РАЗДЕЛ I
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка – открита процедура с предмет:
„Доставка на автомобили“
София, 2017 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
РАЗДЕЛ I – Описание предмета на поръчката
РАЗДЕЛ II – Техническа спецификация и изисквания РАЗДЕЛ III – Общи изисквания за участие в процедурата РАЗДЕЛ IV – Основания за отстраняване
РАЗДЕЛ V – Критерии за подбор
РАЗДЕЛ VI – Указания за изготвяне и подаване на офертата
РАЗДЕЛ VII – Разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
РАЗДЕЛ VIII – Критерии за възлагане РАЗДЕЛ IX – Гаранция за изпълнение РАЗДЕЛ X – Сключване на договор РАЗДЕЛ XI – Проект на договор
РАЗДЕЛ XII – Образци
Образец № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя
Образец № 2 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1в от ППЗОП Образец № 3 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1г от ППЗОП Образец № 4 – Ценово предложение
Образец № 5 – Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
РАЗДЕЛ I
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1.1. Описание на предмета на обществената поръчка:
Предметът на обществената поръчка се състои в доставка на 12 (дванадесет) броя автомобили с вид на купето - пикап със закрит товарен отсек, за нуждите на ДП РВД.
1.2. Срок за изпълнение на поръчката – срокът за доставка на автомобилите не трябва да надвишава 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата на влизане в сила на договора.
1.3. Място за изпълнение на поръчката – сградата на ДП РВД на адрес: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ №1.
РАЗДЕЛ II
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
2. Основните технически и функционални изисквания на които трябва да съответстват предложените автомобили са:
Вид на купето: | Xxxxx с закрит товарен отсек и двойна кабина с 4+1 места |
Двигател: | дизел, 4 цилиндров редови |
Работен обем: | мин. 1998 cm3 |
Мощност: | мин. 150 к.с. |
Въртящ момент в Nm: | мин. 350 Nm |
Екологична норма: | мин. EURO 6 |
Скоростна кутия (трансмисия) | механична 6-степенна |
Задвижване | на всички колела |
Дължина | мин. 5200 mm |
Междуосие | мин. 3000 mm |
Цвят | черен/сив/тъмно син |
Товарно пространство | Отделено от кабината, закрито, с обем минимум 1.0 m3 и товароносимост минимум 1000 кг. Цвят в цвета на автомобила или бял, със задно отваряемо стъкло и ключалка за заключване. |
Оборудване | минимум A/C, въздушни възглавници за водача и мястото до него, ел.стъкла на всички прозорци в кабината, фарове за мъгла, радио, втори комплект зимни/летни гуми (ако автомобилът е оборудван с летни или всесезонни гуми вторият комплект гуми да са зимни или обратно) с алуминиеви или стоманени джанти |
Гаранция | мин. 36 (тридесет и шест) месеца |
2.2. Предлаганите за доставка автомобили следва да са:
2.2.1. Нови, неупотребявани и да бъдат произведени след 01 януари 2017 г.;
2.2.2. Произведени от един производител с еднакви марка, модел и цвят.
2.3. Общи изисквания към участниците:
2.3.1. Участниците трябва да са оторизирани от производителя на предлаганите автомобили за продажби и сервиз на територията на Република България и/или Европейския съюз.
2.3.2. Участниците трябва да разполагат със свои или оторизирани от производителя на предлаганите автомобили сервизи в градовете: София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица/ Велико Търново.
2.4. Гаранционни изисквания
2.4.1. Гаранционния срок на предлаганите автомобили следва да бъде не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол без оглед на изминати километри.
2.4.2. Гаранционната отговорност през време на гаранционния срок обхваща безвъзмездното отстраняване от Изпълнителя на всички повреди, и/или несъответствия на автомобилите, подмяната на дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя. Отстраняването на всички повреди, и/или несъответствия на автомобилите обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя в техническата документация на всеки автомобил и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация. Гаранцията включва всички системи, агрегати, възли и детайли на автомобилите без считаните за консумативи.
2.4.3. Отсраняването на всички повреди и/или несъответствия се извършва в посочените от участниците оторизирани сервизи.
2.4.4. Изпълнителят осигурява преглед на автомобила от свои квалифицирани представители в срок от 2 (два) дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя.
2.4.4.1. Срокът за отсраняване на настъпили повреди и/или несъответствия следва да не е повече от 7 (седем) работни дни, считано от датата на констатирането им.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
3.1. Участниците могат да подават оферти само за комплексното изпълнение на поръчката.
3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3.3. Офертите се изготвят на български език.
3.4. Не се допуска представянето на варианти в офертата.
3.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
3.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
3.7. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
3.8. Свързани лица по смисъла на § 2. т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
РАЗДЕЛ ІV
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
4.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
4.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
4.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 4.1.1., в друга държава членка или трета страна;
4.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
4.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
4.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в участникът е установен;
4.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4.2. Основанията по т. 4.1.1., 4.1.2. и 4.1.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
4.3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е подадена от обединение, за някой от участниците на което са налице посочените обстоятелства.
4.4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 4.1., може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.
4.5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
4.5.1. Информация относно липсата ли наличието на обстоятелства по т. 4.1.1. и т. 4.1.2. се попълва в ЕЕДОП както следва:
4.5.1.1. В Част III, Раздел А на ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:
а) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
б) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
в) Измама – по чл. 202, ал.2, т.3, чл.212, ал.3, чл. 248а, ал.2 и чл. 254б от НК;
г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
- по чл. 108а, ал. 1 от НК;
д) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
е) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
В Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК.
4.5.1.2. Информация относно липсата |или наличието на обстоятелства по т. 4.1.3. се попълва в Част ІІІ, Раздел Б на ЕЕДОП;
4.5.1.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.т. 4.1.4. – 4.1.7. се попълва в Част ІІІ, Раздел В на ЕЕДОП;
4.5.1.4. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1.1. относно присъди за престъпления по чл. 194 – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП (с изключение на съставите на престъпления по т. 4.5.1.1., буква „в“);
4.5.1.5. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1.1. за престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:
- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й;
- Срокът на наложеното наказание.
4.6. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.
4.7. Освен на основанията, посочени в т. 4.1, Възложителят отстранява от процедурата
и:
4.7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
4.7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
4.7.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от Закона за обществените поръчки;
4.7.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
4.7.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
4.7.6. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици), освен ако за участника в настоящата процедура, са приложими изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Забележка: В случай, че за участника се прилага някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, участникът следва изрично да посочи релевантното за него изключение.
4.7.7. участник за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а” от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици);
4.7.8. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.7.5. и т. 4.7.6. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП.
4.9. При изготвяне на ЕЕДОП, участникът трябва да попълни информацията в част II, раздел Г на ЕЕДОП по отношение на подизпълнителите, чиито капацитет участникът няма да ползва.
РАЗДЕЛ V КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
5.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионален и търговски регистри
5.1.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания.
5.2. Икономическо и финансово състояние
5.2.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания.
5.3. Технически и професионални способности
5.3.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор:
5.3.1.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под дейност със
„идентичен или сходен предмет и обем“ се разбира доставка на минимум 10 (десет) броя леки и/или лекотоварни автомобили.
5.3.2. За доказване на техническите си и професионалните способности участниците представят следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
5.3.2.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, който списък следва да е попълнен в Част IV, раздел В, поле 1б) на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
5.3.3. Документите по т. 5.3.2. се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договора за обществената поръчка от участника, определен за изпълнител.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
РАЗДЕЛ VI
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
6.1. Общи изисквания
6.1.1 Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 София, бул. „Брюксел“ № 1, в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
6.1.2. Офертата трябва да бъде изготвена на български език в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.
6.1.3. При подготовката на офертата участникът следва да спазва изискванията на чл. 40-46 от ППЗОП.
6.1.4. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата трябва да се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга xxxxxxxxx услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
6.1.5. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата трябва да се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
6.1.5.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
6.1.5.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
6.1.5.3. наименованието на поръчката за която се подават документите.
6.2. Опаковката с офертата трябва да съдържа:
6.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника за удостоверяване на липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Стандартният образец на ЕЕДОП е достъпен на интернет страницата на АОП (URL: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx0/xxxx/Xxxx/xx/xxxxxxxx/XXXX-XX0.xxx);
6.2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
6.2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение;
6.2.4. „Техническо предложение“, съдържащо:
6.2.4.1. Документ за упълномощаване, когато лицето което подава офертата, не е законният представител на участника;
6.2.4.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 1;
6.2.4.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1в от ППЗОП, изготвена съгласно Образец № 2;
6.2.4.4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1г от ППЗОП, изготвена съгласно Образец № 3;
6.2.5. Опис на представените документи;
6.2.6. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
съдържащ ценовото предложение, изготвено съгласно Образец № 4 от тази документация.
6.2.6.1. Участник, чието ценово предложение не отговаря на изискванията по т. 6.2.6 ще бъде отстранен от процедурата.
6.3. Използване на капацитета на трети лица
6.3.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите
способности и професионалната компетентност.
6.3.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
6.3.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
6.3.4. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП.
6.3.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
6.4. Подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива и представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения съгласно дадените от възложителя указания в настоящата документация.
6.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.4.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
6.5. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка в ДП РВД, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
РАЗДЕЛ VII
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
7.1. Лицата може да поискат и получат разяснения по документацията за участие по реда и условията на чл. 33 от ЗОП.
7.2. Комисията ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
РАЗДЕЛ VIII КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
8.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлгане:
„оптимално съотношение качество/цена”.
8.2. Показателите, включени в критерия и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:
а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) – с относителна тежест 0,70 в комплексната оценка;
б) К2 – гаранционен срок на предлаганите автомобили (в месеци) – с относителна тежест 0,30 в комплексната оценка.
8.3. Комплексната оценка на всяка оферта ще се определи съгласно следните формули:
Кi,compl = Ki,1 x 0,70 + Ki,2 x 0,30,
където:
Кi,compl – комплексната оценка на съответната оферта; i – пореден номер на офертата;
i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.
Кi,1
= Cmin ,
C
i
където:
Ci – цената за изпълнение на поръчката (без включен ДДС), предложена от съответния участник;
Cmin – най-ниската предложена цена (без включен ДДС) за изпълнение на поръчката от участник в процедурата.
Кi,2 =
Ti ,
Tmax
където:
Ti – гаранционният срок на предлаганите автомобили (в месеци), предложен от съответния участник;
Tmах – най-дългият предложен гаранционен срок на предлаганите автомобили (в месеци) от участник в процедурата.
Участниците в процедурата трябва да предложат гаранционен срок в месеци, не по-кратък от гаранционния срок, определен от производителя, и не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца.
За целите на оценяването, максималният предложен от участник гаранционен срок на предлагани автомобили, който ще се оценява е 72 (седемдесет и два) месеца.
8.4. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi,compl.
Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.
РАЗДЕЛ IХ ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
9.1. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора
9.1.1. Съгласно чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП при подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция, обезпечаваща
изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на съответния договор без ДДС.
9.1.2. Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена в една от следните форми: а) парична сума;
б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образец № 5 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на предлаганите автомобили;
в) застраховка за обезпечаване изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със застрахователна сума в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на предлаганите автомобили.
9.1.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекта на договор.
9.2. Банкова сметка
Когато участник в процедурата представя предвидената в т. 9.1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:
„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,
Банков код BIC: XXXXXXXX,
Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.
РАЗДЕЛ X СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
10.1. Обявяването на класирането на участниците и определянето на Изпълнител на обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 109 от ЗОП.
10.2. Сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 112 от ЗОП.
10.3. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител и които съответстват на изискванията за Възложителя.
10.4. При подписване на договора определеният Изпълнител трябва да представи следните документи:
10.4.1. Документите, посочени в чл. 58 от ЗОП и документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
10.4.2. Гаранция за изпълнение на договора при условията на Раздел IX от документацията.
РАЗДЕЛ XI ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р
Д О Г О В О Р (ПРОЕКТ)
№........./............ 20. г.
Днес, ...................... 20 г. в гр. София между:
Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ №1, с ЕИК 000697179, номер по ЗДДС BG 000697179, представлявано от г-н Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, в качеството си на генерален директор, наричано за краткост „Възложител“ от една страна,
и
.................................................................................., със седалище и адрес на управление ...................
................................., ЕИК……………………, номер по ЗДДС…………………представлявано от
........................................, в качеството си на …………………., наричано за краткост „Изпълнител” от друга страна,
Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“
на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и на решение № г.
на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на автомобили“, се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили“.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1. Предмет
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на 12 (дванадесет) броя автомобили, съгласно Техническата спецификация на Възложителя - Приложения № 1 и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя - Приложения №№ 2, 3, неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.
(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на автомобилите, които следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя - Приложения № 1 и в Техническото предложение на Изпълнителя - Приложения № 2, представляващи неразделна част от настоящия Договор.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 2. Цена
(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на …………..лева без ДДС (………………….с думи) и
…………………. лева ( с думи) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение -
Приложения № 3, неразделна част от настоящия Договор.
(2.2) Цената по алинея 2.1 е образувана както следва:
(i) Цената за доставка на автомобилите, предмет на Договора е в размер на лева без
ДДС (………………….с думи) и ……………. лева (… с думи) с включен ДДС;
(ii) Цената за доставка на един брой автомобил, предмет на Договора е в размер на: …………
лева без ДДС (…………………с думи) и …………….. лева (…………………….с думи) с включен ДДС;
(2.3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобилите на Възложителя, за доставка на автомобилите, за транспортиране на автомобилите до мястото за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.
(2.4) Предметът на настоящия Договор, включително посочената цена не включват извършването от Изпълнителя и разходите за гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок, които са за сметка на и се организират от Възложителя. Възложителят потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното обслужване в срока по гаранцията и съгласно правилата на производителя, е необходимо условие за валидността на гаранцията на производителя за недостатъци, повреди и дефекти през гаранционния срок.
(2.5) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.
Член 3. Начин на плащане
(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:………………………... Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 2 (два) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) се извършва както следва:
(i) Възложителят заплаща 100 % ( сто процента) от цената по алинея (2.1) в срок от 10 (десет) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на автомобилите с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5), при условие, че Изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение на Договора в размерите и при условията на член 10.
(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Член 4. Срокове и място на доставка
(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните. Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на автомобилите, предмет на
Договора, посочен в алинея (4.3) и удовлетворяването на всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.
(4.2) Срокът за доставката на автомобилите е до …………(………….с думи) календарни дни (не повече от 180 календарни дни), считано от датата подписване на настоящия Договор.
(4.3) Гаранционният срок на всеки от автомобилите е ……..(……) години, считано от датата на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от настоящия Договор.
(4.4) Мястото на доставка на автомобилите е в ЕЦ на ДП РВД на адрес: гр. София 1540, бул. Брюксел
№ 1- обект „Автобаза“.
Член 5. Условия на доставка
(5.1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя всеки един от автомобилите, предмет на доставка, окомплектован както следва:
(i) оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
(ii) окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
(iii) с извършен предпродажбен сервиз;
(iv) зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
(v) с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
(vi) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
(vii) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
(viii) втори комплект зимни/летни гуми окомплектовани с алуминиеви или стоманени джанти (ако автомобилът е оборудван при доставка с летни или всесезонни гуми вторият комплект гуми да са зимни или обратно);
(ix) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията по поръчката и офертата на Изпълнителя.
(5.2) При доставката на всеки автомобил, Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от Изпълнителя за всеки автомобил поотделно, който следва да бъде доставен, съдържаща основание – номер на договора, номер на шаси, модел, марка и кубатура на автомобила.
(5.3) Доставката и получаването на всеки конкретен автомобил се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемо-предавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) и съответствие на автомобила с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо- предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), номер на шаси на автомобила, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя.
(5.4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 (пет) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се изпълняват доставките. При предаването на автомобилите, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за несъответствия, като същото не може да надвишава 5 (пет) дни.
(5.5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (5.6) на доставените автомобили, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Xxxxxxxx подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, съобразно алинея (5.6). След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.
(5.6) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка на автомобилите и документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2)) се прилага някоя от следните варианти:
(i) Изпълнителят заменя автомобила или частта с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя и Несъответствието е открито преди регистрацията на автомобила в КАТ, в случаите при които се налага замяна на автомобил; или
(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или
(iii) цената по Договора се намалява съответно с цената на автомобила или частта с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.
(5.7) В случай че Несъответствието на доставените автомобили е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по алинея (5.6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката или, в случай че Изпълнителят забави доставката на автомобилите, или отстраняването на Несъответствията с повече от 20 (двадесет) дни, от предвидения срок за доставка в алинея (4.2), съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумaтa по предоставенaтa гаранция. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея (5.6), точка (i), а именно – замяна на несъответстващ автомобил с нов по отношение на автомобили с Несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или (5.5) и преди регистрация на автомобилите в КАТ.
(5.8) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или алинея (5.5) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на автомобилите или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на автомобилите с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.
(5.9) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.5), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея (2.1) преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.
(5.10) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.
Член 6. Преминаване на собствеността и риска
(6.1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху автомобилите, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5).
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Член 7.
(7.1) Изпълнителят се задължава да достави автомобилите, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.
(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
(7.3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените автомобили проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.
(7.4) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.
(7.6) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Член 8.
(8.1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.
(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на автомобилите, предмет на договора по реда на алинея (5.3) ако отговарят на договорените изисквания, в срок до 10 (десет) дни след писменото му уведомяване.
(8.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на автомобилите на посочения в алинея (4.4) от договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.
(8.4) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.
(8.5) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора автомобили, при условията посочени в настоящия Договор.
(8.6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ с Техническите спецификации и/или дефектен автомобил само при условията на настоящия Договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.
(8.7) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
(8.8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(8.9) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз на автомобилите в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.
(8.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Член 9.
(9.1) Гаранционна отговорност
(9.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените автомобили съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.
(9.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди, и/или Несъответствия на автомобилите, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.
(9.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на автомобила от свои квалифицирани представители в срок от 2 (два) дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на автомобила от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.
(9.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието в срок от до …………….. ( с думи) работни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-голям от 7
работни дни) или по-кратък, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или Несъответствие в срок от 7 (седем) работни дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотен автомобил от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок на автомобилите, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.
(9.2) По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва приемането на автомобил в оторизираните си сервизи за гаранционен ремонт.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Член 10. Размер и форма на гаранцията
(10.1) Размер на гаранцията
(10.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от ………. (………с думи) лева.
(10.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.
(10.2) Форма на гаранцията
(10.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка.
Член 11. Изисквания по отношение на гаранцията
(11.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:
„УниКредит Булбанк” АД, клон - „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,
Банков код BIC: XXXXXXXX,
Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.
(11.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни (след изтичане на гаранционния срок на автомобилите).
(11.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
(11.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(11.3) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни (след изтичане на гаранционния срок на автомобилите). Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Член 12. Задържане и освобождаване на гаранцията
(12.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:
(12.1.1) частично освобождаване в размер на 2 % (два процента) от стойността на Договора в размер на ………. (…… с думи) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане на доставката на автомобилите и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) съответно по алинея (5.5) без забележки, при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;
(12.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на автомобилите, посочен в алинея (4.3) от настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.
(12.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (12.1.1).
(12.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (12.1).
(12.4) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена.
(12.5) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията.
(12.6.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
(12.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.
(12.8) В случай на задържане от Възложителя на сума от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (10.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в алинея (10.1).
VIII. НЕУСТОЙКИ
Член 13.
(13.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от сумата по алинея (2.1) за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от цената на дейността по алинея (2.2) т. (i).
(13.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от размера на забавеното плащане.
(13.3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от цената по алинея (2.2), т. (ii).
(13.4) При пълно неизпълнение на задълженията за извършване на гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 ℅ (двадесет процента) от цената за доставка на съответния/те автомобил/и.
(13.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.
(13.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка:
„УниКредит Булбанк” АД, клон - „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,
Банков код BIC: XXXXXXXX,
Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.
В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (три) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.
IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Член 14.
(14.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
(14.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(14.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
(14.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.
(14.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
Член15.
(15.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
Член 16.
(16.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(16.2) Разплащанията по ал. (16.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(16.3) Към искането по ал. (16.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(16.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (16.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Член 17.
(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
(iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;
(17.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:
(i) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни;
(ii) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за извършване на гаранционни ремонти;
(iii) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
(17.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. (В последния случай, размерът на
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.)
(17.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.
(17.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.
Член 18
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Член19.
(19.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.
(19.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
(19.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(19.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Член20.
(20.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора: всяка информация, която може да бъде разкрита от Възложителя на Изпълнителя, или информация, до която Възложителя е предоставил достъп на Изпълнителя или която по друг начин е станала достояние на Изпълнителя, във връзка с изпълнението на този договор, или която е създадена в резултат, или във връзка с изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.
(20.2) Xxxxx Xxxxxx няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 21.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Член 22.
(22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Име и длъжност: Xxxxxx Xxxxxx, началник на отдел „Автотранспорт“; Телефон: 02/0000000/56;
Email: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име и длъжност: ;
Телефон ;
E mail: ………………………….
(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.
(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(22.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 22 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.
(22.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
Член 23.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Член 24.
(24.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.
(24.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
Член 25.
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Член 26.
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:
………………………………………………..
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 4 – Списък на оторизираните сервизи на Изпълнителя.
Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Xxxxxx Xxxx Генерален директор | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (име, длъжност, подпис) |
РАЗДЕЛ XII ОБРАЗЦИ
Образец № 1
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:
……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото предложение за изпълнение на поръчката поемам ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Доставка на автомобили” в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
Предлагам да изпълним поръчката, спазвайки всички параметри от Техническата спецификация на Възложителя и условия, както следва:
1. Срок за изпълнение на доставката: .......... (.....................словом.......................) месеца, считан от датата на влизане на договора в сила (но не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) дни).
2. Гаранционния срок на предлаганите автомобили е ………(.....................словом ) не
по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца без ограничения в пробега.
3. В случай, че ……………………… (изписва се наименованието на участника) бъда избран за изпълнител, се задължавам през гаранционния период да отстранявам със свои сили и средства всички повреди, и/или Несъответствия на автомобилите, съответно подменям дефектирали части и/или компоненти с нови за своя сметка, като:
3.1. Отстраняването на всички повреди, и/или Несъответствия на автомобилите ще се извършва в наш сервиз или в наши оторизирани сервизи
3.2. Отстраняването на всички повреди, и/или Несъответствия на автомобилите обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя в техническата документация на всеки автомобил и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.
Гаранцията включва всички системи, агрегати, възли и детайли на автомобилите без считаните за консумативи, като се задължаваме да отстраним всяка повреда на автомобилите в срок до
…………….. ( …………… с думи) работни дни (не по-голям от 7 работни дни), считано от датата на констатирането им.
4. Декларирам, че предлаганите автомобили са:
4.1. нови, неупотребявани и са произведени след 01 януари 2017 г.;
4.2. произведени от един производител и са еднакви марка, модел и цвят.
5. Декларирам, че представения от мен участник е оторизиран от производителя на предлаганите автомобили за продажби и сервиз на територията на Република България и/или Европейския съюз.
6. Декларирам, че разполагам с наши или оторизирани от производителя на автомобилите сервизи в градовете: София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица / Велико Търново.
7. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължавам при подписването на договора да представя:
7.1. Документите, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
7.2. Гаранция за изпълнение на договора съобразно изискванията на Възложителя, определени в документацията за участие в процедурата;
Към настоящото Техническо предложение прилагам:
а) Спецификация на предложената марка и модел автомобил от която да е видно съответствието с техническата спецификация на Възложителя изготвена по следния образец:
1. | Xxxxx: | Предложение на участника |
2. | Модел: | Предложение на участника |
3. | Година на производство: | Предложение на участника |
4. | Вид на купето: | Предложение на участника |
5. | Двигател: | Предложение на участника |
6. | Работен обем: | Предложение на участника |
7. | Мощност: | Предложение на участника |
8. | Въртящ момент в Nm: | Предложение на участника |
9. | Екологична норма: | Предложение на участника |
10. | Скоростна кутия (трансмисия) | Предложение на участника |
11. | Задвижване | Предложение на участника |
12. | Дължина | Предложение на участника |
13. | Междуосие | Предложение на участника |
14. | Цвят | Предложение на участника |
15. | Товарно пространство | Предложение на участника |
16. | Оборудване | Предложение на участника |
17. | Гаранция | Предложение на участника |
б) Каталози, проспекти, брошури и/или други материали, удостоверяващи съответствието на декларираните в техническата спецификация параметри с тези, посочени от производителя на предлаганите автомобили.
в) Документ от производителя на предлаганите автомобили, удостоверяващ, че участникът е оторизиран за продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз.
г) Условия на гаранционна отговорност, която участника предлага.
д) Списък на сервизи, на територията на страната – наши или оторизирани от производителя на предлаганите автомобили, чрез които ще се осъществяват поетите гаранционни задължения..
*Списъкът трябва да съдържа наименование на сервиза, адрес, телефон, електронен адрес, имена и телефонните номера на представители на съответния сервиз.
Дата: .................... 20.... г. Подпис: .............................................
Място и дата на издаване: (име, длъжност)
Образец № 2
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1в от ППЗОП
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 39, ал. 3, т. 1в от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за съгласие с клаузите на проекта на договор
Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………, с ЕГН
………………………….., притежаващ/а лична карта № ………………………, издадена на …………
от МВР, гр. ………………., адрес: ……………………………………………….., представляващ
………………………………… в качеството си на ............................................... със седалище
………………………………………….…. и адрес на управление:
………………………………………………, тел./факс: ……………………………., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ……………….., ИН по ЗДДС №
………………..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
съм запознат/а с клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили”и приемам условията на същия.
Дата: .................... 20. г. | Декларатор: | ....................................... |
(подпис) |
Образец № 3
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1г от ППЗОП
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 39, ал. 3, т. 1г от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за срока на валидност на офертата
Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………, с ЕГН
………………………….., притежаващ/а лична карта № ………………………, издадена на …………
от МВР, гр. ………………., адрес: ……………………………………………….., представляващ
………………………………… в качеството си на ............................................... със седалище
………………………………………….…. и адрес на управление:
………………………………………………, тел./факс: ……………………………., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ……………….., ИН по ЗДДС №
………………..,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
приемам обявените в документацията условия и ред за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили” и съм обвързан/а с настоящата оферта за срок от 150 (сто и петдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
В случай, че представляваният от мен участник бъде класиран на първо или второ място, приемам офертата да ни бъде валидна до датата на сключване на договор за изпълнение на поръчката.
Дата: .................... 20. г. | Декларатор: | ....................................... |
(подпис) |
Образец № 4
УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:
……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
„ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ”
Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И X
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за откритата процедура, в съответствие с условията и изискванията, съдържащи се в нея, да изпълним обществената поръчка с предмет: „Доставка на автомобили”, при следните цени:
№ | Дейности включени в предмета на поръчката | Количество | Ед. цена (в лева, без ДДС) | Обща цена (в лева, без ДДС) |
1. | Доставка на автомобил………. (описание на автомобила - марка, модел, цвят) | 12 бр. | ……….. лева | ……….. лева |
Общо без ДДС: | ||||
ДДС 20%: | ||||
Общо с вкл. ДДС: | ||||
Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на ..........................
(словом:...........................................................) лева без ДДС съответно .............................
(словом ) лева с включен ДДС.
В цената са включени всички преки и косвени разходи за изпълнение на поръчката в това число дължимите данъци, такси и печалба.
Подпис: | ....................................... |
Дата: .................... 20. г. | |
Място и дата на издаване: | (име, длъжност) |
Образец № 5
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | |||
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ“ № 1, 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ | ||
ИЗПЪЛНИТЕЛ: | ……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ> | ||
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА: | ……...<ОПИСАНИЕ>………….. | ||
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: | ….<СУМА ВЪВ ДОГОВОРА>……….. | ВАЛУТАТА | НА |
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ: | .…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, <посочва се сумата съгласно условията на обществената поръчка, за която се внася гаранцията за изпълнение> | ||
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ: | <ДАТА на валидност обществената поръчка> | съгласно условията | на |
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, като Възложител и <…………….фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между Възложителя и Изпълнителя. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>. | |||
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: | …………….. | ||
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: | …………….. | ||
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ | <подпис и печат > | ||