I. Предмет на договора II. Срок и място за изпълнение
Приложение № 3
Д О Г О В О Р
(проект)
№ .................... / .............. 2019 г.
Днес, ................................., в гр. София между:
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1 , телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано на основание т. 2.1 от Заповед № РД-28-543/04.07.2019 г. на генералния директор на ДП РВД от Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – заместник генерален директор АД, наричано в текста Възложител, от една страна,
и
…………………………………………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………….………….., телефон …………………………….., факс …………………………, XXX …………………………………., представлявано от ………………………., наричано накратко „Изпълнител“, от друга страна,
На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на утвърден протокол от работата на комисия за разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците, назначена със Заповед №………………, в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на периметрова ограда, покрит вход и КПП към ТБ Бургас“, се състави и подписа настоящият договор за следното:
I. Предмет на договора
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане изграждане на периметрова ограда, покрит вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) към Технически блок Бургас, включващо строително-монтажни работи (СМР) и други съпътстващи дейности (временни работи), посочени по обхват, обем и място на изпълнение в Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на Изпълнителя, в едно с изготвената към него Количествено-стойностна сметка (КСС), представени съответно в Приложения №№ 1, 2 и 3, неразделна част от договора.
II. Срок и място за изпълнение
2.1. Общият срок за изпълнение на поръчката е ............................ (съгласно офертата на потенциалния изпълнител, но не повече от 65 календарни дни) след осигуряване на достъп и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до датата на подписване на
приложение №15 – констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и приемо-предавателния протoкол по т. 3.3.2. от договора, с който се удостоверява цялостното изпълнение предмета на договора и предаването на обекта от Изпълнителя на Възложителя.
2.1.2. Общият срок за изпълнение на договора не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т. 3.2. от договора до подписване на приемо-предавателния протoкол по т. 3.3.2., удостоверяващ цялостното изпълнение предмета на договора и предаването на обекта от Изпълнителя на Възложителя.
2.1.3. В случай че е съставен констативен протокол по т. 3.3.1., срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т. 3.2. от договора до връчване на съответния констативен протокола на Изпълнителя.
2.1.4. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето за изпълнение на непредвидените съгласно КСС допълнително възложени СМР, когато такива са възложени в съответствие с договора.
2.1.5. При спиране на строителните дейности поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия и др., за които Изпълнителят няма вина, или по искане на Възложителя, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране, установен по надлежния ред съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2.2. Времетраенето и сроковете за извършване на отделните видове СМР и съпътстващите ги дейности са определени в подробен Календарен линеен график към Предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 2 към договора.
2.3. Мястото на изпълнение на предмета на договора е Летищен център за Обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Бургас, в УПИ IV, кв. 4 по плана на гр. Бургас.
III. Ред и начини за приемане на изпълнението
3.1. Приемането на частично изпълнените дейности по договора, включително непредвидените допълнително възложени такива, за които се извършва междинно плащане съгласно т. 4.4.2. от договора, се осъществява с двустранно подписан протокол за действително извършени дейности след извършване на проверки, огледи и измервания на място от двете страни по договора.
3.1.1. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра, като към него се прилагат необходимите технически документи и се представя на Възложителя с уведомително писмо. Протоколът следва да бъде изготвен в съответствие с КСС (към Ценовото предложение - Приложение № 3 от договора).
3.1.2. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на уведомителното писмо, Възложителят проверява и подписва протокола за действително извършени работи, като отразява в него констатираните обстоятелства относно реално извършените СМР.
3.1.3. В случай, че Възложителят поиска допълнителна информация по неизяснени в протокола обстоятелства, срокът по т. 3.1.2. се удължава с три работни дни.
3.1.4. Ако Възложителят установи, че заплатени от него работи по протокол за действително извършени работи носят скрити недостатъци, той има право да удържи сума от гаранцията за изпълнение или от последващото дължимо плащане, равна на стойността на неточното изпълнение, и да даде указания за отстраняването на недостатъците.
3.2. Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за окончателното приключване на всички възложени дейности и готовността му за предаване на обекта.
3.3. Възложителят се задължава в срок до 5 (пет) работни дни след уведомлението по т. 3.2. да организира приемане на изпълнението и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи, както и на приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2., удостоверяващ цялостното изпълнение на предмета на договора (или констативния протoкол т. 3.3.1).
