Contract

ДОГОВОР №……………………….

Настоящият договор се сключи в гр. София на ..........................

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Xxxxx Xxxxxx в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител;

и

…………………………, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК

№……………………….., представлявано от ……………………… в качеството му на ,

наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: „Доставка на стъклария за химични и биологични анализи“, съгласно одобрено от Възложителя техническо-финансово предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите трябва да имат същите значения, както са посочени съответно в условията на Раздел Г: Общи условия на договора за услуги, към които се реферира.

2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:

• Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;

• Раздел Б: Цени и данни;

• Раздел В: Специфични условия на договора;

• Раздел Г: Общи условия на договора за услуги;

3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя съгласно цената по Договора, вписана в Ценовите таблици към настоящия Договор в съответствие с посоченото в Раздел Б: Цени и данни и Раздел Г: Общи условия на договора за услуги.

5. Договора се сключва за срок от 24 месеца. Договорът влиза в сила считано от датата на първата поръчка по договора. В случай, че до дата 05.12.2021г. не е изпратена поръчка, срокът на договора започва да тече от същата дата. В случай, че договорът е подписан след 05.12.2021г., срокът от 24 месеца започва да тече считано от датата на подписването му.

6. Максималната стойност на договорае в размер на 29 900 без ДДС (двадесет и девет хиляди и деветстотин) лв. без ДДС и не може да бъде надвишавана.

7. Изпълнителят има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора в ценовите таблици. Изпълнителят изпраща писмено предложението си, което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.

8. Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор, съгласно чл.111 от ЗОП в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност срока на договора.

9. Задълженията на изпълнителя по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.

* Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: …………………….

Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика: ...................................................

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/………………………………./

………………………………

…………………………….

………………………… Изпълнител

* Попълва се от Възложителя на етап подписване на договора.

/……………………………./ Xxxxx Xxxxxx

Изпълнителен директор

„Софийска вода“ АД

Възложител

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на договора е : Доставка на стъклария за химични и биологични анализи

2. Конкретните стоки, предмет на Договора са посочени в Ценова таблица 1 в Раздел Б: Цени и Xxxxx.

3. Срок на доставка- Изпълнителят доставя всяка стока, предмет на договора, описана в Ценовите таблици в Раздел Б: Цени и данни от документацията за участие в рамките на: до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на поръчката изпратена от Възложителя по факс/имейл;

4. Място на доставка: По инструкции на Възложителя, Изпълнителят доставя стоките предмет на договора на обекти на „Софийска вода“ АД на територията на гр. София, DDP, съгласно Incoterms 2015.

1.4.1. ЛИК сектор „Питейни води“ при ПСПВ Бистрица, в.з. Бункера, xx. Хотнишки водопад №2, административна сграда, етаж 3 Обектът е санитарно-охранителна зона със стратегическо значение. Изисква се лицата посещаващи обекта да предоставят следните документи за осигуряване на достъп: Свидетелство за съдимост; Удостоверение от областен психодиспансер (Медицинска справка от Център за психично здраве); Служебна бележка от НСЛС за липса на водени досъдебни производства.

1.4.2. ЛИК сектор „Отпадъчни води“ при СПСОВ Кубратово, кв. „Xxxxxxxxx“ , административна сграда.

5. За възникнали нужди от стоки, невключени в ценова таблица №1, но фигуриращи в електронния каталог на доставчика, възложителят си запазва правото да ги поръчва на доставчика по цените от каталога, като се приспадне заложения процент отстъпка в ценова таблица №2. Възложителят поръчва стоки от каталога на стойност до 10% (десет процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция.

6. Предмет на договора е ценова таблица №2 от раздел Б: Цени и данни, съдържаща процент отстъпка от цените на стоките, от каталозите на изпълнителя, предлагани в неговия он-лайн магазин или онлайн каталог или фирмения му сайт (електронна страница).

7. Изпълнителят разполага с електронен каталог или он-лайн магазин или фирмения си сайт (електронна страница), от който възложителят изготвя он-лайн поръчки на стоки извън посочените в ценова таблица №1.

8. До 2 (два) месеца от датата на сключване на договора, Изпълнителят осигурява на контролиращия служител от страна на възложителя, достъп и права за електронно поръчване от електронния си каталог/онлайн магазин.

След извършване на услугата по предходния член се извършва тестване на възможността за поръчване от електронния каталог. Успешното изпълнение на услугата по предходния член се удостоверява с двустранно подписан протокол, подготвен от изпълнителя и подписан без възражения от възложителя.

9. В каталозите са видни стоките на производителите, които изпълнителят е предложил по настоящия договор.

10. В каталозите са видни цена, техническите характеристики на стоките, производителя и предлаганата разфасовка.

11. Съдържанието на каталозите се актуализира периодично с цел поддържане на актуална информация.

12. Контролиращият служител има възможност да изготвя поръчки по електронен път (чрез електронен каталог или он-лайн магазин или фирмения си сайт) по актуалните към момента на поръчката стоки като ползва отстъпка за корпоративен клиент, заложена в ценова таблица №2 от раздел Б.

13. Стоките, които възложителят може да поръчва по електронен път, са извън посочените в ценовата таблица №1.

14. Изпълнителят съдейства на възложителя при възникване на технически проблеми при изготвяне на он-лайн поръчки.

15. Освен възможност за поръчване на стоки по електронен път, възложителят има достъп до история на поръчките си.

16. Изпълнителят доставя поръчаните Стоки, предмет на договора, съгласно цените и други изисквания уговорени в Договора.

17. На Изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на доставките.

18. Възложителят поръчва артикулите от таблица 1 по електронен път по имейл до изпълнителя с конкретно посочване на минимум следната информация: вид на артикула, номер на позицията от таблица 1, цена и обща стойност за поръчката.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

2.1. Детайлна информация за обхват и размери на стоките, предмет на Договора, са посочени в Ценовите таблици от Раздел Б: Цени и Xxxxx.

2.2. Изпълнителят доставя поръчаните стоки със срок на годност към момента на доставката не по- малко от 2/3 от посоченият от производителя срок на годност.

