се сключи настоящия договор, който се изпълнява в рамките на Процедура за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.008
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ /дата ..
Днес,.............. 2024 г., в гр. Плевен между:
„X. X. XXXXXXXXX” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 824106692, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен - 5800, квартал „Индустриален“, бул.
„Xxxxxx Xxxxx“ № 104, тел.: ……….., е-mail: ………………, представлявано от Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, в качеството му на Управител, наричано по-нататък за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна
и
„……………………….” ……….., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с XXX ………………….., със седалище и адрес на управление: гр. …………………, ул. „ “ №
…., тел.: ……….., е-mail: ………………, представлявано от .. - Управител, наричано
по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,
се сключи настоящия договор, който се изпълнява в рамките на Процедура за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.008
„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ по Договор за БФП № BG-RRP- 3.008-0061-C01/20.05.2024 г., финансиран по процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на:
1. Обособена позиция – CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби - 1 брой;
2. Обособена позиция – Заваръчни апарати – 30 броя.
(2) Изпълнителят се задължава да предостави услугите по чл. 1, ал. 1 в съответствие с Приложение 1 – Оферта, неразделна част от настоящия договор.
(3) Изпълнителят и Възложителят са единствените страни по договора. Само Изпълнителят е отговорен пред Възложителя за изпълнението на договора.
(4) Доставката по чл. 1, ал. 1 следва да бъде извършена на адрес: Р. България, гр. Плевен - 5800, квартал „Индустриален“, бул. „Xxxxxx Xxxxx“ № 104.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Цена
(1) Общата стойност на договора е: ………….. лв. Словом:
…………………………………………………… лева без ДДС, съгласно оферта на Изпълнителя.
Преизчисляването от евро в лева, и обратно, от породените в национална валута разходи ще се извършва по фиксирания курс на БНБ 1 евро=1,95583 лева./.
(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(3) Плащанията се извършват съгласно чл.3.
(4) В цената по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация, както и поддръжка на оборудването до изтичане на гаранционния срок.
Чл. 3. Начини на плащане
Плащанията се извършават в евро или в национална валута по банков път.
Преизчисляването в евро от породените в национална валута разходи ще се извършва по фиксираният курс на БНБ 1 евро=1,95583 лева., при следните условия:
Плащанията ще се извършат по банков път по посочена от доставчика банкова сметка, както следва:
– авансово плащане – ………. % от цената след подписване на договора за доставка и срещу издадена фактура.
- междинно плащане % от цената при известие за експедиция на машините
- балансово /финално/ плащане % след инсталиране, тестване и пускане в експлоатация
на машините и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставки;
Всички плащания ще се извършват след представяне на фактура, в която да бъде упоменат текста
„във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.008-0061-C01/20.05.2024 г.
Всички плащания ще се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя: BIC: .........................
IBAN: .........................................
При банка „.......................................” ;
Чл. 4. Собствеността на доставеното оборудване преминава към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на получаване на дължимата сума от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а рискът от погиване и повреждане от момента на предаване на доставката след подписването на приемо-предавателния протокол в частта “извършена доставка”.
III. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави описаното в чл.1 оборудване в срок от календарни дни, считано от датата на изпратено
уведомление за техническа готовност за приемане на актива от страна на Възложителя, но в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен по проект №: BG-RRP-3.008-0061 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“
Чл. 6. ((1) Всички рискове за машините са за сметка на Изпълнителя до предварителното приемане в местоназначението им. Машините трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за да се предпази от повреждане или разваляне по време на транспортирането и.
(2) Опаковката става собственост на получателя от момента на предаване на упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица или от подписване на приемо-предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.
(3) Доставката, инсталирането, тестването и пускането в експлоатация са предмет на този договор.
(4) След приключване на инсталирането, тестването и пускането в експлоатация, се подписва приемо-предавателен протокол.
Чл. 7. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от момента на подписване на договора и се прекратява след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6 (1) и след превеждане на окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 3.
