纸、资料和设计文件中所要求的条件我司全部能够满足。
五、鉴于本工程的重要性、复杂性和工期的紧迫性，为确保按时、按质完成本工程的施工任务，我司经慎重考虑，承诺按招标文件的要求投入人员。否则，按合同约定处理，并承担违约责任。
六、我司已充分阅读并理解招标文件第三章合同格式的所有内容，且对合同条款相关疑问已在投标阶段时提出。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与施工总承包单位、贵局签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问。
七、我司保证本工程xx施工和职业健康安全管理方案完全满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，完全满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市
建设工程现场xx施工管理办法》（穗建质[2008]937 号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754 号)、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0 试行版）》的通知（穗建质〔2018〕1953 号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于实施<广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0 试行版）>的补充通知》（穗建质〔2018〕2281 号）、《广州市提升建设工程安全xx施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815 号）和《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》（穗建筑[2003]106号）各项规定和招标文件要求。否则，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。
八、我司保证本工程竣工验收、竣工资料和竣工备案管理完全符合国家、省、市政府、主管部门颁布的竣工验收和档案管理各项规定及招标文件中提出的各项管理要求。
九、我司保证在本项目投标中不存在围标、串标等违法、违规行为，如经招标监管部门查实存在上述行为，我司同意由招标人没收我司提交的投标保证金，并对由此造成的后果承担相应的法律责任。
十、如果我司中标，我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求，并保证按招标文件第五章中“项目经理部组成人员配备基本要求表” 中的人员在进场前准时参加招标人组织的面试考核。若不满足招标文件要求或考核不通过，我司承诺无条件按招标人的要求进行更换，直至招标人满意为止。经招标人和总监理工程师考核，我司未按投标文件投入主要人员或经过更换后的人员不能满足本项目要求的，我司承诺除无条件按招标人的要求更换外，还应按合同约定的金额向招标人支付违约金。
十一、对于招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，我司保证在招标文件推荐品牌范围内选用，且承诺在中标后选用推荐品牌中的任一品牌，均不予调整中标的材料、设备价格。
十二、如果我司中标，对招标人、监理人为确保工程质量管理和工程进度而下达的调整项目经理部组成人员的指令、通知，我司承诺无条件地在限期内执行并调整到位。
十三、我司承诺按贵司材料设备看样定板的规定执行，选用的材料设备的品牌、档次、 技术参数需满足或优于招标文件要求，且不以任何理由调整中标的材料、设备价格。
十四、如果我司中标，我司承诺如出现施工进度、质量、投入不满足需要，严重影响施工现场推进或招标人认为必要的其他情形，招标人还有权视现场情况要求我司法定代表人驻 场办公，直至招标人同意退场为止，否则我司愿承担有关违约责任。
十五、如果我司中标，我方承诺所承包的工程内容纳入施工总承包管理单位的管理和协
调范围，并服从施工总承包管理单位的施工总承包管理，否则由此导致生产质量、安全事故 或其他不良行为的，由我司承担主要责任。
十六、我公司承诺选用绿色生产达标企业生产的混凝土。
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日期： 年 月 日
格式十一：企业相关资料
企业相关资料
包括如下：
投标人结合《技术标详细审查评分表》提供相应资料。
格式十二：企业类似工程业绩信息表（技术标评分）
企业类似工程业绩信息表（技术标评分）
项目名称 | 项目编号 |
