РАЗДЕЛ X. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
РАЗДЕЛ X. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ПРОЕКТ
№ .................................
Днес, ............................. в с. Руен между:
1. ОБЩИНА РУЕН, със седалище и адрес на управление: с. Руен, ул. „Първи май” № 18, Област Бургас, с ЕИК 000057211, представлявана от …………………. – Кмет на Община Руен и Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx – Главен счетоводител наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2. ................................................................................................................... със седалище и адрес на управление:..........................................................................................................................., XXX/ЕИК/БУЛСТАТ:....................., идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация), представлявано от ................................................................................................................................
(законен представител - име и длъжност)
или ........................................................................................................................................................,
(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
на основание чл.112 и следващите от ЗОП и в изпълнение на Решение № ............../.................. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Руен за зимния период 2019 г. – 2020 г.”
се сключи този Договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Руен за зимния период 2019 г. – 2020 г.”, наричани за краткост „Услугите“.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите по настоящия договор в съответствие с Техническата спецификация, ценовото и техническо предложение за изпълнение по проведеното публично състезание за възлагане на обществена поръчка, съставляващи съответно Приложение № 1, 2, 3 към този Договор („Приложенията”) и представляващи неразделна част от него.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до 30.04.2020 г. включително.
(2) Договорът влиза в сила от подписването му.
Чл. 3. Мястото на изпълнение на Договора са следните общински пътища на територията на Община Руен:
1. BGS1145 - /III -906, Оризаре - Каблешково/ - Медово-Бата-Страцин-Граница общ. (Поморие-Руен) - Просеник - /III-2085/;
2. BGS1184 - /III - 208, Билка - Дъскотна/ - Трънак - Соколец – Каравельово;
3. BGS1186 - /III - 208/ - Дъскотна - Планиница - Рупча – Люляково;
4. BGS1188 - /III - 2085/ - Руен - Добра поляна – Каменяк;
5. BGS1191 - /III - 7305, Череша - Вресово/ - Зайчар;
6. BGS1192 - /BGS1188, Руен - Добра поляна/ - Средна махала – Топчийско;
7. BGS1193 - /III - 2085, Преображенци - Просеник/ - Разбойна;
8. BGS1194 - /III - 7305, Люляково - Череша/ - Скалак;
9. BGS1195 - /III - 2085, Преображенци - Просеник/ - Сини рид - Подгорец - Припек – Мрежичко;
10. BGS2180 - /III - 208, Билка - Дъскотна/ - Ясеново - Снежа – Заимчево;
11. BGS2181 - /BGS2180, Ясеново - Снежа/ - Речица;
12. BGS2182 - /III - 208, Комунари - Билка/ - Струя;
13. BGS2183 - /III - 208, Билка - Дъскотна/ - Дропла;
14. BGS2185 - /BGS1186, Планиница - Рупча / - Листец;
15. BGS2187 - /III - 2085, п.к. III - 208 -Руен/ - Ябълчево;
16. BGS2189 - /III - 208, Дъскотна - Китка/ - Шиварово;
17. BGS2190 - /BGS1188, Руен - Добра поляна/ - Снягово;
18. BGS2196 - /BGS1195, Просеник - Сини рид/ - Рожден;
19. BGS2198 - /BGS2196, Сини рид - Рожден/ - Рудина;
20. BGS2200 - /III - 208, Билка - Дъскотна / - Вишна - Планиница - /BGS1186/;
21. BGS3009 - /III - 208 / Айтос - Граница общ. (Айтос - Руен) - Ръжица-/ III - 2085/;
22. BGS3199 - /BGS1195, Припек - Мрежичко/ - Топчийско /BGS1192/.
и улици, осигуряващи достъп до обществени сгради.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) За предоставянето на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 188 333,33 (сто осемдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без вкл. ДДС или 226 000,00 (двеста двадесет и шест хиляди лева и нула стотинки) лева с вкл. ДДС, от които:
1. За общинска пътна мрежа: 183 333,33 (сто осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без вкл. ДДС или 220 000,00 (двеста и двадесет хиляди лева и нула стотинки) лева с вкл. ДДС;
2. За улици в населените места: 5 000,00 (пет хиляди лева и нула стотинки) лева без вкл. ДДС или 6 000,00 (шест хиляди лева и нула стотинки) с вкл. ДДС.
(2) В Цената по чл.4, ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената за изпълнение на предмета на договора се определя на база протокол за установяване на извършените дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици, придружен с подробни количествени сметки, в които са отбелязани маршрута и датата на извършване на работата и удостоверени от представител на Възложителя, разчетени по единични цени, предложени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва:
№ |
Вид операция |
Мярка |
Единична цена в лева без вкл. ДДС |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
Дейности по снегопочистване и опесъчяване |
|
|
1. |
Снегопочистване на 1 км пътно платно |
км |
|
2. |
Опесъчяване (ръчно) на 1 км пътно платно |
км |
|
II. |
Дейности по подготовка на общинските пътища за експлоатация през зимния сезон |
|
|
3. |
Подравняване и профилиране на банкетите чрез подходяща техника, подготовка на зоната около пътното платно за зимни условия |
кв. м |
|
4. |
Хоризонтална маркировка на пътищата с бяла боя, с перли |
кв. м |
|
Обща стойност в лева за всички дейности без вкл. ДДС |
|
Цената се формира, както следва:
Xxxxxx ставка - ………………………… лв./ч.;
Допълнителни разходи върху труда - …………………….%;
Допълнителни разходи върху механизацията - ………………..%
Печалба - ……………………….%
(4) Единичните цени за отделните дейности свързани с изпълнението са крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(5) Отчитането за общинските пътища и за улиците по населени места ще се извършва месечно в отделни приемно-предавателни протоколи и ще се фактурират поотделно.
(6) Финансирането се извършва до размера на получените целеви трансфери за зимно поддържане и почистване за 2019 – 2020 г.
Средствата ще се разплащат по съответния ред, регламентиран от закона за ДБРБ за 2019 г. – 2020 г.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати аванс в размер до 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка без ДДС, възлизащ на ...................лв. (……...) до 15 работни дни от получаване на целевите средства за зимно поддържане и снегопочистване за 2019 – 2020 г. на общински пътища от МФ.
(8) Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане по чл. 4, ал. 7 се извършва на база действително извършеното и въз основа на следните документи:
- Приемо- предавателен протокол за приемане на действително извършените работи, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при съответното спазване на разпоредбите на Раздел VI „Предаване и приемане на изпълнението” от настоящия Договор.
- Фактура за дължимата сума за съответните дейности, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(9) Възложителят се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по чл. 4, ал. 5 от настоящия Договор.
(10) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: …………………………….
BIC: …………………………….
IBAN: ……………………………..
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по чл.4, ал.10 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(12) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
(13) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на Раздел VI „Предаване и приемане на изпълнението” (ако е приложимо).
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
(2) Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него протоколи/отчети или съответна част от тях.
(4) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 19 от настоящия договор.
(6) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническата спецификация и с Предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители(ако е приложимо).
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор.
(2) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор.
(3) Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право.
(4) Да пази поверителна Конфиденциалната информация.
(5) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
(6) Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно клаузите на Раздел V „Гаранция за изпълнение от Договора”.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията на чл. 4, ал.1 - ал. 13 от настоящия договор.
(2) Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора. включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
(1) Да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията.
(2) Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им.
(3) Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Да пази поверителна Конфиденциалната информация.
(5) Да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо).
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП (ако е приложимо).
(7) Да осигури със свои сили и средства доставката а необходимите за изпълнение на договора материали, инвентар и механизация.
(8) Да осигури съхраняването и поддържането в изправност на използваната за изпълнение на поръчката техника.
(9) Да използва стандартни материали, отговарящи на изискванията на БДС или еквивалент и подходящи за качествено изпълнение на предмета на поръчката.
(10) Да отговаря изцяло на всички дейности по изпълнение предмета на договора и тогава, когато ги е предоставил за изпълнение на други лица. Той възстановява за своя сметка всички щети причинени от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица.
(11) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извърши контрол по изпълнение на възложените задачи с настоящия договор.
(12) Своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали при и/или по повод изпълнението на договора, както и да представя текуща информация изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(13) Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се съставят съответните актове и протоколи.
(14) Да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане и без промяна на договорените цени, всички допуснати недостатъци по изпълнените от него работи, констатирани от възложителя.
(15) Да предпазва от повреди всички съществуващи елементи на техническата инфраструктура – проводи и мрежи, пътища, улици (улична настилка, тротоари, бордюри), елементи на пътната маркировка и други, разположени в границите на посочените пътища и в близост до тях. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на задълженията по договора, то изпълнителят е длъжен за своя сметка незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си.
(16) Да почиства и поддържа пътищата в община Руен проходими (опесъчени и почистени) и годни за експлоатация при зимни условия.
(17) Да монтира и поддържа (за собствена сметка) система GPS контрол и наблюдение на всички ППС-та за дейностите снегопочистване и зимно поддържане за периода на договора, като се осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за осъществяване на онлайн достъп до системата за наблюдение и контрол.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 9. (1) При подписване на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % от неговата обща стойност без ДДС, а именно: …………….(………………), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция; и/ или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.
Чл. 10. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.
Чл. 11. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 12. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след приключване на изпълнението на Договора и, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 (три) календарни дни след датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.
Чл. 16. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 17. (1) Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо- предавателен протокол).
(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с протокол за установяване на извършените дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици, придружен с подробни количествени сметки, в които са отбелязани маршрута и датата на извършване на работата и удостоверени от представител на Възложителя.
Чл. 18. Възложителят има право:
(1) да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
(2) когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3) да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното и резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(4) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя (ако е приложимо).
VІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 19. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети) за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от стойността на забавената дейност.
Чл. 20. При установяване на използвана техника за извършване на дейностите – предмет на договора, по вид и брой – по-малък от декларирания в офертата минимален брой техника, Възложителят има право да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер до 10 000 (десет хиляди) лева. Несъответствието се установява чрез GPS системата или чрез проверка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 21. В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 8, ал. 17 от настоящия договор, Възложителят има право да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер до 10 000 (десет хиляди) лева.
Чл. 22. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответните дейности, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 23. Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бъде заведен иск срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи.
Чл. 24. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет десети процента/ от Стойността на Договора.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 26. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 27. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл. 28. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 29. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл. 30. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 31. Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока по чл. 2 или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора.
(2) С изпълнението на всички задължения на Страните по Договора.
(3) При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 /три/ дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства.
(4) При прекратяване на юридическото лице-страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.
(5) При условията по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
Чл. 32. Договорът може да бъде прекратен:
(1) По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.
(2) Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 33. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 /три/ календарни дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 /три/ календарни дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 35. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.
Чл. 36. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства (ако е приложимо). Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане. (ако е приложимо).
Чл. 37. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
Чл. 38. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
Чл. 39. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 40. С окончателното му изпълнение.
Чл. 41. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл. 42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
(1) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 (седем) работни дни;
(2) не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
(3) не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
(4) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
(5) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 (десет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 43. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска само при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и се правят само с допълнителни споразумения подписани от страните.
Чл. 44. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
Чл. 45. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
Чл. 46. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
Чл. 47. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 48. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП.
Чл. 49. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор.
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
……………………….. ....................................
Кмет на община Руен (име, подпис, печат)
Гл. счетоводител: ......................
Съгласувал: ………………….
/юрисконсулт/
11