„Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013”
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013”
по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки
София, 2016 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Раздел I – Публична покана
- Приложение № 1.1. – Проект на договор
Раздел II – Описание предмета на поръчката
Раздел III – Изисквания към изпълнението на поръчката
Раздел IV – Изисквания към участниците
Раздел V – Изисквания към офертите
Раздел VI – Указания за подготовката на офертата Раздел VII – Разяснения по документацията за участие Раздел VIII – Условия и ред за подаване на офертите Раздел IХ – Отваряне, разглеждане и оценка на офертите Раздел Х – Начин на плащане и гаранции
Раздел XI – Възлагане на поръчката
Раздел ХII – Приложения Приложение № 1 – Оферта (образец);
Приложение № 2 – Предлагана цена (образец);
Приложение № 3 – Банкова гаранция за изпълнение (образец); Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец);
Раздел II
Описание предмета на поръчката
2.1. Предметът на обществената поръчка се състои в осъществяването на консултантска услуга по анализ и изготвяне на обобщен доклад за актуалното състояние на системата за информационна сигурност в ДП РВД, необходимите организационно-технически мероприятия и възможните варианти за пълно и частично сертифициране на предприятието по стандарта за сигурност на информацията ISO/IEC 27001:2013.
2.2. Обхват на анализа и оценката:
Обект на сертифициране по стандарта за сигурност на информацията ISO/IEC 27001:2013 е цялото предприятие, включвайки всички структурни звена на ДП РВД.
2.3. Срокът за изпълнение на поръчката следва да е до 45 (четиридесет и пет) работни дни след подписване на договора от избрания Изпълнител на обществената поръчка.
Раздел III
Изисквания към изпълнението на поръчката
3.1. Задачата на анализа е да направи обективна оценка на състоянието на системата за информационна сигурност на ДП РВД и да предостави на Възложителя необходимата информация относно:
- целесъобразността и възможните варианти за сертифициране на предприятието по стандарта за сигурност на информацията ISO/IEC 27001:2013;
- обхвата на сертифицирането в случай, че бъде преценено за целесъобразно прилагане на частично сертифициране по посочения стандарт.
3.2. В анализа следва да се включат необходимите мероприятия и свързаните с тях разходи
за:
o разработване/актуализиране и въвеждане на процедури на СУСИ съгласно утвърдената от ДП РВД „Декларация за приложимост“, която ще бъде предоставена на Изпълнителя след подписване на договор;
o обучение на персонал по въвеждане и администриране на СУСИ;
o придобиване и надграждане версиите на специфичен софтуер/хардуер, във връзка със сертифициране по ISO/IEC 27001:2013;
o обучение на персонала във връзка със сертифицирането на ДП РВД – висш и среден ръководен състав, експерти и специалисти;
o поддържането на сертификата и провеждането на контролни одити;
3.3. При анализа следва да се отчитат даденостите в ДП РВД в областта на системите за
управление (наличието и плановете за развитие на ИСУ, СУБ, СУК, СУСИ и т.н.).
3.4. В резултат на анализа Изпълнителят трябва да предостави минимум 3 (три) варианта на сертифициране – един за пълно и възможни случаи на частично, като от описаните 3 (три) варианта, трябва да се посочи варианттът, при който са възможни минимални допълнителни разходи и максимални ползи.
3.5. Анализът следва да даде обща количествена оценка на всички разходи на описаните
3 (три) варианта, свързани със сертифицирането на ДП РВД по стандарта за сигурност на информацията ISO/IEC 27001:2013 и да определи минималния възможен срок за възвръщаемост.
3.6. Анализът на описаните 3 (три) варианта следва да включи всички допълнителни качествени ползи от сертифицирането на ДП РВД по стандарта ISO/IEC 27001:2013, в това число ползи за повишаване надеждността на АНО, за репутацията и конкурентоспособността на предприятието на външния пазар на аеронавигационни услуги и др.
