РАЗДЕЛ VІІ

РАЗДЕЛ VІІ

Проект!

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ ______________/____________2018 г.

Днес, ________________ 2018 г., в град Поморие „Народно читалище Светлина 1939” гр. Поморие“ с ЕИК 000044751, адрес на управление гр. Поморие – 8201, xx. „Княз Xxxxx X” №110, представлявано от XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX – председател на читалищното настоятелство и ………………………………………………….. – счетоводител на „Народно читалищеСветлина-1939“, гр. Поморие, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

________________________ регистрирано и вписано в Търговския регистър при ____________ съд, със седалище и адрес на управление: община __________, гр. ____________, ул. _________________________ № ________, БУЛСТАТ/ЕИК ____ представлявано от ________________________, в качеството му на ______________________, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и одобрен протокол от работата на комисията от ___________ г. от Председателя на читалищното настоятелство на „Народно читалище Светлина 1939” гр. Поморие в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни: „Извършване на строително-монтажни работи на Народно читалище „Светлина-1939” гр. Поморие” при условията на документацията за участие, приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата спецификация, техническото и ценово предложение на Изпълнителя, количествено-стойностната сметка, неразделна част от договора.

(2) Изпълнението на договора включва изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), съгласно техническата спецификация, ценовото предложение на Изпълнителя и количествено-стойностните сметки, като Изпълнителят се задължава да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложената работа материали до мястото на изпълнение посочено в ал.1.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. (1) Договорената стойност за изпълнение на поръчката е съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор и възлиза на:

1. Договорена цена за изпълнението на договора:

........................(словом: ................................................................) лв. xxx ДДС,

........................(словом: ...................................................................) лв. с ДДС,

(2) Цената по ал.1 от договора включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, вкл. подготовка на строителството, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

(3) Цените по ал.1 от договора са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и др., с изключение на случая на намаляване на цените за изпълнение на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. (1) Възложителят заплаща поетапно извършените СМР, предмет на този договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действително извършените СМР заявени за заплащане с двустранно подписан протокол от Възложителя или негов упълномощен представител и Изпълнителя или негов упълномощен представител.

(2) Изпълнителят може да получи авансово плащане при заявяване от негова страна в размер до 50% /петдесет процента/ от сумата за строителните дейности при изпълнение на условията на договор №02/07/2/0/00747 от 04.12.2017 год за БФП по подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020, съфинансирана от ЕЗФРСР и Наредба №12 от 25.07.2016 год. Изплащането се извършва в срок до 10 (десет) дни след изпълнение на всички изисквания и условия упоменати по-горе, необходими за извършване на авансовото плащане и след представяне на фактура в оригинал.

(3) Междини плащания при условията на чл.15 от Наредба №12 от 25.07.2016 год. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020.

(4) Окончателното плащане за действително изпълнените строителни дейности след приспадане на авансовото и междинните плащания в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от Изпълнителя на Възложителя на регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания до момента). От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

4. Единичните цени за изпълнение на строителните и монтажни работи, посочени в одобрената количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна.

5. (1) При възникване на непредвидени видове СМР, същите могат да се изпълняват само след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инвеститорския контрол и одобрение на ПРСР. При одобрение на непредвидени разходи, същите се заплащат както следва:

1. в случаите по ал.1, когато действително изпълнените количества строително – монтажни работи надвишават заложените количества в одобрената количествено-стойностна сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СМР по посочените в количествено-стойностната сметка единични цени.

2. в случаите при възлагане на други видове строително - монтажни работи, извън изброените в количествено-стойностната сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване:

- разходни норми за материали, труд и механизация, съгласно уедрени сметни норми (УСН) или СЕК, или други (други технически норми в строителството), или фирмени норми, като за целта се представят анализи;

- цени на материали по фактури, предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- часова ставка – ………….. лева/час;

- допълнителни разходи върху труда – …………. %;

- допълнителни разходи върху механизацията – ………… %;

- доставно-складови разходи - …………..%

- печалба - ………… %.

(2) Непредвидените работи ще се доказват по време на изпълнение с двустранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително и подизпълнителите) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършване на непредвидените работи.

6. Строително - монтажните работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СМР, не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. СРОК НА ДОГОВОРА

7. (1) Този договор влиза в сила след подписването му от страните.