3.3.1. Ако при приемане на работата след получаване на уведомителното писмо по т. 3.2. Възложителят установи, че Изпълнителят не е изпълнил качествено и/или в пълен обем дейностите в съответствие с договора, съставя констативен протокол за установеното неизпълнение, който се връчва на Изпълнителя. В този случай Възложителят има право да откаже приемане и заплащане на съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не отстрани недостатъците или не извърши необходимите дейности, като разполага със следните права съобразно чл. 265 от ЗЗД:
а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят е длъжен да отстрани нередностите за негова сметка, който срок не се приспада от общия срок за изпълнение на договора и не лишава Изпълнителя от отговорността за неустойки;
б) да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;
в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.
г) Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно предназначение, поръчващият може да развали договора.
3.3.2. Приемането на цялостното изпълнение предмета на договора и предаването на обекта от Изпълнителя на Възложителя се извършва с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните с приложени към него протокола/ите по т. 3.1., в случай че има такива, и подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи. Протоколът следва да бъде изготвен в съответствие с Количествено-стойностната сметка (към Ценовото предложение Приложение № 3 от договора) и в него следва да бъдат отразени и всички допълнително възложени и одобрени работи.
ІV. Цени и начин на плащане
4.1. Крайната (обща) цена на договора не може да надвишава сумата от ........................................ /съгласно офертата на изпълнителя/ (................с думи) лева без ДДС, съответно ...................................... (........................................) лева с включен ДДС, определена в съответствие с Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3 към договора, която включва:
4.1.1. Цена за всички предвидените съгласно Техническата спецификация на възложителя и работния проект (Приложение № 1 към договора) и в Количествено-стойностната сметка (към Ценовото предложение -Приложение № 3 към договора) строително-монтажни и временни работи - ………… (…………..с думи) лева без ДДС, съответно ………………….(…………словом) лева с вкл. ДДС;
4.1.2. Цена за непредвидени съгласно т. 4.1.1. работи – в размер на 10% (десет процента) от цената за предвидените по т. 4.1.1., а именно .................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно .................. (......................... с думи) лева с включен ДДС, само за реално възложените, изпълнени и одобрени работи.
4.2. Крайната цена на договора включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове работи и материали /товаренето, разтоварването на посочените от Възложителя места (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване и предаване за третиране на строителните отпадъци, провеждане на проби и изпитвания, както и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе, включително данъци и такси, както и печалбата на Изпълнителя.
4.3. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.
4.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:
4.4.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената за предвидените работи по т. 4.1.1. с вкл. ДДС в срок до пет работни дни след представяне от Изпълнителя проформа фактура и гаранция за размера на авансово предоставените средства в една от изброените в чл. 111, ал. 5 ЗОП форми, както следва:
а) Парична сума – тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:
„УниКредит Булбанк” АД, клон - „Агенция Митница Летище София”,
гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,
Банков код BIC: XXXXXXXX,
Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.
б) Банкова гаранция – оригинален екземпляр на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (с реквизити съгласно примерния образец – Приложение № 4 към договора. Приложеният към настоящият договор образец на банкова гаранция за авансово плащане е примерен, като предоставеният от избрания за изпълнител участник следва да съдържа всички реквизити на образеца) и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на договора.
в) Застраховка - оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане след изтичане срока за изпълнение на договора. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключването на застрахователната полица.
4.4.1.1. Авансовото плащане се приспада чрез удържане на 20% (двадесет процента) от стойността на протокола по т. 3.1. при междинното плащане и удържане на остатъка от неприспадната част от аванса от стойността на окончателното плащане.
4.4.1.2. Гаранцията за аванса се освобождава от Възложителя в тридневен срок от датата на усвояване или връщане на аванса.
4.4.1.3. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за авансово предоставените средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
4.4.1.4. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката с покритие в размера на авансово предоставените средства, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
4.4.1.5. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на авансовото плащане, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинална фактура за стойността на извършеното авансово плащане.
4.4.2. Междинно плащане за действително извършени и приети СМР може да се извърши еднократно за стойност не по-малка от 50 000 (петдесет хиляди) лева, в срок до десет работни дни след подписване на протокола по т. 3.1. и представяне от Изпълнителя на фактура за стойността на одобрените от Възложителя съгласно протокола СМР.
4.4.3. Окончателно плащане на остатъка от цената по т. 4.1.1. и съответно на цената до размера по т. 4.1.2. от договора, в случай че същата е дължима, само за действително извършените и приети работи, в срок до десет работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2, срещу представена фактура за стойността на одобрените от Възложителя съгласно приемо-предавателния протокол работи.
4.5. Единичните цени без ДДС, посочени в КСС (към Ценовото предложение Приложение № 3 от договора), са неизменни за срока на действие на договора.