2.3. Изпълнителят осъществява необходимите консултации и методическо съдействие относно доставените стоки и придружаващите ги документи при писмени запитвания от страна на Възложителя, изпратени по емейл.

2.4. За доказване на съответствието с техническите характеристики на доставяните стоки възложителят може писмено да изиска от изпълнителят 5 броя мостри.

2.5. В случай че в срока на договора, даден производител преустанови производството на стока по ценова таблица №1 или изпълнителят преустанови договорните си взаимоотношения с даден производител, то изпълнителя заменя, съответната стока със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на договора и предварително одобрена от контролиращия служител, с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство.

2.6. В случаите по предходния член, Изпълнителят уведомява писмено Контролиращия служител за отпадналата от производство и непредлагана на пазара Стока, като прилага съответните писмени доказателства за това, и представя на Контролиращия служител за одобрение писмено предложение за замяна със Стока с еквиваленти или по-добри характеристики, съгласно посоченото в предходния член.

2.7. Възложителят поръчва необходимото му количество стоките от ценова таблица №1 от Изпълнителя чрез поръчка, изпратена по факс/имейл, а ги приема с Приемо - предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие на стоките с изискванията на Договора. В заявката са указани наименование на стоката, разфасовка, необходимото количество, цена, място на доставка и друга необходима информация за извършване на доставката.

2.8. В случай, че при доставката на Стоките се установят несъответствия на доставените стоки с изискванията на договора, Възложителят подписва Приемо - предавателен протокол с възражения, без да приема стоката.

2.9. Датата, на която Изпълнителят замени неприетите по предходния член Стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните Стоки. В случай, че тази дата е след срока за доставка на поръчаните стоки, посочен в т. 3 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (считано от датата на поръчката), Изпълнителят дължи неустойка за забава по чл.1.2 от Раздел В.

2.10. При установени след доставката несъответствия в доставени стоки, изпълнителя се задължава да ги замени с такива, отговарящи на изискванията на договора, в срок до 10 работни дни от писменото уведомяване от страна на възложителя. При неспазване на срока за замяна на такива стоки, Възложителят прилага неустойките, посочени в Раздел В: Специфични условия.

2.11. Изпълнителят доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Изпълнителят или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка и уточнява детайлите относно осъществяването на доставката (вкл. вид на превозното средство, опаковка на стоките и др.).

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТ

Доставка на стъклария за химични и биологични анализи.

3.1. Приложена е техническа спецификация на необходимите видове стоки и разфасовките -Таблица

№1 , съдържаща стоките, описани в ценова таблица №1 (по образец).

3.2. През целия срок на договора, Изпълнителят разполага с валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001 или еквивалент. В

случай, че в срока на договора, изпълнителят остане без валиден сертификат, то той е уведомява възложителя до 3 работни дни. В случай, че след изтичане на срока на валидност на сертификата, същият не бъде подновен възложителят има право да прекрати едностранно договора.

3.3. Стъкларията за обемен анализ (пипети, мерителни колби, цилиндри, бюрети, микробюрети), клас А или AS, както и пластмасовите мерителни колби клас А, при всяка доставка са придружени със сертификат. Толерансът на стъкларията за обемен анализ е маркиран върху всяка бройка от съответния вид стъклария.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цените на стоките, предмет на договора , са посочени в Ценови таблици №1.

1.2. Цените на стоките от ценова таблица №1, са посочените в колона „Цена на разфасовка в лв. без ДДС“ и са в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

1.3. Процентът отстъпка в ценова таблица №2, е с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.4. Цените на стоките, поръчвани по договора, включват всички договорни задължения на доставчика по договора, включително транспорта на поръчаните стоки до обектите на доставка, намиращи се на територията на гр. София.

1.5. На доставчика не се гарантира количества на поръчваните стоки, както и продължителност на доставките.

1.6. Цените са постоянни за срока на договора.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. След всяка доставка на Стоките, предмет на договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемо-предавателен протокол.

2.2. Доставчикът издава коректно попълнена фактура в лева въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо-предавателен протокол.

2.3. В случай че цените на стоките поръчвани по електронен път са във валута различна от лева, то стойността на фактурата се превалутира в лева по фиксинга на БНБ към датата на поръчката.

2.4. Стоките, поръчани по електронен път, следва да бъдат различими в съответната фактура (обозначени по някакъв начин или в отделна категория) или фактурирани с отделна фактура, като крайната им цена е с приспаднат процент отстъпка, заложен в ценова таблица №2.

2.5. Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1 В случай че Изпълнителят не изпълнява своите задължения по договора, Изпълнителят се задължава да заплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.

1.2 В случай, че Изпълнителят не достави поръчани стоки в срока за доставка, Изпълнителят дължи неустойка на възложителя в размер на 3% (три процента) от стойността на недоставените стоки за всеки работен ден закъснение, но не повече от 30% от стойността им.

1.3 Ако Изпълнителят забави доставката на поръчани Стоки с повече от 10 работни дни, то ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, без да се ограничават други негови права, Възложителят има право:

1.3.1 да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителят и да наложи неустойка в размер на 10% (десет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС и/или

1.3.2 да закупи недоставените Стоки от трета страна, като Изпълнителят дължи възстановяване на пълната стойност на съответните Стоки, както и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Изпълнителя. Възложителят има право да приспадне съответните разходи по тази точка от гаранцията за добро изпълнение на Договора и/или от насрещни дължими на Изпълнителя суми.

1.4 Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на несъответстващите стоки, в случай, че Изпълнителят достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор, а именно: доставка на стоки с изтекъл срок на годност или по-кратък от 2/3 от срока на годност, скъсан етикет на опаковката, химикали с различна от заявената степен на чистота и/или концентрация, доставка с липсващи документи (лист за безопасност или сертификат за качество), както и други изискуеми от Възложителя документи, описани в раздел А: Техническо задание.

1.5 В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС.

1.6 В случай, че Изпълнителят не осъществи изискани писмено от Възложителя консултация и/или методическо съдействие относно доставени стоки и/или придружаващи ги документи, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 (двайсет) лева за всеки отделен случай.

1.7 В случай, че Изпълнителят не спази срока по чл.1.6. от раздел А, то той дължи следните неустойки:

1.7.1 Закъснение до 15 дни включително – Изпълнителя дължи неустойка на възложителя в размер на 1% от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция.

1.7.2 При закъснение повече от 15 дни – възложителят има право да прекрати едностранно договора и/или да задържи гаранцията за изпълнение на договора за съответната обособена позиция.

1.8 Изпълнителят е длъжен да изплати наложената му неустойка в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 Гаранцията за изпълнение е със срок и валидност, съгласно предвиденото в договора.

3.2 Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.

3.3 Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.

3.4 Ангажиментът на Възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.

3.5 Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

3.6 Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:

3.6.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

3.6.2. да бъде за изискания в договора срок.

3.7 В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето й на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.

3.8 Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя;

3.9 Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпроса е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите;

3.10 В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.

3.11 В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да доплати стойността на дължимата неустойка и да възстанови своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

3.12 В случай че Възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член: Описание

1. ДЕФИНИЦИИ

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. НЕУСТОЙКИ

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8. ПУБЛИЧНОСТ

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

12. ОПАСНИ СТОКИ

13. ДОСТАВКА

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

20. РАЗДЕЛНОСТ

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

23. XXXX XXXXX

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. “Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.

1.2. “Доставчик” означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.

1.3. “Контролиращ служител” означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

1.4. “Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

• Договор;

• Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;

• Раздел Б: Цени и данни;

• Раздел В: Специфични условия;

• Раздел Г: Общи условия;

1.5. “Цена по договора” -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

1.6. “Максимална стойност на договора” -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.7. “Стоки” – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.

1.8. “Обект” означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.9. “Системи за безопасност на работата” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

1.10. “Поръчка” означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.

1.11. “Срок на доставка” означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.

1.12. “Забавяне на доставката” означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.

1.13. “Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.14. “Срок на Договора” означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.

1.15. “Неустойки” означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.

1.16. “Гаранция за обезпечаване на изпълнението” означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Xxxxx от други източници по свое усмотрение.

2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.

2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.

2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка, по факс или имейл и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса/ имейла, ако той е изпратен до правилния факс номер или имейл адрес на адресат.

2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер или имейл адрес за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.

2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.

2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.

2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.

2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи,

както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.

2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.

3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.

3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.

3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.

3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор.Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.

3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.

3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

3.12. След приключване на дейността, Доставчикът взима обратно отпадъците, които са генерирани от него при извършването на доставката или услугата.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.

4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.

4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).

6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.

6.3. Плащането се извършва в шестдесет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.

6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.

6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.

6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.

6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.

9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;

12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;

12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;

12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;

12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;

12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;

12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.

12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.

12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.

13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.

13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.

13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.

13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.

13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.

13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.

13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Xxxxxxx, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.

14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако

подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Xxxxx за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до обект на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Доставчика, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.

21.5. Възложителят може да прекрати договор с Доставчика при нарушаване на правилата за безопасност при работа, застрашило живота и здравето на хора.

21.6. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.7. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.8. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. XXXX XXXXX

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

24.1. В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

24.2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.

Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

a) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;

б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;

г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация; з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг xxxxxx, оправомощен от Възложителя; з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

24.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

25. АНТИКОРУПЦИОННА КЛАУЗА

2.1. При изпълнение на настоящия договор, страните се задължават да спазват стриктно приложимите закони, забраняващи подкупването на лица, заемащи публични длъжности, и физически лица, търговията с влияние, прането на пари, които по-конкретно могат да доведат до недопускане до обществена поръчка, включително Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ от 1977 г.; Закона за подкупите на Обединеното Кралство от 2010 г., Френския антикорупционен закон „Сапен“ от 2016 г., както и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и всички други приложими нормативни и административни актове.

2.2. Страните се задължават да внедрят и изпълняват всички необходими и разумни политики и мерки с цел предотвратяване на корупция.

2.3. Изпълнителят декларира, че доколкото му е известно, законните му представители, директори, служители, представители и всяко лице, което извършва услуги, съгласно този договор за или от името на Възложителя и/или други дружества от групата Веолия, не е и няма пряко или косвено да предлага, дава, съгласява се да дава, разрешава, иска или приема даването на пари или друга облага, или да предоставя предимство или подарък на лице, компания или предприятие, включително държавни чиновници или служители, представители на политически партии, кандидати за политически длъжности, лице, заемащо длъжност в административен орган или орган на законодателната или съдебна власт, за или от името на страна, държавна агенция или държавна компания, длъжностно лице от публична организация или международна организация, за целите на корупционно влияние върху такова лице в заеманата от него служебна длъжност, или за целите на възнаграждаване на или склоняване към неточно изпълнение на съответно задължение или дейност от лице, за да се постигне или запази даден бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия или да се извлече полза при осъществяването на бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия.

2.4. Изпълнителят приема да уведомява Възложителя за всяко нарушаване на условие от този член в разумен срок.

2.5. В случай че Възложителят уведоми Изпълнителят, че има основателни причини да счита, че

Изпълнителят е нарушил условие от този раздел:

2.5.1. Възложителят има право да спре изпълнението на настоящия Договор без предизвестие, доколкото Възложителят счита за необходимо да разследва съответното поведение, без това да води до възникването на каквито и да било задължения или отговорност пред Изпълнителят за такова спиране;

2.5.2. Изпълнителят се задължава да предприеме всички разумни стъпки, за да предотврати загубата или унищожаването на документални доказателства във връзка със съответното поведение.

2.6. Ако Изпълнителят наруши някое условие на настоящия раздел:

2.6.1. Възложителят може незабавно да прекрати този Договор без предизвестие и без да има каквито и да било задължения.

2.6.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, до максималната степен, позволена от закона, за загуби, вреди или разходи, понесени от Възложителя, възникващи от такова нарушение.

Споразумение

към договор № ........../ год.

за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при доставки и услуги в обекти, помещения, работни площадки и затворени зони, експлоатирани от „Софийска вода“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото споразумение е в изпълнение на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е неразделна част от договора.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Софийска вода (Възложител) и (Изпълнител) се информират взаимно за:

a. рисковете при изпълнение на услугата на територията на затворената зона;

b. необходими и предприети мерки за управление на риска за безопасността и здравето (БЗР);

c. промени в условията на труд и обстоятелства, налагащи допълнителни мерки за осигуряване на БЗР;

d. неблагоприятни отклонения от очакваното изпълнение, инциденти и злополуки

e. опасност от авария или пожар.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ координират действията си при инциденти, злополуки, и/или аварии, в това число - първа долекарска помощ на пострадали и опазване на живота и здравето на хората на обекта, съоръженията и оборудването

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване, анализ и корекция на отклонения, застрашаващи безопасността на хората, инциденти и злополуки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя поименно лице за координиране на дейностите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Контролиращ служител)

5. Изпълнителят се задължава да спазва правилата и условия, свързани с БЗР н Възложителя, за които е уведомен от Възложителя, включително:

5.1. условията на труд и трудовия процес, използваните материали и опасни вещества, съществуващите опасности и рискове за здравето и безопасността на хората на територията на затворената зона, в която ще се извършва услугата, тяхното непосредствено и последващо въздействие.

5.2. правилата за вътрешния трудов ред;

5.3. общите правила за безопасност и здраве на зоната;

5.4. лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), необходими за защита от специфични за зоната опасности;

5.5. контролно-пропускателния режим, маршрутите за движение и санитарно-битовите помещения за съответната затворена зона;

5.6. изискванията към транспортни средства;

5.7. рисковите зони/места и използваните знаци и сигнали;

5.8. местата за хранене, пушене и почивка;

5.9. план за евакуация и очаквани действия при извънредни ситуации;

5.10. друга информация с отношение към безопасността и здравето.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при първото посещение на затворената зона и не по-рядко от веднъж за календарна година.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по БЗР на територията на затворената зона.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не допуска или отстранява от обекта работещи на Изпълнителя, които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойки и/или да прекрати договорa с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при нарушаване на правилата за безопасност при работа, на основание предвидени в договора клаузи.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугите по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез:

10.1. всички необходими за дейността документи, лицензи и разрешителни;

10.2. актуална оценка на риска за дейностите/услугите, които изпълнява (ще изпълнява) на площадката;

10.3. правоспособен и квалифициран персонал по поименен списък с притежаваната от тях правоспособност и актуални документи, които я доказват

10.4. персонал без медицински противопоказания за извършваните дейности и условията на труд (декларация с имената на работещите) ;

10.5. определяне, осигуряване и документиране на всички необходими инструктажи и обучения;

10.6. актуални , оповестени и достъпни инструкции и правила за безопасно извършване на услугата;

10.7. налични изправни колективни и лични предпазни средства и работно облекло

10.8. оборудвана аптечка за оказване на първа долекарска помощ

11. Правилата и изискванията за БЗР в съответната зона на Възложителя са задължителни за работещите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако няма друго писмено споразумение за това.

12. Преди доставката на работно оборудване и съоръжения, Изпълнителят предоставя на Възложителя на български език на електронен и хартиен носител сертификат за съответствие, информационни листа, инструкции, схеми, ръководства за монтаж, експлоатация и поддръжка.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и предоставя при поискване на Възложителя доказателства за изпълнение на т. 10.

14. Проектираните и/или доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти, стоки и работно оборудване отговарят на нормите и изискванията за безопасност и здравето и в приложимите за тях изисквания за техническо съответствие.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число реда и чистота на работните места, на които осъществява дейността си.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за спазването на правилата за безопасност при работа и изискванията на вътрешните документи по БЗР от всеки от работещите си.

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя (име, длъжност, тел.)

(от страна на) Изпълнителя – ……………………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………, (име, длъжност, тел.) ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………….

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № ........................

за съвместно осигуряване опазването на околната среда,

при извършване на строително-монтажни работи (СМР) и ремонти, възложени от “Софийска вода” АД

На .................... г., на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и т. 8.1 от БДС EN ISO 14001:2015, се сключи настоящето Споразумение между:

Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя Д

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя , (име, длъжност, тел.)

(от страна на) Изпълнителя – ……………………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………

(име, длъжност, тел.)

„Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на своите работни процеси в предоставянето на „ВиК“ услуги, като едновременно с това се ангажира с осигуряване опазването на околната среда.

Настоящото Споразумение изисква спазването от страна на Изпълнителя на приложимите законодателни изисквания и възприетите от Възложителя добри практики при извършването на СМР и ремонти на територията на експлоатираните от възложителя площадки (Задължения за спазване).

1. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията по Споразумението от страна на всички свои работещи на обекта, на фирмите подизпълнители, на които са възложили работата си и на всички физически и юридически лица, които се намират на територията на обекта.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:

2. Възложителят и Изпълнителят обменят информация своевременно, по въпроси засягащи управлението на аспектите по ОС, предложения за подобрение или инциденти по ОС.

3. Възложителят предоставя на Изпълнителят документираните добри практики и вътрешни правила за извършване на СМР и ремонти(процедури, инструкции и други).

4. Служителите на Изпълнителя се запознават с изискванията на Възложителя по настоящото Споразумение, както и с всички предоставени вътрешно-регулативни документи.

5. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителя предоставя документирана информация за компетентността и квалификацията на служителите на Изпълнителя.

6. Изпълнителят допуска на обектите на Възложителя само изправни машини и моторни превозни средства (МПС), които притежават валидни за периода на работа на обекта периодични технически прегледи.

7. Изпълнителят не допуска влизане в пътищата на непочистени МПС и не замърсява пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал, строителни и отпадъчни материали;

8. Изпълнителят се грижи за чистотата и добрата организация на работната площадка по време на СМР.

9. Изпълнителят след приключване на СМР или ремонт, оставя обекта напълно почистен.

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ГОРИВА И СМЕСИ:

10. Изпълнителят не допуска течове на масла, горива и други химични вещества и смеси.

11. Изпълнителят разполага с Информационни листа за безопасност (ИЛБ) от производителя/доставчика за всички химикали, реагенти и горива на мястото за работа и съхранение.