(2) Срок за изпълнението на строителните и монтажни работи, предмет на настоящия договор ………. /……………………/ календарни дни от датата на заверката на Заповедната книга на строежа за откриване на СМР, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за обекта - Протокол обр.15, съгласно цитираната Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(3) Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередовности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството до ……………. календарни дни (словом …………………………………….) не по-кратък от 1 /един/ календарен ден и не по-дълъг от 7 /седем/ календарни дни.

(4) При наличието на непредвидени обстоятелства и обективна невъзможност за изпълнение на възложена с настоящия договор работа, извън волята на страните, срокът за изпълнението на договора спира да тече от датата на подписването на двустранен констативен протокол обр.10 съгласно Наредба №3/31.07.2003г. установяващ наличието им, до отпадане на същите, съгласно датата на подписване на двустранен констативен протокол обр.11 съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

4. ПРЕДАВАНЕ И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8. (1) Строителните и монтажни работи ще бъдат приемани въз основа на одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено–стойностна сметка, двустранни протоколи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установяване на качествено изпълнените видове и количества работи, придружени със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др.

(2) При установяване на отклонения от качеството на извършените СМР и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените СМР не са придружени от необходимите строителни книжа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да откаже да приеме извършените СМР до отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на констатираните несъответствия и/или отклонения.

(3) Констатациите по предходната ал.2 се обективират в 7-дневен срок от тяхното откриване в констативен протокол, като в него се посочват недостатъците и времето на установяването на същите. Констативният протокол се подписва от страните по договора или упълномощени от същите лица, като копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) След получаване на уведомлението по ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл.7, ал. 3 от настоящия договор да предприеме действия за отстраняване на дефектите.

5. НАЧАЛО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

9. Строителството започва след осигуряване на всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка, съгласно изискванията на действащото законодателство.

10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, съгласно съответните изисквания, посочени в проектната документация и техническата спецификация, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, които са предвидени в техническата спецификация или са задължителни съгласно нормативните актове.

(4) За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействието на подизпълнителите. Договорите с подизпълнители не пораждат никакви права по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността при извършване на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи за нарушения във връзка със строителството, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи също и регресна финансова отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

12.  Ако при извършване на строителството възникнат обстоятелства, препятстващи изпълнението на този договор или части от него, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези обстоятелства, дори когато тя не носи отговорност за тяхното възникване.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. при поискване да получава незабавно информация за хода на работата и ползваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ експерти и специалисти.

2. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприети строително монтажни дейности.

3. да не приеме извършената строително монтажна дейност или която и да е нейна част, ако тя не съответства в значителна степен като обем и качество на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не може да бъде изменена и/или допълнена.

4. да упражнява контрол върху изпълнението на дейностите по договора по всяко време, като с това не създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. да дава допълнителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на изпълнението на настоящия договор, които са задължителни.

6. да контролира законосъобразното започване и извършване на СМР, като определи по предвидения ред лице, което да извършва инвеститорски контрол.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникнат:

- Смърт или злополука на което и да било физическо лице.

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на СМР.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изплати договореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, при условията и в сроковете на настоящия договор.

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до известната му информация и документация, необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

3. да упражнява инвеститорски контрол при извършване на СМР и при приемане, и въвеждане на строежа в действие, чрез оторизирания служител в Областна дирекция „Земеделие” гр. Xxxxxx при извършване на строителните и монтажните работи, като оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за решаването на възникнали проблеми в хода на изпълнение на договора;

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договорената цена, при условията и в сроковете на този договор, ако качествено и точно изпълни задълженията си по него.

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото и възможно съдействие за изпълнение на дейностите по договора.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни СМР, предмет на договора, качествено и в срок, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно Техническо предложение, неразделна част от този договор и в съответствие на действащата нормативна уредба в Република България.

2. Да осигури свой представител за съставяне и подписване на всички необходими документи, свързани с настоящата поръчка

3. Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите на обекта

4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им.

5. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на органите, компетентни да съгласуват или одобрят отделните части/етапи, съгласно действащото в Република България законодателство, включително, но не само, да отстранява посочените недостатъци и пропуски за своя сметка.