4.6. Плащанията по договора се извършват само за действително извършените предвидени и непредвидени работи, възложени и приети по реда и при условията на настоящия договор.
4.7. Когато при измерване на количествата на действително извършените СМР, предвидени в КСС (към Ценовото предложение Приложение № 4 от договора), се установят обективно налагащи се завишени количества спрямо заложените там, същите се изчисляват по единичните цени съгласно КСС като стойността им се изплаща от средствата, предвидени за други СМР, но извършени в по-малък обем.
4.7.1. В случай че липсват СМР, изпълнени в по-малък обем от първоначално заложените в КСС (към Ценовото предложение Приложение № 3 от договора) или тяхната стойност е недостатъчна, допълнително извършените количества се изплащат от средствата за непредвидени работи по т. 4.1.2. от договора.
4.8. Заплащането на непредвидените СМР се извършва по цените, посочени в Количествено-стойностната сметка (към Ценовото предложение Приложение № 4 от договора) от договора. В случай че в тях липсват единични цени за този вид работа, се изготвя и остойностява Анализ по образец – Приложение № 5 към договора. Ценообразуването ще се извършва по следния начин:
4.8.1. Разходните норми за труд се определят по СЕК, ТНС, Уедрени сметни норми (УСН), такива в програмни продукти или др. регламентирани норми. Ако за някои видове СМР липсват такива норми, следва да се използват помощни анализи, доказващи заложените разходни норми в дадената анализна цена, които се одобряват предварително от Възложителя. Не се приемат разходни норми, разработени от самия Изпълнител, без релевантен доказателствен материал и/или обосновка към тях.
4.8.2. Часовите ставки за труд са в съответствие с показателите, определени в Ценовото предложение – Приложение № 3 към договора.
4.8.3. Ставките за механизация са в съответствие с определените в Ценовото предложение – Приложение № 3 към договора показатели.
4.8.4. Допълнителните разходи върху труда и върху механизацията са в съответствие с определените в Ценовото предложение – Приложение № 3 към договора показатели.
4.8.5. Разходът за материали в натура се взема или от готови разходни норми или от фирмени спецификации на производители.
4.8.6. Цените на използваните материали се определят по цени без ДДС въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в съответствие с показателите, определени в Ценовото предложение – Приложение № 3 към договора.
4.8.6.1. При предварителното одобрение на анализ, цената на заложения материал се доказва с проформа фактура или със съответната справка или извадка. Не се приемат анализи с цени на материали, за които Възложителя не е получил доказателствен материал.
4.8.7. Върху определената стойност за труд по т. 4.8.2., за механизация по т. 4.8.3., за допълните разходи върху тях по т. 4.8.4. и за материали по т. 4.8.6., без включени доставно-складови разходи, се начислява печалба в съответствие с показателите, определени в Ценовото предложение – Приложение № 3 към договора.
4.9. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
4.9.1. Разплащанията по т. 4.9. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
4.9.2. Възложителят има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
V. Права и задължения на Изпълнителя
5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора с грижата на добър търговец, в съответствие Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя и Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложения №№ 1, 2, и 3 от договора и при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.
5.2. Преди откриване на строителната площадка и в рамките на 7 /седем/ календарни дни, след сключване на настоящия договор, Изпълнителят следва да представи на Възложителя актуализиран Линеен календарен график, показващ взаимовръзката и конкретната продължителност по календарни дни на различните строително-монтажни и временни работи, съобразен с началната дата за изпълнение съгласно Договора и обезпечаващ своевременното изпълнение на уговорения срок за изпълнение по т. 2.1.
5.3. За осигуряване на достъп и своевременно започване изпълнението на СМР по договора Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя списък на ръководните лица, които ще го представляват при изпълнение на договора, както и на работниците с необходимите данни за тях.
5.4. Изпълнителят е длъжен при поискване да предоставя на контролните органи строителните книжа, съставени при изпълнение на СМР по договора.
5.5. Изпълнителят е длъжен в срок от 3 (три) работни дни след приключване на съответните СМР да уведоми писмено Възложителя за необходимостта от съставяне на протоколи и актове.
5.6. Изпълнителят се задължава с приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2. да предаде на Възложителя готовия обект с опис на строителните книжа, актовете, протоколите и други документи, съставени по време на изпълнението на договора и приложени към описа.