3.7. Изпълнителят следва да се запознае и приложи в процеса на анализа специфичните изисквания, налагани върху информационната сигурност (кибер-сигурността) в съответствие с актуалните практики/препоръки на ICAO (International Civil Aviation Organization) и действащите нормативни документи във връзка с предмета на ОП издадени, от CANSO (Civil
Air Navigation Services Organisation), EUROCONTROL (European Organization for the Safety of Air Navigation и EASA (European Aviation Safety Agency).
3.8. В резултат на анализа Изпълнителят следва да предложи разпределена във времето последователност от мероприятия (пътна карта), осигуряващи успешното внедряване на СУСИ по изискванията на посочения стандарт.
3.9. Резултатите от анализа следва да бъдат представени на Възложителя в писмен вид с окончателен доклад на хартиен носител и в електронен вид в Adobe PDF и MS Word 2010 формат на български език.
3.10. Приемането на доклада и изпълнението на консултантската услуга се удостоверява с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни.
Раздел IV
Изисквания към участниците
4.1. В обявения избор на изпълнител може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.
4.2. Участниците следва да притежават опит в одитирането на системи за управление на сигурността на информацията в страната и/или чужбина, в анализа, разработването и/или внедряването на системи за управление на сигурността на информацията, както и да разполагат с екип от специалисти с необходимата за целта професионална квалификация, както следва:
4.2.1. Участниците следва да докажат успешното изпълнение на минимум 3 (три) услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка в областта на одитирането, анализа, разработването и/или внедряването на системи за управление на сигурността на информацията съгласно ISO/IEC 27001.
4.1.2. Участниците трябва при извършването на консултантската услуга да разполагат със специалисти, които ще бъдат ангажиран с изпълнението на поръчката, притежаващи висше образование (бакалавър или магистър), както и необходимата професионална квалификация, както следва:
4.1.2.1. специалист/и, сертифициран/и в областта на информационната сигурност – CISSP или еквивалентен;
4.1.2.2. сертифициран/и одитор/и в областта на информационната сигурност – ISO/IEC 27001 Internal Auditor;
4.1.2.3. специалист/и, сертифициран/и в областта на IT услугите – по ITIL v.3;
4.1.2.4. специалист/и по икономика, финанси и счетоводство (или сходна област) с минимум 5 г. професионален опит и диплома за съответната квалификация.
4.1.3. Препоръчително изискване към професионалната квалификация на пероснала на участника, ангажиран с изпълнението на поръчката, е същият да разполага и със специалист/и по тестване на възможността за проникване в системи (Penetration Testing) – сертифициран CEH или еквивалентен.
Раздел V
Изисквания към офертите
5.1. Всеки участник в избора на изпълнител има право да представи само една оферта.
5.2. Офертата на всеки участник трябва да бъде за комплексно изпълнение на поръчката.
5.3. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 1 – Оферта от настоящата документация.
5.4. Всички документи в офертата следва да бъдат подписани от лице, което представлява участника, съгласно търговската регистрация на участника, или от изрично упълномощено за това лице.
5.5. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език с изключение на документите по т. 6.1. (в случай, че участникът е чуждестранно лице), които се представят в официален превод на български език.
5.6. Срокът на валидност на офертата трябва да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Раздел VI
Указания за подготовката на офертата
Офертата трябва да съдържа следните документи:
6.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
6.1.1. Чуждестранните участници в процедурата, юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 5.1. в официален превод (виж §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП относно определението за „официален превод”).
6.1.2. Когато не е представен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод на български език.
6.2. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в избора на изпълнител, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.
6.3. Попълнен образец на Оферта – Приложение № 1 – оригинал.
6.4. Попълнен образец на Предлагана цена – Приложение № 2 – оригинал, като:
6.4.1. предложената цена следва да бъде в лева и да включва всички необходими разходи за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, включително печалбата и ДДС;
6.5. В случай, че участникът предвижда да ползва подизпълнители, същите се посочват в образеца на оферта (съгласно Приложение № 1), като се попълва и информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.
6.6. Списък на услугите - минимум 3 (три), еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка в областта на одитирането на системи за управление на сигурността на информацията в страната и/или чужбина както и анализа, разработването и/или внедряването на системи за управление на сигурността на информацията съгласно ISO/IEC 27001:2013, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружени с удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
6.7. Списък - декларация на лицата, които ще бъдат ангажирани за извършване на услугата (екип на участника) с посочване на образованието, професионалната им квалификация и опит съгласно т. 4.1.2. , Раздел IV на Документацията, подписан от Участника.
6.8. Предложение за извършване на услугата включващо „Подробно описание на организацията на работа и методологията” и „План график за изпълнение на дейностите” съобразено с изискванията на Възложителя съгласно Раздел III.
Раздел VII
Разяснения по документацията за участие
7.1. При писмено искане, направено до 3 (три) дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. За контакт – г-н Xxxxxx Xxxxxx, тел. x000 0 000 0000, факс: x000 0 000 0000.
7.2. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден от получаване на искането, да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
7.3. Възложителят изпраща писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване и е посочил адрес за кореспонденция.
Раздел VIII
Условия и ред за подаване на офертите
8.1. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП РВД на адрес: 0000 Xxxxx, xxx. „Брюксел“ № 1, в срока, определен в Публичната покана.
8.2. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
Раздел IX
Отваряне, разглеждане и оценка на офертите
9.1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя, по реда на чл. 101г от ЗОП.
9.2. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията писмено изисква от съответния участник представянето на съответните документи. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаване на писменото искане на комисията.
9.3. Комисията, при необходимост, може по всяко време:
8.3.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
8.3.2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в офертата, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
9.4. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“ при пълно съответствие на офертата с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, като за целите на оценката се приема крайната цена без ДДС.
Раздел X
Начин на плащане и гаранции
10.1. Плащането ще се извърши в съответствие с условията на проекто-договора.
10.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
10.2.1. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:
а) гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на ДП РВД:
„УниКредит Булбанк” АД,
„Агенция Митница Летище София”,
гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1, Банков код BIC: XXXXXXXX
Банкова сметка IBAN: XX00 XXXX 0000 0000 0000 00 или
б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 3) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
10.2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора.
Раздел XI
Възлагане на поръчката
11.1. Поръчката ще бъде възложена по приложения към Публичната покана проект на договор, след като определеният за изпълнител участник представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (освен когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя), декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 4 от настоящата документация.
11.2. Условията и формата на договора са представени в Приложение № 1.1. към настоящата документация.
11.3. При сключване на договора, в него се включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител и които съответстват на изискванията за Възложителя.
Приложение № 1.1.
Д О Г О В О Р
№ .................../..........................
Днес, 2016 г., в гр. София между:
Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, Летище София, бул. „Брюксел” № 1, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. на СГС, ЕИК 000000000, тел. 02/0000000, факс 02/9800043, представлявано на основание т. 2.1. от Заповед № РД-29-317/20.06.2014 г. на генералния директор на ДП РВД от Xxxxxxxx Xxxxx – заместник генерален директор ТД, наричано в текста
„Възложител”, от една страна и
………………………….., регистрирано по фирмено дело № …………/……………г. на
……………съд, XXX …………………., ИН по ДДС ………………………, със седалище и адрес на управление: ……………………, телефон …………….., факс…………….., представлявано от
…………………, наричано в текста „Изпълнител” от друга страна,
на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и въз основа на резултатите, отразени в протокол ..................................................... на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка, назначена със Заповед № ……………….. се състави и подписа настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013 съобразно световните и европейски стандарти, в съответствие с клаузите на договора и с Приложение № 1, Приложение
№ 2 и Приложение № 3, представляващи неразделна част от договора.
1.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Общата стойност на договора е в размер на …………. (с думи ……….) лева без ДДС, съответно ………………….(с думи ) лева с ДДС.
2.2. Общата стойност по т. 2.1. включва всички преки и непреки разходи, такси и печалба.
2.3. Стойността по т. 2.1. се заплаща чрез банков превод, в срок до 10 (десет) работни дни след получаването на оригинал на фактура и протокол за одобрение на окончателен доклад от Възложителя по т. 3.2.
2.4. Всички плащания по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път, по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура.