6. да използва само подизпълнители, посочени в офертата за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

7. да участва и осигури за своя сметка участието на съответните специалисти от своя екип при приемането на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друг компетентен орган.

8. да осигури получаването на необходимите разрешителни, съгласувания и одобрения от всички органи извън администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. да поддържа и удължава при необходимост валидността на гаранцията за изпълнение.

10. по време на изпълнение на строителните работи е длъжен да не допуска повреди или разрушаване на инженерната инфраструктура в границите и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

11. да осигури за своя сметка охрана на строителната площадка и демонтираните и доставени материали,с което поема пълна отговорност за състоянието на обекта и съответните наличности, до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

12. да предприема доставка на материали и оборудване, необходими за изпълнението на обекта, след предварително съгласуване на времето и типа на доставката с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след получаване на писмено одобрение за извършване на доставката.

13. да поддържа актуална валидността на застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора.

14. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от извършващия инвеститорски контрол координатор

15. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по време на строителството;

16. След приключване на строително-монтажните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в 3-дневен срок след приключване на СМР

17. да присъства на всички срещи инициирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително срещи, които се организират и/или провеждат с участието на органи и/или лица, които са външни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целия срок на изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури на подходящо място свои офиси с адекватното и достатъчно офис оборудване, обзавеждане и консумативи за работата на експертите от екипа си, както и административни и секретарски услуги.

18. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор.

19. да осигури спазване на изискванията за конфиденциалност от всяко лице от екипа си.

20. да спазва указанията и да изпълнява задълженията си, предвидени в чл.17 от договора по отношение на строителния надзор по време на строителството.

21. да спазва разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд, уредени в чл. 22 от настоящия договор.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще гарантира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така че които и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка със СМР по този договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на строежа, съобразно техническата спецификация, изискванията по договора и законовите разпоредби, вкл., но отнасящи се не само, до:

1. законосъобразното започване на строежа;

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строежа;

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;

5. извършване на допълнително инспектиране на качеството на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството строителни продукти. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции, ще бъдат поети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. отстраняване от строителната площадка или строежа на което и да е лице, което е в трудовоправни или др. отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на всички дейности по този договор.

2. (1) При упражняването на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от Председателя на читалищното настоятелство или упълномощени от него лица, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е писмено уведомен.

1. При изпълнение на дейностите по договора, като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действа и Инвеститорския контрол, като правомощията му ще бъдат определени с договор.

2. При упражняването на правата и задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се представлява от ……………………………………..

9. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

21. Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

10. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

1. (1) В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

2. да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

3. да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

4. ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да използва горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на хората, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България, касаещи този род дейност.

5. да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

6. да запознае на извънреден инструктаж своя персонал с правилата за безопасна работа на обекта, когато е необходимо.

7. да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Приета с ПМС № 263 от 1999 г.), като незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

8. при наличие на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се явява ВЪЗЛОЖИТЕЛ, с което поема изпълнението на произтичащите от това задължения.

9. при необходимост да осигурява средства за колективна защита или лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа.

10. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

(2) Изпълнението на строително - монтажните работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно приетата оферта за участие в процедурата.

(3) Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други длъжностни лица и контролни органи.

(4) Механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.

24. При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

25. Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

11. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява добросъвестно своите задължения, определени с този договор, което обезпечава с гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ………….. лв. (словом………….) представляваща 3 % от стойността по чл.2, ал.1 от договора без вкл. ДДС под формата на ……(по избор на Изпълнителя - банкова гаранция, парична сума внесена по посочена от Възложителя сметка или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.).

(2) Гаранцията по ал.1 може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Срок на валидност/срок на задържане

(3) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност от датата на подписване на Договора до 30 дни след изтичане на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение. Продължителността на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение е ……..месеца представляващ гаранционния срок, посочен в техническото предложение на изпълнителя.

(4) В случай че поради каквато да е причина срокът за изпълнение на Възложените СМР бъде удължен, респ. при удължаване на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение, както и при наличие на висящо производство по възникнал спор между страните, Изпълнителят се задължава да удължи съответно срока на действие на представената Гаранция за изпълнение (банкова гаранция или застраховка) и да представи на Възложителя съответната удължена Гаранция за изпълнение в оригинал не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока на първоначалната Гаранция за изпълнение. [Текстът е приложим за случаите, при които Гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка.]