5.7. Изпълнителят се задължава преди откриване на строителната площадка, в рамките на 7 /седем/ календарни дни след сключване на настоящия Договор, да представи на Възложителя Протоколи за одобрение на материали и изделия, съгласно Приложение № 6 към договора, като прилага декларации за съответствие, придружени с мостри, сертификати, каталози и/или други документи, даващи информация за вида, качеството и производителя на всеки от тях и доказващи съответствието им с техническото предложение на изпълнителя, Работния проект и нормативните изисквания съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 Февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. В същия срок се представя и ситуационен план на временното строителство и достъпа на служителите на Възложителя до Обекта.
5.8. В съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 1, чл. 172, ал. 1 и ал. 4, чл. 174, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Изпълнителят се задължава най-късно до влизането на договора в сила да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията му, както и да подновява и поддържа валидна тази застраховка за целия срок на действие на договора.
5.8.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по т. 5.9, Възложителят има право, на основание чл. 174 от ЗУТ, да спре всички плащания, които дължи съгласно договора до изпълнение на тези задължения от Изпълнителя. В този случай Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение за причинените вреди от неизпълнението.
5.9. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка:
5.9.1. допуснати несъответствия с нормативните актове и изискванията на Възложителя при изпълнението на СМР, констатирани от контролни органи или от Възложителя, в срокове, определени от Възложителя;
5.9.2. всички появили се недостатъци през гаранционния срок, констатирани от Възложителя.
5.10. Изпълнителят се задължава да не допуска увреждане на инженерната инфраструктура и на околната среда в границите на обекта и извън тях във връзка с изпълнение на договора. В случай, че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка в срок, съгласуван с Възложителя, но не по-дълъг от срока за изпълнение на договора по т. 2.1.
5.11. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които Възложителят прилага, включително и приложените към настоящия договор „Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху околната среда (ОкС)“ (Приложение № 8 към договора), приложимите разпоредби на ЗУТ, Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъци (ЗУО), Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и на всички други действащи в областта законови и подзаконови нормативни актове. В тази връзка Изпълнителят отговаря пред Възложителя за цялостния процес по управление на отпадъците и неговото проследяване от момента на събирането им до тяхното окончателно третиране, като има задължение да разчиства след себе си системно строителните площадки, включително и да изготвя системно и представя пред компетентните органи/лица и пред Възложителя за заверка необходимата документация (работен лист за класификация на отпадъците, транспортен дневник, отчетни книги, сертификат за произход на ЧЦМ и др.) във връзка с процеса по управление на отпадъците.
5.11.1. Изпълнителят трябва да осигури селективно разделяне на образуваните от дейността му отпадъци, в т.ч. и отпадъците от опаковки.
5.11.2. Изпълнителят е отговорен за недопускане на нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци (СО), в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.
5.11.3. Изпълнителят се задължава да транспортира самостоятелно или в случай че не притежава необходимия регистрационен документ по чл. 35, ал. 5 от ЗУО, да предаде за транспортиране на трето оторизирано съгласно ЗУО лице, което да извози до обособените за целта площадки, образувания в резултат на изпълнението на договора строителен отпадък. Изпълнителят се задължава да извършва събирането и транспортирането на отпадъци при спазване на изискванията на чл. 29 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
5.11.4. Изпълнителят се задължава да предава събраните строителни и др. отпадъци съгласно изискванията на чл. 8 от ЗУО само на специално обособените за това площадки/депа въз основа на писмен договор с лица, притежаващи съответния разрешителен документ съгласно чл. 35 от ЗУО за съответния вид дейност/дейности по третиране и за съответните видове (по кодове) отпадъци.
5.11.5. Изпълнителят трябва да изпълни изискванията за охарактеризиране на отпадъците съгласно Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.
5.11.6. В случай на транспортиране на опасни отпадъци, Изпълнителят, като представител на Възложителя, изготвя идентификационни документи за транспорт по образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО и предоставя екземпляр № 1 на Възложителя.
5.11.7. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя копие на първичните счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.
5.11.8. Изпълнението на горните изисквания се проверява и документира при приемането на обектите и е предпоставка за подписване на приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2. от договора.
5.12. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора, като се задължава да спазване приложимите разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ (Приложение № 7 към договора).
5.13. Изпълнителят отговоря за действията на своите служители/работници и/или подизпълнители (в случай че ползва такива), като за свои действия.
5.14. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора. Изпълнителят е длъжен да изисква спазването на тази забрана и от своите служители, работници и подизпълнители.
5.15. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Възложителя и/или на трети лица, причинени от виновни действия или бездействия на своите работници и служители и подизпълнители (в случай че ползва такива).
5.16. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за започнало производство по ликвидация или несъстоятелност в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.
5.17. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, като се задължава да представи копие от тях в срок до 3 (три) дни от сключването им в деловодството на Възложителя. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до 3 (три) дни от неговото сключване (ако е приложимо).