2.5. В случай, че Изпълнителят е чуждестранно лице за целите на данъчното облагане, за доходите, реализирани по този договор и подлежащи на облагане при източника в РБългария, ще се прилага съответната процедура за прилагане на облекчения по СИДДО или същите ще се
облагат съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Уреждането на данъчните аспекти ще се извърши в зависимост от наличието на изискуемите документи и доказателства, към датата, на която плащането по т. 2.3. е дължимо
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА
3.1. Срокът за изпълнението на услугата по т. 1.1. от договора е …………../не повече от 45 (четиридесет и пет)/ работни дни от влизането на договора в сила.
3.2. За изпълнението на услугата, Изпълнителят съставя окончателен доклад, който предоставя за одобрение на Възложителя. Окончателният доклад се счита за приет след подписване на протокол за одобрението му.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Изпълнителят се задължава да изпълни услугата по т.1.1., в съответствие с изискванията и в срока по настоящия договор и приложенията към него.
4.2. Изпълнителят се задължава изпълнението на услугата по т.1.1 да се извърши от лицата посочени в Приложение № 3 от договора.
4.3. Изпълнителят се задължава всички изготвени от него документи за изпълнение на услугата по т. 1.1. да бъдат предоставени на Възложителя на хартиен и електронен носител на български език.
4.4. При изпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят се задължава да полага грижата на добър търговец.
4.5. При осъществяване на посещения и работни срещи в обектите на Възложителя, Изпълнителят се задължава да организира същите в удобно за служителите на Възложителя време, като се задължава да спазва реда за достъп в тези обекти.
4.6. Изпълнителят се задължава да не разпространява каквато и да било информация, научена при и по повод изпълнението на този договор, както и да обвърже всички свои служители и подизпълнители с това задължение.
4.6.1. Задължението за конфиденцилност по т. 4.6. остава и след прекратяването на настоящия договор.
4.7. Изпълнителят отговаря за действията/бездействията на своите служители и подизпълнители като за свои.
4.8. Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя в седем дневен срок от настъпване на някое от посочените в клаузи 8.3.1. – 8.3.3. обстоятелства.
4.9. В случай, че някой от експертите на Изпълнителя се налага да бъде сменен след подписване на договора, то Изпълнителят трябва да го замени с експерт, притежаващ професионален опит и квалификация, равностойни или по-добри на тези на първоначално избраните. Новият експерт следва да бъде одобрен от Възложителя преди да започне работа по договора. Изпълнителят поема всякакви допълнителни разходи, свързани със смяната на неговите експерти.
4.10. Изпълнителят се задължава да предоставя на Възложителя междинни доклади, в сроковете съгласно Приложение №2.
4.11. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя проект на окончателен доклад, който подлежи на одобрение от страна на Възложителя в срок до 10 (десет) работни дни от получаването му, като този срок не се включва в срока по т. 3.1. При необходимост от корекции преди окончателното одобрение, докладът следва да бъде ревизиран и внесен в срок, указан писмено от Възложителя, но не по-дълъг от 5 (пет) работни дни.
4.12. Изпълнителят има право да получи уговорената цена в сроковете и при условията, предвидени в договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. За извършената услуга, предмет на договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.
5.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.
5.3. Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за качественото и точно изпълнение на предмета на договора.
5.4. Възложителят се задължава да приеме окончателния доклад в срок от 5 (пет) календарни дни от писмено одобрение на проекта на окончателен доклад.
5.5. При срочно и качествено изпълнение на договора от страна на Изпълнителя, Възложителят е длъжен да освободи гаранцията за изпълнение на договора в срок от 20 (двадесет) дни след изтичане на срока по договора.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
6.1. Поверителна по смисъла на този договор ще бъде следната информация: този договор и всички и всякакви финансови и технически данни, бизнес планове и документация, проектна документация, доклади, споразумения, договорни отношения, политики и процедури, ноу-хау, обекти на търговска тайна, методологии, информация за минали, настоящи и потенциални клиенти, бизнес партньори и служители, както и всяка друга информация, която може да бъде разкрита от Възложителя на Изпълнителя, или информация, до която Възложителя е предоставил достъп на Изпълнителя или която по друг начин е станала достояние на Изпълнителя, във връзка с изпълнението на този договор, или която е създадена в резултат, или във връзка с изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.
6.2. Изпълнителят няма да разкрива на трети страни по никакъв начин поверителна информация без преди това да е получил писменото съгласие на Възложителя. Без да се ограничава общия характер на горното, Изпълнителят освен това е длъжен:
6.2.1. да пази и съхранява поверителната информация срещу неправомерно използване, публикуване или разкриване;
6.2.2. по никакъв начин, пряко или косвено, да не предоставя, отчита, публикува, разкрива, предава или използва по друг начин която и да било част от поверителната информация освен с изрично разрешение от Възложителя;
6.2.3. да предупреждава всяко лице, което има достъп до каквато и да било част от поверителната информация, че той/тя/то нямат право да използват, публикуват или да разкриват по друг начин, или да разрешават на други да използват в своя полза или в полза на трети страни каквато и да било част от поверителната информация;
6.2.4. да прилага всички разумни предпазни мерки, наложени или поискани от Възложителя.
6.3. След прекратяването на настоящия Договор, независимо от причината за прекратяване, или при писмена молба от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен незабавно да им предостави всички и всякакви оригинални документи или копия (когато се изисква да бъдат върнати всички копия), записи, бележки и други ръкописни и печатни материали и материални носители (като флопи дискове, аудио и видео ленти, дискове, DVD-та, мемори карти и т. н.), данни, записани в цифров вид и т. н., които към съответния момент са на негово разположение и които съдържат или могат да съдържат поверителна информация.
6.4. Изпълнителят трябва да гарантира, че всички негови служители, представители или подизпълнители, както и всички физически и юридически лица, на които Изпълнителят е разкрил поверителна информация, спазват изискванията за конфиденциалност, изброени по- горе. Изпълнителят носи отговорност за всяко нарушение на настоящото споразумение за конфиденциалност от всички такива физически и юридически лица.
VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
7.1. В случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя във връзка с предмета по т. 1.1. в уговорения срок, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2 (нула цяло и два) % от цената по т. 2.1. без ДДС, за всеки ден на забава, но не повече от размера на тази цена.
7.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от размера на забавеното плащане.
7.3. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение на договора и/или от стойността на следващите плащания за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.
7.4. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящият договор се прекратява:
8.1.1. с изпълнение на договора от Изпълнителя;
8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - със 7-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;
8.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
8.3. Възложителят има право да прекрати договора с едностранно 10 (десет) дневно писмено предизвестие, по т. 4.8., в случай че Изпълнителят е:
8.3.1. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
8.3.2. в открито производство по несъстоятелност или бъде обявен в несъстоятелност, или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановил дейността си;
8.3.3. лишен от правото да упражнява определена дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението или националните закони и подзаконови актове.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.
9.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
9.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.
9.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на промяната.
9.5. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:
За Възложителя:
………………., тел.: x000 0 000 ……………, имейл: @xxxxxxx.xxx;
За Изпълнителя:
………………., тел.: ……………, имейл: ……………………………………………..
9.6. Неразделна част от този договор са следните приложения:
Приложение № 1 – „Изисквания за изпълнение на консултанската услуга”
Приложение № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката, включващо „Подробно описание на организацията на работа и методологията”, “План график за изпълнение на дейностите” Приложение №3 – „Списък на служителите на Изпълнителя пряко ангажирани с изпълнение на предмета на поръчката и разпределение на дейностите.”
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Xxxxxxxx Xxxxx …………………..
Заместник генерален директор ТД ……………………
Раздел XII Приложения
Приложение № 1
ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”
О Ф Е Р Т А
за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013”
по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки
1. Наименование или име на участника ................................................................................................
2. ЕИК . ....................................................................................................................................................
3. Представлявано от ..............................................................................................................................
4. Седалище и адрес на управление ......................................................................................................
Телефон................................. Факс..................................... Е-mail...............................................
5. Лице за контакти ................................................................................................
Длъжност ............................................................................................................
Телефон/факс .....................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013”
1. Запознахме се с документацията за избор на изпълнител, посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата, техническите спецификации и условията на проекта на договор, като заявяваме, че офертата ни във всичките си части е съобразена с тях.
2. Финансовото предложение за изпълнение на обществената поръчка е съгласно Приложение № 2 - „Предлагана цена“, което е неразделна част от настоящата оферта.
3. Поемаме ангажимента да изпълним консултанската услуга по настоящата обществена поръчка в срок от................. работни дни (не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) работни дни) от датата на влизане на договора в сила;
4. Ако в хода на изпълнение на тази обществена поръчка се регистрирам/е по ЗДДС, предложената от мен/нас цена в настоящата оферта ще остане непроменена и ще се счита, че включва и ДДС.
Забележка: Отнася се само за участниците, които не са регистрирани лица по ЗДДС.
5. Задължаваме се да уведомим Възложителя за всички промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
6. При изпълнението на поръчката ще ползваме (попълва се само в случай, че участникът предвижда подизпълнители) следните подизпълнители:
Подизпълнител (изброяват се имената и адресите на подизпълнителите) | Видове работи, които ще изпълнява (посочват се всички дейности и/или услуги) | Дял в проценти (%) (от общата стойност на поръчката, която ще бъде изпълнен от подизпълнителя) |
Във връзка с това към настоящата оферта прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.
При изпълнението на обществената поръчка ще бъдат спазени изискванията на чл. 45а от ЗОП по отношение на договорите за подизпълнение, като ни е известно, че за неверни данни носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
7. В случай, че /попълва се наименованието или името
на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:
а) гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:
- банкова гаранция по приложения в документацията образец;
- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:
„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул.
„Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1, Банков код BIC: XXXXXXXX,
Банкова сметка IBAN: XX00 XXXX 0000 0000 0000 00;
б) документите за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (освен когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя) и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 4 от настоящата документация.
8. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Дата: ..................... 20. г.
гр. ........................................ Подпис: ....................................
(име, длъжност и печат)
Приложение № 2
ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”
П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А
от
.....................................................................................................
(пълно наименование на участника и адрес на управление)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана при условията на Глава осма “а” от ЗОП, предлагаме да изпълним „Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013” при следните финансови условия:
1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на ................ (. с думи)
xxxx xxx ДДС, съответно ................ (. с думи) лева с ДДС и включва всички преки и
непреки разходи, данъци, такси и печалба.
1.1. В случай, че в хода на изпълнение на поръчката се регистрирам/е по ЗДДС, то цената на настоящата оферта ще остане непроменена и ще се счита, че включва ДДС.
Забележка: точка 1.1 се отнася само за участниците, които не са регистрирани по ЗДДС.
Дата: ..................... 20. г.
гр. ........................................ Подпис: ....................................
(име, длъжност и печат)
Приложение № 3
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | |
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ“ № 1, 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ |
ИЗПЪЛНИТЕЛ: | ……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ> |
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА: | „Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013” |
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: | ….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>……….. |
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ: | .…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. |
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ: | <ДАТА на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора > |
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, като Възложител и <…………….фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>. | |
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: | …………….. |
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: | …………….. |
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ | <подпис и печат > |
Приложение № 4 Образец по чл. 101е, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (подава се от лицата, които представляват участника)
Долуподписаните ......................................................................................, с ЕГН
…………………..........................................., x.x. №...................................., издадена на
............................ от ..........................., в качеството ми на на участника
………………………………………, ЕИК ,
......................................................................................, с ЕГН
…………………..........................................., x.x. №...................................., издадена на
............................ от ..........................., в качеството ми на на участника
………………………………………, ЕИК ,
ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:
І. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на представлявания от мен/нас участник не са свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
ІІ. Представляваният от мен/нас участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информация относно публични регистри, в които се съдържат посочените в настоящата декларация обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя (попълва се при наличие на такива регистри или компетентни органи относно посочените обстоятелства):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Задължавам/е се, при промяна на посочените обстоятелства, писмено да уведомя/уведомим възложителя на обществената поръчка с предмет:
„Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми/ни е, че за неверни данни в настоящата декларация нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................... г. Декларатор/и: .............................
(подпис)