IV. ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО
Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация, както и обучението на персонала, който ще експлоатира доставеното оборудване.
(2) При констатирани нарушения или проблеми при работа на оборудването, се съставя констативен протокол, подписан от страните по договора или от надлежно упълномощени от тях лица. За отстраняване на недостатъците, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава срок от 10 дни, считано от датата на получаване на констативния протокол по този член.
V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 9. (1) Изпълнителят е длъжен да гарантира:
1. че доставените машини са нови, неизползвани и е от най-съвременни модели, в които са вложени най-съвременни технологии и материали;
2. че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.
(2) Гаранцията по ал. 1 е в сила за срок от ….. месеца от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.
Следпродажбено обслужване
Задълженията на Изпълнителя за следпродажбено обслужване включват:
1. Гаранционно обслужване – …… / …………./ месеца от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.
2. Да отстрани възникнала повреда до ……… / / часа от получаване на сигнала за
повреда в срока на гаранционното обслужване.
3. Извънгаранционно обслужване – ……… / / месеца.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставката;
(3) Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни предмета на настоящия договор съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Да извърши възложената му доставка качествено и в срок.
(3) Да носи отговорност и да гарантира, че доставката ще бъде осъществена в съответствие с действащите норми за този род дейности.
(4) Да осъществява надзор по време изпълнението на договора и подпише приемо- предавателния протокол по чл. 6 от договора.
(5) Да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на одити, контрол, и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора;
(2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за извършената доставка, съобразно реда и условията по чл.3 от настоящия договор;
(2) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му доставка;
(3) Да приеме доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора или той е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на доставката, констатирано с приемо- предавателен протокол подписан от двете страни докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни своите задължения по договора.
2. Когато доставката притежава такива недостатъци, които я правят негодна за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно нейното обичайно предназначение или ако отклонението е от такъв характер, че доставката съгласно чл.1 не може да бъде ползвана съгласно обичайната употреба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по правилата на ЗЗД.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Прекратяване на договора
Прекратяване на договора от Възложителя
1. Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент с 5-дневно предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:
а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;
б) когато Изпълнителят не изпълнява в приемлив срок писмено уведомление на Възложителя, изискващо да се поправи пропуск или неуспех да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременно изпълнение на доставката;
в) когато Изпълнителят откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане на Възложителя; г) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с поддоставчици без да е упълномощен от Възложителя;
д) в случай, че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
е) когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за нарушения на професионалната етика;
ж) в случай, че Изпълнителя е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по какъвто и да било начин и доказуемо от страна на Възложителя;
з) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;
и) когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема, финансирана от бюджета на Общността;
й) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, характера или управлението или контрола на Изпълнителя, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);
к) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора;
2. Прекратяването на договора не засяга други права на Изпълнителя и Възложителя по договора. Изпълнителят не отговаря за забава при прекратяване на договора, без да се засяга отговорността на същото основание, която вече е възникнала.
3. Възложителят е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на доставките и за ограничаване на разходите до минимум.
4. При прекратяване на договора ръководителят на проекта е длъжен в максимално кратък срок в присъствието на Изпълнителя или негови представители, или са редовно призовани, да състави опис на извършените доставки и работа, както и на доставените и неупотребени материали.
Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на договора.
5. До завършване на доставките Възложителят не е обвързан с допълнителни плащания в полза на Изпълнителя, след което получава правото да предприеме действия за възстановяване от Изпълнителя на допълнителните разходи, които е направил във връзка с довършване на доставките, или да изплати остатъка от сумите, дължими на Изпълнителя към момента на прекратяване на договора.
6. В случай на прекратяване на договора от страна на Възложителя, последният има право на обезщетение от Изпълнителя за загубите, които е претърпял.
(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя
1. Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато Възложителят: а) не изплати на Изпълнителя сумите, след изтичане на крайните срокове;
б) системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани; или
в) когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на договора за повече от 180 дни на основания, които не са записани в договора и не по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя.
2. Прекратяването на договора в този случай не засяга други права на Възложителя или Изпълнителя по договора.
3. При прекратяване на договора при тези условия, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените от него вреди.
Чл. 16. Промените в настоящия договор влизат в сила след двустранно подписване на допълнително споразумение към настоящия договор.
IX. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случаите на невиновно неизпълнение на договорни задължения, страните следва да възстановят всички плащания или доставки извършени по договора.
Чл. 18. При забавено изпълнение в срока по чл. 8, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0.1% от цената по чл.3 за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.
Чл. 19. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.1% от дължимата
сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.
Чл. 20. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
X. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 21. (1) Всички спорове породени от този договор отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празнотите в договора, страните ще решават по взаимно съгласие.
(2) Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с този договор, както и с неговото изпълнение, прекратяване или недействителност, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласи, ще бъдат предявени пред компетентния български граждански съд.
.
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Условията, заложени в членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия към договорите за финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост са задължителни за изпълнение от страните по този договор и неделима част от него.
(2). Условията, цитирани в ал.1 са предоставени на страните за информация като Приложение 2 на настоящия договор за доставка.
XII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 23. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства, възникнали след датата на уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила, ако това стане по-рано.
(2) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.
(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не може да
предприема изпълнение върху гаранцията за изпълнение, дадена от Изпълнителя, нито да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на Изпълнителя или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от Изпълнителя, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на Възложителя се дължи на извънредни обстоятелства.
(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна и ръководителя на проекта, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ръководителя на проекта в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ръководителя на проекта указания за това.
(5) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване от Възложителя.
(6) Ако извънредните обстоятелства продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.
XIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 24. (1) Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност.
Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 966/2012, както и по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
XIV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 25. (1) Страните по настоящия договор се задължават да не разкриват пред трети лица получената от другата страна конфиденциална информация при или по повод изпълнение задълженията си по този договор, освен в следните случаи:
− когато разкриването на информацията е станало необходимо за запазване интересите на другата страна, или разкриването й е необходимо по силата на нормативен акт;
− когато информацията – обект на разкриване от страна по договора, стане обществено достояние по причини, различни от нарушение на този договор;
− когато информацията – обект на разкриване от някоя от страните по договора е станала известна на същата от източник или лице, несвързано с другата страна по договора, при условие, че посоченият източник или лице не е получило тази информация по пряк или косвен начин от последната.
(2) Страните по настоящия договор се задължават да спазват изискванията за неприкосновеността на личните данни за физическите лица и опазването на търговската тайна за юридическите лица в съответствие с чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията и в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
(3) Изпълнителят е длъжен да допусне Представители на Министерство на иновациите и растежа на Р България (Структурата за наблюдение и докладване), Министерство на финансите на Р България (Сертифициращия орган), националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално законодателство.
При извършване на проверки по ал. 3 Изпълнителят се задължава да предостави на извършващите ги отговорни лица достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.
XV. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 26. (1) Възложителят не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на договора или като последица от него. Възложителят не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с
подобни вреди.
(2) Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от него, виновно причинени от него. Възложителят не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативните изисквания от страна на Изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на негови служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.
XVI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 27. (1) Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни, след одобрение от МИР.
(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.
(3) Настоящият договор е изготвен на български език в два оригинала, един оригинала за Възложителя и един оригинал за Изпълнителя.
С подписване на настоящия договор, страните посочват адреси за кореспонденция и лица за контакт, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. Плевен, бул. „X. Xxxxx“ № 104 гр. …………., ул. „ “ № ….
тел.: 0000 000 000 тел.: ………………..
е-mail: xxxxxxxxx_xxx@xxx.xx е-mail: ……………………….
Лице за контакт: Xxxxx Xxxxxxxx Лице за контакт: ………………………..
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Xxxxx Xxxxxxxx ……………………
/управител/ /управител/