投标人： （xx）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日 期： 年 月 日
格式十三：参与编制技术标投标文件人员名单
一、参与编制技术标投标文件人员名单
投标人名称 | ||||
姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
注：参与编制技术标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式一：经济标封面
[工程名称]
投标文件
第二册 （经济标书）
投标人： （填写投标人单位名称） （xx）
法定代表人或
其委托代理人： （签字或盖章）日 期：
格式二：工程量清单计价表
工程量清单计价表
x部分内容详见招标文件第七章工程量清单。
格式三：参与编制经济标投标文件人员名单
参与编制经济标投标文件人员名单
投标单位名称 | ||||
姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式四：对投标文件编制的承诺
对投标文件编制的承诺
x公司授权 （身份证号： ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：
1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。
如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。
附件：《投标文件编制情况》
投标人名称（盖法人公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程 师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位 ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况投标文件加密打包的电脑 自有 □外包 □ 其他 □
电脑类型
电脑所属单位
电脑所在地址 （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦×
×房）
第一条 x项目按国家及有关部委颁布的标准、规范、和规程，若施工时期建设主管部门颁布新的规范、标准，则按照新的规范、标准执行。
第二条 x项目工程建设标准，详见第六章招标图纸。第三条 施工组织设计方案编制要点
由投标人有针对性的描述，各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字。
施工组织设计包括但不限于以下方面内容：一、工程概况
1.项目简介
2.项目工程范围及主要内容、主要工程数量
3.合同工期
4.自然及施工条件
二、工程特点、重难点分析及施工对策
x内容应在充分审核施工图纸、招投标文件和现场施工调查的基础上进行分析和讨论后编写。
尤其对技术重、难点，应站在一定的高度进行筛选，并根据实际情况和现有的技术力量提出切实可行的初步方案和备选方案。
在对技术重、难点认定时，要根据工程施工过程中可能存在的具体情况进行分析讨论，对因施工环境影响造成施工难度较大的临时工程或施工组织较复杂的分部分项工程，也应作为重、难点工程。
本章节内容应简略，在介绍施工对策时，仅需将总体思路说明即可，不需要展开叙述。三、项目管理目标
含安全、质量、工期、工程创优、xx施工、环保、节能减排和其他目标等。四、项目组织机构设置
五、施工总体部署
1.总体施工组织：说明各主要分部分项工程施工的先后顺序和逻辑关系。
2.总体施工方案：对与工程安全质量、工期有较大影响的主要施工方案进行必要的比选；说明各主要分部分项工程施工方案的思路，只说明概念即可。
3.主要临时工程布置：结合现有条件、现场情况、后续专业工程进场时间要求、施工特点及工程管理要求等，拟定施工总平面布置图。以简要文字，总平面布置图、主要临时工程数量表表述。
六、施工进度安排
主要工序功效分析、进度指标，制定关键线路，需满足招标人工期目标及节点目标。七、施工准备及资源配置
1.劳动力资源配置计划；
2.物资及xx材料计划；
3.机械设备配置计划；
4.资金使用计划；
5.安全xx设施投入计划。八、主要工程施工方案
简要描述主要工程的技术方案思路，明确施工工序流程，主要工序采用的施工方法、机械设备、xx材料，质量控制标准等。
九、施工技术组织措施 1.质量保证措施；
2.工期保证措施；
3.安全保证措施；
4.xx施工及环境保证措施；
5.季节性施工保证措施；
6.节能减排措施。十、BIM 工作方案