5.17.1. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
5.17.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
5.17.3. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.18.2.
5.18. Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнението му.
5.19. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определената цена в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.
VI. Права и задължения на Възложителя
6.1. В тридневен срок от влизане в сила на договора Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата информация.
6.2. Възложителят се задължава да осигури достъп до Обекта и условия на Изпълнителя за изпълнение на договорните му задължения.
6.3. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговорената цена в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.
6.4. Възложителят има право да възлага допълнително, в писмен вид, непредвидени работи, като цената на непредвидените СМР следва да се изплаща от средствата за непредвидени разходи по т. 4.1.2 от договора.
6.5. Възложителят има право да дава на Изпълнителя допълнителни указания, необходими за изпълнението на договора.
6.6. Възложителят има право по всяко време да извършва проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на договора.
6.6.1. Възложителят има право да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Количествено-стойностната сметка, Техническото задание и/или Работния проект.
6.7. При констатиране на некачествено изпълнение на СМР, Възложителят има право във всеки момент да спре изпълнението им и да изисква Изпълнителят да ги поправи за своя сметка.
6.7.1. Възложителят има право да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойката в размера, определен в този договор.
6.8. Възложителят има право да спре всички плащания, които дължи на Изпълнителя съгласно договора, докато Изпълнителят не изпълни нормативното си задължение да застрахова своята професионална отговорност.
6.9. Възложителят одобрява всички материали и изделия, които ще бъдат влагани в строителството.
6.10. Възложителят не носи отговорност за действията или бездействията на Изпълнителя, неговите служители, работници и подизпълнители (в случай че ползва такива), в резултат на които са настъпили имуществени и/или неимуществени вреди за други лица в следствие на изпълнение на договора.
6.11. При надлежно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, Възложителят се задължава да освободи 80% (осемдесет процента) от предоставената гаранция за изпълнение в срок от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за окончателно приемане на изпълнението. Останалата част от гаранцията се освобождава при срочно и качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя, свързани с гаранционното обслужване по т. 7.1. и следващите от договора, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия минимално изискуем гаранционен срок съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти или предложен от Изпълнителя.
VII. Гаранционни срокове
7.1. Гаранционният срок за отделните видове строително-монтажните работи, предмет на договора, е в съгласно посоченото в т. 5 от Техническото предложение – Приложение № 2 към договора (но не по-кратък от минимално изискуемия срок съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
7.2. Гаранционният срок по т. 7.1. започва да тече от подписването на приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2 за окончателно приемане на изпълнението на възложените СМР и предаването на обекта от Изпълнителя на Възложителя.
7.3. В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди в изпълнените СМР, Възложителят отправя писмена покана чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя за отстраняването им. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на Обекта в определения от Възложителя ден и час, за съставяне на констативен протокол, в който се определят срокове за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди.
7.4. В случай че Изпълнителят не се яви за съставяне на констативния протокол или не отстрани в определения срок откритите недостатъци и/или повреди, Възложителят може да отстрани сам тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи от съответната гаранция за изпълнение или в случай, че същата е възстановена или недостатъчна, по споразумение за доброволно плащане с Изпълнителя или по общия исков ред.
7.5. При изчисляване на гаранционния срок за изпълнение на договора не се включва времето, през което извършените СМР или част от тях, не могат да се ползват по предназначение поради недостатъци и/или повреди.
7.6. Повреди, причинени от неправилна експлоатация, съхранение или опит за отстраняване на повредите от неупълномощени от Изпълнителя лица, се отстраняват за сметка на Възложителя.
VIII. Отговорности и неустойки
8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение на договора съгласно договореното, същият дължи неустойки в размер на 0,5 % (половин процент) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, като общата стойност не може да надвишава 20 % от цената по т. 4.1. без ДДС.
8.2. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
8.3. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от 20% (двадесет процента) от размера на забавеното плащане.
8.4. Възложителят може да задържи предоставената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер или частично или да извърши прихващане от стойността на дължимо към Изпълнителя плащане в случаите на пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, както и когато последният не изпълнява точно или своевременно някое от задълженията си по договора или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя.
8.5. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
8.6. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина дължи и законната лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.
IX. Прекратяване на договора
9.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на задълженията, поети от страните в договора или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
9.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 10-дневно писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, отправено от изправната страна до неизправната.
9.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато:
9.3.1. в случаите предвидени в чл. 118, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП или
9.3.2. Изпълнителя бъде заличен от Централния професионален регистър на строителя или спре да отговаря на действащата в областта нормативна уредба или
9.3.3. Изпълнителят забави изпълнението на задължението си с повече от 20 (двадесет) календарни дни.
9.4. В изброените по т. 9.3. хипотези Възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.
9.5. При започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя, както и при преобразуване на Изпълнителя без ликвидация, Възложителят има право да прекрати договора с десетдневно писмено предизвестие, считано от датата, на която му е станало известно това обстоятелство. В тези случаи Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, независимо от това на коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.
X. Заключителни разпоредби
10.1. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП.
10.2. Всички съобщения, предизвестия или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.
10.3. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.
10.3.1. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
10.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от компетентния съд в Република България.
10.5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.
10.6. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
10.7. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:
За Възложителя:.............................................
За Изпълнителя: ..............................................
10.8. Неразделна част от този договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация и Работен проект;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката, с приложен Календарен линеен график за изпълнение на СМР (на Изпълнителя съгласно приложената спецификация на Възложителя);
Приложение № 3 – Ценово предложение и Количествено-стойностна сметка (съгласно офертата на избрания за Изпълнител);
Приложение № 4 – Банкова гаранция за авансово плащане (образец);
Приложение № 5 – Образец за изготвяне на анализ;
Приложение № 6 – Протокол за одобрение на материали и изделия (образец);
Приложение № 7 – Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ;
Приложение № 8 – Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху Околната Среда (ОкС).
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Приложение № 4 (образец) към Договор № ………….………
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ |
|
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |
ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ |
ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ> |
ДОГОВОР: |
….<НОМЕР, ДАТА> |
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: |
……...<ОПИСАНИЕ>………….. |
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: |
………………………лева без ДДС |
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ: |
представляваща 20 % (двадесет процента) от цената по т. 4.1.1. от договора с вкл. ДДС в размер на ………... ……лева. |
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ: |
<ДАТА на валидност съгласно условията на договора> (30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на договора) |
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме безусловно и неотменимо изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искането за плащане може да бъде представено и чрез съобщение по SWIFT. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>. |
|
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: |
…………….. |
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: |
…………….. |
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА |
<подпис и печат > |
Забележка: Образецът на банкова гаранция за авансово плащане е примерен, като предоставената банкова гаранция от избрания за изпълнител участник следва да съдържа всички реквизити на образеца.
Приложение № 5 към Договор…………..
Обект: „периметрова ограда, покрит вход и контролно-пропускателен пункт към Технически блок Бургас (КПП към ТБ Бургас ”
Възложител: ДП РВД
Строител:
АНАЛИЗ №[Пореден номер на конкретния анализ] |
|||||||||||
(единична цена) |
|||||||||||
[№ от КСС] |
[Наименование СМР] |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифър: [Например: 05.515 (за СЕК), 8311111731 (за УСН) или др.]
Мярка: [Например: м, м2, м3 или др.]
Основание: [Например: Разходни норми СЕК, УСН, ТНС или др.]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
№ |
I. Работна ръка |
Мярка |
Норма време |
Стойност [лв.] |
||||||
Единична |
Общо |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Общо труд: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
№ |
II. Механизация |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Стойност [лв.] |
||||||
Единична |
Общо |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Общо механизация: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
III. Допълнителни разходи |
|||||||||
|
Допълнителни разходи върху труд ….% |
….….% х I |
|
|||||||
|
Допълнителни разходи върху механизация ….% |
….….% х II |
|
|||||||
|
Общо допълнителни разходи |
(......% х I) + (.…..% х II) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
№ |
IV. Xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Стойност [лв.] |
||||||
Единична |
Общо |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Общо материали: |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Общо преки разходи (I + II + IV): |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
№ |
V. Начисления: |
|||||||||
1 |
Доставно-складови разходи ….….% |
….….% х IV |
|
|||||||
2 |
Печалба ….….% |
…..…% х (I + II + III + IV) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всичко I + II + III + IV + V (без ДДС): |
|
||||||||
Съставил: ………………………… Одобрил:………………………
Указания за съставяне на анализни (единични цени)
1. Анализните (единичните) цени се съставят в случай на непредвидени нови видове работи,по готова разходна норма или по аналитична разходна норма, съставена за конретния случай с използване на аналози. При използване на нерегламентирани разходни (различни от тези по СЕК, ТНС, УСН, такива в програмни продукти или др. регламентирани) норми, следва да се използват помощни анализи, доказващи заложените разходни норми в дадената анализна цена. Не се приемат разходни норми, разработени от самия Изпълнител, без релевантен доказателствен материал и/или обосновка към тях.