12. Изпълнителят спазва всички изисквания на ИЛБ за всички химикали, реагенти и горива.

13. Изпълнителят извършва презареждането на преносими съоръжения (агрегати и апаратури) на специално определените за целта места - на непропусклива повърхност и на разстояние не по- малко от 10 м от дренажни системи и водни обекти.

14. Изпълнителят употребява само етикетирани и подходящи съдове за съхранение на химични вещества, горива и други течности и смеси, с които работи или се намират на работната площадка.

РАБОТА В ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ:

15. При работа в зелени площи, Изпълнителят осигурява премахване на повърхностния слой на почвата с дебелина 30 см, съхранението и връщането му обратно на място. В случай, че връщането му не е възможно, Изпълнителят е длъжен да го замени с притежаваща сертификат за качество плодородна почва.

16. Изпълнителят извършва премахване, преместване или кастрене на дървесна растителност след като е уведомил Възложителя и е получил разрешение за това.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ:

17. Изпълнителят не допуска изхвърляне на битови и други отпадъци в изкопа и/или извън специализираните и обозначени съдове за съхранение.

18. Изпълнителят не смесва различните видове отпадъци на обекта, както и при транспортиране. (Пр. Опасни с неопасни; рециклируеми с нерециклируеми).

19. Изпълнителят разделя замърсеното с масла, горива и химикали оборудване (парцали, кърпи, абсорбенти, филтри и други) от отпадъците, представляващи чиста суровина.

20. Изпълнителят предава разделно всички видове отпадъци (строителни, опасни, излишни земни маси и други) на лица, притежаващи издаден документ по реда на ЗУО, за третиране. При поискване, представя на Възложителя документите (счетоводни документи, кантарни бележки, договори и други) доказващи това.

21. Изпълнителят спазва одобрения план за управление на строителни отпадъци (ПУСО), при изпълнение на обекти, за които е приложим такъв, съгласно изискванията на ЗУО. Изпълнителят уведомява Възложителя при установени в хода на строителството несъответствия с предвиденото в ПУСО.

22. Изпълнителят транспортира отпадъците и излишните земни маси, чрез превозни средства, регистрирани по реда на ЗУО.

23. Изпълнителят спазва указанията на издаденото направление с определен маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси от компетентния орган.

24. Изпълнителят събира отпадъци, съдържащи азбест (в.т.ч. етернитови тръби, изолационни материали и др.), в опаковки/чували, след което ги предава по реда на ЗУО.

25. Изпълнителят, при поискване от Възложителя, претегля контролно строителни отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали на бази на Възложителя.

ИЗВЪНРЕДНИ СИСТУАЦИИ:

26. Изпълнителят осигурява мерки за предотвратяване на извънредни ситуации, свързани със замърсяване на ОС (смесване на отпадъци, разливи на химични вещества и смеси, пожар и други)

27. Изпълнителят осигурява на работещите служители на обекта подходящи технически средства за овладяване на разливи на опасни и/или отпадъчни материали.

28. Изпълнителят своевременно предоставя информация на Възложителят при възникнала извънредна ситуация.

29. В случай на разлив на химични вещества, горива, отпадъчни води и други, Изпълнителят

предприема незабавни мерки по преустановяването и почистването му.

НАРУШЕНИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

30. При установяване на нарушение по настоящото Споразумение, лицата от страна на Възложителя съставят Констативен протокол (Приложение 1), копие от който се предоставя своевременно на Изпълнителя.

31. При предоставен констативен протокол за нарушение от Възложителя, Изпълнителят предприема действия за коригиране и справяне с последиците от нарушението/ята в определения в протокола срок.

32. Изпълнителят отстранява причините за нарушението, така че то да не се случва повторно.

33. Възложителят може да поиска писмено или устно отстраняване от обекта на лица на

Изпълнителя, които нарушават изискванията по настоящото Споразумение.

34. Възложителят може да поиска писмено или устно преустановяване на работата на Изпълнителя, в случай че нарушаването на изисквания по настоящото Споразумение водят до залпово замърсяване на околната среда.

35. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 400.00лв., за всеки отделен случай на неспазване на изискванията по точки от 6 до 29 от настоящото Споразумение, освен когато в Специфичните

условия на договора са предвидени по-високи, в които случаи се прилагат последните.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

............................... .................................

Дата: Дата:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

Изисквания на възложителя
№	Наименование
	раздел "Стъклария"
1	Бутилка за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) с широко гърло и винтова капачка, материал LDPE /Wash Bottles, Wide Mouth, 250 ml
2	Бутилка за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) с широко гърло и винтова капачка, материал LDPE/Wash Bottles, Wide Mouth, 500 ml
3	Бутилка за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) със странично рамо, полиетилен/Integral wash bottles, low dencity PE, 500 ml
4	Бутилка за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) със странично рамо, полиетилен/Integral wash bottles, low dencity PE, 250 ml
5	Банка HDPE, с PP капачка, 1000 ml
6	Банка с капак и междинна капачка, широко гърло, 500 ml
7	Банка с капак и междинна капачка, широко гърло, 1000 ml
8	Банка с капак и междинна капачка, широко гърло, 2000 ml
9	Бидон/туба, с капак и междинна капачка, с дръжка, 5 литра

10	Бидон/туба, с капак и междинна капачка, с дръжка, 10 литра
11	Блюда кристализатори,облодънни,85 х 39, 90 ml
12	Блюда кристализатори,цилиндрични,115 х 65, 380 ml
13	Блюда кристализатори,цилиндрични 200 ml
14	Блюда кристализатори, плоскодънни, 90 ml
15	Бутилки,РР, тясно гърло, градуирани, автоклавируеми, 1000 ml
16	Бутилка градуирана, автоклавируема при 121 °C, 2000 ml, широко гърло с диаметър 55mm
17	Бъркалка, стъклена, плътна, 250мм - 300мм
18	Бъркалка, РTFE, 300 х 8 мм
19	Бъркалки, РР, 245 х 6 мм
20	Бюрета, автоматична "Schilling", клас А или АS, светло стъкло, 10 ml
21	Бюрета, автоматична "Schilling", клас А или АS, тъмно стъкло, 10 ml
22	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, светло стъкло, 10 ml
23	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, светло стъкло, 100 ml
24	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, светло стъкло, 25 ml
25	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, светло стъкло, 50 ml
26	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, тъмно стъкло, 10 ml
27	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, тъмно стъкло, 100 ml
28	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, тъмно стъкло, 25 ml
29	Бюрета, автоматична по "Пеле", клас А или АS, тъмно стъкло, 50 ml
30	Бюхнерова фуния,порцелан, D=90 mm
31	Вана, стъклена, 360/230/260 мм
32	Вулфова банка, 10 л /с кран/
33	Вулфова банка, 5 л /с кран/
34	Гутаторно шише на шлиф, светло стъкло, 50 ml
35	Гутаторно шише на шлиф, тъмно стъкло, 100 ml
36	Делителна фуния - PTFE кран, запушалка, градуирана, крушовидна, 50 ml
37	Делителна фуния - PTFE кран, запушалка, градуирана, крушовидна, 100 ml

38	Делителна фуния - PTFE кран, запушалка, градуирана, крушовидна, 250 ml
39	Делителна фуния - PTFE кран, запушалка, градуирана, крушовидна, 500 ml
40	Делителна фуния - PTFE кран, запушалка, градуирана, крушовидна, 1000 ml
41	Делителна фуния - стъклен кран, стъклена запушалка, градуирана, крушовидна 50 ml
42	Делителна фуния - стъклен кран, стъклена запушалка, крушовидна 100ml
43	Делителна фуния - стъклен кран, стъклена запушалка, крушовидна 250 ml
44	Делителна фуния - стъклен кран, стъклена запушалка, крушовидна 500 ml
45	Делителна фуния - стъклен кран, стъклена запушалка, крушовидна 1000 ml
46	Държател за делитeлни фунии, PP, автоклавируем, полуотворен за фунии с диаметър над 75 mm . Подходящ за статив Ø 8 до 14 mm
47	Държател за делитeлни фунии, полуотворен, метален, d=100 мм
48	Държач за статив / муфа, метална/
49	Държач за термометър, пластмасов
50	Държач за фунии, пластмасов, затворен с адаптор за фунии с диаметър от 25mm до 170 mm, единичен. Подходящ за статив Ø 8 до 14 mm
51	Държач за фунии, пластмасов, с адаптор за фунии с диаметър от 25mm до 170 mm, двоен. Подходящ за статив Ø 8 до 14 mm
52	Държач за фунии с вгардена муфа,40 mm, метален
53	Държач за фунии с вгардена муфа, 75 mm, метален
54	Държач за фунии с вгардена муфа, 100 mm, метален
55	Ексикатор, РР, с кран и плоча,D=200 mm
56	Ексикатор, РР, с кран и плоча,D=250 mm
57	Ексикатор, стъкло, с кран и плоча,D=150 mm
58	Ексикатор, стъкло, с кран и плоча,D=200 mm
59	Ексикатор, стъкло, с кран и плоча,D=250 mm
60	Екстрактор на Соксле,100 ml + преходник 29/45
61	Епруветка стъклена на шлиф, 25 мл със запушалка стъклена
62	Епруветки, PP, 15 ml, центрофужни, с винтова капачка
63	Епруветки, PP, 50 ml, центрофужни, с винтова капачка
64	Епруветки центрофужни, 85 ml, 38.2x105.2 mm, с винтова капачка
65	Епруветки, PP, тип Фалкон с пола, 50 ml, с винтова капачка
66	Епруветки, стъклени с размер 42x300 mm, за разлагане и анализ на Азот по Келдал, за работа с дестилационен апарат
67	Епруветки, с широко гърло, стъклени, на винт, автоклавируеми, SCREW CAP BORO 16X150(160) ROUND 16 MM
68	Епруветки, стъклени, на винт, автоклавируеми, 25 мл., 18/180mm
69	Колба за йодно число с шлиф NS 29/32 /със стъклена запушалка/, 100 мл
70	Колба за йодно число с шлиф NS 29/32 /със стъклена запушалка/, 250 мл
71	Колба за йодно число с шлиф NS 29/32 /със стъклена запушалка/, 500 мл

72	Капак за порцеланов тигел,ниска форма,50 х 32, 29 ml
73	Капачки за eпруветки, PP SCREW CAP 16MM, устойчиви при 120 С
74	Колба "Ерленмайер", 50 ml тясно гърло
75	Колба "Ерленмайер", 100 ml тясно гърло на шлиф
76	Колба "Ерленмайер", 100 ml тясно гърло
77	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, на шлиф, 200 ml
78	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, 200 ml
79	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, на шлиф, 250 ml
80	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, 250 ml
81	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, на шлиф, 300 ml
82	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, 300 ml
83	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, на шлиф, 500 ml
84	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, 500 ml
85	Колба "Ерленмайер", NS29/32, 100 ml
86	Колба "Ерленмайер", тясно гърло, 1000 ml
87	Колба "Ерленмайер", широко гърло, 1000 ml
88	Колба "Ерленмайер", широко гърло, 250 ml
89	Колба "Ерленмайер", широко гърло, 300 ml
90	Колба "Ерленмайер", широко гърло, 500 ml
91	Колба мерителна, клас А, PMP (полиметилпентен) 50 ml
92	Колба мерителна, клас А, PMP (полиметилпентен), 100 ml
93	Колба мерителна, клас А, PMP (полиметилпентен), 250 ml
94	Колба мерителна, клас А, PMP (полиметилпентен), 500 ml
95	Колба мерителна, клас А, PMP (полиметилпентен) 1000 ml
96	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, светло стъкло, тъмна маркировка, 5 ml
97	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка, тъмна маркировка, 10 ml
98	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка, тъмна маркировка, 20 ml
99	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка, тъмна маркировка, 25 ml
100	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка,тъмна маркировка, 50 ml
101	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка, тъмна маркировка, 100 ml
102	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка,тъмна маркировка, 200 ml
103	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка,тъмна маркировка, 250 ml
104	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка,тъмна маркировка, 500 ml
105	Колба мерителна, клас А, светло стъкло, пластмасова запушалка, тъмна маркировка, 1000 ml
106	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, светло стъкло, тъмна маркировка, 2000 ml
107	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, тъмно стъкло, 50 ml
108	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, тъмно стъкло, 100 ml
109	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, тъмно стъкло, 250 ml
110	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, тъмно стъкло, 500 ml