为了加强信息化管理工作，本项目要求使用建筑信息模型（BIM）系统，并已将该系统纳入本次招标范围。BIM 系统建设、运营维护等相关费用由投标单位在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取。中标后，承包人负责该系统的建设、运营维护工作，投入足够的人员并配备足够的设备，确保及时、准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。
1. 承包人应负责在其服务期间向业主提供其负责的该部分工程的建筑信息模型（BIM），审核其他专业单位提交的 BIM 模型，整合项目总体模型；并按业主要求在工程实施的全过程中始终对信息模型进行必要的维护与管理，确保建筑信息模型与现场施工的一致性，直至竣工完成，将模型移交给业主，移交标准应符合 BIM 有关交付标准要求。
2.BIM 模型要求
⑴BIM 模型应能用于定义各方工作界面，满足本项目对模型文件的划分要求。
⑵BIM 模型文件应按项目要求合理命名。
⑶BIM 模型应包含机电工程中必要的构件，满足本项目对模型构件的建模范围和详细程度的要求，并与项目实际情况保持一致。
⑷BIM 模型构件都应按专业附着不同的颜色，以便有效识别和区分。
⑸BIM 建模构件都应能存成独立的参数文件，便于管理和参与方的重复应用。
⑹承包人应与业主、BIM 小组共同制定模型提交格式要求，并要求其他专业单位按照规定模型格式来提交满足要求的 3D 模型。按此规定的模型格式建立 BIM 施工模型，并整合经过审核的其他专业单位模型；同时，在后继工作中带领其他专业单位共同维护整体模型的 BIM 完整属性。
⑺BIM 模型需合理组织和规划，确保能被各方应用；应能协助各专业单位通过 BIM 平台及模型、数据应用，对成本、进度、质量、安全进行可视化综合管理，识别重大风险源。
⑻BIM 模型的构件信息应能满足后期运营维护阶段的数据管理应用。业主和承包人有权要求其他专业单位根据项目实际情况随时增加相关信息。
⑼为了各参与方参及时掌握 BIM 技术在项目上的应用，项目承包人 BIM 小组应及时组织各参与方人员进行培训。
3.BIM 工作计划
承包人应提供 BIM 模型的创建、维护和应用计划，需提交 BIM 模型的其他专业单位计划，以及 BIM 人力资源计划，其中应包括但不限于以下几个时间节点的说明：
序号 | 成果描述 | 提交时间 |
1 | BIM 组织架构表 | 合同签订后 3 天内 |
2 | BIM 执行计划书 | 合同签订后 3 天内 |
3 | 最初的 BIM 模型 | 合同签订后 20 天内 |
4 | 集成 BIM 模型 | 合同签订后 30 天内 |
5 | 分部分项的施工模型 | 合同签订后 30 天内 |
6 | 施工模型变更 | 变更发生后 2 天内 |
7 | 竣工 BIM 模型 | 竣工验收后 10 天内 |
十一、总承包管理及配合服务方案
总承包管理及配合服务组织架构，人员安排。
针对发包人另行发包的各专业承包单位，提出配合服务方案，包括提供生产、生活用设施搭建场地，提供运输道路和通道，提供施工用水、用电的接驳点，提供公共临时设施，提供水平、垂直运输设施，提供外排栅、外脚手架以及其它配合服务工作等。有相应的保证措施。
总包管理方案内容包括但不限于：项目总进度计划管理和协调、信息管理、公共临时设施管理、公共xx施工和安全生产设施管理、现场综合管理、总体协调配合；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线；提供工作面；督促成品保护；办理项目竣工验收、竣工资料整理、竣工备案、工程移交等。
十二、项目风险预测和管理 1、风险管理重点；
2、风险防范对策；
3、风险管理责任。十三、 信息管理
1、与项目组织相适应的信息流通系统；
2、与招标人的项目信息管理处理系统软硬件相配套的资源配置；
3、信息管理实施规划。十四、投标人相关承诺
（对办理企业保险、施工作业人员的实名制、农民工工资保障、绿色建筑、节能建筑、视频监控等作出相应承诺）
1、我司已按招标文件投标须知要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。我司理解
发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料，是发包人现有的能被承包人利用的资料。发包人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