2. Не се приемат анализни цени, в които са заложени/цитирани шифри, които не отговарят, нямат пряко отношение или не могат да се считат като аналогични за конкретната СМР.
3. Когато от конкретен шифър се използва самостоятелно разходната норма за труд, механизация, материал или за комбинация на някои от посочените, към анализа се прилага ксерокопие (в хартиения вариант) и сканирано копие (в електронния вариант) от конкретния шифър с маркирана разходната норма, използвана в анализа.
4. Разходът на труд се остойностява от общия разход по договорена часова ставка.
5. Разходът за Изпълнителна механизация се определя в машинoчасове заетост на машината за изпълнение на конкретен вид работа. Взема се съответната готова разходна норма, аналогична или аналитично се определя времето за заетост, като се изхожда от нормата за труд. Взема се времето за работа на конкретното звено.
6. За цената за машиносмяна на механизацията, необходима за конкретен анализ се залага оферираната в ценовото предложение цена, а ако необходимия вид механизация не е посочен там, се залага цена доказана с поне три оферти.
7. Разходът за материали в натура се взема или от готови разходни норми или от фирмени
спецификации на производители.
8. При предварителното одобрение на анализ, цената на заложения материал се доказва с проформа фактура или със съответната справка или извадка. Не се приемат анализи с цени на материали, за които Възложителя не е получил доказателствен материал
9. След одобрение на анализна цена, при първа възможност или най-късно след доставяне на материалите, необходими за изпълнението, на обекта, Изпълнителя представя първични платежни документи за доказване на цената на материала, като:
- При цена на материала, по-висока от първоначално оферираната при одобрение на анализа, се приема първоначално одобрената.
- При цена на материала, по-ниска от първоначално оферираната при одобрението, анализа се коригира спрямо нея.
10. Изготвените от Потенциалните изпълнители анализи, задължително се представят както в писмен, така и в електронен вариант, във формат .xlsx или еквивалентен.
11. Не се приемат анализи съставени по различен от гореописания начин или различен от предоставения образец.
Приложение № 6 (образец) към Договор № ………….………
Одобрявам:
/......................................./
Възложител: ДП РВД, ГР. СОФИЯ
Изпълнител: ...........................................................
Обект: „Изграждане на периметрова ограда, покрит вход и КПП към ТБ Бургас“
Договор № ....................... 20...... г.
ПРОТОКОЛ № ...........
...................... 20..... г.
за утвърждаване на материали и изделия
1. Вид на материала (изделието):......................................................................................
2. Опис на материала (изделието):....................................................................................
3. Производител:................................................................................................................
4. Произведен по: ..............................................................................................................
5. Доставчик:......................................................................................................................
6. Материалът (изделието) е представено чрез:.................................................................
- писмо вх. № ..................... 20..... г. и .............................................................................................
(чертеж, проспект, мостра, сертификат и др.)
7. Основание за утвърждаване на материала - т...... от Договор № ...........................20..... г.
за извършване на „Изграждане на периметрова ограда, покрит вход и КПП към ТБ Бургас“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
.......................................................................................................................................................
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
....................... ............................ (подпис и печат)
(име, длъжност и подпис)
Приложение № 7 към Договор № ………….………
СПОРАЗУМЕНИЕ
№…………../……………
Днес, ……………..2019 г. в гр. София,
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД), със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1 , телефон 0000000; факс 9800043, ЕИК 000697179, представлявано от Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – заместник генерален директор АД, наричано в текста Възложител, от една страна,
и
………………………………………, със седалище и адрес на управление ………………………….., телефон …………………………….., факс …………………………, XXX …………………………………., представлявано от ………………………., наричано накратко „Изпълнител“, от друга страна,
наричани заедно „Страните“.
Като взеха предвид, че:
На ………………. г. между ДП РВД и …………….. е сключен Договор № ………… от …………. г. (наричан за краткост „Договора“) с предмет „Изграждане на периметрова ограда, покрит вход и КПП към ТБ Бургас“ и дейностите, свързани с предмета на договора, се осъществяват в обект на ДП РВД и с цел спазване на изискването по чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се споразумяха за следното:
Възложителят се задължава да:
Запознае Изпълнителя с внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;
Съдейства при необходимост на Изпълнителя при провеждането на начален инструктаж;
Организира съвместно със Изпълнителя провеждането на извънреден инструктаж, когато обстоятелствата налагат това;
Предостави на Изпълнителя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове.
Възложителят има право да извършва проверки по всички нормативни актове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и да извършва ежедневни инструктажи по ЗБР.
3. Изпълнителят в качеството си на работодател се задължава да:
Спазва здравословните и безопасни условия на труд на обекта на Възложителя и внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;
Допуска до работа на строителната площадка само обезопасени и изправни машини и съоръжения, инструменти и др.
Провежда своевременно и когато е необходимо предвидените в чл. 10, ал. 2 от Наредба № РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд инструктажи на работниците и служителите, като предоставя на Възложителя заверени копия от книга за инструктажи и удостовери, че персоналът е преминал начален инструктаж и е запознат със специфичните за обектите на Възложителя правила и внедрената Система за управление на здравето и безопасността при работа в ДП РВД;
Прилага и всички други разпореждания на Наредба № РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
Осигурява на своите работещи, лични предпазни средства, съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и необходимата сигнализация (светлинна, звукова, сигналисти) за маневрите на машините;
Предоставя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове;
Организира провеждането на обучения на работниците и служителите си по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Изпълнява други задължения, вменени от нормативните актове, установяващи правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и от приетите или утвърдени въз основа на тях подзаконови нормативни актове /наредби, инструкции, правилници и др./ и вътрешни актове на Възложителя;
Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всички констатации на контролните органи.
Ежедневните инструктажи по т. 2 ще се извършват от длъжностни лица на Възложителя и ще се удостоверяват в книга за ежедневен инструктаж.
Споразумението се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните, влиза в сила от датата на подписването му и има действие съобразно срока на изпълнение на договор № ……/……….. г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Приложение № 8 към Договор № ………….………
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДП РВД
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОкС)
Приложимо |
|
☒ |
|
☒ |
|
☒ |
|
☒ |
|
☒ |
|
|
|
☒ |
☒ общодостъпна – Политика по ОкС на ДП РВД; ☐ за вътрешно ползване (вътрешни документи – процедури, инструкции и правила); ☐ …………………………. (друго, ако е приложимо). |
☒ |
☒ свободен достъп до интернет страницата на ДП РВД; ☒ електронна поща; ☐ осигурен достъп на Изпълнителя до интранет страницата на ДП РВД; ☐ предоставени актуални неконтролируеми хартиени копия; ☐ …………………………. (друго, ако е приложимо). |
☐ |
|
|
|
☒ |
(Посочват се конкретни документи, които предметът на Договора изисква да се прилагат, обхващащи посочените в т.2.1 категории.) |
|
|
☐ |
☐ разрешителен документ за управление на отпадъците, съгласно чл. 35 от ЗУО; ☐ договор с лицензирана/сертифицирана фирма, съгласно изискванията на …………………………… (напр. Закон за управление на отпадъците, ISO 17025 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, и др.), за изпълнение на част от възложените дейности;
☐ сертификат за внедрена система за управление на ОкС, в съответствие с изискванията на ISO 14001 или еквивалентен; ☐ лиценз за извършване на …………………… (посочва се вида услуга – напр. осигуряването на пожарна безопасност, монтаж и поддръжка на климатични системи и др.), съгласно изискванията на ………………………………………………………………...; ☐ …………………………. (друго, ако е приложимо). Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя копие от посочения/те документ/и, заверено/и за вярно с оригинала. |
☐ |
☐ необходимия персонал, който отговаря на специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС и да притежава необходимата правоспособност и квалификация за извършване на услугите, предмет на Договора, свързани с управление на въздействието върху ОкС; ☐ съответния технически ресурс (оборудване, инструменти и др.), съгласно специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС. |
☐ |
☒ събира, транспортира и депонира образуваните отпадъци: ……………………… (тонеркасети, акумулаторни батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), утайка от каломаслоуловителя, нефтопродукти или др.), с код на отпадъка ……………, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (посочва се утвърдения за ДП РВД, в зависимост от обекта, код на отпадъка); ☐ изготви и предостави за подпис от Възложителя приемо-предавателен протокол за вида, по съответния код, обект на Договора и количеството на взетия отпадък, в срок до 5 календарни дни от извозването; ☐ води на строителния обект транспортен дневник за образуваните и предадени строителни отпадъци, като определи конкретен свой служител за отговорник; ☒ предостави на Възложителя копие от първичните счетоводни и др. документи, доказващи законосъобразното управление отпадъците; ☒ осигури безвъзмездно, за срока на изпълнение на Договора, необходимите по вид и обем съдове за събиране на отпадъци. |
☒ |
|
☐ |
|
☒ |
|
|
|
☒ |
|
|
|
☐ |
|
☐ |
|
|
|
☐ |
|
|
|
☒ |
|
☒ |
|
☒ |
|