(5) В случай че Изпълнителят не представи Гаранция за изпълнение за удължения период в срока по ал.4, Възложителят има право да усвои (предяви за плащане) пълната сума по Гаранцията за изпълнение, с която разполага, и да задържи получената парична сума, която ще служи като обезпечение за изпълнение на задълженията на Изпълнителя. [В случай че първоначалната Гаранция за изпълнение е под формата на застраховка и с оглед осигуряване правото на Възложителя по предходното изречение, тази възможност следва да е предвидена в условията на първоначалната застраховка]

(6) В случай че за банката/застрахователното дружество [оставя се приложимото], издала/о Гаранцията за изпълнение, бъде постановено решение за обявяване в неплатежоспособност/свръх задълженост/ несъстоятелност и/или ѝ/му бъде отнет лиценза и/или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 7 дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да представи в срок до 5 (пет) работни дни от съответното искане, заместваща Гаранция за изпълнение от друга банка/застрахователна институция, издадена при условията на Договора, или да предостави парична сума. [В случай че Гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка.]

Условия и ред за усвояване на Гаранцията за изпълнение

(7) Възложителят има право да усвои изцяло или частично Гаранцията за изпълнение в случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по Договора.

(8) Възложителят има право да усвои такава част, каквато съответства на неизпълнението, включително може да удържа суми от Гаранцията за начислени лихви, за неустойки и/или обезщетения.

(9)При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя по вина на Изпълнителя, Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

(10) Усвояването на суми по Гаранцията за изпълнение не лишава Възложителя от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

Условия за освобождаване на гаранцията

(11) В срок от 30 дни след надлежно въвеждане на Строителния обект в експлоатация (с подписване на двустранен констативен протокол за установяване на годността за ползване обр.15) и при липса на възражения/претенции на Възложителя по отношение на изпълнението на Възложените СМР, той освобождава 3% (три процента) от Гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който му е била предоставена Гаранцията за изпълнение.

(12) Гаранцията за изпълнение покрива всички обезщетения за забава, всички щети, причинени от Изпълнителя, заплащане на глоби, санкции и други наложени на Възложителя по вина на Изпълнителя.

(13) Останалата част от Гаранцията за изпълнение, която не се освобождава, служи за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по отношение на експлоатационната годност на Строителния обект и на задължението му за гаранционна поддръжка до изтичане на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение, посочен съответно в ал. 3.

Ред за освобождаване на гаранцията

(14) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение по ал.11 се извършва, като Възложителят възстанови по сметка на Изпълнителя сума, равна на 3% от Гаранцията за изпълнение. Остатъкът от Гаранцията за изпълнение продължава да се задържа от Възложителя за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя до изтичане на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение, посочен в ал. 3. Този остатък се освобождава в 30-дневен срок след изтичане на периода по предходното изречение, при условие че Възложителят няма възражения/претенции във връзка с експлоатационната годност на изпълнението. [Текстът е приложим, когато Гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на парична сума, преведена по сметка на Възложителя.]

(15) Освобождаването по ал. 11 на част от стойността на Гаранцията, се извършва от Възложителя чрез връщане на оригинала на съответната гаранция, след като Изпълнителят му представи нова банкова гаранция/застраховка в размер на 2% от Гаранцията за изпълнение, която да служи за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по отношение на експлоатационната годност на Строителния обект и до изтичане на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение, посочен в ал.3. Ако Изпълнителят не предостави тази банкова гаранция/застраховка [оставя се приложимото], Възложителят задържа Гаранцията за изпълнение до изтичане на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение, посочен в чл. 3. [Текстът е приложим, когато Гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка.]

(16) След изтичане на Периода на задържане на остатъка от Гаранцията за изпълнение по ал.3, Гаранцията за изпълнение се освобождава изцяло, като сумата се възстановява от Възложителя на Изпълнителя до 30 дни след изтичане на Периода на задържане на Гаранцията за изпълнение. [ако Гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума, внесена по посочена от Възложителя банкова сметка] / с изтичане срока на валидност на съответния документ, като по изрично искане на Изпълнителя Възложителят му предава оригинала на съответния документ [ако Гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка].

