ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.040-0962-C01 /Su-…
ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.040-0962-C01 /Su-…
ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ
„КЛИМА КГ“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. „Xxxx Xxxxxxx“ № 26А, ЕИК: 202056252, представлявано от Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx в качеството му на Управител, наричан по – долу за краткост „Възложител“
от една страна, и
„……………………………………“,
със седалище и адрес на управление:: …………………, ЕИК: ,
представлявано от ……………… в качеството му/ѝ на , наричан по – долу за
краткост „Изпълнител“ от друга страна,
сключват настоящия договор за следното:
Член 1 Предмет на договора:
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши всички действия свързани с доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване в гаранционния срок на:
• Обособена позиция № 1 CNC Хидравлична абкантпреса -1 бр., марка …., модел
….; и/или
• Обособена позиция № 2 Циркуляр за метал - 1 бр. , марка …., модел ….; и/или
• Обособена позиция № 3 Тривалова листоогъваща машина - 1 бр. , марка …., модел
….; и/или
• Обособена позиция № 4 Автоматична линия за закопчаване на колена за кръгли въздуховоди - 1 бр. , марка …., модел ….;
и/или
• Обособена позиция № 5 Машина за плазмено рязане -1 бр. , марка …., модел ….;
и/или
• Обособена позиция № 6 Xxxxxx за огъване на профили и тръби - 1 бр. , марка …., модел ….;
наричано по – долу за краткост „оборудване“, съгласно и в пълно съответствие с Оферта на Изпълнителя - Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.
Член 2 Цена:
(1) Общата стойност на договора е ………… лева ( ), без включен ДДС.
(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(3) Плащанията се извършват съгласно чл. 3.
(4) В цената по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционното обслужване на оборудването.
Член 3 Начин на плащане:
Плащанията по настоящия договор се извършват както следва:
• Аванс - 10 % (десет процента) от стойността на договора - в срок до 10 (десет) календарни дни след датата на подписване на договора и издаване на фактура от страна на Изпълнителя;
• Междинно плащане - 80 % (осемдесет процента) от стойността на договора – в срок до 10 (десет) календарни дни след датата на доставка на машините и след издаване на фактура от страна на Изпълнителя;
• Финално плащане - 10 % (десет процента) от стойността на договора - в срок до 10 (десет) календарни дни след извършване на монтаж, пускане в експлоатация на машините, подписване на приемно – предавателен протокол и издаване на фактура от страна на Изпълнителя.
Всички плащания се извършват по банков път, в следната сметка на Изпълнителя:
IBAN: ………………………………
BIC: ………………………………
Банка: ………………………………
Град/клон/офис: ………………………
Изпълнителят е длъжен писмено да уведоми Възложителя при промяна на банковата си сметка, в срок до 5 (пет) работни дни от извършване на промяната. Писменото уведомление следва да бъде придружено от оригинална Финансово – идентификационна форма, заверена от обслужващата банка на Изпълнителя.
Във фактурата издадена за извършената доставка от страна на Изпълнителя трябва да бъде изписан следният текст:
„Разходът е извършен във връзка с Договор № BG16RFOP002-2.040-0962-C01“.
Член 4 Изпълнение:
(1) Всички рискове при доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването в местоназначението му са за сметка на Изпълнителя.
(2) Място на доставката е: гр. София, производствена база на „КЛИМА КГ“ ЕООД.
(3) Доставката, монтажа и пускането в експлоатация се считат за приключила след подписване на приемо - предавателен протокол.
(4) Опаковката става собственост на възложителя от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.
(5) Оборудването следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на изпълнителя.
(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата (Приложение 1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.
Член 5 Срок за изпълнение:
Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването е месеца от датата на подписване на договора за доставка на активите, но задължително в рамките на срока на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002- 2.040-0962-C01. Дата за приключване на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0962-C01 е
12.02.2021.
Член 6 Гаранция за добро изпълнение:
(1) При сключване на настоящия договор, Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение, за да гарантира качественото изпълнение на задълженията си.
Гаранцията следва да бъде под формата на парична сума, преведена по сметката на Възложителя, или банкова гаранция, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора, без ДДС, за срок не по – кратък от определения в чл. 5 срок за изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) календарни дни.
(2) Банковата сметка на Възложителя е:
IBAN ………………………………
BIC ………………………………
Банка: ………………………………
Град/клон/офис: ………………………
(3) Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение не по–късно от 10 (десет) работни дни след подписване на приемо – предавателен протокол. При гаранция под формата на банкова гаранция, същата се връща в оригинал на Изпълнителя, а в случай на внесена парична сума – сумата се превежда в посочената от Изпълнителя банкова сметка.
Член 7 Гаранция:
(1) Изпълнителят се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на оборудването за срок от ...(.....) месеца от датата на подписване на приемо – предавателен протокол.
(2) Изпълнителят се задължава да осигури присъствие на сервизен специалист, на място при дефектиралия актив на „КЛИМА КГ“ ЕООД до …(.....) работни дни, след като бъде уведомен за възникнала повреда с доставеното оборудване от страна на Възложителя.
(3) Изпълнителят се задължава да достави всички необходими резервни части, отстрани повредата и да приведе дефектиралия актив в пълно работещо и функционално състояние или замяната му с фабрично нов от същия или с по – добри технически и функционални характеристики модел, в срок до …(.....) работни дни, след като бъде уведомен за възникналата повреда от страна на Възложителя.
(4) В случай, че в рамките на срока по ал. 1, Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по ал. 2 и/или ал. 3, дължи неустойка на Възложителя в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки един започнат времеви цикъл над посочените в ал. 2 и/или ал. 3, при всеки един случай на забавяне или неизпълнение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.
(5) Възложителят трябва да провери оборудването, колкото е възможно най - скоро след доставка, монтаж и пускане в експлоатация и незабавно да уведоми Изпълнителя за всеки засечен дефект в писмена форма.
(6) Възложителят няма право на гаранция в случай на дефекти, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.
Член 8 Права и задължения на Възложителя:
(1) Възложителят има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на Изпълнителя (Приложение 1).
(2) Възложителят има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.
(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.
(4) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на Изпълнителя.
(5) Възложителят се задължава да оказва пълно съдействие на Изпълнителя при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.
(6) Възложителят се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на Изпълнителя за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща, skype, viber и др.
Член 9 Права и задължения на Изпълнителя:
(1) Изпълнителят има право да получи уговореното в чл. 2, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 3, в случай че изпълни договора пълно, точно и навременно.
(2) Изпълнителят има право да получава пълно съдействие от страна на Възложителя, при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.
(3) Изпълнителят има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща, skype, viber и др., с определен от Възложителя представител.
(4) Изпълнителят се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение 1 и поставените от Възложителя изисквания.
(5) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.
(6) Изпълнителят се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на Възложителя за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща, skype, viber и др.
(7) Изпълнителят се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.
(8) Изпълнителят се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0962-C01 и настоящия договор.
Член 10 Санкции при забавено изпълнение:
(1) Ако Изпълнителят по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.
(2) Ако Възложителят по своя вина не плати дължимото възнаграждение на Изпълнителя, съгласно чл. 2 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 3 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 5% (пет процента) от него. Неустойката се дължи за всеки просрочен календарен ден след крайния срок за плащане.
Член 11 Прекратяване на договора:
(1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;
(2) Договорът може да бъде прекратен от Възложителя едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на Изпълнителя, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на
оборудването. В този случай, Възложителят не дължи никакви неустойки или обезщетения на Изпълнителя;
(3) Договорът може да бъде прекратен от Възложителя едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на Изпълнителя:
1. когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от Възложителя;
2. в случай че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
3. когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;
4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;
5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.
(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителят в размер на 70
% (седемдесет на сто) от сумата постановена по чл. 2, ал. 1.
(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от Изпълнителя, в случай че Възложителят:
1. не изплати на Изпълнителя сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;
2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкократни писмени покани.
Член 12 Изменения на договора:
Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС 160/01.07.2016 г.
Член 13 Извънредни обстоятелства (force majeure):
(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства ( force majeure ), възникнали след датата на влизане на договора в сила.
(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения,
епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.
(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на Изпълнителя или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от Изпълнителя, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на Възложителя се дължи на извънредни обстоятелства.
(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от Възложителя в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от Възложителя указания за това.
(5) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от Възложителя.
(6) Ако извънредните обстоятелства (force majeure) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.
(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:
1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;
2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.
Член 14 Конфиденциалност:
(1) Възложителят и Изпълнителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
(2) Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него,
както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.
(3) Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.
Член 15 Уреждане на спорове:
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.
Член 16 Кореспонденция:
(1) Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:
За Възложителя: гр. Xxxxx, x.x. 0000, xx. „Xxxx Xxxxxxx“ № 26А
За Изпълнителя: ;
(2) Xxxx и данни за връзка и оперативен контакт с Възложителя: Xxxxxx Xxxxxxxx, тел.: 0000 000 000, е-mail: xxxxxxx@xxx.xx ;
(3) Xxxx и данни за връзка и оперативен контакт с Изпълнителя: ,
тел.: ……………………., е- mail ;
Член 17 Дефиниции:
(1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на проекта – гр. София, производствена база на „КЛИМА КГ“ ЕООД;
(2) „Монтаж“ – поставяне на активите на определените от Възложителя места и подвързването им към необходимата инфраструктура;
(3) „Пускане в експлоатация“ – привеждане на активите в пълно работещо и функционално състояние;
Член 18 Общи условия:
Условията на членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0962-C01 – Приложение 2, което е неразделна част от настоящия договор, приложими за „КЛИМА КГ“ ЕООД като бенефициент, се отнасят по аналогичен начин и за Изпълнителя по настоящия договор.
Настоящият договор е изготвен в два оригинални и еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
За Изпълнителя: За Възложителя:
Име: ……………………. Име: Xxxxxx Xxxxxxxx
Подпис и печат: ………………… Подпис и печат: …………………
Дата: …………. г. Дата г.