2、我司已全面细致熟悉、复核和理解本招标项目招标时的所有图纸、资料和设计文件，已完全理解本工程的特点和设计意图。经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件完整，不存在错项、漏项的情况，满足和符合施工要求；如工程实施过程中发生因上述图纸、资料和设计文件不完整而导致的变更，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报发包人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
3、经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件中不存在不能施工、不便于施工的技术问题；施工期间如仍需发生施工工艺、重大技术方案的调整，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报发包人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
4、在工程施工前，我司将使用 BIM 技术，对施工图进行深化设计，并提供成果资料如下：
1）创建建筑、结构、机电各专业 BIM 模型；
2）检测安装各专业碰撞点、安装与结构碰撞点；
3）出具碰撞报告、预留洞口定位报告；
4）净高检查；
5）提供安装管线综合xx模型（深化设计）；
6）出具剖面图、平面图、节点图、预留预埋图等。
施工全过程，我司将使用 BIM 技术实施工程管理，并提供成果资料如下：
1) 创建施工场地总平面可视化布置图，进行合理性分析和可视化查看；
2) 项目整体施工进度模拟，及时直观动态掌握施工进度；
3) 进度偏差的原因分析及纠偏；
4) 施工技术交底：复杂节点采用施工动画模拟方式指导班组施工；
5) 安全、质量管控：利用移动端采集现场数据，建立现场质量缺陷安全风险、xx施工等数据资料，与 BIM 模型即时关联；
6) 基于 BIM 协同平台建立工程资料档案；
7) 共享各参建方资料信息(如图纸、变更、签证)；
8) 利用三维模型，套用国标清单及广州定额，精确计算工程量及价，做到 BIM5D 模拟，能做到框图出量及框图出价，为精确控制成本提供技术支持；
9) 创建钢筋三维可视化模型，精确计算钢筋用量并指导施工下料加工；
10) 利用 BIM 模型精确计算模板等用量及指导下料加工；
11) 利用 BIM 模型模板支撑及脚手架的安全进行验算，并精确计算工程量；
12) 利用三维 BIM 模型快速申报工程进度款；
13) 利用三维 BIM 模型进行合同管理，合同内容与模型进行一一的关联，动态掌各分包单位的合同金额；
14) 利用三维 BIM 模型进行结算工程量及价格的申报；
15) 集施工现场视频监控系统、人员定位系统、门禁管理等系统于一体，在 BIM 三维管理平台上进行统一的管理；
16）提供项目电子沙盘及 VR 模型，协助项目宣传。
5、经认真进行市场调查，我司承诺本招标项目材料、设备来源有保证，可及时组织到货，无需代换，图纸、资料和设计文件中所要求的条件我司全部能够满足。
6、我司已充分阅读并结合我司实际全面理解招标文件第三章合同条款的所有内容，经慎重考虑，我司承诺全面响应招标文件提出合同条款的全部内容，并已在投标报价中充分考虑合同管理各项要求可能带来的我司成本增加和我司现场施工与相关管理要求的困难，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问，否则，对由此造成的后果由我司承担相应的法律责任。
7、我司保证本工程xx施工和职业健康安全管理方案完全满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，完全满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《施工现场环境与卫生标准》
（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、xx施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116 号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、xx施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39 号）、关于印发《广州市建设工程现场xx施工管理办法》的通知（穗建质[2008]937 号）和《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质[2008]1008 号）及发包人制定的相关规定的要求。否则，我司愿意无条件接受发包人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。
8、我司保证本工程竣工验收、竣工资料和竣工备案管理完全符合国家、省、市政府、主管部门颁布的竣工验收和档案管理各项规定及招标文件中提出的各项管理要求。