111	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, тъмно стъкло, 1000 ml
112	Колба мерителна, клас А, пластмасова запушалка, тъмно стъкло, 2000 ml
113	Xxxxx, филтрувална /смукателна/, стъкло, с тесен конектор, 2000 ml ( за Xxxxxxxxx фуния)
114	Xxxxx, филтрувална /смукателна/, стъкло, с тесен конектор, 1000 ml ( за Бюхнерова фуния)
115	Комплект, за 7 проби в 50 ml кварцови съдове
116	Котвичка за магнити за магнитни бъркалки, с тефлоново покритие със следните размери дължина 7мм, диаметър 2мм
117	Котвичка за магнитни бъркалки, 50х7,5 мм
118	Котвичка за магнитни бъркалки, 40х8 мм
119	Котвичка за магнитна бъркалка 15x6 mm
120	Котвичка за магнитна бъркалка 35x6 mm
121	Кран за ексикатор 24/29 стъклен
122	Кран за ексикатор за осигуряване на вакуум GL36 стъклен
123	Крюмер, 29/32
124	Ладия, платинена, дебелина 0.05 мм, дължина 75 мм
125	Мерителен цилиндър, клас А, PMP (полиметилпентен), градуиран, 50 ml
126	Мерителен цилиндър, клас А, PMP (полиметилпентен), градуиран, 100 ml
127	Мерителен цилиндър, клас А, PMP (полиметилпентен), градуиран, 250 ml
128	Мерителен цилиндър, клас А, PMP (полиметилпентен), градуиран, 500 ml
129	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със стъклена основа, с улей 10 ml
130	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със стъклена основа, с улей 25 ml
131	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със стъклена основа, с улей 50 ml
132	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със стъклена основа, с улей 100 ml
133	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със стъклена основа, с улей 250 ml
134	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със стъклена основа, с улей 500 ml
135	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със стъклена основа, с улей 1000 ml
136	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със запушалка, със стъклена основа, 25 ml
137	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със запушалка , със стъклена основа, 50 ml
138	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със запушалка , със стъклена основа, 100 ml
139	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със запушалка, със стъклена основа, 250 ml
140	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със запушалка, със стъклена основа, 500 ml
141	Мерителен цилиндър, клас А, стъкло, градуиран, със запушалка, със стъклена основа, 1000 ml
142	Обратен хладник "Алин", топков - брой топки - 8 и дължина 400 мм и размер на шлифта 29/32 мм
143	Пипета "Мор", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 1 ml
144	Пипета "Мор", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 2 ml
145	Пипета "Мор", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 5 ml
146	Пипета "Мор", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 10 ml
147	Пипета "Мор", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 20 ml

148	Пипета "Мор", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 25 ml
149	Пипета "Resilla", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, без балон, с толеранс, 1 ml
150	Пипета "Resilla", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, без балон, с толеранс, 2 ml
151	Пипета "Resilla", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, без балон, с толеранс, 5 ml
152	Пипета "Resilla", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, без балон, с толеранс, 10 ml
153	Пипета "Resilla", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, без балон, с толеранс, 20 ml
154	Пипета "Resilla", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, без балон, с толеранс, 25 ml
155	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 1 ml
156	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 2 ml
157	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 3 ml
158	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 5 ml
159	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 10 ml
160	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 20 ml
161	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 25 ml
162	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 50 ml
163	Пипета "Xxx", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 100 ml
164	Пипета "Xxx-Резила", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 1 ml
165	Пипета "Xxx-Резила", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 2 ml
166	Пипета "Xxx-Резила", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 5 ml
167	Пипета "Xxx-Резила", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 10 ml
168	Пипета "Xxx-Резила", клас А или AS, светло стъкло, тъмна маркировка, 20 ml
169	Пипети "Пастьор", за еднократна употреба, обем 1 ml, единично опаковани
170	Пипети "Пастьор", за еднократна употреба, обем 5 ml, единично опаковани
171	Плоча за ексикатор, d=140 mm
172	Плоча за ексикатор, d=190 mm
173	Плоча за ексикатор, d=220 mm
174	Плоча за ексикатор, d=275 mm
175	Порцеланов хаван с пестик, вътрешен диаметър 150 mm
176	Порцеланов хаван с пестик, вътрешен диаметър 300 mm
177	Порцеланова чаша с дръжка, 1000 мл
178	Пръскалка, стъклена, 1000 ml
179	Пръскалка, стъклена, 500 ml
180	Реактивно шише, широко гърло, стъклена капачка, светло стъкло, 100 ml
181	Реактивно шише, широко гърло, стъклена капачка, светло стъкло, 250 ml
182	Реактивно шише, широко гърло, стъклена капачка, светло стъкло, 500 ml
183	Реактивно шише, широко гърло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 250 ml
184	Реактивно шише,тъмно стъкло, градуирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 250 ml
185	Реактивно шише,тъмно стъкло, градуирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 500 ml
186	Реактивно шише на винт, стъкло, полимерна капачка, автоклавируемо, 10 000 ml

187	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, светло стъкло, 50 ml
188	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, светло стъкло, 100 ml
189	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, светло стъкло, 250 ml
190	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, светло стъкло, 500 ml
191	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, светло стъкло,1000 ml
192	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 50 ml
193	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 100 ml
194	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 250 ml
195	Реактивно шише, тясно гърло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 500 ml
196	Реактивно шише,стъкло, градуирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 250 ml
197	Реактивно шише,стъкло, градуирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 500 ml
198	Реактивно шише,стъкло, градуирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 1000 ml
199	Реактивно шише,стъкло, градуирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 2000 ml
200	Реактивно шише,тъмно стъкло, градуирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 1000 ml
201	Реактивно шише на винт, стъкло, полимерна капачка, автоклавируемо, 5000 ml
202	Реактивна банка, широко гърло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 250 ml
203	Съдче за микровълново разлагане, 50 ml, 33×62 mm, макс150 °C
204	Стъклена запушалка, NS 10/19
205	Стъклена запушалка, NS 12/21
206	Стъклена запушалка, NS 14/23
207	Стъклена запушалка, NS 19/26
208	Стъклена запушалка, NS 24/29
209	Стъклена запушалка, NS 29/32
210	Стъклена запушалка, NS 34/35
211	Стъклен десилационен „паяк“ с пет колби от 50 мл NS29/32
212	Стъклена бъркалка с гумен накрайник
213	Тегловни ладии, метални
214	Тегловно шише,ниска форма,стъкло,50 х 30, 30 ml
215	Тигел, порцеланов, ниска форма, изпечен при 1700оС, 66 х 30, 100 ml
216	Тигел, порцеланов, ниска форма, 50 ml;
217	Тигел, порцеланов, висока форма, с капак, 50 ml
218	Тигел, порцеланов, ниска форма, с капак, 50 ml; ( ориентировъчни размери 58х43 mm)
219	Тигел, порцеланов, ниска форма, 34 ml; 51 х 30 mm
220	Тигел, порцеланов, ниска форма, 100 ml; 59 х 38 mm
221	Тигел, кварцов 50 ml; 33х 127 mm
222	Тубус за автоматична бюрета, светло стъкло, с обем 500 ml
223	Тубус за автоматична бюрета, светло стъкло, с обем 2000 ml
224	Тубус за автоматична бюрета, тъмно стъкло, с обем 500 ml
225	Тубус за автоматична бюрета, тъмно стъкло, с обем 2000 ml

226	Тубус за свързване към система за мембранна филтрация, светло стъкло, с обем 5000 ml
227	Уловител /с магнит/ за магнитни бъркалки
228	Фуния 1000 - 1100 ml към Филтрувална система за филтруване под вакуум, за филтри с D=90 mm, разглобяема конструкция с метални щипки
229	Фуния, пластмасова, D=50 мм
230	Фуния, пластмасова, D=150 мм
231	Фуния, стъклена, D=65 mm
232	Фуния, стъклена, D=100 mm
233	Фуния, стъклена, D=150 mm
234	Часовниково стъкло, 80 mm
235	Часовниково стъкло, 100 mm
236	Часовниково стъкло, 125 mm
237	Чаша "Бехер", ниска форма, полипропилен, 50 ml
238	Чаша "Бехер", ниска форма, полипропилен, 100 ml
239	Чаша "Бехер", висока форма, светло стъкло, 100 ml
240	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 150 ml
241	Чаша "Бехер", ниска форма, полипропилен, 250 ml
242	Чаша "Бехер", висока форма, светло стъкло, 250 ml
243	Чаша "Бехер",висока форма, светло стъкло, 400 ml
244	Чаша "Бехер", ниска форма, полипропилен, 500 ml
245	Чаша "Бехер", ниска форма, полипропилен, 1000 ml
246	Чаша "Бехер", ниска форма, полипропилен, 2000 ml
247	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 25 ml
248	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 50 ml
249	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 100 ml
250	Чаша "Бехер", висока форма, светло стъкло, 150 ml
251	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 250 ml
252	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 400 ml
253	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 600 ml
254	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 800 ml
255	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 1000 ml
256	Чаша "Бехер", висока форма, светло стъкло, 1000 ml
257	Чаша "Бехер", ниска форма, светло стъкло, 2000 ml
258	Чаша "Бехер", полипропилен, с дръжка, 500 ml
259	Чаша "Бехер", полипропилен, с дръжка, 1000 ml
260	Чаша "Бехер", полипропилен, с дръжка, 2000 ml
261	Чаша "Бехер", полипропилен, с дръжка, 5000 ml
262	Чаша "Бехер", стъкло, с дръжка, 600 ml

263	Чаша "Бехер", стъкло, с дръжка, 1000 ml
264	Четка за почистване на бутилки
265	Четка за почистване на бутилки с подвижна глава
266	Четка за почистване на лабораторна стъклария, предназначени за епруветки и кювети
267	Четка за почистване на лабораторна стъклария, предназначени за епруветки и кювети с тампон
268	Четка за почистване на лабораторна стъклария, предназначени за чаши и ерленмайерови колби
269	Четка за почистване на лабораторна стъклария, предназначени за чаши и ерленмайерови колби с тампон
270	Шише за диспензер, тъмно стъкло, 500 ml
271	Шише за диспензер, светло стъкло, 1000 ml
272	Шише за диспензер, светло стъкло, 500 ml
273	Шише за диспензер, тъмно стъкло, 1000 ml
ОБЩО (СУМА НА ЕД. XXXX, лв. без ДДС):

Процент отстъпка за цените на стоките извън ценова таблица №1

Ценова таблица №2

ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ

		Предложение на уча
Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Каталожен номер	производите л	Технически характеристики	Каталог-име страница/лин к
широко гърло и винтова капачка, материал LDPE, 250 ml	брой
широко гърло и винтова капачка, материал LDPE, 500 ml	брой
low dencity PE, 250 ml	брой
low dencity PE, 500 ml	брой
-	брой
пластмасова	брой
пластмасова	брой
пластмасова	брой
HDPE, вътрешен диаметър на гърлото - около 100 мм	брой

HDPE, вътрешен диаметър на гърлото - около 120 мм	брой
-	брой
-	брой
-	брой
	брой
-	брой
вътрешен диаметър на гърлото D= 55mm ; изработена от естествен цвят полипропилен, автоклавируема при 121 °C, 2000 ml,	брой
-	брой
-	опаковка от 5 броя
-	опаковка от 10 броя
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	опаковка от 3 бр.
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	500 броя в опаковка
-	500 броя в опаковка
-	10 бр./опаковка
-	500 броя в опаковка
-	брой
-	опаковка от 100 броя
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

-	брой
-	опаковка 1000 броя
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	опаковка от 5 броя
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	опаковка от 500 бр.
-	опаковка от 500 бр.
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
5000 мл	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой
-	брой

Предложение

стника
Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за целите на оценката