(17) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(18) Ако спорът е решен в полза на Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията в срок до 30 дни от узнаване на съдебния акт, без да дължи лихви или неустойки.

(19) Гаранцията за изпълнение, в случаите в които се представя като парична сума се превежда по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Народно читалище „Светлина-1939” гр. Поморие:

Банка………………

банков код (BIC): ………………;

банкова сметка (IBAN): BG….. .

27. Гаранционните срокове текат от подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – обр.15.

28. (1) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок след появата на дефекта. След получаване на уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен в 7 - дневен срок да предприеме действия за отстраняване на дефектите в технологично необходимия срок за подобен вид СМР.

12. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

29. (1) При забава на изпълнението на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на видовете неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен ден след крайния срок до завършване на обекта, но не повече от 10 % от стойността по чл.2, ал.1 без ДДС на договора.

(2) При частично изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на неизпълнената част без ДДС.

(3) При забава на отстраняване на дефекти, появили се през гаранционния срок по чл. 26, ал. 3 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден от стойността им без ДДС, но не повече от 10 % от същата.

30. В случай на увреждане по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съществуващи съоръжения и комуникации, разходите по тяхното възстановяване са за негова сметка.

31. (1) При системно неизпълнение на някои от другите задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора със седемдневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността по чл.2, ал.1 без ДДС от договора.

(2) При условията на ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение по чл. 26, ал. 1 от договора. Констатациите по ал.1 се правят с констативен протокол от упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице/а. Копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне неустойките по чл.29 и чл.31 от договора от гаранцията за изпълнение по чл. 26, ал. 1 от договора, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

33. В случай, че вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям размер от неустойките, определени в настоящия раздел от договора, същата има право да търси обезщетение за разликата по общия ред.

34. (1) При възникнал съдебен спор относно изпълнението, тълкуването, недействителността или прекратяването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

има право да не освободи гаранцията за изпълнение до окончателното решаване на спора.

(2) В случай, че съдът се произнесе с решение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и установи със сила на присъдено нещо наличието на вземане на последния срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или осъди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причинени имуществени вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение по чл. 27, ал. 1 от договора.

13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

35. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, което е пряка и непосредствена последица от настъпване на непредвидени обстоятелства.

36. (1) Страната, позоваваща се на непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

37. В срока по чл.36, ал.1 от договора страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна и констатиращите възникването на събитието официален документ. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

38. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието по реда и сроковете, посочени в чл.36, ал.1 и чл.37 от договора.

39. Ако посочените по-горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

40. В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават автоматично с времето, през което е било налице непреодолима сила.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

41. (1) Договорът се прекратява:

1. с изпълнение предмета на договора.

2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай се уреждат и финансовите последици от прекратяването;

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 дневно писмено предизвестие.

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оттегли поръчката едностранно по т.4 или последната се прекрати по взаимно съгласие по т.3, той изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разноски до момента, свързани с извършените СМР.

(3) Прекратяването на договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни упълномощени представители в присъствието на строителен надзор.

42. (1) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

(2) Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от уговореното възнаграждение след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на необходимите документи, доказващи извършеното.

15. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

43. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя длъжностно лице, което да следи за изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице за контакти по изпълнение на договора - ………………………………………………….

(3) Всяка от страните може да извърши промяна на определените съгласно предходните алинеи длъжностни лица, за която следва да уведоми писмено другата страна в седемдневен срок.

44. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

45. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора.

46. Изменения по този договор могат да се правят съгласно при условията на чл.116 от ЗОП.

47. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. Поморие, ул. „Княз Xxxxx X" № 110,

факс ……………………………

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – адрес…………………………..,

факс …………………………….

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

48. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

49. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се решават съобразно българското законодателство.

50. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Документи доказващи липса на основания за отстраняване описани в документацията за обществената поръчка в оригинал или заверени копия.

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора - в оригинал;

3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от І група, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (заверено от участника копие или се посочва електронен адрес на публичен регистър).

4. Техническа спецификация, други приложими изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с документацията за провеждане на процедурата;

5. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Количествено-стойностни сметки;

6. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

Договорът се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СЧЕТОВОДИТЕЛ: