ЧАСТ II

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица”

гр. София, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – Решение и Обявление

ЧАСТ II – Указания към участниците в публично състезание СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II

Раздел I – Описание на предмета на поръчката, срок и място за изпълнение Раздел II – Изисквания към участниците

Раздел III – Условия и ред за подаване на офертите. Изисквания към офертите и указания за подготовката им

Раздел IV– Гаранция за изпълнение

Раздел V – Разяснения по условията на обществената поръчка Раздел VI – Критерий за възлагане на поръчката

Раздел VII - Оглед

Раздел VIII – Проект на договор

Раздел IX – Условия и необходими документи за сключване на договор Раздел X – Образци

Образец № 1 – Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 3 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертите

Образец № 5 – Ценово предложение

Образец № 6 – Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка Образец № 7 – Заявление за оглед

Раздел XI – Технически спецификации и Количествени сметки за изпълнение на поръчката

Раздел XII – Проект за изпълнение на поръчката

ЧАСТ II

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

РАЗДЕЛ I

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, СРОК И МЯСТО ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж (вкл. демонтаж с преместване на налично оборудване) на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица”, (наричанa за краткост „Оборудване“), съгласно техническите спецификации от Раздел XI на Документацията и Проекта за изпълнение на поръчката - Раздел XII.

2. Срок и място на изпълнение на поръчката

2.1. Срок на изпълнение на поръчката – до 70 (седемдесет) календарни дни, от

които:

- срок за доставка на оборудването – до 50 (петдесет) календарни дни от влизане

на договора в сила;

- срок за демонтаж на налично оборудване, монтаж и експлоатационни изпитания (72-часови проби) на доставеното ново оборудване – до 20 (двадесет) календарни дни след приемане на доставката.

2.2. Доставката и монтажа на Оборудването следват да се изпълнят на обект ТРЛК “Върбица” в района на Върбишки проход, на разстояние 20 км. от село Върбица и около 200 км. от гр. Варна, като за удостоверяването им се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

3. Гаранционен срок - гаранционният срок на Оборудването трябва да не е по- малко от 24 (двадесет и четири) месеца.

РАЗДЕЛ II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4. Лично състояние на участниците

4.1. Участниците в процедурата могат да бъдат лица:

4.1.1. за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Съответствието с тези изисквания се доказва от участниците с деклариране липсата на тези обстоятелства чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1 от документацията за участие.

4.2.1. Условия за участие

4.2.1.1. Технически и професионални способности

4.2.1.1.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор

4.2.1.1.1.1. валиден сертификат, който удостоверява съответствието на производителя на оборудването със стандарт за управление на качеството от съответната серия европейски стандарти ISO 9001 или еквивалент, издадени от органи, установени в други държави-членки с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция

„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

4.2.1.1.1.2. валиден документ за правоспособност (сертификат), издаден от Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ) за дейностите, посочени в чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

4.2.1.1.2. Изисквано минимално/ни ниво/а

4.2.1.1.2.1. производителят на предлаганото от участника оборудване следва да е сертифициран по стандарт за управление на качеството от съответната серия европейски стандарти ISO 9001 или еквивалент, издадени от органи, установени в други държави-членки с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

4.2.1.1.2.2. участникът следва да притежава правоспособност за дейностите, посочени в чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

РАЗДЕЛ III

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

5. Условия и ред за подаване на офертите

5.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 xx.Xxxxx, xxx.

„Брюксел” № 1 в срока, посочен в обявлението.

5.2. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес и наименованието на поръчката за която се подават документите.

5.3. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта.

5.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

5.5. Свързани лица по смисъла на § 2. т.45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

5.6. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. Документите, свързани с участието в процедурата се изготвят на български език.

5.7. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване, като в регистъра се отбелязват приносителят на офертата, начина по който е получена, номер, дата и час на получаването им в деловодството на ДП РВД и причните за връщане на офертата, ако има такива.

Забележка: Няма да се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти, се прилагат разпоредбите на чл. 48, ал. 4 и ал. 5 и от ППЗОП.

5.8. Участниците могат да посочат в офертата си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участникът се е позовал на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя.

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията в офертите им, които подлежат на оценка.

6. Изисквания към офертите и указания за окомплектоване на документите за участие

6.1. Съдържание на опаковката

6.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а

когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. – попълва се Образец № 1

6.1.1.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП:

6.1.1.1.1. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, в който същите декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, подизпълнителите - съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, а третите лица - съобразно ресурса, които ще предоставят.

6.1.1.1.2. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. В този случай, към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен пълен и неограничен достъп до документа.

Забележка: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

6.1.2. Доказване на съответствие с изискванията за подбор на участниците.

Участниците следва да посочат в ЕЕДОП притежаването на изискаваните от възложителя сертификат за управление на качеството на производителя на предлаганото оборудване и правоспособност за изпълнение на дейностите, като с това се доказва съответствието с критериите за подбор.

6.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Мерките за надежност се предприемат от участника до подаване на офертата, описват се в ЕЕДОП и се подкрепят със съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, удостоверяващи преодоляването на основание/ята за отстраняване.

6.1.4. Документи, изисквани от участници – обединения, които не са юридически лица ( когато е приложимо)

Участникът - обединение следва да представи копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределение на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

6.1.5. Техническо предложение - попълва се Образец № 2 , съдържащо:

6.1.5.1. пълномощно, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие);

6.1.5.2. попълнени с конкретни предложения технически спецификации (А., Б. и В.)в съответствие с Раздел XII - Проект за изпълнение на поръчката и изискванията на Възложителя, придружени с каталози и брошури за предлаганото оборудване. Информацията в тях трябва да е представена по начин, който дава възможност на възложителя да установи степента на съответствие на предложените параметри спрямо изискванията на възложителя, доказано с каталожни данни от производителя на оборудването.

6.1.5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

- попълва се Образец № 3 - оригинал;

6.1.5.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец

№ 4 - оригинал;

6.1.6. Опис на представените документи

6.2.Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри“

6.2.1. „Ценово предложение” - попълва се Образец № 5 – оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице с приложени остойностени подробни количествено-стойностни сметки (А.1., Б.1. и В.1.) в съответствие с Раздел XI .

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Раздел IV ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й.

7.1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по банковата сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ трябва да се посочи номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образец № 6 от настоящата документация;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на оборудването.

7.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на ДП РВД и със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на оборудването.

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

7.3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

7.4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ V

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

8. Участниците могат да поискат писмено от Възложителя да получат разяснения по условията на обществената поръчка по реда и условията на чл. 180 от ЗОП на адрес: ДП РВД, София 1540, бул. „Брюксел” № 1, факс: 02/ 980 38 64.

РАЗДЕЛ VI

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

9.1. Критерият за оценка на офертите ще бъде „икономически най-изгодна оферта”.

9.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

9.3. Показателите, включени в критерия и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а) К1 – предлагана цена (без включен ДДС) – с относителна тежест 0,80 в комплексната оценка;

б) К2 – гаранционен срок (в месеци) на предлаганото оборудване – с относителна тежест 0,20 в комплексната оценка.

Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя съгласно следните формули: Кi,compl = Ki,1 x 0,80 + Ki,2 x 0,20,

където:

Кi,compl – комплексната оценка на съответната оферта; i – пореден номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.

9.3.1.

Ki,1

= Cmin ,

C

i

където:

Ci – цената за изпълнение на поръчката (без включен ДДС), предложена от съответния участник;

Cmin – най-ниската предложена цена (без включен ДДС) за изпълнение на поръчката от участник в процедурата.

9.3.2. Кi,2 =

където:

Ti ,

Tmax

Ti – гаранционният срок на предлаганото оборудване в месеци, предложен от съответния участник;

Tmах – най-дългият предложен гаранционен срок на предлаганото оборудване в месеци от участник в процедурата.

За целите на оценяването, максималният предложен от участник гаранционен срок на предлаганото оборудване, който ще се оценява, е 72 (седемдесет и два) месеца.

9.4. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi,compl.

Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.

РАЗДЕЛ VII ОГЛЕД

С цел запознаване с условията и предмета на поръчката всеки участник може да извърши оглед на действащата система на Възложителя, посочена в документацията, при следните условия:

10.1. Заявления за оглед могат да се подават всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до 10.10.2016 г. в деловодството на ЕЦ за УВД – гр. София, бул. „Брюксел” № 1.

10.2. Заявлението за оглед трябва да бъде подписано от лицето, представляващо участника, и да съдържа имената, ЕГН, адрес, мобилен телефон и длъжност на представителите, които ще посетят обекта, съгласно Образец № 7 – Заявление за оглед.

10.3. Oгледи на обекта ще се извършват от 09:00 до 16:00 часа от 13.10.2016 г. до 14.10.2016 г. след предварително заявление и съгласуване на датата и часа за огледа.

РАЗДЕЛ VIII Д О Г О В О Р (ПРОЕКТ)

№ ................................................

Днес, 2016 г. в гр. София между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x000 0 000 0000; факс x000 0 000 00 00, , представлявано от г-н Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано по-долу в този договор и за краткост „Възложител“,и

„……………..……………………………, регистрирано по фирмено дело

………………... ……., със седалище и адрес на управление: гр. …………….., община

……………….., ……………………………., ул. ………………….., …………., ЕИК

……………., тел.: ……………., факс: ………, представлявано от……………………………………………, наричано накратко „Изпълнител“ от друга страна,

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД-…………… за определяне Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица“ се подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане доставка, монтаж (вкл. демонтаж на налично оборудване) и техническа поддръжка в гаранционен срок на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица“ (наричан Обекта), в съответствие с техническите и функционални изисквания, и спецификации, съгласно Проект за изпълнение на поръчката (Приложение №1) и Количествено-стойностни сметки по части Конструктивна, Електрическа и ОВК (Приложения №№ 2.1, 2.2. и 2.3. неразделна част от договора), установените нормативни изисквания и клаузите на настоящия договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа по този договор, е …… (словом… ) календарни дни от подписването му (не повече от 70 календарни дни) и

включва:

2.1.1. срок за доставка на термопомпената система - за Отоплителната централа на обект с адрес: „ТРЛК Върбица“, в района на Върбишки проход, разстояние 20 км. от село Върбица и около 200 км. от гр. Варна.

2.1.2. срок за монтаж (вкл. демонтаж на налично оборудване) и експлоатационни изпитания (72-часови проби) на термопомпена система,

2.2. Срокът за доставка на термопомпената система за Отоплителната централа на площадка, намираща се на Обекта е ………… (словом… )

календарни дни от датата на влизане в сила на договорa (не повече от 50 календарни дни);

2.3. Срокът за монтаж (вкл. демонтаж на налично оборудване) и експлоатационни изпитания (72-часови проби) на термопомпената система е…………

(словом…………………..…) календарни дни от датата на подписване от двете страни на приемо-предавателен протокол по т. 6.1 за осъществената доставка в съответствие с изискванията по този договор (не повече от 20 календарни дни).

2.4. В срока по предходната точка не се включва периода от време, установен с двустранен протокол, когато поради неблагоприятни климатични условия, не е възможен достъп и/или монтаж на съоръжението, както и срока за непредвидени монтажни работи, и доставките, свързани с тях, когато такива са изрично възложени от Възложителя, както и времето за извършване на експлоатационни изпитания.

2.5. Техническата поддръжка на термопомпената система се осъществява от изпълнителя в периода на гаранционния срок на доставената термопомпена система.

IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение в размер на ……….

(............................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно ..................

(. с думи) лева с включен ДДС, което включва:

3.1.1. Цена за доставка на термопомпената система за отоплителната централа –

……….. (словом ……………….) в лева без ДДС, съответно ……………

(словом… ) в лева с вкл. ДДС;

3.1.2. Цена за монтаж (вкл. демонтаж на налично оборудване) и експлоатационни изпитания (72-часови проби) на термопомпената система за отоплителната централа на ТЛРК “Върбица“ - ……………… (словом ) в

лева без ДДС, съответно ……………………… (словом ……………….) в лева с включен ДДС.

3.1.3. Цена за непредвидени монтажни работи и доставките, свързани с тях (не повече от 10 % (десет) процента от цената за монтаж) - ..................

(словом.........................) xxxx xxx ДДС, съответно .................. (словом )

лева с включен ДДС.

3.1.4. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

3.1.5. Заплащането на действително извършените непредвидени работи по монтажа на термопомпената система, при условие, че такива са изрично възложени или одобрени от Възложителя, се извършва по цени, както следва:

а) За труд и механизация - по разходните норми, определени по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове работи липсват такива норми, се прилагат Трудовите норми в строителството (ТНС). В случай, че за някои видове работи липсват норми в УСН и ТНС, се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя.

б) За материали – по разходни норми, определени по УСН. Ако за някои видове работи липсват такива норми, се определя временна норма за съответния вид материал, която се одобрява от Възложителя.

3.1.6. Цените на използваните материали се определят по цени без ДДС, въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени вложените материали (заверено с „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат). Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в размер на ..... % ( процента).

3.1.7. Върху определената стойност за труд, за материали с включени доставно- складови разходи и за механизация, се начислява печалба от .......... % (.....................

процента).

3.2. Крайната цена по т. 3.1 включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния.

3.3. В случай, че по време на изпълнението на договора, размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

3.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:

3.4.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата сума на цените по т. т. 3.1.1. и 3.1.2. с включен ДДС - в срок до десет работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане за размера на аванса с ДДС, в съответствие с Приложение № 2 (Образец на банкова гаранция за авансово плащане), със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след срока на изпълнение на доставката. В срок до 5 работни дни от извършване на плащането, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинална фактура за стойността на извършеното авансово плащане.

3.4.2. Окончателно плащане в размер на 80 % (осемдесет процента) от цената по т.т. 3.1.1. 3.1.2. с включен ДДС - в срок до 10 (десет) работни дни след датата на представяне от Изпълнителя на оригинална фактура, съгласно клаузите на договора и подписания двустранен приемо-предавателен протокол по т. 6.3.

3.4.2.1. Заплащането на изрично възложените или одобрени от Възложителя действително извършени непредвидени работи по монтажа на термопомпената система, се извършва ведно с окончателното плащане.

3.5. В случай, че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

3.5.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5.2. Възложителят има право да откаже плащането по кл. 3.5.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора с грижата на добър търговец, добросъвестно и професионално в съответствие с всички нормативно установени изисквания, предоставения от Възложителя проект и клаузите в договора, както и с изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

4.2. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с всеки посочен в офертата му подизпълнител и при спазване разпоредбите на чл. 75 от ППЗОП, в 3-дневен срок от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да предостави на Възложителя копие на договора или на допълнителното споразумение, заедно с доказателства за спазване на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Договорът се представя с придружително писмо в деловодството на Възложителя

4.3. Изпълнителят се задължава да достави термопомпената система, предмет на договора, на площадка, намираща се на Обекта, окомплектована и готова за употреба, да я монтира и да проведе експлоатационни изпитания.

4.4. Изпълнителят се задължава да изпълни допълнителни работи, ако такива са възложени, в съответствие с клаузите на договора и изискванията на Възложителя.

4.5. Подписването на протокола по т. 6.1. не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставената термопомпена система или за скрити недостатъци на същата.

4.6. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички появили се недостатъци през целия период до въвеждането на обекта в експлоатация, както и през гаранционния срок, за които е уведомен от Възложителя, съгласно клаузите на договора.

4.7. Изпълнителят се задължава да окомплектова термопомпената система с техническа и експлоатационна документация на български или английски език и инструкции за техническа поддръжка и експлоатация на български език.

4.7.1. В случай, че по време на монтажните дейности се наложи промяна в отделните части на работния проект, Изпълнителят отразява същите в съответната част и поставя печат „Важи за екзекутив“.

4.7.2. В случай, че в рамките на изпълнение на гаранционните задължения, се наложи Изпълнителят да прави изменения в термопомпената система, , същите се извършват след писмено съгласуване с Възложителя, като Изпълнителят се задължава своевременно, но не по-късно от 15 дни от изменението, да актуализира за своя сметка и техническата, и експлоатационна документация, като внесе в нея информация за направените изменения.

4.7.3. Разходите по т.4.7., т. 4.7.1. и т. 4.7.2. са за сметка на Изпълнителя.

4.8. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове дейности при и по повод изпълнението на договора.

4.9. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и подизпълнители, като за свои.

4.10. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и трети лица, в резултат на свои и/или на негови служители и подизпълнители, в случай че ползва такива, действия или бездействия при или по повод изпълнение на договора.

4.11. Изпълнителят се задължава да не разпространява документи и информация, станали му известни при и/или по повод изпълнение на договора, като това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители.

4.12. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

4.13. Изпълнителят е длъжен да спазва при изпълнението на договора приложимите в ДП РВД Политика по околна среда, Политика по качество, Процедура по разделно събиране на отпадъци, както и Системата за управление на здравето и безопасността при работа.

4.14. Изпълнителят се задължава да отговаря за всички вреди за околната среда, причинени при изпълнението на договора, в резултат на действия или бездействия на своите служители и/или подизпълнители (в случай, че ползва такива).

4.15. Изпълнителят се задължава да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повoд изпълнението на задълженията му, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 1, чл. 172, ал. 1 и ал. 4, чл. 174, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

4.16. Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да предостави оригинален екземпляр от същия/те на Възложителя. Договорът/ите се представя с придружително писмо в деловодството на Възложителя;

4.16.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

4.16.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.16.3. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по кл. 4.23.2.

4.17 Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор, включително предоставяне на работния проект и нужната информация и документи за изпълнението му.

4.18. При добросъвестно изпълнение на договора, Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят има право да получи доставка, монтаж и провеждане на експлоатационни изпитания на термопомпената система, предмет на договора, в т.ч. и техническа поддръжка в гаранционния срок на термопомпената система, в съответствие с приложимото законодателство, уговореното в клаузите на договора и приложенията към него.

5.2. да извършва проверки във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, техническите параметри на системата и др., без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя. Възложителят има право да откаже приемането на извършената доставка, в случай че системата не отговаря на уговореното в договора.

5.3. Възложителят има право да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойката в размера, определен в този договор.

5.4. Възложителят има право да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договорите за подизпълнение, с подизпълнителите, посочени в офертата му.

5.6. Възложителят има право да откаже приемане на доставката, в случай че термопомпената система не отговаря на уговореното в договора и предоставения работен проект.

5.7. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

5.8. Възложителят се задължава да предостави работен проект и да осигури на Изпълнителя необходимата информация, достъп до обекта и условия за изпълнение на договора.

5.9. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора, както да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.

5.10. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, приложими в предприятието.

5.11. При срочно и качествено изпълнение на задълженията за доставка, монтаж, успешно приключване на експлоатационните изпитания от страна на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола за приемане по т. 6.3, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 60 % (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД, или

б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60 % (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора.

в) да уведоми застрахователя на Изпълнителя за срочно и качествено изпълнение на задълженията за доставка, монтаж, успешно приключване на експлоатационните изпитания, в случаите, когато като гаранция за изпълнението е направена застраховка за покриване отговорността на Изпълнителя по реда на чл. 111, ал.5, т.3 от ЗОП.

5.12. При срочно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на термопомпената система, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) да поиска, от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя или

в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

5.13. Възложителят има право да спре всички плащания, които дължи на Изпълнителя по договора, докато Изпълнителят не изпълни нормативното си задължение да застрахова своята професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повoд изпълнението на задълженията му, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 1, чл. 172, ал. 1 и ал. 4, чл. 174, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

VІ. РЕД И НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането на доставената термопомпената система се осъществява с подписан от двете страни по договора приемо-предавателен протокол. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените за това представители на двете страни.

6.2. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да поправи несъответствието.

6.3. Приемането на изпълнението за монтиране на термопомпената система и за успешно извършване на експлоатационните изпитания се удостоверява с приемо- предавателен протокол, подписан от упълномощените за това представители на двете страни.

6.3.1. Експлоатационните изпитания, с продължителност 72 часа, се извършват в съответствие с техническите изисквания за експлоатация на термопомпената система. Изпълнителят уведомява Възложителя за завършването на монтажа с искане за издаване на заповед за началото им, предлага методика за провеждане на изпитанията и посочва имената на лицата, предоставени предварително за проучване и одобрени от Възложителя, за осъществяване на експлоатационните изпитания.

6.4. След изтичане на гаранционния срок, страните подписват двустранен протокол за изпълнението на задълженията на Изпълнителя за поддръжка на системата в гаранционния срок и за приключване на взаимоотношенията между страните.

6.5. Рискът от погиването на доставената термопомпена система преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписването от двете страни на приемо-предавателния протокол по т. 6.1, удостоверяващ приемането на доставката в съответствие с клаузите на договора, а прехвърлянето на собствеността върху термопомпената система - с плащането на цената за нея.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

7.1. Гаранционният срок на доставената термопомпена система срещу фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация, е в размер на ……(словом……………….) месеца (не по-малко от 24 месеца) от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 6.3.

7.2. В случай, че в гаранционния срок на термопомпената система се открият фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, Възложителят отправя уведомление до Изпълнителя за отстраняването им.

7.3. Всички разходи за ремонти и/или замени на дефектирали части по време на гаранционния срок, както и всички съпътстващи разходи за тях, са за сметка на Изпълнителя.

7.4. По време на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се дефекти, недостатъци и/или повреди чрез ремонт/замяна на повредената част, не по-късно от .........календарни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от 10 календарни дни) от датата на получаване от Изпълнителя на уведомлението на Възложителя за отстраняване на дефекти, недостатъци и/или повреди.

7.5. В случай, че по време на гаранционния срок се налага подмяна на части и/или консумативи, Изпълнителят се задължава да достави необходимите резервни части и/или консумативи и подмени същите в срок до календарни дни (съгласно

офертата на Изпълнителя, но не повече от 20 календарни дни освен в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина) от датата на получаване от Изпълнителя на уведомлението на Възложителя за отстраняване на дефекти, недостатъци и/или повреди. В случай, че се налага доставка на резервни части от чужбина, Изпълнителят се задължава да достави необходимите резервни части и/или консумативи и подмени същите в срок до календарни дни (съгласно офертата

на Изпълнителя, но не повече от 35 календарни дни) от датата на получаване на уведомлението.

7.6. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за появилите се дефекти, недостатъци и/или повреди чрез факс, по пощата или по електронната поща.

7.7. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на констативен протокол или не отстрани установените в протокола недостатъци и/или повреди, Възложителят има право да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи стойността на направените разходи за това от съответната гаранция.

7.8. При изчисляване на гаранционните срокове не се включва времето, през което термопомпената система или част от нея, не могат да се ползват по предназначение поради недостатъци и/или повреди. В този случай, гаранционният срок се удължава пропорционално на времето, през което термопомпената система не е могла да се ползва по предназначение.

7.9. Повредите, причинени от неправилна експлоатация на системата или съоръженията към нея, са за сметка на Възложителя.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение на договора съгласно договореното, същият дължи неустойки в размер на 0,5 % (половин процент) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, като общата стойност не може да надвишава 20 % от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.2. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.3. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка в размер на 1/360 от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забава, но не повече от размера на забавеното плащане.

8.4. Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер в случаите, в които едностранно прекрати предсрочно договора поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията за доставка от Изпълнителя с повече от 20 дни, или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя.

8.5. При забавено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя, Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

8.6. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина, дължи и законната лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия..

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 15 (петнадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на задълженията, поети от страните в договора или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 14-дневно предизвестие от една от страните:

10.2.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, отправено от изправната страна до неизправната.

10.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато:

10.3.1. Изпълнителят забави изпълнението или не изпълни точно някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни;

10.3.2. Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, в нарушение разпоредбите на ЗОП.

10.3.3. Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или когато за Изпълнителя се открие производство по несъстоятелност или за обявяване в ликвидация;

10.3.4. в случаите по чл. 118 от ЗОП.

10.3.5. прекратяването е изрично предвидено в закон.

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП.

11.2. Всички съобщения, предизвестия или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.3.1 Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.

11.3.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд в Република България.

11.5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените в закона случаи.

11.6. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.7. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя: За Изпълнителя:

………………… …………………

ел. адрес………… ел. адрес…………

11.7. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение№ 1 – Проект за изпълнение на поръчката

- Приложение № 2.1. – Количествено-стойностна сметка по част Конструктивна;

- Приложение № 2.2. – Количествено-стойностна сметка по част Електрическа;

- Приложение № 2.3. – Количествено-стойностна сметка по част ОВК;

- Приложение № 3 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- Приложение №1 – Проект за изпълнение на поръчката – представен в Раздел XII, по-долу

- Приложение № 2.1. – Количествено-стойностна сметка по част Конструктивна

- Приложение № 2.2. – Количествено-стойностна сметка по част Електрическа

- Приложение № 2.3. – Количествено-стойностна сметка по част ОВК

Попълнени съгласно офертата на избрания Изпълнител

Приложение № 3 към Договор № ..................

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	XXXXXX XXXXXX XXXX – ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП РВД, БУЛ. БРЮКСЕЛ №1
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	„Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица”
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 20 % (двадесет процента) от общата сума на цените по т. т. 3.1.1. и 3.1.2. от договора с включен ДДС.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на договора>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме неотменяемо изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

РАЗДЕЛ IX

УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

11.1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за изпълнител на поръчката, и сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП.

11.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител на поръчката.

11.3. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи следните документи:

11.3.1. гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

11.3.2. актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процеудрата и разрешение за работа в стратегически обекти издадено съгласно т. 11.4. Документите се представят и за подзизпълнителите и третите лица, ако има такива.

11.4. Обекта, в които ще се изпълнява настоящата обществената поръчка, е стратегически обект съгласно ПМС № 181/2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн. ДВ бр. 59/2009 година); в тях се намират стратегически зони по смисъла на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и Правилника за прилагането му (ППЗДАНС). Преди сключване на договора, лицата, които ще извършват дейностите по изпълнението му, попадащи в стратегически зони, на основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДАНС следва да получат разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обект по чл. 40, ал.1, т. 2 от ППЗДАНС.

За целите на проучването, в десетдневен срок след получаване на уведомление от Възложителя за определяне на изпълнител на поръчката, последният трябва да представи за служителите, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, следните документи:

а) пълните имена на кандидата x

б) идентифициращи данни от документа за самоличност :

- ЕГН, рождена дата и адрес на лицето,

-длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява.

-свидетелство за съдимост,

-документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер и

-удостоверителен документ за липса на психични заболявания.

в) попълнен въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, съгласно чл. 44, ал.1, изр. трето от ППЗДАНС.

За чужди граждани, за целите на проучването, са необходими идентифициращи данни от документа за самоличност - личен номер на чужденец.

В случай че някое от лицата, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, не получи разрешение за работа в стратегически обекти на Възложителя, определеният за изпълнител участник следва да предложи друго лице в срок от 10 (десет) календарни дни от получаване на уведомлението за отказ.

Получаването на разрешение за работа в стратегически обекти, е предпоставка за сключването на договор за изпълнение.

РАЗДЕЛ X ОБРАЗЦИ

Образец № 1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: OВEС S брой[], дата [], стр.[], Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя3	Отговор:
Име:	[ Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор на ДП РВД ]
За коя обществена поръчки се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката4:	[Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица”]

1

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като

покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на

съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

4

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)5: [ ]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[ ]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[ ] [ ]
Пощенски адрес:	[……]
Лице или лица за контакт6: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[……] [……] [……] [……]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е7?	[] Да [] Не
Само в случай че поръчката е запазена8: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие9, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?	[] Да [] Не

5

6

7

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

8

9

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в

неравностойно положение.

Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	[…] [….]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	[] Да [] Не [] Не се прилага
Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък10: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля,	a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

10

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

посочете:
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори11?	[] Да [] Не
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [……] б): [……] в): [……]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[ ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[……]; [……]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[……]
Пощенски адрес:	[……]
Телефон:	[……]
Ел. поща:	[……]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[……]

11

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство —

тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12,

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация13:

2. Корупция14:

12

13

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври

2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

3.

4.

Измама15:

Терористични

престъпления или престъпления, които са свързани с

терористични дейности16:

5.

6.

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

Детски труд и други форми на трафик на хора18

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	[] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]19
Ако „да“, моля посочете20: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба,

14

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково

решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на

икономическия оператор.

15

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските

общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

16

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г.

относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

17

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на

Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

19

20

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

	издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]21
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване22 („реабилитиране по своя инициатива“)?	[] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки23:	[……]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	[] Да [] Не
	Данъци	Социалноосигурителни вноски
Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?
	a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……]	a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……]
– Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.
– В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:	в2) [ …]	в2) [ …]

21

22

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива

2014/24/ЕС.

23

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се,

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?	г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]	г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 24 [……][……][……][……]

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право26?	[] Да [] Не
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща	[] Да [] Не

24

25

26

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка

в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове27, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: – Моля представете подробности: – Xxxx, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства28? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	– [……] – [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение29? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не, [……]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси30, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?	[] Да [] Не […]

27

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за

обществената поръчка.

28

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното

обявление или в документацията за обществената поръчка.

30

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в

документацията за обществената поръчка.

Ако „да“, моля, опишете подробно:
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	[] Да [] Не

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване	Отговор:
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:	[…] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]31
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:	[] Да [] Не […]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	[] Да [] Не

31

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	Отговор:
1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен32: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[…] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва33(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

32

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

документацията за поръчката, е както следва34: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[……]
4) Що се отнася до финансовите съотношения35, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у36 — и стойността): […], [……]37 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:	[…] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:
1а) Само за обществените поръчки за	Брой години (този период е определен в

34

35

36

37

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

строителство: През референтния период38 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най- важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период39 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти40:	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]
2) Той може да използва следните технически лица или органи41, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:	[……] [……]
3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:	[……]
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:	[……]
5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки42 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага,	[] Да [] Не

38

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит

отпреди повече от пет години.

39

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит

отпреди повече от три години.

40

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

42

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име

от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Описание Суми Дати Получате ли

както и на мерките за контрол на качеството?
6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	a) [……] б) [……]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:	[……]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[……]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител43 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:	[……]
11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[…] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на	[] Да [] Не

43

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
[…]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат44, моля, посочете за всички от тях:

[……] […] [] Да [] Не45 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]46

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде

съпроводено от съответното съгласие за достъп.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес,

45

46

47

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

44

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

48

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея

от Директива 2014/24/ЕС

Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от

…………………………. в качеството ми на на

.................................................................., XXX , със седалище и адрес на

управление ........................................................................................................................

С представянето на настоящата оферта поемам ангажимент да изпълня обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица” в съответствие с изискванията на документацията и Проекта за изпълнение на поръчката, и

1. Xxxxxxxxxx, че ........................................................../попълва се името на участника/ като участник в процедурата отговарям на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

2. В случай, че бъда определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам да изпълня поръчката в срок от ...................(........................ с думи) календарни дни (не по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила от които:

- срок за доставка на оборудването – до ……………. (не по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни) от влизане на договора в сила;

- срок за монтаж (вкл. демонтаж на налично оборудване) и експлоатационни изпитания (72-часови проби) на доставеното ново оборудване – до ………….. (не по- дълъг от 20 (двадесет) календарни дни) след приемане на доставката.

3. Предлаганият от мен гаранционен срок на Оборудването е ..................

(.................... с думи) месеца (посочва гаранционен срок не по-кратък от 24 месеца), считано от подпсване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемането на изпълнението за монтиране на термопомпената система, за успешно извършване на експлоатационните изпитания.

4. Предлаганият от мен срок за ремонт или замяна на повредената част с налична при нормалната експлоатация на Оборудването по време на гаранционния срок е

............ (. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 10 календарни дни) от датата

на получаване на уведомление от Възложителя.

5. Предлаганият от мен срок за замяна с нова част и/или консуматив по време на гаранционния срок в случай, че е необходимо да бъдат доставени резервни части от страната е ............ (.............. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 20 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

6. Предлаганият от мен срок за замяна с нова част и/или консуматив по време на гаранционния срок в случай, че е необходимо да бъдат доставени резервни части от чужбина е ............ (.............. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 35 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

7. Декларирам, че притежавам договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганото Оборудване или от негови официални представители, даващ ми право да извършвам продажба, гаранционна поддръжка и сервизна дейност на територията на Република България.

8. Декларирам, че предлаганото Oборудване е ново, неупотребявано, заводски окомплектовано с оригинални компоненти и включено в продуктовата листа на производителите и произведено не по-рано от 2016 г.

9. Декларирам, че предлаганото Oборудване е придружено с техническа документация и инструкции за експлоатация на български.

10. Прилагам към настоящето техническото предложение попълнени с конкретнен вид и модел Oборудване, технически спецификациии съгласно Раздел XI, както следва:

10.1. Техническа спецификацияпо част Конструктивна – А.

10.2. Техническа спецификацияпо част Електрическа – Б.

10.3. Техническа спецификация по част ОВК – В.

Дата: .................... 2016 г. Подпис: ………………………….

(име,длъжност)

Образец № 3

Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „в“от ППЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „в“от ППЗОП

относно съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният/ата......................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН ........................................., x.x. №...................................., издадена на ........................

от......................................., адрес: ............................................................................., x

качеството ми на..................................................на ,

регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със

седалище и адрес на управление

........................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице и XXX)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник e съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица” и приема условията на същия.

Дата 2016 г.	Декларатор	.......................................
		(подпис)

Образец № 4

Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „г“от ППЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „г“ от ППЗОП

относно съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният/ата......................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН ........................................., x.x. №...................................., издадена на ........................

от......................................., адрес: ............................................................................., x

качеството ми на..................................................на ,

регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със

седалище и адрес на управление

........................................................................................................................

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице и XXX)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник е съгласен валидността на офертата, с коята участва в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица” да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението.

Дата 2016 г.	Декларатор	.......................................
		(подпис)

Образец № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

…………………………. в качеството ми на на

.................................................................., XXX , със седалище и адрес на

управление ........................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с условията, посочени в обявлението и в документацията за участие в публично състезание за възлагане на поръчка с предмет „Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица”, предлагам да изпълним поръчката при обща цена в размер на

………………………………………………………. (словом) в лева без ДДС,

……………………………………………… (словом) в лева с ДДС, в т.ч.:

- Цена за доставка на термопомпена система (вид, модел) за отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица“, – ……….. (словом ………………) в лева без ДДС, съответно …………… (словом… ) в лева с вкл. ДДС;

- Цена за монтаж (вкл. демонаж на налично оборудване) и експлоатационни изпитания (72-часови проби) на термопомпена система за отоплителна централа на ТРЛК „Върбица“…………… (словом….……….……….) в лева без ДДС, съответно ……… (словом ) в лева с вкл. ДДС;

- Цена за непредвидени монтажни работи [не повече от 10 % (десет процента) от цената за монтаж] - .................. (словом ) лева без ДДС, съответно

.................. (словом ) лева с вкл. ДДС.

2. Ценообразуването за непредвидени монтажни работи ще се извършва по следната схема:

- Разходните норми за труд се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове монтажни работи липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя;

- Xxxxxx ставка за труд с допълнителните разходи върху труда – …………………

лева на час без ДДС, лева на час с ДДС;

- Цените на използваните материали се определят по цени без ДДС въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата заверено с „Вярно с оригинала“,, с която са закупени. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно- складови разходи в размер на ............... % (словом процента);

- Върху определената стойност за труд, за материали с включени доставно-складови разходи и за механизация се начислява печалба от ............... % (словом .....................

процента).

Общата цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

Приложение: Подробни количествено-стойностни сметки: А.1., Б.1. и В.1.

Дата: .................... 2016 г. Подпис: ………………………….

(име,длъжност)

Образец № 6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	XXXXXX XXXXXX XXXX – ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП РВД, БУЛ. БРЮКСЕЛ №1
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	„Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица”
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	………………………лева без ДДС
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора в размер на ………... ……лева без ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на оборудването.
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас XXXXXX XXXXXX XXXX, като Възложител и <…………….фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ		<подпис и печат >

Образец № 7

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГЛЕД

(образец)

Долуподписаните:

1................................................................................................................................. живущ в гр. (с.) ..................................., ул. .........................., №........,

л.к. серия ......... №............................., ЕГН x

2.................................................................................................................................. живущ в гр. (с.) .................................., ул. ............................., № .......,

л.к. серия ......... №.............................., ЕГН x

Представители на фирма …................................................................., регистрирана в

............................ под № ....................., фирмено дело № ..................

Декларираме, че във връзка с участието в обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на термопомпена система за Отоплителна централа на обект ТРЛК „Върбица” бихме желали да посетим обект ТРЛК „Върбица“, където ще се изпълнява поръчката.

Декларатори:

1. (подпис)

2. (подпис)

Дата 2016 г.

гр. .......................

РАЗДЕЛ XI

ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА А.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

материал / система (за система се изброяват всички съществени компоненти вкл. елементи за закрепяне, изолиране и прочее. Попълва се информацията за всеки един от тях)	стандарт	размери	технически параметри
КОНСТРУКЦИИ
РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
Изкопи земна маса	ПИП СМР
Ръчен изкоп 10cm	ПИП СМР
Натоварване, транспортиране и депониране. (обема земна маса е увеличен с коефициент на разбухване 1.2)	ПИП СМР
Уплътнен на пластове насип от несвързан материал, трошляк- отсявки от кариера, несортирана фракция 40<d<125mm с Е=60МРа	ПИП СМР	несортира-на фракция 40<d<125m	min Е=60МРа
Бетон B25	БДС EN 206:2014		кубична якост на натиск:fck,cube= 25MPa; Среден модул на еластичност Ecm= 30GPa
Подложен бетон B10	БДС EN 206:2014		кубична якост на натиск:fck,cube= 10MPa; Среден модул на еластичност Ecm= 22GPa
Кофраж	ПИП СМР
Армировка B500B	БДС EN 10080:2005		Граница на провлачване - fyk= 500MPа; клас на дуктилност - В
Битумна емулсия - обмазване	БДС EN 13808213
Изготвяне на КМД чертежи	-
Конструкционна стомана S235JR	БДС EN 10219	SHS80x4; RHS80x60x4	Граница на провлачване - fyk= 235MP; клас по ударна жилавост - JR
Дюбели HILTI HST M12x45/50	-		изчислителна носимоспособност на опън за бетонен конус B25 - minN0Rd,c = 14,1 kN

Обратни насипи и уплътняване

Насипните работи включват доставка на стандартен, сертифициран материал, полагане на пластове, временни пътища и площадки, уплътняване и вземане на проби от независима лаборатория. Насипните работи се извършват съгласно проекта в сухи изкопи и с материали с оптимална за уплътнение влажност. Количеството насип е за уплътнен материал.

Стоманобетонни конструкции

Кофражните работи включват доставка на кофражни платна, греди, стойки и използване на кофражни масла, геодезическо трасиране, вертикализиране, кофриране на елементите, временно укрепване, декофриране и всички необходими действия за цялостно изпълнени елементи, като качеството на кофража да се съобрази с изисквания гладък бетон. На всички изпъкнали ръбове се оформя фаска с катет 1,5см.

Армировъчните работи включват всички необходими действия за цялостно изпълнени елементи, като заготвяне, доставка и полагане на армировката. При армиране на елементите трябва да бъдат използвани дистанционери и фиксатори за осигуряване на проектно положение на армировката и бетоново покритие.

Бетоновите работи включват всички необходими действия за цялостно изпълнени елементи, като доставка, полагане и уплътняване на бетоновата смесм, грижи за бетона в ранна възраст в зависимост от атмосферните условия, обработка и запълване на фуги.

Бетоновите елементи се изпълняват с гладък бетон, с хомогенен цвят и се бетонират с максимална дължина на участъка 20м. На всички изпъкнали 90º ръбове се оформя фаска с катет 1,5см.

Стоманени конструкции

Количествата за стоманена конструкция включват изработка, пробен монтаж, доставка, монтаж на обекта, геодезическо трасиране и вертикализиране, нивелиране, временно подпиране, всички необходими заваръчни шевове, болтове, анкери, шайби, гайки, дюбели, почистване и изпълнение на антикорозионна защита.

Б.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

материал / система (за система се изброяват всички съществени компоненти вкл. елементи за закрепяне, изолиране и прочее. Попълва се информацията за всеки един от тях)	стандарт	размери	специфични изисквания към материала	специфични изисквания към монтажа
ЕЛЕКТРО
ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
Преработка на табло ГРТ, по схема от проекта	БДС EN 60439-3	-	-	съществуващо табло
Преработка на табло Тк, по схема от проекта	БДС EN 60439-3	-	-	съществуващо табло
Доставка и монтаж на табло РТ, по схема от проекта	БДС EN 60439-3	-	метален шкаф	открит монтаж на стена
Доставка и монтаж на кабелни превръзки	-	203/3.6мм	полиамид	Диаметър на снопа макс. 55мм
Доставка и монтаж на скоби за закреване на кабели	-	стандартен	антигонова скоба	Неподвижно закрепване на проводници към стена
Доставка и монтаж на кабел СВТ5х25мм²	БДС 16291:1985	Ø27,9мм	-	Мин. температура на полагане - 5°С. Мин. радиус на огъване -10 D. За полагане в помещения, на открито, в изкопи, тунели, канали и шахти.
СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка и монтаж на скоби за закреване на кабели	-	стандартен	антигонова скоба	Неподвижно закрепване на проводници към стена
Доставка и монтаж на UV-устойчива гофрирана тр.Ø29	-	Ø29.0мм - вътрешен	-	Открито по метална конструкция
Доставка на кабел СВТ3х2,5мм²	БДС 16291:1985	Ø11.0мм	-	Мин. температура на полагане - 5°С. Мин. радиус на огъване -10 D. За полагане в помещения, на открито, в изкопи, тунели, канали и шахти.
Доставка на кабел СВТ-с5х4мм²	БДС 16291:1985	Ø5.5мм	-	Мин. температура на полагане - 5°С. Мин. радиус на огъване -10 D. За полагане в помещения, на открито, в изкопи, тунели, канали и шахти.

В.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОВК

материал / система (за система се изброяват всички съществени компоненти вкл. елементи за закрепяне, изолиране и прочее. Попълва се информацията за всеки един от тях)	стандарт	размери	технически параметри	специфични изисквания към материала
ОВиК
Инверторна термопомпена система Qот– не по-малко от23.0kW Вътрешна система монтирана на стена: Външно тяло монтирано на метална конструкция: H/D/W, 1338/1050/330mm G=148kg, Nел.=9,69kW; 400V/50Hz Дължина на тръбния път до 20м, Комплект със система за каскадно управление			Отоплителна мощност Qот – не по-малко от 23.0kW	Работен диапазон при външна температура : от - 25оС до +20оС при темпертури на топлоносителя от +35оС до +60оС и COP не по малък от 1.4 при външна Т=-15оС и Тподав.=55оС
Електронна циркулационна помпа V=12m3/h, H=8mH2O Nел.=0,44kW; 230V/50Hz		DN65	Дебит: V=12m3/h, Напор: H=8mH2O Захранваща мощност: Nел.=0,44kW; 230V/50Hz	Неръждаем корпус с потопен ротор за линеен монтаж
Буферен съд 500л., компплект със стойка, топлоизолация от микропореста гума 50мм ф=600mm, H=2000mm	Вътрешно фирмени стандарти
Сферичен вентил DN25	БДС EN 1074- 4:2004			Некородиращ корпус от бронз или месинг
Сферичен вентил DN32	БДС EN 1074- 4:2004			Некородиращ корпус от бронз или месинг
Сферичен вентил DN65	БДС EN 1074- 4:2004			Некородиращ корпус от бронз или месинг
Обратна клапа DN65	БДС EN 12266- 1:2012			Некородиращ корпус от бронз или месинг
Филтър DN65	БДС EN 12266- 1:2012			Некородиращ корпус от бронз или месинг
Автоматичен обезвъздушител 1/2"				Некородиращ корпус от бронз или месинг
Черна газова тръба 1'', включително фасонни части, минизиране и боядисване	БДС EN 10255:2005
Черна газова тръба 1 1/4'', включително фасонни части, минизиране и боядисване	БДС EN 10255:2005
Черна газова тръба 1 1/2'', включително фасонни части, минизиране и боядисване	БДС EN 10255:2005
Стоманени безшевни тръби ф76х3, включително фасонни части, минизиране и боядисване	БДС EN 10216- 2:2003
Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1"	DIN 52613			l<0.036mW/mK
Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1 1/4"	DIN 52613			l<0.036mW/mK
Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1 1/2"	DIN 52613			l<0.036mW/mK

Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба ф76х3	DIN 52613			l<0.036mW/mK
Укрепваща конструкция				Горещо поцинковани елементи
Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1 1/2"	DIN 52613			l<0.036mW/mK
Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба ф76х3	DIN 52613			l<0.036mW/mK
Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба ф89х3.5	DIN 52613			l<0.036mW/mK
Укрепваща конструкция				Горещо поцинковани елементи

А.1. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

№	ОПИСАНИЕ		ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ [лв.]
		КОНСТРУКЦИИ
		РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
1	В настоящите СМР са включени всички необходими действия и работи за изпълнение на цялостна строителна конструкция, годна за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите дейности, включващи се във вид СМР, не дават основание за последващо коригиране на цената.
2	Земни работи
3	Изкопи
4	Изкопните работи включват изкопаване, натоварване, транспортиране и депониране.
5	За фундаменти
6	Изкопи земна маса		m3	3,60
7	Ръчен изкоп 10 cm		m3	0,20
8	Натоварване, транспортиране и депониране. (обема земна маса е увеличен с коефициент на разбухване 1.2)		m3	4,56
9	Обратни насипи и уплътняване
10	За фундаменти
11	Уплътнен на пластове насип от несвързан материал, трошляк-отсявки от кариера, несортирана фракция 40<d<125mm с Е=60МРа		m3	2,40
12	Стоманобетонни конструкции
13	Фундаменти
14	Бетон B25		m3	0,8
15	Подложен бетон B10		m3	0,3
16	Кофраж		m2	4,5
17	Армировка B500B		t	0,03
18	Битумна емулсия - обмазване		m2	6,3
19	Стоманени конструкции
20	Колони и греди
21	Конструкционна стомана S235JR		t	0,50
22	Дюбели HILTI HST M12x45/50		бр	24
10 % РАЗХОДИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР:
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:
20 % ДДС:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН ДДС:

	ЗАБЕЛЕЖКИ
1	В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
2	В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.
3	Площта на антикорозионното покритие е дадена за 1 пласт

Б.1. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

№	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ [лв.]
	I. ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1	Доставка на табло РТ, по схема от проекта	бр	1,00
2	Доставка на кабелни превръзки	бр	58,00
3	Доставка на скоби за закрепване на кабели	бр	32,00
4	Доставка на кабел СВТ5х25мм²	m	37,00
	II. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1	Преработка на табло ГРТ, по схема от проекта	бр	1,00
2	Преработка на табло Тк, по схема от проекта	бр	1,00
3	Монтаж на табло РТ, по схема от проекта	бр	1,00
4	Монтаж на кабелни превръзки	бр	58,00
5	Монтаж на скоби за закрепване на кабели	бр	32,00
6	Полагане на кабел СВТ5х25мм² по кабелна скара	m	20,00
7	Полагане на кабел СВТ5х25мм² открито на скоби	m	11,00
8	Полагане на кабел СВТ5х25мм² в кабелен канал	m	6,00
9	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х25мм²	бр	2,00
10	Изпитване на кабел СВТ5х25мм²	бр	1,00
	III. ДОСТАВКА СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1	Доставка на скоби за закреване на кабели	бр	63,00
2	Доставка на UV-устойчива гофрирана тр.Ø29	m	37,00
3	Доставка на кабел СВТ3х2,5мм²	m	22,00
4	Доставка на кабел СВТ-с5х4мм²	m	37,00
	IV. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1	Монтаж на скоби за закреване на кабели	бр	63,00
2	Монтаж на UV-устойчива гофрирана тр.Ø29	m	37,00

3	Полагане на кабел СВТ3х2,5мм² открито на скоби	m	22,00
4	Изтегляне на кабел СВТ-с5х4мм² в тръба	m	37,00
5	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2,5мм²	бр	4,00
6	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х4мм²	бр	10,00
7	Изпитване на кабел СВТ3х2,5мм²	бр	2,00
8	Изпитване на кабел СВТ-с5х4мм²	бр	5,00
10 % РАЗХОДИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР ПО т. II и IV:
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:
20 % ДДС:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН ДДС:

	ЗАБЕЛЕЖКИ
1	В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
2	В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

В.1. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ ОВК

№	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ [лв.]
	I.ДОСТАВКА СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
1	Доставка на инверторна термопомпена система Qот – не по-малко от23.0kW Външно тяло монтирано на метална конструкция Дължина на тръбния път до 20м, Комплект със система за каскадно управление и възможност за управление системата на съществуващите котли при определени параметри	бр.	5,00
2	Доставка на пластинчат топлообменник хл. агент R410/вода 50/60o/С; 23kW	бр.	5,00
3	Доставка на електронна циркулационна помпа V=2m3/h, H=5.7mH2O Nел.=0,75kW; 230V/50Hz	бр.	5,00
4	Доставка на електронна циркулационна помпа V=12m3/h, H=8mH2O Nел.=0,44kW; 230V/50Hz	бр.	2,00
5	Доставка на буферен съд 500л., компплект със стойка, топлоизолация от микропореста гума 50мм ф=600mm, H=2000mm	бр.	1,00
6	Доставка на сферичен вентил DN25	бр.	1,00
7	Доставка на сферичен вентил DN32	бр.	10,00
8	Доставка на сферичен вентил DN65	бр.	10,00
9	Доставка на обратна клапа DN32	бр.	5,00
10	Доставка на филтър DN32	бр.	5,00
11	Доставка на обратна клапа DN65	бр.	2,00
12	Доставка на филтър DN65	бр.	2,00
13	Доставка на датчик поток	бр.	5,00
14	Доставка на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	7,00
15	Доставка на черна газова тръба 1'', включително фасонни части	m	2,00
16	Доставка на черна газова тръба 1 1/4'', включително фасонни части	m	10,00

17	Доставка на черна газова тръба 1 1/2'', включително фасонни части	m	2,00
18	Доставка на стоманени безшевни тръби ф76х3, включително фасонни части	m	22,00
19	Доставка на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1"	m	2,00
20	Доставка на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1 1/4"	m	10,00
21	Доставка на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1 1/2"	m	2,00
22	Доставка на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба ф76х3	m	22,00
23	Доставка на укрепваща конструкция	kg	120,00
	II.СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
1	Монтаж на инверторна термопомпена система Qот– не по-малко от23.0kW Външно тяло монтирано на метална конструкция: Дължина на тръбния път до 20м, Комплект със система за каскадно управление и възможност за управление системата на съществуващите котли при определени параметри	бр.	5,00
2	Монтаж на пластинчат топлообменник хл. агент R410/вода 50/60o/С; 23kW	бр.	5,00
3	Монтаж на електронна циркулационна помпа V=2m3/h, H=5.7mH2O Nел.=0,75kW; 230V/50Hz	бр.	5,00
4	Демонтаж и монтаж на помпен възел с циркулационна помпа(съществуваща; премества се, WILO Star-RS25/7) V=3m3/h, H=4mH2O Nел.=0,15kW; 230V/50Hz, 2бр. Сферични вентили 1", Филтър 1" и Обратна клата 1"	бр.	1,00
5	Демонтаж и монтаж на помпен възел с циркулационна помпа(съществуваща; премества се, WILO) V=3m3/h, H=4mH2O Nел.=0,15kW; 230V/50Hz, 2бр. Сферични вентили 2 1/2", Филтър 2 1/2" и Обратна клата 2 1/2"	бр.	2,00

6	Монтаж на електронна циркулационна помпа V=12m3/h, H=8mH2O Nел.=0,44kW; 230V/50Hz	бр.	2,00
7	Монтаж на буферен съд 500л., компплект със стойка, топлоизолация от микропореста гума 50мм ф=600mm, H=2000mm	бр.	1,00
8	Монтаж на сферичен вентил DN25	бр.	1,00
9	Монтаж на сферичен вентил DN32	бр.	10,00
10	Монтаж на сферичен вентил DN65	бр.	10,00
11	Монтаж на обратна клапа DN32	бр.	5,00
12	Монтаж на филтър DN32	бр.	5,00
13	Монтаж на обратна клапа DN65	бр.	2,00
14	Монтаж на филтър DN65	бр.	2,00
15	Монтаж на датчик поток	бр.	5,00
16	Монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	7,00
17	Монтаж на черна газова тръба 1'', включително фасонни части, минизиране и боядисване	m	2,00
18	Монтаж на черна газова тръба 1 1/4'', включително фасонни части, минизиране и боядисване	m	10,00
19	Монтаж на черна газова тръба 1 1/2'', включително фасонни части, минизиране и боядисване	m	2,00
20	Монтаж на стоманени безшевни тръби ф76х3, включително фасонни части, минизиране и боядисване	m	22,00
21	Монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1"	m	2,00
22	Монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1 1/4"	m	10,00
23	Монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13mm за тръба 1 1/2"	m	2,00
24	Монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба ф76х3	m	22,00
25	Монтаж на укрепваща конструкция	kg	120,00
26	Хидравлични изпитания	бр.	1,00
27	Интегриране на управлението на термопомпата с управлението на	бр.	1

	водогрейните котли
28	Пуск и наладка на системата (вкл. водогрейните котли)	бр.	1
	III. ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-часови ПРОБНИ ИЗПИТАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ	бр.	1
10 % РАЗХОДИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СМР ПО т. II:
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:
20 % ДДС:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕН ДДС:

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.

2. В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

РАЗДЕЛ XII

ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА