№ BG161PO003-2.1.13-0033-C0001 /Su - 01
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 |
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
№ BG161PO003-2.1.13-0033-C0001 /Su - 01
„МЕБЕЛФАБ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Xxxxxxx Xxxxxxxx” № 3, ЕИК 811160494, представлявано от Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ЕГН: 5203210100, притежаващ лична карта № 641550103, изд. на 03.01.2011 г. от МВР – гр. Благоевград (“Възложител”),
от една страна, и
“…………..” със седалище ……….. и адрес на управление ,
ЕИК:…………………., представлявано от ………………….., ЕГН: ,
притежаващ лична карта №……………….., издадена на ……………. от МВР– гр (“Изпълнител”)
от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
Наименование на договора
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения:
1. Двойнообрезен циркуляр за скрепителни елементи – 1 бр.
2. Машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи – 1 бр.
3. Автоматична фрезова машина с 10 работни агрегата и ЦПУ – 1 бр.
4. Преса за огъване на елементи от масивна дървесина със странично притискане – 2 бр.
5. Преса за стабилизиране на елементи от масивна дървесина – 5 бр.
6. Преса за огъване на елементи от слоеста дървесина със странично притискане – 2 бр.
7. Генератор за ток с висока честота (ГТВЧ) – 4 бр.
8. Автоклав – 2 бр.
Член 1 Предмет на договора
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване в гаранционния срок на:
„Този документ е създаден по проект „Висококачествени столове” по договор № BG161PO003-2.1.13- 0033-C0001 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕБЕЛФАБ” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 1
1. Двойнообрезен циркуляр за скрепителни елементи – 1 бр. /марка, модел/
2. Машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи – 1 бр. /марка, модел/
3. Автоматична фрезова машина с 10 работни агрегата и ЦПУ – 1 бр. /марка, модел/
4. Преса за огъване на елементи от масивна дървесина със странично притискане – 2 бр.
/марка, модел/
5. Преса за стабилизиране на елементи от масивна дървесина – 5 бр. /марка, модел/
6. Преса за огъване на елементи от слоеста дървесина със странично притискане – 2 бр.
/марка, модел/
7. Генератор за ток с висока честота (ГТВЧ) – 4 бр. /марка, модел/
8. Автоклав – 2 бр. /марка, модел/
съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящия договор.
Член 2 Цена
(1) Общата стойност на договора е ..................... лева ( лева),
без включен ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.
(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(3) Плащанията се извършват съгласно чл.3.
Член 3 Начини на плащане
Заплащането ще се извърши по банков път както следва:
- 20 % авансово плащане при сключване на договор;
- 60 % междинно плащане при готовност за експедиция;
- 20 % балансово плащане след 72 часови проби и подписване на финален приемо- предавателен протокол.
„МЕБЕЛФАБ” АД заплаща цената спрямо договора, след предоставяне от страна на изпълнителя на съответния разходооправдателен документ, съдържащ и следния текст:
Разходите са по проект „Висококачествени столове” с номер на договора BG161PO003-2.1.13 0033-C0001
Член 4 Доставка
(1) Всички рискове за стоките са за сметка на Изпълнителя до предварителното приемане в местоназначението им. Стоките трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за да се предпазят от повреждане или разваляне по време на транспортирането им.
(2) Стоката става собственост на получателя от момента на подписване на приемо- предавателен протокол.
(3) Изпълнителят се задължава да достави оборудването, предмет на настоящия договор на следния адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Xxxxxxx Xxxxxxxx” № 3
Член 5 Срок за изпълнение на договора
Срокът за изпълнение е до.................... (цифром и словом) дни/месеци след подписване на настоящия договор, но не по-късно от изтичане на срока на действие на договор за безвъзмездна помощ № BG161PO003-2.1.13-0033-C0001.
Член 6 Гаранция
(1) Изпълнителят е длъжен да гарантира:
1. че доставените стоки са фабрично нови, неизползвани, от най-съвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали и отговарят на посочените в техническата оферта характеристики;
2. че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.
Член 7 Следпродажбено обслужване
Задълженията на Изпълнителя за следпродажбено обслужване включват:
1. Гаранционно обслужване - ..... месеца от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.
2. Да реагира при повреда до .......... часа от получаване на сигнала за повреда в срока на гаранционното обслужване.
3. Да отстрани възникнала повреда до ............ часа от получаване на сигнала за повреда в срока на гаранционното обслужване.
Член 8 Санкции
(1) Санкции при забавено изпълнение
1. Ако Изпълнителят по своя вина не достави всички или част от стоките или не извърши договорените услуги в срока или сроковете, посочени в договора, Възложителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка на стойност 0,5% от стойността на недоставените стоки, но не повече от 5 % от общата стойност на договора, за всеки ден от периода между крайния срок за изпълнение и датата на реално изпълнение.
2. Ако неизпълнението на част от доставките не позволява нормална употреба на доставените стоки като цяло, неустойката по т. 1 се изчислява на базата на общата стойност на договора.
3. Когато Възложителят получи право на иск за поне 5% от общата стойност на договора, той може след като изпрати писмено известие на Изпълнителя да прекрати договора без право на обезщетение за Изпълнителя.
(2) Санкции при неизпълнение
1. Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение, произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.
2. В случай на неизпълнение засегнатата страна има право на следните обезщетения: а) обезщетение за вреди;
б) прекратяване на договора.
3. При всички случаи, когато Възложителят има право на обезщетение за вреди, той има право да приспадне размера на вредите от сумите, дължими на Изпълнителя.
Член 9 Прекратяване на договора
(1) Прекратяване на договора от Възложителя
1. Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент с 15-дневно предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:
а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;
б) когато Изпълнителят не изпълнява в приемлив срок писмено уведомление на Възложителя, изискващо да се поправи пропуск или неуспех да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременно изпълнение на доставката;
в) когато Изпълнителят откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане на Възложителя;
г) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с поддоставчици без да е упълномощен от Възложителя;
д) в случай, че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
е) когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за нарушения на професионалната етика;
ж) в случай че Изпълнителя е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по какъвто и да било начин и доказуемо от страна на Възложителя;
з) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;
и) когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема, финансирана от бюджета на Общността;
й) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, характера или управлението или контрола на Изпълнителя, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);
к) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора;
2. Прекратяването на договора не засяга други права на Изпълнителя и Възложителя по договора. Изпълнителят не отговаря за забава при прекратяване на договора, без да се засяга отговорността на същото основание, която вече е възникнала.
3. Възложителят е длъжен предавайки известието за прекратяване на договора, да даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на доставките и за ограничаване на разходите до минимум.
4. При прекратяване на договора ръководителят на проекта е длъжен в максимално кратък срок в присъствието на Изпълнителя или негови представители, или са редовно призовани, да състави опис на извършените доставки и работа, както и на доставените и неупотребени материали. Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на договора.
5. До завършване на доставките Възложителят не е обвързан с допълнителни плащания в полза на Изпълнителя, след което получава правото да предприеме действия за възстановяване от Изпълнителя на допълнителните разходи, които е направил във връзка с довършване на доставките, или да изплати остатъка от сумите, дължими на Изпълнителя към момента на прекратяване на договора.
6. В случай на прекратяване на договора от страна на Възложителя, последният има право на обезщетение от Изпълнителя за загубите, които е претърпял.
(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя
1. Изпълнителят има право да прекрати договора с 15-дневно предизвестие, когато Възложителят:
а) не изплати на Изпълнителя сумите, след изтичане на крайните срокове;
б) системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани; или
в) когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на договора за повече от 180 дни на основания, които не са записани в договора и не по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя.
2. Прекратяването на договора в този случай не засяга други права на Възложителя
или Изпълнителя по договора.
3. При прекратяване на договора при тези условия, Възложителят дължи на
Изпълнителя обезщетение за претърпените от него вреди.
Член 10 Извънредни обстоятелства (force major)
(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force major), възникнали след датата на уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила, ако това стане по-рано.
(2) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм,
наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.
(3) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна и ръководителя на проекта, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ръководителя на проекта в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ръководителя на проекта указания за това.
(4) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства да изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване от Възложителя.
(5) Ако извънредните обстоятелства (force major) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.
Член 11 Уреждане на спорове
Всякакви спорове между Страните, които могат да се появят по време на изпълнението на договора и които не могат да се решат по друг начин (напр. споразумение), ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с националното законодателство на Възложителя.
Член 12 Общи условия
(1) Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни.
(2) Настоящият договор е изготвен на български език в два оригинала - по един за всяка от страните.
(3) Договарящият орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по проект
„Висококачествени столове” на „МЕБЕЛФАБ” АД, не е страна по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение на настоящия Договор
(4) Страните по настоящия Договор се задължават да предприемат всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговският закон,
както и да уведоми незабавно ДО относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност.
Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/2002 г. относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г., както и по смисъла на Закона за предотвраване и разкриване на конфликт на интереси.
(5) Страните по договора, Договарящият орган, лицата, упълномощени от него, Управляващият орган, Сертифициращият орган се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, свързани с Проекта, за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност
(6) Изпълнителят може да разгласява при възможност факта, че проекта се съфинансира от ЕС.
(7) Изпълнителят се задължава при поискване да предоставя на оторизираните национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания.
(8) Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 (б) и 14 от Общите условия, приложение към договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. се отнасят и за
страните по настоящия договор.
За Възложителя | За Изпълнителя |
Наименование: | Наименование: |
„МЕБЕЛФАБ” АД | “..................” |
Xxxxx Xxxxxxxx Подпис: | ......................... Подпис: |
Дата: | Дата: |
Приложение 1
към договор № BG161PO003-2.1.13-0033-C0001/Su - 01
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ*
…………. Xxxxxx, модел................ |
ДАТА...........................
ИЗПЪЛНИТЕЛ ............................... ВЪЗЛОЖИТЕЛ .............................
/......................../ /Xxxxx Xxxxxxxx/
* Техническата спецификация ще бъде фиксирана спрямо конкретните параметри на оферираното от избрания за изпълнител кандидат оборудване.