9、在本项目建设过程中，我司将切实有效地履行总承包管理职责，协调配合好各专业施工单位（包括但不限于精装修工程、市政园林工程、外水、外电、煤气工程等）各项施工管理工作，确保整个项目建设工作安全顺利进行。
十五、投标人认为需补充的其他内容第四条 招标范围界面划分
x次招标专业包括：建筑工程、结构工程、基坑与基础工程、装修工程、幕墙、消防、人防、电气、给排水、通风空调、电梯工程等。具体如下：
⑴在基坑及土方工程的施工过程需自行对本项目基坑、方城大基坑和xx构筑物的位移、沉降、水位、轴力等进行监测（不少于规范要求的频次），并对基坑监测点进行保护；
⑶按设计要求以及根据现场实际需要，采取相应的降水措施、完善基坑的排水系统（包括基坑上、下排水沟、截水沟、集水坑和潜水泵等抽排水设施施工）
⑹地下室土方开挖（开挖标高为-5m，包括地障、桩间土）、基坑土方回填、及地下室顶板覆土（含可能发生的二次转运），绿化种植区域回填至设计绿化种植面-200mm；
⑺基坑内临时开挖道路使用砖渣铺路；基坑以外的场地使用混凝土进行地面硬化。
⑻对基坑及土方工程施工期间发生的管涌、塌陷等突发情况进行应急处理。
⑽设置洗车槽，对施工场内及场外道路保洁，采取喷雾系统防止工地扬尘。
2. 建筑与装修：⑴地下部分：
部位 | 顶棚 | x墙面 | 楼（地）面 | 踢脚（墙裙） | 备注 |
地下室部分 | |||||
地下车库坡道 | 大白浆 | 无机涂料面 | 地坪漆(含标线) | ||
地下车库（非人防） | 大白浆 | 无机涂料面 | 地坪漆(含标线、编 号，车位线) | ||
人防区车库 | 大白浆 | 大白浆 | 地坪漆(含标线、编 号，车位线) | ||
水泵房 | 大白浆 | 大白浆 | 防滑地砖 | ||
变配电房 | 混凝土原面 | 水泥砂浆面 | 水泥砂浆面 | ||
风机房 | 大白浆 | 大白浆 | 水泥砂浆面 | ||
地下室电梯厅 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 耐磨地砖 | 釉面砖 | |
防烟楼梯间/前室 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 耐磨地砖 | 釉面砖 | |
商业区 | 大白浆 | 大白浆 | 水泥砂浆面 | ||
公共卫生间 | 混凝土原面 | 水泥砂浆面（或 防水板保护层） | 防水保护层 | ||
其他设备房/管理用房 | 大白浆 | 大白浆 | 水泥砂浆面 | ||
部位 | 顶棚 | x墙面 | 楼（地）面 | 踢脚（墙裙） | 备注 |
地上部分 | |||||
首层大堂 | 大白浆 | 大白浆 | 水泥砂浆面 | ||
开关房 | 混凝土原面 | 水泥砂浆面 | 水泥砂浆面 | ||
公共卫生间 | 混凝土原面 | 水泥砂浆面（或 防水板保护层） | 防水保护层 | ||
标准层电梯厅 | 大白浆 | 大白浆 | 水泥砂浆面 | ||
标准层公共走道 | 大白浆 | 大白浆 | 水泥砂浆面 | ||
标准层楼梯间/前室 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 耐磨地砖 | 釉面砖 | |
防烟楼梯间/前室 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 耐磨地砖 | 釉面砖 | |
商业区 | 大白浆 | 大白浆 | 水泥砂浆面 | ||
茶水间 | 混凝土原面 | 水泥砂浆面（或 防水板保护层） | 防水保护层 | ||
消防控制中心 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 架空（防静电） | ||
电梯机房 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 防滑地砖 | ||
人防报警房 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 防滑地砖 | ||
其他设备房/管理用房 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 防滑地砖 | ||
避难层 | 无机涂料面 | 无机涂料面 | 混凝土原面 | ||
办公室 | 混凝土原面 | 水泥砂浆面 | 混凝土原面 |
⑶全部砌体工程，包括砌体砌筑（包含刷毛、抹灰等）、孔洞预留、预留洞的塞缝、封堵、砌体包管；以及机电施工时所打凿的洞口、线管、线槽底盒的一次性挂网和封堵修补等；
⑷烟井、管井、电梯井等各类竖直井道内墙面按照图纸施工，完成至装饰面层；
⑸高、低压配电房、变压器房、公共开关房内的设备基础（由永电单位实施）之外的所有设备基础工程；
⑺承担大型设备吊装时的开墙及墙体恢复的责任，承担一次性因设备安装造成的地面、楼面、墙面破坏后的恢复责任；承担所有打凿垃圾的清运；
⑼高、低压配电房，变压器房，公共开关房，商业区分隔门，办公区分隔门之外的所有门窗工程；
⑽负责本项目全部工程的统筹、协调和配合工作；负责各专业工程的收口工程、工程质量和专项验收及档案资料汇总工作。
⑶塔吊、人货梯的布置、施工、安拆需满足项目整体施工需要。 4.防水工程：按设计图纸内容完成。
5.人防工程：按设计图纸内容完成。
⑴幕墙工程（含铝合金门窗、雨蓬）按设计图纸内容完成（包括设计图纸深化）。
⑵幕墙预埋件应优先采用结构预埋，缺件、补件使用后置预埋件。
⑶幕墙四性实验由乙方委托专业单位实施（费用已含在投标总价内）。
⑷擦窗机图纸深化、供货及安装施工。 7.市政工程：
⑴按设计图纸完成需与市政管网接驳的给排水、通信等（不含电力和燃气）管道和附属设施工程，及各管道接驳的报批、实施和验收工作；
⑶负责与专业承包单位协调与配合，负责接口工程处理以及档案资料汇总工作。 8.电气、给排水、通风与空调、消防、智能化、电梯等机电安装工程：
⑴所有结构预埋管道在本次招标范围，并保证管道通畅；
⑵供配电系统：包括发电机（含发电机房）至低压配电柜（不含低压配电柜）的设备及回路等在本次招标范围内，但高低压柜及变压器等属永电范围，不在本次范围内；高压配电房、低压配电房、变压器房及公共开关房内的设备供货、安装，以及设备基础、管线沟槽结构、室内装修不在本次招标范围；
照明系统：包括但不限于低压柜下装出线至各层户内配电箱（含）及至公共区域照明末端等工作内容；但办公区域户内配电箱后回路及设备不在本次招标范围内。
动力系统：低压柜下装出线至末端负载等所有工作内容。
⑶给排水系统不含洁具末端；
⑷通风与空调：多联机及其管道不在本次招标范围；其他通风与空调工程（包括负一层及首层服务的中央空调系统）均在本次招标范围内；
⑸消防专业按图纸实施。
⑹智能化专业：不在本次招标范围；
⑺电梯轿厢为标准装修，预留电梯二次装修空间和荷载，电梯轿厢二次装修不在本次招标范围；
⑻抗震支架工程按招标技术需求书及国家相关规范规程完成深化设计，并按发包人审批同意的深化设计图纸完成相应工程内容;
⑼泛光照明不在本次招标范围；
⑽除以上⑼点约定外，其余电气、给排水、通风与空调、消防、电梯等机电安装工程均按设计图纸内容及招标技术需求书完成。
⑵包括在发包方提供燃气施工图纸后，负责预留孔洞或在混凝土梁、墙、楼板上进行开孔，并进行套管安装。
⑸包括预留墙壁式新风进风器孔洞。 10.其它工作内容：
⑴为各个系统预留孔洞、沟槽等（包含承包方自行施工机电部分所有预埋电管/水管的预埋、开槽、修补；其他专业分包单位在现场砌块、砖墙内的开槽及修补由专业分包单位各自负责完成）。
⑶各种套管、线缆、管道等与楼板/墙壁间的混凝土或水泥砂浆封堵。
⑸负责合同范围内的设备检测、第三方检测（包括不限于消防、人防、防雷、发电机环保检测等）并出具检测报告。
⑹配合永久供电、燃气、供水等专业工程施工及调试，配合永久供电、燃气、供水验收。
⑺负责合同范围内的系统深化设计，按发包方要求提供深化设计图纸。
⑼负责统筹整个项目各专业各系统技术和施工协调，保证各专业各系统无缝对接，按要求实现建筑各项功能，并负责调试、资料收集，完成验收所需全部工作内容。
序号 | 关键工期节点 | 完成时间 | 备注 |
1 | 完成桩基础工程 | 2020 年 4 月 28 日前 | |
2 | 完成±0.00 结构底板 | 2020 年 8 月 28 日前 | |
3 | 完成结构层 21 层（达到预售条件） | 2021 年 4 月 18 日前 | |
4 | 完成结构封顶 | 2021 年 6 月 8 日前 | |
5 | 完成幕墙 | 2021 年 10 月 28 日前 | |
6 | 完成塔吊外架拆除 | 2022 年 1 月 28 日前 | |
7 | 工程质量竣工验收通过（联合验收） | 2022 年 4 月 28 日前 |
二、质量标准
按现行工程质量验收标准达到质量一次竣工验收合格，并取得广东省建设工程优质奖或国家级工程质量奖项（仅指国家优质工程质量奖、鲁班奖、xxx奖，下同）。
三、安全、xx施工
杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，且必须取得广东省安全xx施工样板工地。
四、绿色建筑目标：本项目按国家绿建 2 星标准建设。第六条 深化设计管理要求
一、深化设计内容
x项目以下专业工程由承包人负责深化设计：电梯工程、幕墙工程及抗震支吊架专业工程等。二、深化设计要求
1、本招标项目各专业工程的设计图纸及技术文件（包括类型、规格、技术参数等内容）已经发包人确认，承包人必须依据招标图纸并结合现场情况进行深化设计。
2、承包人深化设计须完全满足上述技术需求，原则上不得更改原设计的内容、类型、规格、材料材质，各项技术参数和技术指标不得低于上述标准。
3、原则上因承包人深化设计原因造成工程量或工程费用增加的，由此引起的所有费用调整由承包人自行考虑在投标报价内，发包人不予另行支付。具体以工程量清单计价说明为准。
4、承包人应在签订合同前将深化设计的工作计划安排提交发包人审核确认，并按照整体及各关键节点工期要求及时完成深化设计。
三、深化设计能力要求
承包人应具备相应的专业工程深化设计能力及深化设计业绩，如承包人不具备，则应经发包人同意依法委托给具有相应能力的单位实施。
四、深化设计工作要点
1、深化设计是在不改变原施工图设计功能、结构体系和设计意图的前提下，以提高施工图的可操作性和便于施工为目的，对施工图进行深化、优化和完善、力求节约投资的技术工作。深化设计费及由此引起的工程费用等一切有关费用均已包含在合同总价中。
2、承包人进行深化设计时，应以设计院出的设计图纸、技术需求书为依据，如没有合理的原因，不能进行改动；深化设计图纸报经监理单位和发包人同意批准后，并经设计单位及施工图审查单位进行审核同意后方可实施。如承包人的深化设计图纸达不到要求，发包人有权要求承包人对深化设计人员进行调整更换或另委托深化设计单位，由此引起的工程费用等一切有关费用均已包含在合同总价中。
3、深化设计选用的材料厂家及品牌应是承包人根据招标文件《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》规定提交的投标文件上列明的材料厂家及品牌。如经考察，投标人选用的材料不满足工程需要，发包人有权在
《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，合同价款不作调整。
4、深化设计须结合施工工艺要求，与各相关专业工程充分沟通，不得影响其他专业或系统的结构体系和使用功能等。
5、本项目要求设立驻场设计人员。承包人必须按投标文件中承诺及发包人要求，派人进行驻场设计。相关人员的要求及管理按合同约定执行。
6、深化设计的计量计价原则：按本项目施工合同专用条款约定执行。
7、根据本项目的特点，承包人需对深化设计进度、质量作出明确承诺，如承包人未能按进度计划或质量完成深化设计，影响到工程质量或工期时将承担合同相应的违约责任。
五、深化设计工作流程
1、深化设计工作方案报审：中标后 5 个工作日内（深化设计工作开展前），承包人须报深化设计工作方案给监理单位、发包人审核，审核通过后方可正式开展深化设计工作。深化设计工作方案包括但不限于深化设计人员（含驻场设计人员）、深化设计的工作计划及具体的深化设计管理实施方案、工作流程。
2、深化设计工作开展：深化设计须由承包人深化设计负责人统筹安排各项工作，并随时接受监理单位、发包人及设计单位的监督检查。
3、深化设计文件审核：深化设计图纸（含造价文件）完成后，须报原设计单位、监理单位、发包人审核（可组织专家小组进行评审），并根据修改意见相应调整深化设计图纸。
5、深化设计图纸审批：施工图审查合格并经发包人及项目业主审批同意后，作为施工图实施。深化设计图纸份数为 12 份。
6、技术交底及图纸会审：深化设计图纸和文件经过审核确认后，应进行相应技术交底及图纸会审。第七条 人员配置要求
1、本项目项目经理部组成人员配备基本要求详见下表：
半年或以上。 | |||
BIM 管理人员 | |||
在本项目任职 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
注：上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已连续购买近六个月以上（2019 年 5 月至今 2019 年 10 月）社保的在职人员，须同时提供相应社保证明，各岗位人员不得相互兼职。
第八条 主要施工机械设备要求
1 | ||||
2 | 旋挖桩基 | 6 | ||
3 | 挖掘机 | 8 | ||
4 | 自卸汽车 | 30 | ||
5 | 施工塔吊 | 3 | ||
6 | 施工升降机 | 2 | ||
7 | 混凝土泵送机 | 3 | ||
8 | 大型吊机 | 2 | ||
9 | 钢筋加工机械 | 三套 | ||
10 | 焊机 | 20 | ||
11 | 木工加工机械 | 六套 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
1.上表为施工最低需求，承包人须结合设计图纸、现场情况以及工期要求综合考虑设备投入数量。
4.为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。
5.根据市建委等相关行政主管部门要求，工地扬尘及噪音控制必须配备相应的设备措施，承包人应根据具体施工组织方案确保投入。
第九条 《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》
金融城起步区 AT090958 地块总承包主要主材设备品牌/生产厂家推荐表
序号 | 主材（建筑、结构专业） | 品牌或厂家（或相当于） |
1 | 钢筋、钢材 | 宝武钢 |
韶钢 | ||
鞍钢 | ||
柳钢 | ||
2 | 防火涂料 | 深圳天宁消防材料有限公司（天宁） |
xxxxxxxxxxxxx（xx） | ||
xxxxxxxxxxxxx（xx） | ||
佛山市瑞佩姆智能涂料有限公司（瑞佩姆） | ||
3 | 耐磨砖、防滑地砖 | xxxx |
马可波罗 | ||
冠珠 | ||
4 | 踢脚线 | xxxx |
马可波罗 | ||
冠珠 | ||
5 | 玻璃 | 东莞南玻工程玻璃有限公司（南玻） |
信义玻璃工程（东莞）有限公司 | ||
中国玻璃控股有限公司（中玻） |
广东洛玻加工玻璃有限公司 | ||
6 | 铝合金型材、铝合金门窗、百叶窗、铝合金格栅 | 广东凤铝铝业有限公司（凤铝） |
xxxxxxxxxx（xxx） | ||
xxxxxxxx（xx） | ||
广东坚美铝型材厂有限公司（坚美 | ||
7 | 铝板 | xxxxxxxxxx（xx XXX） |
xxxxxxxxxx（xxxx） | ||
广州铝业有限公司（广铝） | ||
8 | 木门 | xx |
群升 | ||
家思 | ||
9 | 防火门、防火卷帘门 | 广东蓝盾门业有限公司 |
佛山市宇宙金门有限公司 | ||
广州白云南粤防火门有限公司 | ||
广东平安消防实业有限公司（桂安） | ||
广东龙树实业集团有限公司 | ||
10 | 人防门 | 广东中南人防防护设备工程有限公司 |
广东人防防护设备有限公司 | ||
广州市羊城地下工程有限公司 | ||
广州市海珠区人民防空工程构件厂 | ||
广东省天科人防防护设备工程有限公司 | ||
珠海人防工程设备安装有限公司 | ||
11 | 不锈钢栏杆 | 广州市俊嘉钢管制造有限公司 |
佛山市南海悦兴五金制品有限公司 |
广州民生管业有限公司 | ||
佛山市南海艺华不锈钢铝业有限公司 | ||
12 | 防水涂料、防水卷材 | 东方雨虹 |
广东科顺化工实业有限公司（科顺） | ||
大禹 | ||
深圳市卓宝科技股份有限公司（卓宝） | ||
13 | 地坪漆 | 三青 |
迅彩 | ||
大禹神工 | ||
14 | 乳胶漆 | 华润 |
美涂士 | ||
三棵树 | ||
嘉宝丽 | ||
序 号 | 主材（电气系统） | 品牌 |
15 | 柴油发电机 | 康明斯（进口) |
德国MTU | ||
美国xx（CAT） | ||
日本三菱（MITSUBISH） | ||
16 | 配电箱、控制箱、电表箱（箱体）、双电源自动切换箱、母线插接箱 | 广东奇胜电气有限公司（广东奇胜） |
广东珠江开关有限公司（珠江xx） | ||
广州白云 | ||
广东长电成套电器有限公司 | ||
广州中科电气设备有限公司 | ||
广州裕邦通用电气设备有限公司 |
17 | 配电箱元器件、断路器 | ABB（中国）有限公司（ABB） |
施耐德（中国）投资有限公司（Schneider） | ||
西门子（中国）有限公司（siemens） | ||
18 | 电力电缆、矿物绝缘电缆、铜芯电线、控制电缆 | 广东电缆厂有限公司【AAA】 |
广州南洋电缆有限公司（NAN 牌） | ||
广州电缆厂 | ||
浙江万马电缆有限公司 | ||
19 | 密集型铜母线 | xxx（中国）投资有限公司（Schneider） CFC 系列 |
ABB(中国)有限公司 PNAX 系列 | ||
西门子（中国）有限公司 XLC 系列 | ||
GE SPECTRA 系列 | ||
20 | 电缆桥架 | 广州市番禺电缆桥架厂有限公司 |
广州中兴五金线槽桥架厂 | ||
文兴电气科技有限公司 | ||
广东桥鑫实业有限公司 | ||
21 | 镀锌线管、钢管 | 广东华捷钢管实业有限公司（华捷） |
广州市珠江管业科技有限公司（珠江） | ||
广州钢管厂有限公司（穗生） | ||
22 | PVC 塑料电线管 | 顾地科技股份有限公司（顾地） |
广东联塑科技实业有限公司（联塑） | ||
深圳市永高塑业发展有限公司（永高） | ||
23 | 灯具、 室内照明 | 雷士照明 |
佛山照明 | ||
欧普照明 | ||
xxx |