《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示 范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013- 0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
建设工程施工合同
住 房 城 乡 建 设 部
制定
国 家 工商行政管理总局
说 明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,根据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概括、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全xx施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需求。
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商
对相应的专用合同条款进行修改补充,在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
3. 在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录
说 明........................................................................................................................................................
1、《示范文本》的组成..........................................................................................................................
1.1 合同协议书................................................................................................................................
1.2 通用合同条款............................................................................................................................
1.3 专用合同条款............................................................................................................................
2、《示范文本》的性质和适用范围......................................................................................................
第一部分 合同协议书............................................................................................................................
一、工程概况...................................................................................................................................
二、合同工期...................................................................................................................................
三、质量标准...................................................................................................................................
四、签约合同价与合同价格形式....................................................................................................
1.签约合同价为:....................................................................................................................
2.合同价格形式: 固定总价合同 。............................................................................
五、项目负责人(建造师) ...........................................................................................................
六、合同文件构成...........................................................................................................................
七、承诺...........................................................................................................................................
八、词语含义...................................................................................................................................
九、签订时间...................................................................................................................................
十、签订地点...................................................................................................................................
十一、补充协议...............................................................................................................................
十二、合同生效...............................................................................................................................
十三、合同份数...............................................................................................................................
第二部分 通用合同条款........................................................................................................................
一、通用条款...................................................................................................................................
第三部分 专用合同条款........................................................................................................................
1. 一般约定......................................................................................................................................
1.1 词语定义 ...........................................................................................................................
1.2 法律 ....................................................................................................................................
1.3 标准和规范 ........................................................................................................................
1.4 合同文件的优先顺序........................................................................................................
1.5 图纸和承包人文件............................................................................................................
1.6 联络 ...................................................................................................................................
1.7 交通运输 ...........................................................................................................................
1.8 知识产权 ...........................................................................................................................
1.9 工程量清单错误的修正.....................................................................................................
2. 发包人..........................................................................................................................................
2.1 发包人代表 .......................................................................................................................
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供........................................................................
2.3 资金来源证明及支付担保................................................................................................
2.4 关于节能建筑与绿色建筑的约定: / 。...............................
3. 承包人..........................................................................................................................................
3.1 承包人的一般义务............................................................................................................
3.2 项目经理 ...........................................................................................................................
3.3 承包人人员 .......................................................................................................................
3.4 分包 ...................................................................................................................................
3.5 工程照管与成品、半成品保护........................................................................................
3.6 履约担保 ...........................................................................................................................
4. 监理人..........................................................................................................................................
4.1 监理人的一般规定.............................................................................................................
4.2 监理人员 ...........................................................................................................................
4.3 商定或确定 ........................................................................................................................
5. 工程质量......................................................................................................................................
5.1 质量要求 ...........................................................................................................................
5.2 隐蔽工程检查....................................................................................................................
6. 安全xx施工与环境保护..........................................................................................................
7. 工期和进度..................................................................................................................................
7.1 施工组织设计....................................................................................................................
7.2 施工进度计划....................................................................................................................
7.3 开工 ...................................................................................................................................
7.4 测量放线 ...........................................................................................................................
7.5 工期延误 ...........................................................................................................................
7.6 不利物质条件....................................................................................................................
7.7 异常恶劣的气候条件.........................................................................................................
7.8 提前竣工的奖励................................................................................................................
8. 材料与设备..................................................................................................................................
8.1 材料与工程设备的保管与使用.........................................................................................
8.2 样品 ...................................................................................................................................
8.3 施工设备和临时设施........................................................................................................
9. 试验与检验..................................................................................................................................
9.1 试验设备与试验人员.........................................................................................................
9.2 现场工艺试验....................................................................................................................
10.1 变更的范围 ......................................................................................................................
10.2 变更估价 .........................................................................................................................
10.3 承包人的合理化建议.......................................................................................................
10.4 暂估价 .............................................................................................................................
10.5 暂列金额 .........................................................................................................................
11. 价格调整....................................................................................................................................
12. 合同价格、计量与支付............................................................................................................
12.1 合同价格形式..................................................................................................................
12.2 预付款 .............................................................................................................................
12.3 计量 .................................................................................................................................
12.4 工程进度款支付..............................................................................................................
13. 验收和工程试车........................................................................................................................
14. 竣工结算....................................................................................................................................
14.1 竣工结算申请..................................................................................................................
14.2 竣工结算审核..................................................................................................................
14.3 最终结清 .........................................................................................................................
15. 缺陷责任期与保修....................................................................................................................
16.1 发包人违约 .....................................................................................................................
16.2 承包人违约 .....................................................................................................................
17. 不可抗力....................................................................................................................................
17.1 不可抗力的确认..............................................................................................................
17.2 因不可抗力解除合同......................................................................................................
18.1 工程保险 .........................................................................................................................
18.2 其他保险 .........................................................................................................................
18.3 通知义务 .........................................................................................................................
19. 争议解决....................................................................................................................................
19.1 争议评审 .........................................................................................................................
19.2 仲裁或诉讼 ......................................................................................................................
合同协议书
发包人(全称): 阜南县地城镇人民政府
承包人(全称): 木棉树项目管理集团有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 阜南县地城镇基础设施(路域环境综合整治)建设项目工程施工及有关事项
协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况
1.工程名称:阜南县地城镇基础设施(路域环境综合整治)建设项目 。
2.工程地点: 阜南县境内 。
3.工程立项批准文号: / 。
4.资金来源: 扶贫对口帮扶资金 。
5.工程内容: 包括砖砌花池、混凝土道路、路侧石安装及修整;泗沟口桥附近、龙
母路(东段)、龙母路(宋坡大桥西至公桥界)、地城各村绿化等 。
群体工程应付《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围: 阜南县地城镇基础设施(路域环境综合整治)建设项目,包括但不限
于图纸及工程量清单、答疑的所有内容 。
计划开工日期: 2022 年 10 月 27 日。
计划竣工日期: 2022 年 11 月 25 日。
工期总日历天数: 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致
的,以工期总日历天数为准。三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。
人民币(大写) 叁佰万元整 ¥ 3000000.00元,其中含暂估价金额 / 元);
其中:
(1)安全xx施工费:
人民币(大写) / (¥ / 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写) / (¥ / 元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) / (¥ / 元);
(4)暂列金额:
人民币(大写) / (¥ / 元)。
承包人项目负责人(建造师): xx 。
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃(拒绝)履约,同意发包人不予退还履约保证金。承包人不得要求退还履约保证金,三年内不参与阜阳市公共资源交易活动,且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间
本合同于 2022 年 10 月 25 日签订。
本合同在 阜南县地城镇人民政府 签订。
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效
本合同自 签字、盖章 生效。
本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 贰 份,承包人执 贰 份,代理机
构执 壹 份,公管局执 壹 份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码: 组织机构代码:9134120212MA8L8N8T5Q
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码: 236300
法定代表人: 法定代表人: xxx
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话: 15555888866
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行: 中国邮政储蓄银行股份有限公
司阜南县曹集路支行
账 号: 账 号: 934007010034098890
第二部分 通用合同条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同(GF-2017-0201示范文本)》第二部分通用条款。
第三部分 专用合同条款
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括: 招标文件及补充答疑文件,合同履行过程中双方就 有关工程洽商、变更达成的书面协议 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人:
名 称: ;
资质类别和等级: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
1.1.2.5 设计人:
名 称: ;
资质类别和等级: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: / 。
1.1.3.9 永久占地包括: / 。
1.1.3.10 临时占地包括: / 。
适用于合同的其他规范性文件: 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条 例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章 。
1.3.1适用于工程的标准规范包括: / 。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;
发包人提供国外标准、规范的分数: / ;
发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。
合同文件组成及优先顺序为: / 。
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限: / ;
发包人向承包人提供图纸的数量: / ;
发包人向承包人提供图纸的内容: / 。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括: / ;
承包人提供的文件的期限为: / ;
承包人提供的文件的数量为: / ;
承包人提供的文件的形式为: / ;
发包人审批承包人文件的期限: / 。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: / 。
1.6.1发包人和承包人应当在 / 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点: / ;
发包人指定的接收人为: 。
承包人接收文件的地点: | / | ; | |
承包人指定的接收人为: | 。 | ||
监理人接收文件的地点: | / | ; | |
监理人指定的接收人为: | / | 。 | |
1.7.1 出入现场的权利 |
关于出入现场的权利的约定: / 。
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定: / 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: / 。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 / 承
担。
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 执行通用合同
条款 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 执行通用合同条款 。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用合同条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 执行通用合同条款 。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:
执行通用合同条款 。
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 执行通用合同条款 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围: 执行通用合同条款 。
姓 名: ;
身份证号: ;
职 务: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
发包人对发包人代表的授权范围如下: / 。
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求: / 。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: / 。
发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。
发包人是否提供支付担保: / 。
发包人提供支付担保的形式: / 。
(1)承包人提交的竣工资料的内容: / 。
承包人需要提交的竣工资料套数: / 。
承包人提交的竣工资料的费用承担: / 。
承包人提交的竣工资料移交时间: / 。
承包人提交的竣工资料形式要求: / 。
(2)承包人应履行的其他义务:
(a)应按阜人社〔2017〕62号文件要求,指定劳资专管员,借助信息化平台,做好施工现场劳动用工实名制管理工作。
(b)应按阜人社〔2017〕63号文件要求,办理施工许可证前,开立农民工工资专户;开工后按月编制和公示农民工工资表,按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。
(c)其他: / 。
3.2.1 项目经理:
姓 名: xx ;
身份证号: 341226198809172932 ;
建造师执业资格等级: 市政工程二级 ;
建造师注册证书号: 皖234212105843 ; ;
建造师执业印章号: ;
安全生产考核合格证书号: 皖建安B(2021)0000000 ;
联系电话: 00000000000 ;
电子信箱: 0000000000xx.xxx ;
通信地址: 安徽省阜阳市阜南县鹿城镇谷河东路尚城一品西区 ;
承包人对项目经理的授权范围如下:本项目的人员配备,质量、进度、安全管理等 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 施工现场项目经理与投标项目经理要一致, 并 且为本工程专职项目经理,必须参加各种例会和打卡考勤,发包人对项目经理进行打卡考 勤。项目经理、技术负责人必须保证每个月不少于 22 天常驻现场组织施工,每天在岗时间 不少于 8 小时 。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 发包人扣除 承包人的全部履约保证金,同时要求承包人更换项目经理,且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理, 否则解除施工合同 。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: 第一次支付违约金 5000 元; 第二 次支付违约金 1 万元;第三次将视为严重违约,发包人有权解除合同, 同时没收履约保证金
。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 投标人签订合同后项目经理原则上不允
许更换,如因不可抗力因素确需更换项目经理的,须经招标人审核同意,并向招标人支付 10万
元作为违约金;更换后的项目经理资质、业绩、信誉等不得低于原合同项目经理 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 须征得发包人同意并支 付 10 万元作为违约金,应至少提前 10 天以书面形式通知发包人, 更换后的项目经理资质、业绩、信誉等不得降低 。
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工令 3 天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 须征得发包人同意 并 支付发包人违约金 3 万元/人,应至少提前 10 天以书面形式通知发包人,更换后的人员 资历、水平不得降低。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 应提前 1 天书面通知监理 人, 并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 投标人签订合同后主要施工管理人员 原则上不允许更换,如因不可抗力因素确需更换主要施工管理人员的须征得发包人同意并支
付发包人违约金 2 万元/人,应至少提前 10 天以书面形式通知发包人,更换后的管理人员 资历、水平不得降低 。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 第一次支付发包人违约金 1000 元,第二次支付违约金 3000 元, 第三次发包人有权要求更换人员(更换人员的处罚参照 3.3.5 条) 。
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括: / 。
主体结构、关键性工作的范围: / 。
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括: / 。
其他关于分包的约定: / 。
3.4.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定: / 。
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 执行合同通用条款 。
承包人是否提供履约担保: 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:金融机构保函形式,保证金16524.98元 。
关于监理人的监理内容: 详见监理合同 。
关于监理人的监理权限: / 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: / 。
总监理工程师:
姓 名: ;
职 务: ;
监理工程师执业资格证书号: ;
联系电话: ;
电子信箱: / ;
通信地址: / ;
关于监理人的其他约定: / 。
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) 执行合同通用条款 ;
(2) 发包人授权的其他事项 ;
(3) / 。
5.1.1 特殊质量标准和要求: / 。
关于工程奖项的约定: / 。
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 执行合同通用条款 。
监理人不能按时进行检查时,应提前 / 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: / 小时。
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 执行通用条款 。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定: 执行通用条款 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: / 。
6.1.3 xx施工
合同当事人对xx施工的要求: 施工期间必须符合安全xx施工与环境保护等相关要
求,如果出现一切责任及事故均由施工方承担 。
6.1.4 关于安全xx施工费支付比例和支付期限的约定: 一切安全xx施工费用均由
施工方承担 。
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: / 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: / 。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 执行通用
合同条款 。
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限: / 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 一切主材及设备必须符合国家标准,
经业主和监理审核后方可施工 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的,承包
人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: / 。
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形: / 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: 每延期竣工一天,承包 人 支付发包人 3000 元违约金 ;工程延期 15 日以上的,每日按 5000 元向发包人支付违 约金;违约金最高限额为合同价款的 5 % ;延期竣工 30 天以上的,发包人有权解除合同, 并追究连带损失 。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限: 合同价款的 5 % 。
不利物质条件的其他情形和有关约定: / 。
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1) / ;
(2) / ;
(3) / 。
7.8.2提前竣工的奖励: 无 。
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担: / 。
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: / 。
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定: / 。
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所: 执行通用合同条款和相关标准、规范、文件的规定 。
施工现场需要配备的试验设备:执行通用合同条款和相关标准、规范、文件的规定 。
施工现场需要具备的其他试验条件: 执行通用合同条款和相关标准、规范、文件的规
定 。
现场工艺试验的有关约定:执行通用合同条款和相关标准、规范、文件的规定 ,但满
足施工要求。
关于变更的范围的约定: 执行通用条款。 。
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 由于设计变更、签证等引起的工程量变化,按实际调整。设计
变更、签证引起新的工程量清单项目,其相应综合单价按以下规则由承包人提出,经发包人、
发包人委托的审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据,变更、签证程序执行阜阳市政
府相关文件规定。
a. 最高投标限价中已列项目,按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率 。
b.如工程量清单与施工图纸不一致;工程量清单描述不清的;工程量清单中未列的项目
及数量有差异的项目,由投标人在投标报价中自行考虑费用,视为投标人已列入投标总价中。
c.工程变更中的报价:招标人最高投标限价中有相同或类似综合单价的,按相同或类似
综合单价*报价浮动费率记取;承包人投标报价中无相同或类似综合单价的,参照招标文件
重新组价;其中材料价格按招标人最高投标限价中的材料价格执行;若最高投标限价中没有,
执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价,阜阳市建设
工程造价管理站发布的信息价中若没有,按造价管理部门备案价格执行;机械台班单价按上
述机械台班费用定额执行;人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最
高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。
监理人审查承包人合理化建议的期限: / 。
发包人审批承包人合理化建议的期限: / 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: / 。
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定: / 。
合同当事人关于暂列金额使用的约定: / 。
11.1 市场价格波动引起的调整
(1)市场价格波动是否调整合同价格的约定: 不予调整 。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和贬值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: / ;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定: / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时,或材料单价跌
幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时,材料单价涨幅以已标价工程
量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时,其超过部分据实调整。
第3种方式:其他价格调整方式: / 。
12.1 合同价格形式 1、单价合同。
综合单价包含的风险范围: / 。
风险费用的计算方法: / 。
风险范围以外合同价格的调整方法: / 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围: / 。
风险费用的计算方法: / 。
风险范围以外合同价格的调整方法: / 。
3、其他价格方式: / 。
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额: / 。
预付款支付期限: / 。
预付款扣回的方式: / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: / 。
预付款担保的形式为: / 。
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: 执行合同通用条款 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定: / 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定: / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定: 执行通用合同条款 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量: / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序: / 。
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定: 工程完工 60%付至合同价款的 30%,工程竣工验收合格审计后付至审 计价的 97%,剩余 3%作为质量保证金质保期满后无质量问题一次性无息付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: 执行通用条款 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: 执行通用条款。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。
(4)农民工工资专户资金拨付。发包人应按照阜人社〔2017〕63号文件要求,在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程预付款,开工后按月向专户补足下月工资性工程进度款,确保专户余额动态保持不低于预付款金额,到工程款支付节点扣除已支付工资预付款,并结清全部农民工工资。
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限: 执行通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 执行通用条款 。
(2)发包人支付进度款的期限: / 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。
12.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批: 执行通用条款 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定: 执行通用合同条款 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: 执行通用合同条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: / 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: / 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容: 执行通用合同条款 。
(1)单机无负荷试车费用由 / 承担;
(2)无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: 执行通用合同条款 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限: / 。
承包人提交竣工结算申请单的期限: / 。
竣工结算申请单应包括的内容: / 。
发包人审批竣工付款申请单的期限: / 。
发包人完成竣工付款的期限: / 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: / 。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的分数: 4份 。
承包人提交最终结算申请单的期限: / 。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:执行通用条款 。
(2)发包人完成支付的期限: 执行通用条款 。
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: 自竣工验收合格之日起 1 年 。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 3%质量保证金 。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式:现金。
质量保证金采用以下第 2 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: / ;
(2) 3 %的工程款;
(3)其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定: / 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为: 12个月 。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: / 。
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: / 。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: / 。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: / 。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: / 。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: / 。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: / 。
(7)其他: / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 14 天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形: / 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法: / 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定: / 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: / 。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: / 。
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
关于工程保险的特别约定: / 。
关于其他保险的约定: / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: / 。
关于变更保险合同时的通知义务的约定: / 。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:/ 。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: / 。
选定争议评审员的期限: / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。
其他事项的约定: / 。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: / 。
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决:
(1)向 阜南县 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 阜南县 人民法院起诉。